还剩26页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
年-年一级建造师之一建通信与广电工程20222023实务模拟题库及答案下载单选题(共40题)IPv6采用()IP的地址长度A.32位B.64位C.128位D.256位【答案】C下列关于光缆说法错误的是()A.层绞式光缆容纳的光纤数量多B.束管式光缆中光纤余长不易控制C.骨架式光缆光纤密度小,适用于管道布放D.皮线光缆主要用于光缆线路入户引入段【答案】C在土质均匀、坚硬的情况下,铺设钢管管道和塑料管道时可采用()A.素混凝土基础B.砖砌基础C.天然基础A.-57-40VB.-56-40VC.-55-45VD.-52-45V【答案】A广播电视工程中,进口材料、设备等,其技术标准、参数、规格、数量等应符合()的约定A.财务合同B.商务合同C.监理合同D.施工合同【答案】B《通信建设工程安全生产操作规范》要求,焊接时,乙快瓶()m内严禁存放易燃、易爆物质A.2B.3C.5D.8【答案】C
31、4G的核心网中不包含的网元()A.PGWB.MGWC.SGWD.PCRF【答案】B
32、下列关于架设吊线说法错误的是()oA.按先下后上、先易后难的原则确定吊线的方位,一条吊线必须在杆路的同一侧,不能左右跳B.吊线在电杆上的坡度变更大于杆距的5%且小于10%时,应加装仰角辅助装置或俯角辅助装置C.同一杆路架设两层吊线时,同侧两层吊线间距应400nlm,两侧上下交替安装时,两侧的层间垂直距离应为200inniD.吊线在终端杆及角深大于25m的角杆上,应做终结【答案】A
33、在移动通信网中,用于系统安全管理的数据存储在()的数据库中A.移动台B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动交换子系统【答案】D机房应位于开阔地带,并有利于信号接收,周围无大的工业干扰和电子发射设备,距离交通繁忙的街道大于()A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】D天馈线系统安装时,应以塔基为圆心,最小以()为半径的范围划为施工禁区,其内不得设置起重装置及临时设施A.塔高的四分之一B.塔高的三分之一C.塔高的二分之一D.塔高的三分之二【答案】B执法人员当场收缴罚款的,应当向当事人出具()财政部门统一制发的罚款收据通信主管部门应当在法定期限内将罚款交付指定银行A.中央B.省级C.地市级D.县级【答案】B
37、为防止雨水进入机房,馈线进入机房前应设()A.接地排B.防水弯C.固定卡D.密封槽【答案】B
38、在电源系统中,()可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电A.交流工作接地B.直流工作接地C.保护接地D.防雷接地【答案】C
39、ASON主要由控制平面、管理平面和()组成A.信息平面B.传输平面C.信令平面D.传送平面【答案】D
40、TD-SCDMA的切换技术是A.硬切换B.接力切换C.软切换D.更软切换【答案】B多选题共20题SDH设备的抖动测试项目包括oA.输入抖动容限及频偏B.中心频率与偏离C.输出抖动D,映射抖动和结合抖动E.再生器抖动转移特性【答案】ACD全色谱双绞通信电缆的芯线由纯电解铜制成,一般为软铜线其部颁标称线径有A.
0.3mmB.
0.4mmC.
0.5mmD.
0.6mmE.
1.Omm【答案】BCD广播中波天线主要有()A.垂直接地天线B.笼形天线C.水平对称振子天线D.定向天线E.偶极子天线【答案】AD架空线路工程中,按建筑方式分类的拉线应包括()OA.落地拉线B.高桩拉线C.吊板拉线D.撑杆E.风暴拉线【答案】ABC用于光纤通道总衰减测试的仪器包括()A.光时域反射仪B.光功率计C.光源D.偏振模色散测试仪E.高阻计【答案】BC有关单位或者部门规划、建设道路、桥梁、隧道或者地下铁道等,应当事先通知(),协商预留电信管线等事宜A.省、自治区、直辖市电信管理机构B.电信业务经营者C.省、自治区、直辖市建设管理机构D.省、自治区、直辖市规划管理机构E.综合业务经营者【答案】AB、广播电视中心电源系统对U PS系统的基本要求是()7A.必须是在线式B.必须是后备式C.必须保证没有任何干扰信号的漏放D.必须有较高的可靠性和稳定E.配备一定的后备蓄电池组,延长有效供电时间【答案】ACD分组交换中虚电路方式的特点()A.会产生失序现象B.不会独占线路C.需要预先建立逻辑连接D.适用于传真业务E.分组头中含逻辑信道标识【答案】BD构成业务网的主要技术要素包括()A.传输介质
8、令技术C.网络拓扑结构D.计费方式E.业务节点【答案】BCD
10、VSAT网络具有以下()特点A.时延小B.通信容量可自适应C.保密性好D.结构易调整E.智能化功能强【答案】BD
11、下列关于OTN的描述,说法正确的是A.只能管理一个波长B.可以同时管理多个波长C.可以保持与现有SDH网络的兼容性D.以DWDM与光通道技术为核心E.基于时分复用技术【答案】BCD
12、发电机组监控开通后应能实现油机的自动OA.启动B.停机C.调整输出电压D.调整输出电流E.调整输出频率【答案】ABC
13、中国5G设定的技术场景主要有oA.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.低时延高可靠E.超高移动速度【答案】ABCD
14、4G的关键技术包含下面哪些()A.多路复用技术B.多天线技术C.链路自适应技术D.智能天线E.多载波技术【答案】BCD
15、关于对拨打测试选点原则的说法,错误的是()A.测试点应按照地理、话务、楼宇功能等因素综合考虑,均匀分布B.结合客户服务中心记录用户对网络质量的投诉情况C.市区内应选择机场/商业娱乐中心以及高话务密度地区20个室内测试点D.大型城市宜选50个测试点E.小型城市选30个测试点【答案】C
16、数字有线电视系统的支线部件有()A.解调器B.分配器C.分支器D.钢筋混凝土基础【答案】C光纤除了在日本等国家干线网上有应用外,在我国干线网上几乎没有应用A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】B
5、微波天线基本参数不包括A.驻波比B.天线增益C.噪声系数D.半功率角【答案】C
6、WCDMA和CDMA2000的主要区别在于A.切换技术B.功率控制C.分集技术D.基站间同步【答案】DD.均衡器E.用户终端盒【答案】BCD
17、通信局(站)的(),应分别对地加装避雷器A.市电油机转换屏(或交流稳压器)的输入端B.交流配电屏输入端的三根相线及零线C.整流器输出端D.不间断电源设备输出端E.通信用空调输出端【答案】AB通信建设工程项目负责人安全生产管理责任()A.项目安全生产标准化B.排查处理施工现场安全事故隐患C.配置专职安全生产管理人员D.监控危险性较大的分部分项工程E.定期考核分包企业安全生产的【答案】D
18、各通信运营商之间由于通信设施存在隐患等原因,可申请暂停网问互联或业务互通运营商之间中止互联互通应具备的条件有()A.经互联双方总部同时认可,互联一方的通信设施存在重大安全隐患B.经互联双方总部同时认可,互联一方的通信设施对人身安全造成威胁C.经互联双方总部同时认可,互联一方的系统对另一方的系统的正常运行有严重影响D.经互联双方总部同时认可,有详细的实施计划、恢复通信和用户告知宣传方案E.互联或业务互通严重影响到人员安全【答案】ABCD
20、SDH设备的抖动测试项目包括()A.输入抖动容限及频偏B.中心频率与偏离C.输出抖动D.映射抖动和结合抖动E.再生器抖动转移特性【答案】ACD大题(共10题)某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程,工程包括部分管道工程施工,第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底,参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长,交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面,对施工人员进行了详细说明和讲解,并要求参会人员交底记录上签名管道部分开工后,一人打开井盖下作业,不久晕倒,经消防人员施救后生还工程如期完成,施工单位提交了竣工资料和质量保修书,其中竣工文件包括工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、工程设计变更单及洽商记录、停(复)工报告、、交、(完)工报告、交接书,监理工程师交竣工资料退回,要求补全后再提交问题1,指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法
2.有限空间工作的安全防护有哪些?
3.请补全竣工文件中缺少部分4,管道光缆线路工程中哪些部分需要进行隐蔽验收?
5.质量保修证书应包括哪些内容?【答案】
1.
(1)不妥之处1第一次施工会议上进行安全技术交底,交底时间不妥正确做法安全技术交底应该在施工前进行
(2)不妥之处2现场勘察人员进行安全技术交底,交底人不妥正确做法交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员
(3)不妥之处3参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长,被交底人不全正确做法被交底人应包括施工作业班组和作业人员
(4)不妥之处4交底内容不全面正确做法安全技术交底的内容还应包括1)针对危险因素制定的具体预防措施;2)在施工生产中应注意的安全事项;3)发生事故后应采取的应急措施
2.有限空间工作的安全防护如下
(1)必须严格实行作业审批制度,严禁擅自进入有限空间作业;
(2)必须做到“先通风、再检测、后作业,严禁通风、检测不合格作业;某项目经理部承包了南方某运营商的直埋光缆线路工程,工程加工时正逢酷暑天气项目经理部为了保证工期,在施工过程中坚持全天候作业,致使部分施工人员中暑;部分已挖好的光缆沟在放缆前就被冲塌;部分坡坎保护制作不合格,并被质量监督机构在检查中发现,使得项目经理受到警告的处罚【问题】
1.项目经理的安全控制存在哪些问题
2.冲塌的光缆沟,项目部经理是否可以向建设单位提出索赔的要求
3.由于此工程尚未完工,质量监督机构是否应该对项目经理就因坡质量问题提出警告处罚为什么
4.直埋光缆埋深不符合要求应采取哪些预防措施【答案】
1.项目经理的安全控制未考虑施工现场的具体环境状况,没有对施工现场的环境状况进行具体分析,没有辨识和评价施工现场的危险源,从而使得部分施工人员在施工过程中发生中暑
2.对施工过程中被冲毁的光缆沟,项目经理是否应该向建设单位提出索赔的问题,应考虑合同中是否约定了暴雨为不可抗力;此次所下的暴雨是否为当地气象史上罕见的暴雨如果往年在此季节经常有此种程度的暴雨,则不可将其作为不可抗力看待,项目经理部由此造成的损失应从雨期施工增加费中支出如所下的暴雨确实为历年来罕见,项目经理部则应从当地气象部门获取证明材料后,在规定时间内向监理单位(或建设单位)提出索赔申请
3.质量监督机构应该对项目经理部因坡坎质量问题提出警告处罚因为质量监督机构对项目的工程质量进行监督,是质量监督机构的工作职责质量监督机构可以对不按技术标准、规范和有关技术文件规定进行设计、施工、监理的单位给予警告和通报批评;对于不重视工程质量,玩忽职守、偷工减料、造成工程质量低劣,遗留隐患多的单位,责令其停工整顿,并按国家和信息产业部有关规定进行处罚虽然此工程尚未完工,但质量监督机构在质量检查中发现了项目经理部的质量问题,应及时地对项目经理部提出警告,以防止项目经理部因此而造成材料的浪费和工期的延误
4.应采取如下预防措施
(1)缆沟开挖深度严格按照设计要求和有关验收标准执行
(2)放缆前应清理沟底杂物,全面检查沟底深度,重点检查沟、坎等特殊点沟底的深度,并保持沟底平整
(3)光缆应顺直地贴在沟底
(4)回填土应满足规范要求
三、某施工单位承担了我国东南某地直埋光缆线路工程,采用包工不包料的方式承包项目负责人在开工前组织全体施工人员开会,由现场勘察人员作安全技术交底,并指定由质量负责人兼任安全员,会议没有做书面记录,会后按照分工分别投入工程施工在材料进场检验时,检验人员仔细对各种材料外观、材料出厂合格证进行了检查,并对光缆长度以及光电特性进行了抽测,各种检验均有记录在施工过程中发生了以下事件事件一在开挖光缆沟工作进行中,项目部从天气预报中得知强台风即将来临,于是在没有通知监理工程师的情况下,决定赶在台风来临前把光缆布放在还在开挖的光缆沟中,并立即回填,以免光缆沟被冲毁事后,监理工程师拒绝为沟深和放缆等隐蔽工程签字事件二施工单位在中继段测试时,发现有一芯光纤衰耗过大,经现场分析确认是由于光缆本身质量不合格造成的问题
1.指出安全技术交底工作的不妥之处并说明理由
2.说明进场检验工作有哪些不符合规定
3.监理工程师拒绝签字是否合理?简述理由
4.事件二发生后施工单位应该如何进行后续工作?相关损失分别由谁承担?
5.列出至少四项本工程线缆敷设阶段的质量控制点【答案】
1.
①项目负责人指定由质量负责人兼任安全员不妥(不能兼任),项目应设专职安全管理人员
②由现场勘察人员从操作要求方面进行安全技术交底不妥,应由项目负责人或技术负责人从操作、技术、管理要求方面向施工及管理人员进行安全交底
③会议没有记录不妥,安全技术交底工作应保存书面的签字记录
2.光缆长度及光电特性在进场检验时必须全检(逐一检验),不能抽测
3.监理工程师拒绝签字是合理的根据规定,监理工程师在关键部位或关键工序的施工过程中应进行旁站检查(到场检验)确认合格后才能签字
4.
①施工单位应向监理和建设单现场代表汇报(报告、通知);
②施工单位应对不合格的部分进行返工(重新布放);
③光缆损失由建设单位(供货单位)承担;
④工期及人工损失由施工单位承担
5.成盘线缆拉开,成盘线缆抬放,穿越障碍点,埋深,光缆A/B端(光缆方向),敷设中的通信联络,敷设中的人员组织,敷设中的线缆安全(变度曲、曲率半径、打背扣、外皮损伤)
四、L背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时,与其运营商在各方面配合得都非常好,因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改,该直埋光缆线路工程存在较多质量问题,主要有部分地段的光缆埋深不够,应加保护管的地段没加保护管,过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁,部分光缆接头衰耗较大等,要求将其整改造成一个合格工程该运营商对此项目经理部非常信任,知道其能胜任此项目,项目经理部为了以后和该运营商继续合作,也不便拒绝,最终接受此整改工程在洽谈合同时,运营商的商务部门提出,要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价,也就是说合同金额一次“包死”,施工过程中不允许再发生变更施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大,因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同运营商的商务部门仍坚持自己的意见,最终在施工单位估算现场工作量的基础上,双方签订了合同在合同中列有施工单位报出的本项B需完成的工作量及相关的费用,并将费用汇总后作为合同金额同时在合同中规定此合同额为工程总费用,不得调整;工程中发生的合同以外的工作量照实结算
2.问题⑴此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范⑵针对此项目的最终合同中,双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题,项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量,应如何做才能保证自身利益⑶如果合同双方对工程的结算达不成一致意见,施工单位应怎样解决争议⑷在施工过程中,如果因运营商办理报建手续的原因,项目经理部在某一段时间无法整改,从而使得项目经理部发生了窝工,运营商又不愿意负担此部分窝工的费用,施工单位应如何进行索赔【答案】
(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有完成合同以外的工程量得不到相应的费用;建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿;整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同;其次如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算对于施工过程中有可能挖断光缆,应加强管理、制定措施,尽量避免发生此类事故
(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认,如果得不到确认的话,应拒绝完成合同以外的工作量
(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼
(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天以内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知;在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经被认可索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决
五、
1.背景某项目部承接到长途直埋光缆线路工程,施工季节处于夏季,工程沿途经过果园、稻田、村庄等地施工过程中发生了以下事件事件一施工单位在敷设光缆时,施工人员将光缆包装物随意丢弃;在郊外进行光缆接续时,将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管,清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋,接头盒的外包装盒,联络话机换下的废电池,操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场,致使接续作业现场一片狼藉沿线的居民对此深表厌恶,以至于后来处理故障时,部分沿线居民不让施工人员进人现场事件二工程进城部分光缆采用管道敷设方式,施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流事件三施工驻点由于住处紧张,两人住在堆放材料的房间由于驻点附近环境较差,因此驻点内蚊蝇滋生,环境状况令人担忧事件四施工人员在下班以后打麻将,经常玩到很晚
2.问题⑴对于本工程的种种现象,项目部应从哪些方面着手加强现场管理?⑵试识别本工程中的环境因素
(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施【答案】⑴针对施工现场发生的这些事件,项目部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强施工现场管理工作做不好,将直接影响到工程的进度和质量
(2)本工程的环境因素主要有光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃,发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放,开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬,管道排水漫流,光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃,剩余油漆被焚烧或填埋,施工驻点的伙房泊水、生活垃圾被随意倾倒,变质的食物被食用等
(3)针对上述环境因素,在目前的技术水平条件下,可制定的控制措施主要有光缆测试时的废旧电池应统一收集存放,光缆盘的包装物拆下后应及时收集,避免乱扔乱放;抽水机、发电机要定期保养,以降低噪声和废气排放量,同时尽量将其远离人群放置;开挖光缆沟的土应尽早回填;标石刷漆时剩余油漆应统一回收,不得随意丢弃;人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方;光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集,带回驻地统一存放;伙房的泪水、生活垃圾要及时清运到合适地点,以减少环境污染;吃剩的食物应采取措施保管等
六、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装,建筑安装工程费总计800万元,其中材料费300万元,采用包工不包料的承包方式,施工费为建安工程费扣除材料费的70%,最终合同款为
357.5万元,其中施工费350万元,安全生产费用
7.5万元,合同工期
2016.
6.1-
2016.
12.10o合同约定,乙方采用租赁机械施工,机械租赁费为800元/台班,人工费单价100元/元,增加用工所需管理费为增加人工的50虬施工过程中,发生了如下事件事件一由于设备厂家延期交付设备,延误工期5天,窝工20工日;事件二线路施工过程中,由于挖掘机械故障造成停工4天,窝工10工日;事件三因大暴雨成灾停工3天,窝工15工日事件四由于设计变更,导致光缆路由加长,导致工期增加1天,施工单位综合费用预计增加5万元问题
1.双方签约的合同价款
357.5万元是否符合规定?说明原因和计算工程
2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期
3.建设单位提出的工程量的变更是否合理?说明理由
4.列式计算本工程的竣工结算价款
5.施工单位于
2016.
12.20日提交了竣工结算资料,建设单位应何时完成审查【答案】
1.双方签约的合同价款
357.5万元不符合规定根绝相关规定,通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数,费率为
1.5%,且在竞标时,不得打折,不得删减,列入标外管理施工费二800-300义70%=350万元安全生产费=800X
1.5%=12万元合计:350+12=362万元
2.事件一施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔,因为设备延期交付属于建设单位不可抗力可以索赔的工期为3天事件四施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔,因为设计变更属于建设单位责任可以索赔的工期为1天,可以索赔的费用为5万元
3.建设单位提出工程变更合理因为工程变更没有超过合同规定的工程范围,预先商定了变更工程量的价格
4.原合同价款362万元可索赔费用3000+50000=53000元合计362+
5.3=
367.3万元
5.根据相关规定,500万元以下的工程,建设单位应在接收到竣工资料的20天内完成审查即本工程建设单位应在2017年1月9日之前完成审查
七、背景资料某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成,工程估算价为2500万元,通过招标确定了一家施工单位,并委托一家监理单位对本工程实施监理中标施工单位做好了充分准备,在收到开工令后,工程顺利开工本工程直埋部分与一条地下自来水管交越,部分路段采用立杆架空敷设;工程中为了保护光缆需做沟坎加固,部分地段回填时要求夯实工程进行一段时期后,建设单位根据需要,要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工,验收后投入使用,然后再进行其他段落的施工问题
1.具有什么资质的企业可参加本工程投标
2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出3本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验・签证
4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工,验收后先投人使用的要求,施工单位应如何处理
5.光缆中继段测试包括的内容有哪些【答案】
1.通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级、三级一级企业可承担各类通信信息网络工程的施工,二级企业可承担工程造价2000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工,三级企业可承担工程造价500万元及以下的各类通信信息网络工程的施工本工程的估算价为2500万元,因此,具有一级通信工程总承包资质的企业可参加本工程投标
2.施工单位收到的开工令应由监理单位发出
3.本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有
①光缆埋深及沟底处理;
②光缆与自来水管间距;
③光缆接头盒位置深度;
④立杆洞深度;
⑤坡坎回固等保护措施质量
4.建设单位对施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工,验收后先投入使用的要求可视为部分验收施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好后,交由建设单位和监理单位审核;竣工资料审核通过后,由建设单位组织部分验收;对于验收中发现的问题,施工单位应按要求整改,并由建设单位和监理单位进行复验;复验合格,验收工程方可投入使用
5.光缆中继段测试内容包括中继段光纤线路衰减系数及传输长度、光纤通道总衰减、光纤后向散射信号曲线、偏振模色散(PMD)和光缆对地绝缘(直埋部分)
八、
1.背景某架空光缆线路工程位于南方某市郊,工程初步设计已经批复,建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同,并经过招标选定了施工单位和监理单位在与施工单位进行合同谈判时,建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题,双方协商取消了费用表中的财务费,建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方式,工程预付款为合同金额的5%,工程开工日期为4月1日开工后施工单位一直未收到预付款在施工过程中,由于经常下雨,施工单位的实际进度滞后,并且出现窝工的问题,施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请施工单位为了能够计取更多的工作量,在敷设光缆时,在规定预留光缆的电杆上多预留了15米光缆由于工程在山区施工,向山上运电杆的难度很大,工效降低很多施工单位在做工程结算时,考虑到上述因素,因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又提高了2%的系数
2.问题⑴建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由
(2)说明建设单位取消财务费的做法是否合理?
(3)项目部以经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔合理吗为什么?⑷分析项目部工程结算存在的问题
(5)在开工后一直未收到预付款的情况下,施工单位应该怎么做?【答案】
(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同因为概算定额是编制主要材料需求量的计算基础,是筹备和签订设备、材料订货合同的依据,因此建设单位可以初步设计中编制的概算定额为依据签订工程材料订货合同⑵建设单位取消施工单位的财务费的做法不合理因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用,包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费,以及企业筹集资金发生的其他财务费用等,所以建设单位简单地以施工单位不可能在本工程中发生贷款而取消施工单位的财务费的做法不合理
(3)项目部以经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔不合理因为在南方,4月份正是多雨的季节,这是一个有经验的项目管理人员应该预料到的,对于因下雨而发生的窝工损失应从冬、雨期施工增加费中列支冬、雨期施工增加费是指在冬、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动功效降低所增加的费用,是按常年摊销综合取定的,不分地区、季节均按规定计列所以,项目部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔
(4)项目部在工程结算中存在以下问题
①不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量,因为工程量应以安装实际数量为准,所用材料数量不能作为安装工程量
②不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数,因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限,计算工程量时不得超过此标准
(5)按规定,在具备施工条件的前提下,建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款本工程中,建设单位不按约定预付,施工单位应在预付时间到期后10天内向建设单位发出要求预付的通知;建设单位收到通知后仍不按要求预付时,施工单位可在发出通知14天后停止施工,并且建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计),并承担违约责任
九、某施工单位承接了一项光缆架空线路工程,采用包工不包料方式其中,有一处于电力线交越施工,施工单位编制了安全措施,要求施工人员穿绝缘鞋、戴安全帽、绝缘手套和使用绝缘工具,并与电力线保持规定的安全距离施工单位将安全措施报建设单位,建设单位以安全措施不合格为由未批准事件二施工中,施工人员不小心,将光缆搭在电力线上问题事件二发生后,应该如何处理?【答案】事件二发生后,应采取以下措施
(1)施工人员必须立即停止一切有关作业活动,保护现场
(2)报告施工项目负责人和指定专业人员联系供电部门,切断相关电力线路供电,事故未排除前严禁行人进入危险地带,严禁擅自恢复作业
(3)启动应急预案,作业前,应取得电力部门配合,在相关人员配合下,用试电笔测试电杆上附挂物是否带电,在确认不带电后方可作业
(4)施工人员在架空电力线附近工作时,应确保与其保持安全距离
(5)施工人员在作业时,光缆与电力线交越处做好绝缘处理,以免操作人员触电
一十、某工程承接一项线路工程,包含架空线路工程、利旧管道线路工程,开工前,组织了参与施工作业班组和作业人员进行了安全技术交底,会上专职安全员根据本项目施工作业特点、危险因素,以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解,会议结束后施工队长带领作业人员立即进入现场施工施工过程中项目经理进行了多种形式的安全检查,发现如下问题A区施工现场部分架空线路的吊线垂度过大;B区光缆在管道内施工的时候因为施工人员操作不慎造成光缆在管道内打结扣,施工单位采取措施进行处理;C区现场施工人员有赤膊作业,有的杆上不使用安全带,有的直接将工具从杆上抛下D区现场施工人员将剩余的部分物料随意丢弃问题
1、指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法
2、应如何防范出现吊线垂度不符合要求的现场并简述架设吊线的质量控制点
3、施工单位应采取什么措施处理光缆在管道中打结扣的现象?
4、说明c现场施工人员的违规行为可能造成什么伤害?
5、施工单位对于工程的剩余材料应如何处理【答案】
1、1)、由专职安全员进行安全技术交底详细讲解正确做法应由负责项目管理的技术人员技术负责人进行安全技术交底详细讲解2)、安全交底内容不全正确做法安全技术交底还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施等内容3)、交底后立即带领作业人员进场施工正确做法安全技术交底会议结束后应组织参会人员(交底人和被交底人)在交底记录上签字
2、吊线收紧时应根据不同地区、地形和挂设的光(电)缆程式分段进行,分档检查,每档吊线垂度都要满足规范要求;在吊线收紧时,不得使吊线过紧;吊线上的电缆负荷应满足要求;线路的杆距不宜过大;终端拉线制作应满足要求架设吊线的质量控制点钢绞线拉开、架设、调整吊线垂度;架设时空中障碍物、电力线交越的处置
7、线管不便于直接敷设到位时,采用()连接,不得将线缆直接裸露A.塑料软管B.金属套管C.塑料套管D.金属软管【答案】D
8、管道径路比较平坦,但有个别地段管道弯曲度较大的情况下,宜采用()方法A.活塞气吹头敷设B.无活塞气吹头敷设C.增加润滑剂加入量D.增加压缩机出气口气压【答案】B
9、我国现在“户户通”工程广播电视节目传输采用的规范是()A.DVB-SB.MPEGC.DTMBD.ABS-S【答案】D一类高层电信建筑的耐火等级应为一级,二类高层电信建筑以及单层、多层电信建筑的耐火等级均不应低于二级,电信建筑地下室的耐火等级应为()A.一级B.二级C.三级D.四级【答案】A
11、()是移动通信所特有的A.外边干扰B.互调干扰C.同频干扰D.邻道干扰【答案】C
12、终端节点功能包括()A.接收信令和输出信息的处理B.发送信号和接收信号C.用户信息和信令信息的处理D.接收信号和用户信息【答案】C
13、电路交换系统有()和时分交换两种方式A.分组交换B.报文交换C.空分交换D.帧中继交换【答案】C执行一般程序的通信行政处罚案件在特殊情况下90日内不能办理完毕的,报经上一级通信主管部门批准,可以延长至()日A.90B.150C.180D.200【答案】C水泥管道的组合结构应构筑在坚实可靠的()上A.混凝土B.地基C.模板D.墙体【答案】B某单位对在建架空光缆项目组织质量安全检查,下列检查结果中按规定必须整改的是0A.6m高杆路与铁路最近距离为8mB.沿线某处房屋距线路仅2mC.跨越公路处线高5mD.市内沿街道架设线高
4.5m【答案】C
17、关于基站设备安装要求的说法,错误的是()A.室外接地排应为镀锡铜排B.接地引入线应为长度不超过30m的镀锌扁钢C.电力线应采用架空方式引入D.GPS天线应安装在45°避雷区域内【答案】C
18、功率因数、效率和设备噪声是()设备的指标A.交流配电B.直流配电C.直流一直流转换D.开关整流【答案】D不属于通道结构组成的是()A.基础B.地基C.上覆D.墙体【答案】B
20、()使得通信质量下降,从而限制了通信容量和传输距离A.吸收损耗B.瑞利散射C.色散D.连接损耗【答案】C
21、关于演播室调光系统安装的说法,错误的是()A.调光控制台应安装在可以移动的台面上B.调光柜(箱)、调光控制台应安装在专用机房内,室内不能有水源C.调光柜应安装在土建预留的型钢基座上,固定应牢靠D.相同规格调光柜并排安装后,顶部最大高差应不大于2mm【答案】A
22、对于无线信道的干扰可以通过()及采用扫描仪等实际路测跟踪来排查A.话务统计分析、用户反映B.无线接通率分析、话务统计分析C.掉话分析、无线接通率分析D.掉话分析、切换分析【答案】A中短波广播发射机测试项目中的三大电声指标是非线性失真、频率响应和()o P99A.灵敏度B.调幅度C.载波跌落D.噪声电平【答案】D走线架应保证电气连通,就近连接至室内保护接地排,接地线宜采用35mm2黄绿色()电缆A.多股铜芯B.单股铜芯C.多股铝芯D.单股铝芯【答案】A
25、@40/30mm硅芯管转角处的弯曲半径的最小值要求是()A.400mmB.500mmC.600mmD.700mm【答案】B通信电源工程中,逆变器通电测试应检验()是否符合指标要求A,输出直流电压B.输入交流电压C.输入交流电流D.杂音电流【答案】D在用户接入网中,()与传输媒质有关,它支持一个或多个通道层,为通道层节点之间提供合适的通道容量A.传输媒质层B.电路层C.传输电路层D.传输通道层【答案】A由直流电源供电时,通信设备电源端子输入电压允许变动范围为()。