文本内容:
装修装饰工程合同委托单位(甲方)施工单位(乙方)就装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下
一、工程名称
二、工程地点
三、工程项目内容详见附件工程承包方式承包人包工包料,承包人提供材料明细表,材料验收单
四、工程期限本工程自年月日至年月日完工
五、工程造价估算为人民币(含发票)
六、付款方式
1、合同签订后一天,乙方将施工用材料运到现场,甲方负责验收,合格后甲方支付乙方工程总额40%的预付款
2、开工后,乙方按工程进度至中期,甲方在工程验收合格后支付乙方工程总额的20%,完工后支付总额30%,施工单位验收合格后支付尾款(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)中期工程进度吊顶完工,墙面处理开始刷漆
七、材料准备本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,施工中产生的垃圾及废料由乙方负责清理
八、工程施工
1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责
2、甲方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同附件
3、施工中甲方提出增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延
4、乙方应了解遵守施工单位管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责
5、如因乙方不遵守施工施工管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责
6、乙方在施工中应遵守安全防火规范,甲方有权对乙方的不安全问题进行处罚
7、乙方施工人员要服从甲方项目监理的管理,对甲方监理人员提出的安全问题、质量问题,应及时纠正,问题严重的要给予一定金额的罚款
九、工程质量
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准
2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担
3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责
4、装饰工程质量保修一年
十、工程验收由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期H违约责任任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方
十二、备注本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行
十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力甲方单位(盖章)日期代表人日期签订合同地点乙方单位(盖章)代表人。