安装劳务招标文件绵阳长虹天樾劳务招标0913

安装劳务招标文件绵阳长虹天槌劳务招标0913招标文件编号HY-CBB-CHTY-AZLWZB项目名称长虹天檄招标单位四川寰宇实业有限公司二O一七年九月目录

1、投标函

2、付款方式承诺书

3、售后质量服务承诺书

4、报价清单

5、承包人提供甲供材清单及损耗系数表

6、业绩证明资料

7、授权委托书

1、投标函致四川寰宇实业有限公司

1、根据已收到的招标工程绵阳长虹天槌—期安装劳务施工招标文件，遵照《中华人民共与国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场与研究上述工程招标文件、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿按上述招标文件、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工，且承担任何质量缺陷保修责任

2、我方如中标将承诺绝不将该劳务分包或者转包给其他单位及个人；若中标后发现我方再分包或者转包给其他单位及个人的，贵公司能够取消我方中标资格，按中标价的15%扣罚给贵公司造成的缺失

3、我方承诺，若我方未能按照合同要求的工期完成本工程（或者招标单位要求的节点工期），我方愿意同意本合同条款约定缴纳相应的违约金

4、一旦我方中标，我方保证在合同要求的时间内完成工程施工;保证该工程质量竣工验收达到招标文件规定的合格标准

5、我方完全同意自行承担为投标所发生的一切费用

6、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将同意此约束

7、我方同意招标文件中的合同条件，并按贵司要求签订合同

8、我方所递交的投标文件已充分考虑了各类外部因素对报价的影响；我方完全同意招标文件规定的投标截止时间；完全同意招标文件的规定，若我方擅自放弃投标、投标后擅自撤回投标文件、拒绝对投标报价按规定及要求进行算术修正或者是由于自身的过错而不能签订合同，及招标人发现我方的投标文件资料有隐瞒、欺诈行为的，将取消投标资格，我方承担一切违约责任；如中标，招标人有权取消我方的中标资格，拒绝履行合同，我方缴纳的履约保证金不予退还，并赔偿招标人的其它缺失

9、我方已充分考虑施工过程中的各类风险因素，承诺中标后不因政策因素、市场因素、人为因素等任何风险要求招标单位涨价

10、不管是否中标，我方承诺对本次招标及有关资料内容、与贵公司提供的所有资料文件内容保密投标人（签字）联系电话联系地址:2017年月日

2、付款方式承诺书致四川寰宇实业有限公司我劳务班组（下列简称我方）参与贵司绵阳长虹天棚期安装劳务施工投标，假如我方中标，我方同意按下述付款方式签订合同工程施工无预付款单栋主体工程修建至3层顶板碎浇筑完毕后（不含砌体工程）支付经承包人确认的进度款75%以后承包人每月15日前，按劳务专业分包人上月已完成产值的75%支付工程进度款后期使用每月为一个支付周期，结周期已完产值的75%（上月末26日至下月初25日）支付方式；周期支付基数分为前期各专业预留预埋、二次预埋、电气部分、水施部分四个阶段，周期基数乘以75%为支付进度款金额投标方于下周期月初5日前将我司项目部认可后的进度款审批表递交我司并经审定后，支付至核定的工程款的75%同时提供同等金额的增值税专用发票；业主验收合格、结算完成后支付至结算金额97%（务必支付民工工资达到1（）0%）余款作为质保金，质保金退还期限为自整体工程竣工验收合格之日起一年后无息退还工程无质量问题，招标人在收到中标人退还申请后15日内无息退还中标人严禁以节假日、子女上学等原因向招标单位提出其余付款要求特此承诺承诺方（签字）日期2017年月日

3、售后质量服务承诺书致四川寰宇实业有限公司我劳务班组（下列简称我方）参与贵司绵阳长虹天槌—期安装劳务施工招标，假如我方中标，我方对工程质量与售后服务作出下列承诺.工程出现质量问题时，我方在接到贵司的通知后的24小时内派专业技术人员赶到贵司现场进行处理，并在5个工作日内处理完毕，该处理过程中不收取任何费用，同时协调有关部门对质量问题进行检测、分析，判定责任因我方质量问题造成贵司的一切缺失由我公司全部承担.我方对本工程按照《建设工程质量管理条例》的规定进行质量保修服务，质量保修服务期为两年，质量保修期从竣工验收合格之日起算.我方与贵司共同向业主承担确保本工程质量的连带责任特此承诺承诺方（签字）日期2017年月日附

4、报价清单绵阳长虹天棍期注

1、包干综合含税单价已考虑了施工周期内人工费及材料费上涨因素，施工中人工及材料价格变动此包干综合含税单价不作调整

2、包干综合含税单价中应包含安全文明施工费、赶工费、冬雨季施工费、二次搬运费、承包人提供材料上下车费、与专业分包的协作配合费、保险费、措施费、挂劳务公司管理费等费用

3、每次支付进度款时投标人需要开具经核定进度款一致的增值税专用发票税率

4、投标方挂劳务公司的一切费用已含在综合包干单价中（如管理费、公司所得税、印花税、保险费等），招标方不在支付其他有关费用

5、各专业一次预留预埋元/成、二次预埋元/n、电气部分（含、防雷接地及临电）元/nA水施部分（含临水）元/nF作为付款周期基数，付款周期基数X实际完成工程量X约定付款比例为支付进度款金额预埋阶段支付基数总与不高于13元投标人（签字）时间

5、承包人提供要紧材料清单及损耗系数表注承包人提供的材料到达现场后由劳务班组负责卸货、收方、分类堆放、保管、安装等有关工作劳务班组应妥善保管及使用，防止浪费及遗失，承包人与劳务班组结算时将计算材料损耗率，如超过上表规定要求，超出部分由劳务班组赔偿（承包人有权直接在结算款中扣除）投标人（签字）2017年月日

6、业绩证明资料

7、授权委托书致四川寰宇实业有限公司本授权委托书声明我（投标人姓名）现授权委托（姓名）为我方代理人，代表我方参加绵阳长虹天梭期安装劳务分包投标活动，代理人在投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件与处理与之有关的一切事务我方均予以承认代理人不得转委托特此委托投标人（签字）被授权代理人（签字）被授权代理人身份证号码日期2017年月日注:若是投标人直接参加本工程投标活动（包含在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件与处理与之有关的一切事务），可不填写此授权委托书附投标人签字确认的被授权人身份证复印件、投标须知前附表

十二、合同条款・•••期工程施工劳务专业分包合同甲方工程承包人（施工总承包人）四川寰宇实业有限公司乙方劳务专业分包人依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平与诚实信用的原则，鉴于（下列简称之“发包人”）与工程承包人已经签订《》施工总承包合同（下列称之“总包合同”），甲、乙双方就劳务专业分包事项协商达成一致，订立本合同

一、劳务专业分包人情况资质证书号码O发证机关o资质专业及等级o复审时间及有效期

二、劳务专业分包人工作对象及内容

2.1工程名称o.2工程地点.3工程规模o4劳务专业分包内容详见附件1《劳务专业分包工作内容》

三、劳务专业分包工期开始工作日期年月日结束工作日期年月日3总日历工作天数为天

四、质量标准工程质量按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》与《建筑安装工程质量评定标准》等规定，本工程务必达到质量评定合格等级

五、合同文件及解释顺序构成本合同的文件及优先解释顺序如下

（1）本合同；本合同附件;本工程施工总承包合同；本工程施工专业承（分）包合同

六、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下

七、总包合同工程承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务专业分包人查阅当劳务专业分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或者专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或者复印件劳务专业分包人应全面熟悉总包合同的各项规定（价格细节除外）

八、图纸工程承包人应在劳务专业分包工作开工天前，向劳务专业分包人提供施工蓝图一套，（不满足劳务专业分包使用时，请劳务专业分包自行解决）与本合同工作有关的标准图集、规范等，由专业分包人自行解决

九、项目经理工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，联系方式权限范围为履约管理及监督，不含结算、对账决定权劳务专业分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为联系方式o

十、工程承包人义务1组建与工程相习惯的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期与质量向发包人负责2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务专业分包人施工前期的下列工作并承担相应费用⑴向劳务专业分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；⑵向劳务专业分包人提供相应的工程地质与地下管网线路资料；⑶向劳务专业分包人提供相应的水准点与坐标操纵点位置；

（4）工程承包人其他工作3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计戈k物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的操纵、监督、检查与验收4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收5统筹安排、协调解决非劳务专业分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要7按本合同约定，向劳务专业分包人支付劳动报酬负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系

十一、劳务专业分包人义务对本合同劳务专业分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或者同意，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度务专业分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月—日前，提交下月施工计划及材料进场使用计戈有阶段工期要求的提交阶段施工计戈U必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，与与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的缺失及各类罚款觉同意工程承包人及有关部门的管理、监督与检查；同意工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收必按招标文件要求在施工现场派驻管理人员，不得随意更换管理人员每周驻现场时间不得少于40个小时如因特殊原因需更换上述人员，劳务分包人须事先向工程承包人提出申请并提交拟任命的管理人员的全面资料•，经工程承包人审查批准后方可更换自行解决、承担劳务人员的吃、住、行等问题与费用做好施工场地周围建筑物、构筑物与地下管线与已完工程部分的成品保护工作，因劳务专业分包人责任发生损坏，劳务专业分包人自行承担由此引起的一切经济缺失及各类罚款11妥善保管、合理使用工程承包人提供或者租赁给劳务专业分包人使用的机具、周转材料及其他设施

11.12劳务专业分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令

11.13除非本合同另有约定，劳务专业分包人应对其作业内容的实施、完工负责劳务专业分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序

十二、安全施工与检查劳务专业分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时同意行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患由于劳务专业分包人安全措施不力造成事故的责任与因此而发生的费用，由劳务专业分包人承担工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责工程承包人不得要求劳务专业分包人违反安全管理的规定进行施工因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用

十三、安全防护劳务专业分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段与临街交通要道邻近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务专业分包人应在施工前7天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用劳务专业分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务专业分包人自行采购使用

十四、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，劳务专业分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理劳务专业分包人与工程承包人对事故责任有争议时，应按有关规定处理

十五、保险劳务专业分包人务必为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产与施工机具办理保险，支付保险费用保险事故发生时，劳务专业分包人与工程承包人有责任采取必要的措施，防止或者减少缺失劳务专业分包人为该工程办理的其他保险应自行购买意外伤害保险费用，保险费用已包含在本合同价款中若发生甲方购买保险保赔额以外的缺失，由劳务分包人承担°

十六、材料及设备供应1劳务专业分包人应在接到图纸后」天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，工程承包人按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量与供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务专业分包人运输、卸车的，劳务专业分包人务必及时进行，费用另行约定如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务专业分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理劳务专业分包人应妥善保管工程承包人供应的材料、设备因保管不善发生丢失、损坏，劳务专业分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误（含进度工期与总工期的延误）等发生的一切经济缺失劳务专业分包人应合理使用工程承包人供应的材料及设备劳务专业分包人领用的材料用量不应超过按现行清单规范计算的工程量加上要紧材料损耗系数表中规定的损耗量，超过部分由劳务专业分包人按工程承包人采购价格赔偿由工程承包人在劳务报酬应付款中扣除要紧材料损耗系数见附表低值易耗性辅助材料由劳务专业分包人自行采购使用，费用由劳务专业分包人自行承担

十七、劳务报酬本工程的劳务报酬使用下列第

（2）种方式计算:⑴固定含税总价劳务报酬；⑵固定含税单价劳务报酬使用第⑴种方式计价的，本合同劳务报酬含税价共计¥\元大写\使用第⑵种方式计价的，按下列公式计算劳务报酬（建筑面积）X（固定含税单价）=（劳务报酬）【注按劳务报价清单计价的，附劳务报价清单】本合同劳务报酬含税价暂计¥元，大写o⑴建筑面积为计量方式的，参照《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013计算建筑面积；⑵工程量为计量方式的，a.按施工图算量计量；b.由劳务专业分包人将完成的工程量报送工程承包人审批签章确认⑶对劳务专业分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围与因劳务专业分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量本工程劳务报酬计税方式口简易计税■通常计税发票类型增值税专用发票，税率L在下列情况下，固定劳务报酬或者单价能够调整⑴以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过\打，按变化前后价格的差额予以调整；⑵双方约定的其他情形

十八、产值确认周期1工程承包人以每月26日至次月25日为一个产值确认周期在一个产值确认周期结束后10日内，劳务分包人提供合同约定的与将该周期确认产值金额一致的增值税发票，与工程承包人盖章认可的进度款审批单劳务分包人提供的发票务必与劳务分包单位名称一致，发票上应明确项目地点与名称如劳务分包人提供发票不及时，导致工程承包人在支付节点时进项税额抵扣不足的，该节点支付的劳务报酬将顺延至下一个支付节点支付，同时将予以劳务分包人本次支付节点金额1的罚款工程承包人确认的产值进度审批表仅为中期开票根据，不视为因变更调整合同价、索赔价款与其他约定的追加合同价款的确认

十九、劳务报酬的支付合同生效即支付预付款无元:本工程支付节点⑴进度款支付比例及节点

①工程施工无预付款单栋主体工程修建至3层顶板碎浇筑完毕后（不含砌体工程）支付经承包人确认的进度款75%以后承包人每月15日前，按劳务专业分包人上月己完成产值的75%支付工程进度款后期使用每月为一个支付周期，结周期已完产值的75%（上月末26日至下月初25日）支付方式；周期支付基数分为前期各专业预留预埋、二次预埋、电气部分、水施部分四个阶段，周期基数乘以75%为支付进度款金额投标方于下周期月初5日前将我司项目部认可后的进度款审批表递交我司并经审定后，支付至核定的工程款的75%同时提供同等金额的增值税专用发票；

②支付基数各专业一次预留预埋元/破、二次预埋元/m2＞电气部分（含、防雷接地及临电）元/nF、水施部分（含临水）元/»作为付款周期基数，付款周期基数X实际完成工程量X约定付款比例为支付进度款金额预埋阶段支付基数总与不高于13元⑵工程竣工验收合格，劳务专业分包人向工程承包人递交完整的竣工结算资料，经工程承包人认可，且发包人审定结算金额，并扣除相应的罚款与保修金及其他应扣费用，工程承包人收到发包人结算款后，支付至劳务报酬结算金额的97%（务必支付民工工资达到100%）剩余3%作为质保期服务费，质保期自整体工程竣工验收合格之日起一年劳务报酬支付条件⑴根据工程施工需要，劳务专业分包人所使用的劳务人员务必进行登记造册，已报工程承包人项目部备案（包含劳动或者劳务合同，身份证复印件等）⑵劳务专业分包人已向工程承包人提交上月发放民工工资清册与当期应发民工工资清册，作为工程承包人监管民工工资发放状况的根据；民工工资发放务必造册，发放表留工程承包人项目部备案⑶工程承包人收到发包人支付的相应工程款或者进度款

（4）劳务专业分包人己缴纳履约保证金或者履约保函⑸劳务专业分包人已按时提交合同约定的足额合法合规的发票

二十、施工机具、周转材料供应周转材料根据劳务分包人提交的使用计划，由工程承包人负责运入现场交付劳务专业分包人，保证工程需要如需要劳务专业分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定

二十一、施工变更施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提早一天以书面形式向劳务专业分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸与说明劳务专业分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更⑴更换工程有关部分的标高、基线、位置与尺寸；⑵增减合同中约定的工程量；⑶改变有关的施工时间与顺序；⑷其他有关工程变更需要的附加工作因工程承包人变更减少报价清单项目的，劳务报酬按报价清单应相应减少工期相应调整施工中劳务专业分包人不得对原工程设计进行变更因劳务专业分包人擅自变更设计发生的费用与由此导致工程承包人的直接缺失，由劳务专业分包人承担，延误的工期不予顺延因劳务专业分包人自身原因导致的工程变更，劳务专业分包人无权要求追加劳务报酬

二十二、施工验收.1劳务专业分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准

22.2劳务专业分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务专业分包人的上述报告后天内对劳务专业分包人施工成果进行验收3工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或者工程竣工验收结果说明劳务专业分包人施工质量不合格时，劳务专业分包人应负责无偿修复，不延长工期并承担由此导致的工程承包人的有关缺失

二十三、施工配合1劳务专业分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，与工程承包人按发包人或者建设行政主管部门要求进行的涉及劳务专业分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程及工程竣工验收；工程承包人或者施工场地内第三方的工作须劳务专业分包人配合时，劳务专业分包人应按工程承包人的指令予以配合

23.2劳务专业分包人按约定完成劳务作业，务必由工程承包人或者施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务专业分包人工作或者确保劳务专业分包人获得该第三方的配合

二十四、履约保证金及质保期限本合同总价款的上，L作为履约保证金（对工程质量、安全及民工工资按时发放的保证金）其工作内容全部完成，工程承包人验收合格，并收到劳务分包人书面申请退还后」由工作日内，全额无息退还本工程履约保证金按下列第

（1）种方式缴纳:⑴由投标保证金转换为履约保证金，投标保证金额不足时，劳务分包人应在本合同签订后10日内补足余额，否则视为放弃本工程，投标保证金不予退还；⑵其他缴纳方式o劳务专业分包人对本工程按照《建设工程质量管理条例》的规定进行质量保修服务，质量保修服务期为两年，质量保修期从竣工验收合格之日起计算

二十五、违约责任当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任⑴工程承包人不按约定核实劳务专业分包人完成的工程量或者不按约定支付劳务报酬或者劳务报酬尾款时，应按劳务专业分包人同期银行贷款基准利率向劳务专业分包人支付拖欠劳务报酬的利息；⑵工程承包人应承担违约的其他情况当发生下列情况之一时，劳务专业分包人应承担违约责任⑴劳务专业分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付元的违约金；⑵劳务专业分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务专业分包人应向工程承包人支付的违约金，并承担实际缺失及进度工期、总工期的延误赔偿；⑶劳务专业分包人不履行或者不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金元，劳务专业分包人应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济缺失，延误的劳务专业分包人工作时间不予顺延

（4）若劳务专业分包人未经工程承包人同意，擅自更换管理人员，或者管理人员驻现场时间未达到本合同要求，则按元/人•次进行处罚⑸劳务专业分包人及其工班班组严禁以节假日、子女上学等原因向工程承包人提出付款要求，视为劳务专业分包人未按合同约定支付民工工资，应承担每发生一次，罚款

50000.00元的违约责任

（6）劳务分包人及其工班班组人员围堵工程承包人办公场所或者围堵地方行政管理机构，造成工程承包人名誉缺失的，应承担没发生一次，罚款5万元+200元/闹事人员的违约责任⑺劳务专业分包人现场施工与第三方之间发生的费用应及时结清，撤场前务必做到“工完费清”如劳务分包人未及时结清费用而给工程承包人造成缺失，或者影响工程承包人声誉的，由工程承包人直接在工程款中扣减并根据影响程度予以处罚合同价款的

0.1%〜1%余款不足偿付时，工程承包人保留继续追偿的权利一经发现劳务分包人有虚开、代开、假开发票，即劳务分包人开具的发票无效、不合规，导致工程承包人进项税额不能抵扣或者抵扣不足的，工程承包人有权解除本合同劳务分包人应赔偿工程承包人票面金额税费倍的违约金，同时还应承担税务机关给予的其它处罚，并重新开具合法合规、符合合同约定的增值税发票⑼劳务专业分包人未经工程承包人同意将承包任务再次分包或者转包的，给工程承包人造成缺失的，劳务专业分包人应承担一切经济赔偿，工程承包人保留继续追偿的权利工程承包人可根据情况单方解除合同00）劳务专业分包人应承担违约的其他情况工程承包人可直接根据本合同约定从劳务分包人工程款扣除违约金，而不需得到劳务分包人的确认一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同

二十六、索赔工程承包人根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或者其它资料时，劳

二、投标文件须知

1、投标人应认真批阅与全面懂得招标文件中所有事项、格式、条款、要求等

2、投标文件密封后递交，天檄一期与天檄二期投标文件分别装订成册（应使用粘贴方式左侧装订，不得使用活页夹等可随时拆换的方式装订），并单独密封，天槌一期投标文件一个密封袋（封袋注明天檄务专业分包人应予以积极配合，并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总包合同在劳务作业实施过程中，如劳务专业分包人遇到不利外部条件等，根据总包合同能够索赔的情形出现，则劳务专业分包人应配合工程承包人该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或者延长工期当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的劳务分包人应得部分转交给劳务专业分包人当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据

二十七、争议工程承包人与劳务专业分包人在履行合同时发生争议，能够自行与解或者要求有关主管部门调解，任何一方不愿与解、调解，或者与解、调解不成的，双方约定使用下列第」/种方式解决争议⑴双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；⑵向有管辖权的人民法院起诉发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续保护好已完工作成果⑴单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；⑵调解要求停止合同工作，且为双方同意；⑶仲裁机构要求停止合同工作；⑷法院要求停止合同工作

二十八、禁止转包或者再分包劳务专业分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或者再分包否则，视为劳务专业分包人违约，将依法承担相应法律责任，工程承包人有权没收其履约保证金

二十九、不可抗力本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同不可抗力事件发生后，劳务专业分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少缺失，工程承包人应协助劳务专业分包人采取措施工程承包人项目经理认为劳务专业分包人应当暂停工作，劳务专业分包人应暂停工作不可抗力事件结束后小时内，劳务专业分包人向工程承包人项目经理通报受害情况与缺失情况，及估计清理与修复的费用不可抗力事件持续发生，劳务专业分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况不可抗力结束后14天内劳务专业分包人应向工程承包人项目经理提交清理与修复费用的正式报告与有关资料

29.3因不可抗力事件导致的费用与延误的工期由双方按下列办法分别承担⑴工程本身的损害、因工程损害导致第三人人身伤亡与财产缺失与运至施工场地用于劳务作业的材料与待安装的设备的损害由工程承包人承担；⑵工程承包人与劳务专业分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；⑶劳务专业分包人自有机械设备损坏及停工缺失，由劳务专业分包人自行承担；

（4）工程承包人提供给劳务专业分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工缺失由劳务专业分包人自行承担；⑸停工期间，劳务专业分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；

（6）工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；

（7）延误的工作时间相应顺延

29.4因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任

三十、文物与地下障碍物在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物与化石或者其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务专业分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后且小时内报告当地文物管理部门，工程承包人与劳务专业分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间如劳务专业分包人发现后隐瞒不报或者哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时:劳务专业分包人应于巫小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后二小时内予以认可或者提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置

三十一、合同解除假如工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务专业分包人能够停止工作停止工作超过—天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务专业分包人能够发出通知解除合同如在劳务专业分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或者专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务专业分包人终止本合同劳务专业分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务专业分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的缺失如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因一方违约或者因发包人原因造成工程停建或者缓建，致使合同无法履行的，工程承包人与劳务专业分包人能够解除合同合同解除后，劳务专业分包人应妥善做好已完工程与剩余材料、设备的保护与移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地工程承包人应为劳务专业分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的缺失合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算与清理条款的效力

三十二、合同终止双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务专业分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止

三十三、合同份数本合同一式份，工程承包人执份，劳务专业分包人执份

三十四、补充条款

三十五、在合同执行过程中，甲方或者有关管理人员若有不作为与索贿等行为，乙方能够通过电话、传真、来信、来访等方式进行举报举报需以事实为根据，提供有关证据或者证据线索，并留下真实的联系方式以便反馈情况

三十六、合同生效合同订立时间年月日合同订立地点本合同双方约定双方签字且盖章后生效附件1:《工程劳务专业分包工作内容》附件2《劳务专业施工安全生产协议》附件3承包人提供要紧材料清单及损耗系数表附件1:期工程劳务专业分包工作内容

一、劳务专业分包模式本工程使用“清包工”模式，包人工、辅材、工期、质量、安全文明施工、与其他专业分包单位协作配合等

二、劳务专业分包工作界面按项目施工图所示散水沟（含散水沟及排水沟）范围内，给排水范围为接至室外第一口井为界所有劳务作业工作内容，与图集、规范、施工组织设计、设计变更、签证、审图纪要、补充说明等要求的劳务工作内容

三、劳务专业分包具体工作内容.临水临电水电从工程承包人指定的水电接驳口接入施工现场内的临时用电、用水的布置，总平布置临时用电至三级配电箱（含上楼主线布置），日常保护及后期拆除.水电安装工程施工图范围内，除工程承包人专业分包以外的所有水电项目，包含强弱电、消防火灾报警管线预留预埋及消防通风、消火栓、消防喷淋预留洞施工图范围内所有水电安装工作，如桥架、配电箱、配电柜、穿线、电缆敷设、照明灯具、插座的安装、防雷接地、给排水管安装等，与有关开槽、压槽、防火堵洞、吊管洞、检测、调试等

四、劳务专业分包其他包含内容.包机具电工、水暖工、电焊工、杂工等各工种，为完成该工程所需的全部机械机具与工具等随之所用的电线与配件、移动配电箱及照明用灯具、电线等.包辅材指除工程承包人提供的安装专业分包工程需要的要紧材外，其他辅材及所有耗材等，均由劳务分包人自行采购使用，其费用已包含在本合同价款中

1、承包人提供的材料给排水管材、管件、卫生器具、电线、电缆、线管、线槽、桥架、配电设备、母线、电气元件、开关、插座、接线盒、灯具

2、劳务专业承包人提供的辅材与机具包含但不限于弯管器、热熔器、水泥钉、铁钉、铁丝、扎丝、封口胶、剪刀、手提切割机、切割片、砂轮片、电焊条、小型电焊机、胶布、防水胶布、自粘胶、粉笔、焊锡、焊锡膏、电源线、电线电缆轧带、电缆标识牌、配电箱回路标签、螺钉、油漆、泡沫块、锯条、穿线钢丝、PVC管粘接胶水、生料带、管堵、铜芯线鼻子及直接头、膨胀螺栓、自攻螺丝、胶膨胀.包工期严格按本合同要求的工期为准节假日不顺延，两收时节不放假，保证有足够的劳动力若在施工期间发生劳动力减员，无法满足施工所需，工程承包人有权调整施工队伍，直至终止合同.包质量严格按本合同要求的质量为准.包安全文明施工劳务专业分包人购置的安全帽、安全带、职工劳保安全保护用品等，务必满足本工程施工需要按项目当地建设行政管理部门安全文明施工样板工地的要求，杜绝伤、亡、中毒、火灾事故，若发生因工伤、亡、中毒、火灾事故，除保险公司赔付外的事故处理费用外，所发生的一切费用由劳务分包人承担，事故发生后要紧由劳务专业分包公司出面协调及解决事故劳务专业分包人应按建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定（施工通道维修清洁、车辆冲洗等要求），投入相应的材料、人工、机械及费用承担因工地安全文明施工未达到安全文明条例而被市、区有关部门及监理、发包人的经济处罚，同时承担总包合同中发包方对工程承包人签订有关的经济处罚条款中的相应责任.包与其他分包单位的协作配合由于本合同劳务专业分包人是该工程的要紧项目，其他专业分包单位均属小项，为了工程的顺利开展，劳务分包人应无条件支持其他专业分包人使用施工临时用水用电、机具工具、架子等未经工程承包人同意，劳务分包人不得私自拆除脚手架、临水临电等辅助设施专业分包人协作配合防水工程，做好防水找平层、保护层；做好门窗、栏杆工程等所有装饰工程的预留预埋洞、预埋件，与完成后的收口与封堵等；做好给排水管道、排气孔、电视、电话、网络、安防、消防报警、通风空调等所有安装工程的预留预埋洞、管、盒、箱体、预埋件，与完成后的收口与封堵等；做好其他专业分包工程的协作配合.劳务专业分包人要配合发包人、工程承包人迎接检查、分部分项验收、竣工初验、竣工验收、客户看房时所需搭设的安全通道防护架同时负责施工场地建渣清运、清洁卫生、环境保护、噪声防范工作8由工程承包人提供的材料、周转材料等运输至施工现场，劳务专业分包人负责二次及多次搬运.材料库管劳务专业分包人应对发包人、工程承包人提供的工程材料及设备进行专人库管，做好材料及设备的进出登记工作，及时将材料及设备的有关资料交于现场安装施工员材料丢失、被盗与损耗由劳务专业分包人自行承担.成品保护劳务专业分包人应对已完工程进行成品保护及看管，做好防盗措施，若出现丢失或者被盗，由劳务专业分包人自行承担缺失

五、双方约定的其他工作

1、本合同作为《工程施工劳务专业分包合同》的补充

2、o法定代表人或者委托代理人F1期:附件2劳务专业施工安全生产协议为了进一步贯彻落实“安全第

一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，依照《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》等有关规定强化安全生产管理，逐级落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工生产顺利进行，遵循公平、守法、诚信的原则，甲、乙双方就本工程施工安全事项协商一致，订立本协议书

一、劳务施工项目.工程名称.工程地点.承包范围

二、劳务施工期限自年月日起开工，至年月日完工

三、管理目标.现场杜绝重伤、死亡事故的发生；负伤频率操纵在万分之六以内，职业病新发病例为0火灾事故为0环境污染事故为

0.场内的安全隐患整改率务必保证在规定时限内达到100%杜绝现场重大隐患、违章的出现.做好施工现场的卫生防疫与食品卫生工作，采取有效措施防止传染病与食物中毒事件发生.确保施工现场创建为文明安全样板工地；确保工程承包人CI战略的要求.落实市政府治理大气污染的措施，继续治理施工现场扬尘污染，共同实现治理目标.严格施工现场明火作业制度，加强监管，施工现场不发生火灾火警事故做好施工现场的保卫工作，杜绝重大刑事案件发生

四、安全生产要求与管理责任划分.劳务专业分包人应当服从工程承包人的安全生产管理，劳务分包人不服从管理导致生产安全事故的，由劳务专业分包人承担所有责任.劳务专业分包人在施工过程中忽视安全生产，不服从工程承包人安全生产管理的，进行违章指挥、违章作业或者因自身安全管理不善造成人身伤害与经济缺失，事故责任由劳务分包人独自承担.劳务专业分包人务必是取得安全生产许可证与具备相应资质，并满足当地建设行政主管部门的管理与要求按规定为本单位施工人员办理合法用工手续与工伤保险，队伍入场应进行三级安全教育后上岗，特种作业人员应持有有效证件上岗否则，因非法用工或者未通过教育上岗而诱发的一切事故由劳务分包人承担责任.劳务专业分包人进入施工现场后，务必遵守工程承包人现场安全生产各项规章制度，加强自身管理，履行己方责任，保证项目安全管理的能力，配置合格充足的安全生产专职管理人员，确保工程承包人文明安全管理目标的实现，因劳务分包人不按工程承包人要求组织施工造成现场管理混乱、隐患严重、影响文明安全工地整体达标与稳标的或者给交叉施工作业的其他单位造成不安全行为时，工程承包人有权对其给予经济处罚直至终止合同，清除出场，同时劳务承包人承担由此造成的经济缺失与事故责任.禁止劳务分包人将其承包的工程非法转包，如劳务分包人有非法转包行为，一切责任由劳务分包人承担由此原因发生事故造成工程承包人或者第三方受到缺失的由劳务分包人赔偿一切缺失.劳务分包人应熟悉并能自觉遵守、执行建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》与有关的各项规范；自觉遵守、执行工程所在地建设行政主管部门或者其相应的职能部门有关文明安全施工的各项规定，同时积极参加各类有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康.劳务分包人应遵守工程承包人对现场的统一布置，劳务分包人在施工现场建临时库房、值班住宿、办公室等设施，应提早向工程承包人提出申请，经工程承包人批准后方可占用，未经批准，劳务分包人一律不准私自搭建临时设施.劳务分包人投入到本工程中的全部机械设备及各类电动、手动工具务必是检验合格，符合国家、工程所在地建设行政主管部门或者其相应的职能部门安全使用标准若因劳务分包人违反操作规程及使用不符合安全标准的各类机械设备或者电动、手动工具，工程承包人将予以收缴，在操作过程中造成的一切人身伤害与其他安全事故责任均由劳务分包人承担.劳务分包人应按交叉施工安全管理规定，负责本责任区域内的安全生产管理，并有责任保护防护设施的正常使用，不准任意移动、破坏防护设施（如电梯井门、护栏、安全网、坑道口盖板等），因施工作业务必改动时，需经工程承包人同意，并提供临时防护设施才准改动，否则劳务分包人承担一切后果责任.劳务分包人严禁进行电气焊割与油漆、喷漆、防水、木工等交叉作业劳务分包人对此进行违章指挥、违章作业造成火灾与人身伤害事故的责任与经济缺失由劳务分包人独自承担.劳务专业分包人务必执行下列安全管理制度⑴安全技术方案报批制度劳务分包人务必执行工程承包人总体工程施工组织设计与安全技术方案劳务分包人自行编制的单项作业安全防护措施，须报工程承包人审批后方可执行，若改变原方案务必重新报批⑵劳务分包人务必执行安全技术交底制度并做好跟踪检查管理工作⑶劳务分包人务必执行各级安全教育培训与持证上卤制度a.劳务分包人人员须同意安全培训；按规定参加安全年审考核，没按定期进行审核的视为无证上岗；b.劳务分包人员入场一律同意三级安全教育，考试合格并取得“安全资格上岗证”后方准进入现场施工，假如劳务分包人人员需要变动，务必提出计划报告工程承包人，按规定进行教育、考核合格后方可上岗；c.劳务分包人的特种作业人员的配置务必满足施工需要，并持有有效证件上岗；d.劳务分包人人员变换施工现场或者工种时，要进行转场与转换工种教育.安全检查制度a.劳务分包人务必同意工程承包人与其上级主管部门与各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的后果均由劳务分包人承担；b.劳务分包人务必建立自身的定期与不定期的安全生产检查制度，同时严格贯彻实施；c.劳务分包人务必设立专职安全人员实施安全生产检查制度及安全巡查制度.劳务分包人务必严格执行安全检查整改消项制度，做到定人定时定措施整改.劳务分包人务必执行安全防护设施、设备验收制度与施工作业转换后一期投标文件），天槌二期投标文件一个密封袋（封袋注明天槌二期投标文件），封缝均加盖密封章或者手印

3、此次绵阳天檄招标分2个标段，一期为【标段

1、

2、

6、

7、

22、24#楼，地上及地下室总建筑面积约118000m2；二期为H标段8・20#楼，地上及地下室总建筑面积约89600n开标顺序为绵阳长虹天槌一标段、二标段，开标时先开启一标段投标文件，投标人如中标后，将不再开启一标段中标人二标段的投标文件（两个标段各由一个投标人中标）

4、如不参加此次投标，请以电子邮件的形式告知谢谢！

三、投标要求

1、投标文件务必包含本招标文件”第五条，投标响应文件构成目录”全部文件，文件格式按本招标文件附件填写，除需要投标人填写部格外，均不能更换，否则视为废标

2、投标人应根据自身条件、现场场地条件、质量要求、行业管理部门有关规定等因素报价，任何投标时的估算错误与漏项，一律由投标人承担，投标价不可能因投标人的估算错误与漏项做出调整

3、含税操纵综合单价为40元/n投标人报价不得高于该价格

四、质量标准

五、投标响应文件构成目录

1、投标函、付款方式承诺书、售后质量服务承诺书、授权委托书；

2、近4年业绩证明资料（劳务分包合同复印件，原件备查）；

3、报价清单，承包人提供甲供材清单及损耗系数表

六、评标办法本次投标报价为一次性报价，使用经评审最低价评标法评标满的交接检验制度a.劳务分包人自带的各类施工机械设备，务必是符合质量安全技术标准，且机械性能良好、各类安全防护装置齐全、灵敏、可靠；b.劳务分包人的中小型机械设备的安装、布置务必符合现场安全管理规定，安全防护设施搭建完自检后报工程承包人验收，合格后方可投入使用；c.劳务分包人的大型防护设施与大型机械设备，在自检的基础上申报工程承包人，由工程承包人组织进行专业验收；劳务分包人务必按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案与防护设施支搭（安装）方案，其方案务必满足工程所在地建设行政主管部门或者其相应的职能部门有关规定.劳务分包人须执行安全防护验收表与施工变化后交接检验制度.劳务分包人务必执行个人劳动防护用品定期定量供应制度.劳务分包人务必预防与治理职业伤害与中毒事故.劳务分包人务必严格执行职工因工伤亡报告制度a.假如发生因工伤亡事故，劳务分包人应立即以最快捷的方式通知工程承包人的安全部门或者项目领导，报告事故的详情同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场；b在抢救伤员时务必移动现场设备、设施者，要注意抢救过程中的安全，并做好相应的记录或者拍照，工程承包人为抢救提供必要的条件；c.劳务分包人要积极配合工程承包人向上级部门、政府部门对事故的调查与现场勘查凡因劳务分包人隐瞒不报、做伪证或者擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由劳务分包人承担；d.劳务分包人须承担由于自身的原因造成的安全事故的经济责任与法律责任；c.假如发生因工伤亡事故，劳务分包人应积极配合工程承包人做好事故的善后处理工作，伤亡人员为劳务分包人员的，劳务分包人应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由劳务分包人先行支付因不能积极配合工程承包人对事故进行善后处理而产生的一切后果由劳务分包人自负.劳务分包人务必执行安全工作奖罚制度劳务分包人要教育与约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予夸奖与奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律与规章制度者给予处罚.劳务分包人务必执行安全防范制度a.劳务分包人要对工程范围内工作人员的安全负责；b.劳务分包人务必采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全与健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或者邻近人员免遭工地可能发生的一切危险；c.施工现场内，劳务分包人务必按工程承包人的要求，在工人可能通过的每一个工作场所与其他地方均应提供充足与适用的照明，必要时要提供手提式照明设备d.工程承包人有权要求立刻撤走现场内的任何劳务分包人队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府有关部门及行业主管部门公布的安全条例与指令的人员，不管在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有工程承包人的书面同意；e.施工现场与工人操作面，务必严格按政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；f.对不符合安全规定的，工程承包人安全管理人员有权要求停工与强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除；g.劳务分包人应给所属职工提供务必的与符合国家标准的安全用品，如安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备；劳务分包人应在进场后28天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施与应急预案，与自身的安全管理条例，报工程承包人批准，但此批准并不减轻因劳务分包人原因引起的安全责任；.劳务分包人应指定至少两名合格的且有经验的安全员负责安全方案与措施得到实施，并在班组建立安全巡查员制度

五、现场文明施工及人员行为的管理.劳务分包人务必遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合工程承包人CI战略的要求，按工程承包人的规定执行.劳务分包人应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或者妨碍治安的行为，保持安定局面同时保护工程周围人员与财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切缺失与费用均由劳务分包人自己负责.劳务分包人应按照工程承包人要求建立健全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理与环境保护等方面的各项管理规章制度，同时务必按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒与垃圾清运等措施.劳务分包人务必严格执行保安制度、门卫管理制度，禁止上班喝酒、寻衅闹事.劳务分包人在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查与因工伤亡事故处理工作，劳务分包人应给予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第

一、预防为主、综合治理”的方针.劳务分包人应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场与住所，配有医务人员、紧急抢救人员与设备，同时采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利与卫生条件

六、协议生效与终止.本协议的签订并不免除劳务专业分包人应承担的协议中没有提及而政府法律、法规有有关规定的责任.本协议书一式份，工程承包人执份，劳务专业分包人执—份，具有同等法律效力.本协议书自签章之日起生效，为双方签订的《匚程施工劳务专业分包合同》的补充工程承包人（盖章）劳务专业分包人（盖章）法定代表人或者委托代理人:日期:附件3承包人提供要紧材料清单及损耗系数表注承包人提供的材料到达现场后由劳务班组负责卸货、收方、分类堆放、保管、安装等有关工作劳务班组应妥善保管及使用，防止浪费及遗失，承包人与劳务班组结算时将计算材料损耗率，如超过上表规定要求，超出部分由劳务班组赔偿（承包人有权直接在结算款中扣除）足招标要求，最低报价中标除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的报价清单中列出的工程项目填报单价与合价评审分为符合性评审与价格评审两部分，通过符合性评审的才能进入价格评审

1、符合性评审标准如下:

2、价格评审标准报价唯一且投标人总报价不得高于招标操纵价，否则该投标报价为无效报价运用招标操纵价作为参考进行分析、比较（包含清单单项报价），使用“合理低价”的原则确定中标人并发出中标通知书如单价与合价不一致时，按单价修改合价投标人出具增值税专用发票税率可能有11%、3%两种，评标排名根据价格按下表

3、如遇投标报价相同时按前期各专业一次预留预埋、二次预埋、电气部分、水施部分四个阶段依次报价最低的排名来确定中标人

4、评审结论由评标小组全体成员签字，对评审结论持有异议的评标小构成员能够书面方式阐述其不一致意见与理由采取少数服从多数的原则形成评审结论评标小构成员拒绝在评审结论上签字且不陈述其不一致意见与理由的，视为同意评审结论评标小组应当对此作出书面说明并记录在案评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，能够否决所有投标所有投标被否决后，招标人应当重新组织招标或者竞争性比选

5、开标评标后有效标书不足3家时，作流标处理，招标人重新组织招标重新招标后有效标书仍少于3家时.，招标人不在进行招标直接采取竞争性谈判确定中标人

七、废标在本次招标活动中，出现下列情形之一的，应予废标

1、投标文件未按投标要求密封；

2、明显不符合国家规定技术标准要求的；

3、投标文件载明的货物检验标准与方法等不符合招标文件的要求；

4、投标文件附有招标人不能同意的条件；

5、评标过程中，评标小组关于投标人明显偏低的报价，澄清调整后坚持调增总价的或者澄清后不作调整但拒不作书面承诺的；

6、投标人原因出现重大清单漏项；

7、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

8、不符合招标文件中规定的其他实质性要求

八、签订合同中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与招标单位签订合同及有关文件具体签订方式如下

1、按附件签订《长虹天槌劳务施工协议》，作为进度款与工程结算款的核算、支付根据；

2、如中标人提供的发票税金招标单位不能抵扣，该部分税金由中标人承担中标人以种种借口不按时签订合同或者不按时缴纳履约保证金，招标单位有权解除其中标资格；并可另行决定由排名第二的中标候选人为中标人或者重新招标，由此产生的后果由原中标人承担招标邀请文件、中标人的投标响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件

九、转包或者再分包中标人如出现下列情况，将视为把该工程转包或者再分包给其他单位及个人

1、通知项目负责人开会不到会场的；

2、项目要紧管理人员未经许可变更的；

3、劳务班组越过劳务公司直接拥堵政府、建设单位、监理、招标单位办公区或者工程现场的

十、举报方式在招标采购执行过程中，招标单位或者有关管理人员若有不作为与索贿等行为，投标人能够通过电话、传真、来信、来访等方式进行举报举报需以事实为根据，提供有关证据或者证据线索，并留下真实的联系方式以便反馈情况四川寰宇实业有限公司、投标文件格式长虹天檄—期安装劳务分包投标文件项目名称长虹天称期安装劳务分包投标人（签字）日期年月日序号项目名称单位分项名称分项含税报价（元）备注1给排水m2预埋阶段后期安装阶段2电气部分（户表及高压除外）in2一次预埋阶段二次预埋阶段后期安装阶段3防雷接地m24电视、电话、网络、对讲、煤气报警、视频监控的预留预埋m2一5消防电、消防水、防排烟预留预埋m2一6临水临电安装、管理及后期拆除m27安装工程的有关辅材、耗材及机械in28挂劳务公司综合管理费m29包干综合含税单价合计m2序号名称规格单位损耗率备注1配电箱及元器件0%2电缆m1%3电线m

1.5%4开关插座、接线盒个1%5面板个1%6电线套管m2%7照明灯具及光源个1%8塑料给水管、管件m2%9钢管及钢塑给水管、管件m2%10PVC排水管、管件m2%11桥架m1%12阀门个0%13型钢m2%序号明细内容1工程名称长虹天槌2工程建设地点四川省绵阳市城区3建筑规模一期

1、

2、

6、7#楼为高层，

22、24#楼为多层，地上及地下室总建筑面积约1180001!；二期8-20#楼为多层，地上及地下室总建筑面积约89600m2o4结构形式框剪结构5标段划分一期、二期各为一个标段6承包范围及内容

1、项目范围内临水临电安装及拆除及户表配电、弱电、消防防排烟、消火栓、消防喷淋、消防火灾自动报警预留预埋；施工图范围内除高压、户表配电外所有水电安装工作（含设计变更及签证）、机械、辅材（除承包人提供的要紧材料以外用于完成工程施工的其他所有辅助材料）承包人提供的要紧材料详见附件“承包人提供要紧材料清单及损耗系数表”

2、承包人提供的材料到达现场后由劳务班组负责卸货、收方、分类堆放、保管、安装等有关工作劳务班组应妥善保管及使用，防止浪费及遗失具体详见招标图纸7招标方式邀请招标，使用经评审最低报价评标法评标，选定讲信誉、重质量、保工期、低价合理、资金实力强的A、劳务公司B、施工单位C、劳务班组8履约保证金履约保证金为暂定含税总价的2%发出中标通知书后5日内缴纳其工作内容全部完成，业主验收合格后十五日内全额无息退还9工期要求根据土建工程进度完成相应安装工程的全部施工任务10踏勘现场自行踏勘现场踏勘过程中出现的一切安全事故与招标单位无关投标人中标后不得以不清晰现场情况而提出对报价的调怙11质量标准验收标准为AB、专业分包施工应符合的质量标准12文件递交截止时间2017年9月19日9:00时止13文件递交及地点四川省绵阳市涪城区西山北路50号（虹色景苑-北门）四川寰宇实业有限公司成本部，现场递交14投标文件有效期从投标截止之日算起至合同签订之口o15投标文件正本一份16开标时间2017年9月19日9:00时（公开唱标）17开标程序

（1）密封情况检查由投标人交叉检行

（2）开标顺序随机

（3）有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格与投标文件的其他要紧内容⑷开标截止时间投标人不足3家时不进行开标唱标，招标人作流标处理，重新进行招标18评标办法详见第六条评标办法19联系人、联系电话田芯全0816-243890120合同价格类型合同价格使用A（人民币）A.固定含税综合单价（按现行建筑工程建筑面积计算规范计算的建筑面积为基数）B.工程量清单固定含税综合单价21付款方法工程施工无预付款单栋主体工程修建至3层顶板碎浇筑完毕后（不含砌体工程）支付经承包人确认的进度款75%以后承包人每月15日前，按劳务专业分包人上月已完成产值的75%支付工程进度款后期使用每月为一个支付周期，结周期己完产值的75%（上月末26日至下月初25日）支付方式；周期支付基数分为前期各专业预留预埋、二次预埋、电气部分、水施部分四个阶段，周期基数乘以75$为支付进度款金额投标方于下周期月初5日前将我司项目部认可后的进度款审批表递交我司并经审定后，支付至核定的工程款的75%同时提供同等金额的增值税专用发票；业主验收合格、结算完成后支付至结算金额97%（务必支付民工工资达到100%）余款作为质保金，质保金退还期限为自整体工程竣工验收合格之日起一年后无息退还，工程无质量问题，招标人在收到中标人退还申请后15日内无息退还每次转账时需提供足额增值税劳务发票中标劳务班组严禁以节假日、子女上学等原因向招标单位提出其余付款要求22投标人要求务必具有能独立完成建筑安装劳务能力，具有满足工程施工需要的专业技术及管理人员，特种作业人员务必持证上岗23承包模式此招标使用劳务班组承包方式，挂劳务公司综合管理24业绩要求近4年建筑面积在8万平方米以上的高层建筑工程安装业绩证明资料很多于2个序号名称规格单位损耗率备注1配电箱及元器件0%2电缆1%3电线

1.5%4开关插座、接线盒1%5面板1%6电线套管2%7照明灯具及光源1%8塑料给水管、管件2%9钢管及钢塑给水管、管件2%10PVC排水管、管件2%11桥架1%12阀门0%13型钢2%序号评审项目评审要求评审结果1投标文件密封性密封良好2投标函响应招标3付款方式承诺书响应招标4售后质量服务承诺书响应招标5业绩证明资料近4年建筑面积在8万平方米以上的高层建筑工程安装业绩证明资料很多于2个6报价清单响应招标7要紧材料清单及损耗系数表响应招标结论（上述7项务必全部油育足才能通过）备注表格中表格中“表示满足，“X”表示不满足，结论分“通过”与“不通过”出具发票类型评标排名根据价格1设增值税专用发票不含税价格3%增值税专用发票不含税价格*

1.01。