还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
园林景观工程承包合同书范本范文发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,甲方将工程的园林景观结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工作内容
二、工期
1、本工程工期为天自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延
2、工期顺延
(1)未及时签审施工图纸和施工组织计划;
(2)设计变更;
(3)甲方未能按期提交施工场地;
(4)连续4小时遇雨和停水、停电;
(5)未按合同规定时间拨付工程款项;
(6)其他
三、工程合同价款及支付方式
1、经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价元;按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;结算工程量以现场实际收方量为准
2、合同签订后口内,甲方支付乙方工程预付款元整
3、工程竣工并验收合格后日内,双方上述方式办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的%余结算总额的%作为保修金保修期满后甲方付清余款
四、设计调整本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后工程量据实计算,造价按本合同第三条进行增减
五、保修期
1、保修期从乙方递交竣工报告后的第日起算,保修责任按国家有关规定执行其中植物保活期年,工程部分保修期为年
2、成活率植物管护移交时按行规达到%的成活率
六、双方的责任
(一)甲方责任
1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2、合同签订后日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;
3、负责协助办理施工的各项进场手续;
4、负责协调现场各施工单位间的关系;
5、若施工变更应以书面形式通知乙方;按合同规定时间按时付款
(二)乙方责任
1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;
2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;
4、负责施工中的成品保护;
5、工程完工时,配合甲方完成验收
七、材料的认定及采购
1、乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购
2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买
八、竣工验收
1、甲方在收到乙方竣工报告的日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
2、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上
九、合同的变更和解除
1、合同经双方签字后生效后,双方必须严格遵守任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议,在补充协议签订前,必须将本合同未经事宜清算,结清合同款项,在补充协议生气之日起,本合同失效如未对本合同清算或结算合同款项之前,补充协议无效
2、合同签订后且项目定制前,甲方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款%支付违约金,并办理解约手续
3、项目定制已进行或定制完工后,甲方提出终止合同,须向乙方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,承担乙方全部损失,订立终止合同协议,解除本合同
十、违约责任
(一)甲方违约责任
1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的%向乙方支付逾期违约金
(二)乙方违约责任乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的%向甲方支付违约金
十一、争议解决方式在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉
十二、附则
1、本合同经双方签字盖章后生效
2、未尽事宜,双方协商解决
3、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力甲方住所代表人联系电话工程所在地:一年月日乙方住所责任人联系电话工程所在地.年月日。