定远县美丽乡村建设一期项目范岗乡村庄环境综合整治工程排水工程招标文件

定远县美丽乡村建设一期项目范岗乡村庄环境综合整治工程排水工程招标文件招标文件项目编号czgc201611-436招标单位定远县范岗乡人民政府代理机构安徽金泉工程造价咨询有限公司2016年12月6日投标预备会投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间与地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清该澄清内容为招标文件的构成部分偏离投标人须知前附表同意投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围与幅度

2.招标文件招标文件的构成.

1.1本招标文件包含

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）工程量清单；

（7）图纸；

（8）技术标准与要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料.L2根据本章第

1.10款、第

2.2款与第

2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的构成部分招标文件的澄清投标人应认真阅读与检查招标文件的全部内容如发现缺页或者附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前提出，要求招标人对招标文件予以澄清招标文件的修改工程量清单与最高投标限价

2.

4.1工程量清单的构成、格式及内容工程量清单的构成、格式及内容见第六章“工程量清单”

2.

4.2工程量清单编制的通常规定1工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人，或者委托具有相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构，根据现行《建设工程工程量清单计价规范》编制2工程量清单应作为招标文件的构成部分3招标人应对其提供的工程量清单的准确性与调整负责4“其他项目清单”、“零星工作项目表”应根据拟建工程的实际情况由招标人决定是否发至投标人若拟建工程无需发生“其他项目”时，发至投标人的“其他项目清单”与“零星工作项目表”仍由招标人以空白表格形式表示5需评审的分部分项工程、材料及措施费等，在工程量清单编码后以标注6工程量清单格式中所有要求签字、盖章的地方，务必由规定的单位与人员签字、盖章

4.3工程量清单及操纵价的编制根据1工程量清单的编制工程量清单是招标文件的构成部分，应当根据招标文件，经审查后的施工图设计文件与有关技术资料、省清单计价规范、施工场地条件与工程构造的具体特征等编制2工程量清单操纵价的编制

①工程操纵价应当根据工程量清单、招标文件有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法与《安徽省建设工程工程量清单计价根据》与工程造价管理机构公布的工程造价信息等进行编制

②操纵价使用综合单价法，总价包含规费与税金的一种计价方法⑶工程操纵价应当本章按附表一“建设工程造价计算程序表”格式计算规范及定额1《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；2《安徽省建设工程消耗量定额》；3《安徽省建设工程消耗量定额综合单价》；4《安徽省建设工程清单计价费用定额》；5《安徽省建设工程清单计价施工机械台班费用定额》；6省、市截止2016年12月的有关政策性文件取费标准按工程类别取费，具体见附表二1《安徽省建设工程清单计价费用定额》中规定的建设工程造价构成中的排污费暂不计列，在工程量清单、操纵价及投标文件中费率取0%

（2）材料价格按《滁州市工程造价信息》（2016年第9期）与招标答疑、澄清计算本工程混凝土（如有）使用商品混凝土

2.

4.6暂列金额考虑施工中可能发生的设计变更及材料涨价等因素，本工程暂列金额、暂估价，详见工程量清单及操纵价

2.

4.7电子文本上传

2.

4.8光盘注意事项

（2）投标单位在做好电子版投标文件后，需要将电子版投标文件（TB

001.ETB格式）导入到准备好的光盘中，单独包装后并与纸质投标文件商务标一并密封⑶同一标段的多个单位工程只能生成一个投标文件，导入到一个光盘中

（4）假如一个项目有多个标段，则需按标段分别生成对应的投标文件，并分别导入到不一致的光盘中，一个光盘只能导入一个投标文件

（5）导入完成后，务必要检查数据是否导入到自备的投标光盘中，否则，后果由投标人自负如还有疑问，请致电新点（智慧）软件滁州市计算机辅助评标系统技术支持张炉中15855097819c

4.9最高投标限价的作用与说明

（1）招标人根据操纵价设置最高投标限价，投标人的投标报价不得高于最高投标限价，最高投标限价的公布时间及方式在投标人须知前附表中载明

3.投标文件投标文件的构成投标文件由资信证明文件、技术标、商务标三部分构成资信证明文件部分

（1）投标人基本情况表

（2）法定代表人身份证明与本人有效身份证（或者法定代表人授权委托书与委托代理人有效身份证）及拟派建造师有效身份证；（法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书参照商务标文件中的格式）

（3）企业法人营业执照或者“三证合一证”；

（4）企业资质证书复印件（加盖单位公章）；

（5）企业安全生产许可证；

（6）建造师注册证书；

（7）建造师安全生产考核合格证书（B证）；

（8）投标人的法定代表人（或者委托代理人）与建造师须有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老保险证明（原件或者由网上下载的证明材料（带二维码或者查询码））（投标人是事业单位的，须提供主管部门书面证明原件；退休人员需提供有效的证明材料原件）；

（9）投标单位、法定代表人及建造师须提供所在地检察机关或者定远县检察机关出具的近三年的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》（有效期二个月，以出具的时间为基准）；

（10）投标单位须出具无被建设行政主管部门或者有关监管部门在限制投标期内的承诺书；拟派的建造师须出具无被建设行政主管部门或者有关监管部门在限制投标期内及无在建、中标及预中标项目的承诺书；

（11）投标人无行贿行为承诺书；

（12）投标人无失信被执行行为承诺书；

（13）社会法人无失信被执行行为承诺书；

（14）投标人基本存款账户开户许可证的复印件（加盖单位公章）；

（15）投标人在安徽省工程建设监管与信用管理平台公布的安徽省建筑施工企业信用评分中市政公用工程综合信用得分不得少于20分；

（16）投标人认为需要提供的其他证明材料

3.

1.2商务标部分

（1）法定代表人身份证明或者委托代理人授权委托书

（2）诚信投标承诺书

（3）投标函

（4）工程量清单报价书

（5）商务标电子标书

（6）全面评审所需其他材料

3.L3技术标部分

（1）项目管理机构

（2）施工组织设计

3.

1.4投标人须知前附表规定不同意联合体投标的，或者投标人没有构成联合体的，投标文件不包含本章第

3.L1

（5）目所指的联合体协议书投标报价投标人应按第九章“工程量清单报价书”的要求填写相应表格投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之与此修改须符合本章第

4.3款的有关要求投标有效期除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天332在投标有效期内，投标人撤销或者修改其投标文件的，应承担招标文件与法律规定的责任出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或者被同意修改或者撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金投标保证金投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的构成部分投标人不按本章第341项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标中标人与未中标人的投标保证金，在中标人与招标人按规定与要求签订合同后并把合同（电子版与纸质版）同步报至定远县公共资源交易监督管理局备案，5日内无息退还到基本账户有下列情形之一的，投标保证金将不予退还

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或者修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或者未按招标文件规定提交履约担保投标文件的编制投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，能够增加附页，作为投标文件的构成部分投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准与要求、招标范围等实质性内容作出响应投标文件应用不褪色的材料书写或者打印，并由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除假如出现上述情况，改动之处应加盖单位章或者由投标人的法定代表人或者其授权的代理人签字确认签字或者盖章的具体要求见投标人须知前附表投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表正本与副本的封面上应清晰地标记“正本”或者“副本”的字样当副本与正本不一致时，以正本为准投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定4投标投标文件的密封与标记投标文件应进行包装、加贴封条，并在密封袋上加盖投标人单位章投标文件密封袋上应写明的内容及具体密封要求见投标人须知前附表未按本章第

4.1・1项或者第

4.L2项中要求密封与加写标记的投标文件，招标人应予拒收投标文件的递交投标人应在本章第

2.

2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证逾期送达的或者者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理投标文件的修改与撤回在规定的投标截止时间前，投标人能够修改或者撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人投标人修改或者撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第

3.

5.3项的要求签字或者盖章招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金修改的内容为投标文件的构成部分修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记与递交，并标明“修改”字样.开标开标时间与地点招标人在规定的投标截止时间（开标时间）与投标人须知前附表规定的地点公开开标开标程序主持人按下列程序进行开标

①开标会议由代理公司工作人员主持;

②县公共资源交易监督管理局监督人员宣布开标纪律；

③工作人员宣布保证金交纳情况；

④检查投标文件的密封情况，由投标人或者其推选的代表进行检查，或者由招标人委托公证机构进行检查；

⑤对投标人的法定代表人（或者委托代理人）与建造师的身份进行验证确认；

⑥由专家评委对投标人资信证明文件与技术标进行评审；

⑦评审商务标；

⑧宣布评标结果；

⑨公证人员致公证词开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录.评标评标委员会评标由招标人依法组建的评标委员会负责评标委员会由招标人或者其委托的招标代理机构熟悉有关业务的代表，与有关技术、经济等方面的专家构成评标委员会成员人数与技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避

（1）投标人或者投标人要紧负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标与其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或者刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系评标原则评标活动遵循公平、公正、科学与择优的原则评标评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准与程序对投标文件进行评审第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素与标准，不作为评标根据.合同授予定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表中标候选人公示招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人中标候选人名单公示3个工作日后，若招标人未接到投诉或者招投标监督管理部门未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人应当确定该中标候选人为中标人该中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人能够依法重新招标中标通知中标人确定后，招标人应以书面形式在3日内向中标人发出中标通知书，中标人自中标通知书发出之日起3日内领取中标通知书，中标人在3日内未领取中标通知书的将予以不良行为记录并上网公告履约担保在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式与招标文件第五章“合同条款及格式”规定提交履约担保否则将予以不良行为记录并上网公告中标人不能按本章第741项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还给招标人造成的缺失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿签订合同本招标工程的施工合同将授予按本须知第

7.1条规定所确定的中标人招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件与中标人的投标文件订立书面合同中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的缺失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成缺失的，还应当赔偿缺失.纪律与监督对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况与资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者者他人合法权益对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者者与招标人串通投标，不得向招标人或者者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作否则将按有关法律法规处理对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审与比较、中标候选人的推荐情况与评标有关的其他情况在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素与标准进行评标对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审与比较、中标候选人的推荐情况与评标有关的其他情况在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行投诉投标人与其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规与规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉投诉应当有明确的请求与必要的证明材料投标人与其他利害关系人对评标结果等事项投诉的，应当在开标期间或者中标候选人公示期间，先向招标人提出异议.需要补充的其他内容需要补充的其他内容见投标人须知前附表.电子评标使用电子评标，对投标文件的编制、密封与标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表附表一滁州市建设工程造价计算程序表第一章招标公告0第二章投标人须知3第三章资格审查17第四章评标办法20第五章合同条款及格式32第六章工程量清单49第七章图纸49第八章技术标准与要求49第九章投标文件格式50第十章列入黑名单的投标人附表74第十一章招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认75附表二清单计价操纵价取费费率第三章资格审查资格审查办法前附表资信证明文件评审备注

1、资格审查要求的证书、证明等资料密封于资信证明文件袋内（原件也可单独密封在一个密封袋内）

2、以上评审标准中“核验复印件（加盖单位公章）”的不需提供原件，其他均须提供原件

1.审查资料

（1）投标人基本情况表

（2）法定代表人身份证明与本人有效身份证（或者法定代表人授权委托书与委托代理人有效身份证）及拟派建造师有效身份证；（法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书参照商务标文件中的格式）

（3）企业法人营业执照或者“三证合一证”；

（4）企业资质证书复印件（加盖单位公章）；

（5）企业安全生产许可证；

（6）建造师注册证书；

（7）建造师安全生产考核合格证书（B证）；

（8）投标人的法定代表人（或者委托代理人）与建造师须有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老保险证明（原件或者由网上下载的证明材料（带二维码或者查询码））（投标人是事业单位的须提供主管部门书面证明原件；退休人员需提供有效的证明材料原件）;

（9）投标单位、法定代表人及建造师须提供所在地检察机关或者定远县检察机关出具的近三年的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》（有效期二个月，以出具的时间为基准）；

（10）投标单位须出具无被建设行政主管部门或者有关监管部门在限制投标期内的承诺书；拟派的建造师须出具无被建设行政主管部门或者有关监管部门在限制投标期内及无在建、中标及预中标项目的承诺书；

（11）投标人无行贿行为承诺书；

（12）投标人无失信被执行行为承诺书；

（13）社会法人无失信被执行行为承诺书；

（14）投标人基本存款账户开户许可证的复印件（加盖单位公章）；

（15）投标人在安徽省工程建设监管与信用管理平台公布的安徽省建筑施工企业信用评分中市政公用工程综合信用得分不得少于20分；

（16）投标人认为需要提供的其他证明材料•审查办法由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人审查资料的内容进行核验投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格

（1）法定代表人（或者委托代理人）与项目负责人未准时参加会议；

（2）不能提供要求的证件或者证件经审查不合格；

（3）联合体投标人没有提交联合体协议书；（此条本项目不使用）

（4）法律、法规规定的其他情形.资格审查委员会与审查标准资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（评标委员会）负责审查标准见资格审查办法前附表.审查结果只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序第四章评标办法评标办法前附表

（一）资信评审（分值10分）

（二）技术标评审技术评分表（20分）【对“技术标”评审通过的，方可对技术评分项进行评分】注计算投标人技术标总得分时，评委评分中去掉一个最高分与一个最低分，取其余评委评分的平均值作为投标人技术标得分，评分过程与结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入

（三）商务标评审（分值70分）商务标评审表注:.只有通过全面评审的投标人才能参加评分.本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）.本表所述累计投标报价缺漏错总额占原投标报价3%下列者，视为投标人主动让利或者包含在其他项目中，不修正总价，工程结算时亦不予调整.评标方法

1、本次评标使用综合评估法评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第7条规定的评分标准进行打分，并按资信及综合实力与商务总得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外若总得分最高的投标人有两个及以上，以报价低的为中标候选人，若总得分与报价均相同由招标人随机抽取确定中标候选人

2、评审意见分歧的处理办法

（一）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及全面说明认真研究对存在意见分歧的，可使用投票方式，以很多于三分之二成员表决决定

（二）招标投标当事人对评标结果提出异议或者者投诉，招投标监督机构认为需要重新进行评标的评标委员会成员应当按照招投标监督机构要求重新评标.评标委员会的职责评标委员会应当根据本评标办法，对评标委员会进行系统地评审与比较，向招标人推荐中标候选人各评委务必独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者者个人的干预各评委对其各自评审结果负责并在评标报告上签字确认对评标结论持有异议的评标委员会成员能够书面方式阐述其不一致意见与理由评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不一致意见与理由的，视为同意评标结论评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案.评标程序评标先做准备工作，然后进行资信评分，再进行技术标评审，最后进行商务标评审评标准备工作评标委员会熟悉评标工作情况

（1）阅读由招标人或者者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料

（2）阅读、研究招标文件与有关评标资料，获取评标所需要的重要信息与数据，至少应熟悉与熟悉下列内容招标项目的范围与性质，招标文件规定的要紧技术要求、标准与商务条款

（3）熟悉招标文件规定的评标标准与评标方法及在评标过程中需耍考虑的有关因素

（4）核对评标工作用表

3.2技术标评审项目管理机构与施工组织设计评审

3.3商务标评审商务评审；工程量清单投标报价评审

3.4推荐中标候选人经资信及综合实力评审、技术标评审、商务标评审后，按资信及综合实力与商务总得分最高的推荐1名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外若总得分最高的投标人有两个及以上，以报价低的为中标候选人，若总得分与报价均相同由招标人随机抽取确定中标候选人

4.评审内容技术标评审

1.1形式性评审标准见技术标评审表

1.2响应性评审标准见技术标评审表评标委员会根据上述标准对投标文件进行初步评审有一项不符合评审标准的，作无效标处理L3全面评审全面评审标准见技术评审表对投标人的技术标进行符合性评审，评审结论使用合格制其中有一项不合格的，技术标即为不合格对否定的技术标，评标委员会耍提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上

4.2商务标评审只有通过技术标评审的投标才能够进入本阶段评审

4.

2.1形式性评审标准见商务标评审表

4.

2.2响应性评审标准见商务标评审表评标委员会根据上述标准对投标文件进行初步评审有一项不符合评审标准的，作无效标处理

4.

2.3全面评审标准见商务标评审表

4.

2.

3.1投标报价清标

（1）清标是指通过对需要评审的工程量清单投标报价使用核对、比较、筛选等方法，对基础性数据进行分析与整理其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者者显著特殊的数据，为评审中的质疑工作提供基础

（2）清标工作应当使用计算机辅助评标系统，由计算机完成

（3）清标的内容与步骤

①投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差

②投标文件存在的算术计算错误与修正结果

③在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形与有关根据；在列出的所有偏差中、属于细微偏差的情形

④列出投标价格过高或者过低的清单项目的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、与招标文件规定的标准之间存在的偏差幅度与产生原因的摘录

2.

3.2投标报价评审见商务标评审表评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料投标人不能合理说明或者者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理4评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包含工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各类费用构成的合理性与正确性等内容，看其是否有计算或者表达上的错误，投标报第一章招标公告价有错误的，评标委员会按下列原则对投标报价进行修正

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

（2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外

（3）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准按上述修正错误的原则及方法调整或者修正投标文件的投标报价，调整或者修正的价格经投标人书面确认后具有约束力中标价原则上以调整或者修正后的价格为准，调整或者修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价投标人不同意的，其投标将被拒绝.

2.5提供的电子清单计价与书面投标文件实质性不一致，以书面为准无效标条款投标人有下列情形之一的，经评审后其投标作无效标处理

（1）第2章“投标人须知”第L

4.2条规定的任何一种情形的

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或者补正的

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求与条件作出响应

（5）未按规定的格式填写，实质性内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的

（6）同一投标人提交两个以上不一致的投标文件或者者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外

（7）投标文件中存在招标人不能同意的其他实质性条件

（8）投标文件中填报的项目负责人（或者注册建造师）与资格审查通过的项目负责人（或者注册建造师）前后不一致的

（9）投标人MAC地址一致的

（10）在同一项目（或者同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现特殊的，能够宣布其投标无效（H）法律、法规规定的其他情形2投标人有下列情形之一的，全面评审后其投标作无效标处理

（1）商务标全面评审标准中有任何一项不能通过评审的

（2）投标人拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不同意修正的投标报价的

（3）法律、法规规定的其他情形.投标文件的澄清与补正在评标过程中，评标委员会能够书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或者说明，或者者对细微偏差进行补正评标委员会不同意投标人主动提出的澄清、说明或者补正澄清、说明与补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）投标人的书面澄清、说明与补正属于投标文件的构成部分评标委员会对投标人提交的澄清、说明与补正有疑问的，能够要求投标人进一步澄清、说明或者补正、直至满足评标委员会的要求按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或者其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价投标人一旦中标，此报价即为中标价评分标准评分标准见评分办法前附表.评审结果除第2章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照资信及综合实力与商务总得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外若总得分最高的投标人有两个及以上，以报价低的为中标候选人，若总得分与报价均相同由招标人随机抽取确定中标候选人评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告评标报告应当如实记载下列内容

（1）基本情况与数据表

（2）评标委员会成员名单

（3）开标记录

（4）符合要求的投标人一览表

（5）无效标情况说明

（6）评标标准、评标方法或者者评标因素

（7）经评审的价格一览表

（8）经评审的投标人排序

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

（10）澄清、说明、补正事项纪要3评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1名

8.4依法务必进行招标的项目，招标人应当确定中标候选人为中标人中标候选人放弃中标、因不可抗力提出本能履约合同，或者者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人将依法重新组织招标.其他投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责如存在弄虚作假，按有关规定予以处理.本招标文件由招标人或者其委托的代理机构负责解释第五章合同条款及格式第一部分合同协议书发包人（全称）承包人（全称）根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平与诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议

一、工程概括.工程名称.工程地点.工程立项批准文号.资金来源.工程内容.工程承包范围

二、合同工期计划开工日期年月日；计划竣工日期年月日；工期总日历天数天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的以工期总日历天数为准

三、质量标准工程质量符合标准

四、签约合同价与合同价格形式.签约合同价为人民币（大写）（¥元）；其中

（1）安全文明施工费人民币（大写）（¥元）;

（2）材料与工程设备暂估价金额人民币（大写）（¥元）;

（3）专业工程暂估价金额人民币（大写）（¥元）;

（4）暂列金额人民币（大写）（¥元）.合同价格形式

五、项目经理承包人项目经理

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准与要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件构成部分上述各项合同文件包含合同当事人就该项合同文件所作出的补充与修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或者盖章

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限与方式支付合同价款2•承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量与安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任

3.发包人与承包人通过招投标形式签订合同的，双方懂得并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中给予的含义相同

九、签订时间本合同于年月日签订

十、签订地点本合同在签订

十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的构成部分

十二、合同生效本合同自生效

十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份发包人（公章）承包人（公章）法定代表人或者其委托代理人法定代表人或者其委托代理人（签字）组织机构代码:地址邮政编码法定代表人委托代理人电话传真电子信箱开户银行账号第二部分通用合同条款使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（GF-2013-0201示范文本）》第二部分通用条款第三部分专用合同条款使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（GF-2013-0201示范文本）》（专用条款（格式）.通常约定词语定义合同

1.10其他合同文件包含/合同当事人及其他有关方LL

2.4监理人名称;资质类别与等级;联系电话;电子信箱;通信地址O

1.

1.

2.5设计人名称;资质类别与等级;联系电话;电子信箱;通信地址O工程与设备

1.

1.

3.7作为施工现场构成部分的其他场所包含/

1.

1.

3.9永久占地包含/o

1.

1.

3.10临时占地包含/o

1.3法律适用于合同的其他规范性文件中华人民共与国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定

1.4标准与规范

1.

4.1适用于工程的标准规范包含中华人民共与国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定

1.

4.2发包人提供国外标准、规范的名称承包人自备国内现行适用的标准、规范；发包人提供国外标准、规范的份数/;发包人提供国外标准、规范的名称/O

4.3发包人对工程的技术标准与功能要求的特殊要求/O合同文件的优先顺序合同文件构成及优先顺序为执行通用条款图纸与承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限;发包人向承包人提供图纸的数量;发包人向承包人提供图纸的内容全套施工图o承包人文件需要由承包人提供的文件，包含另行约定；承包人提供的文件的期限为另行约定;承包人提供的文件的数量为另行约定;承包人提供的文件的形式为另行约定;发包人审批承包人文件的期限另行约定O

6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定执行通用条款

1.7联络发包人与承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定与决定等书面函件送达对方当事人发包人接收文件的地点/;发包人指定的接收人为/承包人接收文件的地点/;承包人指定的接收人为/O监理人接收文件的地点/;监理人指定的接收人为/O

1.10交通运输

1.

10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定按有关规定办理有关施工场地交通、环卫与施工噪音管理等手续，费用由承包人负责施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理有关手续并按城管部门指定地点放置承包人违反城管、环卫等有关管理的规定，被处以罚款的，由承包人承担

10.3场内交通关于场外交通与场内交通的边界的约定/关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路与交通设施的约定无.4超大件与超重件的运输运输超大件或者超重件所需的道路与桥梁临时加固改造费用与其他有关费用由承包方承担知识产权关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或者委托编制的技术规范与反映发包人关于合同要求或者其他类似性质的文件的著作权的归属/关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求/O关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求/O4承包人在施工过程中所使用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式/QL13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格/o同意调整合同价格的工程量偏差范围工程量清单数量的误差按实计量调整.发包人2发包人代表发包人代表姓名:;身份证号;职务;联系电话;电子信箱;通信地址O发包人对发包人代表的授权范围如下施工组织设计与总进度计划的审批权；工程变更、签证的确认权；公布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权与支付权；特殊及重要施工工艺与材料发包及指定分包权；建筑材料价格的确认权；合同的解释；等等4施工现场、施工条件与基础资料的提供

4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求/o

4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包含/_o5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求见立项批文发包人是否提供支付担保见立项批文发包人提供支付担保的形式见立项批文.承包人承包人的通常义务5承包人提交的竣工资料的内容另行约定承包人需要提交的竣工资料套数另行约定O承包人提交的竣工资料的费用承担另行约定O承包人提交的竣工资料移交时间另行约定O承包人提交的竣工资料形式要求另行约定O6承包人应履行的其他义务项目经理

2.1项目经理姓名;身份证号;建造师执业资格等级;建造师注册证书号;建造师执业印章号;安全生产考核合格证书号;联系电话;电子信箱;通信地址;承包人对项目经理的授权范围如下/关于项目经理每月在施工现场的时间要求项目注册建造师务必保证每月在工地工作时间很多于22天，特殊情况下需离开时务必事先征得甲方同意后方可离开承包人未提交劳动合同，与没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任项目经理及项目技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任擅自离开施工现场的，从履约保证金中扣除每人每次2000元承包人擅自更换项目经理的违约责任不同意擅自更换项目经理承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任按照2000元/人•天的违约金进行处罚

3.3承包人人员

3.

3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限签注合圆时

3.

3.3承包人无正当理由拒绝撤换要紧施工管理人员的违约责任项目负责人与项目技术负责人按照2000元/人•天的违约金进行处罚，项目部要紧人员中其他人员按照1000元/人•天的违约金进行处rm训

3.

3.4承包人要紧施工管理人员离开施工现场的批准要求需离开时务必事先征得中方同意后方可离开

3.

3.5承包人擅自更换要紧施工管理人员的违约责任不同意擅自更换承包人要紧施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任项口负责人与项口技术负责人处罚2000元/人•天的违约金，对项目部要紧人员中其他人员处罚1000元/人•天的违约金

3.5分包禁止分包的工程包含/O主体结构、关键性工作的范围/

05.2分包的确定同意分包的专业工程包含/o其他关于分包的约定/

5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定/o6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程有关的材料、工程设备的起始时间执行通用条款7履约担保承包人是否提供履约担保是承包人提供履约担保的形式、金额及期限银行转账，中标价扣除暂估价及暂列金额X10%监理人监理人的通常规定关于监理人的监理内容详监理合同关于监理人的监理权限工程质量的监督权；工程上使用的材料与施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计与技术方案的建议权；发包人与承包人间的组织协调的主持权；撤换不合格的工程建设分包单位与注册建造师及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权；等等关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供与费用承担的约定详监理合同2监理人员总监理工程师姓名:;职务:监理工程师执业资格证书号;联系电话;电子信箱;通信地址;关于监理人的其他约定O商定或者确定在发包人与承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对下列事项进行确定/;/；5工程质量1质量要求特殊质量标准与要求本工程应达到发包人要求的质量标准承包人应按照现行的国家施工报名或者领取招标文件方式及时间:

1、报名时间招标文件公布时间一投标文件提交截止时间

2、报名方式网上报名

3、招标文件领取方式网上下载重要说明

3、投标人MAC地址一致，投标无效并视同串通投标处理；

4、投标人务必报名并下载招标文件，否则投标文件将被拒收；

5、投标人被县级（含）以上行业行政主管部门或者招投标综合监督管理部门暂停投标资格且开标日在处罚期限内的，一律限制进滁交易资格，不得参加我市公共资源交易项目招投标活动，若中标取消其投标中标资格；

6、凡竞争主体在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易中心等有关网站曝光；

7、社会法人存在《安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法》（皖政办

[2015]52号）第六条规定的失信行为的，不得参加投标；

8、投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理招标文件下载时间招16年12月5日17时后如投标人不及时下载招标文件，造成后果由投标人自负招标人定远县范岗乡人民政府招标代理机构安徽金泉工程造价咨询有限公司地址定远县范岗乡人民政府地址合肥市吉品星座大厦18楼联系人阮庆文；电话13966965978联系人王磊；电话18712033016第二章投标人须知投标人须知前附表验收规范与资料评定标准施工关于工程奖项的约定/O

5.3隐蔽工程检查

5.

3.2承包人提早通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定工程具备隐蔽条件或者达到中间验收部位时，乙方自检合格后，在隐蔽与中间验收48小时前书面通知甲方代表与监理工程师参加通知应包含乙方自检记录、隐蔽与中间验收的内容、时间与地点乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽与继续施工验收不合格，乙方在限定时间内重新验收乙方不服从质量管理的业主有权清退其出场，并赔偿因此而造成的一切缺失监理人不能按时进行检查时，应提早24小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过48小时

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.

1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定o

6.

1.4关于治安保卫的特别约定由承包人负责关于编制施工场地治安管理计划的约定由承包人负责

6.

1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求执行通用条款o

6.

1.6关于安全文明施工费支付比例与支付期限的约定无

7.工期与进度施工组织设计合同当事人约定的施工组织设计应包含的其他内容/

7.

1.2施工组织设计的提交与修改承包人提交全面施工组织设计的期限的约定图纸会审及设计交底后一周内提供标后施工组织设计发包人与监理人在收到全面的施工组织设计后确认或者提出修改意见的期限甲方代表与监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）已经批准

7.2施工进度计划

7.

2.2施工进度计划的修订发包人与监理人在收到修订的施工进度计划后确认或者提出修改意见的期限甲方代表与监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该进度计划已经批准乙方务必按照批准的进度计划组织施工，同意甲方代表对进度的检查、监督，工程实际进展与进度计划不符时，应提供修改，调整后的进度计划及相应的措施报甲方代表批准后执行

7.3开工

7.

3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限/_o关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限/关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限O

7.

3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起—L天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者者解除合同

7.4测量放线发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线与水准点及其书面资料的期限开工前提供水准点与坐标操纵点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与操纵点，任意破坏或者遗失应由承包人负责恢复的费用工期延误

5.1因发包人原因导致工期延误7因发包人原因导致工期延误的其他情形由于发包人的原因与非承包人的责任停工的，工期顺延_O

5.2因承包人原因导致工期延误业主单位根据拖延工期的严重程度使用下列方法处理1督促施工单位采取有效的赶工措施费用自理2对严重拖延工期，经业主多次督促，施工单位拒不执行的，业主单位报经监察局、公管局、审计局等有关管理部门联席会议批准后，可中止施工合同，并与施工单位进行清算同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原施工单位须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工不得向业主提出任何索赔要求3因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为施工单位每延期一天，按违约处理扣500元/天以此类推，待履约保证金扣完为止4因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限/o不利物质条件不利物质条件的其他情形与有关约定执行通用条款7特殊恶劣的气候条件发包人与承包人同意下列情形视为特殊恶劣的气候条件/;/；

7.9提早竣工的奖励

7.

9.2提早竣工的奖励.材料与设备2承包人采购材料双方约定承包人采购的材料设备务必符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经甲方与监理工程师验收合格后方可进场4材料与工程设备的保管与使用

4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担/6样品

6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或者工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求施工设备与临时设施

8.1承包人提供的施工设备与临时设施关于修建临时设施费用承担的约定由承包人自行承担费用.试验与检验1试验设备与试验人员

1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所/施工现场需要配备的试验设备/施工现场需要具备的其他试验条件/o4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定执行通用条款o.变更1变更的范围关于变更的范围的约定/O4变更估价

4.1变更估价原则关于变更估价的约定/o5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限/o发包人审批承包人合理化建议的期限/o承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者者提高了工程经济效益的奖励的方法与金额为7暂估价暂估价材料与工程设备的明细详见附件11《暂估价一览表》

7.1依法务必招标的暂估价项目关于依法务必招标的暂估价项目的确认与批准采取笫种方式确定

7.2不属于依法务必招标的暂估价项目关于不属于依法务必招标的暂估价项目的确认与批准采取第/种方式确定第3种方式承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定/O8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定/.价格调整市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定不予调整因市场价格波动调整合同价格，使用下列第，—种方式对合同价格进行调整第1种方式使用价格指数进行价格调整关于各可调因子、定值与变值权重，与基本价格指数及其来源的约定/;第2种方式使用造价信息进行价格调整第3种方式其他价格调整方式/.合同价格、计量与支付.1合同价格形式

1、单价合同风险费用的计算方法风险范围内的单价及有关费用的报价，不再调整，一次性包干风险范围以外合同价格的调整方法见合同补充条款结算价=中标价土工程量变更造价土（新增工程量清单项目数量X审定签证综合单价）X（中标价/操纵价）（中标价与操纵价均应扣除暂列金额、暂估价，下同）

（1）材料价格要紧材料（半成品）参照《滁州市工程造价信息》（2016年第9期）与招标公布的工程操纵价中相应的价格进行报价计算，定远部分没有的按滁州市本级的，滁州市本级没有的材料价格按照市场询价计入以上产品要达到国标产品质量标准使用前，承包人务必以书面形式报告发包人确定使用材料的品牌，经发包人批准后方可使用上述品牌主材在使用过程中出现短缺情况，承包人须报发包人另行确定使用其他品牌若承包人申请使用信息价登载的同质量同价格的其他品牌材料，须经发包人批准后方可使用，否则一律不予计价其他材料由投标人按市场合格产品价格及招标文件的规定自行报价一次性包死，投标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，除合同另有约定外，这部分材料价格今后将不作任何调整

（2）施工机械台班使用费本工程施工机械费一次性包死，不予调整

（3）人工费调整执行国家规定的政策性调整文件.2预付款

2.1预付款的支付预付款支付比例或者金额无O预付款支付期限无O预付款扣回的方式无O

2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限无o预付款担保的形式为无o3计量

3.1计量原则工程量计算规则执行通用条款o

3.2计量周期关于计量周期的约定每月将当月完成的工程量送发包方与监理，其余按通用条款第12条执行

3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定执行通用条款o

3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定/o

3.5总价合同使用支付分解表计量支付的，是否适用第

12.

3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量/O

3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式与程序/04工程进度款支付

4.1付款周期关于付款周期的约定五O

4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定无o

4.3进度付款申请单的提交1单价合同进度付款申请单提交的约定无2总价合同进度付款申请单提交的约定无3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定无

4.4进度款审核、支付及计量、质保期限1监理人审查并报送发包人的期限无o发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限无2发包人支付进度款的期限工程竣工验收合格经审计后支付至结算价款的95%余款5%作为质量保证金待质保期满后无息退还3承包方须配备常驻现场技术团队，能有效准确的核定已完工程量包含但不限于合同约定工程量、变更工程量

4.5支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批无o

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批无o.验收与工程试车分部分项工程验收2监理人不能按时进行验收时，应提早24小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过48小时竣工验收

2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定执行通用条款o发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法无.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限—O发包人未按本合同约定接收全部或者部分工程的，违约金的计算方法为—无承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为施工单位每延期一天，按违约处理扣500元/天以此类推，待履约保证金扣完为止3工程试车

3.1试车程序工程试车内容执行通用条款O

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担

3.3投料试车关于投料试车有关事项的约定/O6竣工退场

6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限竣工之日起一周内o

14.竣工结算1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限/o竣工付款申请单应包含的内容/O

14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限/o发包人完成竣工付款的期限/o关于竣工付款证书异议部分复核的方式与程序/O

14.4最终结清

4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数/O承包人提交最终结算申请单的期限/O

4.2最终结清证书与支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限匚

（2）发包人完成支付的期限/o.缺陷责任期与保修.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限按照最低保修期限标准相应条款执行.3质量保证金关因此否扣留质量保证金的约定

3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金使用下列第

（2）种方式

（1）质量保证金保函，保证金额为/;5%的工程款；

（3）其他方式:/o

3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取下列第

（2）种方式:

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包含预付款的支付、扣回与价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/o关于质量保证金的补充约定/o4保修

4.1保修责任工程保修期为按照最低保修期限标准相应条款执行承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间自承包人收到保修通知起24小时内到达工程现场并修复缺陷或者损坏，若承包人不能在规定的时间内进行修复，发包人有权自行指定单位、自定价格，安排人员进行维修，维修费用由承包人承担，并从质量保证金中直接扣除.违约

16.1发包人违约

16.

1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形无o

16.

1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式与计算方法

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任无

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任二

（3）发包人违反第

10.1款（变更的范围）第

（2）项约定，自行实施被取消的工作或者转由他人实施的违约责任无o

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或者质量不符合合同约定，或者因发包人原因导致交货日期延误或者交货地点变更等情况的违约责任无O

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任王

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任无

（7）其他/o

16.

1.3因发包人违约解除合同承包人按

16.L1项1发包人违约的情形）约定暂停施工满一^天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同

16.2承包人违约

16.

2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形执行通用条款

16.

2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式与计算方法详见补充条款o

16.

2.3因承包人违约解除合同发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件与由承包人或者以其名义编制的其他文件的费用承担方式/017不可抗力

17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形/.

17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或者确定发包人应支付款项后3_天内完成款项的支付

18.保险

18.1工程保险关于工程保险的特别约定无o

18.3其他保险关于其他保险的约定/O承包人是否应为其施工设备等办理财产保险/

18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定/o

20.争议解决3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定__L

3.1争议评审小组的确定争议评审小构成员的确定/O选定争议评审员的期限/O争议评审小构成员的报酬承担方式/其他事项的约定/o

3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定/o4仲裁或者诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第

（2）种方式解决:

（1）向滁州市仲裁委员会申请仲裁;

（2）向定远县人民法院起诉补充协议L合同以外价款调整方法工程量清单及计价的调整内容包含工程量、综合单价、要紧材料（半成品）价格、措施项目变更、合理工程索赔具体方法如下工程量的调整工程实施过程中遇下列情况，应按实调整分部分项工程量清单项目的数量；工程量清单数量的误差按实计量调整

1.

1.

1.2设计变更引起清单项目工程量的增减；

1.

1.

1.3设计变更引起新的工程量清单项目

1.

1.2综合单价的调整，除合同另有约定外，应按照下列办法确定

1.

1.

2.1发包人提供的工程量清单的工程量有误，或者设计变更引起工程量清单项目的工程量增减执行合同原有的综合单价

1.

2.2发包人提供的工程量清单项目漏项，或者设计变更引起新的工程项目，其相应综合单价的确定方法为

（1）合同中有类似工程项目综合单价的，可参照合同中类似项目的综合单价计算确定

（2）合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人参考“清单计价根据”提出适当的综合单价，经发包人或者其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审定后乘以中标价/操纵价作为结算根据（中标价与操纵价均应扣除暂列金额与暂估价部分）

（3）清单项目中项目特征或者工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价3材料市场价格波动引起合同价的调整，执行招标文件规定

1.4措施项目变动引起合同价的调整

4.1由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予调整

1.

4.2因发包人要求或者工程量的增减改变原先施工技术措施，造成的价格变动的，应扣减相应的原施工技术措施合同价后，按工程量清单漏项的合同价调整方式，进行合同价调整5工程索赔引起合同价的调整工程索赔是指在合同履行过程中，关于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际缺失，向对方提出经济补偿的行为索赔方根据合同约定与法律、法规的规定，按照索赔处理的原则与程序，在规定的时间内提出包含索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告被索赔方或者其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、推断及计算，核定索赔费用凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整2履约保证金履约保证金须在中标通知书发放后、合同签订前支付至招标文件指定账户，若未按照规定时间交纳履约保证金，招标人有权取消中标人资格，并不予退还中标人的投标保证金，同时记入不良行为记录并进行网上公告2履约保证金在工程竣工验收合格后无息退还

3.工程进度操纵发包人根据本项目总体施工计划对工程各分部分项工程的进度目标确定之后，承包人应采取各类措施确保本合同内各分部分项工程进度目标的实现，假如在工程实施某个分部分项工程，承包人的实际进度滞后该分部分项工程进度目标7天以上，并无法确保该分部分项工程进度目标的完成或者承包人虽采取了一些措施，但仍无法按交工期交工时，监理工程师应立即通知发包人，并抄送承包人发包人向承包人发出书面警告通知3天后，发包人有权终止合同，也可将本合同工程中的一部分或者剩余工作交由其他承包人或者指定分包人完成，因此所增加的一切费用由原承包人承担2工程拖延施工工期的处理因施工方原因造成工程不能按计划工期完成的，业主单位根据拖延工期的严重程度使用下列方法处理1督促施工单位使用突击方法赶工期；2施工单位每延期一天，按违约处理扣500元/天以此类推，待履约保证金扣完为止3对严重拖延工期，经业主多次督促，施工单位拒不执行的，业主单位报经监察局、公管局、审计局等有关管理部门联席会议批准后，可中止施工合同，并与施工单位进行清算同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原施工单位须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，不得向业主提出任何索赔要求

4、其他建设单位按照“一卡通”管理规定，根据监理单位核定的工程量当月形象进度，按月比例专项拨付工资款，具体比例为道路桥梁工程15%-20%、房屋建筑工程25%-30%、园林景观工程20%-25虬

2、总承包企业务必与指定银行签订委托支付协议总承包企业专业承包企业应及时确认劳务分包企业按月提供的农民工工资全面单

3、本工程承包方式为施工总承包施工单位对施工安全等一切责任负责，如发生有关责任由施工单位全部承担

4、本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定第六章工程量清单工程量清单报价书格式本工程工程量清单报价书格式按新点清单造价安徽（滁州）营改增版中滁州投标部分第七章图纸第八章技术标准与要求

一、本工程使用的要紧技术规范

1、其他现行的有关规范、行业标准

2、如国家对上述标准规范有调整，按最新标准与规范为准第九章投标文件格式（项目名称）投标文件（资信证明文件）投标文件一资信证明文件目录

（1）投标人基本情况表

（2）法定代表人身份证明与本人有效身份证（或者法定代表人授权委托书与委托代理人有效身份证）及拟派建造师有效身份证；（法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书参照商务标文件中的格式）

（3）企业法人营业执照或者“三证合一证”；

（4）企业资质证书复印件（加盖单位公章）；

（5）企业安全生产许可证；

（6）建造师注册证书；

（7）建造师安全生产考核合格证书（B证）；

（8）投标人的法定代表人（或者委托代理人）与建造师须有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老保险证明（原件或者由网上下载的证明材料（带二维码或者查询码））（投标人是事业单位的，须提供主管部门书面证明原件；退休人员需提供有效的证明材料原件）；

（9）投标单位、法定代表人及建造师须提供所在地检察机关或者定远县检察机关出具的近三年的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》（有效期二个月，以出具的时间为基准）；

（10）投标单位须出具无被建设行政主管部门或者有关监管部门在限制投标期内的承诺书；拟派的建造师须出具无被建设行政主管部门或者有关监管部门在限制投标期内及无在建、中标及预中标项目的承诺书；

（11）投标人无行贿行为承诺书；

（12）投标人无失信被执行行为承诺书；

（13）社会法人无失信被执行行为承诺书；

（14）投标人基本存款账户开户许可证的复印件（加盖单位公章）；

（15）投标人在安徽省工程建设监管与信用管理平台公布的安徽省建筑施工企业信用评分中市政公用工程综合信用得分不得少于20分；

（16）投标人认为需要提供的其他证明材料1投标人基本情况表

（2）无限制投标行为承诺书本公司郑重承诺本公司及本次拟派的建造师无被建设行政主管部门或者有关监管部门限制投标的行为；我公司拟派的建造师无在建、中标及预中标项目本公司及拟派的建造师若有违反承诺内容的行为，自愿依法同意取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成缺失的，依法承担赔偿责任投标单位（盖章）法定代表人（签字或者盖章）年月日本人以企业法定代表人的身份郑重承诺本公司及公司法定代表人近三年无行贿行为，愿意同意社会各界监督本公司及法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法同意取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成缺失的，依法承担赔偿责任投标单位（盖章）法定代表人（签字与盖章）

（4）、无失信被执行行为承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺本公司、公司法定代表人及项目负责人行为遵守法律法规规定，不在人民法院公布的失信被执行人名单中，愿意同意社会各界监督本公司、法定代表人及项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿依法同意取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成缺失的，依法承担赔偿责任投标单位（盖章）法定代表人（签字或者盖章）

（5）、社会法人无失信被执行行为承诺书本公司郑重承诺本公司遵守法律法规规定，不存《安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法》（皖政办

[2015]52号）第六条规定的失信行为，愿意同意社会各界监督本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法同意取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成缺失的，依法承担赔偿责任法定代表人（签字或者盖章）投标人名称（公章）年月日（项目名称）投标文件二（技术标文件）投标文件二技术标目录1项目管理机构2施工组织设计

（1）项目管理机构附表1:项目管理机构构成表注项目部要紧人员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、造价员、质检员、安全员、材料员）须附执业或者岗位资格证明的复印件（加盖投标单位公章）法定代表人或者其委托代理人投标单位（盖章）（签字或者盖章）附表3项目技术负责人简历表备注项目技术负责人须有类似工程经历，务必在上表中注明2施工组织设计.投标人编制施工组织设计的要求编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等要紧措施用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划与拟投入要紧施工设备、劳动力、项目管理机构等.图表及格式耍求附表1拟投入的要紧施工设备表附表2劳动力计划表附表3进度计划附表4施工总平面图附表1:拟投入本项目的要紧施工设备表附表2劳动力计划表单位人附表3进度计划.投标人应递交施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期.施工进度表须使用网络图表示附表4施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况与布置（项目名称）投标文件三（商务标文件）投标人（盖单位章）法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章）年月日投标文件三商务标目录

（1）法定代表人身份证明或者委托代理人授权委托书

（2）诚信投标承诺书

（3）投标函

（4）工程量清单报价书

（5）商务标电子标书（光盘）

（6）全面评审所需其他材料

（1）法定代表人身份证明投标人名称单位性质地址成立时间年月日经营期限姓名性别年龄职务系（投标人名称）的法定代表人特此证明投标人（盖单位章）年月日

（1）授权委托书本授权委托书声明我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司法定代表人授权委托代理人，参加招标人的工程的投标活动代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件与处理与之有关的一切事务，我均予以承认代理人无转委托权，特此委托授权代理人（签字或者盖章）投标人（盖章）法定代表人（签字或者盖章）日期年月日

（2）诚信投标承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺

一、将遵循公开、公正与诚实信用的原则自愿参加项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或者其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意同意建设单位违约扣除；

九、保证企业及所属有关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如我公司中标，保证中标的建造师无在建、中标及预中标项目；

十一、如在投标过程与公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市公共资源交易投诉处理暂行办法》要求进行投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或者由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿同意有关部门的处罚

十二、如我公司中标，保证在签订施工合同前办理“一卡通”手续以上内容我已认真阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法同意取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成缺失的，依法承担赔偿责任投标单位（公章）法定代表人（签字或者盖章）年月日

（3）投标函致（招标人）

1、根据你方招标工程项目编号为的工程招标文件，遵照《中华人民共与国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场与研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单与其他有关文件后，我方愿以（币种，金额、单位）的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任

2、我方已全面审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款

3、一旦我方中标，我方将派出（姓名）建造师为本工程负责人保证在接到开工通知书后日内开始本工程的施工，并在个日历天（工期）内完成本合同的施工，工程质量达到标准，并移交整个工程

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交万元的投标保证金假如我方在本投标书有效期内撤回投标书，或者在中标通知书下达后—天内未能或者拒绝签订合同书，或者自行转标，贵单位有权不予退还投标保证金，并另选中标单位

5、假如我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保工程验收合格后，方可退还

6、如我公司中标，保证在签订施工合同前严格按有关要求办理“一卡通”手续投标人（盖章）法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章）单位地址邮政编码电话传真日期年月日

（4）工程量清单报价书工程量清单报价书格式按新点清单造价安徽（滁州）营改增版中滁州投标部分

（5）商务标电子标书

（6）全面评审所需其他材料（如有）说明未提供格式的投标人自拟第十章列入黑名单的投标人附表注凡是列入上述黑名单的投标企业与建造师，均不得参与此项目的投标第十一章建设单位、招标代理机构及招投标监督部门对本文件的确认我单位对定远县美丽乡村建设一期项目范岗乡村庄环境综合整治工程排水工程的招标文件进行确认招标人定远范岗乡人民政府法定代表人或者代理人签字联系人阮庆文联系电话13965965978（单位盖章）2016年12月6日招标代理机构安徽金泉工程造价咨询有限公司经办人王磊联系电话18712033016（单位盖章）2016年12月6日招投标监督管理机构定远县公共资源交易监督管理局经办人联系电话0550—4288633（备案盖章）2016年12月6日.总则项目概况LL1根据《中华人民共与国招标投标法》及事实上施条例等有关法律、法规与规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标本招标项目招标人见投标人须知前附表本招标项目招标代理机构见投标人须知前附表本招标项目名称见投标人须知前附表招标项目建设地点见投标人须知前附表工程描述定远县美丽乡村建设一期项目范岗乡村庄环境综合整治工程排水工程，包含给水工程3800米DN160PE管安装等；污水工程902米DN315HDPE双壁波纹管、2458米DN400HDPE双壁波纹管埋设等总投资概算400万元；具体见施工图纸及工程量清单2资金来源与落实情况本招标项目的资金来源及出资比例见投标人须知前附表本招标项目的资金落实情况见投标人须知前附表1-3招标范围、计划工期、质量要求本次招标范围见投标人须知前附表本招标项目的计划工期见投标人须知前附表本招标项目的质量要求见投标人须知前附表4投标人资格要求投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力与信誉

（1）资质条件见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格见投标人须知前附表；

（3）财务要求见投标人须知前附表；

（4）业绩要求见投标人须知前附表；

（5）其他要求见投标人须知前附表投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或者咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或者代建人或者招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或者代建人或者招标代理机构相互控股或者参股的；

（8）与本招标项目的监理人或者代建人或者招标代理机构相互任职或者工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或者取消投标资格的；

（11）财产被接管或者冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量问题的单位负责人为同一人或者者存在控股、管理关系的不一致单位，不得同时参加本招标项目投

1.5费用承担

1.

5.1投标人准备与参加投标活动发生的费用自理

5.2本工程的招标代理服务费用详见投标须知前附表保密参与招标投标活动的各方应对招标文件与投标文件中的商业与技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文专用术语使用外文的，应附有中文注释计量单位所有计量均使用中华人民共与国法定计量单位踏勘现场投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场投标人踏勘现场发生的费用自理除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡与财产缺失招标人在踏勘现场中介绍的工程场地与有关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的推断与决策负责序号费用项目计算方法—分部分项工程量清单项目费E（分部分项工程量x综合单价（不含进项税））其中

1、人工费基价

2、机械费基价（不含进项税）措施项目清单费

（一）+

（二）

（一）施工技术措施项目清单费X（施工技术措施项目清单）义综合单价（不含进项税）其中

3、人工费基价

4、机械费基价（不含进项税）

（二）施工组织措施项目清单费（不含进项税）Z1+2+3+4X费率其他项目清单费（不含进项税）按清单计价要求计算四规费

1、社会保险费

（1）养老保险费1+3X22%

（2）失业保险费1+3X3%

（3）医疗保险费1+3X10%

2、住房公积金1+3X12%

3、工伤保险费1+3X

0.8%五税前工程造价一+二+三+四六税金五XII%七工程总造价五+六定额编号项目名称计算基数土石方工程费率%排水工程费率%安装工程费率%A1-1环境保护费人工费+机械费

0.

310.

310.19A1-2文明施工费非市区含扬尘污染防治费

1.

341.

341.46A1-3安全施工费

1.

361.

361.58A1-4临时设施费

3.

993.

993.95A1-5夜间施工费

0.

000.000A1-6缩短工期10%以内

0.

000.000A1-7二次搬运费

0.

530.

530.6A1-8已完工程及设备保护费

0.

000.000A1-9冬雨季施工增加费

1.

501.

501.1A1-10定位复测点交场地清理费

0.

600.

600.4A1-11生产工具用具使用费

0.

800.

800.9A1-12扬尘防治增加费

1.

961.960A2-1民用建筑工程人工费+机械费

5.

367.

4423.79A3-1民用建筑工程人工费+机械费

3.

233.

239.14A4-1工程排污费000A4-

2.1养老保险费人工费222222A4-

2.2失业保险费人工费333A4-

2.3医疗保险费人工费101010A4-3住房公积金人工费121212A4-4工伤保险费人工费

0.

80.

80.8A5税金税前工程造价111111条款号评审因素评审标准

2.评审标准投标人基本情况表资信证明文件中务必具有该表法定代表人身份证明与本人有效身份证（或者法定代表人授权委托书与委托代理人有效身份证）及拟派建造师有效身份证（委托书及身份证原件手持或者密封在标书中均可）核验原件及复印件（加盖单位公章）企业法人营也执照或者“三证合一证”企业资质证书核验复印件（加盖单位公章）企业安全生产许可证核验原件及复印件（加盖单位公章）建造师注册证书建造师安全生产考核合格证书（B证）投标人的法定代表人（或者委托代理人）与建造师须有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老保险证明（原件或者由网上下载的证明材料（带二维码或者查询码））（投标人是事业单位的，须提供主管部门书面证明原件；退休人员需提供有效的证明材料原件）投标单位、法定代表人及建造师须提供所在地检察机关或者定远县检察机关出具的近三年的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》（有效期二个月，以出具的时间为基准）投标单位须出具无被建设行政主管部门或者有关监管部门在限制投标期内的承诺书；拟派的建造师须出具无被建设行政主管部门或者有关监管部门在限制投标期内及无在建、中标及预中标项目的承诺书投标人无行贿行为承诺书投标人无失信被执行行为承诺书社会法人无失信被执行行为承诺书投标人基本存款账户开户许可证核验复印件（加盖单位公章）投标人在安徽省工程建设监管与信用管理平台公布的安徽省建筑施工企业信用评分中巾政公用工程综合信用得分不得少于20分以投标截止时间安徽省工程建设监管与信用管理平台公布的信用评分为准（评委查询）序号评分项目评分内容分值1投标人信用评分安徽省建筑施工企业信用（10分），计算方法-投标截止时间安徽省工程建设监管与信用管理平台公布的安徽省建筑施工企业信用评分中巾政公用工程综合信用得分/10计算结果保留两位小数；本项满分为10分，加满为止10分条款号评审因素，评审标准

4.

1.1形式评审标准投标文件签字盖章有法定代表人（或者委托代理人）签字并加盖单位公章否则经评委会一致认定后，按照无效标处理投标文件格式符合第九章“投标文件格式”的要求否则经评委会一致认定后，按照无效标处理

4.

1.2响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第

3.

1.3项规定

4.

1.3全面评审标准项目管理机构1项目负责人任职资格拟任项目负责人务必与资格审查合格通过的项目负责人在姓名、专业、资质等级等方面一致2项目技术负责人任职资格项目技术负责人有类似工程经历3其他要紧人员人员齐备、专业配套，拟派该工程管理人员（施工员、造价员、质检员、安全员、材料员）专业配套能满足工程实施要求施工组织设计4工程概况描述是否准确5要紧施工方法各要紧分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全6拟投入的要紧物资计划投入的施工材料有全面计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理满足施工需要7拟投入的要紧施工机械、设备计划投入的施工机械、设备、机具有全面计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间合理、满足施工需要8劳动力安排计划各要紧施工工序应有全面周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划劳动力投入经济合理，满足施工需要9确保工程质量的技术组织措施施工项目应有专门的质量技术管理班子与制度，且人员配备合理，制度健全，要紧工序应有质量技术保证措施与手段，自控体系完整，能有效的保证技术质量，达到承诺的质量标准10确保安全生产的技术组织措施施工项目应有专门的安全管理人员与制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求现场防火、社会治安安全措施得力11确保工期的技术组织措施在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安省F、技术等万面有保证工期的具体措施且措施得当有操纵工期的施工进度计划应有施工进度表（须使用施工网络图表示），各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求12确保文明施工的技术组织措施针对本工程特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准各项措施周全、具体、有效有具体实现现场文明施工目标的承诺13工程施工重点与难点及保证措施是否正确14施工总平面布置图应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求15施工组织设计整体针对性、完整性符合要求16其他内容（如有）施工组织设计工程概况描述是否准确0一2分20分要紧施工方法要紧分部施工方法符合项目实际有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全0—2分拟投入的要紧物资计划投入的施工材料有全面计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要0—1分拟投入的要紧施工机械、设备计划投入的施工机械、设备具有全面计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要0—1分劳动力安排计划要紧施工工序应有全面周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理0—1分确保工程质量的技术组织措施施工项目应有专门的质量技术管理班子与制度，且人员配置合理，制度健全要紧工序应有质量技术保证措施与手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准0—1分确保安全生产的技术组织措施施工项目应有专门的安全管理人员与制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强符合实际且满足有关安全技术标准要求，现场防火、社会治安安全措施得力0一2分确保工期的技术组织措施施工工艺、施工方法、材料选用、万动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当有操纵工期的施工进度计划，应有施工总进度表或者施工网络图，各项计划图表编制完善0一2分确保文明、环保施工的技术组织措施针对本工程特点，有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准各项措施周全、具体、有效，有具体实现现场文明施工目标的承诺0一2分工程施工的重点与难点及保证措施工程施工重点与难点及保障措施是否正确0—2分施工总平面布置图施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求0—2分施工组织设计整体针对性、完整性符合要求0—2分条款号评审因素评审标准

4.

2.1形式评审标准投标函签字盖章有法定代表人（或者其委托代理人）签字或者盖章并加盖单位公章，否则经评委会一致认定后，按照无效标处理投标文件格式符合第九章“投标文件格式”的要求否则经评委会一致认定后，按照无效标处理投标文件的商务标中工程量清单报价书封面相应位置加盖本单位造价专业人员有效专用章并签字，否则经评委会一致认定后，按照无效标处理报价唯一只能有一个报价投标函的报价与商务标电子标书的报价相一致

4.

2.2响应性评审标准工期符合第二章“投标人须知”第

1.

3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第

1.

3.3项规定投标保证金按招标文件规定交纳己标价工程量清单符合第六章“工程量清单”给出范围及数量投标报价不高于最高投标限价商务标电子标书能有效导入计算机辅助评标系统否则经评委会一致认定后，按照无效标处理暂列金额、暂估价报价不得擅自改变招标文件、清单操纵价中明确的项目及内容

4.

2.3全面评审标准投标报价及综合单价因投标人原因造成投标报价及其综合单价改变或者遗漏工程项目、工程内容、工程数量、费用或者计算错误等，投标报价表中，各分部分项、费用金额累计不等于总价金额上述累计投标报价缺漏错总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏错费用）占原投标报价不得高于3%以上（遗漏工程量清单项目或者未报综合单价的，其报价按操纵价相应子目的造价、单价进行计算）扬尘污染防治增加费、规费与税金不得低于第二章“附表二”中规定费率修正后的投标总报价不图于最局投标限价原报或者修正后的需评审的分部分项工程综合单价与材料单价不高于操纵价相应子口的20%商务标电子标书商务标电子文本中各项取费、项目清单、需评审材料的排序与招标文件提供的工程量清单的排序相一致需评审的分部分项工程量清单综合单价中人工费不得低于“操纵价”中人工费20%以上需评审的分部分项工程量清单综合单价中机械费不得低于“操纵价”中机械费40%以上需评审的材料单价不得低于当地工程造价管理机构公布的市场信息价（信息价缺项的材料以操纵价为准）20%以上7商务评分

1、操纵价的确定

2、评标基准值的确定评标基准值=所有参加商务标评审且合格的投标报价算术平均值X（l-K）K为下浮系数，由招标人在商务标全面评审完成后现场随机抽取（K设置为-0・5队0%、

0.5%、1%、

1.5%）o

（1）参加商务标评审且合格的投标报价有5家至10家时（均含其本身），评标基准值计算时去掉一个最高报价与一个最低报价，如最高报价与最低报价有两个及以上相同时，对应的报价只去掉一个

（2）参加商务标评审且合格的投标报价有11家至20家时（均含其本身），评标基准值计算时去掉三个最高报价与三个最低报价，如最高报价与最低报价有三个以上相同时，对应的报价只去掉三个

（3）参加商务标评审且合格的投标报价有21家至30家时（均含其本身），评标基准值计算时去掉五个最高报价与五个最低报价，如最高报价与最低报价有五个以上相同时，对应的报价只去掉五个

（4）参加商务标评审且合格的投标报价有30家以上时，评标基准值计算时去掉十个最高报价与十个最低报价，如最高报价与最低报价有十个以上相同时，对应的报价只去掉十个

3、投标报价得分（70分）以投标单位报价与评标基准值相比，等于评标基准值得满分70分，与评标基准值相比，每高1%扣2分，每低1%扣1分，不足设的，按照插值法计算得分，评分过程中，数据的计算过程与计算结果均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入项目登记编号czgc201611-436项目名称定远县美丽乡村建设一期项目范岗乡村庄环境综合整治工程排水工程项目地点定远县范岗乡建设单位定远县范岗乡人民政府招标方式公开招标投标资质条件及其他要求

1、企业要求具有市政公用工程施工总承包二级以上（含二级）资质的企业；

2、项目负责人要求具有巾政公用工程一级以上（含一级）注册建造师（不同意有在建工程、预中标、已中标的建造师参与投标）；

3、投标人在安徽省工程建设监管与信用管理平台公布的安徽省建筑施工企业信用评分中市政公用工程综合信用得分不得少于20分；

4、投标单位、法定代表人及建造师须提供所在地检察机关或者定远县检察机关出具的近三年的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》；

5、投标人须提供投标企业、法定代表人“近三年无行贿行为承诺书”；

6、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释

[2013]17号）》第六条规定，资格预审申请人及其法定代表人、拟派项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标；

7、本项目不同意联合体投标（项目规模投资估算约400万元招标范围招标人提供的设计施工图纸与工程量清单中的所有内容公布时间2016年12月5日信息内容项目概况定远县美丽乡村建设一期项目范岗乡村庄环境综合整治工程排水工程，包含给水工程3800米DN160PE管安装等；污水工程902米DN315HDPE双壁波纹管、2458米DN400HDPE双壁波纹管埋设等总投资概算400万元；具体见施工图纸及工程量清单标段划分一个标段评标办法综合评估法资金来源财政资金项目款支付方式详见招标文件投标保证金巫万元人民币户名滁州市公共资源交易中心定远分中心开户行中国银行股份有限公司定远支行帐号176739329942投标保证金须在投标截止时间前交纳完毕；投标保证金须从投标人基本账户转入交易中心账户，付款人的帐户名称务必与投标人名称一致，且需提供基本存款账户开户许可证复印件（加盖投标单位公章），不同意汇票与结算卡转账，务必从投标人基本帐户转入规定的帐户，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间交纳保证金时须在交易附言中注明“定远县美丽乡村建设一期项目范岗乡村庄环境综合整治工程排水工程投标保证金不按照要求交纳的一律不予承认，造成的后果自行负责条款号条款名称编歹！J内容

1.

1.2招标人名称定远县范岗乡人民政府联系人阮庆文电话

139659659781.

1.3招标代理机构名称安徽金泉工程造价咨询有限公司联系人盛文；电话

187120330161.

1.4项目名称定远县美丽乡村建设一期项目范岗乡村庄环境综合整治工程排水工程

1.

1.5建设地点定远县范岗乡

1.

2.1资金来源及比例资金来源财政资金，比例100%

1.

2.2资金落实情况已落实

1.

3.1招标范围招标人提供的设计施工图纸与工程量清单中的所有内容

1.

3.2计划工期计划工期不高于30个日历天

1.

3.3质量要求工程质量务必达到国家工程施工质量验收）良标准

1.

4.1投标人资质条件、能力资质条件具有市政公用工程施工总承包二级以上（含二级）资质的企业；项目负责人（建造师，下同）资格具有市政公用工程二级以上（含二级）注册建造师（不同意有在建工程、预中标、已中标的建造师参与投标）财务要求财务状况良好业绩要求按资格审查中规定联合体要求本项目不同意联合体投标其他要求

1、投标人在安徽省工程建设监管与信用管理平台公布的安徽省建筑施工企业信用评分中市政公用工程综合信用得分不得少于20分

2、投标单位、法定代表人及建造师须提供所在地检察机关或者定远县检察机关出具的近三年的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》

3、投标人须提供投标企业、法定代表人“近三年无行贿行为承诺书”；

4、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释

[2013]17号）》第六条规定，资格预审申请人及其法定代表人、拟派项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标；

1.

9.1踏勘现场不组织，投标人自行组织踏勘现场

1.

10.1投标预备会不召开

1.

10.2投标人提出问题的截止时间及方式

1.

10.3招标人澄清的时间及方式

1.11偏离J不同意；口同意

2.1构成招标文件的其他材料本工程施工图纸、招标答疑及工程量清单

2.

2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式同本表

1.

10.

22.

2.2投标截止时间2016年12月26日2时皿分（北京时间）

2.4操纵价与最高投标限价最高投标限价计算方法“操纵价义87犷

3.

3.1投标有效期投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）

3.

4.1投标保证金投标保证金万元人民币户名滁州市公共资源交易中心定远分中心开户行中国银行股份有限公司定远支行帐号176739329942投标保证金须在投标截止时间前交纳完毕；投标保证金须从投标人基本账户转入交易中心账户，付款人的帐户名称务必与投标人名称一致，且需提供基本存款账户开户许可证复印件（加盖投标单位公章），不同意汇票与结算卡转账，务必从投标人基本帐户转入规定的帐户，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间交纳保证金时须在交易附言中注明投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数企业资质等级其中项目负责人营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注姓名性别执业或者岗位资格证明拟在本项目担任的工作岗位证书名称级别证号专业身份证号码“定远县美丽乡村建设一期项目范岗乡村庄环境综合整治工程排水工程”投标保证金不按照要求交纳的一律不予承认，造成的后果自行负责

3.

5.3签字或者盖章要求须按格式文件要求签字或者盖章

3.

5.4投标文件正、副本份数资格证明材料一正三副，技术标一正三副，商务标一正三副与商务标电子文本一份（含清单计价文件光盘）（TB

001.ETB格式）（具体见

4.

1.2具体密封要求）

3.

5.5装订要求资信证明文件、技术标、商务标须分别装订

4.

1.2具体密封要求投标文件应分别单独密封，资信证明文件正副本密封于资信证明文件袋内（原件单独密封在一个密封袋内也可）；技术标正副本密封于技术标袋内；商务标正副本及商务标电子文本光盘一份须密封于商务标袋内（光盘另单独密封，密封袋表面加盖投标单位公章并注明项目名称后封装于商务标袋中）否则，其投标文件将被拒收

4.

1.2密封袋上应载明的信息投标人地址投标人名称（项目名称）投标文件（XX文件）在XX年XX月XX日XX时XX分前不得开启

4.

2.2递交投标文件地点定远县政务新区东附楼一楼（滁州市公共资源交易中心定远分中心第一开标室）

4.

2.3是否退还投标文件V否；口是

5.1开标时间与地点开标时间2016年12月26日9时00分（北京时间）开标地点定远县政务新区东附楼一楼（滁州市公共资源交易中心定远分中心第一开标室）

5.2开标程序密封情况检查由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也能够由招标人委托的公证机构检查并公证；开标顺序先资信证明文件评审，然后评审技术标，最后评审商务标

6.

1.1评标委员会的组建评标委员会构成专家5人;评标专家确定方式专家评委由招标人在开标前从专家评委库中随机抽取

7.1是否授权评标委员会确定中标候选人J是；口否，推荐的中标候选人数1人

7.2中标候选人公示媒介

7.

4.1履约担保履约担保的形式银行转账履约担保的金额中标价（扣除暂估价及暂列金额）X10%（四舍五入取至千元的整数倍）户名滁州市公共资源交易中心定远分中心开户行中国银行股份有限公司定远支行帐号178230156219交纳时间领取中标通知书后，签订合同前（注未按规定时间金额交纳的投标人，将记入不良行为记录，并网上公告）退还时间项目竣工验收合格后无息退还第三章

1.2近年财务状况的年份要求无第三章

1.3近年完成的类似项目的年份要求无姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业要紧工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业要紧工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率kW生产能力用于施工部位备注工种按工程施工阶段投入劳动力情况9需要补充的其他内容10电子招标投标口否；J是，具体要求.工程量清单报价

1.2投标报价应当按附表一“建设工程造价计算程序表”与第六早“工程量清单报价书格式”编制.电子清单计价文件的编制11本项目的招标代理服务费用收费标准按国家计委计价格［2002］1980号文件的规定计取（工程量清单及操纵价的编制费不另行计取）投标人在报价时应综合考虑以上费用上述费用含在投标报价中，投标人在投标报价中考虑上述费用，代理费由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司12特另［］说明

1、投标人的MAC地址一致，一经发现，投标无效，并视同串通投标

2、工程量清单及操纵价按新点清单造价安徽（滁州）营改增版（新点清单造价安徽（滁州）营改增版软件需咨询的，请致电新点（智慧）软件滁州市技术支持张炉中15855097819）

3、中标单位须按定政办

（2015）32号文的规定，在工程项目开工前按单项工程办理农民工工资支付保障金

4、法其代表人（或者委托代理人）与项目负责人（拟派注册建造师）须参加开标会议

5、本招标文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各投标人的投标文件只要满足其中任一条款均视为对招标文件的响应

6、投标企业因违反法律、法规、规章规定与其他扰乱秩序等行为被滁州市公管局披露信用信息的，招标人不同意其在披露期内的投标文件13序号施工企业名称项目经理（建造师）停止投标期限1浙江中成建工集团有限公司单金昌、李忠至2018年3月9日止2四川华海建设集团有限公司至2018年3月9日止3安徽东皖建设集团有限公司胡守金、陶英权、李红顺、周建东、周可青、陈勇、陈冲、祖小敏、周家新、王家龙、陶永辉至2018年3月9日止4安庆振风建筑安装有限责任公司郭维岭、安红、李军、李斌、金来林至2018年3月9日止5中建四局第六建筑工程有限公司李永华、唐冶臻至2018年3月9日止6马鞍山市安民建安有限责任公司徐洪水至2018年3月9日止7合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司至2017年3月9日止8浙江中业建设集团有限公司至2020年2月28日止9安徽安超建设工程有限公司至2020年2月28日止。