建设工程施工合同浙江亚通

建设工程施工合同浙江亚通建设工程施工合同住房与城乡建设部件占制定国家工商行政管理总局监理人接收文件的地点监理办公室;监理人指定的接收人为

1.10交通运输

1.

10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定执行通用条款

01.

10.3场内交通关于场外交通与场内交通的边界的约定场外道路执行通用条款

1.

10.2；场内道路由发包方保证道路的使用，如施工正常使用造成道路损坏，承包方不承担任何维修费用关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路与交通设施的约定三通一平o

1.

10.4超大件与超重件的运输运输超大件或者超重件所需的道路与桥梁临时加固改造费用与其他有关费用由双方协商承担11知识产权关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或者委托编制的技术规范与反映发包人关于合同要求或者其他类似性质的文件的著作权的归属未经书面同意，不得转借转让O关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求/O关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属_未经书面同意，不得转借转让关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求/承包人在施工过程中所使用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式执行通用条款o

1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格执行通用条款同意调整合同价格的工程量偏差范围执行通用条款.发包人2发包人代表发包人代表姓名;身份证号;职务;联系电话；电子信箱;通信地址发包人对发包人代表的授权范围如下执行通用条款，负责监督施工现场的技术管理及协调各专业工程之间的设计、施工，操纵施工质量、进度、投资及有关单位之间的工作关系°4施工现场、施工条件与基础资料的提供

4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求开工前7日内

4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包含执行通用条款，提供施工用道路，电源、水源接至施工现场5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求执行通用条款发包人是否提供支付担保/o发包人提供支付担保的形式/o.承包人承包人的通常义务9承包人提交的竣工资料的内容与工程施工有关的整套资料承包人需要提交的竣工资料套数三套o承包人提交的竣工资料的费用承担承包人承担o承包人提交的竣工资料移交时间工程竣工验收、结算后一个月内承包人提交的竣工资料形式要求双方协商o10承包人应履行的其他义务双方协商o项目经理

2.1项目经理姓名冯丹;建造师执业资格等级壹级豫141131414949；承包人对项目经理的授权范围如下负责工程的质量、安全及协调有关单位之间的工作关系°关于项目经理每月在施工现场的时间要求/承包人未提交劳动合同，与没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任一缴纳O项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任双方协O

2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任双方协商

2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任双方协商3承包人人员

3.

3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限/

3.

3.3承包人无正当理由拒绝撤换要紧施工管理人员的违约责任/

3.

3.4承包人要紧施工管理人员离开施工现场的批准要求:.

3.5承包人擅自更换要紧施工管理人员的违约责任Lo承包人要紧施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任/Q

3.5分包禁止分包的工程包含/O主体结构、关键性工作的范围/O

3.

5.2分包的确定同意分包的专业工程包含/0其他关于分包的约定/o

3.

5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定/o.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程有关的材料、工程设备的起始时间执行通用条款o.7履约担保承包人是否提供履约担保/o承包人提供履约担保的形式、金额及期限的/Q.监理人监理人的通常规定关于监理人的监理内容执行通用条款关于监理人的监理权限执行合同及监理合同中给予监理工程师的职权关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供与费用承担的约定执行通用条款监理人员总监理工程师姓名张勇立;.工程质量1质量要求特殊质量标准与要求国家有关规范验收合格标准关于工程奖项的约定执行逋用条款o

5.3隐蔽工程检查

5.

3.2承包人提早通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定―执行通用条款o监理人不能按时进行检查时，应提早24小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过48小时

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.

1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定双方协商o

6.

1.4关于治安保卫的特别约定双方协商关于编制施工场地治安管理计划的约定双方协商°

6.

1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求双方协商

6.

1.6关于安全文明施工费支付比例与支付期限的约定3方协商

7.工期与进度施工组织设计合同当事人约定的施工组织设计应包含的其他内容执行通用条款o施工组织设计的提交与修改承包人提交全面施工组织设计的期限的约定双方协o发包人与监理人在收到全面的施工组织设计后确认或者提出修改意见的期限3个工作日o2施工进度计划

2.2施工进度计划的修订发包人与监理人在收到修订的施工进度计划后确认或者提出修改意见的期限3个工作日o

7.3开工

7.

3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限施工许可证办理后一个工作日关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限发包人应在合同签订7FI内准备齐全办理开工许可证所需的证件及资料，配合承包人办理施工许可证关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限承包人应在合同签订后7日内准备齐全办理开工许可证所需的资料及证件，并协助发包人办理开工许可证°

7.

3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起一30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者者解除合同

7.4测量放线

7.

4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线与水准点及其书面资料的期限开工前7天，发包人以书面形式提供给承包人，并保证提供的资料真实，准确

7.5工期延误

7.

5.1因发包人原因导致工期延误7因发包人原因导致工期延误的其他情形执行通用条款O

7.

5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为执行通用条款o因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限双方协商o

7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形与有关约定执行通用条款

7.7特殊恶劣的气候条件发包人与承包人同意下列情形视为特殊恶劣的气候条件

（1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天；

（2）日气温超过38c的高温或者日气温低于零下20C的严寒大于3天；

（3）造成工程损坏的冰雹与大雪灾害、台风等

7.9提早竣工的奖励

9.2提早竣工的奖励:根据实际发生费用，执行通用条款.材料与设备4材料与工程设备的保管与使用

4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担执行通用条款o样品

6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或者工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求执行逋用条款o施工设备与临时设施

8.1承包人提供的施工设备与临时设施关于修建临时设施费用承担的约定执行通用条款.试验与检验试验设备与试验人员

1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所执行通用条款施工现场需要配备的试验设备执行通用条款施工现场需要具备的其他试验条件执行施用条款现场工艺试验现场工艺试验的有关约定执行通用条款.变更1变更的范围关于变更的范围的约定按通用条款第

10.1条

（1）、

（2）、

（3）、

（4）、

（5）项执行.4变更估价

4.1变更估价原则关于变更估价的约定执行通用条款

10.

4.45承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限7个工作日o发包人审批承包人合理化建议的期限7个工作日o承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者者提高了工程经济效益的奖励的方法与金额为双方协商第一部分合同协议书发包人（全称）浙江亚通冶金科技有限公司承包人（全称）开封市上嘉建筑工程有限公司根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平与诚实信用的原则，双方就浙江亚通冶金科技有限公司生产厂房建设（二标段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议

一、工程概况.工程名称浙江亚通冶金科技有限公司生产厂房建设工程（二标段））.工程地点杭州市莫干山路1418号o.资金来源财政资金o.工程内容详见施工图纸与工程量清单.工程承包范围厂房及附属建设o

二、合同工期计划开工日期2015年1月25日计划竣工日期2015年8月23日工期210日历天

10.7暂估价暂估价材料与工程设备的明细详见附件11《暂估价一览表》

7.1依法务必招标的暂估价项目关于依法务必招标的暂估价项目的确认与批准采取第^种方式确定

7.2不属于依法务必招标的暂估价项目关于不属于依法务必招标的暂估价项目的确认与批准采取第—3种方式确定第3种方式承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定由承包人施工，结算时按实结算8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定.价格调整市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定同意调整因市场价格波动调整合同价格，使用下列第2种方式对合同价格进行调整第1种方式使用价格指数进行价格调整关于各可调因子、定值与变值权重，与基本价格指数及其来源的约定:第2种方式使用造价信息进行价格调整2关于基准价格的约定施工当期《杭州市工程标准造价信息》专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或者预算书中载明的材料单价低于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过时，或者材料单价跌幅以已标价工程量清单或者预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整

②承包人在已标价工程量清单或者预算书中载明的材料单价高于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过3%时材料单价涨幅以己标价工程量清单或者预算书中载明材料单价为基础超过色%时，其超过部分据实调整

③承包人在已标价工程量清单或者预算书中载明的材料单价等于基准单价的专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过土33时其超过部分据实调整第3种方式其他价格调整方式/o.合同价格、计量与支付合同价格形式

1、单价合同综合单价包含的风险范围招标工程量清单中的全部工作内风险费用的计算方法执行国家、地方政府政策性文件°风险范围以外合同价格的调整方法投标价+签证+变更，工程结算时材料价格按照施工当期《杭州市工程标准造价信息》投标文件中的材料价格之差超过±396时据实调整（材料价差不优惠）；国家、地方政府文件同意调整的按文件要求调整

2、总价合同总价包含的风险范围/_0风险费用的计算方法/o风险范围以外合同价格的调整方法/.

3、其他价格方式/o预付款

12.

2.1预付款的支付预付款支付比例或者金额合同总价的25%o预付款支付期限开工前7日内o预付款扣回的方式分3-5次从工程进度款中扣除°

12.

2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限/o预付款担保的形式为/o

12.3计量

12.

3.1计量原则工程量计算规则执行国家有关标准、行业标准的规定执

12.

3.2计量周期关于计量周期的约定执行国家规定o

12.

3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定执行国家规定o

12.

3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定/

12.

3.5总价合同使用支付分解表计量支付的，是否适用第

12.

3.4项（总价合同的计量）约定进行计量

12.

3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式与程序/o

12.4工程进度款支付

12.

4.1付款周期关于付款周期的约定在建项目拨付资金时，项目主管部门、发改部门、财政部门应根据工程进度严格操纵拨付比例，最高不能超过财政资金的70%；竣工项目在项目主管部门出具竣工验收报告后，可累计拨付财政资金的90%待审计部门出具决算审计报告后，财政部门根据审计结果进行清算拨付；清算时应按照合同规定的比例预留质量保证金、质保期满后，财政部门根据项目单位出具工程质量证明、项目主管部门比准意见办理拨款手续，如工程存在质量问题，质量保证金转作维修费用

12.

4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定执行国家规定°

12.

4.3进度付款申请单的提交1单价合同进度付款申请单提交的约定执行国家规定2总价合同进度付款申请单提交的约定/3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定/o

12.

4.4进度款审核与支付1监理人审查并报送发包人的期限执行通用条款发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限执行通用条款2发包人支付进度款的期限执行通用条款发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式执行国家规定

04.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批执行通用条款

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批执行国家规定

13.验收与工程试车分部分项工程验收2监理人不能按时进行验收时，应提早12小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过24小时2竣工验收

2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定执行通用条款发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法执行国家规定支付费用

2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限执行通用条款发包人未按本合同约定接收全部或者部分工程的，违约金的计算方法为执行通用条款O承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为双方协商O3工程试车

3.1试车程序工程试车内容/O1单机无负荷试车费用由/承担；2无负荷联动试车费用由/承担

3.3投料试车关于投料试车有关事项的约定/o6竣工退场

6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限工程竣工验收合格、审计结算结束后10天内

14.竣工结算.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限执行国家规定°竣工结算申请单应包含的内容执行国家规定°.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限执行国家规定发包人完成竣工付款的期限执行国家规定关于竣工付款证书异议部分复核的方式与程序执行通用条款4最终结清

4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数执行人家规定.承包人提交最终结算申请单的期限执行国家规定

4.2最终结清证书与支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限执行国家规定o

（2）发包人完成支付的期限执行国家规定°

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限执行国家规定

15.3质量保证金关因此否扣留质量保证金的约定执行国家规定

15.

3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金使用下列第一种方式1质量保证金保函，保证金额为执行国家规定；25%的工程款;3其他方式:

3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取下列第，种方式1在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包含预付款的支付、扣回与价格调整的金额；2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；3其他扣留方式:/o关于质量保证金的补充约定/o4保修保修责任工程保修期为执行国家规定o修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间24小时

16.违约1发包人违约发包人违约的情形发包人违约的其他情形执行国家规定O发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式与计算方法

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任执行通用条款、承担因违约造成的相应责任

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任执行通用条款、承担因违约造成的相应责任o

（3）发包人违反第

10.1款（变更的范围）第

（2）项约定，自行实施被取消的工作或者转由他人实施的违约责任执行通用条款、承担因违约造成的相应责任O

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或者质量不符合合同约定，或者因发包人原因导致交货日期延误或者交货地点变更等情况的违约责任执行通用条款、承担因违约造成的相应责

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任执行通用条款、承担因违约造成的相应责任o

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任执行通用条款、承担因违约造成的相应责任

（7）其他/o因发包人违约解除合同承包人按

16.

1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同

16.2承包人违约

16.

2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形执行通用条款o

16.

2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式与计算方法执行通用条款、承担因违约造成的相应责任O

16.

2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定执行通用条款、承担因违约造成的相应责任发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件与由承包人或者以其名义编制的其他文件的费用承担方式双方协商o

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形执行通用条款

17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或者确定发包人应支付款项后

三、质量标准工程质量符合合格标准O

四、签约合同价与合同价格形式.签约合同价为人民币（大写）贰仟壹佰壹拾柒万捌仟陆佰伍拾元贰角壹分（¥

21178650.21元）；.合同价格形式固定单价合同o

五、项目经理承包人项目经理冯丹o

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件

（1）中标通知书（假如有）；

（2）投标函及其附录（假如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准与要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或者预算书；

（8）其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件构成部分15天内完成款项的支付

18.保险

8.1工程保险关于工程保险的特别约定/o

18.3其他保险关于其他保险的约定/o承包人是否应为其施工设备等办理财产保险/.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定执行通用条款.争议、违约与索赔假如在甲方与乙方之间因履行合同而发生争端包含对甲方的观点、指示、决定、证书或者估价等产生争议时，首先应以书面形式提交甲方，并将此复印件提交监理方甲方在收到信件后的10天内务必将其决定通知乙方只要合同未终止，乙方在任何情况下都应继续认真施工假如乙方对甲方的决定不满意，则在接到甲方决定后的14天内或者者甲方在收到要求调解的信件后的14天内未能发出他所做的决定的通知，则任何一方可将其准备提交仲裁或者告到法院的意向通知监理方，并通知甲方这个通知确立了能够提交仲裁或者法院裁决的权力，假如没有发出这个通知，仲裁或者法院裁决不能开始友好解决甲、乙双方可将争端提交有关的合同管理部门，拟求得调解，假如争端在双方协商或者提交有关合同管理部门后14天内得不到友好解决，能够提交仲裁或者法院裁决.争议解决3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定±

3.1争议评审小组的确定争议评审小构成员的确定/o选定争议评审员的期限/o争议评审小构成员的报酬承担方式__Lo其他事项的约定/o

20.

3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定/o

20.4仲裁或者诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第二一种方式解决1向杭州市仲裁委员会申请仲裁;2向/人民法院起诉附件协议书附件附件1:工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）浙江亚通冶金科技有限公司承包人（全称）开封市上嘉建筑工程有限公司发包人与承包人根据《中华人民共与国建筑法》与《建设工程质量管理条例》，经协商一致就浙江亚通冶金科技有限公司生产厂房建设工程（二标段）（工程全称）签订工程质量保修书

一、工程质量保修范围与内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定与合同约定，承担工程质量保修责任质量保修范围包含地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间与外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装与装修工程，与双方约定的其他项目具体保修的内容，双方约定如下按照图纸及合同约定施工内容O

二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下.地基基础工程与主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间与外墙面的防渗为5年;.装修工程为2年；.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年:.供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期；6住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年;.其他项目保修期限约定如下质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算

三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金

四、质量保修责任.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，发包人能够委托他人修理.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修.关于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门与有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修.质量保修完成后，由发包人组织验收

五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担

六、双方约定的其他工程质量保修事项/_o工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署作为施工合同附件，其有效期限至保修期满发包人（公章）承包人（公章）地址地址法定代表人（签字）法定代表人（签字）委托代理人（签字）委托代理人（签字）电话电话传真传真开户银行开户银行账号账号邮政编码邮政编码上述各项合同文件包含合同当事人就该项合同文件所作出的补充与修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或者盖章

七、承诺.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限与方式支付合同价款.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量与安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任3发包人与承包人通过招投标形式签订合同的，双方懂得并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中给予的含义相同

九、签订时间本合同于2015年5月20日签订

十、签订地点本合同在签订

十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的构成部分卜

二、合同生效本合同自双方签字盖章生效0

十三、合同份数本合同一式陆份均具有同等法律效力，发包人执叁份承包人执叁份第二部分通用合同条款执行住房与城乡建设部与国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同》GF-2013-0201通用条款内容第三部分专用合同条款.通常约定.1词语定义.

1.1合同

1.

1.

1.10其他合同文件包含

1、合同补充协议书；

2、《建设工程施工合同》；

3、工程中标通知书；

4、投标函及其附录；

5、一标价工程量清单或者预算书；

6、工程规范及技术标准与要求；

7、图纸；

8、其他合同文件°

1.

1.2合同当事人及其他有关方

1.

1.

2.4监理人名称;资质类别与等级；联系电话;电子信箱;通信地址O

1.

1.

2.5设计人名称;资质类别与等级；联系电话;电子信箱;通信地址

1.3工程与设备

3.7作为施工现场构成部分的其他场所包含双方协商

1.

3.9永久占地包含双方协商o

1.

3.10临时占地包含办公室、临时宿舍房、车库、食堂、木工加工场地、钢筋库、水泥库、仓库、厕所、门卫、配电房

1.3法律适用于合同的其他规范性文件执行通用条款o4标准与规范

1.

4.1适用于工程的标准规范包含国家现行的施工及验收规范及质量检验评定标准等

1.

4.2发包人提供国外标准、规范的名称/；发包人提供国外标准、规范的份数/;发包人提供国外标准、规范的名称/o

4.3发包人对工程的技术标准与功能要求的特殊要求执行通用条款合同文件的优先顺序合同文件构成及优先顺序为

1、合同补充协议书；

2、《建设工程施工合同》；

3、工程中标通知书；

4、投标文件；

5、招标文件;

6、工程规范及技术标准与要求；

7、图纸；

8、其他合同文件图纸与承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限合同签订后7天内；发包人向承包人提供图纸的数量肆套;发包人向承包人提供图纸的内容全套施工图及与图纸有关的图审变更承包人文件需要由承包人提供的文件，包含/;承包人提供的文件的期限为/9承包人提供的文件的数量为/;承包人提供的文件的形式为/;发包人审批承包人文件的期限/0现场图纸准备关于现场图纸准备的约定发包方提供，承包方储存壹套7联络1发包人与承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定与决定等书面函件送达对方当事人

1.

7.2发包人接收文件的地点接收文件人办公室；发包人指定的接收人为承包人接收文件的地点施工现场项目办公室;承包人指定的接收人为。