弱电及智能化信息系统施工项目招标文件

弱电及智能化信息系统施工项目招标文件招标文件招标编号招标人:招标代理:L总则项目概况根据《中华人民共与国招标投标法》等有关法律、法规与规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目工程施工进行招标

1.

1.2本招标项目招标人见投标人须知前附表本招标代理机构见投标人须知前附表本招标项目名称见投标人须知前附表

1.5本招标项目建设地点见投标人须知前附表资金来源与落实情况本招标项目的资金来源见投标人须知前附表本招标项目的资金落实情况见投标人须知前附表招标范围、计划工期与质量要求本次招标范围见投标人须知前附表本次招标的计划工期见投标人须知前附表本次招标的质量要求见投标人须知前附表

1.4投标人资格要求

1.

4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力与信誉

（1）资质条件见投标人须知前附表；

（2）财务要求见投标人须知前附表；

（3）业绩要求见投标人须知前附表；

（4）信誉要求见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格见投标人须知前附表；

（6）其他要求见投标人须知前附表本项目不同意联合体投标投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或者咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构相互控股或者参股的；

（8）与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构相互任职或者工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或者取消投标资格的；

（11）财产被接管或者冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量问题的费用承担投标人准备与参加投标活动发生的费用自理2招标代理服务费由中标人承担保密参与招标投标活动的各方应对招标文件与投标文件中的商业与技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文必要时专用术语应附有中文注释

1.8计量单位所有计量均使用中华人民共与国法定计量单位9踏勘现场招标人不统一组织投标人勘察现场，但投标人能够自行踏勘现场，招标人给予方便投标人踏勘现场发生的费用自理除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡与财产缺失招标人在踏勘现场中介绍的工程场地与有关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的推断与决策负责投标预备会本项目不召开投标预备会本项目不同意分包偏离不同意负偏离招标文件规定的实质性要求与条件

2.招标文件.1招标文件的构成本招标文件包含

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准与要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料根据本章第

1.10款、第

2.2款与第

2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的构成部分.2招标文件的澄清投标人应认真阅读与检查招标文件的全部内容如发现缺页或者附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清澄清的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源假如澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清3招标文件的修改修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15天前以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人假如修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改.4矛盾文件处理当招标文件、澄清文件、修改文件内容相互矛盾时，以后发文件内容为准.投标文件投标文件的构成.1投标文件应包含下列内容

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）优惠服务承诺；

（10）投标人须知前附表、评标办法及投标文件格式中规定的其他材料

3.2投标报价

3.

2.1本工程投标报价使用工程量清单计价方式投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等有关规范编制投标报价的编制应以招标文件中的工程量清单与有关要求、施工图纸、国家技术规范标准、投标人制定的施工组织设计或者方案、市场价格信息为根据，按照企业定额或者参照建设工程计价根据及其计价办法，并结合企业自身的技术与管理水平自主报价，可考虑向招标人优惠让利，让利部分应从管理、利润入手，不能以牺牲工程材料的质量与档次为代价，不得以低于其成本的报价竞标

3.

2.2投标报价应包含完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用其内含:⑴完成该工程项目的人工费、机械费、材料费、管理费、利润、风险费；⑵措施项目费、其他项目费；⑶规费（专项费用）；⑷税金；⑸工程量清单中没有表达的，施工中又务必发生的工程内容所需的费用如报价因投标人漏项或者填写错误而造成的缺失均由其自行承担，招标人不予调整

3.

2.3清单项目费报价除非招标人对招标文件进行修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程细目与工程量填报综合单价与合价投标人应结合本企业定额，人工、材料与机械的市场价格，在考虑市场风险的基础上，填写投标人自主确定的综合单价每一个项目只同意有一个报价任何有选择的报价（如降价函等）将不被同意投标人未填综合单价或者合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包含在其他有价款的综合单价与合价内

3.

2.4措施项目费报价措施项目费按照《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中有关规定的内容，投标人应结合本项目现场的施工条件，自行制定先进可靠的施工技术方案，以企业定额或者参考现行综合基价及计价办法、市场价格自主报价，但不得低于成本

3.

2.5其他项目费报价其他项目费应包含招标人的费用与投标人的费用该分包工程总包配合费，费率按1%在投标报价中考虑（不含设备费），不单列

3.

2.6规费与税金规费包含意外伤害险、住房公积金、社会保障费等，其中根据《河南省住房与城乡建设厅关于加强工程费用计价项目中社会保障费管理的意见》（豫建建

（2012）76号）的规定，社会保险费单列，不计入投标总报价规费（不含社会保险费）与税金属于不可竞争费用，予以单列，计入投标总报价，但该项费用不参与投标总报价得分计算如清标时发现投标人计算不实，将取消其中标资格

3.

2.7由投标人采购的设备、材料，其价格由投标人自主询价报价，但务必满足招标文件、设计与施工规范的要求

3.

2.8除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所填报的综合单价与合价，均包含完成该工程项目的成本、利润、风险费等全部费用

3.

2.9投标人应对招标工程量清单认真审核，对工程量清单存在的漏项，投标人应在澄清招标文件的截止时间前书面提交招标人

3.

2.10投标人应按第五章“工程量清单”的有关要求认真编制投标人在投标报价时不得单方修改招标人提供的工程量清单，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量务必与招标人提供的一致，否则视为不响应招标文件实质性内容，作废标处理投标文件中所附的已标价工程量清单务必加盖造价员或者造价工程师印章并签字确认

3.

2.11投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价此修改须符合本章第

4.3款的有关要求

3.

2.12投标人提供的电子（U盘）文档中，务必把投标报价要求填写的所有表格制作成excel（2003版）表格，而且保证电子文档表格能够打开，以备清标正常使用，如发现电子文档与投标文件正本书面不符，以书面为准

3.

2.13投标人的已标价工程量清单应加盖单位公章且有本单位一名注册造价工程师或者造价员签字并加盖执业专用章，委托具有资质的中介机构编制的应加盖编制单位的资质专用章并由一名注册造价工程师签字并加盖执业专用章

3.

2.14本工程所需材料应明确品牌，各投标人须根据设计施工图的要求进行选材并报价，所有材料要求使用在行业内有一定知名度的品牌用于本工程的任何材料，在使用前务必得到甲方、监理的认可在订购大批材料之前，乙方需免费提供样本、样品作认可之用

3.

2.15招标人有权委托具有相应资质的第三方对某材料或者构件进行（正常的程序检验外）专项抽检中标人应给予支持与配合抽检合格，其费用由招标人承担抽检不合格除由中标人承担费用外，务必对不合格材料或者构件无条件更换对抽检不合格，导致需增加抽检费用及相应缺失由中标人承担

3.3投标有效期.

3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件.

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或者被同意修改或者撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金

3.4投标保证金

3.

4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式与时间递交投标保证金，并作为其投标文件的构成部分

3.

4.2投标人不按本章第

3.

4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理

3.

4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人与中标人退还投标保证金

3.

4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或者修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或者未按招标文件规定提交履约担保第一章招标公告4第二章投标人须知4投标人须知前附表

7.总则13项目概况13资金来源与落实情况13招标范围、计划工期与质量要求13投标人资格要求13费用承担14保密14语言文字14计量单位14踏勘现场

14.10投标预备会

14.11分包

14.12偏离

15.招标文件

15.1招标文件的构成

15.2招标文件的澄清

15.3招标文件的修改

15.4矛盾文件处理16标文件161投标文件的构成16投标报价16投标有效期18投标保证金18资格审查资料

193.5资格审查资料

5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、资质证书副本、安全生产许可证副本等材料的复印件

5.2近年财务状况表”应附经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表与财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表

5.3“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表每张表格只填写一个项目，并标明序号

5.4“正在施工与新承接的项目情况表”应附合同协议书复印件每张表格只填写一个项目，并标明序号

5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明有关情况，并附法院或者仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表6备选投标方案投标人不得递交备选投标方案

3.7投标文件的编制

7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，能够增加附页，作为投标文件的构成部分其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，能够提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺

7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准与要求、招标范围等实质性内容作出响应

7.3投标文件应用不褪色的材料书写或者打印，并由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字与盖单位章委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除假如出现上述情况，改动之处应加盖单位章或者由投标人的法定代表人或者其授权的代理人签字确认签字或者盖章的具体要求见投标人须知前附表

7.4投标文件正本一份，副本份数、电子文本份数见投标人须知前附表正本与副本的封面上应清晰地标记“正本”或者“副本”的字样当副本与正本不一致时，以正本为准

7.5投标文件的正本、副本与电子文本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定

4.投标投标文件的密封与标记投标文件的正本、副本、电子文本、投标函及投标函附录应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章投标文件的封套上应清晰地标记“正本”、“副本”、“电子文本”或者“投标函及投标函附录”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表未按本章第

4.

1.1项或者第

4.

1.2项要求密封与加写标记的投标文件，招标人不予受理投标文件的递交

2.1投标人应在本章第

2.

2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件

2.2投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表

2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还

2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证

2.5逾期送达的或者者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理3投标文件的修改与撤回.

3.1在本章第

2.

2.2项规定的投标截止时间前，投标人能够修改或者撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人.

3.2投标人修改或者撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第

3.

7.3项的要求签字或者盖章招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证.

3.3修改的内容为投标文件的构成部分修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记与递交，并标明“修改”字样.开标开标时间与地点招标人在本章第

2.

2.2项规定的投标截止时间（开标时间）与投标人须知前附表规定的地点公开开标并邀请所有投标人的法定代表人或者其委托代理人准时参加2开标程序主持人按下列程序进行开标

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场;

（3）宣布开标人、唱标人、记录入、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）宣读招标操纵价；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;

（9）开标结束

6.评标评标委员会评标由招标人依法组建的评标委员会负责工评标委员会由招标人代表，与有关技术、经济等方面的专家构成评标委员会成员人数与技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表

1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避

（1）招标人或者投标人的要紧负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标与其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或者刑事处罚的.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学与择优的原则

6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准与程序对投标文件进行评审第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素与标准，不作为评标根据.合同授予定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表中标通知在本章第

3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人

7.3履约担保

7.

3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式与招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式或者招标人认可的其他履约担保格式向招标人提交履约担保

7.

3.2中标人不能按本章第

7.

3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的缺失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿

7.4签订合同招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件与中标人的投标文件订立书面合同中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的缺失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成缺失的，还应当赔偿缺失.重新招标与不再招标重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者者所有投标被否决的，属于务必审批或者核准的工程建设项目，经原审批或者核准部门批准后不再进行招标.纪律与监督对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况与资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者者他人合法权益有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（二）招标人直接或者者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者者暗示投标人压低或者者抬高投标报价

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者者与招标人串通投标，不得向招标人或者者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作

2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者者排斥特定投标人而采取的其他联合行动

2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标（-）不一致投标人的投标文件由同一单位或者者个人编制；

（二）不一致投标人委托同一单位或者者个人办理投标事宜；

（三）不一致投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不一致投标人的投标文件特殊一致或者者投标报价呈规律性差异；

（五）不一致投标人的投标文件相互混装；

（六）不一致投标人的投标保证金从同一单位或者者个人的账户转出.3有下列情形之一的，属于以他人名义投标

（一）使用通过受让或者者租借等方式获取的资格、资质证书投标的

2.4有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者者要紧技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审与比较、中标候选人的推荐情况与评标有关的其他情况在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素与标准进行评标对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审与比较、中标候选人的推荐情况与评标有关的其他情况在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行投诉投标人与其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规与规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉.需要补充的其他内容需要补充的其他内容见投标人须知前附表第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表

3.7投标文件的编制

194.投标201投标文件的密封与标记20投标文件的递交20投标文件的修改与撤回

20.开标

20.1开标时间与地点

20.2开标程序

20.评标21评标委员会21评标原则21评标

21.合同授予

21.1定标方式

21.2中标通知223履约担保224签订合同

228.重新招标与不再招标

228.1重新招标

228.2不再招标

229.纪律与监督

229.1对招标人的纪律要求

229.2对投标人的纪律要求

239.3对评标委员会成员的纪律要求

249.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

249.5投诉

2410.需要补充的其他内容24第三章评标办法（综合评估法）25评标办法前附表25计分办法评委根据招标文件评分标准，统一认定投标人的硬指标分值，再加上评委个人的评判分值得出每个评委对投标人的评标分数投标人的最终得分为所有评委对其打分值后的算术平均值，计分过程与打分结果保留小数点后两位，小数点后第三位按“四舍五入”计算.评标方法本次评标使用综合评估法评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第

2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或者根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定.评审标准初步评审标准

1.1形式评审标准见评标办法前附表

1.2资格评审标准见评标办法前附表

1.3响应性评审标准见评标办法前附表

2.2分值构成与评分标准

2.1分值构成

（1）商务标见评标办法前附表；

（2）技术标见评标办法前附表；

（3）综合标见评标办法前附表

2.2评标基准价计算评标基准价计算方法见评标办法前附表

2.3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式见评标办法前附表

2.4评分标准

（1）商务标评分标准见评标办法前附表；

（2）技术标评分标准见评标办法前附表；

（3）综合标评分标准见评标办法前附表评标程序初步评审

1.1评标委员会根据本章第

2.

1.1款、

2.

1.3款规定的评审标准对投标文件进行初步评审有一项不符合评审标准的，作废标处理投标人有下列情形之一的，其投标作废标处理

（1）串通投标或者弄虚作假或者有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或者补正的投标报价有算术错误的，评标委员会按下列原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力投标人不同意修正价格的，其投标作废标处理

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外

3.2全面评审

3.

2.1评标委员会按本章第

2.2款规定的量化因素与分值进行打分，并计算出综合评估得分

（1）按本章第

2.

2.4

（1）目规定的评审因素与分值对商务标计算出得分A；

（2）按本章第

2.

2.4

（2）目规定的评审因素与分值对技术标计算出得分B；

（3）按本章第

2.

2.4

（3）目规定的评审因素与分值对综合标计算出得分C

3.

2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”

3.

2.3投标人得分=A+B+C

3.

2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料投标人不能合理说明或者者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理

3.3投标文件的澄清与补正

3.

3.1在评标过程中，评标委员会能够书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或者说明，或者者对细微偏差进行补正评标委员会不同意投标人主动提出的澄清、说明或者补正

3.

3.2澄清、说明与补正不得改变投标文件的实质性内容算术性错误修正的除外）投标人的书面澄清、说明与补正属于投标文件的构成部分

3.

3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，能够要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求

3.4评标结果

3.

4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人

3.

4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告附件A评标全面程序AO.总则本附件是本章“评标办法”的构成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的全面程序开展并完成评标工作A

1.基本程序评标活动将按下列五个步骤进行评标准备；初步评审；全面评审；澄清、说明或者补正；推荐中标候选人或者者直接确定中标人及提交评标报告A

2.评标准备A

2.1评标委员会成员签到评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席A

2.2评标委员会的分工评标委员会首先推选一名评标委员会主任评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，能够将评标委员会划分为技术组与商务组A

2.3熟悉文件资料A

2.

3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件、熟悉与熟悉招标目的、招标范围、要紧合同条件、技术标准与要求、质量标准与工期要求等，掌握评标标准与方法，熟悉评标表格的使用，假如表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，特别是用于全面分析计算的表格未在招标文件中规定的标准与方法不得作为评标的根据A

2.

3.2招标人或者招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息与数据，包含招标文件、在开标会上当众宣读的投标文件、开标会记录、招标操纵价、有关的法律、法规、规章、国家标准与招标人或者评标委员会认为必要的其他信息与数据A

3.初步评审A

3.1形式评审评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素与评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并记录评审结果A

3.2资格评审评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素与评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并记录评审结果A

3.3响应性评审评审委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素与评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果A

3.4推断投标是否被否决A

3.

4.1推断投标人的投标是否被否决的全部条件（包含本章第

3.

1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示A

3.

4.2本章附件B集中列示的投标被否决条件不应与第二章“投标人须知”与本章正本部分包含的否决条件抵触，假如出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”与本章正文部分的规定为准A

3.

4.3评标委员会在评标（包含初步评审与全面评审）过程中，根据本章附件B中规定的否决其投标条件推断投标人的投标是否被否决A

3.5算术错误修正评标委员会根据本章中规定的有关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价A

3.6澄清、说明或者补充在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者者补正投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者者补正澄清、说明或者补正根据本章第

3.3款的规定执行A

4.全面评审只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入全面评审全面评审是对初步评审合格投标文件的商务标、技术标、综合标按照招标文件中明确的评标办法进行分析•、比较与评审A

4.1全面评审的程序A

4.

1.1评标委员会按照本章第

3.2款中规定的程序进行全面评审1商务标评审与评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者者在设有标底时明显低于标底的投标报价，推断是否低于其个别成本；2技术标评审与评分；3综合标评审与评分；4汇总评分结果A

4.2商务标评审与评分A

4.

2.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”A

4.

2.2按照评标办法前附表中规定的评分标准，对商务标进行评分，并记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为AA

4.3技术标评审与评分按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对技术标进行评审与评分，并记录对综合标的评分结果，技术标的得分记录为BA

4.4综合标评审与评分按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对综合标进行评审与评分，并记录对技术标的评分结果，综合标的得分记录为CA

4.5澄清、说明或者补正在全面评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者者补正投标人对此以书面形式予以澄清、说明火正补正澄清、说明或者补正根据本章第

3.3款的规定执行A

4.6汇总评分结果A

4.

6.1评标委员会成员应填写全面评审评分汇总表A

4.

6.2全面评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的全面评审评分结果，并按照全面评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序A

5.推荐中标候选人或者者直接确定中标人A

5.1推荐中标候选人A

5.

1.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照下列原则:1评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第

7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人2假如评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第

7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会能够将所有有效标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐假如因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会能够否决全部投标A

5.

1.2投标截止时间前，递交投标文件的投标人数量少于三个或者者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标A

5.2直接确定中标人第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人A

5.3编制评标报告评标委员会根据本章第

3.

4.2项规定的向招标人提交评标报告评标报告应当由全体评标委员会成员签字评标报告应当包含下列内容1基本情况与数据表；2评标委员会成员名单；3开标记录；4符合要求的投标一览表；5废标情况说明；6评标标准、评标方法或者者评标因素一览表；7经评审的投标人排序；8推荐的中标候选人名单；9澄清、说明、补正事项纪要A

6.特殊情况的处置程序A

6.1关于评标活动暂停A

6.

2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、办法、标准完成全部评标工作只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停A

6.

2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件与评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标A

6.2关于评标中途更换评委A

6.

2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换；1因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评标中途退出评标活动2根据法律法规规定，某个或者某儿个评标委员会成员需要回避A

6.

2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定代替者进行评标A

6.3记名投票在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决A

7.补充条款无附件B废标条件BO.总则本附件所集中列示的否决其投标的条件，是本章“评标办法”的构成部分，是对第二章“投标人须知”与本章正文部分所规定的否决其投标条件的总结与补充，假如出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”与本章正文部分的规定为准B

1.废标条件投标人或者其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理有第二章“投标人须知”第

1.

4.3项规定的任何一种情形的；在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；不按评标委员会要求澄清、说明或者补正的；串通投标或者弄虚作假或者有其他违法行为的；投标人提供了选择性报价或者针对同一项目提供了两套或者以上内容不一致的投标文件；不符合招标文件中规定的其他实质性的要求；招标文件规定的其他无效投标文件的情形第四章合同条款及格式.评标方法

30.评审标准

30.1初步评审标准

30.2分值构成与评分标准

303.评标程序301初步评审30全面评审31投标文件的澄清与补正31评标结果31附件A评标全面程序32A

0.总则32A

1.基本程序32A

2.评标准备32A

3.初步评审32A

4.全面评审33A

5.推荐中标候选人或者者直接确定中标人34A

6.特殊情况的处置程序35A

7.补充条款36附件B废标条件37总则37废标条件37第四章合同条款及格式38第五章工程量清单42第六章图纸44第七章技术标准与要求45笫八章投标文件格式47房屋建筑工程质量保修书发包人（甲方）承包人（乙方）发包人、承包人根据《中华人民共与国建筑法》、《建设工程质量管理条例》与《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程全称）签定工程质量保修书

一、工程质量保修范围与内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定与双方约定，承担本工程质量保修责任质量保修范围包含招标范围内的所有工程内容

二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下从本工程竣工验收合格之日起二年

三、质量保修责任.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，发包人能够委托他人修理，维修费川从质量保修金内扣除.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担.关于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施由原设计单位或者者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修.质量保修完成后，由发包人组织验收

四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担

五、质量保修金的返还

六、其他双方约定的其他工程保修责任事项—本质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署建设工程廉政责任书工程项目名称工程项自地址建设单位（甲方）施工单位（乙方）为加强工程建设中的廉政建设；规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体与当事人的合法权益，根据国家、省、市、县有关工程建设的法律法规与廉政建设责任制规定，特订立廉政责任书第一条甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招投标工程建设、施工安装与市场活动等有关法律法规、有关政策，与廉政建设的各项规定

（二）严格执行建设工程项目承包合同文件，自觉按合同办事

（三）业务活动务必坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），甲乙双方不得为获取不正当利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等间题私下达成协议，不得损害国家、集体利益，不得违反工程建设管理与施工安装的规章制度

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或者纪检监察、司法等有关机关举报第二条甲方的责任甲方的领导与从事建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守下列的规定

（一）不准向乙方与有关单位索要或者同意回扣、礼金有价证券、贵重物品与好处费、感谢费等

（二）不准在乙方与有关单位报销任何应由甲方或者个人支付的费用

（三）不准要求、暗示与同意乙方与有关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶于女的工作安排与出国（境）、旅游等提供方便

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方与有关单位的宴请与健身、娱乐等活动，不得同意乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等

（五）不准向乙方介绍或者让配偶、子女、亲属参与乙方承包本工程有关的设备材料提供、工程分包、劳务等经济活动不得以任何理由向乙方与有关单位推荐分包单位或者要求乙方购买项FI工程施工合同规定以外的材料、设备等第三条乙方的责任乙方应与甲方保持正常的业务往来，按照有关法律法规与程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，特别是有关建筑施工的强制性标准与规范，并遵守下列的规定

（一）不准以任何理由向甲方、有关单位及其工作人员赠送礼金、有价记券、贵重物品与回扣、好处费、感谢费等

（二）不准以任何名义为甲方、有关单位或者个人报销应由对方支付的费用

（三）不准同意或者暗示为甲方

一、有关单位或者个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排与出国（境）、旅游等提供方便

（四）不准以任何理由为甲方、有关单位或者个人组织有可能影响公正执行公务的乙方与有关单位的宴请、健身、娱乐等活动

（五）不准为甲方单位与工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等第四条违约责任（-）甲方工作人员有违反本责任书第

一、二条责任行为的，按照管理权限，根据有关法律法规与规定给予党纪、政纪处分或者纽织处理；涉嫌犯罪的；移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济缺失的，应予以赔偿

（二）乙方工作人员有违反本责任书第

一、三条责任行力的，按照管理权限，根据有关法律法规与规定给予党纪、政纪处分或者组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济缺失的，应予以赔偿，情节严重的，甲方能够建议项目主管部门取消乙方一至三年内承包本地区工程的资格

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包方说明本责任书具体内容，并严格执行本责任书之规定如有违反上述责任行为的，分包方与乙方甲方承担连带责任第五条本责任书作为工程建设施工的附件，与工程施工合同具有同等法律效力双方签署后立即生效第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目验收合格时止第七条本责任书一•式四份；由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份甲方单位（盖章）法定代表地址电话年月曰甲方监督单位（盖章）年月曰乙方单位（盖章）法定代表地址电话:年月曰乙方监督单位（盖章）年月曰第五章工程量清单第六章图纸（另附）第七章技术标准与要求

一、务必遵循的规范标准本系统工程实施所涉及的技术标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范、验收标准与规范等务必至少符合下列有关标准与规范09X700N国际标准图集《智能建筑弱电工程设计与施工》JGJ16-2008《《民用建筑电气设计规范》建筑电气GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》GY/T106-1999《有线电视广播系统技术规范》GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50348-2004《安全防范工程技术规范》GB50052-2009《供配电系统设计规范》GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50016-2006《建筑设计防火规范》GA/T70-

94.GA/T75-94《中华人民共与国公共安全行业标准》GB15207-1994《视频入侵报警器》GB/T16677-1996《报警图象信号有线传输装置》GB/T9771-2008《通信用单模光纤系列》GB/T12357-2004《通信用多模光纤系列》GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》SJ/T10796-2001《防静电活动地板通用规范》GBKJ-90《通讯系统机房设计》GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》GB50054-2011《低压配电设计规范》YD/T

926.1-2009《大楼通信综合布线系统第1部分总规范》YD/T

926.2-2009《大楼通信综合布线系统第2部分电缆、光缆技术要求》YD/T

926.3-2009《大楼通信综合布线系统第3部分连接硬件与接插软线技术要求》YD/T1013-1999《综合布线系统电气特性通用测试方法》YD/T778-2011《光纤配线架》YD/T1437-2006《数字配线架》GB50374-2006《通信管道工程施工及验收规范》YD5039-97《通信工程建设环境保护技术规定》YD/T5037-2005《公用计算机互联网工程设计》YD/T5070-2005《公用计算机互联网工程验收规范》YD/T926-2009《大楼通信综合布线系统总规范》EN50173《信息技术综合布线系统》TTA/ETA-568ABTTA《商业建筑物电信布线标准》JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》GY/T106-1999《有线电视广播系统技术规范》09X700《智能建筑弱电工程设计施工》GB/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、操纵技术要求》533-1996《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》GB20815-2006《视频安防监控数字录像设备》GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T50311-2000建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T50314-2000智能建筑设计标准GBJ-19-87采暖通风与空气调节设计规范GBJ79-85工业企业通信接地技术规范GBJ232-82电气安装工程施工验收规范JGJ/T16-92民用建筑电气设计规范建设部1997-290建筑智能化系统工程设计管理暂行规定YD/T5120-2005《无线通信系统室内覆盖工程设计规范》YD/T5115-2005《移动通信直放站工程设计规范》YD/T5104-2005«900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网工程设计规范》YD/T5035-2005《数字集群通信设备安装工程验收暂行规定》ETSIEN300392-2欧洲电信标准协会标准TS101欧洲技术规范第一章招标公告XXXXXXX弱电及智能化信息系统施工项目招标公告

一、招标条件与招标编号本招标项目已由以批准建设，项目业主为建设资金，招标人为项目已具备招标条件，现对该项目弱电及智能化信息系统施工项目进行公开招标

二、项目概况与招标范围项目名称项目地址建设规模计划投资工期质量要求合格工程，并配合施工总承包单位获得省优质工程招标范围施工图纸及工程量清单范围内的安全技术防范系统、综合布线系统、有线电视系统、数据网络系统（包含LED显示屏）、电话系统、数据机房（以上内容预埋配管及穿钢丝除外）等工程设备、材料的采购、安装调试、培训、保修等

三、投标人资格要求具备独立法人资格；具备建筑智能化工程专业承包一级资质或者建筑智能化工程设计与施工一级资质（在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；投标人拟派项目经理具备机电专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书与有关专业高级技术职称，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，在投标企业办理有劳动合同关系（提供劳动合同），社会保险（社保中心出具交纳证明）；企业与项目经理在2013年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有很多于两个（项目经理与企业各一个）已完成类似工程业绩（合同金额不低于400万元）企业注册地检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函（以本招标公告公布日期以后开具的为准），内容涵盖企业名称、法定代表人、项目经理；2012年、2013年、2014年财务无亏损，没有被接管、冻结、处于破产状态；单位负责人为同一人或者者存在控股、管理关系的不一致单位，不得同时参加本项目的投标；本项目不同意联合体投标

四、投标报名报名注意事项报名时请按下列顺序整理报名资料1套（复印件加盖公章），报名时请出示下列有关资料原件，经核对复印件无误后原件退回（下述资料应根据“

三、投标人资格要求”中的相应具体要求提供）法人授权委托书、代理人（务必为本企业人员，报名时须提供其劳动合同、社保证明）身份证；若法定代表人直接到场报名提供法定代表人身份证即可；企业有效的法人工商营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（三证合一的单位，仅需提供营业执照副本）；企业资质证书副本，企业安全生产许可证；拟任项目经理的注册建造师证书，安全生产考核合格证书，职称证书，劳动合同，社会保险缴纳证明，无在建工程证明；企业与项目经理2013年1月1日（以合同签订时间为准）以来的类似项目业绩合同；《查询行贿犯罪档案结果告知函》；备注

1、报名人应保证其报名资料的真实性、有效性，一经发现有虚假资料，招标人有权取消其投标资格；

2、报名人若不按上述要求提供报名资料原件，招标代理机构有权拒绝其报名报名时间、地点报名时间报名地点联系人联系电话电子邮箱

五、资格预审根据报名情况，决定是否进行资格预审

六、公布公告的媒介木次招标公告同时在《中国采购与招标网》、上公布

七、联系方式名称地址:联系人电话招标代理:地tit联系人:联系电话:电子邮箱:第二章投标人须知投标人须知前附表

3.

1.1构成投标文件的其他材料.企业注册地人民检察院出具的无行贿犯罪档案杳询结果告知函（内容涵盖企业名称、法定代表人、项目经理，以本招标公告公布日期以后开具的为准）.项目经理无在建工程承诺，项目经理与投标单位签订的劳动合同、项目经理的社保证明；.农民工工资保障金承诺书；.招标文件中要求提交与投标人认为有利于其投标的其他资料

3.

3.1投标有效期60天

3.

4.1投标保证金投标保证金形式可为转账、电汇形式（不同意任何形式的投标保函）递交截止时间投标截止时间前投标保证金的金额万元人民币开户名称开户行账号注

1.投标保证金务必从投标人基本账户转出，并简要标注所投项目名称，在投标文件中附电汇或者转账凭证及投标人基本账户开户许可证复印件

2.投标人在电汇、转账时请简要写明本招标项目名称，以便核对投标人投标项目

3.6是否同意递交备选投标方案不同意

3.

7.3签字与（或者）盖章要求.签字是指法定代表人或者委托代理人手写签字，不得用签字章代替；盖章是指盖单位公章，其他如“投标专用章”无效；.工程量清单部分的签字或者盖章要求按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定执行己标价工程量清单须加盖造价人员执业专用章.投标文件其他内容签字或者盖章要求按招标文件第八章规定的格式执行

3.

7.4投标文件份数正本壹份，副本陆份，电子文本壹份（u盘包含投标文件的所有内容，工程量清单报价以excel2003形式制作）投标文件电子版密封要求单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样

3.

7.5装订要求按照投标人须知第

3.

1.1项规定的投标文件构成内容，投标文件应按下列要求装订.左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散与换页，不得使用活页装订；否则按投标文件无效处理.投标文件应编制目录，文件中插入连续页码.是否分册，自行考虑

4.

1.2封套上写明项目名称招标人招标代理机构投标文件递交地点投标人名称，

4.

2.2递交投标文件地点

4.

2.3是否退还投标文件否

5.1开标时间与地点开标时间同投标截止时间开标地点同投标文件递交地点

5.2开标程序.由监督部门代表与投标人授权代表共同检验投标文件的密封情况并签字确认.开标按照先投后开的顺序公开开标

6.

1.1评标委员会的组建评标委员会构成7人，其中招标人代表2人，经济、技术专业评标专家5人评标专家确定方式由招标人在开标前从有关评标专家库中随机抽取

7.1是否授权评标委员会确定中标人否推荐的中标候选人数-3人

7.

3.1履约担保履约担保的形式现金或者转账（不同意任何形式的保函）履约担保的金额中标价的5%其中，质量履约保证金所占比例为40%工期履约保证金所占比例为40乐农民工工资保证金所占比例为20%10需要补充的其他内容

10.1质保期二年

10.2总承包管理及配合费该分包工程总承包管理及配合费由中标人向总承包商支付，总承包服务费费率为战，计费基数:合同价-设备价款，该部分费用应包含在投标报价中，招标人不再另行支付

10.3招标操纵价是招标人操纵招标工程造价的最高限价，投标总报价高于不包含等于招标操纵价的投标文件视为无效标招标人在投标截止时间7天前公布招标操纵价

10.4农民工工资保障金1投标人在投标时务必在投标文件中如实反映其往常承建工程农民工工资支付情况，并提供证据说明到本次投标截止时间10□前，是否存在拖欠或者克扣农民工工资的现象；2投标人在投标时务必在投标文件中承诺本次投标中标后，将及时、足额按规定向建设行政主管部门提交农民工工资保障金；3投标人在投标时务必在投标文件中承诺本次投标中标后，若本建设工程项目中出现拖欠农民工工资情况，可由招标人或者建设行政主管部门从工资保障金中先予划支

10.5投标文件电子版电子版份数壹份投标人提交的电子文档U盘储存，应包含投标文件的所有内容电子文档应使用常用软件编制，并保证能正常打开密封方式单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位公章，在封套上标记“投标文件电子版“字样

10.6重新确定中标人按照投标人须知第

7.1条规定的情形确定的中标候选人出现下述情况排名第一的中标候选人放弃中标/或者者因不可抗力不能履行合同/或者者不按照招标文件要求提交履约保证金/或者者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人能够按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也能够重新招标

10.7监督本项目的招标投标活动及其有关当事人应当同意有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督

10.8建设工程廉政责任书中标人确定后，应与招标人签订建设工程廉政责任书

10.9同义词语构成招标文件构成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准与要求”等章节中出现的措辞“发包人”与“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”与“投标人”、“中标人”进行懂得类似项目同等规模及以上弱电智能化项目非住宅类

10.10知识产权构成本招标文件各个构成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印与用于非本招标项目所需的其他目的招标人全部或者者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或者技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或者提供给第三人

10.11解释权构成本招标文件的各个构成文件应互为解释，互为说明如有不明确或者不一致，构成合同文件构成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一构成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一构成文件不一致版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释条款号评审因素评审标准

2.

1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或者其委托代理人签字、加盖单位公章投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求报价唯一只能有一个有效报价

2.

1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照备注评审时提供营业执照原件安全生产许可证具备有效的安全生产许可证备注评审时提供营业执照原件资质等级符合第二章“投标须知”第

1.

4.1项规定备注评审时提供资质证书原件财务状况符合第二章“投标须知”第

1.

4.1项规定备注评审时提供

2012、

2013、2014年度财务会计报表原件类似项目业绩符合第二章“投标须知”第

1.

4.1项规定备注评审时提供合同原件，投标文件附合同复印件，否则无效信誉符合第二章“投标须知”第

1.

4.1项规定，即

①提供企业注册地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函（以招标公告公布口期以后开具的为准），内容涵盖企业名称、法定代表人、项目经理备注评审时提供上述

①项有关内容原件项目经理资格符合第二章“投标须知”第

1.

4.1项规定备注评审时提供项目经理有关证书原件、无在建项目承诺原件（投标文件正本中应附无在建项目承诺原件）其他要求符合第二章“投标须知”第

1.

4.1项规定，即单位负责人为同一人或者者存在控股、管理关系的不一致单位，不得同时参加本项目的投标

2.

1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第

1.

3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第

1.

3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第

1.

3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第

3.

3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第

3.

4.1项规定签字、盖章符合第二章“投标人须知”第

3.

7.3项规定农民工工资符合第二章“投标人须知”前附表第

10.5款规定工程款支付符合第二章“投标人须知”前附表第

1.6款规定权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位与工程量技术标准与要求符合第七章“技术标准与要求”规定投标价格低于含等于招标文件给定的招标操纵价实质性要求符合招标文件中规定的其他实质性要求条款号条款内容编列内容

2.

2.1分值构成（总分100分）商务标48分技术标29分综合标23分

2.

2.2评标基准价计算方法评标基准价:评标基准价为各有效投标人评标报价中去掉•个最高报价与一个最低报价后的算术平均值；当有效投标人少于或者等于5家时，则以全部有效评标报价的算术平均值作为评标基准价评标报价是指扣除安全文明施工费、规费、税金、设计费、专业暂估价（如有）、暂列金额（如有）后的投标报价

2.

2.3投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%X（投标人评标价一评标基准价）/评标基准价条款号评分因素评分标准

2.

2.41商务标评分标准48分投标报价39分评标报价与评标基准价相等得基本分34分当评标报价低于评标基准价时，每低1%在基本分34分的基础上加1分，最多加5分;当评标报价低于评标基准价7%以上（不含7%）时，每再低满分39分的基础上扣1分，扣完为止；当评标报价高于评标基拊价时，每高1%在基本分34分的基础上扣1分，扣完为止分部分项工程量清单综合单价4分分部分项工程项目综合单价随机选择8项清单项清单项综合单价以各有效投标报价的（当有效投标人5名以上时，去掉1个最高、1个最低值）清单项综合单价的算术平均值作为综合单价基准值在综合单价基准值96%-103%范围内（不含96%与103%）每项得

0.5分，在评标基准值9陶-96与范围内（含9现与96$）每项得

0.3分，满分共计4分超出该范围的不得分要紧材料单价3分要紧材料项目单价选择6项材料，材料的单价以各有效投标报价（当有效投标人5名以上时，去掉1个最高、1个最低值）材举单价的算术平均值作为材料基准值在材料基准值96%-103与范围内（不含96%与103%）每项得

0.5分，在材料基准值91%-964范围内（含9%与96%）每项得

0.3分，满分共计3分超出该范围的不得分措施费报价2分措施项目基准值=各投标人所报措施项目费（当有效投标人5名以上时，去掉1个最高、1个最低值）的算术平均值投标所报指施费与措施项目基准值相等得基本分1分当投标所报措施费低于措施项目基准值时，每低1%在基本分1分的基础上加

0.1分；当投标所报措施费低于措施项目基准值10%~15%（含15%）时，为2分；当投标所报措施费低于措施项目基准值15%（不含15%）时，每低1%在满分2分的基础上扣

0.1分，扣完为止；当高于指施项目基准值时，每高于1%时，在基本分1分的基础上扣

0.1分扣完为止备注措施费报价得分计算过程中扣除安全文明施工措施费

2.

2.42技术标29分安全防范系统施工方案与技术措施（2分）.有全面的施工方案与技术措施，0〜1分.施工方案与技术措施的合理性、可行性〜1分综合布线系统施工方案与技术措施（2分）.有全面的施工方案与技术措施，0〜1分.施工方案与技术措施的合理性、可行性0〜1分一卡通系统（2分）.有全面的施工方案与技术措施，0〜1分.施工方案与技术措施的合理性、可行性0〜1分公共与应急广播系统施工方案与技术措施（2分）.有全面的施工方案与技术措施，〜1分.施工方案与技术措施的合理性、可行性0〜1分自助叫号系统、自助打印系统（2分）.有全面的施工方案与技术措施，0〜1分.施工方案与技术措施的合理性、可行性0〜1分机房工程施工方案与技术措施（2分）.有全面的施工方案与技术措施，〜1分.施工方案与技术措施的合理性、可行性0〜1分LED工程施工方案与技术措施（2分）.有全面的施工方案与技术措施，0〜1分.施工方案与技术措施的合理性、可行性0〜1分其他医用网络系统（2分）

1、有全面的施工方案与技术措施，0〜1分

2、施工方案与技术措施的合理性、可行性0〜1分质量管理体系与措施（1分）有完整健全的质量管理体系与措施，管理体系与措施科学、合理、可行、详实、得力0〜1分安全管理体系与措施（1分）有完整健全的安全管理体系与措施，安全管理体系与措施科学、合理完整、管理制度严谨可行〜1分环境保护管理体系与措施（1分）环境保护管理体系与措施完整健全，科学、合理、切实可行0〜1分投标设备的质量、先进性、扩展与兼容性（3分）

1、投标货物的规格、型号、品牌、鉴定证书、检验报告齐全，货物质量满足设计图纸与招标文件的要求〜1分

2、投标人有充分的理由与证据证明其投标货物在有关领域所处的领先地位且价格性能比合理0〜1分

3、投标人有充分的理由与证据证明其投标货物在有关领域具有一定的扩展性与兼容性〜1分创优方案（1分）有全面的创优方案，且方案合理、可行0〜1分工程进度计划与措施（1分）.有确保工期的技术组织措施，总进度表与工期网络图，0〜

0.5分；.措施合理、可行，各阶段劳动力安排合理可行，各阶段施工进度计划明确，关键线路清晰0〜

0.5分文明施工组织措施及成品保护措施与处理民扰措施（2分）

1、有文明施工组织措施，且合理、可行0〜1分

2、有成品保护措施，且合理、可行0-

0.5分

3、有全面的处理民扰措施，且合理、可行〜

0.5分对总包管理的配合及现场组织协调（2分）

1、对总承包商有全面的配合措施，且措施合理、可行0-1分

2、有现场组织协调方案，且合理、可行0〜1分资源配备计划（1分）有全面、针对性强的劳动力计划；有要紧施工机械设备、周转材料的使用计戈I0〜1分备注以上项目若有缺项，该项为0分

2.

2.43综合标评分标准23分企业业绩及企业荣誉（4分）投标人2013年1月1日以来完成过单项合同金额在400万元及以上建筑智能化工程，每一份业绩合同得1分，最多得2分投标人承建的建筑智能化工程所依托的主体项目荣获省级优质工程奖的，每有一项得1分，最多得2分（两项分值累加）项目经理业绩及荣誉（4分）拟派项目经理2013年1月1日以来完成过单项合同金额在400万元及以上建筑智能化工程，每••份业绩合同得1分，最多得2分拟派项目经理承建的建筑智能化工程所依托的主体项目荣获省级优质工程奖的，每有一项得1分，最多得2分（两项分值累加）项FI管理机构配备（1分）造价员、施工员、质检员、材料员、安全员岗位证书齐全得1分，缺一项得0分（开标时查验原件）质量（2分）满足招标文件质量要求，并承诺配合总包获得省优质工程奖得2分工期（1分）满足招标文件工期要求，得1分优惠及服务承诺（0-6分）具有实质内容的优惠条件与承诺；0-4分保修期内的服务承诺；0T分保修期外的服务承诺；0T分综合评价（5分）招标人对投标人的综合评价3〜5分备注企业、项目经理业绩以施工合同与工程竣工验收报告两者为准，开标时需提供原件，缺项与没有原件不得分，时间以竣工验收日期为准（企业业绩与拟派项目经理业绩能够重复使用）；企业荣誉、项目经理荣誉以施工合同与加盖投标人公章的荣誉证书复印件与加盖建设单位公章的证明原件为准，时间以证书颁发时间为准，开标时需提供完整的材料，缺项不得分条款号条款名称编列内容

1.

1.2招标人名।称地址联系人电话

1.

1.3招标代理机构名称地址联系人电话电子邮件

1.

1.4项目名称XXXXXXXX弱电及智能化信息系统施工项目

1.

1.5建设地点

1.

2.1资金来源财政资金

1.

2.2出资比例100%

1.

2.3资金落实情况已落实到位

1.

3.1招标范围施工图纸及工程量清单范围内的安全技术防范系统、综合布线系统、有线电视系统、数据网络系统（包含LED显示屏）、电话系统、数据机房（以上内容预埋配管及穿钢丝除外）等工程设备、材料的采购、安装调试、培训、保修等，关于招标范围的全面说明见第七章“技术标准与要求”与工程量清单

1.

3.2计划工期200日历天

1.

3.3质量要求合格工程

1.4投标人资格要求

（1）资质条件独立法人资格，具备建筑智能化工程专业承包一级资质或者建筑智能化工程设计与施工一级资质（在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力

（2）财务要求2013年、2014年、2015年财务无亏损，没有被接管、冻结、处于破产状态（提供经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表与财务情况说明书）

（3）业绩要求企业与项目经理在2013年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有很多于两个（项目经理与企业各一个）己完成类似工程业绩（合同金额不低于400万元）

（4）信誉要求提供企业注册地人民检察院出具的无行贿犯罪档案杳询结果告知函（以招标公告公布口期以后开具的为准），内容涵盖企业名称、法定代表人、项目经理

（5）项目经理资格具备机电专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书与有关专业高级技术职称，且未担任其他在施建设工程项FI的项目经理，在投标企业办理有劳动合同关系（提供劳动合同），社会保险（社保中心出具交纳证明）

（6）其他要求单位负责人为同一人或者者存在控股、管理关系的不一致单位，不得同时参加本项目的投标

1.

9.1踏勘现场招标人不统一组织，由投标人根据需要自行安排；投标人踏勘现场时须通知招标人

1.

10.1投标预备会不召开

1.11分包不同意违法分包

1.12偏离不同意负偏离招标文件规定的实质性要求与条件

2.1构成招标文件的其他材料补充、答疑文件（如有）

2.

2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间投标截止时间17日前以书面形式加盖企业公章提交至招标代理公司同时发送可编辑的电子邮件至，并打电话至代理公司确认是否收到

2.

2.2投标截止时间整（北京时间）

2.

2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间招标文件澄清发出后24小时内

2.

3.2投标人确认收到招标文件修改的时间招标文件修改发出后24小时内。