![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
还剩45页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建设工程施工劳务分包合同2021版建设工程施工劳务分包合同(示范文本)2018-02工程名称承包人劳务分包人日期
六、劳务分包人资质.资质证书编号.资质专业及等级.发证机关.复审时间及有效期
七、企业涉税信息承包人名称XXXXX集团有限公司纳税人识别号916203007XXXXXX350L地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXX路64号电话0935-XXXXXX201开户银行中国建设银行股XXXXXXXXXXXX路支行账号6200161010XXXXX19纳税人性质通常纳税人分包人名称纳税人识别号地址电话开户银行账号纳税人性质(通常或者小规模纳税人)
八、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件.中标通知书(假如有);.投标函及其附录(假如有);.专用合同条款及其附件;.通用合同条款;.技术标准与要求;.图纸;.已标价工作量清单或者预算书(假如有);.其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的构成部分上述各项合同文件中包含合同当事人就该项合同文件所做出的补充与修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准
九、承诺.承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限与方式支付合同价款.劳务分包人承诺,按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作,确保劳务作业质量与安全,不进行转包及再分包,并按时足额的向劳务作业人员发放工资.承包人与劳务分包人通过招投标形式签订合同的,双方懂得并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议
十、附则.合同订立时间年月日.合同订立地点.本合同自生效.本合同一式一份,具有同等法律效力,承包人执份,劳务分包人执份地址地址邮政编码邮政编码电话电话第二部分通用合同条款.通常约定词语定义与解释合同是指根据法律规定与合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包含合同协议书、中标通知书(假如有)、投标函及其附录(假如有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准与要求、图纸、己标价工作量清单或者预算书(假如有)与其他合同文件承包合同是指发包人与总承包人签订的建设工程施工合同、发包人与专业承包人签订的建设工程专业承包合同,或者者总承包人与专业承包人签订的建设工程专业分包合同劳务分包工作是指在合同协议书中劳务作业范围对应的劳务分包工作发包人是指与承包人签订建设工程施工合同的当事人与取得该当事人资格的合法继承人承包人是指具有相应的工程施工承包资质,签订承包合同的总承包人、专业承包人或者者专业分包人,与取得上述当事人资格的合法继承人承包人项目经理是指由承包人任命并派驻劳务作业现场,在承包人授权范围内负责劳务分包合同履行,且按照法律规定具有相应资格的项目负责人劳务分包人是指与承包人签订合同协议书的,具有相应劳务作业承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人签约合同价是指承包人与劳务分包人在合同协议书中确定的总金额合同价格是指承包人用于支付劳务分包人按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额,包含合同履行过程中按合同约定发生的价格变化基准日期承包人通过招投标方式选定劳务分包人的,以投标截止日前28天的日期为基准日期;承包人直接选定劳务分包人的,以合同协议书签订日前28天的日期为基准日期完工日期包含计划完工日期与实际完工日期计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期;实际完工日期按照第
12.3款【完工日期的确定】执行标准与规范除专用合同条款另有约定外,本合同适用的标准与规范应与承包合同约定一致合同文件的优先顺序构成合同的各项文件应互相解释,互为说明除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下
(1)合同协议书;
(2)中标通知书(假如有);
(3)投标函及其附录(假如有);
(4)专用合同条款及其附件;
(5)通用合同条款;
(6)技术标准与要求;
(7)图纸;
(8)已标价工作量清单或者预算书(假如有);
(9)其他合同文件上述各项合同文件包含合同当事人就该项合同文件所作出的补充与修改,属于同一类内容的文件、应以最新签署的为准在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件构成部分,并根据其性质确定优先解释顺序图纸承包人应当按照专用合同条款约定的时间与方式,向劳务分包人提供图纸承包人至迟不得晚于第
6.
2.2项【劳务作业通知】载明的开始作业日期前7天向劳务分包人提供图纸联络与合同有关的通知、指令等文件,均应使用书面形式,并应在合同约定的期限内送达接收人与送达地点承包人与劳务分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人与送达地点,并应当及时签收另一方送达至送达地点与指定接收人的来往信函,拒不签收的,由此增加的费用与(或者)延误的期限由拒绝接收一方承担任何一方合同当事人指定的接收人或者送达地点发生变动的,应提早3天以书面形式通知对方保密除法律规定或者专用合同条款另有约定外,未经承包人书面同意,劳务分包人不得将承包人提供的图纸、文件与声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方除法律规定或者合同另有约定外,未经劳务分包人同意,承包人不得将劳务分包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方.承包人承包合同的提供承包人应提供承包合同供劳务分包人查阅当劳务分包人要求时,承包人应向劳务分包人提供一份承包合同的副本或者复印件,但有关承包合同的价格与涉及商业秘密的除外劳务作业现场与工作条件除专用合同条款另有约定外,承包人至迟不得晚于开始工作日期7天前向劳务分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场除专用合同条款另有约定外,承包人负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件,包含
(1)将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至劳务作业现场内;
(2)向劳务分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作业现场的交通条件;
(3)向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质与地下管网线路资料;
(4)完成办理劳务作业所需的各类证件、批件等手续,但涉及劳务分包人需依法自行办理的手续除外;
(5)按照专用合同条款约定提供的劳务作业人员住宿等其他设施与条件
2.3承包人项目经理承包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项,项目经理经承包人授权后代表承包人履行合同
3.劳务分包人劳务分包人的通常义务劳务分包人在履行合同过程中应遵守法律与工程建设标准规范,并履行下列义务
(1)按照合同、图纸、标准与规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业,并负责成品保护工作;
(2)承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任;
(3)履行承包合同中与劳务分包工作有关的劳务分包人的义务,但劳务分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外;
(4)其它专用合同条款约定的劳务分包人应当承担的义务劳务分包项目负责人劳务分包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目负责人的姓名、身份证号、联系方式及授权范围等事项,项目负责人经劳务分包人授权后代表劳务分包人履行合同项目负责人应是劳务分包人正式聘用的员工,劳务分包人应向承包人提交项目负责人与劳务分包人之间的劳动合同,与劳务分包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明项目负责人应常驻劳务作业现场,每月在劳务作业现场时间不得少于专用合同条款约定的天数劳务分包人违反上述约定的,应按照专用合同条款的约定,承担违约责任劳务作业管理人员除专用合同条款另有约定外,劳务分包人应在接到劳务作业通知后7天内,向承包人提交劳务分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告,其内容应包含要紧劳务作业管理人员名单及其岗位等,并同时提交要紧劳务作业管理人员与劳务分包人之间的劳动关系证明与缴纳社会保险的有效证明劳务分包人派驻到劳务作业现场的要紧劳务作业管理人员应相对稳固劳务分包人更换要紧劳务作业管理人员时,应提早7天书面通知承包人,并征得承包人书面同意通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料
4.劳务作业人员签订书面劳动合同劳务分包人应当与劳务作业人员签订书面劳动合同,并每月向承包人提供上月劳务分包人在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录除上述书面记录的用工行为外,劳务分包人承诺在本工程不存在其他劳务用工行为支付劳务作业人员工资劳务分包人应当每月按时足额支付劳务作业人员工资并支付法定社会保险,劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准,并于每月25日之前将上月的工资发放及社会保险支付情况书面提交承包人否则,承包人有权暂停支付最近一期及以后各期劳务分包合同价款劳务分包人未如期支付劳务作业人员工资及法定社会保险费用,导致劳务作业人员投诉或者引发纠纷的,承包人有权书面通知劳务分包人从尚未支付的劳务分包合同价款中代劳务分包人支付上述费用,并扣除因此而产生的经济缺失及违约金,剩余的劳务分包合同价款向劳务分包人支付书面通知应载明代付的劳务作业人员名单、代付的金额,劳务分包人应当在收到书面通知之日起7天内确认或者提出异议,逾期未确认且未提出异议的,视为同意承包人代付劳务作业人员管理劳务分包人应当根据承包人编制的施工组织设计,编制与施工组织设计相习惯的劳动力安排计划,劳动力安排计划应当包含劳务作业人员数量、工种、进场时间、退场时间与劳务费支付计划等,劳动力安排计划应当经承包人批准后实施劳务分包人应当组织具有相应资格证书与符合本合同劳务作业要求的劳务作业人员投入工作劳务分包人应当对劳务作业人员进行实名制管理,包含但不限于进出场管理、登记造册管理、工资支付管理与各类证照的办理承包人有权随时检查劳务作业人员的有效证件及持证上岗情况特种作业人员务必按照法律规定取得相应职业资格证书,否则承包人有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场承包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务作业人员,劳务分包人应当撤换劳务分包人无正当理由拒绝撤换的,应按照专用合同条款的约定承担违约责任.作业安全与环境保护作业安全承包人应认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,提供安全防护设备,确保施工安全,不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行劳务作业关于承包人违反工程建设安全生产有关管理规定的指示,劳务分包人有权拒绝劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行作业,并随时同意行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患发生安全事故后,劳务分包人应立即通知承包人,并迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡与财产缺失劳务分包人应按承包人统一规划堆放材料、机具,按承包人标准化工地要求设置标牌,负责其生活区的管理工作职业健康劳动保护劳务分包人应当服从承包人的现场安全管理,并根据承包人的指示及国家与地方有关劳动保护的规定,采取有效的劳动保护措施劳务分包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险与注册等劳务作业人员在作业中受到伤害的,劳务分包人应立即采取有效措施进行抢救与治疗劳务分包人应按法律规定安排劳务作业人员的劳动与休息时间,保证其雇佣人员享有休息与休假的权利生活条件除专用合同条款另有约定外,承包人至迟应于开始工作日期7天前为劳务分包人雇用的劳务作业人员提供必要的膳宿条件与生活环境;膳宿条件与生活环境应达到工程所在地行政管理机关的标准、要求承包人应按工程所在地行政管理机关的标准与要求对劳务作业人员的宿舍与食堂进行管理劳务分包人应按照行政管理机关的要求为外来务工人员办理暂住证等一切所需证件环境保护在合同履行期间,劳务分包人应采取合理措施保护劳务作业现场环境对劳务作业过程中可能引起的大气、水、噪音与固体废物等污染采取具体可行的防范措施劳务分包人应当遵守承包人关于劳务作业现场环境保护的要求劳务分包人应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任,因上述环境污染引起纠纷而导致劳务作业暂停的,由此增加的费用与(或者)延误的期限由劳务分包人承担.作业期限及进度劳务作业方案承包人负责编制施工组织设计,施工组织设计应当包含如下内容施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划与保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本操纵措施等,在劳务作业过程中,施工组织设计修订的,承包人应及时通知劳务分包人劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计,编制及修订劳务作也方案,劳务作业方案应包含劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等合同当事人应在专用合同条款中约定劳务分包人提供劳务作业方案的时间开始工作劳务作业准备除专用合同条款另有约定外,合同当事人应按约定完成如下劳务作业准备工作
(1)承包人负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审;
(2)劳务分包人应根据施工组织设计及劳务作业方案,组织劳务作业人员劳务作业通知合同当事人应按照法律规定与合同约定获得劳务作业所需的许可承包人应在计划开始工作日期7天前向劳务分包人发出劳务作业通知,作业期限自劳务作业通知中载明的开始工作日期起算作业期限延误因承包人原因导致作业期限延误在合同履行过程中,因下列情况导致费用增加与(或者)作业期限延误的,由承包人承担由此增加的费用与(或者)延误的期限,且承包人应支付劳务分包人合理的利润
(1)承包人未能按合同约定提供图纸或者所提供图纸不符合合同约定的;
(2)承包人未能提供合同约定的劳务作业条件,影响劳务分包人劳务作业的;
(3)承包人未能在合理时间内作出指示,致使劳务作业不能正常进行的;
(4)承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等,影响劳务分包人劳务作业的;
(5)承包人未能按合同约定支付劳务分包合同价款的;
(6)合同约定的其他情形因承包人原因未按计划开始工作日期开始工作的,承包人应按实际开始工作日期顺延作业期限,确保实际作业期限不低于合同约定的作业总日历天数除专用合同条款另有约定外,因承包人原因导致未能在计划开始工作日期之日开始工作的,劳务分包人有权提出价格调整要求,延误期限超过90天的,劳务分包人有权解除合同承包人应当承担由此增加的费用与(或者)延误的期限,并向劳务分包人支付合理利润
6.
3.2因劳务分包人原因导致作业期限延误因劳务分包人原因造成作业期限延误的,劳务分包人应承担由此给承包人造成的缺失,当事人也可在专用合同条款中约定逾期完工违约金的计算方法与逾期完工违约金的上限劳务分包人支付逾期完工违约金后,不免除劳务分包人继续完成劳务作业及整改的义务
6.
3.3不利作业条件在合同履行过程中,出现不利作业条件的,劳务分包人应按照承包人指示,采取措施继续进行劳务作业,由此增加的费用与(或者)延误的期限由承包人承担不利作业条件包含不利物质条件、特殊恶劣的气候条件与合同当事人在专用合同条款中约定的其他不利作业条件不利物质条件是指有经验的承包人及劳务分包人在劳务作业现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍与污染物,包含地表下列物质条件与水文条件与专用合同条款约定的其他情形,但不包含气候条件特殊恶劣的气候条件是指在作业过程中遇到的,有经验的承包人及劳务分包人在签订合同时不可预见的,对合同履行造成实质性影响的,但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件合同当事人能够在专用合同条款中约定特殊恶劣的气候条件的具体情形劳务作业暂停承包人原因引起的劳务作业暂停因承包人原因引起劳务作业暂停的,承包人应当承担由此增加的费用与(或者)延误的期限,并支付劳务分包人合理的利润合同当事人也可在专用合同条款中按照合理成本加利润原则约定劳务分包人窝工、停工补偿费用的计算标准及方法劳务分包人原因引起的劳务作业暂停因劳务分包人原因引起的劳务作业暂停,由此增加的费用与(或者)延误的期限由劳务分包人承担劳务作业暂停后的复工劳务作业暂停后,承包人与劳务分包人应积极采取有效措施以消除劳务作业暂停的影响在复工前,承包人与劳务分包人应确定劳务作业暂停造成的缺失,并确定复工条件当复工条件具备时,承包人应向劳务分包人发出复工通知,劳务分包人应按照复工通知的要求复工劳务分包人无故拖延或者拒绝复工的,劳务分包人承担由此增加的费用与(或者)延误的期限因承包人原因无法按时复工的,按照第
6.
3.1项【因承包人原因导致作业期限延误】的约定办理“劳务作业暂停持续56天以上劳务作业暂停持续56天以上不复工的,且不属于第
6.
4.2项【劳务分包人原因引起的劳务作业暂停】及第15条【不可抗力】约定的情形,劳务分包人有权提出价格调整要求工作配合劳务分包人按约定完成劳务作业,务必由承包人或者劳务作业现场内的第三方进行配合时,承包人应配合劳务分包人工作或者确保劳务分包人获得该第三方的配合承包人或者劳务作业现场内第三方的工作务必由劳务分包人配合时,劳务分包人应按承包人的指示予以配合提早完工承包人要求劳务分包人提早完工的,承包人应向劳务分包人下达提早完工指示,劳务分包人应向承包人提交提早完工建议书,提早完工建议书应包含劳动力安排计划、缩短的时间、增加的合同价格等内容承包人同意该提早完工建议书的,承包人与劳务分包人应协商采取加快工作进度的措施,由此增加的费用由承包人承担劳务分包人认为提早完工指示无法执行的,应向承包人提出书面异议第一部分合同协议书0
一、总包工程概况0
二、劳务分包作业范围0
三、劳务分包作业期限2
四、劳务作业质量标准2
五、劳务分包合同价格2
六、劳务分包人资质6
七、企业涉税信息7
八、合同文件构成6
九、承诺8
十、附则7第二部分通用合同条款
8.通常约定
8.承包人
10.劳务分包人
10.劳务作业人员
11.作业安全与环境保护
12.作业期限及进度
13.机具、设备及材料供应
16.劳务作业变化
16.劳务作业价格调整
181.合同价格形式
19.劳务作业计量与支付
20.验收与交付
21.劳务作业完工结算与支付
22.违约23承包人应在收到异议后7天内予以答复任何情况下,承包人不得压缩合理作业期限.机具、设备及材料供应机具、设备与材料供应计划除专用合同条款另有约定外,劳务分包人应在收到承包人提供的施工组织设计之日起14天内,向承包人提交机具、设备、材料供应计划上述供应计划经承包人确认后,承包人应按供应计划要求的品种、规格、型号、质量、数量与供应时间等组织货源并及时运入场地承包人提供的机具、设备应在安装调试完毕,确认运行良好后交付劳务分包人使用承包人提供的材料在进场时应由劳务分包人负责验收,如材料的品种、规格、型号、质量、数量不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,由此增加的费用与(或者)延误的期限均由承包人承担大型机械、要紧材料与周转性材料承包人不得要求劳务分包人提供或者采购大型机械、要紧材料,与提供或者租赁周转性材料低值易耗材料除专用合同条款另有约定外,劳务作业所需的低值易耗材料,应由承包人提供劳务分包人自行提供部分低值易耗材料与小型机具的,并应在专用合同条款中对上述材料的范围给予明确劳务分包人的保管义务劳务分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的机具、设备、材料,并同意承包人随时检查其机具、设备、材料的保管、使用情况因劳务分包人保管不善、不合理使用造成机具、设备、材料丢失、损毁的,劳务分包人应负责赔偿,并承担因此造成的作业期限延误等责任除专用合同条款另有约定外,大型机械、要紧材料及周转性材料由承包人负责保管承包人供应设备、材料的合理损耗合同当事人应在专用合同条款中约定承包人所供应设备、材料的合理损耗率,劳务分包人在上述损耗率的范围内对设备、材料进行合理使用超出约定损耗率范围之外的设备、材料用量,由劳务分包人自行承担.劳务作业变化劳务作业变化的情形除专用合同条款另有约定外,合同履行过程中发生下列情形影响劳务作业的,应按照本款约定进行调整
(1)增加或者减少合同中任何工作,或者追加额外的工作;
(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外;
(3)改变合同中任何工作的质量标准或者其他特性;
(4)改变工程的基线、标高、位置与尺寸;
(5)改变劳务作业的时间安排或者实施顺序劳务分包人不得擅自调整劳务作业范围劳务作业变化的通知合同履行过程中如需对原工作内容进行调整,承包人应提早7天以书面形式向劳务分包人发出劳务作业变化通知,并提供调整后的相应图纸与说明劳务作业变化估价劳务作业变化估价原则除专用合同条款另有约定外,因合同履行过程中发生劳务作业变化导致价格调整的,劳务作业变化估价按照本款约定处理
(1)已标价工作量清单或者预算书有相同作业项目的,按照相同项目单价认定;
(2)己标价工作量清单或者预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的工艺复杂程度、劳动力市场状况与原单价的相应组价比例认定;
(3)已标价工作量清单或者预算书中无相同项目及类似项目单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人协商确定作业单价本项约定的项目单价是指按照第10条【合同价格形式】确定的工作量清单劳务费综合单价、工种工日单价、综合工日单价、建筑面积综合单价、己标价工作量清单或者预算书载明的项目单价或者合同当事人另行约定的项目单价劳务作业变化估价程序劳务分包人应在收到劳务作业变化通知后7天内,先行向承包人提交劳务作业变化估价申请承包人应在收到劳务作业变化估价申请后7天内审查完毕,承包人对劳务作业变化估价申请有异议,通知劳务分包人修改后重新提交承包人逾期未完成审批或者未提出异议的,视为认可劳务分包人提交的劳务作也变化估价申请因劳务作业变化引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付劳务作业变化引起的作业期限调整因劳务作业变化引起作业期限变化的,合同当事人均可要求调整作业期限合同当事人应结合劳务作业特点及技术难度,并参考工程所在地定额标准确定增减作业期限天数合同当事人也可在专用合同条款中约定增减作业期限天数的方法与当地劳动力市场供应情况临时性用工劳务承包人要求劳务分包人提供临时性用工劳务的,承包人应当提早3天向劳务分包人发出书面指示,劳务分包人应当按照承包人的指示按时组织劳务作业人员进场,由此增加的费用与(或者)延误的期限由承包人承担劳务分包人应在临时性用工劳务过程中,每天向承包人提交投入该项劳务工作的人员的姓名、专业、工种、级别与费用汇总,承包人审核、确认后,计入最近一期的进度款中支付临时性用工劳务是指未包含在合同约定的劳务作业范围之内的零星用工合同当事人应在专用合同条款中约定临时性用工劳务的工种工日单价.劳务作业价格调整市场价格波动引起的劳务作业价格调整除专用合同条款另有约定外,市场价格波动超过合同当事人约定的范围,合同价格应当调整合同当事人能够在专用合同条款中约定选择下列一种方式对合同价格进行调整第1种方式使用造价信息进行价格调整合同履行期间,因人工费价格波动影响合同价格时,人工费按照国家或者省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或者其授权的工程造价管理机构公布的人工费系数进行调整但劳务分包人对人工费的报价高于公布价格的除外因劳务分包人原因造成作业期限延误,在作业期限延误期间出现市场价格波动的,由此增加的费用与(或者)延误的期限由劳务分包人承担第2种方式专用合同条款约定的其他方式法律变化引起的劳务作业价格调整基准日期后,法律变化导致劳务分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第
9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定以外的增加时,由承包人承担由此增加的费用;减少时,应从合同价格中予以扣减基准日期后,因法律变化造成作业期限延误时,作业期限应予以顺延因劳务分包人原因造成作业期限延误,在作业期限延误期间出现法律变化的,由此增加的费用与(或者)延误的期限由劳务分包人承担.合同价格形式承包人与劳务分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式单价合同
(1)工作量清单劳务费综合单价合同,是指合同当事人约定以工作是清单及其劳务费综合单价进行合同价格计算、调整与确认的劳务分包合同,在约定的范围内合同单价不作调整合同当事人应在专用合同条款中约定劳务费综合单价包含的风险范围与风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第
9.1款【市场价格波动引起的劳务作亚价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第
9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行2工种工日单价合同,是指合同当事人约定以不一致工种用工天数及各工种单日综合单价进行合同价格计算、调整与确认的劳务分包合同,在约定的范围内合同单价不作调整合同当事人应在专用合同条款中约定工种工日单价包含的风险范围与风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第
9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第
9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行3综合工日单价合同,是指合同当事人约定以用工天数与综合工日单价进行合同价格计算、调整与确认的劳务分包合同,在约定的范围内合同单价不作调整合同当事人应在专用合同条款中约定综合工日单价包含的风险范围与风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第
9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第
9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行4建筑面积综合单价合同,是指合同当事人约定以建筑面积与每单位建筑面积综合单价进行合同价格计算、调整与确认的劳务分包合同,在约定的范围内合同单价不作调整合同当事人应在专用合同条款中约定建筑面积综合单价包含的风险范围与风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第
9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第
9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行5合同当事人在专用合同条款中约定的其他单价形式总价合同总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工作量清单或者预算书及有关条件进行合同价格计算、调整与确认的劳务分包合同,在约定的范围内合同总价不作调整合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围与风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第
9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第
9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行.劳务作业计量与支付劳务作业的计量计量原则与计量周期劳务作业工作量计算规则以有关的国家标准、行业标准等为根据,由合同当事人在专用合同条款中约定除专用合同条款另有约定外,劳务作业工作量的计量按月进行计量程序除专用合同条款另有约定外,劳务作业工作量计量按照本项约定执行
(1)除专用合同条款另有约定外,劳务分包人每月22日前向承包人报送上月2()日至当月19日己完成的工作量报告,并附具进度款付款申请单、已完的工作量报表与有关资料人收到劳务分包人提交的工作量报告后7天内完成对工作量报表的审核并书面答复劳务分包人承包人对工作量有异议的,有权要求劳务分包人进行共同复核或者抽样检测劳务分包人未按承包人要求参加复核或者抽样检测的,承包人复核或者修正的工作量视为劳务分包人实际完成的工作量人未在收到劳务分包人提交的工作量报告后7天内完成审核的,劳务分包人报送的工作量报告中工作量视为劳务分包人实际完成的工作量,据此计算劳务分包合同价款H.2预付款预付款的支付承包人应按照专用合同条款约定支付预付款承包人逾期支付预付款的,承包人按专用合同条款的约定承担违约责任预付款的抵扣除专用合同条款另有约定外,预付款在进度付款中同比例扣回在劳务作业完工验收前,提早解除劳务分包合同的,尚未扣完的预付款应与劳务分包合同价款一并结算H.3进度款支付1131付款周期除专用合同条款另有约定外,付款周期应按月进行进度付款申请单的编制除专用合同条款另有约定外,进度付款申请单应包含如下内容
(1)截至本次付款周期已完成工作对应的金额;
(2)应支付的预付款与扣减的返还预付款;
(3)根据第8条【劳务作业变化】应增加与扣减的金额;
(4)根据第17条【索赔】应增加与扣减的金额;
(5)根据合同约定应增加与扣减的其他金额进度付款申请单的提交除专用合同条款另有约定外,劳务分包合同的进度付款申请单,按照第
11.
1.2项【计量程序】约定的时间按月向承包人提交,并附上有关资料进度款审核与支付
(1)除专用合同条款另有约定外,承包人收到进度付款申请单后7天内审核确认并书面答复劳务分包人,逾期不答复的,视为同意劳务分包人提交的进度付款申请单承包人对劳务分包人的进度付款申请单有异议的,有权要求劳务分包人修正与提供补充资料
(2)除专用合同条款另有约定外,承包人应在审核确认或者视为同意劳务分包人提交的进度付款申请单之日起7天内向劳务分包人支付进度款劳务分包人应向承包人出具合法有效的收款凭证
11.4支付账户承包人向劳务分包人支付的劳务分包合同价款都应当支付至协议书中约定的劳务分包人的账户
12.验收与交付劳务作业质量劳务分包人应确保所完成劳务作业符合合同约定的质量标准承包人有作业规范要求的,劳务分包人的劳务作业还应当满足承包人的作也规范要求承包人有权随时对劳务分包人实施的劳务作业进行监督检杳,确保劳务作业质量,并对存在的质量隐患提出整改要求,劳务分包人应当及时完成整改
12.2参加检验与验收劳务分包人应按照承包人的书面指示,参加与其劳务作业有关的材料检验,并及时提出检验意见劳务分包人应按照承包人的书面指示,参加与其劳务作业有关的分部分项工程的验收,并承担相应部分的整改责任
12.3完工日期的确定承包人统一安排技术档案资料的收集整理,并负责组织劳务分包工作的完工验收劳务分包人完成全部劳务作业后,应向承包人提交完工报告,通知承包人验收承包人应当在收到劳务分包人的完工报告后7天内完成对劳务分包人劳务作业成果的验收,验收合格或者者承包人未在上述期限内完成验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定的劳务分包工作总包工程竣工且经发包人验收合格的,视为劳务分包人的劳务作业质量符合合同约定的要求劳务作业经承包人验收合格的,以劳务分包人提交完工报告之日为实际完工日期;因承包人原因,未在收到劳务分包人的完工报告后7天内完成验收的,以劳务分包人提交完工报告的日期为完工日期;劳务作业未经完工验收,发包人擅自使用的,以转移占有与劳务作业有关的承包工程之口为实际完工日期
12.4劳务作业整改承包人与发包人间的隐蔽工程验收、分部分项工程验收与工程竣工验收说明劳务作业质量不合格时,劳务分包人应负责无偿整改,作业期限不予延长,并承担由此导致的承包人缺失劳务分包人因自身原因无法完成整改的,承包人能够委派其他劳务单位完成,产生的费用由劳务分包人承担劳务分包人整改后质量仍不合格的,应按照专用合同条款的约定承担违约责任
12.5劳务作业交付劳务作业经验收合格后,劳务分包人应当按照承包人指示及时将该劳务作业交付承包人,不得以双方存在争议为由拒绝将该劳务作业交付承包人合同当事人也可在专用合同条款中约定劳务作业交付的具体条件或者日期.劳务作业完工结算与支付完工结算申请除专用合同条款另有约定外,劳务分包人应自劳务分包作业完工并经承包人验收合格之日起28天内,向承包人提交完工结算申请单,并提交完整的结算资料,有关完工结算申请单的资料清单与份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定除专用合同条款另有约定外,完工结算申请单应包含下列内容
(1)完工结算合同价格;
(2)承包人已支付劳务分包人的款项;
(3)根据合同应当扣减的款项;
(4)承包人应支付劳务分包人的合同价款完工结算审核除专用合同条款另有约定外,承包人应自收到劳务分包人提交的完工结算申请单之日起28天内审核确认,并向劳务分包人签发完工付款证书承包人对完工结算申请单有异议的,有权要求劳务分包人进行修正与提供补充资料,劳务分包人应提交修正后的完工结算申请单承包人在收到劳务分包人提交完工结算申请书后28天内未完成审核且未提出异议的,视为承包人认可劳务分包人提交的完工结算申请单,并自承包人收到劳务分包人提交的完工结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书完工结算支付除专用合同条款另有约定外,承包人应在签发完工付款证书后的14天内,完成对劳务分包人的完工付款劳务分包人应向承包人出具合法有效的收款凭证.违约承包人违约承包人违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形,属于承包人违约
(1)承包人未按约定向劳务分包人支付劳务分包合同价款的;
(2)承包人未按约定核实劳务分包人已完工作量的;
(3)承包人未能提供合同约定的劳务作业条件,影响劳务分包人劳务作业的;
(4)承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等,影响劳务分包人劳务作业的;
(5)专用合同条款约定的其他违约情形承包人违约责任承包人应承担其违约行为给劳务分包人增加的费用与(或者)延误的期限并支付劳务分包人合理的利润此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式与计算方法劳务分包人违约劳务分包人违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形,属于劳务分包人违约
(1)劳务分包人未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的;
(2)劳务分包人因自身原因导致作业期限延误的;
(3)劳务分包人劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的;
(4)劳务分包人未按承包人要求进行安全文明施工的;
(5)劳务分包人未每月向承包人提供上月劳务分包人在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的;
(6)专用合同条款约定的其他违约情形劳务分包人违约责任劳务分包人应承担因其违约行为而增加的费用与(或者)延误的期限此外合同当事人可在专用合同条款中另行约定劳务分包人违约责任的承担方式与计算方法违约方继续履行合同一方合同当事人违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同.不可抗力不可抗力的确认不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见,在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害与社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争与专用合同条款中约定的其他情形不可抗力发生后,承包人与劳务分包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成缺失的证据,并及时认真统计所造成的缺失不可抗力的通知不可抗力事件发生后,受不可抗力事件影响的一方,有义务立即通知另一方,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少缺失,另一方全力协助并采取措施不可抗力事件结束后48小时内,劳务分包人应向承包人通报受损情况,及估计清理与修复的费用;不可抗力事件持续发生时,劳务分包人应每隔7天向承包人通报一次缺失情况不可抗力事件结束后14天内,劳务分包人应向承包人提交清理与修复费用的正式报告及有关资料不可抗力后果的承担不可抗力导致的人员伤亡、财产缺失、费用增加与(或者)作业期限延误等后果,由合同当事人按下列原则承担
(1)承包人与劳务分包人承担各自人员伤亡与财产的缺失;
(2)因不可抗力影响劳务分包人履行合同约定的义务,已经引起或者将引起作业期限延误的,应当顺延作业期限,由此导致劳务分包人停工的费用缺失由承包人承担;
(3)因不可抗力引起或者将引起作业期限延误,承包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由承包人承担;
(4)劳务分包人在停作.业期限间按照承包人要求照管、清理与修复工程的费用由承包人承担不可抗力发生后,合同当事人均应采取措施尽量避免与减少缺失的扩大,任何一方当事人没有采取有效措施导致缺失扩大的,应对扩大的缺失承担责任因合同一方拖延履行合同义务,在拖延履行期间遭遇不可抗力的,不免除其违约责任.保险承包人应获得或者办理的保险承包人应当为运至劳务作业现场用于劳务作业的材料与待安装设备办理或者获得保险,并支付保险费用合同当事人可在专用合同条款中约定承包人办理保险的时间及承包人不履行上述义务应承担的违约责任劳务分包人应办理的保险除专用合同条款另有约定外,劳务分包人应当为其从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为劳务作业现场内自有人员、自有财产办理保险,支付保险费用合同当事人可在专用合同条款中约定劳务分包人办理保险的时间及劳务分包人不履行上述义务应承担的违约责任保险事故的处理保险事故发生时,承包人与劳务分包人有责任采取必要的措施,防止或者减少缺失.索赔配合索赔承包人根据承包合同向发包人递交索赔意向通知或者其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,并出示相应资料,以便承包人能遵守承包合同的约定在劳务作业实施过程中,如劳务分包人向承包人提出索赔,且承包人认为能够根据承包合同向发包人提起索赔的,则承包人应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款与(或者)延长作业期限,劳务分包人应予以配合
17.2劳务分包人索赔根据合同约定,劳务分包人认为有权得到追加付款与(或者)延长作业期限的,应按下列程序以书面形式向承包人提出索赔
(1)劳务分包人应在明白或者应当明白索赔事件发生后14天内,向承包人发出索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由;劳务分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款与(或者)延长作业期限的权利;
(2)劳务分包人应在发出索赔意向通知书后14天内,向承包人正式递交.不可抗力
24.保险
25.索赔
25.合同解除
26.争议解决27第三部分专用合同条款
29.通常约定
29.承包人
29.劳务分包人
30.劳务作业人员
31.作业安全与环境保护
32.作业期限及进度
33.机具、设备及材料供应
34.劳务作业变化
36.劳务作业价格调整
37.合同价格形式
37.劳务作业计量与支付
37.验收与交付
37.劳务作业完工结算与支付
38.违约
39.不可抗力
40.保险
40.索赔
41.合同解除
41.争议解决
42.补充条款
42.附件42索赔报告;索赔报告应全面说明索赔理由与要求追加的付款金额与(或者)延长的作业期限,并附必要的记录与证明材料;
(3)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向承包人发出索赔意向,并应在索赔事件终了后14天内,向承包人送交索赔的有关资料与最终索赔报告;
(4)承包人在收到劳务分包人送交的索赔报告与有关资料后,应于35天内给予答复,或者要求劳务分包人进一步补充索赔理由与证据;
(5)承包人在收到劳务分包人送交的索赔报告与有关资料后35天内未予答复或者未要求劳务分包人进一步补充索赔理由与证据的,视为认可该项索赔
17.3承包人索赔根据合同约定,承包人认为有权得到赔付金额的,应按下列程序以书面形式向劳务分包人提出索赔
(1)承包人应在明白或者应当明白索赔事件发生后14天内,向劳务分包人发出索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的,丧失得到赔付金额的权利;
(2)承包人应在发出索赔意向通知书后14天内,向劳务分包人正式递交索赔报告;索赔报告应全面说明索赔理由与要求赔付的金额,并附必要的记录与证明材料;
(3)当该项索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性地向劳务分包人发出索赔意向,并在索赔事件终了后14天内,向劳务分包人送交索赔的有关资料与最终索赔报告;
(4)劳务分包人应在收到承包人送交的索赔报告与有关资料后14天内给予答复,或者要求承包人进一步补充索赔理由与证据;
(5)劳务分包人在收到承包人送交的索赔报告与有关资料后14天内未予答复或者未要求承包人进一步补充索赔理由与证据的,视为认可该项索赔
17.4与违约责任的竞合除专用合同条款另有约定外,合同约定承包人与劳务分包人应当承担违约责任的,按照违约责任条款执行.合同解除合同解除的情形出现下列情形的,合同当事人均有权解除本合同
(1)因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或者累计超过140天,合同当事人均有权解除合同;
(2)承包人与发包人的承包合同解除的,合同当事人均有权解除合同;
(3)专用合同条款约定的其他情形出现下列情形的,承包人有权解除本合同
(1)劳务分包人将本合同项下的劳务作业转包或者再分包给他人的;
(2)劳务分包人劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的;
(3)劳务分包人不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或者不履行本合同约定的其他义务,其违约行为足以影响本工作的质量、安全、作业期限,且经承包人书面催告后未在合理期限内改正的;
(4)因劳务分包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的,或者虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的;
(5)劳务分包人未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬,导致引发10人以上的群体性事件的;
(6)专用合同条款约定的其他情形出现下列情形的,劳务分包人有权解除本合同
(1)承包人不按照本合同的约定支付劳务分包合同价款超过56天的;
(2)因承包人原因导致劳务作也暂停持续超过56天不复工的,或者虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的;
(3)专用合同条款约定的其他情形承包人与劳务分包人协商一致的,能够解除本合同合同解除后的处理合同解除后,承包人应及时与劳务分包人办理合同结算支付手续合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工作与剩余材料、设备的保护与移交工作,按承包人要求撤出劳务作业现场承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算与违约条款的效力有过错的一方应当承担违约责任,并赔偿因合同解除给对方造成的缺失合同解除退场除专用合同条款另有约定外,承包人提早7天向劳务分包人发出撤场通知,劳务分包人应当在承包人要求的期限内撤离劳务作业人员并办理好有关手续若劳务分包人逾期撤离劳务作业人员,则应按照专用合同条款约定向承包人支付违约金.争议解决合同当事人因合同或者合同有关事项发生争议的,能够自行与解或者要求有关主管部门调解,任何一方不愿与解、调解或者与解、调解不成的,能够在专用合同条款中约定下列一种方式解决争议1向约定的仲裁委员会申请仲裁;2向有管辖权的人民法院起诉第三部分专用合同条款.通常约定标准与规范适用于合同的标准规范包含现行国家、省、市、行业颁发的建设工程施工规范与验收标准合同文件的优先顺序其他合同文件包含分包合同协文书、中标通知书(假如有)、投标函及其附录(假如有
3、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准与要求、图纸、已标价工程员清单或者预算书与专用合同条款约定的其他分包合同文件合同当事人关于解释合同文件优先顺序的约定:
(1)分包合同协议书;
(2)中标通知书(假如有)
(3)投标函及其附录(假如有)
(4)专用合同条款及其附件;
(5)通用合同条款;
(6)技术标准与要求;
(7)图纸;
(8)己标价工程量清单或者预算书;
(9)其他分包合同文件图纸承包人向劳务分包人提供图纸的期限开工前3日;承包人向劳务分包人提供图纸的数量一套;承包人向劳务分包人提供图纸的内容劳务分包工作所需要的图纸.联络
1.
5.2承包人接收文件的地点;承包人指定的接收人为,劳务分包人接收文件的地点:劳务分包人指定的接收人为o保密承包人、劳务分包人关于保密事项的约定/.承包人劳务作业现场与工作条件关于承包人交付具备本合同劳务作业条件的劳务作业现场期限要求具备本合同劳务作业日期7天前关于承包人应负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件,包含1将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至劳务作业现场2向劳务分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作劣现场的交通条件;3向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质与地下管网线路资料;4完成办理劳务作业所需的各类证件、批件等手续,但涉及劳务分包人需依法自行办理的手续除外;5提供的劳务作业人员住宿等其他设施与条件承包人项目经理姓名;身份证号;建造师执业资格等级;建造师注册证书号;建造师执业印章号;安全生产考核合格证书号;联系电话:电子信箱;通信地址;承包人对项目经理的授权范围如下负责对该工程项目全面组织、协调、管理,受理与其有关的所有通知、指示、同意、批准、证书等其它一切事项.劳务分包人劳务分包人的通常义务劳务分包人在履行合同过程中应遵守法律与工程建设标准规范,并履行下列义务1按照合同、图纸、标准与规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业,并负责成品保护工作;2承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任;3履行承包合同中与劳务分包工作有关的劳务分包人的义务,但劳务分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外;4劳务分包人应承担的其他义务a、按时支付劳务人员工资;b、妥善保管、合理使用承包人提供或者租赁给分包人使用的机具、周转材料及其他设施;c、技术工人、特殊工种务必持证上岗;d、严格执行建设主管部门、安监、质检及环保、消防:环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到安全文明施工;、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合承包人办理交竣工验收
3.2劳务分包人项目负责人姓名身份证号;联系电话;电子信箱;通信地址;劳务分包人对项目负责人的授权范围如下负责对分包工作内容组织、协调、管理、受理与之有关的所有通知、指示等其他一切事项劳务分包人未提交项目负责人的劳动合同,或者者没有提供为项目负责人缴纳社会保险的证明的违约责任劳务分包人应向承包人提交项目负责人与劳务分包人之间的劳动合同,与劳务分包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明否则承包人有权要求劳务分包人更换项口负责人关于项目负责人每月在劳务作业现场的时间要求及违约责任项目负责人每月在劳务作业现场的时间很多于22天,每少一天支付承包人1000元违约金
3.3劳务作业管理人员劳务分包人提交现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告的期限劳务分包人应在接到劳务作业通知后7天内履约担保履约担保的方式开工前以现金形式缴纳履约保证金履约担保的金额分包劳务作业费用的5%履约担保的期限劳务分包合同规定的全部.1程内容完成验收合格后.劳务作业人员签订书面劳动合同劳务分包人应当与劳务作业人员签订书面劳动合同,并每月向承包人提供上月劳务分包人在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录支付劳务作业人员工资劳务分包人应当每月按时足额支付劳务作业人员工资,否则,承包人有权暂停支付最近•期及以后各期劳务分包合同价款,有权代其支付劳务费用劳务作业人员管理
4.
3.1劳务分包人应当根据承包人编制的施工组织设计,编制与施工组织设计和习惯的劳动力安排计划,劳动力安排计划应当包含劳务作业人员数量、工种、进场时间、退场时间与劳务费支付计划等,劳动力安排计划应当经承包人批准后实施
4.
3.2劳务分包人应当组织具有相应资格证书与符合本合同劳务作业要求的劳务作业人员投入工作劳务分包人应当对劳务作业人员进行实名制管理,包含但不限于进出场管理、登记造册管理、工资支付管理与各类证照的办理
4.
3.3承包人有权随时检杳劳务作业人员的有效证件及持证上齿情况特种作业人员务必按照法律规定取得相应职业资格证书,否则承包人TT权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场
4.
3.4劳务分包人无正当理由拒绝撤换劳务作业人员,应承担的违约责任为劳务分包人无正当理由不得拒绝撤换劳务作业人员,否则承包人有权更换分包人,终止合同
5.作业安全与环境保护作业安全
1.1承包人应认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,提供安全防护设备,确保施工安全,不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行劳务作业
1.2劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行作业,并随时同意行业安全检查人员依法实施的监督检杳,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患发生安全事故后,劳务分包人应立即通知承包人,并迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡丐财产缺失
1.3劳务分包人应按承包人统一规划堆放材料、机具,按承包人标准化工地要求设置标牌,负责其生活区的管理工作2职业健康
2.1劳动保护劳务分包人应当服从承包人的现场安全管理,并根据承包人的指示及国家与地方有关劳动保护的规定,采取有效的劳动保护措施劳务分包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险与注册等劳务作业人员在作业中受到伤害的,劳务分包人应立即采取有效措施进行抢救与治疗劳务分包人应按法律规定安排劳务作业人员的劳动与休息时间,保证其雇佣人员享有休息与休假的权利
2.2生活条件关于承包人为劳务作业人员提供必要的膳宿条件与生活环境的期限要求承包人至迟应于开始工作n期7天前为劳务分包人雇•用的劳务作业人员提供必要的膳宿条件与生活•环境劳务分包人应按照行政管理机关的要求为外来务工人员办理暂住证等一切所需证件作业期限及进度劳务作业方案
6.
1.2劳务分包人提供劳务作业方案的时间劳务分包人至迟应于开始工作FI期7天前提供劳务作业方案2开始工作1劳务作业准备关于承包人应完成的劳务作业准备工作承包人负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审关于劳务分包人应完成的劳务作业准备工作劳务分包人应根据施工组织设计及劳务作业方案,组织劳务作业人员
6.3作业期限延误
6.
3.1因承包人原因导致作业期限延误因承包人原因导致未能在计划开始工作之日起开始工作的,劳务分包人有权提出价格调整要求,延误期限超过90天的劳务分包人有权解除合同
6.
3.2因劳务分包人原因导致作业期限延误因劳务分包人原因造成作业期限延误,逾期完工违约金的计算方法为逾期完工一天支付承包人1000元违约金因劳务分包人原因造成作业期限延误,逾期完工违约金的上限劳务分包人结算价款的10%
6.
3.3不利作业条件承包人与劳务分包人同意下列情形为不利作业条件不利作业条件包含不利物质条件、特殊恶劣的气候条件;承包人与劳务分包人同意下列情形为不利物质条件在劳务作业现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍用污染物,包含地表下列物质条件与水文条件;承包人与劳务分包人同意下列情形为特殊恶劣的气候条件50年及以上一遇的气候灾害,以国家与气象部门公开公布的信息为准.4劳务作业暂停承包人原因引起的劳务作业暂停,劳务分包人窝工、停工补偿费用的计算标准与方法劳务分包人自行承担劳务分包人原因引起的劳务作业暂停因劳务分包人原因引起的劳务作业暂停,由此增加的费用与(或者)延误的期限由劳务分包人承担按照第
6.31项【因承包人原因导致作业期限延误】的约定办理.机具、设备及材料供应机具、设备与材料供应计划劳务分包人向承包人提交机具、设备、材料供应计划的期限劳务分包人至迟应于开始工作日期7天前供应计划经承包人确认后,承包人应按供应计划要求的品种、规格、型号、质量、数量与供应时间等组织货源并及时运入场地,分包人负责卸车与现场二次倒运、码放、保管等大型机械、要紧材料与周转性材料
2.1承包人不得要求劳务分包人提供或者采购大型机械、耍紧材料,与提供或者租赁周转性材料
2.2分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的材料、设备并同意承包人随时检查其机具、设备、材料的保管、使用情况,因保管不善、使用不当发生丢失、损坏,分包人应赔偿,并承担由此造成的工期延误等发生.的一切经济缺失
7.
2.3承包人供应的要紧材料与设备按当地消耗量预算定额用量进行考核,砂、石、砖、水泥节约率6%商研、钢筋节约率3%钢结构钢材节约率6乳分包人应合理使用,超出预算定额用量部分承包人有权按材料与设备采购价款的120%进行扣款
7.
2.4承包人提供的周转材料如脚手架管、扣件、对拉螺杆、蝴蝶扣、板方材、竹胶板等,分包人办理领用手续,由分包人使用与保管,工程完工后及时退还分包人应合理套材使用,不得随意切割、损坏,丢失损坏按采购价赔偿脚手架管、扣件、对拉螺杆、蝴蝶扣为零损耗率,因质量问题损坏的及时与承包人更换板方材损耗率为10%竹胶模板周转率在六次以上
7.3低值易耗材料
7.
3.1关于劳务作业所需的低值易耗材料的提供人的约定根据劳务作业分包工作内容提供
7.
3.2关于劳务分包人自行提供劳务作业所需低值易耗材料或者小型机具的范围根据劳务作业分包工作内容提供
07.
3.3根据劳务作业分包工作内容,分包人提供的辅材与机具,质量务必合格,因分包人原因无法满足工程进度与质量要求时,承包人有权自行组织采购,并从分包人合同价款中扣除相应材料与机具到现场价格120%的费用.4劳务分包人的保管义务大型机械、要紧材料及周转性材料由承包人负责提供劳务分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的机具、设备、材料,并同意承包人随时检查其机具、设备、材料的保管、使用情况因劳务分包人保管不善、不合理使用造成机具、设备、材料丢失、损毁的,劳务分包人应负责赔偿,并承担因此造成的作业期限延误等责任
7.5承包人供应设备、材料的合理损耗承包人供应设备、材料的合理损耗率按当地消耗量预算定额标准执行第一部分合同协议书承包人劳务分包人根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平与诚实信用的原则,鉴于发包人与工程承包人已经签订建设工程承包合同(下列简称“总包合同”),双方就工程劳务作业承包事项协商一致,共同达成如下协议
一、总包工程概况.总包工程名称.总包工程地点.总包工程立项及批准文号
二、劳务分包作业范围劳务分包作业范围o劳务分包作业工作内容如下钢筋工程熟悉图纸、钢筋分类堆放,制作、绑扎、电渣压力焊或者机械连接、搭设操作脚手架、浇筑碎时看护钢筋,预埋铁件、止水带加工、安装固定,预埋墙体拉结筋材料装卸、场内水平垂直运输、二次倒运、余料清理回收等模板工程熟悉图纸、木模板加工、钢模板配模、模板支拆(基础、主体结构模板及二次结构模板),对拉螺栓、对拉片安装、拆除,搭拆支撑架子、浇筑碎时看护模板,预留洞口模板加工、留设清理模板粘接物及模内杂物,涂刷隔离剂材料装卸、料具清点、领用、归还(包含去租赁站领用归还),场内水平垂直运输,二次倒运及清理码垛整齐至指定位置混凝土工程平路、清理基层、浇筑、振捣、表面抹平压光、碎保护养生、落地灰清理回收、操作架搭拆,般输送管布置、安装、拆除、清理回收零星自拌碎包含后台上料搅拌,剪力墙面打磨修补.劳务作业变化劳务作业变化的情形关于劳务作业变化的情形的约定1增加或者减少合同中任何工作,或者追加额外的工作;2取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外;3改变合同中任何工作的质量标准或者其他特性;4改变工程的基线、标高、位置与尺寸;5改变劳务作业的时间安排或者实施顺序
8.2劳务作业变化的通知合同履行过程中如需对原工作内容进行调整,承包人应提早7天以书面形式向劳务分包人发出劳务作业变化通知,并提供调整后的相应图纸与说明
8.3劳务作业变化估价
3.1劳务作业变化估价原则关于劳务作业变化估价原则的约定1口标价工作量清单综合单价rr相同作业项目的,按照相同项目单价认定;2已标价工作量清单综合单价无相同项同,但有类似项口的,参照类似项目的工艺复杂程度、劳动力市场状况与原单价的相应组价比例认定;3已标价工作量清单综合单价无相同项目及类似项目单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人协商确定作业单价劳务作业变化引起的作业期限调整关于因劳务作业变化引起作业期限调整时,确定增减作业期限天数的方法为根据劳务作业特点及技术难度、工程进度现场确定临时性用工劳务承包人要求劳务分包人提供临时性用工劳务的,劳务分包人应在临时性用工劳务过程中,每天向承包人提交投入该项劳务工作的人员的姓名、专业、工种、级别与费用汇总,承包人审核、确认后,计入最近一期的进度款中支付临时性用工劳务的工种工日单价见综合单价表.劳务作业价格调整市场价格波动引起的劳务作业价格调整市场价格波动是否调整合同价格的约定劳务作业综合单价不因市场价格波动而调整.合同价格形式单价合同1综合工日单价合同综合工日单价包含的风险范围综合单价包含人工费、辅材费,工作内容要求自备的各类工器具与小型机械设备,包含措施费、保险费、管理费、利润、税金及其它一切风险费用.劳务作业计量与支付劳务作业的计量计量原则与计量周期劳务作业工作量计算规则现行各省预算定额工程量计算规则与工程量清单计价规范规定的计算规则关于计量周期的约定按月计量计量程序关于劳务作业工作量计量的约定劳务分包人每月22F1前向承包人报送上月20口至当月19口已完成的工作量报告,并附具进度款付款申请单、已完的工作量报表与有关资料预付款预付款的支付承包人支付预付款的数额或者比例劳务分包不支付预付款.验收与交付.4劳务作业整改劳务分包人整改后质量仍不合格,应承担的违约责任为承包人能够委派其他劳务单位完成,产生的费用由劳务分包人承担,并向承包人支付10000元/次的违约金.劳务作业完工结算与支付结算审核承包人完成完工结算申请单审核确认并签发完工付款证书的期限每月25日承包人按劳务分包人方实际完成工程量(或者按工程进度节点)结算劳务分包费,5口内按合同价款结算完毕,交承包人财务部门作为支付劳务分包费用的根据劳务分包结算与支付按《八冶建设集团工程分包结算管理办法》及模拟子公司管理流程执行结算支付承包人完成完工结算支付的期限劳务分包费用按月支付(或者按工程进度节点),付款时间为发包方付款后,支付上月结算款的60%(付款比例不高于发包方付款比例),分包人应提供上月结算款100%的增值税专用发票劳务分包工作全部完工后付至总结算款的80给付款同时扣除劳务分包人工作内容所包含的应该H购而没有H购的辅材及I器具(如有),余款20%待总包合同I作内容全部完成竣工验收合格后一次性付清4劳务费用支付方式转账或者承兑汇票分包人收款账号务必是合同约定的分包人在主管国家税务机关备案的基本账户13・5增值税专用发票分包人提供的增值税专用发票应符合国家税法的有关规定,并经承包方认证抵扣后,方可要求承包方付款因分包方开具的增值税专用发票不合格或者不及时,分包方应承担违约责任分包人应按照承包人要求,及时向承包人开具能够抵扣税款的增值税专用发票因分包人开具发票不及时给承包人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的,分包人需向承包人承担赔偿责任,包含但不限于税款、滞纳金、罚款及有关缺失等因分包人开具的发票不规范、不合法或者涉嫌虚开发票引起税务问题的,分包人需依法向承包人重新开具发票,并向承包人承担赔偿责任,包含但不限于税款、滞纳金、罚款及有关缺失等分包人向承包人开具的增值税专用发票,分包人务必确保发票票面信息全部真实,有关材料品目、价款等内容与本合同和一致因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者者认定为虚开的,分包人需向承包人承担赔偿责任,包含但不限于税款、滞纳金、罚款及有关缺失等
14.违约
14.1承包人违约
1.1承包人违约的情形
(1)承包人未按约定向劳务分包人支付劳务分包合同价款的;
(2)承包人未按约定核实劳务分包人已完工作量的;
(3)承包人未能提供合同约定的劳务作业条件,影响劳务分包人劳务作业的
(4)承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等,影响劳务分包人劳务作业的;
(5)承包人违约的其他情形无.
14.
1.2承包人违约责任关于承包人违约责任的承担方式与计算方法的约定承包人应承担其违约行为给劳务分包人增加的费用与(或者)延误的期限,并支付劳务分包人合理的利润
14.2劳务分包人违约
14.
2.1劳务分包人违约情形及责任
(1)劳务分包人未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的;在有关人员检查过程中发现一人次罚分包人1000元;
(2)劳务分包人因自身原因导致作业期限延误的;按专用条款
6.3执行
(3)劳务分包人劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的按专用条款
12.4执行;
(4)劳务分包人未按承包人要求进行安全文明施工的;分包人应承担违约责任
①安全文明施工要求根据分包人、承包人及有关规定实施,如达不到要求经政府有关部门、发包人检查所造成的停工、通报批判与罚款等缺失,由分包人承担,并向承包人支付2000元/次的违约金
②由于分包人原因造成安全事故的责任与因此发生的费用,全部由分包人承担,承包人不承担任何责任及经济赔偿分包人发生轻伤事故一人次,除承担全部责任与费用外,承包人处罚分包人5000元;分包人发生重伤事故一人次,除承担全部责任与费用外,承包人处罚分包人50000元;分包人发生死亡故一人次,除承担全部责任与费用外,承包人处罚分包人100000元
③由于分包人原因与可分包人有关的第三方原因造成事故的责任与由此发牛.的费用,均由分包人承担
④由于分包人管理不善,发牛.分包方有关人员上访,由此造成的责任与费用均由分包人承担,并向承包人支付3000元/次的违约金5劳务分包人未每月向承包人提供上月劳务分包人在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的,每次分包人承担1000元违约金6劳务分包人违约的其他情形无
14.3违约方继续履行合同一方合同当事人违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同.不可抗力不可抗力的确认不可抗力的情形不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见,在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害与社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争不可抗力事件发生后承包人与劳务分包人承担各自人员伤亡与财产的缺失;.保险承包人应获得或者办理的保险关于承包人办理保险的时间及承包人不履行上述义务应承担的违约责任承包人应当为运至劳务作业现场用于劳务作业的材料与待安装设备办理或者获得保险,并支付保险费用如承包人不履行上述义务发生任何事故的责任及费用令部由承包人承担.2劳务分包人应办理的保险关于劳务分包人应办理的保险的约定劳务分包人应当为其从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为劳务作业现场内自有人员、自有财产办理保险,支付保险费用关于劳务分包人办理保险的时间及劳务分包人不履行上述义务应承担的违约责任劳务分包人不履行上述义务发生任何事故的责任及费用全部由劳务分包人承担.索赔配合索赔承包人根据承包合同向发包人递交索赔意向通知或者其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,并出示相应资料,以便承包人能遵守承包合同的约定在劳务作业实施过程中,如劳务分包人向承包人提出索赔,且承包人认为能够根据承包合同向发包人提起索赔的,则承包人应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款与(或者)延长作业期限,劳务分包人应予以配合
17.4与违约责任的竞合关于索赔与违约责任竞合的约定承包人与劳务分包人应当承担违约责任的,按照违约责任条款执行.合同解除合同解除的情形合同当事人均有权解除合同的情形
(1)因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或者累计超过140天,合同当事人均有权解除合同;
(2)承包人与发包人的承包合同解除的,合同当事人均有权解除合同
8.
1.2承包人有权解除合同的情形
(1)劳务分包人将本合同项下的劳务作业转包或者再分包给他人的;
(2)劳务分包人劳务作业质显不符合本合同约定的质量标准R无法整改的;
(3)劳务分包人不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或者不履行本合同约定的其他义务,其违约行为足以影响木工作的质量、安全、作业期限,且经承包人书面催告后未在合理期限内改正的;
(4)因劳务分包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的,或者虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的;
(5)劳务分包人未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬,导致引发10人以上的群体性事件的
1.3劳务分包人有权解除合同的情形
(1)承包人不按照本合同的约定支付劳务分包合同价款超过56天的;
(2)因承包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的,或者虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的
18.2合同解除后的处理
18.
2.4合同解除退场承包人发出撤场通知的期限要求承包人提早7天向劳务分包人发出撤场通知劳务分包人逾期撤离劳务作业人员应承担的违约责任劳务分包人应当在承包人要求的期限内撤离劳务作业人员并办理好有关手续逾期撤离劳务作业人员,每逾期一天向承包人支付2000元的违约金.争议解决合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的,按下列第,种方式解决:
(1)向/仲裁委员会申请仲裁
(2)向承包人法人组织机构所在地人民法院起诉.补充条款劳务分包人在施工期间,应服从建设主管部门、发包人、承包人对治安、卫生、环境、社会保险等管理,并按规定交纳有关费用招标文件、投标文件将作为本合同附件4合同具有同等效力,本合同未提及之处以招标文件相应要求为准.附件附件1分包人有关资质(营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、法人代码证、法定代表人身份证明、授权委托书)承包人(公章)劳务分包人(公章)法定代表人或者其委托代理人法定代表人或者其委托代理人:(签字)(签字)日期:脚手架工程地基整平、夯实、安装底座,安拆揽风绳,搭拆脚手架(含剪刀撑、与建筑物拉结固定件、上人爬梯、卸料平台、挡脚板、防护栏杆),铺设拆除脚手板、挂设拆除密目网(安全网、宣传标语),搭拆安全通道,施工现场各类防护棚搭设拆除,养护池砌筑拆除材料装卸、料具清点、领用、归还(包含去租赁站领用归还),钢管刷油、场内材料水平垂直运输砌筑工程清理基层、立皮数杆、浇砖、砌砖脚手架的搭拆、脚手板翻铺、墙体砌筑、勾缝、预留洞口封堵、落地灰的清理、垃圾清理、制安墙体拉结筋、门窗洞口安置木砖或者水泥砖等完成墙体的一切工序内容;卸砖、后台筛砂上料、砂浆搅拌及水平与垂直运输;安放拉筋、铁件、拉结筋植筋抹灰工程(内外墙等所有图纸设计需要抹灰的部位)清理基层、湿润墙面、堵墙眼、贴饼冲筋、垛浆、抹灰、压光;后台筛砂、上料、砂浆搅拌及水平与垂直运输;
4.0米以内简易脚手架搭拆,脚手板翻铺;砂浆搅拌及水平与垂直运输(自备搅拌机),落地灰清理;外墙面装饰线条分隔缝安装楼地面工程基层清理、灰土拌合、打夯;砂垫层、面层浇筑、压光、养护楼梯地砖铺贴(含踢脚线、线条、防滑条及楼梯面层);砂浆搅拌、碎及砂浆水平与垂直运输;落地灰清理,达到文明施工要求;室外散水及坡道包含基地人工平整、夯实、支模、碎浇筑、切割分隔缝及根据设计要求垫铺碎石、灌沥青;表面找平压光、碎浇筑、养护等三马子运输机械(自行加油、修理.、支付司机工资)屋面工程(车库顶面除防水层外完成设计图纸示意的所有施工内容)基层清理、顶板碎找坡、找平层、油毡铺贴,砂垫层、灰土拌合、打夯;面层浇筑、压光、养护、伸缩缝切割;砂浆搅拌、碎及砂浆水平与垂直运输其他各项辅助工作包含水管、电缆铺设、保护等安全文明施工,做到工完料净场清自备辅助材料与小型工机具,包含铁钉、铁丝、绑线、焊剂、油漆、胶带、木工锯、扳手、电焊机、振动器、振动棒、铁锹、铲刀、木抹子等自备施工用的水平垂直运输设备(塔吊与压路机除外)现场护厂与各类防护棚搭拆
三、劳务分包作业期限计划开始日期年月日计划完工日期年月日作业总日历天数为天作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准
四、劳务作业质量标准劳务作业质量应符合国家现行建设工程施工与验收规范与质量评定标准,并符合总包合同有关质量的约定
五、劳务分包合同价格.分包方式及单价综合单价承包,综合单价见附表.分包价格所包含的内容见附表分包价格包含附表工作内容但不限于施工期间乙方的各类风险及施工人员工资与调遣费,小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包含周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包含上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修与安装拆卸配合用工;预防通常性自然灾害所采取的措施用工费用;包含保险费、管理费、利润、税金及其他一切风险费用.人工费清包或者含辅材、施工机械设备的大清包工程,分包价格务必分解填入劳务分包综合单价及工作内容表中.本综合单价包含增值税—%、个人所得税等其他一切税费,承包人支付劳务分包人款项时,劳务分包人务必开具增值税专用发票.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动此表仅为表样,各承包单位根据自身实际、工程特点等,列出项目名称,约定相应的工作内容进行增补序号项目名称单位单价(元)工作内容备注—土石方1人工挖土方
2.5m深以内n人工挖土,将土置于坑、槽边1m外堆放,沟、槽坑底夯实,修整坑边2人工挖土方4m深以内m33人工清渣石m3在石方爆破的基底上清除石渣,修边4人工凿石m3打两面槽子、碎石、坑壁打直、底检平、将石方运出坑边1m外堆放5回填土m3人工10m内取土、打夯机打夯、找平6回填土m3装载机运土,打夯机打夯、找平二模板支拆1筏板基础、独立基础、带型基础、设备基础、地梁、垫层m2熟悉图纸,木模板制作,钢、木模板、对拉螺栓、对拉片安装、拆除、整理堆放;清理模板粘结物及模内杂物,刷隔离剂,搭设层高支撑架子,浇筑睑时看护模板,场内材料(钢管、钢木模板、木方、扣件、U型卡、竹跳板等)水平运输及所有垂直运输工程量不含洞口,洞口侧边另计2压顶、圈梁、过梁、构造柱m23现浇框架柱、梁、板、剪力墙m24独立柱、梁、支架m25挡土墙m26贮仓、水池、浓密池m27楼梯m2三碎浇筑零星验人工后台上料(含砂石、水泥、加外加剂)扒灰斗,布置、安装、拆除、清洗回收泵管、卡具平路,浇筑、振捣碎,表面抹平压光,泵管回收堆放养生1垫层、基础、地梁、挡土墙m32框架柱、梁、板、剪力墙m3序号项目名称单位单价(元)工作内容备注3贮仓、水池、浓密池n4独立柱、梁、支架、楼梯m35砂浇筑m3小装载机上料,人工倒水泥四脚手架平土、挖坑、选料、安底座、打缆风桩、拉缆风绳,场内材料水平、垂直运输,搭拆脚手架(含剪刀撑、与墙柱等固定构件的拉结)、上人爬梯、上料平台、挡脚板、护身栏杆、铺拆跳板、上下翻板子、挂卸安全网与拆除后的材料堆放整理等1单排脚手架6m以内nV2单排脚手架10m以内3双排脚手架6m以内nf4双排脚手架10m以内5双排脚手架15m以内m16双排脚手架21m以内m27双排脚手架30m以内nV8双排脚手架30m以上nf9满堂脚手架高m1五砌砖、抹灰清理基槽坑、立皮数杆,后台筛砂子,上料调运砂浆、铺砂浆,场内水平、垂直运砖,砖浇水、砌砖、化缝,高
3.6m以内搭、拆脚手架,包含窗台虎头砖、腰线、门窗套、安放木砖铁件等1砌砖(不分部位)2砌筑多孔豉、空心砖m33砌筑加气碎块m34零星砌砖m35外墙抹灰(不分部位,含门窗洞口)ml清理、修补、湿润基层表面、堵墙眼、后台筛砂子调制砂浆,运输砂浆,分层抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、护角线抹灰,清扫落地灰6内墙抹灰(不分部位,含门窗洞口)肝7零星抹灰肝序号项目名称单位单价(元)工作内容备注六其他1基础防腐2地面抹砂浆面层压光清理基层,.后台上料,调运砂浆,抹面压光,养护3地面细石碎面层压光m1清理基层,后台上料,夯实,抹面压光,养护4屋面铺炉渣保温n垂直、水平运输,夯实,找平5屋面抹找平层压光nf清理基层,后台上料,调运砂浆,抹面压光,养护6地沟盖板预制、安装块场地平整、后台上料、安放钢筋网片、浇筑碎、抹面、养生、码放、安装7墙面贴面砖(不分规格)m1清理、修补、湿润基层表面、堵墙眼、后台筛砂子调制砂浆运输砂浆,分层抹灰找平、刷浆、洒水湿润、贴面砖,勾缝、清扫落地灰翻跳板、搭设架子8贴地面砖(不分规格)m29零星贴面砖肝七钢筋工程1钢筋制作绑扎T熟悉图纸、料表,钢筋调直、切料、煨弯、对焊、堆放、挂料牌;场内水平、垂直运钢筋,绑扎,机械连接,搭设操作架子,浇筑碎时看护钢筋含绑线2电渣压力焊个包含焊机、焊剂八零星用工工日配合用工与无法计量的用工(8小时)。
![贤阅信息](/assets/images/honor-2.png)
![贤阅信息](/assets/images/honor-3.png)
![贤阅信息](/assets/images/honor-4.png)