还剩53页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
三n县浦坝港镇五支番村农村生活污水治理工程招标文件招标人三门县浦坝港镇五支番村经济合作社招标代理人浙江耀华工程咨询代理有限公司台州分公司招标监管机构三门县浦坝港镇公共资源交易中心四年十二月第二节招标文件
8.招标文件的组成招标文件包括下列内容
(1)招标公告;
(2)投标须知及投标须知前附表;
(3)合同条款;
(4)投标文件表格式等
(5)招标人提供的施工图预算审核书(以下简称招标人预算审核书);.2除上款内容外,招标人在提交投标文件截止时间前,以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容,均为招标文件的组成部分,对招标人和投标人起约束作用.3投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出,否则,由此引起的损失由投标人自己承担投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料,或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担,并根据有关条款规定,该投标有可能被拒绝招标文件的澄清标人在收到招标文件后,若有问题需要澄清,应于收到招标文件后3日内,以书面形式向招标人提出,招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复,只能供投标人参考,对招标人无任何约束力.招标文件的修改1在投标截止日期前,招标人可能以补充通知的方式修改招标文件2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的书面文件为准3招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人,这些内容作为招标文件的组成部分,对■投标人起约束作用投标人通过传真或电邮方式收到的,须当即给予回执.招标文件的解释权本招标文件(包括澄清、修改、补充文件、书面答复等)的解释权属招标人第三节投标文件的编制.投标文件的组成本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项.投标文件的格式本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第15项.投标报价组成报价方式本工程项目报价方式详见本须知前附表第16项2投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用投标人应根据招标人提供的施工图、技术资料、预算造价、施工工期的要求,投标人结合本工程的实际情况、自身的综合实力、管理技术水平、市场价格信息6综合分析后自主确定报价,投标报价采用下浮的方式竞报
15.投标担保投标人按本须知前附表规定的数额在开标前提交投标保证金2对于未能按要求提交投标担保的,招标人将视为不响应投标而予以拒绝3投标担保按以下方式退还
(1)第一中标候选人在招标人与中标人鉴定合同后五个工作日内退还(不计息)
(2)其余投标人(含无效标的)在开标结束后退还
15.4如投标人有下列情况,投标担保将被没收投标人在投标有效期内撤回其投标文件;中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议;投标人在投标期间内有用标、哄抬标价等违规违法行为投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的投标有效期1投标有效期详见本须知前附表第18项,在此期限内,凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效
16.2在“特殊的情况F,招标人在原定投标有效期内,可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求,对此要求投标人须以书面形式予以答复投标人可以拒绝招标人这种要求,而不被没收投标担保同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件,但需要相应的延长投标担保的有效期,在延长的投标有效期内,本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用
17.投标文件的份数和签署投标人按本须知前附表第19项规定的份数递交投标文件2招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的,投标人均应按要求签章3当正本与副本不一致时,以正本为准如未注明正副本的,由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本第四节投标文件的递交投标文件的装订、密封与标志1投标人应将投标文件按规定密封,并注明项目(标段)名称、投标人名称及标函名称2密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字3投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第20项投标文件的递交投标人应按本须知前附表第21项规定的地点在本须知前附表第22项规定的裁止时间前提交投标文件,同时需满足以下要求,否则该投标文件予以拒收
(1)投标人提交投标保证金;
(2)投标人提交《台州市建设工程诚信投标承诺书》(参考格式见附件);
(3)投标人法定代表人或委托代理人(必须出具本工程授权委托书原件),经招标人确认身份后(招标人对其身份不明的,须出具身份证或驾驶证原件)再签名报到,以证明其出席开标会议投标截止期
20.1投标文件的截止时间详见本须知前附表第22项2招标人可以补充通知的方式,酌情延长提交投标文件的截止时间在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间,均以延长后新的投标截止时间为掂3到投标截止时间止,招标人收到的投标文件少于3个的,招标人将依法重新组织招标
21.投标文件的补充、修改与撤回投标人在提交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前,可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件,并以书面形式通知招标人补充、修改的内容为投标文件的组成部分投标人对投标文件的补充、修改,应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交,并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样3在投标截止时间之后,投标人不得补充、修改投标文件4在投标截止时间至投标有效期满之前,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标担保将被没收第五节开标
22.开标1招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第21项所规定的地点公开举行开标会议2开标会议由招标人组织并主持3开标顺序开标直接开商务标
23.投标文件公布由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况,未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人,经确认无误后,由有关工作人员当众拆封,宣读投标承诺的主要内容2招标人将对开标过程进行记录,以存档备查第六节评标
24.评标过程的保密开标后,直至授予中标人合同为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况,与评标有关的其他任何情况均严格保密2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中,投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为,都将会导致其投标被拒绝.3中标人确定后,招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料投标文件符合性鉴定1评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求所谓实质上响应,是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符,无显著差异或保留实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制,总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求,评标委员会将予以拒绝,并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留,使之成为具有响应性的投标3中标人确定后,招标人不对未中标人就评标过程及未能中标原因作出任何解释未中标人不得向评标委员会组成人员索问评标过程的情况和材料投标文件的澄清评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果细微偏差不影响投标文件的有效性澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容但根据本节错误的修正的规定,凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列
26.2评审过程中,评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩,投标人应按要求进行答辩
27.投标文件的评审评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的,应当向投标人质询,如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的,则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑,其投标文件按无效标颊投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象;投标文件由同一单位或同一人编制;投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任;投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印涉嫌故意拉高或压低投标报价2投标文件有下列情形之一的,由评标委员会初审后按无效标处理投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪•个有效,按招标文件规定提交备选投标方案的除外;投标文件未按招标文件签署条款要求签章的;投标文件份数不符合招标文件前附表要求的;投标文件组成不符合招标文件要求的;法律法规规定无效标的3投标文件有下列情形之一的,由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的;招标文件报价要求中规定作无效标的;违反招标文件其他实质性条款规定的
29.4投标文件有下列情形之一的,经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的,则该投标文件按无效标处理
(1)招标文件中其他内容明确规定作无效标的5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以否决全部投标所有投标被否决的,则本次招标失败,重新组织招标
28.评标办法(以下计算,小数点保留两位,第三位四舍五入)1评标标底浮动率的确定评标标底下浮率(K%)开标时现场公开由招标单位代表人在规定下浮幅度范围内随机抽取三次,每次分别依次在电脑里
8.
0、
8.
2、
8.
4、……、
12.
6、
12.
8、
13.0共26个数中随机抽定1个数值,取其平均值确定下浮率,作为评标标底下浮率(鸿)2中标候选人的确定
(1)中标候选人的排名次序按投标人报价卜浮率接近评标标底卜.浮率程度来确定,取最接近评标标底下浮率为第一中标候选人,取次接近评标标底下浮率为第二中标候选人;如接近评标标底下浮率绝对值相同(同标底相比有上浮和下浮相同的),取下浮率大者为优先中标候选人;如出现投标的下浮率完全相同的,则抽签确定
(2)招标人应当确定第一中标候选人为中标人第一中标候选人放弃中标,或者因不可抗力提出不能履行合同,或招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交,招标人可以确定第二中标候选人为中标人,如果无第二中标候选人,或者第二中标候选人因前述规定的同样原因不能签订合同的,则本次招标失败,重新组织招标
(3)中标价(合同价);预算审核价(不包括甲供材料)X(1-评标标底下浮率)第七节授予合同.中标候选人公示
2.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所进行公示,公示期不得少于3个工作日.2公示期间,投标人对评标结果有异议的,可向招标人(招标代理机构)提出,招标人(招标代理机构)应给予答复投标人对答复不服或认为招标人(招标代理机构)有违反有关规定及其他弄虚作假情形的,可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查,并提交相关材料.中标通知书1公示期间没有异议(投诉)或异议(投诉)不成立的,招标人应当向第一中标候选人发出《建设工程中标通知书讥如发现第一中标候选人资格无效,由第二中标候选人替补如第二中标候选人也无效,则本次招标失败如涉及到其他投标人资格无效,则评标结果不作调整
30.2招标人应当确定第一中标候选人为中标人第一中标候选人放弃中标,或者因不可抗力提出不能履行合同,或者因其他情形造成其资格无效的,招标人可以确定第二中标候选人为中标人如第二中标候选人存在上述同样情形的,本次招标失败,重新组织招标
30.3中标人确定后,招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》
30.4招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时,应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人
30.5《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力《建设工程中标通知书》发出后,如中标人违反法律法规规定而中标无效的,应承担相应的法律责任,本次招标失败,应重新组织招标
31.合同签订
31.1自《建设工程中标通知书》发出之口起10日内,招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,并到招标办办理备案手续招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
31.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件草签施工合同,待合同管理部门审查后正式签订
31.3招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》(台纪[2001119号)的要求签订《廉政合同》第二章合同条款合同文本采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GE-2013-0201)o合同通用条款示范文本(GF-2013-0201)的通用条款合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订第一部分合同协议书发包人(全称)三门县浦坝港镇五支番村经济合作社根据《中华人应共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就三门县浦坝港镇五支看村农村生活污水治理工程施工及有关由项协商一致,共同达成如下协议
一、工程概况.工程名称三门县浦坝港镇五支番村农村生活污水治理工程.工程地点三:门县浦坝港镇五支一村.工程立项批准文号.资金来源财政拨款与自筹.工程内容招标人提供的施工图纸及预算的核书中所包含的所有内容群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(时件1).工程承包范围发包人提供的施工图纸所包含的三门县浦坝港镇五支供村农村生活污水治理工程
二、合同工期计划开工日期年月日计划竣工日期年月日工期总日历天数天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准.
三、质量标准工程质量符合现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定达合格标准
四、签约合同价与合同价格形式.签约合同价为.合同价格形式o.发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人指定的银行账户,承包人收取款项时开具建筑业统一发票
五、项目经理承包人项目经理o
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(加果有);
(3)专用合同条款及其附件
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算审核书;
(8)其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章除专用合同条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》12第L5款赋予的规定一致
七、承诺.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质品和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同
九、签订时间本合同于年一月一日签订
十、签订地点本合同在签订
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分
十二、合同生效本合同自双方法定代表人或委托代理人签字,并加盖公章后生效
十三、合同份数本合同一式掘份,均具有同等法律效力,发包人执四份,承包人执三份,合同备案机构执二份备案意见:编号三建合办()审字第号经办人备案机关(章)年月日第二部分通用条款(略)第三部分专用合同条款一般约定词语定义
1.1合同
1.
1.
1.10其他合同文件包括工程招标文件、《一门县政府性投资项目变更管理实施办法》(试行)(三政发
(2009)56号)、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算审核书外的其它投标文件
1.
1.2合同当事人及其他相关方
1.
1.
2.4监理人名称:资质类别和等级;联系电话;电子信箱;通信地址.
1.
1.
2.5设计人名称;资质类别和等级联系电话;电子信箱;通信地址o
1.
1.3工程和设备
1.
1.
3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括
1.
1.
3.9永久占地包括
1.
1.
3.10临时占地包括法律适用于合同的其他规范性文件《浙江省建设工程计价规则(2010版)》、《市政JL程工程量计算规范》(GB50857—2013)、《建设工程工程量计算规范
(2013)浙江省补充规定》(浙建站计
(2013)63号)、《建设工程工程量清单计算规范
(2013)浙江省补充规定
(一.)》(浙建站计
(2014)31号)、等工程所在地现行的有关工程造价方面规定标准和规范适用于工程的标准规范包括按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及行关规定合同工期内的标准、规范,招标文件中的技术要求等发包人提供国外标准、规范的名称/;发包人提供国外标准、规范的份数/;发包人提供国外标准、规范的名称/o
4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求/合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为按合同通用条款图纸和承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限开工日期前
14.天前;发包人向承包人提供图纸的数量纸质施工图
(三)套及与其•致的电了•版施工图;三n县建设工程招标文件项目名称三门县浦坝港镇五支忝村农村生活污水治理工程招标人三门县浦坝港镇五支豕村经济合作社(盖章)联系人陈武聪招标代理人浙江耀华工程咨询代理有限公司台州分公司(盖章)联系人吴春莲联系电话8351980913867652617招标监管机构三门县浦坝港镇公共资源交易中心二0一四年十二月发包人向承包人提供图纸的内容包括施工图纸名称、工程号、版本、出图口期、目录、已有的变更联系单编号等承包人文件需要由承包人提供的文件,包括施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等;承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺,且修改或优化方案报监理人、发包人批准承包人提供的文件的期限为施工组织设计、进度计划在接到开工通知(或确定开工日期)后7天内,专项施工方案在相应部位施工前7天;发包人对承包人的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时,承包人应7天内提供修正完成并重新提交;每月20FI前向发包方提交下一月进度计划和施工方案;承包人提供的文件的数量为提供一:套;承包人提供的文件的形式为纸质及电子版本;发包人审批承包人文件的期限收到相应文件后7天内现场图纸准备关于现场图纸准备的约定由监理人在现场保管一套完整施工图,供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用
1.7联络发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人发包人接收文件的地点;发包人指定的接收人为(2人以上及联系电话).承包人接收文件的地点承包人指定的接收人为(2人以上及联系电话)°监理人接收文件的地点监理人指定的接收人为(2人以上及联系电话)°
1.10交通运输
1.
10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定按合同通用条款
1.
10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定/关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定/Q
10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人报价包干
1.11知识产权II.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属按合同通用条款关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求按合同通用条款关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属发包人关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求按合同通用条款16承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式包含在签约合同价内
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格调整合同价格»允许调整合同价格的工程量偏差范围合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目,其工程量增加或减少超过本项目工程数量15与及以上时,或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目,但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上工程变更,由乡镇(街道)、监理方、施工单位、设计单位共同签字确认若工程变更累计增加金额超过原合同价10%的,须经县治污办组织核准后方可实施发包人2发包人代表发包人代表姓名;身份证号;职务;联系电话;电子信箱:通信地址o发包人对发包人代表的授权范围如下
02.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求开工F1期14天前
4.2提供施工条件关于发包人应负费提供施工所需要的条件,包括/5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求开工后15天内发包人是否提供支付担保发包人提供支付担保的形式o
3.承包人承包人的一般义务
(9)承包人提交的竣工资料的内容向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料并符合建设工程资料存档要求承包人需要提交的竣工资料套数两套承包人提交的竣工资料的费用承担由承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间工程竣工验收合格后7天内承包人提交的竣工资料形式要求纸质及相关电子数据
(10)承包人应履行的其他义务a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用b.在施工中必须严格按照规范操作,并针对邻近建筑物实际情况,采取相应防护措施,对不按规范要求施工或未采取防护措施的,造成的损失由承包人承担c.本项目施」:安全由承包人负总责d.按当地有关部门要求,由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施JL噪音管埋等手续e.如办理工程有关手续需要,原投标文件份数不够,承包人须补足投标文件及向发包人提供投标文件电子文档R工程竣工备案,承包人应给予配合
(11)承包人诚实信用的承诺
(12)承包人使用新技术、工法、工艺的承诺j项目经理
2.1项目经理姓名:身份证号;建造师执业资格等级;建造师注册证书号;建造师执业印章号;安全生产考核合格证书号联系电话;电子信箱;通信地址承包人对项目经理的授权范围如下关于项目经理每月在施工现场的时间要求月到岗率须达到《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》(台建规
(2006)330号)要求承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任发包人有权要求更换项目经理,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担,并承担违约责任项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任月到岗率须达到《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》(台建规
(2006)330号)要求,不足天数,每天扣除履约担保金额的
0.1%每月结算,在当期工程款支付时扣除;连续三个月达不到要求且项H经理不能到岗的,发包人有权终止合同,没收全部履约担保金,同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失另遇有L程检查、验收或参观等活动时,无特殊原因不得离开施工现场
3.
2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系(提供相关部门或单位证明材料)、被责令停止执业、羁押或判刑情形,无法继续担任项目经理,承包人向发包人提出申请,发包人应同意更换,并报所在地建设行政主管部门批准、备案,更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理除上述情形外不允许更换,如承包人擅自更换,按每更换一人次扣除履约担保金额的20%;及至发包人可通知承包人全部解除合同,所有履约担保金归发包人,并赔偿发包人损失.
3.
2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任发包人可通知承包人全部解除合同,所有履约担保金归发包人,同时赔偿发包人损失
3.3承包人人员
3.
3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限接到开工通知后7天也
3.
3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任发包人可通知承包人全部解除合同,所有履约担保金归发包人,同时赔偿发包人损失
3.
3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求按通用条款执行;另遇有工程检查、验收或参观等活动时,无特殊原因不得请假
3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任因发生重大安全事故不适合再任、因管病住院、终止劳动合同关系(提供相关部门或单位证明材料)、被责令停止执业、羁押或判刑情形无法继续担任相应岗位工作,承包人向发包人提出申请,发包人应同意更换,并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案,对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人除上述情形外不允许更换,如承包人擅自更换,按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10版其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5机承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》(台建规
(2006)330号)规定的关键岗位人员到岗率达不到合同约定的天数的,不足天数每人次每天扣除履约担保金额的
0.05斩每月结算,在当期工程款支付时扣除;5分包
5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括工程主体结构、关键性工作主体结构、关键性工作的范围
5.2分包的确定允许分包的专业工程包括其他关于分包的约定
5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间按合同通用条款执行.7履约担保承包人是否提供履约担保按招标文件规定执行承包人提供履约担保的形式、金额及期限的承包人应按招标文件要求提供履约保证金履约保证金待获工程验收证书后10日内结清(不计息)如承包人在施工过程中违背合同规定的,发包人有权没收相应款项的履约保证金.监理人监理人的一般规定关「监理人的监理内容按本工程监理合同约定内容关于监理人的监理权限按本工程监理合同约定内容,涉及工程变更(含设计变更等参建各方变更)均需报发包人审批后生效关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定由承包人免费提供办公室1间使用监理人员总监理工程师姓名;职务;监理工程师执业资格证书号联系电话;电子信箱;通信地址;关于监理人的其他约定
(1)监理人授权超出合同约定,承包人有权提出异议,如监理人对人承包人合理的异议不予接受,则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定
(2)对于监理人更换其委派的监理人员的,监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人;
(3)监理人对其监埋人员的任何授权,承包人均应当要求监理人提供书面的授权,否则,承包人有权拒绝接受监理人员的指示
4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定
(1);o.工程质量.1质量要求
5.
1.1特殊质量标准和要求按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定达合格标准关于工程奖项的约定/
5.3隐蔽工程检查
5.
3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定按合同通用条款执行监理人不能按时进行检查时,应提前且小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过24小时由此导致工期延误的,工期予以顺延隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录,还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.
1.1项目安全生产的达标忖标及相应事项的约定按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》(浙建建
(2012)54号)及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行
6.
1.4关于治安保卫的特别约定按合同通用条款关于编制施工场地治安管理计划的约定按合同通用条款
6.
1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求按省、市发有关文明施工管理规定执行
6.
1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定安全文明施工费包含在签约合同价内承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用,由发、承包人协商处理;未经发包人同意,发包人可不承担由此增加费用;安全文明施E费支付比例、期限及使用按通用条款执行
7.工期和进度施工组织设计.
1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工.程施工(如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工.方案)应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证.
1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定接到开工通知后7天内,专项施工方案在相应部位施工前7天发包人对承包人的施工组织设计(或方案)提出质疑和合理修止时,承包人应7天内提供修正完成并重新提交每月20FI前向发包方提交下•月进度计划和施工方案:发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限收到相应文件后7天内
7.2施工进度计划
7.
2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限收到相应文件后7天内
7.3开工
7.
3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限接到开工通知后7天内关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限开工前7天关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限开工前
7.
3.2开工通知承包人在计划开工日期前7天向发包人申请开工报告,工期自开工令通知中载明的开工日期起算因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起竺天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失
7.4测量放线
7.
4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限按合同通用条款执行
7.5工期延误
7.
5.1因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形/o
7.
5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为每天200元因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限履约保证金额度
7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定
(1)每天连续停水、停电超过8小时以上
(2)因政府行政命令(因承包人原因的除外)
(3)非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件
(4)施工场地周围地下管线保护,地下障碍物和污染物排除,邻近建筑物、构筑物的保护要求
(5)地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等
7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件8级以上持续24小时的大风(台风);24小时内持续降雨且降水量为200mm以上;40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气
7.9提前竣工的奖励
7.
9.2提前竣工的奖励\
8.材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备
(1)材料品牌、规格和使用要求/
(2)本工程除甲供材料外已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管散装水泥及新型墙体材料的使用须符合相关规定,否则相关押金由承包人承担
(3)本工程要求使用材料要求
(4)所有材料必须有质保书或合格证,符合施工图纸和规范要求,且品牌、产地需报发包人备案,否则,因此产生的后果均由承包人负责
(5)凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家(品牌、产地)的材料,承包人必须按照招标文件要求采购和施工,优先使用相当于•的厂家(品牌、产地),如需调整,必须经得发包人认可,否则由此引起的后果由承包人承担
(6)所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验(试车)报告等必要资料,符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准,并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用
(7)根据工程需要,发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换,更换后的材料价格由发包人签证进行结算
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.
4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担/6样品.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求/施工设备和临时设施.
8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定由承包人承担.试验与检验试验设备与试验人员
1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所施工现场需要配备的试验设备o施工现场需要具备的其他试验条件材料、工程设备和工程的试验和检验材料、设备和工程的试验和检验的费用
(1)按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检杳所发生的费用,包括建设工.程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费山发包人承担
(2)当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时,承包人应按要求进行检(试)验如果该检(试)验我明确有缺陷存在,则检(试)验和试样的费用,发包人供应材料设备的,由发包人承担;承包人采购材料设备的,由承包人承担如果该检(试)验表明没有缺陷,则由发包人承担检(试)验和试样的费用22
(3)当质量安全管理机构根据相关规范要求开展,要求发包人与承包人开展木L程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检,如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时,发包人与承包人应配合,按要求进行检(试)验,检测、恢复费用由发包人承担如检测不合格,则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用现场工艺试验现场工艺试验的有关约定o
10.变更1变更的范围关于变更的范围的约定按合同通用条款工程变更引起工程最的减少或增加,承包人不得因此拒绝施工
10.4变更估价
10.
4.1变更估价原则关于变更估价的约定
(1)已标价工程量清单或预算审核书有相同项FI的,按照相同项目单价认定
(2)变更后项目与已标价工程量清单项目不同或相类似项目,由承包人参照投标价的组价方法提出适当的单价,综合单价二次分析表中人材机价格和含量经发包人审定后执行其中人材机价格:有部分投标价的,按对应的投标平均价无投标价但有信息价的,按对应施工期《台州造价(正刊)》(工程所在地),无信息价的按市场价由发包人签证人材机含量有投标含量的按投标含量;无投标含显的按相应定额含显;无相应定额含显的按实际含显,经发包人签证,综合费率按对应的承诺平均费率,并计规费、税金
(3)变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算审核书中列明的该项H工程量变化幅度,合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目,其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时,或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目,但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时,其增加超过上述幅度部分或减少超过.上述幅度后剩余部分工程量的相应综合单价估价按
10.
4.1
(2)条确定综合单价
10.
4.2变更估价程序承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请
10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限按通用条款执行发包人审批承包人合理化建议的期限按通用条款执行°承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为■
10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11《暂估价一览表》
10.
7.1依法必须招标的暂估价项目无承包价(暂定价)的单项材料、设备、专业分包工程估算价在10万元以上的(指可以向同•家供应商采购的同类材料总价),须由发、承包双方通过公开招标确定价格、供应商或分包人承包人应按照施工进度计戈人在招标工作启动前28天通知发包人,并提交暂估价招标方案和工作分工,招标工.作接受有管辖权的建设工.程招投标监督部门的监督.与组织招标工作有关的费用由发23包人承担
10.
7.2不属于依法必须招标的暂估价项目按合同通用条款第3种方式承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定
10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定o
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定不予调整因市场价格波动调整合同价格,采用以下第/种方式对合同价格进行调整:2法律变化引起的调整
12.合同价格、计量与支付1合同价格形式本合同价款采用第1种方式单价合同确定.单价合同综合单价包含的风险范围⑴本工程结算方式同预算审核书、实行总价下浮、下浮数值即K值⑵除本节风险范围以外规定可以调整,其它一律不得调整,如招标文件规定的计算依据、招标人及预算审核书中提供的费率、结算率等;⑶计日工综合单价(工数经发包人签证,综合结算单价(含税金、规费等其他费用)按技术工150元/工H普L120元/工日计取);⑷其他可能发生的费用a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用,由承包人自行解决因此而造成的工期延长由承包人负责如给发包人另行造成额外的经济损失,发包人可从承包人的工程款中扣回b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费,c.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理,费用包含在合同价内风险费用的计算方法已包含在合同价内风险范围以外合同价格的调整方法
(1)工程局按照《市政工程工程量计算规范》(GB50857—2013)、《建设工程工程局计算规范
(2013)浙江省补充规定》(浙建站计[2013)63号)、《建设工程工程量清单计算规范
(2013)浙江省补充规定
(二)》(浙建站计
(2014)31号)及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计算,由承包人计量、发包人及有关部门审核
(2)因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款第
11.1款的约定调整
(3)因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加或减少按
10.
4.1
(3)条执行
(4)发包人提供的工程量清单项目漏项、工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更,与已标价工程量清单项目不同或相类似项目,其综合单价的确定方法按本合同专用条款
10.
4.1
(2)款约定执行
(5)因分部分项JL程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,引起措施项目发生变化,造成施工组织设计或施工方案变更,原措施费中己杓的措施项目,按原措施费的组价方法调整原措施费中没有的措施项目,由承包人根据措施项目变更情况,按合同专用条款
10.
4.1
(2)款约定方法调整但合同中注明一次性包定的措施项FI不作调整
(6)未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用,根据施工现场实际参照合同专用条款
10.
4.1
(2)款约定方法确定或签证.总价合同总价包含的风险范围.,风险费用的计算方法o风险范围以外合同价格的调整方法.其他价格方式
2.2预付款.
2.1预付款的支付预付款支付比例或金额合同牛.效,施工单位人员、设备进场后10天内支付该工程合同价的10%作为工程备料款预付款支付期限按投标承诺的人员、机械设备进场后10天内预付款扣回的方式不扣回,作为工程款.
2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限预付款支付7天前预付款担保的形式为.3计量
12.
3.1计量原则工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算,施工建设过程中出现的工程变更,由乡镇(街道)、监理方、施工单位、设计单位共同签字确认若工程变更累计增加金额超过原合同价10%的,须经县治污办组织核准后方可实施工程量计算规则按照《市政工程工程审计算规范》(GB50857—2013)、《建设工程工程量计算规范
(2013)浙江省补充规定》(浙建站计
(2013)63号)及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计量
12.
3.2计量周期关于计量周期的约定按月计量
12.
3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定按合同通用条款执行,但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据
12.
3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定/o
12.
3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第
12.
3.4项(总价合同的计量)约定进行计量/
12.
3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序人工、材料价格调整引起合同价款调整,在完成本合同专用条款第
11.1款约定的调整节点后,计入该节点所在当期工程价款;工程变更按规定办理完毕的,计入当期工程价款招标公告1投标须知前附表2第一章投标须知5第一节总则
5.工程说明
5.招标范围
5.资金来源
5.投标资格
5.投标费用
5.现场条件
6.踏勘现场5第二节招标文件
6.招标文件的组成
6.招标文件的澄清
6.招标文件的修改
6.招标文件的解释权6第三节投标文件的编制
6.投标文件的组成
6.投标文件的格式
6.投标报价组成
6.投标担保
7.投标有效期
7.投标文件的份数和签署7第四节投标文件的递交
7.投标文件的装订、密封与标志
7.投标文件的递交74工程进度款支付1付款周期关于付款周期的约定按月支付2进度付款申请单的编制关「进度付款申请单编制的约定上级补助资金下拨后,发包人向承包人支付当期按
12.
1、
12.3款计量工程量价款的70%工程价款,工程竣工验收合格后支付合同价的85%工程价款工程结算经审定后付至工程结算价(工程结算价以三门县审计局的审定为准)的90%余下10%作为工程质量保修金,一年后付清(无息),其余按三县委办
(2014)29号文件执行(均不计息)
4.3进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定按合同通用条款
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定/
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定/o4进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限按合同通用条款发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限按合同通用条款.
(2)发包人支付进度款的期限在发包人确认计量结果和上级补助资金到位后14天内完成支付发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式支付应付工程进度(备料)款的利息,利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率,时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息
(3)发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书,不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果,仅为本期工程款支付依据
4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批/o
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批5支付账户发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户开户行:;账号:承包人收取款项时应开具建筑业统一发票验收和工程试车1分部分项工程验收
1.2监理人不能按时进行验收时,应提前,小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过24小时工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录,还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料2竣工验收
2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定按通用条款发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法不计违约金因发包人原因,未在监理人接收到承包人提交的竣JL验收申请报告42天内完成验收,或完成验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的口期为实际竣工口期
13.
2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限按通用条款执行发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为o承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为o
13.3工程试车
13.
3.1试车程序工程试车内容o
(1)单机无负荷试车费用由承担;
(2)无负荷联动试车费用由承担
3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定
3.6竣工退场.
6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限颁发工程接收证书后7天内.竣工结算竣工结算申请其他工程承包人应在工程竣工验收合格后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单,并提交完整的工程结算资料一套超过90天未提交竣工结算资料.,经发包人催告后28天,承包人还不提交竣工结算资料的,发包人可根据自己资料办理竣工结算,且视为承包人认可竣工结算结果2竣工结算审核
(1)发包人结算审核时间发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后,在3个月内审核完毕,并签发竣工结算证书由发包人原因逾期审核责任向承包人支付违约金,违约金为工程结算后应付工程款的利息,利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率,利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止
(2)发包人在签发竣工结算证书后14天内,扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款逾期支付按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金;逾期超过56天,按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金
(3)承包人对发包人签认的结算价有异议的,发包人可先支付承包人无异议部分结算款异议部分重新进行复核或按照第20条(争议解决约定)处理
(4)结算特殊要求工程结算由有关部门或委托有资质的社会中介机构进行项目结算审核审核,审核费按《浙江省物价局关于进•步完善工程造价咨询服务收费的通知》(浙价服
(2009)84号)计算,其中结算超过5%核减率(超过送审造价5%以外的核减额)和核增造价引起的追加收费(核增、核减不相7抵扣),由承包人承担,并可由发包人在应付工程款中扣除4最终结清.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数承包人提交最终结算申请单的期限.2最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限按通用条款
(2)发包人完成支付的期限按通用条款缺陷责任期与保修2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限缺陷责任期12个月,其余按通用条款执行3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定扣留质量保证金
3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第3种方式
(1)质量保证金保函,保证金额为;
(2)5%的工程结算价款;
(3)其他方式:10%的工程结算价款
15.
3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式:
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
(3)其他扣留方式:关于质量保证金的补充约定o
15.
3.3质量保证金的退还质量保证金按以下第方式退回
(1)缺陷责任期终止后,发包人退还剩余的质量保证金(是否计息)
(2)建筑工程工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%满二年返还质量保证金的50%达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量缺陷保修期后返还全部预留的质量保证金
(3)市政工程工程实际竣工验收合格后满一年可返还全部质量保证金(不计息)
(4)其它根据三县委办
(2014)29号文件执行
15.4保修保修责任工程保修期为按本合同附件3《JL程质量保修书》、修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间
16.违约
16.1发包人违约
16.
1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形/o
16.
1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任开始计算第7天后承包人已进场施工设备租赁费及施工人员窝工费
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任支付违约金,违约金为应付工程款的利息,利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率,利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止
(3)发包人违反第
10.1款(变更的范围)第
(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任o
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任o
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任o
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任
(7)其他
16.
1.3因发包人违约解除合同承包人按
16.
1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满3天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同
16.2承包人违约
16.
2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形
(1)机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位;
(2)本工程在实施过程中,如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺,造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求;
(3)承包人允许其他人挂靠经营、私自转包:
(4)承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准
16.
2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法
(1)机械设备未按投标承诺到位,每项扣除履约担保金2%
(2)现场安全文明施工不符合投标书承诺,扣减相应安全文明施工费用;承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求,发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子,及至解除施工合同,所有履约担保金归发包人,并赔偿发包人损失
(3)发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包,所有履约担保归发包人,同时赔偿发包人损失,并责令退出工地
(4)未达到投标所承诺的诚信与技术标准,按每一项扣减履约担保金的10
(5)工程延误超过了合同工期,延误贡任由承包人承担工期不予顺延,由工期延误引起人工、材料价格上涨山承包人承担,按原合同约定价格结算;价格下降归发包人受益,按下降后价格结算当施工工期超过合同工期30%以上时,可解除施工合同
(6)承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同,发包人可通知承包人全部解除合同,所有履约担保归发包人,同时赔偿发包人损失
16.
2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定-发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式使用施工现场的材料、设备按实结算,使用施工机械、器具按租赁费结算,临时工程折算成费用按完成造价比例计算,无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等
16.
2.4因承包人违约解除合同后的处理.不可抗力不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形10年一遇洪水、暴风雪、干旱,罢工、政府禁令.因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后理天内完成款项的支付.保险工程保险关于工程保险的特别约定根据三政发[2008]的号文件规定,为促进政策性农业保险可持续发展,政策性投资建设项目人身意外伤害险由政策性农业保险共保体首席承保人中国人保财险三门支公司承保3其他保险关于其他保险的约定承包人是否应为其施工设备等办理财产保险通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定o
20.争议解决
20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定
3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定提交争议评审时再选定.选定争议评审员的期限0争议评审小组成员的报酬承担方式其他事项的约定
3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定按通用条款
3.3争议评审小组决定的效力按通用条款执行
20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按卜列第2种方式解决
(1)向台州仲裁委员会申请仲裁:
(2)向工程所在的人民法院起诉发包人(公堂):承包人(公章)地址法定代表人(签字)委托代理人(签字)电话传真地址法定代表人(签字)委托代理人(签字)电话传真附件协议书附件附件1:承包人承揽工程项目一览表(略)专用合同条款附件附件2发包人供应材料设备一览表(略)附件3工程质量保修书附件4主要建设工程文件目录(略)附件5承包人用于本工程施工的机械设备表(略)附件6承包人主要施工管理人员表(略)附件7分包人主要施工管理人员表(略)附件8履约担保格式(略)附件9预付款担保格式(略)附件10支付担保格式(略)附件11暂估价一览表(略)附件3工程质量保修书发包人(全称)三门县浦坝港镇五支眷村经济合作社承包人(全称)发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就三门县浦坝港镇五支眷村农村生活污水治理工程签订工程质量保修书
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任质量缺陷保修范围包括三门县浦坝港镇五支番村农村生活污水治理工程竣工图范围内的所有内容
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期为」年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为」2个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算
四、质量保修责任.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修.质量保修完成后,由发包人组织验收
五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的资任方承担
六、双方约定的其他工程质量保修事项工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满发包人(公章)承包人(公章)地址地址法定代表人(签字)法定代表人(签字)委托代理人(签字)委托代理人(签字)电话电话传真传真开户银行开户银行账号账号邮政编码邮政编码三门县浦坝港镇五支布村农村生活污水治理工程招标文件第六部分安全生产合同为保证三门县浦坝港镇五支希村农村生活污水治理I:程施工合同在实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,木项目建设单位(发包人名称)(下简称甲方〃)与施工单位(承包人名称)(以下简称乙方〃)特此签订安全生产合同
一、甲方职责
1、严格遵守国家rr关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求
2、按照安全第
一、预防为主〃和坚持、管生产必须管安全〃的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程、三同时〃的原则,即同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用
4、定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神
5、组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各种安全隐患
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规认真执行工程承包合同中的有关安全要求
2、坚持、安全第
一、预防为主〃和管生产必须管安全〃的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导的开展安全生产活动各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计戈人布置、检查、总结和评比
3、建立健全安全生产责任制从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏,各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责项目负责人是安全生产的第一责任人现场设置的安全机构,应按施工人员的%-3%配备安全员,专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术培训教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目负责人必须承担管理责任
6、对于易燃的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为
7、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的不得上岗
8、所有施工机具设备和高空作用的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌
10、乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时上报有关部门,并坚持四不放过〃的原则,严肃处理相关责任人
三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故,将依法追究责任本合同一式陆份其中正本贰份,双方各执壹份,副本肆份,承包人执壹份,其余副本由发包人分送有关单位甲方单位(盖章)法定代表人地址电话年月日甲方监督单位(盖章)年月日.投标截止期
7.投标文件的补充、修改与撤回8第五节开标
8.开标
8.投标文件公布8第六节评标
8.评标过程的保密
8.投标文件符合性鉴定
8.投标文件的澄清
8.投标文件的评审
9.评标办法(以下计算,小数点保留两位,第三位四舍五人)9第七节授予合同
9.中标候选人公示
9.中标通知书10第二章合同条款11部分协议书19部分通用条款(略)21部分专用条款22四部分工程质量保修书•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••24第五部分工程建设项目廉政责任书33第三章投标文件格式36附件一37附件二38附件三39附件四40附件五41附件六42第三章投标文件格式附件一:三门县浦坝港镇五支希村农村生活污水治理工程投标函三门县浦坝港镇五支眷村经济合作社
一、根据你方编号的三门县浦坝港镇五支王村农村生活污水治理工程招标文件经考察现场和研究上述招标文件后,在全部同意招标文件内容前提下,我方保证
1、我公司愿以预算造价1878520元下浮%(百分号前保留二位小数第三位四舍五入),并同意以招标文件规定计算合同价承包上述工程的施工、竣工和保修
2、总包工期日历天
3、工程质量等级合格;
4、人员设备按本投标文件的部署及时到位
二、如果我方中标,我方将按照招标文件规定提交履约担保,共同地和分别地承担责任
三、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同
四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交日期年月日附件二:三门县浦坝港镇五支番村农村生活污水治理工程项目管理机构配备表法定代表人(签字或盖章):投标人(盖章)日期年月日附件三:三门县浦坝港镇五支番村农村生活污水治理工程项目负责人简历表法定代表人(签字或盖章):投标人(盖章)日期年月日附件四三门县浦坝港镇五支眷村农村生活污水治理工程主要施工机械设备表投标人(盖章)日期年月日附件五:台州市建设工程诚信投标承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县浦坝港镇五支番村农村生活污水治理工程的投标;
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;
三、不与其他投标人相互串通投标报价,不排挤其他投标人的公平竞争,不损害招标人或其他投标人的合法权益;
四、不与招标人或招标代理机构串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;
五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标;
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标本公司若有违反本承诺内容的行为,愿意承担法律责任如已中标的,自动放弃中标资格;给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任法定代表人(签字或盖章)投标人(盖章)年月日附件六:法定代表人授权委托书(参考样张)本授权委托书声明我(姓名)系(投标人)的法定代表人,现授权委托我单位(姓名)为我的代理人,以本单位的名义参加(招标人)的(工程名称)的投标代理人在该工程招投标活动中的一切事务,我均予以承认代理人无转委权,特此委托投标人(盖章)法定代表人(盖章)代理人性别年龄身份证号码职务授权委托日期年月日三门县浦坝港镇五支看村农村生活污水治理工程招标公告
1、招标条件本招标项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标
2、项目概况与招标范围项目概况本工程位于三门县浦坝港镇五支番村农村生活污水治理工程,包括污水管网布置,化粪池改造,附属工程等招标范围施工图纸及预算审核书中所包含的所有内容预算审核价约
187.852万元(不含甲供材料)计划工期不超过60口历天;
3、投标人资格要求本次招标要求投标人须具备
(1)投标人资质县内市政公用工程总承包三级及以上、县内房屋建筑工程总承包三级及以上或县内水利水电工程总承包三级及以上
(2)项目负责人具有项目负责人安全生产考核合格证B类证书本次招标不接受联合体投标
3.3本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理
4、报名及招标文件获取方式本项目采用现场报名,报名和领取招标文件及相关资料将于2014年12月11H800时至11:30分,在浙江耀华工程咨询代理有限公司台州分公司,(浙江省三门县海游街道沿山路电大宿舍B幢301室)超过截止时间范围内拒不接受具体内容以报名时现场领取的书面招标文件为准,招标文件工本费为300元/份
5、投标保证金本工程投标保证金为叁万元人民币,递交投标文件同时以现金形式装入档案袋密封并标示公司名称
6、报名及获取招标文件携带资料
1、企业介绍信;
2、企业资质证书和营业执照(副本原件及复印件);
3、企业安全生产许可证(副本原件及复印件);
4、项目负责人安全生产考核合格证(即“B类证书”)(原件及复印件);
5、报名经办人身份证原件及复印件以上要求提供的材料原件核对后退还,复印件盖单位公章并装订成册招标人三门县浦坝港镇五支眷村经济合作社联系人陈武聪招标代理机构浙江耀华工程咨询代理有限公司台州分公司联系人吴春莲联系电话0576-8351980913867652617招标人(盖章)三门县浦坝港镇五支布村经济合作社招标监管机构(盖章)三门县浦坝港镇公共资源交易中心招标代理机构(盖章)浙江耀华工程咨询代理有限公司台州分公司2014年12月8日投标须知前附表第一章投标须知第一节总则.工程说明本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项〜第7项.招标范围.1本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项.2本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第9项3资金来源本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项,其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付
4.投标资格1投标人与项目负责人资质等级要求详见本须知前附表第11项和第12项2投标人确定方式详见本须知前附表第13项3项目负责人承接项目应符合《注册建造师执业管理办法(试行)》(建市
[2008]48号)要求如项目负责人曾在其他项目中任职,需办理变更手续才能满足建市
[2008]48号文件要求的,则变更证明材料应在本招标工程项目投标截止日前一天提交给招标人,经招标人及招标监管机构书面认可后有效投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报,将不予认可4本工程不接受联合体投标
5.投标费用投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用2招标文件工本费为300元.现场条件施工现场的“三通一平”以完成.踏勘现场1投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘,以获取编制投标文件和签署合同所需的资料踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据,是招标人现有的能使投标人利用的资料招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责3除招标人向投标人提供本工程有关的情况外,投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况,包括交通、环保、治安等规定和要求人民币(大写)¥元);其中
(1)安全文明施工费人民币(大写)¥元)
(2)材料和工程设备暂估价金额人民币(大写)¥元);
(3)专业工程暂估价金额人民币(大写)¥元);
(4)暂列金额人民币(大写)¥元)职务姓名性别年龄职称本岗工龄岗位证书号码身份证号码备注项目负责人姓名,性另U年龄专业资质等级职称学历参加工作时间从事项目负责人年限简历序号设备名称规格型号数量设备能力进场时间备注序号内容说明与要求1工程名称三门县浦坝港镇五支眷村农村生活污水治理工程2建设地点三门县浦坝港镇五支眷村3建设规模一个标段4预算造价预算造价1878520元(详见招标人预算审核书)5承包方式包工包料6质量标准合格7工期要求不超过60日历天8招标方式公开招标9招标范围施工图纸与预算审核书所包含的所有内容10资金来源财政拨款与自筹11投标人要求三门县内市政公用工程施工总承包三级、三门县内水利水电工程施工总承包三级、三门县内房屋建筑工程施工总承包三级及以上;12项目负责人要求具有项目负责人安全生产考核合格证B类证书13投标人确定方式资格审查14投标文件组成投标文件组成内容包括1)投标函(附件一);2)项目管理机构配备表(附件二);3)项目负责人简历表(附件三);4)主要施工机械设备表(附件四)5)企业营业执照、资质证书和安全生产许可证副本复印件;项目负费人B类证书的复印件注以上证书复印件加盖公司公章15投标文件格式
1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式表格如不够用时,可以按同样格式扩展
2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸,图表可根据需要作适当扩展16报价方式下浮率报价,有效投标报价浮动幅度8%-13%17投标保证金要求
1、保证金金额叁万元
2、担保形式现金
3、提交单位及地址三门县浦坝港镇人民政府18投标有效期60日历天(自投标截止日起计算)19履约保证金数额中标价的10%(转帐支票或汇票或电汇)20投标文件份数正本一份、副本四份21投标文件密封及装订投标文件必须单独密封22投标文件提交地点与开标地点地点三门县浦坝港镇人民政府地址三门县浦坝港镇人民政府23提交投标文件截止时间与开标时间2014年12月12日坨时至分;24开标程序直接开商务标。