还剩62页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
安徽阜阳金种子酒业418MW屋面分布式光伏发电项目招标文安徽阜阳金种子酒业
4.18MW屋面分布式光伏发电项目土建安装工程招标文件招标编号LYXNY-ZB0045招标人江苏林洋新能嫄科技有限公司招标时间招17年3月7日标人,确认已收到上述文件
8.标前会与现场踏勘踏勘现场投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场,本次招标人不组织踏勘现场,由投标人自行组织投标人踏勘现场发生的费用自理3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡与财产缺失
8.
1.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地与有关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的推断与决策负责.2投标预备会投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间与地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题投标人应在投标人须知前附表规定的时间前,以书面形式将提出的问题送达招标人,以便招标人在会议期间澄清投标预备会后,招标人在投标人须知前附表规定的时间内,将对投标人所提问题的澄清,以书面形式通知所有购买招标文件的投标人该澄清内容为招标文件的构成部分
9.投标报价
9.1报价的基本原则(按定额计价汇总后固定含税综合单价报价,鱼必)
1.1投标人应认真填写各分项工程中各单价及汇总价.
1.2若单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修改总价;若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致,以文字表示的数值为准,并对价格作相应的修正
1.3本次招标,招标人只提供初步图纸设计
1.4投标文件报价中的单价、合价与总价全部使用人民币表示投标价格方式本工程使用固定含税综合单价报价方式(元〃本工程的投标报价应包含但不仅限于下列内容
9.
3.1采购费用本工程建筑安装所需的所有设备、材料(除甲供材外)均由投标人负责
9.
3.2施工费用场区范围内的场区道路及所有临时建筑、安装工程施工;进场后自行接入施工电源与水源;
9.
3.3其他费用设备系统调试、质保期设备系统保护等其他包含配合达标投产的费用、不可预见的施工措施费、预防自然灾害所采取的措施费、现场设备的二次倒运费、工程建设保险费、合同实施过程中不可预见的风险费与投标人认为应计取的其他各项费用
9.
3.4上述各项费用投标人在报价时应充分考虑,如报价为零或者未报,将认为此项工作已包含在其他项目与总报价中
9.4本工程招标使用固定含税综合单价报价(通常计税)由投标人根据各自的已有经验报价其中报价中的税金按营改增后的11%计取(苏建价20161154】号文件)
9.5本工程设备的运输、装卸(含甲供材(预制桩除外)的现场卸车)、保管、检测、消缺、发放等工作由承包商自行承担,并负责设备由保管发放地至安装现场的装卸车、倒运等工作,费用计入投标综合单价中
9.6投标报价将被视为按招标文件要求根据企业经验与市场情况完成承包范围全部工作内容的当期价格水平,投标人对本工程的报价应充分考虑的费用(包含但不限于下列内容)
(1)除合同规定不可抗力以外的原因所造成的窝工缺失(包含设备、图纸、材料短期迟供、停水、停电等);
(2)承包商采购材料、设备的运杂费(包含过桥、过路、运费等)、保管费与涨价费用;
(3)现场情况可能导致的设备材料的二次倒运发生的费用;
(4)施工、生活用水、用电、通讯费;
(5)材料的到场检验试验费;
(6)为满足正常施工而进行施工临时道路、场地铺垫等措施费用、植被恢复费用;
(7)成品(半成品)保护费用;工程完工后,承包商对已完工设施在移交给业主之前的保管、保护所发生的费用;
(8)不可预见的施工措施费、赶工费、施工材料、消耗性材料的价差等发生的费用;
(9)因施工造成的地方关系协调费;
(10)安全保卫费用;
(11)在总工期不变的情况下,应工期调整要求需增加的各类费用;
(12)其他(如有)其他有关说明无投标报价有效期与投标有效期一致投标货币投标人的报价应全部使用人民币
10.投标文件1投标文件的编制
1.1投标文件应由商务与技术两部分构成,具体内容及格式要求见招标文件第三章
1.2投标人应严格按照招标文件规定的格式与要求编制投标文件,对招标文件进行逐项逐条响应,投标文件中的响应顺序与编号应与招标文件一致,投标文件对招标文件条款未提出异议的,视为同意与同意投标文件与招标文件的要求如有差异,不管多么微小,投标人均应按招标文件第三章差异表的格式按技术与商务分别汇总说明
0.2投标文件的语言投标文件及投标人与招标人之间的、与投标有关的往来函件与文件均应用中文编写度量衡使用中国法定计量单位(招标文件另有规定的除外)专用术语使用外文的,应附有中文注释.3投标有效期投标有效期为前附表中规定的有效期若遇特殊情况,招标人可于投标有效期届满之前向投标人提出延长有效期要求,投标人应在规定的时间内以书面形式作出答复如投标人同意招标人延长投标有效期,应相应延长投标保证金的有效期,若投标人不一致意延长投标有效期,则视为自动退出投标,投标保证金由招标人予以全额无息退还
10.4投标保证金壹万元在投标截止时间前转账至中国银行南京江宁经济开发区支行,账号554746789001c汇款凭证需与标书一并递交
10.5投标文件的份数与签署
10.
5.1投标文件一式【2】份(1正1副),投标报价书一式【2】份(1正1副),(投标人法人授权委托书正本)一份,电子版【1】份(应以U盘形式提供)投标文件副本与正本有差异时,以投标文件正本为准;电子文件与书面文件有差异时,以书面文件为准
10.
5.2投标文件及投标报价书应由投标人法定代表人或者其授权人签字
10.
5.3全套投标文件应无涂改与行间插字,如有修改,修改处应由投标人法定代表人或者其授权代表签字
10.6投标文件的密封、标记与递交
10.
6.1投标文件的密封投标文件的商务标部分与技术标部分分开密封,电子版密封在商务标中投标保证金凭据在递交招标文件时出示,请不要密封于标书中
10.
6.2投标文件的标记
10.
6.
2.1文件封皮标记纸质投标文件的封皮应注明(如为塑封,可在纸质第一页注明)的内容项目名称、招标编号、投标文件、(商务/技术)部分、投标人名称、投标时间等,并在正本、副本上分别注明“正本”、“副本”字样并经投标人法定代表人或者其授权代表签字与加盖投标人公章电子版投标文件的表面应注明的内容项目名称、投标文件、(商务/技术)部分、投标人名称,电子版可注简称
10.
6.
2.2包封表面标记不管是独立包封还是将多个包封封在一起的包封,所有包封上均注明项目名称、招标编号、包封中内容(投标文件商务部分/投标文件技术部分/电子版投标文件)、投标人名称、投标时间,并经投标人法定代表人或者其授权代表签字与加盖投标人公章
6.3投标文件的递交关于按照本须知规定密封并进行标记的投标文件,招标人将在同意时以书面形式加以确认假如投标文件没有按规定密封并加写有关标识,投标文件将被拒绝,并退还给投标人
0.7投标截止日期投标文件应于投标截止时间往常送达投标须知前附表指定地点并递交招标人一切迟到的投标文件都将被拒绝.8投标文件的撤回、补充与修改
10.
8.1投标截止时间前,投标人能够以书面通知形式撤回投标文件或者对已递交的投标文件进行补充或者修改
10.
8.2投标人撤回、补充或者修改投标文件的通知,应按本须知第
10.6条的规定编制、密封、标记与递交,并应在外层包装上标明“撤回”、“补充”或者“修改”字样
10.
8.3投标人的“补充”或者“修改”通知涉及投标报价修改的,投标人应提供有关修改的全面说明,包含修改的具体项目、金额与原因等
10.
8.4根据本须知第
10.
4.5条的规定,在投标有效期内投标人不能撤回投标文件,否则招标人将有权不退还投标保证金
10.9废标发生下列任何情况时,投标文件将按废标处理
10.
9.1投标人不具备招标文件规定的资格条件,投标人资质弄虚作假的投标文件;
10.
9.2投标人未按时提交投标保证金或者投标保证金不符合本投标须知的要求;
10.
9.3投标人递交两份或者多份内容不一致的投标文件;
10.
9.4投标人未按本须知第9条的要求报价,或者在投标文件中有两个以上的投标报价且未明确哪个报价有效,按招标文件规定提交备选投标方案的除外;
10.
9.5投标文件未按招标文件规定的格式、内容填写,内容不全或者关键字迹模糊、无法辩认;
10.
9.6投标文件内容未实质响应招标文件的要求;
10.
9.7使用含有不符合招标文件规定资格的法人或者者其他组织;
10.
9.8投标人与其他投标人相互串通报价,或者者以其他方式弄虚作假的
10.
9.9投标人以他人名义投标,或者不一致投标人的投标文件出现了明显雷同情况的;
10.
9.10投标文件中标明的投标人与通过资格预审的申请人在名称与组织结构上存在实质性差别且未提供有效证明的;
10.
9.11/;
10.
9.12其他导致废标的情形
9.13本条第
10.
9.8款所述串通投标包含但不仅限于下列情形.有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;.投标人之间约定中标人;.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者者中标;属于同一协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;.投标人之间为谋取中标或者者排斥特定投标人而采取的其他联合行动.有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:.不一致投标人的投标文件由同一单位或者者个人编制;.不一致投标人委托同一单位或者者个人办理投标事宜;3不一致投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;.不一致投标人的投标文件特殊一致或者者投标报价呈规律性差异;.不一致投标人的投标文件相互混装;.不一致投标人的投标保证金从同一单位或者者个人的账户转出.有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;.招标人直接或者者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;.招标人明示或者者暗示投标人压低或者者抬高投标报价;.招标人授意投标人撤换、修改投标文件;.招标人明示或者者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为.如发现有上述行为,将被视为非实质性响应招标,将导致废标
11.评标1评标纪律所有参与投标、评标的人员应严格遵守有关法律、法规的规定,严格自律,并自觉同意监督人员的监督投标人不得相互串通投标价,不得排挤其他投标人的公平竞争,不得干扰评标人员的评标工作,不得以任何形式打探与搜集评标情况,不得与招标人串通投标严禁投标人与评标人员私下接触严禁投标人向招标人或者评标委员会成员以行贿的手段谋取中标评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,对提出的评审意见承担个人责任评标委员会成员不得代表各自所在单位,没有向各自所在单位汇报评标情况的权利与义务所有的投标文件、评标文件及各类评标资料等,只限于在评标会议室使用,不得复制,不得外带,评标会议结束后一律统一上交,统一保管,不得私自带走评标人员在评标工作期间不得随意离开评标地点任何评标人员及工作人员不得私自向外透露评标情况
11.2资格审查本次招标使用资格后审,招标人将在评标开始时对投标人进行资格审查进行审查经审查投标人不符合招标文件第一章第4条规定条件的,其投标文件将按照
10.
9.1作为废标处理
11.3投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价与比较,评标委员会能够要求投标人澄清其投标文件中的有关问题,有关澄清的要求与答复应在规定的时间内以书面形式进行,但不同意更换投标报价与投标文件的其他实质性内容,按照本须知1L4款的规定更正算术错误不在此列
11.4错误的修正1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核,看其是否有计算上或者累计上的算术错误,修正错误的原则如下
(1)假如用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,以文字数额为准
(2)假如单价同工程量的乘积与总额之间不一致时,以标出的单价为准但假如单价有明显的小数点错位,则应以标出的总额为准,并修改单价
(3)计算商务评标价的基础是投标报价报价书中若单价与总价有差异,则以单价为准,并对总价进行修正,但假如单价有明显的小数点错位,则应以标出的总额为准,并修改单价;若数字与文字表示的金额之间有差异,则以文字表示的大写金额为准,并对数字作相应的修正
(4)投标人应按招标文件规定的币种进行报价(人民币)5评标程序不公开开标,对实质上响应招标文件要求的投标文件评标委员会根据投标报价、工期、质量标准、施工方案或者施工组织设计、社会信誉及以往业绩、信誉、获奖情况与对招标文件的响应程度等方面各因素的优劣,对投标文件进行综合评价比较6评标办法综合评分法
12.定标1评标委员会按照招标文件规定的评标标准与方法,确定中标候选人顺序,向招标人提出书面评标报告,并按综合评分从高到低向招标人推荐
一、
二、三名中标候选人,交招标人定标本次评标使用综合评分法,评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准与程序对投标文件进行评审第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素与标准,不作为评标根据报价高于前三名的投标人直接淘汰,并对候选单位拟派项目经理进行面试考察2招标人根据评标报告与评标委员会推荐的中标候选人,确定中标人招标人不保证最低投标报价中标,也不对未中标原因进行解释.同意或者拒绝投标招标人在确定中标人之前的任何时候均有权按照招标文件或者法律规定同意或者拒绝任何投标,或者宣布投标无效,且无需向有关的投标人承担任何责任.授予合同合同授予标准招标方将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合得分最高的投标人
14.2同意与拒绝任何或者所有投标的权力招标方保留在授标之前依法依规拥有任何时候同意或者拒绝任何投标,与宣布招标程序无效或者拒绝所有投标的权力,对受影响的投标人不承担任何责任
14.
3.中标通知书
14.
3.1中标人确定后,招标人将向中标人发出中标通知书
14.
3.2中标通知书是合同的一个构成部分
14.
4.签订合同中标人在收到招标人的中标通知书后七
(7)天内,应按招标文件的要求与招标人签订合同合同编号:光伏电站项目工程承包合同书项目名称光伏发电项目发包人承包人签订时间签订地点:发包人,包含发包人指定的继任人与受让人承包人:,是一家根据中华人民共与国法律组建的合法企业或者公司,其注册地址为发包人同意委托承包人作为光伏发电项目(项目名称)(下列简称“本项目”)的承包人,承担本项目的建设工作承包人同意同意发包人的上述委托依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其他有关法律、行政法规并结合本工程的具体情况,遵循平等自愿公平与诚实信用的原则,双方就本项H工程承包事宜协商一致,达成如下协议
一、工程概况
1、工程名称光伏发电项目建设工程
2、工程地点
3、工程承包范围本项目图纸范围内的施工工程PC总承包,本工程包含保管(含电池组件到现场后的保管)、检测、消缺、建筑施工、安装、调试及试运行、竣工交付(含外线工程)、并网及可靠性运行、缺陷责任期工作,但不限于以上内容,由中标单位根据设计文件电网要求施工(除组件甲供外交钥匙工程)承包商承担总承包的责任,但在本附件中明确由业主承担的工作其有关的责任由业主负责上述文件中已明确的土建及安装工程均在本次承包范围之内包含但不限于
(1)本项目屋顶修理,一通一平、道路、所有土建、箱变、逆变器基础等,施工围护,运维通道的建设、上人爬梯、安全文明施工等措施;
(2)全部设备与材料采购供应(发包人供材除外)
(3)所有设备材料的装卸、二次运输、保管等(包含发包人供材)
(4)所有安装工程施工、调试,包含但不限于光伏组件安装;光伏电缆及连接、所有设备及站内外线路的安装调试桥架;屋顶电源检修箱;光伏电站内的所有通讯电缆的敷设及检测;光伏电站内的通信系统;光伏电站内所有避雷针、防雷接地系统的施工及检测;光伏电站所有给排水,屋面接水点(每个接水点辐射半径50M需全覆盖,满足运维人员清洗组件;水源由发包人提供,施工及经费由承包人支出)、光伏电站所有设备配备的灭火器;消防有关施工安装调试安防、视频监控、火灾报警、门禁设备的供货、:设及检测等组件清洗由承包人在项目并网发电前完成等35KV高压户外冷缩式电缆头使用3U品牌
(5)施工方负责办理电站的备案、接入评审、消防、安评、环保、防雷与并网等有关手续;负责组织工程验收(含消防、供电等本项H所有各项专项验收与竣工验收)、系统联调与并网及企业间协调、培训、移交生产、性能质最保证、T程质品保修期限的服务,项目有关各企业关系协调等内容(如有);
(6)赶工措施等为按时完成工程所需的一切措施
(7)完成技术协议、设备技术规范书(详见合同附件)与发包人验收标准的全部内容其中设备及材料采购范围光伏组件及组件连接器由发包人提供,其他设备材料由承包人根据发包人提供目录邀请招标公告3前附表.定义.工程概况.招标范围、质量标准、工期要求、安全与文明施工.投标人资格.招投标时间安排.投标费用.招标文件.标前会与现场踏勘.投标报价.投标文件.评标.定标.同意或者拒绝投标.授予合同第二章合同格式合同协议书第三章投标文件格式49投标文件编制要求封面
一、投标函
二、授权委托书
三、诚信承诺书
四、开标一览表
五、报价明细表
六、商务部分其他资料
七、技术标第四章评标办法的供应商目录采购(详见合同附件),承包人提供不在供应商FI录的材料设备需报批,经发包人同意后方可使用
二、工期约定合同期限从合同签订之日起到工程全部验收结束后一个月工程总期限项目于2017年月日前全部工程完工,并通过竣工验收承包人已经充分熟悉本项目施工的不确定因素(包含因外力因素阻挠等原因影响的停工等)及不确定因素所产生的衍生缺失费用与可能因工期延长导致的跨季施工所产生的机械台班闲置、人员窝工、现场看护、周转材料延时等费用,由承包人自行承担双方确认本合同所确定工期为承包人保质保量完成工程的合理工期,承包人如提早竣工的发包人不予奖励承包人应在合同工期约定的时间范围内完成并交付全部工程,遇雨、雾、停电或者群众矛盾等影响施工的,工期不变
三、工程质量标准及质量要求T程质最标准遵照发包人要求,满足发包人验收标准要求,满足发包人建设及符合最终使用目的需要,验收合格质量要求本工程质量标准务必符合现行国家有关工程施工质量验收规范与标准及发包人的质量要求因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,承包人承担由此增加的费用与(或者)延误的工期质保期结束,不能视为承包人对本合同工程中存在的可能引起缺失的潜在缺陷所应负责任的解除承包人对纠正潜在缺陷应负货任,其时间应连续至质保期终止后三年当发现这类潜在缺陷时,承包人应立即予以无偿修复或者更换承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量与安全,不进行转包及违法分包,承包人选择的分包人资质、人员资格必需报发包人备案确认,不得随意更换,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任承包人负责提供本工程的永久性工程的设备(除合同附件列明由发包人提供的)、材料与部件承包人务必从发包人提供的供应商名单中进行选择承包人在施工过程中不得偷工减料,不得使用假冒伪劣产品,不得擅自更换发包人已确认品牌、型号的材料、设备,务必严格按照设计图纸及有关技术要求进行施工若发包人发现承包人在施工中偷工减料,则有权每次给予承包人50000元以上不等的罚款由承包人负责提供的永久性工程设备、材料与部件存在缺陷时,经承包人修复仍不合格的,由承包人负责重新订货并运抵现场因此造成的费用增加,由承包人负责造成工期延误,承包人应提出赶工措施并承担费用承包人不得以肢解的方式将承包的全部工程对外分包,也不得将承包的工程全部转包,主体结构、关键性工作及合同协约定的禁止分包的专业工程务必有承包人完成承包人不得以劳务分包的名义转包或者违法分包工程未经发包人批准,承包人不得擅自分包承接分包工程单位应上报单位资质、人员资格并得到发包人事先认可,经发包人备案认可后不得随意更换,否则,在得到纠正往常,发包人有权延缓支付工程款,直至承包人纠正为止,同时发包人能够承包人擅自分包为由追究承包人违约责任除合同另有约定外,承包人应在分包合同签订后7天内向发包人与监理人提交分包合同副本承包人应向监理人提交分包人的要紧施工管理人员表,并对分包人的施工人员进行实名制管理,包含但不限于进出场管理、登记造册与各类证照的办理承包人应按分包合同约定,按时支付分包人进度款,分包人无权要求发包人向其付款如因承包人未按分包合同付款导致工期、进度延误,发包人将从总承包合同中扣除该部分款项,并向分包人支付因分包人的任何违约行为、管理不善、疏忽或者其他过错导致工程质量出现缺陷,给发包人造成缺失或者导致工期、进度延误的,承包人承担责任,承包人与分包人就分包工程对发包人承担连带责任
四、合同价格与付款方式
1、本合同使用固定含税综合单价形式本项目总装机容量MW(组件按即设计),屋顶区域暂定装机容量MW固定单价为人民币(小写)元/Wp(假如并网时项目上网电价下降的,固定单价按照元/Wp结算计入)哲定合同总价金额为(大写)人民币元整(¥元)装机容量竣工时按实计算,在组件及支架安装数量不变的情况下,假如因单块组件容量增大导致实际装机容量增大,仍按单块组件Wp计算总装机容量来结算总价,本项目所有费用已含在固定单价中,无特殊情况,不予办理签证安全文明措施费
2、付款方式
(1)预付款预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施与组织施工队伍进场等预付款金额为合同金额的20%承包人出具如卜.资料后支付预付款务必专用于合同工程a支付申请函(格式见附件);b同等金额的财务收据;C总价款10%的银行保函;d本合同要求的保险凭证
(2)工程进度付款根据合同总价双方约定的工程进度款支付的方式与时间1)组件支架安装完成、要紧设备入位后,一周内支付合同金额的40%(即支付至合同金额的60%)承包人先应提交支付申请函,开具并送达发包人合同金额60%的符合国家规定的合法11%增值税专用发票;2)电站项目建设完成.,全部投运调试完毕且全部并网发电,承包人书面通知发包人确认无误(全部光伏组件、逆变器、变压器、成套计量设备等安装完成),一周内支付合同金额的20%(即支付至合同金额的80%)承包人先应提交支付申请函,开具并送达发包人同等金额的符合国家规定的合法1战增值税专用发票;3)发包人在电站项目调试、并网验收合格后30个工作日内组织竣工验收,验收合格、取得工程造价结算审定报告、提交所有竣工资料后一周内支付至结算审定金额的90羯承包人先应提交支付申请函,开具并送达发包人合同总价金额的符合国家规定的合法1居增值税专用发票;4)剩余10%作为质保金,质保期为两年电站项目竣工验收后一年,无质量问题的,7个工作日内无息支付结算余款5肌质保两年到期,无质量问题,7个工作日内无息支付结算余款5%(即质保金)(假如存在屋面维修施工的,屋面质保期5年)承包人同意在接收工程款时可能有部分的银行承兑汇票假如发包人发现承包人存在施工及设备材料质量、进度等问题,要求承包人纠正的,在没有得到纠正往常,工程进度款支付时间顺延安全文明措施费考核及结算安全文明措施费含在固定含税综合单价内工程完工务必由发包人对承包人的安全文明措施实施情况进行打分考核,并根据考核结果进行比例支付除非合同中另有规定,以上价格应包含承包人在合同中应承担的全部义务,包含但不限于项目建设费、办理并网建设所需手续费、验收费等审杳费用上述合同价格还应当包含承包人应承担的有关的政府规费与税费除根据合同约定的在工程实施过程中需进行发包人书面认可的增减的款项外,合同价格不作调整
五、合同生效与解除合同订立时间2017年月日合同订立地点:一本合同在下列条件满足之后生效合同双方正式签字盖章后方能生效发包人有权基于下列原因,以书面形式通知解除合同或者解除合同的部分工作在发出解除合同通知15天前告知承包人发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其他权利
1、承包人未能未能按合同履行其职责、责任与义务,发包人通知承包人,在合理的时间内未纠正并补救其违约行为的;
2、未能取得有效屋顶荷教证明,导致工程不能施工的;
3、承包人未能遵守有关分包与转包的约定
4、承包人实际进度落后于进度计划,发包人指令其采取措施并修正进度计划时,承包人无作为;
5、工程质量有严重缺陷,承包人无正当理由使修复开始日期拖延达10天以上;
6、承包人明确表示或者以自己的行为明显说明不履行合同;
7、未能通过验收,工程丧失要紧使用功能、生产功能;
8、承包人项目经理缺位超过1()天以上的;
9、承包人违反合同约定采购与使用不合格的材料与设备的;
10、承包人施工人员采取静坐、请愿、围堵车辆人员通行等方式讨薪的;
11、承包人破产、停业清理或者进入清算程序,或者情况说明承包人将进入破产或者(与)清算程序;
12、承包人未能履行合同约定的其它义务,同时没有按照发包人要求的时限以内得到纠正的
六、验收及质量保修验收
1、所有验收均以国家或者行业强制标准、规范及发包人的有关要求为根据
2、凡隐蔽工程完成后,务必通过验收作出记录,方能继续进行下•工序的施工通常隐蔽工程由承包人自行检查验收,并作好记录,重大或者复杂隐蔽工程,应由承包人书面通知发包人与监理工程师共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续
3、当发包人要求或者认为有必要对己经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或者开孔若检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延若检验合格需在检验后重新覆盖或者修复
4、工程验收,承包人应提早以书面方式通知发包人,单项工程至少应提早2日,总体验收至少应提早5口通知发包人验收时间
5、工程整体报验时承包人应向发包人提交下列资料一式二份a、增减变更文件与其他洽商记录;b、隐蔽工程验收记录与中间交工验收记录c、竣工图d、材料清单e、工程质量保修书;f、使用说明书;g、决算书及有关保养资料等承包人延误或者不予提供或者提供不全的,发包人有权对工程暂缓验收,中止付款,直至承包人完善为止因此而造成的工期延误等缺失由承包人承担;
6、在进行工程验收中,如发现工程质量不符合要求,承包人应负责无偿修理或者返工,并在双方议定的措施与期限内完成经验收合格后,再行移交由此造成工程逾期交付的,承包人应承担逾期违约金责任
7、每天施工完毕与工程竣工验收完毕承包人务必及时清理、清洁施工场所、场地,确保现场整洁、有序、安全质量保修工程竣工验收后,自验收合格之日起承包人需承担二年的保修责任,但法律、法规、规章及政府有关规范性文件有高于该质保期限规定的,则按其规定执行若在保修期内发生质量问题的,承包人应在接到发包人的报修通知后24小时口内履行保修义务,7口内修复,无法修复的应赔偿缺失若承包人违反本条规定拒不履行保修义务的,发包人可另行委托他人维修,但维修费用及缺失由承包人承担承包人接到报修通知后5日内未履行保修义务,即视为承包人拒不履行报修义务隐蔽工程承包人对自检合格的隐蔽工程或者中间验收部位,在隐蔽工程或者中间验收前的48小时以书面形式通知发包人与监理人验收通知包含隐蔽与中间验收的内容、验收时间与地点验收合格,双方在验收记录上签字后,方可覆盖、进行紧后作业,编制并提交隐蔽工程竣工资料经发包人与监理人验收不合格的,承包人需在发包人与监理人限定的时间内修正,重新通知发包人与监理人验收,由此增加的费用与(或者)延误的工期由承包人承担承包人未通知发包人与监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,发包人与监理人有权指示承包人钻孔探测或者掀开检查,不管工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用与(或者)延误的工期均由承包人承担
七、作业安全与保障
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定与《工程服务安全生产承诺书》(详见本合同附件)的有关约定,严格按照安全标准及操作规程组织施工,以确保安全,杜绝伤害事故的发生并随时同意发包人及行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患
2、承包人务必在施工现场配备1名安全员与1名质检员,以确保施工安全与工程质量
3、承包人务必为派驻施工现场的所有作业人员缴纳五大社会保险及建筑工程意外险并向发包人提交保险人名单与承保记录
4、由于承包人安全措施不力造成事故的责任与因此发生的费用,均由承包人承担承包人雇佣人员在施工过程中造成自身及他人(包含发包人的职工)人身与财产损害的,均由承包人承担赔偿责任由此给发包人造成缺失的,承包人应当赔偿该缺失
5、承包人违反上述•至四项约定的,发包人有权采取责令停工改正,处以罚款等措施因此而造成的缺失由承包人承担
八、施工纪律
1、承包人在整个施工期限内务必同意发包人与发包人委派的项目工程师的管理
2、承包人在施工现场务必注意保护自身的声誉与形象,遵守发包人现场管理规定,服从发包人管理违反此约定的,发包人有权给予承包人经济处罚由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人与第三者人员伤亡与财产缺失,由承包人负责赔偿
九、双方的权利义务
1、发包人的义务与权利a.履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务发包人应遵守法律,并办理法律规定由其办理的许可、批准或者备案,但双方约定由承包人负责办理的除外b.有权根据合同约定,及国家法律对安全、质量、标准、环境保护与职业健康等强制性规定,对承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改与变更c.有权根据合同约定,对因承包人原因给发包人带来的任何缺失与损害,提出赔偿d.对非因发包人原因给发包人带来的任何缺失、损害或者造成工程关键路径延误的,发包人有权要求赔偿,承包人应提出赶工措施保证合同约定的完工日期e.发包人有权组织竣工试验、竣工验收、竣工后试运行等试验、检验、验收工作,有权对承包人的施工建设工作监督并提出修改、整顿意见f.履行合同中的其他权利与义务
2、承包人的义务与权利a.按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标、竣工日期,来完成设计、采购、施工、安装、调试、竣工试验与竣工后试验是承包人的义务b.办理法律规定应与合同约定的应由承包人办埋的许可与批准,并将办理结果书面报送发包人留存c.在履行合同过程中,不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近的公共设施产生干扰承包人占用或者使用他人的施工场地,影响他人作业或者生活的,应承担相应责任d.按照合同约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作按(安全文明施工)约定采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料•、设备与设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害与财产缺失e.将发包人按合同约定支付的各项价款专用丁合同工程,且应及时支付其雇用、合作人员工资、费用等,并及时向分包人(如有)支付合同价款f.承包人有义务按合同约定,自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工、竣工试验与竣工后试验存在的缺陷g.承包人保证本项目并网投产后系统效率不低于81%h.按照法律规定与合同约定编制竣工资料,完成竣工资料》.卷及归档,并按合同约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人承包人有义务按合同约定与发包人的要求,提交有关报表报表的类别、内容、提交时间,由发包人另行确定
3、项目经理经授权并代表承包人负责履行本合同项目经理应是承包人正式聘用的员工,承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同,与承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明承包人不提交上述文件的,项目经理无权履行职责,发包人有权要求更换项目经理,由此增加的费用与(或者)延误的工期由承包人承担项目经理不得同时担任其他项目的项目经理项目经理需离开项目现场须事先取得发包人同意,并指定一名有经验的人员临时代行其职责承包人违反上述约定的按照本合同的约定,承担违约责任项目经理每月在项目现场不得少于25天,现场项目经理每周在项目现场不得少于7天,否则视为承包人违约,发包人将要求承包人支付违约金5000元/天未经发包人同意,承包人擅自更换项目经理或者项目经理兼职其他项目经理的违约约定发包人可要求承包人支付合同总价1%的违约金
九、违约责任
1、承包人方未经发包人许可,不得将工程项目交由第三人完成,擅自将该工程分包、转包给第三人完成的,承包人应按合同总价款的30%向发包人支付违约金并赔偿发包人由此导致的所有缺失
2、工程质量不合格的,承包人应负责在发包人指定的期限内返工或者重做,因返修、重做而造成的材料缺失、人工缺失、工期延误缺失等直接或者间接缺失均由承包人承担
3、经重做或者返修后工程质量仍不达标的,若发包人同意利用,则应当按质论价,酌减酬金或者价款;不一致意利用的,解除合同,由承包人赔偿发包人的一切缺失
4、承包人未能按照合同约定的期限完成工程的,承包人同意发包人可直接从本合同价款中扣除违约金或者罚金进度节点赔偿按下表执行本项赔偿不影响发包人按上述约定主张对节点拖延的赔偿,也不影响发包人根据本合同享有的其他赔偿请求权与其他任何权利发包人有权从结算款中扣除相应的违约赔偿金
5、承包人中途停止施工、解除合同的,无权要求发包人支付任何款项或者费用
6、承包人拒不履行保修义务的需向发包人支付本合同总价款的20%的违约金,若延迟履行保修义务的,每延迟一天需按照合同总价款的1%向发包人支付违约金
7、在承包人拖延工期,不能按时完工的情况下,不仅适用上述的赔偿条款,针对质保期,工期每拖延一天的,质保期延长另加10天
8、因承包人原因使工程约定的性能指标未能通过考核,但尚具有生产功能、使用功能时,按下列约定处理
9、承包人应向发包人开具合法等额有效的增值税专用发票如承包人提供的增值税专用发票未能通过税务机关认证或者不符合发票有关法律法规规定要求,致使发包人无法抵扣的,承包人应在发包人书面通知五日内向发包人全额支付未通过认证的发票或者不符合要求的发票中载明的税款金额作为违约金违约金不足以弥补发包人缺失的,承包人应补足承包人未支付违约金的,发包人有权解除本合同
10、在施工过程中,经发包人检杳或者验收,发现因承包人原因造成工程质量、进度、安全等不合格或者达不到本合同约定的要求时,发包人有权要求承包人限期整改完毕,且工期不予顺延承包人未能按期整改完毕的,每发生一次承包人承担5000元的违约金,发包人有权在支付工程款时直接扣除
11、组件隐裂:组件到场后,进行抽检(第三方),确定隐裂组件占比A竣工后再进行抽检,确定隐裂组件占比B假如则处双倍超过1与发生隐裂组件金额的罚金,发包人有权在支付工程款时直接扣除,且检测费由承包人承担,反之,检测费由发包人承担(检测与否根据发包人要求)
十、争议与裁决争议的解决程序发生争议时,当事人首先采取协商方式与解;经协商无法与解或者当事人说明不愿协商与解时,采取仲裁解决索赔争议商定的仲裁机构南通仲裁委员会争议不影响履约发生争议后,须继续履行其合同约定的责任与义务,保持工程继续实施除非出现下列情况,任何一方不得停止工程或者部分工程的实施
(1)当事人一方违约导致合同确已无法履行,经合同双方协议停止实施;
(2)仲裁机构仲裁裁决要求或者法院责令停止实施H
一、特别约定因国家涉及本合同项目各方面政策的出台、调整,从而影响本合同项目成立或者者推进、审批等工作的,发包人有权与承包人协商确定后续善后事宜,协商不成的发包人有权根据实际情况终止或者中止本合同,在此情况下,双方互不负违约责任承包人在此充分的熟悉并确认,本项目将涉及到屋顶施工,对此承包人务必对己方工作人员进行深度安全教育培训工作,遵守发包人与有关屋顶所有权人的规章制度,保持有关屋顶所有权人良好的环境,爱护有关屋顶所有权人的财物,注意言行举止以保护发包人的良好形象关于施工过程中出现的各类安全事件,全部后果由承包人负责,与发包人与有关屋顶所有权人无关承包人在光伏电站安装施工工程中不得破坏、损害有关屋顶所有权人原有设施、设备,影响有关屋顶所有权人对房屋的正常使用,如在项目建设过程中确实需要实施对原有屋顶或者设备进行有关调整时,在施工前7天报有关屋顶所有权人备案并征得书面同意,并在施工完毕后对原有屋顶或者设备功能进行恢复,若施工过程中对有关屋顶所有权人造成缺失的,由承包人负责本项目有关由建筑设计院出具的有效合法的承载证明,由发包人、房产所有人协商办理房产所有人承诺积极办理本项目有关的涉及到房产所有人的审批手续
十二、其他在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件(包含但不限于)双方在履行合同过程中形成双方同意的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更与洽商等书面形式的文件均构成合同文件构成部分,并根据其性质确定优先解释顺序合同双方商定,由承包人负责向发包人指定的保险公司投保的保险种类包含但不限于建设工程一切险、雇主责任险与第三方责任险、货物运输险与仓储险由承包人投保的保险种类,其投保费用包含在合同价格中本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等法律效力本合同协议书用中文书就,正本一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等的法律效力发包人承包人(公章或者合同专用章)(公章或者合同专用章)法定代表人或者其授权代表法定代表人或者其授权代表:(签字)(签字)FI期日期附件合同附件1供应商目录供应商名录合同附件2工程服务安全生产承诺书工程服务安全生产承诺书(下列简称发包人)为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”方针,明确安全责任,确保施工人身安全与设备安全,根据国家有关法律法规与《光伏发电项目工程承包合同》向贵发包人作出如下承诺第一条工程项目光伏发电项目工程第二条施工地址第三条安全目标
1、不发生人身重伤及以上事故;
2、不发生火灾事故;
3、不发生负有同等及以上事故责任的交通事故
4、不发生集体食物中毒事故;
5、职业病发病率为零;
6、不发生通常设备事故;
7、不发生环境污染事故;
8、严格操纵轻伤事故,努力创建零事故工程;
9、事故上报率100%第四条承诺人安全责任
1、承诺人所提供的承包工程要求的有关资质证明材料应真实、合法、有效
2、承诺人务必贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,务必制定相应的安全管理制度,严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关规程与发包人关于安全施工的管理制度与有关规定承诺人向发包人提供合同期间安全生产有关法律法规、标准规范及其他要求清单
3、现场施工应遵守国家与地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性承诺人务必按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具承诺人在现场保留安全生产防护用品、安全用具台账,便于发包人查阅
4、施工期间,承诺人应设专职安全管理人员(少于30人可设兼职)负责施工现场的安全管理
5、承诺人应按工程施工合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在约定的期限内,按工程施工合同约定的安全工作内容,编制施工安全措施计划报送监理人审批
6、发生下列情况,承诺人应立即通知发包人、并根据发包人要求停工整顿,因停工造成的违约责任由承诺人承担⑴发生人身重伤及以上事故;⑵发生火灾事故;⑶场区内发生负有同等及以上责任的交通事故;邀请招标公告江苏林洋新能源科技有限公司受(已备案为准)公司的委托对安徽阜阳金种子酒业
4.18MW屋面分布式光伏发电项目土建安装工程总承包进行邀请招标(下列简称招标)现邀请有意向的投标人参加投标.资金来源企业自筹.工程概况/0建设地点安徽阜阳金种子酒业有限公司建设规模与要紧建设内容安徽阜阳金种子酒业
4.18MW屋面分布.式光伏发电项目,图纸范围内的施工工程总承包(PC)3招标内容本项目图纸范围内的施工工程PC总承包,本工程包含保管(含电池组件到现场后的保管)、检测、消缺、建筑施工、安装、调试及试运行、竣工交付(含外线工程)、并网及可靠性运行、缺陷责任期工作,但不限于以上内容,由中标单位根据设计文件电网要求施工(除组件甲供外交钥匙工程)承包商承担总承包的责任,但在本附件中明确由业主承担的工作,其有关的责任由业主负责上述文件中已明确的土建及安装I程均在本次承包范围之内包含但不限于
(1)本项目屋顶修理,三通一平、道路、所有土建、箱变、逆变器基础等,施工围护,运维通道的建设、上人爬梯、安全文明施工等措施;
(2)全部设备与材料采购供应(发包人供材除外);
(3)所有设备材料的装卸、二次运输、保管等(包含发包人供材);
(4)所有安装工程施工、调试,包含但不限于光伏组件安装;光伏电缆及连接、所有设备及站内外线路的安装调试桥架屋顶电源检修箱光伏电站内的所有通讯电缆的敷设及检测;光伏电站内的通信系统;光伏电站内所有避雷针、防雷接地系统的施工及检测;光伏电站所有给排水,屋面接水点(每个接水点辐射半径50M需全覆盖,满足运维人员清洗组件;水源由发包人提供,施工及经费由承包人支出)、光伏电站所在设备配备的灭火器;消防有关施工安装调试;安防、视频监控、火灾报警、门禁设备的供货、安装及装置调试(如有);有关线缆的敷设及检测等;组件清洗由承包人在项目并网发电前完成等;高压户外冷缩式电缆头使用3M品牌
(5)施工方负责办理电站的备案、接入评审、消防、安评、环保、防雷与并网等有关手续;负责组织工程验收(含消防、供电等本项目所有各项专项验收与竣工验收)、系⑷发生集体食物中毒事故;⑸发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;⑹发生违章作业、冒险作业不听劝说的;⑺施工现场脏、乱、差,不能满足安全与文明施工要求的,受到环境影响投诉的
7、承诺人应加强施工作业安全管理,特别应加强易燃易爆材料、有毒与腐蚀性材料与其它危险品的管理
8、承诺人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,配备必要的安全生产与劳动保护设施,加强对人员的安全教育培训,并将参加安全教育人员名单(含临时增补或者调换人员)与考试成绩报给发包人备案特种作业人员务必有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书
9、承诺人用于工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量与质量务必满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,承诺人对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责
10、承诺人应在施工范围装设临时围栏或者警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,承诺人应禁止无关人员进入施工现场承诺人不得擅自使用与施工无关的发包人设施设备;不得擅自拆除、变更发包人防护设施及标示
11、承诺人施工过程中需使用电、水源,应事先与发包人取得联系并经发包人同意,不得私拉乱接承诺人在中断作业或者遇故障时应立即切断有关开关
12、施工过程中,承诺人应定期组织召开安全例会,分析与解决施工作业过程中出现的安全问题与事故隐患,并应每周向发包人与监理人书面汇报安全施工情况
13、承诺人应结合施工现场实际,对施工作业生产过程进行危险源的辨识与分析,并以此为根据提出具体的安全防范措施;承诺人从事各项施工作业之前,务必对作业人员进行安全技术交底,明确施工作业过程中的危险有害因素与具体的安全注意事项与防范措施
14、承诺人应按监理人的指示制定应对灾害的应急预案,报送监理人审批承诺人还应按预案做好安全检查,配置必要的救助物资与器材,切实保护好有关人员的人身安全与财产安全
15、工程施工合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定因采取工程施工合同未约定的安全作业环境及安全施工措施而增加的费用,由监理人按工程施工合同有关条款商定或者确定
16、承诺人应对其履行合同所雇佣的全部人员,包含分包人人员的工伤事故承担责任
17、由于承诺人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡与财产缺失,由承诺人负责赔偿
18、承诺人施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工
19、承诺人务必同意发包人、监理人的监督、检杳,对发包人、监理人提出的安全整改意见务必遵守并及时整改
20、法律法规规定的应由承诺人承担的其他责任第五条事故处理工程施工过程中发生事故的,承诺人应立即通知监理人与发包人承诺人应立即组织人员与设备进行紧急抢救与抢修,减少人员伤亡与财产缺失,防止事故扩大,并保护事故现场需要移动现场物品时,应作出标记与书面记录,妥善保管有关证据承诺人应按国家有关规定,及时如实地向有关部门报告事故发生的情况,与正在采取的紧急措施等按规定组织调查处理并统计上报承诺人员工在施工现场的未遂及以上、死亡下列等级的事故由承诺人自行负责调查与处理,事故调查报告需提交发包人备案死亡及以上事故,则务必报告并协助政府部门事故调查组进行事故调查涉及发包人、承诺人双方的事故,按照事故处理权限由双方共同构成调查组,查明事故原因,确定要紧责任者、提出事故处理意见与防范措施的建议,编制事故调查报告并提交双方备案第六条施工安全保证金发包人预留工程合同价格的陶作为承诺人的安全保证金,但安全责任不限于保证金范围承诺人项目经理根据现场施工情况,申请不高于安全保证金的1%的金额用作现场安全、宣传标识及相应安全文明施工措施的费用,经发包人项目负责人批准后,发包人予以支付未出现任何安全问题,安全保证金待项目签发工程接收证书后无息支付若施工中发生包含但不限于下列有承诺人责任的安全事故与事故隐患整改不符合发包人、监理人要求,发包人有权扣除安全保证金:
1、在工地范围内发生一起较大及以上人身伤亡事故与负同等及以上责任的较大交通事故、通常及以上火灾事故、瞒报或者不报人身伤亡事故、集体食物中毒事故、较大设备损坏责任事故与环境污染处罚事件,全额扣除安全保证金
2、在工地范围内发生一起人身死亡事故、消防事件、通常设备损坏责任事故、负同等及以上责任的死亡交通事故、集体食物中毒事故与环境污染处罚事件,扣除50$至100%的安全保证金
3、在工地范围内发生一起重伤事故、负同等及以上责任的重伤交通事故、通常下列设备损坏责任事故与重大未遂事件,扣除20%至50%的安全保证金
4、承诺人应该立即组织落实发包人、监理人发出的安全隐患通知书,假如整改不及时或者者整改不力,发包人将根据情况按每项隐患项扣除100元至1000元的安全保证金
5、承诺人应向发包人提供安全生产保障金使用计划,并按计划在施工前保证安全设施落实到位,未提交安全生产保障金使用计划或者经发包人审查安全保障未完全落实到位,发包人将根据情况按每项隐患项扣除100元至1000元的安全保证金
6、各类事故事件的定义见下表事故事件定义表第七条发包人安全监督检查权利承诺人应按工程施工合同履行安全职责,发包人有权授权监理人或者自行按安全工作内容监督、检查承诺人安全工作的实施,组织承诺人与有关单位进行安全检查发包人对承诺人的安全监督管理并不免除承诺人的责任在合同履行中,发包人发现承诺人提供的有关资质材料不符合法律规定或者合同约定,发包人有权解除合同,承诺人应承担由此造成的•切缺失因归属于承包人责任或者其他原因导致发包人首先承担安全生产责任的,承诺人向发包人赔偿因此造成的一切经济缺失与追偿费用(包含但不限于中介机构费用)发生安全事故由发包人垫付费用与给发包人造成缺失的,由承诺人承担,发包人有权在工程款中扣除第八条承诺人违反本承诺书的责任
1、承诺人因违反合同约定及本承诺书的承诺造成发包人或者第三方的人身伤害、设备损坏等财产缺失的,承诺人承担相应责任,并赔偿发包人或者第三方因此造成的全部缺失
2、承诺人人员无故到其他生产区域或者擅自动用发包人的设施设备等,承诺人承担违约责任,按有关规定同意处罚
3、承诺人对发包人提出的安全整改意见不及时整改的,应承担违约责任,发包人有权按有关规定或者约定加重进行处罚第九条本承诺书作为《光伏发电项目工程承包合同》的附件本承诺书的附件
1、有关部门颁发给承诺人的营业执照与承包工程要求承诺人的有关资质证明材料;
2、承诺人安全生产许可证;
3、承诺人项目经理、安全管理人员、技术人员有关证明材料及施工人员名单;
4、承诺人特种作业人员上岗资格证书;
5、承诺人施工人员安全技术与安全工作规程考试成绩表;
6、承诺人施工安全管理制度、安全技术组织措施与应急预案;
7、承诺人安全生产保障金使用计戈小
8、承诺人法律法规、标准规范及其他要求清单承诺人项目负责人联系电话签订时间年月日合同附件3工程质量保修书工程质量保修书发包人承包人为保证光伏发电项目工程光伏发电项目在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任
一、工程质量保修范围与内容
1、质量保修范围及内容双方约定为光伏发电项目合同约定的全部施工内容
二、质量保修期双方根据国家有关规定,约定质量保修期为本工程自全部竣工移交发包人之口起,质保期为二年(设备5年、屋面质量5年)
三、质量保修责任
1、属于保修范围与内容的项目,承包人应在接到发包人的通知之日后承包人承诺对故障1小时内作出响应,48小时内派技术人员赶到现场解决故障承包人不在约定期限内派人处理发包人可委托其他人修理
2、发生须紧急抢修事故,承包人接到通知后,应立即到达事故现场抢修或者整改非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由其他责任人承担
3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程与主体结构、设备的质量,因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身与财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任
四、其他
1、双方约定的其他工程质量保修事项
2、本工程质量保修书作为施工合同附件,由发包人承包人双方共同签署发包人承包人法定代表人或者委托代理人法定代表人或者委托代理人年月日年月日工程地点:致作为上述工程的承包人,为保障该工程的顺利进行,就我公司聘请、合作的工作人员、单位工资、保险及费用等问题作出如下承诺
1、我公司将结清与我公司聘请、合作的工作人员、单位工资、保险及费用等绝不发生拖欠工资、保险及费用等问题如由此导致的包含但不限于群众上访等问题致使该工程无法正常建设、贵公司权益受损,由我公司承担有关责任
2、我公司如发生拖欠工资保险费用等,贵公司在履约保证金、未付款项中代为支付的行为我公司均与认可且不持异议我公司在代为支付后卜五日内返还有关欠款或者由贵公司在履约保证金、未付款项中进行扣除承包人(盖章)法定代表人或者其授权委托人(签字)日期年月日环境保护承诺书项目名称光伏发电项目工程工程地点致:作为上述工程的承包人,我司特就项目建设环境保护承诺如下
1、施工过程中对环境的保护是我们施工企业应尽的责任
2、我方在施工过程中,保证按照发包人与业主方指定的占地区域进行施工作业任何超越用地对环境的破坏责任由我方无条件承担
3、我方在施工过程中,保证对生产、生活垃圾进行自费集中处理垃圾的处理方案保证事先征得业主方与当地环保部门的同意承包人(盖章)法定代表人或者其授权委托人(签字)日期年月日质量保证承诺书项目名称光伏发电项目工程工程地点致:作为上述工程的承包人,在此特就工程质量保证承诺如下
1、百年大计,质量第一施工中犒好质量管理过程操纵、避免质量建设通病、提交质量优良的建设产品是我们施工企业应尽的责任,以保证本项目建设质量
2、我方在施工过程中,保证对发包人、监理人现场的质量管理予以配合
3、我方在施工过程中,保证从原材料的管理入手,保证原材料符合要求,保证施工工艺、工序质量确保工程质量
4、我方在施工管理过程中,保证质量验收、签证资料及时按照合同与质量管理的规范要求进行签证并承担任何因此而引起的缺陷或者时间责任承包人(盖章)法定代表人或者其授权委托人(签字)日期:年月日附件5林洋光伏工程合同价格内现场安全文明施工措施费申请表工程名称工程地点备注申请单需附《林洋光伏工程现场安全文明施工措施费考评标准表》林洋光伏工程现场安全文明施工措施费考评标准表施工单位工程项目:监理单位工程地点:统联调与并网及企业间协调、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务,项目有关各企业关系协调等内容(如有);
(6)赶工措施等为按时完成工程所需的一切措施
(7)完成技术协议、设备技术规范竹(详见合同附件)与发包人验收标准的全部内容其中设备及材料采购范围光伏组件及组件连接器由发包人提供,其他设备材料由承包人根据发包人提供的供应商目录采购(详见合同附件),承包人提供不在供应商目录的材料设备需报批,经发包人同意后方可使用
2.4工期开工日期2017年3月15日(暂定,具体以发包人书面通知为准);竣工日期2017年6月5日务必完成并网工作9月殳日后10天内完成消缺并竣工验收;
3.合格投标人应具备的资质条件及资格要求1)投标人应是在中华人民共与国依照《中华人民共与国公司法》注册的独立法人;2)投标人应具有电力工程施工总承包三级及以.上资质或者机电安装工程施工总承包二级及以上资质;3)投标人在国内有已完工5MW以上规模的光伏发电项目集成建设经验,项目有一年以上稳固运行业绩;4)投标人须有二年以上从事光伏系统集成、安装及工程服务方面的经验;5)投标人需具有良好的银行资信与商业信誉,企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者者财产被接管、冻结与破产状态、没有因骗取中标或者者严重违约与发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的;6)项目负责人资格相应二级建造师以上并具有光伏电站施工业绩,质量及履约状况良好;项目经理现无在建工程.招标文件发售招标人以电子邮件形式发送至投标人.招标文件发送时间2017年3月1日.投标截止时间2017年3月13日9:00(北京时间)逾期递交的投标文件恕不同意.投标文件递交地点投标单位应将完整的投标文件于投标截止时间前递交给江苏林洋新能源科技有限公司年月日附件6合同支付支持性文件初步验收证书供应商名称合同名称合同编号:—―致:根据与贵方与/或者由发包人委托贵方签订的合同,合同名称,合同编号请按合同规定办理下述支付I本次支付类别:.合同签订后预付合同款项□.合同阶段付款,阶段名称□.全部工作交付并通过发包人验收后支付合同款项□.免费保修期后支付合同剩余款项□.合同变更付款口II发票种类:注验收内容及其附件可附后发包人授权代表承包商授权代表签发最终验收证书最终验收证书合同编号签发□期贵公司已按照合同有关条款完成规定的工作,包含但不限于.方案设计与全面设计.采购服务及产品供应.系统安装及调试.有关文件己全部交付.遗留项已妥善处理,质保期内暴露的问题已得到解决本设备已于年月日通过初步验收,合同规定的(年/月)保证期于年月日期满经我方有关责任部门检查确认,特签发最终验收证书付款台账一览表2有关格式投标人应参照本招标文件所附格式进行投标文件的编制,若招标文件未提供相应格式,投标人可自行设计
3.3投标文件商务部分与技术部分应单独装订,投标人须知另有规定的,按其规定
3.4投标文件中所有复印件的原件务必在投标时随身携带,以备必要时查验凡对本次招标提出询问,请与江苏林洋新能源科技有限公司联系(询问请以信函或者传确实形式并同时发送电子邮件)招标人江苏林洋新能源科技有限公司地fill江苏省南京市建邺区奥体大街68号新城科技园研发总部园1号楼17层邮编210004联系人姜辰琨联系电话025-58950648;13852911184传真025-83227722;江苏林洋新能源科技有限公司2017年月日第一章投标人须知封面正本/副本(地点)项目施工工程投标文件投标人法定代表人(签字或者盖章)年月日
一、投标函投标函致江苏林洋新能源科技有限公司.我公司收到并研究了贵公司发出的工程招标文件,我公司对招标文件的全部内容予以确认,愿意按招标文件的规定承担该工程的施工工作,严格执行我公司所承诺的责任与义务.我公司承认投标书、投标报价表及根据招标文件所提供的其他所有文件为我公司投标文件的构成部分,并愿意根据招标文件修改其中的任何缺陷.假如我公司中标,我公司保证按招标文件的要求与招标人签订施工合同,并选派项目经理实施该合同.我们同意在投标截止日起【90】天内遵守本投标文件,在此期限期满之前的任何时间,本投标文件一直对我们具有约束力.我公司投标报价总额为大写(¥)我公司声明本投标报价己考虑了所有因素,并同意对偏离度太大,单价偏高的单价按贵司要求进行修正.在签订与执行正式合同之前,本投标文件、招标文件连同贵司的中标通知书,应构成我们双方之间有约束力的合同.我公司懂得贵公司不一定务必同意最低报价的投标,同时也懂得,假如我公司未中标贵公司将不负担我公司的任何投标费用.我公司同意承担其它投标费用.我公司同意你单位在授予合同前.,有选择或者拒绝部分甚•至全部投标人的权利,并就所作出的行为不做任何解释.我公司同意贵公司在进行合同谈判时能够对招标范围予以增加或者减少,或者对合同条款进行适当修改在履行合同时,通过双方协商同意,对合同条款进行适当修改,并形成补充协议.我单位承诺在履行合同时投入本工程的要紧人员(项目经理、副经理、总工程师及要紧技术人员)、要紧机械设备及仪器、仪表等符合投标书中的承诺内容并保持相对稳固上述人员的资质证书原件可交由招标人保管我单位更换上述人员或者设备需要征得招标人的同意.我公司同意,假如招标人愿意,工程范围内的全部或者部分设备与材料能够由招标人统一组织招标采购,供货合同由我公司与供货单位按照招标结果签订,并按照供货合同价格对我公司的合同价款进行调整.我公司承诺按照招标人制订的工期要求组织施工由于非我公司的原因所引起的工期变化,我公司承诺按招标人确认的调整工期组织施工,并不提出调整费用的要求.我公司承诺,在履行合同期间严格执行国家有关环境保护、文物保护、水土保持等方面的有关法律、法规、规定,认真做好环境保护工作.假如我公司中标,我公司同意按招标文件的要求缴纳合同履约保证金在施工过程中,假如我公司出现质量、安全事故或者隐患、进度延误,招标人能够按照有关规定扣罚质量、安全、进度保证金.若招标人需要,我单位能够承担有关拆迁、临时设施、过渡工程等任务,有关工程费用按照招标文件有关规定办理,没有规定的双方协商办理.我公司的质量承诺为整体工程,满足招标文件关于工程质量的要求,工程保修执行国家与中标人制定的工程质量保修办法.假如我公司未按招标文件规定或者招标人同意的工期内完工,我公司承诺按照所签订合同的有关条款支付误期赔偿费投标人:法定代表人(或者授权代表)签字日期年月日
二、授权委托书本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现授权(姓名)(下列称“授权代表”),以本公司的名义参加投标活动,授权代表在投标、开标、评标及合同谈判及退还投标保证金等事务中签署一切文件与处理与之有关的一切事务我公司对授权代表的上述一切行为及其相应的法律后果负全部法律责任在撤销授权的书面通知到达往常,本授权书一直有效被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效授权代表无权转委托委托期限本授权书于年月日签字生效,特此声明附法定代表人身份证明投标人(盖单位章)法定代表人(签字)附身份证复印件身份证号码委托代理人(签字)身份证号码附身份证复印件年月日法定代表人身份证明投标人名称单位性质地址成立时间年月日经营期限姓名性别年龄职务系(投标人名称)的法定代表人0特此证明附法定代表人身份证复印件投标人(盖单位章)年月日
三、诚信承诺书(投标人全称)(项目名称)诚信承诺书致(招标人全称)(投标人全称)参与(项目名称)的投标我公司愿意作出下列承诺.我公司参与本工程投标,提交的投标文件真实可信所有证件及有关附件是真实的,绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象.我公司不参与任何串标围标等违法活动.我公司遵守国家廉政有关规定,无失信、行贿等不良行为.如中标,我公司将委派本公司所属的正式队伍进场施工.如中标,我公司将按照投标文件中委派的项目经理、技术负责人等五大类人员及时到位,且全面负责工作.如中标,我公司将按照投标文件中承诺配备的要紧施工机械设备及时进场,且投入正常的生产若我公司未能兑现以上承诺愿意放弃收回投标保证金的权利并愿意同意业主与监管部门的处罚对违反承诺内容所引发的一切后果,我公司愿负法律责任投标人(单位盖章)法定代表人(签字或者盖章)年月日
四、开标一览表投标人(盖章)法定代表人或者其授权代理人(签字并盖章):日期:
五、报价明细表注以上每项分项工程均为综合单价,含利润、税金等
六、商务部分其它资料-拟投入本项目的要紧施工机械设备表
(二)拟配备本项目的试验与检测仪器设备表前附表
(三)项目管理机构构成表
(四)要紧人员简历表“要紧人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件,管理过的项目业绩须附合同协议书复印件;设计、施工、采购负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件,与设计、施工负责人的执业资格证书复印件,管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或者用户证明;其他要紧人员应附职称证(执业证或者上岗证书)、养老保险复印件
七、技术标施工组织设计施工组织设计应包含但不限于下列内容.编制根据及原则;.工程概况;.施工、质量、安全管理体系;.施工顺序、总进度安排、考核关键节点时间的承诺及边界条件的响应及总形象进度示意图、土石方动态平衡方案;.要紧施工方案的比选及要紧分部、分项工程的施工工艺方法;.要紧劳动力、材料、施工机具计划;.要紧材料的技术标准、参数;.本工程安全、质量、工期、文明施工的目标及保证安全、质量、工期、文明施工等的技术措施、方法与操纵手段等;.临时设施项目数量及施工总平面布置及施工用水、电(包含生活使用)量第四章评标办法评分表.定义1工程安徽阜阳金种子酒业
4.18MW屋面分布式光伏发电项目招标人江苏林洋新能源科技有限公司投标人指响应招标,参加投标竞争的法人中标人指通过招标、评标并最终被授予合同的投标人评标委员会由招标人组建的,由具有一定资质的经济、技术专家构成的,负责具体评标工作的机构承包商指招标人通过本次招标所选择的,承担招标工程工作的法人.工程概况1总体描述安徽阜阳金种子酒业
4.18MW屋面分布式光伏发电项目土建安装工程总承包资金来源企业自筹建设地点本项目位于安徽阜阳工程计划(形象)进度见投标人须知前附表
3.招标范围、质量标准、工期要求、安全与文明施工本次招标范围为详见招标公告.2质量标准、工期要求、安全目标质量标准合格工期要求开工日期2017年之月地日(暂定,具体以发包人书面通知为准),2017年戈月殳日务必完成并网工作,戈月5日后10天内完成消缺并竣工验收,其中包含下列阶段施工准备,土建与光伏电池板安装,试运行及验收等,直至转入正式并网发电,交付招标人安全目标与文明施工杜绝重大人身伤亡事故、重大机械设备损坏事故、重大火灾事故、负要紧责任的重大交通事故、环境污染与重大垮塌事故、大面积传染病与集体食物中毒事故与其它事故.投标人资格详见须知前附表.招投标时间安排招投标时间安排见前附表中的说明.投标费用投标人应自行承担投标文件准备与递交及参加投标活动所涉及的一切费用,不论投标结果如何,招标人对上述费用不负任何责任.招标文件
7.1招标文件的构成招标文件除下列文件外,还包含所有按本须知第
7.2条与第
7.3条所发出的澄清/修改补充资料第一章投标人须知第二章合同格式第三章投标文件格式投标人应认真阅读并全面懂得招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范与图纸假如投标文件未满足招标文件的要求,责任由投标人自行承担凡获得招标文件者,不管投标与否,均应对招标文件保密投标文件的具体格式要求参见第三章招标文件的解释与澄清投标人在收到招标文件后,若有问题需要澄清,应在2017年3月9FI900前将要求澄清与解答的问题以书面形式(包含电子邮件、传真等,下同)向招标人提出招标人应在接到该澄清请求后2日内,对投标人提出的问题以书面形式向所有获得招标文件的投标人澄清答复(但不说明询问的来源),但招标人认为无需澄清的问题能够不予答复,对未作答复的问题应视为无效,亦不作出解释对非直接从招标人处获得招标文件的投标人,招标人对投标人没有进行澄清与解答的义务招标文件的修改与补充
7.
3.1招标人在投标截止时间2日前的任何时间,均有权以补充通知方式对招标文件进行修改或者补充这种修改或者补充能够是招标人主动提出的,也能够是为熟悉答投标人要求澄清的问题而做出的
7.
3.2招标人的补充通知应以书面形式或者邮件、传真等方式发给所有直接从招标人处获得招标文件的投标人补充通知为招标文件的构成部分并对双方具有约束力非直接从招标人处获得招标文件的投标人,因没有收到有关的补充通知而导致其未中标或者者投标被拒绝的,招标人对此不承担责任
7.
3.3为了给投标人合理的时间,使其在准备投标文件时把补充通知中的有关内容考虑进去,招标人能够酌情延长递交投标文件的截止日期,对此,招标人将另行通知
7.4解释、澄清或者修改的确认投标人收到招标人的解释、澄清或者修改的补充通知后,应立即以传真方式通知招序号进度时间节点考核标准及赔偿金额1本合同约定的时间节点及进度有关约定每延误一天赔偿10000元2工程全部并网发电(工程完工)每延误一天赔偿20000元序号性能参数要求考核标准及赔偿金额考核时间1全站光伏组件总容量KWp若实际装机规模小于KWp时,按比例扣减合同总价2光伏电站系统效率测算时间为KWp全部并网发电后一年280%
78.5%W系统效率V80%每低
0.1%赔偿5万元系统效率V
78.5%每低
0.1%赔偿10万元3电站年运行故障率全部并网发电后首年小于等于1%一年以后小于等于
0.5%故障缺失电量超出部分乘以实际上网电价再乘以
1.2设备名称厂家名称逆变器华为技术有限公司阳光电源股份有限公司汇流箱苏州阳丰科技有限公司许继电气股份有限公司上海华声电气集团常熟开关制造有限公司开关柜大全集团有限公司江苏东源电器集团股份有限公司平高集团有限公司变压器特变电工衡阳变压器有限公司江苏华鹏变压器有限公司电缆远东电缆有限公司江苏宝胜集团有限公司江苏上上电缆集团上海金友金弘电线电缆股份有限公司南通威尚电子科技有限公司光伏支架中信博新能源科技(苏州)有限公司深圳市安泰科建筑技术有限公司旭乐德(上海)太阳能科技有限公司安徽鸿路钢结构集团有限公司综合自动化江苏林洋微网科技有限公司国电南京自动化股份有限公司南京大全自动化科技有限公司南京南瑞太阳能科技有限公司接地变小电阻河北旭辉电气股份有限公司许继电气股份有限公司思源清能电气电子有限公司SVG思源清能电气电子有限公司许继电气股份有限公司预制仓设备华油飞达集团有限公司平高集团有限公司环境检测仪锦州阳光气象科技有限公司锦州利诚自动化设备有限公司名称定义根据较大及以上人身伤亡事故在工作过程中一次发生或者年度累计造成人员死亡3至9人或者者重伤10人及以上;“较大以上人身伤亡事故”为重大与特别重大人身伤亡事故《生产安全事故报告与调查处理条例》(2007版)人身死亡事故♦在工作过程中发生一次造成人员死亡1至2人♦死亡事故的统计以事故发生后30天内死亡为限《企业职工伤亡事故报告统计问题解答》(1993名称定义根据版)重伤事故♦在工作过程中发生人员重伤无死亡的事故♦重伤界定导致人员缺失工时超过105天或者符合《人体重伤鉴定标准》(司法部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部
[1990]07()号)的条款《人体重伤鉴定标准》(1990版)较大火灾事故一次发生或者年度累计造成死亡3人及以上;或者者重伤10人及以上;或者者造成直接经济缺失达到人民币1000万元及以上《关于调整火灾等级标准的通知》(公安部2007年)通常火灾事故♦■■次造成人员死亡1至2人的火灾事故;♦或者者1000万元下列直接财产缺失消防事件♦出现明火燃烧,消防队出动灭火,且造成人员重伤的火灾事件较大交通事故♦一次发生或者年度累计造成死亡3人及以上;♦或者者重伤10人及以上的事故《生产安全事故报告与调查处理条例》(2007版)死亡交通事故♦一次造成人员死亡1至2人的交通事故重伤交通事故♦一次造成人员重伤的交通事故集体食物中毒事故♦提供餐饮服务导致就餐人员5人及以上同时就医,医院诊断为食物引发病症,且导致人员死亡或者重伤的事故通常集体食物中毒事件♦提供餐饮服务导致就餐人员5人及以上同时就医,医院诊断为食物引发病症而无人员伤亡的事件环境污染处罚事件♦公司受到政府行政执法机法处罚的环境污染事件重大设备损坏责任事故♦一次造成人民币50()0万元及以上直接经济缺失的责任事故《生产安全事故报告与调查处理条例》(2007版)《电力安全事故应急救援与调查处理条例》(草案2008年)较大设备损坏责任事故♦一次造成人民币1000万元及以上直接经济缺失的责任事故通常设备损坏责任事故♦一次造成人民币300万元及以上直接经济缺失的责任事故*责任事故指能够避免发生,而由于人为原因(措施不到位、操作失误、违章等)未能避免与导致发生的事故重大未遂事件已发生,尽管没有事故后果,但存在潜在事故后果的意外事件称之未遂事故,存在潜在严重事故后果(可能导致人员死亡、重大财产缺失、重大环境污染等)的意外事件称之重大未遂事件环境污染处罚事件♦公司受到政府行政执法机法处罚的环境污染事件工程类别(请在相应类别前的口内打J)口地面分布式光伏工程口智慧屋面分布式光伏工程工程合同价(万元))设计容量MW开工日期计划竣工日期施工单位项目经理及联系电话监理单位项目总监及联系电话施工单位申请盖章年月日监理单位意见盖章年月日建设单位项目部意见盖章年月日序号考评内容评分说明分值得分
(一)脚手架及通道安全网等设施1钢管脚手架搭设规范;脚手架无专项设计或者方窠扣1分;使用毛竹脚手架扣2分;附墙连接不符要求扣L5分;32施工层满铺脚手板或者竹笆片,要求绑扎牢固,交接脚手板或者竹笆片绑扎不牢固,发现一处扣
0.5分;作业层脚手板或者竹笆片未满3处平整,无探头板竹笆片完好无损;铺扣1分;3施工层设
1.2米高防护栏杆与18厘米高踢脚板(杆);未设防护栏杆扣1分;无踢脚板(杆)扣1分;24施工层脚手架内立杆与建筑物之间进行封闭;脚手架的架体里立杆距墙体净距通常不大于20cm如大于20cm的务必采取防护措施,无防护措施扣1分;25脚手架应设剪刀撑与横向斜撑;剪刀撑设置不符要求扣1分;高度24M以上的封闭型脚手架未设横向斜撑扣
0.5分;26脚手架外侧设置密目式安全网进行封闭搭接不严密,一排超过3个空扣,发现一处扣
0.1分2小计14
(二)三宝、四口、五临边防护措施1正确使用安全帽、安全带,安全网规格、材质符合要求;安全帽未达到GB2811-81标准,扣
0.5分;安全带不符合GB6095-88标准并无合格证书,扣
0.5分;如发现现场有不戴安全帽的,发现1例扣
0.2分;现场有不按规定系安全带的,发现1例扣
0.2分;密目式安全网达不到2000目/10cmX10cm或者3kg/片扣1分;32楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口有防护措施,防护设施形成定型化、工具化;有安全警示标志;无警示标志,发现一处扣
0.2分;
1.5m以内的预留洞口、坑井未用固定盖板防护,扣
0.4分
1.5成以上的洞口,四周未设防护栏杆的,扣1分;栏杆里侧无密目式安全网围护,扣
0.4分;洞口处未张挂水平安名网,扣
0.5分;立杆及栏杆未漆醒目警示颜色,扣
0.6分;43电梯井、管道井内每隔两层或者每隔10米设置一道水平防护少一道封闭措施或者封闭措施不符合要求扣
0.4分1小计8
(三)施工机械安全措施1物料提升机(龙门架、井子架)架体规范稳固,有安全防护装置且灵敏可靠;无验收合格牌、最大起重量牌与安全警告标志,发现一处扣
0.2分;无断绳保护与分层停靠装置或者虽有防护装置但不灵敏、不可靠的扣2分;提升钢丝绳有毛刺、断股、变形、缺油锈蚀现象,发现一处扣
0.2分;32外用电梯(人货两用电梯)设有安全装置与安全防护,经有关部门检测合格后方能使用;吊笼无安全装置扣2分;未经试验或者不灵敏扣2分;进料口未搭设规范牢固的防护棚,扣
0.5分;未经安全检测而使用的扣2分;33塔吊安装、拆卸、作业、指挥符合规范规定,使用前需经有关部门的检测合格后方能使用基础无设计计算书与施工详图,扣
0.5分;装、拆队伍无资质或者无施工方案,扣1分;无安全装置或者不可靠,扣2分;塔吊作业无防护措施扣1分;24起重吊装;无施工方案,无警戒线与警戒标志各扣
0.5分;25施工机具(平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、打桩机械等)安装施工符合规范规定使用倒顺开关操纵机具,扣
0.5分;无验收合格制度扣
0.5分;无防护设施扣1分2小计12
(四)电气保护安全照明设施1工地临时施工用电,使用TN-S系统;采取三级配电,二级保护;未使用TN-S系统,扣2分;无三级配电、二级保护,扣2分;开关箱未设漏电保护器或者参数不匹配的扣1分;分配电箱与开关箱的距离超过30m扣
0.5分;开关箱与其操纵的固定用电设备的水平距离超过3m扣
0.5分;配电箱周围不足二人同时工作的空间与通道,扣
0.5分;32动力、照明分设;配电柜或者配电箱标准化;动力与照明未分设配电,扣1分;,配电箱安装位置或者高度不符要求扣
0.5分;使用木质电箱,发现一处扣
0.5分;电箱下引线混乱发现一处扣
0.5分;有外露带电部分,扣
0.5分;23用电设备布置合理、使用安全、作业规范;无砂箱与灭火器材,扣
0.5分;无避雷接地措施,扣
0.5分;无维修制度、禁令标志牌,扣
0.5分;
1.54施工现场用电电线、电缆敷设规范,无乱拉乱接、无破皮老化等;施工现场电缆干线未使用埋地或者架空敷设,扣1分;使用四芯或者三芯电缆外加一根电线代替五芯或者四芯电缆,扣1分架空线未设在专用电杆上,扣1分;
2.55现场照明,并有漏电保护室外灯具的安装高度应大于3m室内灯具应大于
2.5m违例1项扣
0.5分,特殊场所未按规定使用安全电压,扣1分;未设漏电保护或者设置不规范的扣1分2小计11
(五)消防安全措施1配置合理的消防灭火器材;建筑物每层未配备灭火器等消防设施,发现一处扣
0.3分;灭火器放置位置不正确或者过期,发现一处扣
0.5分;32保证消防道路畅通;发现一处堵塞,扣
0.5分;
1.53易燃易爆物品分类存放消防防火重点部位要采取必要的消防安全措施,配备专用消防器材2小计
6.5
(六)现场环境美化1工地周围设置围档;墙面无美化措施(包含内外粉刷、标语等)扣
0.5分,低于标准高度扣1分;无压顶扣1分;围档材质不符合要求的,扣1分;42主入口处设置“五牌一图”,实行封闭管理,佩卡上岗施工现场大门处设置警卫室,出入人员应当进行登记;未设置“五牌一图”或者设置不规范,扣1分;施工人员未佩戴说明身份的胸卡,发现1例扣
0.1分,无门卫值班室,扣
0.6分;门头无企业标识扣
0.5分;23施工现场应合理悬挂安全生产宣传与警示牌,标牌悬挂牢固可靠;要紧施工部位、作业点与危险区域与要紧通道口未针对性地悬挂醒目的安全警示牌,发现1例扣
0.5分;34办公生活区有绿化布置裸露地面绿化或者使用绿色防尘网苫盖,未超过50%的,扣2分,未超过70%的,扣1分;25施工工地地面硬化、道路畅通;施工现场主干道及操作场所应硬化,硬化面积未超过50%的,扣2分;未超过70%的,扣1分;道路堆满散落物,发现1处扣
0.5分;36建筑材料、构件、料具按总平面布置堆放整齐施工现场未按照施工总平面图划定的区域堆放各类设施与材料,扣1分;未悬挂标识牌,扣
0.5分施工备用渣土、砂石料等散体物料存放高度超过围挡高度,扣1分;未采取洒水、苫盖等措施,扣
0.5分3小计17
(七)现场生活卫生设施1临时办公用房符合规定要求,并配有美化措施;临时办公用房无设计或者无产品合格证扣L5分,无美化措施扣1分;使用不符合消防要求活动板房的扣1分;无安装合格验收证书,本项不得分;32临时宿舍通风、采光良好,卫生整洁;无美化措施扣1分;使用不符消防要求活动板房的扣1分;室内通风、采光不好的扣
0.5分;卫生差的扣
0.5分,在建筑物中住人扣1分;53现场配备医药保健与培训合格的急救人员;未配备医药箱与急救物品扣1分;无培训合格的急救人员扣1分;24食堂有卫生制度、卫生许可证、炊事员有健康证;食堂无卫生许可证扣1分,炊事人员未持有健康合格证,扣
0.5分;施工现场无符合卫生要求的饮水设备、消毒等设施,扣1分;25设有水冲式厕所及化粪池,厕所铺贴瓷砖等措施;厕所未使用水冲式,扣1分;厕所便槽未贴面砖,扣1分,地面未用水泥砂浆或者地砖,扣1分;施工休息区未设置临时便溺设施,少一处扣
0.5分;36施工现场作业区与办公生活区务必明显划分;无明显隔离措施,扣1分,无区域划分图,扣
0.5分;27宿舍内有防暑降温措施与淋浴设施夏季无防暑降温措施与防蚊虫叮咬措施,扣1分;工人宿舍无电风扇扣
1.5分;现场无淋浴设施扣1分6小计23A环境保护设施1在建建筑物四周设置排水沟,工地无积水;有排水沟堵塞现象,发现一处扣
0.2分;12施工污水经处理后排入城市下水道;泥浆、污水、废水外流,发现一处扣
0.2分;施工污水未经处理直接排入下水道,扣1分;下水道与排水道堵塞,发现一处扣
0.2分;23及时清理建筑、生活垃圾,无泄漏;生活垃圾未使用封盖密闭容器,扣
0.4分;生活垃圾分类未收集处理,扣
0.4分;24施工现场有防噪音、防扰民措施施工现场因噪声引起居民反映的,违规一次扣1分,超过二次该项不得分
3.5小计
8.5总计100项目名称项目地点到货日期验收日期项目内容及验收通过供应商已完成的内容完成不适用方案设计及系统设计口口设备供货到项目现场口口现场技术服务口口现场试运行、调试口口可靠性运行口口性能验收试验口口其他内容(假如有)注验收结论、遗留项说明可附后(假如有,详见后附清单验收结论.根据上述合同规定,设备质保期为一年,兹确认供应商已按照合同要求完成了除上述遗留项之外(假如有的话)的合同任务,经双方授权代表验收合格,并于年月日转移责任于发包人.相应地,本项目的质保期自上述移交之日起至年月日止监理确认供应商确认监理授权代表供应商授权代表发包人验收技术管理部意见施工管理部意见项目负责人签字项目负责人签字部门负责人签字部门负责人签字授权人
1.增值税专用发票
3.营业税发票
5.委托代扣代缴□□□
2.增值税普通发票
4.其它发票□□m以上款项请汇入单位名称营业地址开户银行开户账号W附件
1.阶段(里程碑)验收证书原件□
2.完工(临时验收)证书原件□
3.保证期结束(最终)验收证书原件□
4.发票原件□
5.其他支持性材料□联系人申请单位名称(授权人签字/公司盖章)电话年(Y)月(M)日(D)里程碑(阶段)名称考核验收项目内容监理单位验收通过及意见供应商(章)授权代表签字监理单位(章)授权代表签字验收地点验收日期技术管理部意见施工管理部意见项目负责人签字项目负责人签字部门负责人签字部门负责人签字授权人承公司秘密(普通商秘).包商名称,同名称竣工验收(临时验收)证书验收证书编号合同编号项目名称项目地点开工日期竣工日期项目内容简要说明验收通过及评估遗留项说明(假如有)(详见后附清单)验收结论.根据上述合同第一条的规定,兹确认承包商已按照合同要求完成了除上述遗留项之外(假如有的话)的合同任务,包含设计、供应、施工、安装调试及服务等,仅经双方授权代表验收合格,并于年月日转移责任与发包人.相应地,本项目的保证期自上述移交之日起至年月日止支付信息受益人费用归属费用归类(外币适用)口技术服务口咨询□会费□专利口运费口保险口资产备件币种本次支付金额验收金额技术负责人商务负责人发包人验收组织验收部门承包商确认对口部门验收人确认人审核人审核人其他部门会同验收验收结论现场运维负责人负责人签字技术管理部项目负责人签字部门负责人签字施工管理部项目负责人签字部门负责人签字授权人序号合同名称合同金额本次申请付款截止本次累计付款备注项目名称项目编号固定单价元/W(暂定装机容量MW)报价总金额(万元)小写(大写)工期(日历天)工程质量标准计划开工日期年月曰计划竣工日期年月日对报价需要说明的问题序号名称综合单价(元/W)备注1逆变器2汇流箱3箱变4支架含配重5电缆6
一、二次设备7除以上其他附属工程材料费用8外线接入9土建及所有安装费用10其它费用(请注明包含内容)11合计(元/W)12总价(元)序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率kW生产能力用于施工部位备注序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注项目内容1工程名称安徽阜阳金种子酒业
4.18MW屋面分布式光伏发电项目土建安装工程2工程地点安徽阜阳3工程规模
4.18MW4承包人式包工包料(部分材料甲供)5质量标准合格工程6工期要求计划开工日期2017年3月期日(暂定,具体以发包人书面通知为准)计划竣工日期2017年6月5日务必完成并网工作戈月1日后10天内完成消缺并竣工验收;7招标范围安徽阜阳金种子酒业
4.18MW屋面分布式光伏发电项目土建安装工程总承包(PC)8招标方式邀请招标9工程报价方式固定含税综合单价(按每瓦价格计价)10资金来源企业自筹11投标人资格要求1)投标人应是在中华人民共与国依照《中华人民共与国公司法》注册的独立法人;2)投标人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质或者机电安装工程施工总承包二级及以上资质;3)投标人在国内有已完工5MW以上规模的屋顶光伏发电项目集成建设经验,项目有一年以上稳固运行业绩;4)投标人须有二年以上从事光伏系统集成、安装及工程服务方面的经验;5)投标人需具有良好的银行资信与商业信誉,企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者者财产被接管、冻结与破产状态、没有因骗取中标或者者严重违约与发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的;6)项目负责人资格相应二级建造师以上并具有光伏电站施工业绩,质量及履约状况良好;项目经理现无在建工程12投标保证金投标保证金金额壹万元整在投标截止时间前转账至中国银行南京江宁经济开发区支行,账号554746789001汇款凭证需与标书一并递交13标前会及现场踏勘投标人须自行前往项目地点踏勘现场勘查联系人及电话陆建华1891288222014招标文件答疑投标人在2017年3月9日900前提出招标人进行邮件解答15投标文件份数正本壹份,副本壹份,电子版壹份(U盘)16投标文件送达截止时间2017年3月13日9:00时(北京时间,下同)17投标文件送达地点江苏省南京市建邺区奥体大街68号新城科技园研发总部园1号楼17层,招标部职务姓名职称执业或者职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业要紧工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话序号分类评分要素分值评分标准商务报价501公司综合实力资质5电力总承包一级3分,二级2分,三级1分;机电安装一级2分,二级1分2业绩101个同类项目的2分,封顶8分;做过类似项目得2分3信誉52年内有过不良行为得分其他情况酌情赋分4项目经理面试专业/职称2一级建造师2分,二级1分;5类似或者同类项目业绩5每有1项同类项目业绩得1分,最多得4分有类似项目得1分6项目人员配备3数量、专业等满足工作需要的得3分,其他酌情赋分7进度、质量、安全操纵措施5完善、合理得5分,其他酌情赋分8对工程施工过程中可能出现特殊情况的认识与预控措施3认识深刻、措施得当的得3分,其他酌情赋分9对本项目工程建设管理的建议3评委酌情赋分10其他9评委酌情赋分合计10018开标由招标人自行开标19投标有效期从投标截止时间起30天20联系人招标人江苏林洋新能源科技有限公司地址江苏省南京市建邺区奥体大街68号新城科技园研发总部园1号楼17层招标部邮编210004联系人姜辰琨联系电话:025-58950648;13852911184传真025-83227722;21特别提示
1、投标报价表及报价编制说明务必按招标文件规定单独密封递交22履约保证金履约保证金人民币万元(合同总价的10%质量履约保证金为万元,工期履约保证金为万元,安全履约保证金为万元)23评标原则合理低价中标,原则上报价高于前三名的投标人直接淘汰,并对候选单位拟派项目经理投标当天进行面试考察24说明关于弃标单位,招标人将进行备案,下次将不在进行邀请,如半年内超过3次弃标,则在半年内不再对其进行邀请招标,甚至列入黑名单。