还剩21页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
合同管理真题及答案建设工程合同管理
一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意).委托监理合同法律关系的客体是()A.监理工程B.监理服务C.监理规划D.监理投标方案答案B解析P5合同法律关系客体包含物、行为与智力成果法律意义上的行为是指人的有意识的活动在合同法律关系中,行为多表现为完成一定的工作监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作,属于法律关系的客体.我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,建筑工程一切险的投保人应当是()A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人与承包人D.工程项目的代建方与施工合同的发包人答案A解析P14在国外,建筑工程一切险投保人通常是承包人我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程开工前,发包人应当为建设工程办理保险,支付保险费用.建设工程合同的公证与鉴证,在法律上的相同之处是()A.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B.效力相同,即通过法定程序公证与鉴证的合同能够作为人民法院认定事实的根据C.适用范围相同,即在国内国外均可使用鉴证与公证任何一种合同审查方式D.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证与公证答案D解析P20合同公证与鉴证的相同点合同公证与鉴证,除另有规定外,都实行自愿申请原则故选项D正确.选项A错误,合同公证与鉴证的性质不一致合同鉴证是工商行政管理机关根据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关根据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为选项B错误,合同公证与鉴证的效力不一致通过公证的合同其法律效力高于通过鉴证的合同选项C错误,合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不•致公证作为司法行政行为,按照国际惯例,在我国域内与域外都有法律效力而鉴证作为行政管理行为,其效力只能限于我国国内.某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同()A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立答案C解析P25《合同法》规定的合同形式的不要式原则的一个重:要表达在于,即使法律、行政法规规定或者当事人约定使用书面形式订立合同,当事人未使用书面形式,但一方已经履行了要紧义务,对方同意的,该合同成立.根据《合同法》的规定,下列文件中,属于要约的是()A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书答案B解析P27要约是希望与他人订立合同的意思表示要约务必是对相对人发出的行为,务必由相对人承诺,尽管相对人的人数可能为不特定的多数人另外,要约务必具备合同的通常条款要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示要约邀请并不是合同成立过程中的必通过程,它是当事人订立合同的预备行为,在法律上无须承担责任这种意思表示的内容往往不确定,不含有合同得以成立解析P165履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明,因此该证书颁发后工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作,承包商即可办理最终结算手续但如今仅意味承包商与合同有关的实际义务已经完成,而合同尚未终止,剩余的双方合同义务只限于财务与管理方面的内容.《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交()A.索赔事件发生的原因与证据资料B.索赔的根据C.索赔意向通知D.索赔报告答案C解析P180索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师与发包人表示的索赔愿望与要求假如超过这个期限,工程师与发包人有权拒绝承包人的索赔要求
二、多项选择题(共30题,每题2分每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有1个错项错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得
0.5分).建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有()A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理E.设计单位的设计负责人向施工单位与监理单位进行设计交底答案ACDE解析P7委托代理,是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理委托代理关系的产生,需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系,授予代理权的形式能够用书面形式.也能够是口头形式选项B的施工企业法定代表人代表企业参加施工投标不属于委托代理.工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程款垫支保证答案ABD解析P12-13在工程建设的过程中,保证是最为常用的一种担保方式在建设工程中习惯把银行出具的保证称之保函,而把其他保证人出具的书面保证称之保证书在工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有三种,即;施工投标保证、施工合同的履约保证与施工预付款保证.下列关于格式条款的表述中错误的有()A.格式条款是经双方协商使用的标准合同条款当格式条款与非格式条款不一致时,应当使用非格式条款C.提供格式条款方设置排除对方要紧权利的条款无效D.若对争议条款有两种解释时,应做出有利于提供格式条款方的解释E.若对争议条款有两种解释时,应做出不利于提供格式条款方的解释答案BCE解析P30格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定.并在订正合同时未与对方协商即使用的条款(选项A错误)提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系,并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款,按照对方的要求.对该条款予以说明提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方要紧权利的,该条款无效(选项C正确)对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款的一方的解释(选项D错误、选项E正确)在格式条款与非格式条款不一致时,应当使用非格式条款(选项B正确).甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同在乙公司逾期交货的情况下,依照《合同法》对拖延履行的规定,当交货时的价格浮动变化时,则该产品的结算价格()A.不管上涨或者下降,仍按原定价格执行B.遇价格上涨时,按原价格执行C.遇价格上涨时,按新价格执行D.遇价格下降时,按新价格执行E.遇价格下降时,按原价格执行答案BD解析P38合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格,也可能是执行政府定价或者政府指导价本题为执行政府定价或者政府指导价,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价乙公司逾期交货属于逾期交付标的物的情况,遇价格上涨时按照原价格执行;遇价格下降时,按新价格执行总之,是按照不利于违约方的价格执行.甲乙两公司签订的购货合同约定,乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物8月初,乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站如今甲公司享有的权利有()A.拒收货物B.接收货物并要求对方承担提早交货的保管费用C.不接收货物并要求对方承担违约责任D.接收货物后不立即付款,仍按合同约定时间付款E.接收货物并不对保管不善造成的缺失负责答案ABDE解析P135本题的情况属于供货方提早交付货物属于约定由采购方自提货物的合同,采购方接到对方发出的提早提货通知后,能够根据自己的实际情况拒绝提早提货关于供货方提早发运或者交付的货物,采购方仍可按合同规定的时间付款,而且对多交货部分,与品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品,在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担代为保管期内,不是因采购方保管不善原因而导致的缺失,仍由供货方负责.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司根据《合同法》的规定,下列关于该转让行为的表述中,正确的包含().A.合同主体不变,仍为甲、乙两公司B.丙公司能够对乙公司行使抗辩权C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意,但应通知对方D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公司承担合同义务答案BDE解析P41本题属于合同转让中的债务承担情形债务承担是指债务人将合同的义务全部或者者部分转移给第三人的情况债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的务必经债权人的同意,否则,这种转移不发生法律效力(选项C错误)法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记手续的,应当办理批准、登记手续债务人转移义务的,新债务人能够主张原债务人对债权人的抗辩(选项B正确)债务人转移义务的,新债务人应当承担与主债务有关的从债务(选项D正确)合同的权利义务转让给第三人后,该第三人取代原当事人在合同中的法律地位(选项A错误、选项E正确).根据《合同法》的规定,合同当事人承担违约责任的原则包含()A.严格责任原则B.惩处性原则C.过错推定源原则D.公平责任原则E.补偿性原则答案BE解析P45《合同法》规定的承担违约责任是以补偿性为原则的补偿性是指违约责任旨在弥补或者者补偿因违约行为造成的缺失关于财产缺失的赔偿范围,《合同法》规定,赔偿缺失额应当相当于因违约行为所造成的缺失,包含合同履行后可获得的利益但是,违约责任在有些情况下也具有惩处性如合同约定了违约金,违约行为没有造成缺失或者者缺失小于约定的违约金;约定了定金,违约行为没有造成缺失或者者缺失小于约定的定金等.招标准备阶段招标人的要紧工作包含()A.向建设行政主管部门办理申请招标手续B.选择招标方式C.公布招标公告D.编制招标有关文件E.资格预审答案ABD解析P56招标准备阶段的工作由招标人单独完成,要紧包含三个方面选择招标方式;办理招标备案(包含向建设行政主管部门办理申请招标手续);编制招标有关文件公布招标公告与资格预审属于招标阶段的要紧工作.某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标与定标,则投标人有权()A.要求撤回投标文件B.要求赔偿缺失C.拒签延长投标保函有效期D.要求将合同授予他们协商推举的中标人E.要求退还投标保证金答案ACE解析招标投标法规定,由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人,说明在原定投标有效期内未能完成评标工作,显然投标有效期未到,而有可能银行的投标保证有效期已到,招标人能够要求投标人延长投标保函有效期,投标人根据具体情况有三种选择其一拒绝延长,收回保函,放弃投标;其二,同意延长,到银行办理延期手续,交纳手续费;其三,同意延长,并办理了延期手续,但同时致函业主保留调整投标报价的权利.项目招标过程中使用评标价法评标时,能够折算成价格的评审要素有()等A.企业信誉B.工期提早C.实施中必定发生的标书漏项部分D.技术建议可能带来的实际经济效益E.承诺减少业主预付款额度的建议答案BCDE解析P75能够折算成价格的评审要素通常包含
(1)投标书承诺的工期提早给项目可能带来的超前收益,以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值,从该投标人的报价内扣减此值;(选项B正确)
(2)实施过程中必定发生而标书又属明显漏项部分,给予相应的补项,增加到报价上去;(选项C正确)
(3)技术建议可能带来的实际经济效益,按预定的比例折算后,在投标价内减去该值;(选项D正确)
(4)投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处,以开标口为准,按一定的方法折算后,作为评审价格因素之一;(选项E正确)
(5)对其他能够折算为价格的要素,按照对招标人有利或者不利的原则,增加或者减少到投标报价上去.与材料供应合同相比,工程委托监理合同的法律特征有()A.主体具有特定的资格条件与资质条件B.兼有工程合同与委托合同两类合同的特点C.内容受到工程项目建设程序、法律法规与工程标准规范的制约D.合同标的是质量、进度、投资三操纵E.在法律上依附于有关的工程勘察设计施工合同,属于从合同性质答案AC解析P80工程委托监理合同与通常的委托合同相比具有的法律特征包含
(1)监理合同的委托人务必是具有国家批准的建设项目,落实投资计划的企事业单位、其他社会组织及个人,作为受托人务必是依法成立具有法人资格的监理企业,同时所承担的工程监理业务应与企业资质等级与业务范围相符合也即合同的主体具有特定的资格条件与资质条件
(2)监理合同委托的工作内容务必符合工程项目建设程序,遵守有关法律、行政法规监理合同是以对建设工程项FI实施操纵与管理为要紧内容,因此监理合同务必符合建设工程项目的程序,符合国家与建设行政主管部门颁发的有关建设工程的法律、行政法规、部门规章与各类标准、规范要求
(3)委托监理合同的标的是服务,与建设工程实施阶段所签订的其他合同不一致,如勘察设计合同、施工承包合同、物资采购合同、加工承揽合同的标的物是产生新的物质成果或者信息成果,而监理合同的标的是服务,即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督与管理.监理合同中除正常的监理工作外,还包含附加监理工作与额外监理工作下列工作中属于额外监理工作的有()A.由于工程设计变更而需要延长的监理工作B.由于承包人延误竣工而延长的监理工作C.发包人因承包人严重违约解除合同后,监理人的善后工作D.不可抗力影响消失后,恢复监理业务前的准备工作E.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作答案CD解析P85作为监理人务必履行的合同义务,除了正常监理工作之外,还应包含附加监理工作与额外监理工作其中附加工作是指与完成正常工作有关,在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作可能包含
(1)由于委托人、第三方原因,使监理工作受到阻碍或者延误,以致增加了工作量或者连续时间;(选项A、E)
(2)增加监理工作的范围与内容等如由于委托人或者承包人的原因,承包合同不能按期竣工而务必延长的监理工作时间(选项B)又如委托人要求监理人就施工中使用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作额外工作是指正常工作与附加工作以外的工作,即非监理人自己的原因而暂停或者终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间(选项C)如合同履行过程中发生不可抗力,承包人的施工被迫中断,监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格与不合格部分、指示承包人采取应急措施等,与灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作(选项D)综上,本题选项C、D属于额外工作,选项A、B、E属于附加工作.根据委托监理合同示范文本的规定,正常监理酬金由()等构成A.直接成本B.公司管理成本C.间接成本D.税金E.利润答案ABDE解析P88-89监理合同的酬金包含正常监理工作的酬金、附加监理工作的酬金、额外监理工作的酬金与奖金其中正常监理工作的酬金包含直接成本、间接成本、合理的利润与税金.某监理合同履行过程中,由F委托人变更设计使监理工作增加了工作内容,延长了持续时间这种情况下监理人应()A.及时通知委托人变动后果B.延长完成监理任务的时间C.终止监理合同中增加内容的执行D.追索委托人的违约金E.申请支付附加工作的报酬答案ABE解析•P90关于监理合同中协调双方关系的条款中对延误的规定,假如由于委托人或者第三方的原因使监理工作受到阻碍或者延误,以致增加了工程量或者持续时间,监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人增加的工作量应视为附加的工作,完成监理业务的时间应相应延长,并得到附加工作酬金.工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围与内容发生变动,应遵循的原则包含()A.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人能够进行必要的修改与调整补充B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,通过设计人进行修改后即可交付施工C.通过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改D.通过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批E.施工承包人在其设计资质许可的范围内能够自行修改施工图设计答案ACD解析P101设计合同的变更,通常指设计人承接工作范围与内容的改变按照发生原因的不一致,通常可能涉及下列几个方面的原因.设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充(选项A正确).发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件假如发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察、设计单位修改通过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用(选项C、D正确,选项B、E错误).施工合同的当事人包含()A.发包人B.发包人法定代表人C.工程师D.承包人E.承包人法定代表人答案AD解析施工合同的当事人只有两方,即发包人与承包人.在施工合同中,发包人的义务通常包含()A.平整施工场地B.确保施工所需水、电供应C.提供工程进度计划D.负责施工现场的安全保卫E.办理施工临时用地的批准手续答案ABE解析P111根据通用条款规定的属于发包人应完成的工作,办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作(选项A);将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间需要(选项B);办理施工许可证与临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业与可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件(选项E)均属于发包人的义务提供工程进度计划(选项C)与负责施工现场的安全保卫(选项D)属于承包人义务.在施工合同履行过程中,假如发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权()0A.立即停止施工B.要求签订延期付款协议C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工D.追究违约责任E.立即解除合同答案BCD解析P123发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后能够延期支付发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任
71.某设备安装工程,由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求,发包人的责任在()A.要求设计单位修改设计B.承担设备拆除的费用C.负货设备重新安装D.承担重新安装的费用E.重新组织单机无负荷试车答案ABD解析P125由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用与追加合同价款,工期相应顺延选项E的单机无负荷试车应有承包人组织试车,故E不正确.设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,正确的有()A单机无负荷试车由发包人组织B.单机无负荷试车由承包人组织C.联动无负荷试车由发包人组织D.联动无负荷试车由承包人组织E.竣工后的试车由承包人组织答案BC解析P125单机无负荷试车由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,因此安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车进行联动无负荷试车时,由于需要外部的配合条件,因此具备联动无负荷试车条件时,由发包人组织试车竣工后的投料试车属于竣工验收后的带负荷试车,不属于承包的工作范围,通常情况下承包人不参与此项试车,试车组织与试车工作由发包人负责.按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人能够()A.留置该工程B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程折价D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.优先受偿该工程拍卖的价款答案BDE解析P129发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,承包人能够与发包人协议将该工程折价,也能够由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者者拍卖的价款优先受偿.某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为
0.5%假如交货时计量的重量与约定不符时,下述作法中正确的有()A.计量98吨,则应补交2吨B.计量98吨,则应补交
1.5吨C.计量
99.8吨,则不再补交D.计量
99.8吨,则应补交
0.2吨E.计量102吨,则退还2吨答案ACE解析P133有关行政主管部门对通用的物资与材料规定了货物交接过程中同意的合理磅差与尾差界限,假如合同约定供应的货物无规定可循,也应在条款内约定合理的差额界限,以免交接验收时发生合同争议交付货物的数量在合理的尾差与磅差内,不按多交或者少交对待,双方互不退补超过界限范围时,按合同约定的方法计算多交或者少交部分的数后假如超过合理范围,则按实际交货数最计算在计算多交或者少交数量时,应按订购数量与实际交货数量比较,均不再考虑合理磅差与尾差因素.在FIDIC的《施工合同条件》中,指定分包商与通常分包商的不一致之处表现在()等方面A.选择分包单位的权利不一致B.分包合同的工作内容不一致C.分包合同的当事人不一致D.工程款的支付开支项目不一致E.业主对分包商利益的保护不一致答案ABDE解析P149-150指定分包商与通常分包商处于相同的合同地位,但二者并不完全一致,要紧差异表达在选择分包单位的权利不一致;分包合同的工作内容不一致;工程款的支付开支项目不一致;业主对分包商利益的保护不一致;承包商对分包商违约行为承担责任的范围不一致选项D的分包合同的当事人是相同的.按照FIDIC的《施工合同条件》规定,属于业主承担责任的风险有()A.承包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工C.因承包商施工原因造成的爆炸D.汇率变化E.法律变化答案解析P152选项A、B、C都是由于承包商或者分包商的原因造成的,不属于业主应承担的风险选项D、E的汇率变化与法律变化属于其他不能合理预见的风险,应由业主承担.按照FIDIC的《施工合同条件》规定,工程施工的竣工日可能为()A.工程师颁发接收证书之日B.实际通过竣工检验之日C.接收证书中确认的工程竣工之日D.工程实际移交之日E.业主提早占用工程之日答案CDE解析P163-164工程师颁发的工程接收证书中包含确认工程达到竣工的具体日期工程接收证书颁发后,不仅说明承包商对该部分工程的施工义务已经完成,而旦对工程照管的责任也转移给业主工程施工的竣工日以此日期为准但是当业主提早占用工程时,工程师应及时颁发工程接收证书,并确认业主占用日为竣工日提早占用或者使用说明该部分工程」达到竣工要求,对工程照管责任也相应转移给业主,但承包商对该部分工程的施工质量缺陷仍负有责任当因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验时,工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书,将这部分工程移交给业主照管与使用.根据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定,下列关于分包工程履约保函的表述中,正确的有()A.应由业要紧求分包商提供B.应由工程师要求分包商提供C.应由承包商要求分包商提供D.应由承包商认可分包工程后退还分包商E.应在工程师颁发履约证书后退还分包商答案CD解析P173分包合同是承包商将主合同内对业主承担义务的部分工作交给分包商实施,双方约定相互之间的权利义务的合同分包工程既是主合同的一部分,又是承包商与分包商签订合同的标的物,但分包商完成这部分工作的过程中仅对承包商承担责任因此,分包合同的当事人是承包商与分包商,与业主或者工程师无关.工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时,证据材料包含()A.合同专用条件中的条款B.经工程师认可的施工进度计划C.施工现场与施工会议记录D.工程延期审批表E.费用索赔审批表答案ABC解析所有能够证明事实真实性的材料均能够作为索赔证据工程延期审批表与费用索赔审批表不属于索赔证据,属于索赔文件.根据FIDIC的《施工合同条件》规定,仅给予承包人工期与费用补偿而不补偿利润的事件有(晨A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.施工遇到文物与古迹D.后续法规的调整E.不可抗力事件造成的损害答案BCDE解析P188选项A的延误移交施工现场应补偿工期、费用、利润;选项B的不可预见的外界条件只补偿工期与费用;选项C的施工遇到文物与古迹只补偿工期与费用;选项D的后续法规的调整只补偿工期与费用;选项E的不可抗力事件造成的损害只补偿工期与费用因此本题答案为BCDE2007年监理工程师建设工程合同管理真题及答案电ry
一、单项选择题(共5题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意).某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同材料交货后货款未支付供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业.按照《合同法》的规定,()属于委托合同A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同.法人成立进行注册登记时,应当以()为住所A.要紧办事机构所在地B.要紧经营场所所在地C.要紧合同履行地D.董事长的户口所在地.在建设工程施工合同法律关系中,法律关系的客体是()A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为.按照《担保法》的规定,下列财产中能够作为抵押物的是()A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人使用的宅基地C.抵押人拥有的股票D.学校设施.甲乙双方签订的施工合同,通过了公证机关的公证当双方发生合同纠纷,人民法院审理该合同纠纷时应认定通过公证的合同()A.在任何情况下都能够直接作为认定事实的证据B.直接具有强制执行的效力C.一定是不可撤销的合同D.若有相反证据足以推翻时,不能作为认定事实的根据.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同()A.不成立B.成立C.无效D.可撤销.《合同法》规定,要约生效条件为()A.要约人向受要约人发出要约B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字C.受要约人作出有效承诺D.要约以任何形式到达受要约人.《合同法》规定,缔约过失责任属于()责任A.违约B.侵权C.“先合同义务”D.无过错.甲公司通过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司对此下列说法正确的是()A.乙、丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人B.乙、丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D.乙、丙公司之间的归属协议,若合同对方当事人不一致意,则丙公司对该合同承担连带责任.合同生效后,当事人发现合同价款约定不明确,又未能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定,则该合同价款应按()的市场价格履行A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地.某设备制造订购合同,约定订购方先支付合同总价10%作为预付款订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化,订购方未按时支付预付款,这是订购方行使的()A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.合同中止履行的权利.某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同,合同约定设备公司向建设单位供货2台空调,其余8台交付承建其工程的施工单位这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让.设计招标确定中标人后,发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时,说明()A.要约生效B.承诺生效C.合同成立D.合同生效.建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁A.工程所在地B.仲裁申请人所在地C.纠纷发生地D.双方协商选定.某建筑材料采购合同,既约定了违约金,又约定了定金当一方违约时,守约方()A.务必适用违约金条款B.务必适用定金条款C.能够选择适用违约金或者定金条款D.两者都不能适用,因约定无效.某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为8000万元人民币,该项目()A.务必公开招标B.务必邀请招标C.可直接委托发包D.务必聘请招标代理机构委托发包.投标人现场考察后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答当解答与招标文件的规定不一致时()A.投标人应要求招标人继续解释B.以书面解答为准C.以招标文件为准D.由人民法院判定.投标文件对招标文件的响应出现偏差,能够要求投标人在评标结束前予以澄清或者补正的情况是()A.投标文件没有加盖公章B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致C.投标担保金额多于招标文件的规定D.投标文件的关键内容字迹模糊,无法辨认.某招标项目开标时,发现投标人未按要求提供合格的投标保函,投标人随即要求撤I可投标文件,如今应()OA.按无效投标处理B.要求投标人补交投标保函C.进入评标程序后淘汰D.要求投标人赔偿缺失.设计招标中,下列因素不属于评标评审比较要素的是()A.投标单位的企业规模大小B.投标方案的投入、产出比高低C.完成初步设计时间的早晚D.投标单位的质量管理体系是否科学.在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时,()A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金,假如招标人的缺失小于保证金,则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金,假如招标人的缺失大于保证金,则可继续向中标人追索差额.在项目招标的评标结束后,中标人的投标保证金应当在()退还A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后.务必招标的某施工项目,使用评标价法评标,中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下甲报价1000万元,评标价950万元;乙报价980万元,评标价990万元,如今()A.中标人为甲,合同价为950万元B.中标人为甲,合同价为1000万元C.中标人为乙,合同价为980万元D.中标人为乙,合同价为990万元.《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定的合同有效期指()A.监理合同注明的开始至完成的时间B.监理合同约定的监理工作的日历天数C.监理人完成了包含附加与额外工作在内的全部监理义务的期间D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间.《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,实施监理工作过程中的额外工作是指()A.承包人的原因施工不能按期竣工,监理人延长监理工作时间B.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后服务C.委托人要求增加监理工作范围,而增加的监理工作量D.承包人的原因,使监理工作受阻,导致增加的监理工作量.某工程项目,建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据,且建设单位又未提出任何书面解释,监理单位按合同规定保护自己合法权益能够采取的措施是()A.发出终止合同的通知,通知送达建设单位后,合同即行终止B.发出终止合同的通知,通知发出后14日内仍未获得支付酬金,合同即行终止C.发生终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进•步发出终止合同的通知,第二份通知到达建设单位后,合同即行终止D.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出通知,第二份通知发出后42日内仍未得到答复,合同即行终止.《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,监理人承担违约责任的原则是()A.补偿性原则B.惩处性原则C.无过错原则D.有限责任与过错责任原则.设计合同履行过程中,属于设计人责任的是()A.组织对设计文件的审查、鉴定与验收B.办理设计文件的报批手续C.选定设计文件根据的设计规范D.为现场的设计人提供必要的工作条件.设计合同的发包人,根据工程实际情况需要修改设计文件时,应按照法定程序进行变更,即()A.发包人报原审批机关批准,选择设计单位设计B.由原设计合同承包人完成设计修改C.发包人经审批机关批准后,自行修改D.发包人报原审批机关批准,由原设计单位修改后,报有关部门审批
31.某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务,设计院在完成设计任务30%时,由于某种原因,办公楼项目停建,建设单位向设计院发出终止合同的通知根据设计合同示范文本的规定,承担解除合同后果责任的方式应为()A.设计院没收建设单位支付的定金B.设计院没收建设单位支付的定金,建设单位再支付合同设计费的30%C.建设单位支付合同设计费的50%D.设计院没收定金,建设单位再支付合同设计费的50%.某项目施工需要办理爆破作业的批准手续,但没有及时获得批准,给承发包双方都造成一定缺失,则()A承包人的缺失都由发包人承担B.发包人的缺失都由承包人承担C.双方的缺失各自承担D.双方的缺失都由审批部门承担.某工程项目的承包人具有设计资质承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核,经监理工程师签认后承包人按图纸施工施工中发现由于设计计算错误,已经施工的部分工程需要拆除,设计文件务必修改则该事件的缺失应由()A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计缺失,发包人承担施工缺失.某工程,设计图纸由发包人提供,承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸,则()A.由发包人复制,复制费用发包人承担B.由发包人复制,复制费用承包人承担C.由承包人复制,复制费用承包人承担D.由承包人复制,复制费用发包人承担.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人()A.无须赔偿承包人缺失,工期也不顺延B.无须赔偿承包人缺失,工期应予顺延C.应当赔偿承包人缺失,工期应予顺延D.应当赔偿承包人缺失,工期不予顺延.某施工合同约定钢材由发包人供应,但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收,供应商就将钢材卸货于施工现场在使用前发现钢材数量出现较大短缺,这一钢材缺失应由()承担A.承包人B.钢材供应商C.监理单位D.发包人.某施工合同约定,建筑材料由发包人供应材料使用前需要进行检验时,检验由()A.发包人负责,并承担检验费用B.发包人负责,检验费用由承包人承担C.承包人负责,并承担检验费用D.承包人负责,检验费用由发包人承担.在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工,由于施工出现交叉干扰,致使甲、乙分别受到一定缺失,总监理工程师向甲发出了暂停施工指令,则()A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的缺失C.甲、乙分别承担各自的缺失D.甲的缺失由发包人承担,乙的缺失自行承担.某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工9月中旬发现,因承包人的施工管理不严格,导致实际进度滞后于计划进度承包人按工程师要求修改了进度计划,竣工日期推迟到10月30日该进度计划得到工程饰的确认,则()A.假如通过赶工在10月20日竣工,可获提早竣工奖励B.假如通过赶工在10月20日竣工,不能获提早竣工奖励C.假如在10月25日竣工,既不获得奖励,也不承担拖期赔偿责任D.假如在10月30口竣工,不需承担拖期赔偿责任的要紧内容.也不含相对人同意后受其约束的表示比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等,即是要约邀请.甲将工程机械借给乙使用,乙却将该工程机械卖给丙根据我国《合同法》的规定,乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()A.有效B.无效C.效力待定D.可变更或者撤销答案C解析P33该题情况属于无处分权人处分他人财产订立的合同,属于效力待定的合同的一种,通常情况下是无效的但是,在下列两种情况下合同有效
(1)无处分权人处分他人财产,经权利人追认,订立的合同有效;
(2)无处分权人通过订立合同取得处分权的合同有效.下列有关合同履行中行使代位权的说法,正确的是()A.债权人务必以债务人的名义行使代位权B.债权人代位权的行使务必取得债务人的同意C.代位权行使的费用由债权人自行承担D.债权人代位权的行使务必通过诉讼程序,且范围以其债权为限答案D解析P39代位权是合同不当履行中的保全措施中的一种,是指因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害,债权人能够向人民法院请求以自己的名义(选项A错误)代位行使债务人的债权(选项B错误)但该债权专属于债务人时不能行使代位权代位权的行使范围以债权人债权为限(选项D正确),其发生的费用由债务人承担(选项C错误).乙订立合同,规定甲应于2007年8月1日交货,乙应于同年8月7日付款月底,甲发现乙财产状况恶化,己没有支付货款的能力,并有确切证据,遂提出终止合同,但乙未允基于上述情况,甲于8月1日未按约定交货依照《合同法》的原则,下列关于甲行为的论述中,正确的是()A.甲务必按合同约定交货,但能够要求乙提供相应的担保.甲有权不按合同约定交货,除非乙提供了相应的担保C.甲务必按合同约定交货,但能够仅先交付部分货物D.甲应按合同约定交货,如乙不支付货款可追究其违约责任答案B解析P39本题中甲的做法属于的范畴先履行抗辩权乂称不安抗辩权,是指合同中约定了履行的顺序,合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况,应当先履行合同一方在对方未履行或者者提供担保前权拒绝先为履行本题甲属于应当先履行合同一方.,其发现乙财产状况恶化,已没有支付货款的能力,并有确切证据,因此甲在乙未履行或者者提供担保前权拒绝先为履行某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款,承包人按照合同的约定及时调整了施进度,放慢施工速度依照《合同法》的规定,承包人行使的是()A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权答案C解析P38本题属于同时履行抗辩权的使用同时履行抗辩权是指当事人互负债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行同时履行抗辩权包含
①一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求;
②一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应的履行要求该题中发包人拖欠工程进度款,承包人能够放慢施工速度,甚至停止施工所产生的后果,由违约方承担.某工程招标中,投标文件的内容未完全响应招标文件,但仍属于有效投标文件的情况是()A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未全面说明使用专利施工的技术细节答案D解析P58-59在开标时,假如发现投标文件出现下列情形之一,应当作为无效投标文件,不再进入评标
(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封;
40.某施工项目在有放射性污染的环境中施工,则()A.防护措施由发包人完成,费用也由发包人承担B.防护措施由发包人完成,费用由承包人承担C.防护措施由承包人完成,费用也由承包人承担D.防护措施由承包人完成,费用由发包人承担
41.施工合同履行中,发包人拖欠工程结算款,在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付,则承包人()A.无权对该工程主张任何权利B.无权申请人民法院拍卖该工程,但可主张该工程所有权C.能够申请人民法院拍卖该工程,承包人优先受偿D.能够留置该工程.某工程项目保修期内发现存在质量缺陷,监理单位出具了鉴定结论发包人认为承包人不具有维修能力直接联系维修公司进行了维修,则维修费用应由()承担A.发包人B.监理单位C.承包人D.维修公司.某一材料采购合同,双方约定违约金为70万元合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货,施工承包人为了避免停工待料,只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料则供货方应赔偿给施工承包人()A.30万元B.70万元C.100万元D.170万元.某施工合同使用FIDIC《施工合同条件》,专用条件中约定完成工程的时间为500天,缺陷通知期为365天施工过程中,经工程师批准顺延工期38天,则判定承包人提早或者延误竣工的时间应为()A.500天B.538天C.865天D.903天.根据FIDIC《施工合同条件》,当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时,要求承包商更换,则()A.增加的费用与工期延误责任都由发包人承担B.增加的费用由发包人承担,工期延误责任由承包人承担C.增加的费用由承包人承担,工期延误责任由发包人承担D.增加的费用与工期延误责任都由承包人承担.根据FIDIC《施工合同条件》假如全部工程只颁发一个接收证书与一个履约证书,则保留金()A.在颁发接收证书时全部返还B.在颁发履约证书时全部返还C.在颁发接收证书与履约证书时各返还一半D.不再返还.某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同,约定竣工日为10月20日业主在10月10日提早占用工程,工程师于10月13日颁发了接收证书,承包商于10月30日完成了竣工检验,则该工程的竣工日为()A.10月10日B.10月13日C.10月20日D.10月30日.工程施工索赔分类中,将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险与不可预见因素索赔等,是根据()进行分类A.索赔的合同根据B.索赔的目的C.索赔事件的性质D.索赔的起因.某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物,需要作清除处理按照合同条款的约定,承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交()A.索赔报告B.索赔意向通知C.索赔根据与资料D.工期与费用索赔的具体要求.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中,正确的是()A.在授权范围内,工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时,有权单方面作出决定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定,对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人
二、多项选择题(共30题,每题2分每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有1个错项错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0・5分).下列行为中属于委托代理的法律行为有()A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作.在工程项目建设过程中,可使用的担保方式有()A.投标人提供投标保函B.中标人提供担保公司出具的履约保证书C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函D.发包人提供的在建工程留置权担保E.承包人提交的预付款保函.建设工程一切险的被保险人能够包含()A.业主B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.设备供应商.根据《合同法》规定,要约撤回与要约撤销的要紧区别有()A.要约所处法律效力状态不一致B.撤回与撤销的目的不一致C.撤回与撤销的通知到达受要约人的时间要求不一致D.受要约人对要约知晓的情况不一致E.对要约人的约束条件不一致.《合同法》规定的合同有效条件包含()A.合同当事人具有民事权利能力与民事行为能力B.当事人意思表示真实C.合同当事人签字或者盖章D.合同应当使用书面形式E.不违反法律或者社会公共利益.甲、乙公司签订合同,甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成,依照《合同法》规定,其法律关系特点为()A.甲、乙公司作为合同主体不变B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务C.丙公司能够对乙公司行使抗辩权D.丙公司不履行义务,应对乙公司承担违约责任E.乙公司不能强迫丙公司履行义务.《合同法》中,有关承担违约责任的规定,使用的原则包含()A.补偿性原则B.严格责任原则C.惩处性原则D.有限责任原则E.连带责任原则.某工程项目施工中发包人与承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()A.施工合同中当事人选择了仲裁方式与仲裁机构B.通过有关调解仍未解决合同纠纷C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D.与解无效E.人民法院没有管辖权.招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时,应予纠正的不合理要求包含()A.要求施工企业务必具备一定的资质等级B.要求专业工程的施工企业务必具备该专业的资质等级C.要求投标人务必拥有进口的施工机具D.要求投标人务必使用指定的钢铁企业生产的钢材E.要求专业工程的施工企业务必是本系统的.某工程项FI的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察,但有些投标人未参加该现场考察,则()OA.参加现场考察投标人的费用自行承担B.参加现场考察投标人的费用由招标人承担C.未参加现场考察的投标人不能免除不熟悉现场的合同责任D.参加现场考察的投标人不能免除不熟悉现场的合同责任E.未参加现场考察的投标人将被取消投标资格
61.某招标项目的评标委员会初定成员由5人构成,其中2人为招标人代表,3人为招标人以外的专家按招标法规的要求,评标委员会成员的修改方式可为()A.只减少1名招标人代表B.减少1名招标人代表,同时增加1名招标人以外的专家C.招标人代表不变,增加1名招标人以外的专家D.招标人代表不变,增加2名招标人以外的专家E.招标人代表不变,增加4名招标人以外的专家.在监理招标中,表达监理单位能力的评标内容包含()A.投标人资质B.监理大纲C.总监理工程师业绩D.监理单位业绩E.监理费报价.《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,监理人的要紧义务包含()A.依法履行监理职责,公正保护委托人及有关方面的合法权益B.推荐选择工程的施工单位C.选派合格的监理人员及总监理工程师D.不得泄露与工程有关的保密资料E.代表委托人与承包人解决合同争议.监理人根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,在施工监理过程中能够行使的权力包含()A.公布改变承包人施工作业时间与顺序的指令B.对工程的质量、工期、费用实施监督操纵C.审杳批准工程设计的变更D.在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求E.批准承包人的索赔要求.在建设工程委托监理合同履行中,下列关于违约责任的说法中正确的有()A.委托人违约应承担违约责任B.监理人因过失承担的赔偿额按实际缺失计算C.监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限D.监理人对责任期以外发生的任何情况引起的缺失不负责任E.监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任.建设工程设计合同示范文本中,发包人委托的设计任务能够包含()A.项目建议书B.初步设计C.技术设计D.产品设计E.施工图设计.按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,对发包人与承包人有约束力的合同文件包含()A.招标公告B.招标文件C.投标书D.工程量清单E.中标通知书.按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,属于发包人应完成的工作有()A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.提供施工现场的地下管线资料.某施工项目双方约定3月10日开工,当年10月10日竣工,开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由与要求,未获批准,但承包人仍延至3月20日开工,则()A.承包人应通过赶工在10月10日竣工,赶工费用自行承担B.承包人应通过赶工在10月10日竣工,赶工费用由发包人承担C.承包人应通过赶工在10月10日竣工,可获提早竣工奖励D.假如工程在10月20日竣工,承包人不承担拖期违约责任E.假如工程在10月20日竣工,承包人承担拖期违约责任.在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果说明质量合格,但检查影响了正常施工,则()A.影响正常施工的费用由承包人承担B.影响正常施工的费用由发包人承担C.工期给予顺延D.工期不予顺延E.检查费用发包人承担.按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,下列在合同履行过程中发生的款项,属于“费用”的包含()<.A.设计变更给承包人增加的款额B.工程师批准承包商索赔的款项C.承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费D.承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出E.承包商收取的分包管理费.按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,因不可抗力事件导致的缺失应由发包人承担的包含()A工程本身的损害B.由发包人采购,己运至施工现场待安装设备的损害C.由承包人采购,己运至施工现场待安装设备的损害D.承包方人员伤亡E.承包人停工缺失.在施工合同履行中,由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付,则()A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.发包人未要求交付工程的,承包人仍应承担工程照管责任D.发包人未要求交付工程的,承包人不再承担工程照管责任E.承包人能够留置该工程.在材料采购合同的交货检验中,属于物理试验方法的有()A.手触B.拉伸试验C.查点法D.压缩试验E.金相试验.根据FIDIC《施工合同条件》规定,承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主同意的合同款额不一致,原因可能是()等A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的报价漏项C.合同内列有调价条款D.使用不可调价合同E.发生承包商应承担质量责任的扣款.在FIDIC《施工合同条件》中,指定分包商与通常分包商的差异表达在()<.A.是否申承包商选定B.是否与承包商订立合同C.是否可能由业主直接付款D.承包商是否收取管理费E.是否属于合同约定应由承包商务必完成范围之内的工作.在FIDIC《施工合同条件》中,业主应承担的风险包含()A.业主提供的设计不当造成的缺失B.承包商提供的设计不当造成的缺失C.不属于承包商原因造成的放射性污染D.属于承包商原因造成的放射性污染E.政策法规的变化对工程成本的影响.工程师对分包合同的管理包含()A.检查确认分包工程质量B.对■分包商索赔的批准C.对分包商公布变更指令D.对分包商资质进行审查E.计量、确认分包商完成的工程量.根据FIDIC《施工合同条件》的规定,属于超越工程师职权的行为有()oA.指示承包人提早竣工B.指示承包人缩短合同工期C.指示承包人删减合同约定的某些工作内容D.确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额E承包人提出索赔后,检查承包人施工现场同期记录.工程师处理索赔时,应给予承包商利润补偿的情况包含()A.业主延误移交施工现场B.不可抗力造成的缺失C.业主提早占用部分工程对承包商后续施工干扰的缺失D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿E.施工中遇到特殊恶劣气候条件的影响2007年度全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程合同管理试卷标准答案
(2)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章,或者者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章;
(3)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认;
(4)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者者投标保函;(选项C)
(5)构成联合体投标的,投标文件未附联合体各方共同投标协议(选项A)因此,选项A、C属于在开标时就视为无效的投标在评标时,所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书未作实质性响应的重大偏差包含
(1)没有按照招标文件要求提供投标担保或者者所提供的投标担保有瑕疵;
(2)没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章;
(3)投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限;(选项B)
(4)明显不符合技术规格、技术标准的要求;
(5)投标文件记载的货物包装方式、检验标准与方法等不符合招标文件的要求;
(6)投标附有招标人不能同意的条件;
(7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求因此,选项B属于在初评时视为无效的投标.根据《合同法》对违约责任的规定,既具有对合同守约方给予补偿,又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()A.罚金B.利息C.赔偿金D.违约金答案D解析P46承担违约责任的方式包含继续履行、采取补救措施、赔偿缺失、支付违约金、定金罚则五种本题中A、B、C选项的提法均不属于《合同法》对违约责任的规定中承担违约责任的方式(注本题在2004年曾经考过).甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同合同约定的违约金为货款总值的10%同时,甲公司向乙公司给付定金5000元,后乙公司违约,给甲公司造成缺失2万元乙公司应依法向甲公司支付()A.2万元B.
2.5万元C.3万元D.
3.5万元答案A解析P46合同法规定承担违约责任的方式包含继续履行、采取补救措施、赔偿缺失、支付违约金、定金罚则五种本题实际考核应采取赔偿缺失、支付违约金、定金罚则三种中的哪一种在赔偿缺失方式中规定,缺失赔偿额应当相当于因违约所造成的缺失,这种方式是承担违约责任的要紧方式(根据此种方式本题应赔偿2万元)在支付违约金方式中规定,违约金与赔偿缺失不能同时使用,假如当事人约定了违约金,则应当按照支付违约金承担违约责任(根据此种方式本题应赔偿20x10%=2万元)在定金罚则中规定,当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方能够选择适用违约金或者定金条款但是,这两种责任不能合并使用(本题定金5000元少于造成缺失)综上,本题应采取支付违约金方式承担违约责任,乙公司应依法向甲公司支付违约金2万元.建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地答案D解析P50建设工程合同纠纷的管辖,既涉及地域管辖,也涉及级别管辖地域管辖是指同级人民法院在受理第一审建设工程合同纠纷的权限分工关于建设工程合同通常都适用不动产所在地的专属管辖,由工程所在地人民法院管辖.根据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知”文件中,能够(A.要求投标人务必构成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求务必使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求答案B解析P54在对投标人资格审查文件的核查中
(1)不得以不合理条件限制或者排斥潜在投标人;
(2)不得对潜在投标人实行歧视待遇;
(3)不得强制投标人构成联合体投标因此选项A、C、D均错误P57在资格预审须知中明确列出投标人必需满足的最基本条件,可分为必要合格条件与附加合格条件两类其中附加合格条件中,招标人能够针对工程所需的特别措施或者工艺的专长;专业工程施工资质;环境保护方针与保证体系;同类工程施工经历;项目经理资质要求;安全文明施工要求等方面设立附加合格条件因此选项B正确.与邀请招标相比,公开招标的特点是()A.竞争程度低B.评标量小C.招标时间长D.费用低答案C解析P55公开招标的优点是招标人能够在较广的范围内选择中标人,投标竞争猛烈(选项A错误),有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价其缺点是由于申请投标人较多,通常要设置资格预审程序,而且评标的工作量也较大(选项B错误),所需招标时间长(选项C正确)、费用高(选项D错误).某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题招标人对此问题给予了书面解答,则该解答()A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人C.应发送给全体投标人,并说明问题来源.D.应发送给全体投标人,但不说明问题来源答案D解析P58招标人对任何一位投标人所提问题的回答,务必发送给每一位投标人,保证招标的公开与公平,但不必说明问题的来源.在评标委员会成员中,不能包含()A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.经济专家答案B解析P58-59评标委员会由招标人的代表与有关技术、经济等方面的专家构成,成员人数为5人以上单数,其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2/3不能包含招标人上级主管代表.某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额与单价与工程量乘积之与的金额不一致请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价、单价都有错误,遂提出新的单价与总价该投标书的报价应以()为准A.原总价B.原单价与工程量乘积之与C.新总价D.新单价与工程量乘积之与答案D解析P59投标文体中总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,属于细微偏差,由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认,作为详评比较的根据.招标过程中,由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人下列对投标保函的处理,正确的是()A.返还所有投标人的投标保函B.要求所有投标人延长投标保函有效期C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期D.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期答案B解析由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人,说明在原定投标有效期内未能完成评标工作,显然投标有效期未到,而有可能银行的投标保证有效期已到,招标人能够要求投标人延长投标保函有效期,投标人根据具体情况有三种选择其一拒绝延长,收回保函,放弃投标;其二,同意延长,到银行办理延期手续,交纳手续费;其三,同意延长,并办理了延期手续,但同时致函业主保留调整投标报价的权利.根据委托监理合同示范文本的规定,监理人能够单方面提出终止合同的情况是()A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周D.委托人拒付合理化建议奖答案B解析P84假如由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金,或者由于非监理人员任而使监理暂停的期限超过半年以上,监理人可按照终止合同规定程序,单方面提出终止合同,以保护自己的合法权益选项C没有的时候间上的约定.监理合同的有效期是指()A.监理合同中书面约定的履行期间B.从签订监理合同起,至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止C.监理人完成正常工作与附加工作时间之与D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之与答案B解析P86尽管双方签订《建设工程委托监理合同》中注明“本合同自X年X月X日开始实施,至X年X月X日完成”,但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间,并不就一定是监理合同的有效期监理合同的有效期即监理人的责任期,不是用约定的日历天数为准,而是以监理人是否完成了包含附加与额外工作的义务来判定因此通用条款规定,监理合同的有效期为双方签订合同后,工程准备工作开始,到监理人向委托人办理完竣工验收或者工程移交手续,承包人与委托人已签订工程保修责任书,监理收到监理报酬尾款,监理合同才终止.某工程项目的监理合同约定,监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务,则下列情况中,缺失应由监理人承担赔偿责任的是()A.监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后,供货商又擅自调换了部分材料,导致工程质量不合格返工造成的缺失B.承包人向监理人提交索赔报告,监理人在规定时间内没有做出审核意见,导致承包人的部分不合理索赔成立,造成委托人的经济缺失C.施工现场发生火灾监理人发出了停工令,该事件造成的停工缺失D.在工程保修阶段,委托人通知监理人到场监督承包人保修,监理人未到场造成的委托人缺失答案B解析P87-88合同履行过程中,由于当事人一方的过错,造成合同不能履行或者者不能完全履行,由有过错的一方承担违约责任;如属双方的过错,根据实际情况,由双方分别承担各自的违约责任在《委托监理合同示范文本》中,制定了约束双方行为的条款其中关于监理人的责任限度规定,监理人在责任期内,假如因过失而造成经济缺失,要负监理失职的责任;监理人不对责任期以外发生的任何情况所引起的缺失或者损害负责,也不对第三方违反合同规定的质量要求与完工(交图、交货)时限承担责任选项A、C不属于监理人的过失,选项D属于责任期以外发生的情况,均不能由监理人承担赔偿责任.根据委托监理合同示范文本的规定,当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,委托人能够()A.发出终止合同通知,终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复,即终止监理合同C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复,可在第一个通知发出后35天内,终止监理合同D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复,可在第一个通知发出后42天内,终止监理合同答案C解析P90假如委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知若委托人在2I天内没收到答复,可在第一个通知发出后35FI内发出终止监理合同的通知,合同即行终止.某工程项目施工阶段,发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同,约定该试验室完成监理工程师指示的材料与工艺质量的检测试验下列有关检测试验的说法中,正确的是()A.试验室只同意发包人指示的试验项目B.试验室应完成承包人要求的试验项目C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验,但不对检测数据的正确性负责D.监理工程师应对根据错误检测数据作出的指示承担责任答案C解析P87在监理合同中规定的委托人义务有人员服务•项,当涉及监理服务工作时,委托人所提供的职员只应从监理工程师处同意指示监理人应与这些提供服务人员密切合作,但不对他们的失职行为负责如委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料与工艺质量的检测试验,并与其签订委托合同试验机构的人员应同意监理工程师的指示完成相应的试验工作,但监理人既不对检测试验数据的错误负责,也不对由此而导致的推断失误负责.在监理合同履行期间,监理人可行使的权力包含()A.对设计、施工承包单位的选定权B.对承包人报送的施工组织设计与技术方案的审查认定权C.对工程设计变更的审批权D.对工程规模、规划设计等要求的认定权答案B解析P84监理合同中涉及到监理人权利的条款可分为两大类,一类是监理人在委托合同中应享有的权利,另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利监理人执行监理业务能够行使的权力中包含对承包人报送的施工组织设计与技术方案的审查认定权,但是不包含对设计、施工承包单位的选定权;对工程设计变更的审批权;对工程规模、规划设计等要求的认定权以上权力是业主方的权力.勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人的工作是()A.现场地上障碍物的拆除工作B.勘察现场设备机具的布置与架设C.完成通水、通电及道路平整作业D.提供水上作业用船答案B解析P95-96在勘察合同履行管理中,发包人的责任中包含为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费因此,本题中A、C、D均为发包人应完成的工作而勘察现场设备机具的布置与架设应由施工单位,即勘察单位负责.工程项目的设计成果完成后,由()负责组织鉴定、验收与向设计审批部门报批A.设计人B.监理人C.审图机构D.发包人答案D解析P98设计合同履行管理中,发包人应承担一定的外部协调工作,就包含设计的阶段成果(初步设计、技术设计、施工图设计)完成后,应由发包人组织鉴定与验收,并负责向发包人的上级或者有管理资质的设计审批部门完成报批手续
31.某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平常很少参与管理,都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议如今,对已支付的工程款()A.经乙签字的均无效,全部由甲重新确认B.经甲确认的有效,甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D需委托造价管理部门确定答案B解析P8根据题意,乙的行为属于无权代理行为,即乙的行为没有代理权而以甲的名义进行民事、经济活动无权代理包含下列几种情况
(1)没有代理权而为代理行为;
(2)超越代理权限为代理行为;
(3)代理权终止为代理行为乙属于超越代理权限为代理行为关于无权代理行为,被代理人能够根据无权代理行为的后果对自己有利或者不利的原则,行使“追认权”或者“拒绝权”行使追认权后.将无权代理行为转化为合法的代理行为.下列施工合同文件中,解释顺序优先的是()A.中标通知书B.投标书C.施工合同专用条款D.规范答案A解析P110在协议书与通用条款中规定,对合同当事人双方有约束力的合同文件包含签订合同时已形成的文件与履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分其中订立合同时己形成的文件包含
(1)施工合同协议书;
(2)中标通知书;
(3)投标书及其附件
(4)施工合同专用条款;
(5)施工合同通用条款;
(6)标准、规范及有关技术文件;
(7)图纸;
(8)工程量清单;
(9)工程报价单或者预算书通用条款规定,上述合同文件原则上应能够互相解释、互相说明但当合同文件中出现模糊不清或者不一致时,上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序因此本题解释顺序最优先的应是中标通知书.某施工合同履行过程中,承包人发现由于公路管理部门的责任,连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件,则承包人由此增加的费用应由()承担A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同答案C解析P111通用条款规定开通施工场地与城乡公共道路的通道,与专用条款约定的施工场地内的要紧交通干道,保证施工期间的畅通,满足施工运输的需要属于发包人应完成的工作因此本题属于发包人义务没有做到,应由发包人承担相应费用.某施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后使用一旦由于设计质量缺陷给工程造成缺失,则该缺失应由()承担A.发包人B.工程师C.承包人D.发包人与承包人共同答案C解析P113关于由承包人设计的图纸,包含部分由承包人负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,通过工程师签认后才能够使用但工程师对承包人设计的认可,不能解除承包人的设计责任因此,造成缺失应由承包人承担.施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并说明质量合格投入使用后,工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做则下列关于缺失承担的表述中,正确的是()A.费用由承包人承担,由此延误的工期不予顺延B.费用由承包人承担,由此延误的工期能够顺延C.费用由发包人承担,由此延误的工期不予顺延D.费用由发包人承担,由此延误的工期能够顺延答案A解析P116在材料与设备的使用前检验中,关于承包人负责采购的材料与设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或者试验,不合格的不得使用,检验或者试验费用由承包人承担但不论何时,工程师一经发现质量达不到约定标准的工程部分,均可要求承包人返工因承包人的原因达不到约定标准,由承包人承担返工费用,工期不予顺延.某建设项目施工过程中,现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工当甲受到乙施工干扰时,甲受到的缺失应()A.向发包人索赔B.向乙施工单位索赔C.向监理单位索赔D.自行承担答案A解析P119同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰属于协调管理的原因,应由发包人承担责任同时,由于索赔关系是建立在合同关系的基础之上的,承包人只与发包人有合同关系,因此甲承包人应向发包人索赔.某施工合同履行过程中,经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程,工程师又要求剥露重新检验重新检验的结果说明质量合格,则下列关于缺失承担的表述中,正确的是()A.发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用,工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延答案B解析P118不管工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验承包人接到通知后,应按要求进行剥离或者开孔,并在检验后重新覆盖或者修复重新检验说明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人缺失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延.施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的缺失中,应由承包人承担的是()A.工程本身的损害B.因工程损害导致的第三方财产缺失C.承包人的施工机械损坏D.工程所需清理费用答案解析P124洪灾属于不可抗力,施工合同范本通用条款规定,合同约定工期内发生的不可抗力,因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按下列方法分别承担
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡与财产缺失与运至施工场地用于施工的材料与待安装的设备的损害,由发包人承担;(选项A、B)
(2)承发包双方人员的伤亡缺失,分别由各自负责;
(3)承包人机械设备损坏及停工缺失,由承包人承担;(选项C)
(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保P人员的费用由发包人承担;
(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;(选项D)
(6)延误的工期相应顺延因此本题选择C.某施工合同履行过程中,承包人提出使用专利技术,工程师同意则下列关于申报手续与费用承担的表述中,正确的是()A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续,承包人承担费用C.承包人办理申报手续,发包人承担费用D.承包人办理申报手续并承担费用答案D解析P117在施工合同履行过程中,若承包人提出使用专利技术或者特殊工艺施工,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用假如发包人要求承包人使用专利技术或者特殊工艺施工,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用.施工合同履行过程中,发现在有放射、毒害性环境中施工时,承包人准备采取的相应安全防护措施()OA.需经工程师认可,费用由承包人承担B.需经工程师认可,费用由发包人承担C.不需工程师认可,费用由承包人承担D.不需工程师认可,费用由发包人承担答案B解析P125关于实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工,及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天内以书面形式通知工程师,并提出相应的防护措施经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用.某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师与设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书则承包商的实际竣工日应为()A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日答案A解析P127在竣工时间的确定中,工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限,与合同约定的工期比较是提早竣工还是延误竣工
42.某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他缺失),若停工待料采购方的缺失为50万元供货方应支付的违约金额为()A.10万元B.20万元C.30万元D.50万元答案B解析P135本题属于供货方的违约责任,因供货方的原因导致不能全部或者部分交货,应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金若违约金不足以偿付采购方所受到的实际缺失时,能够修改违约金的计算方法,使实际受到的损害能够得到合理的补偿如施工承包人为了避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差缺失等.在FIDIC的《施工合同条件》中,合同协议书应当在()后签订A.开标B.发出中标函C.提交履约保证D.开工答案C解析P145FIDIC的《施工合同条件》通用条件中规定,业主发出中标函的28天内,接到承包商提交的有效履约保证后,双方签署的法律性标准化格式文件,即协议书.在FIDIC的《施工合同条件》中,合同有效期是指()A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之与B.合同签字之日起至竣工之日止的期间C.开工之日起至结清单生效之日止的期间D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间答案D解析P147合同有效期是指自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止的这段时间,在该段时间里施工承包合同对业主与承包商均具有法律约束力结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款,并退还承包商的履约保函结清单一经生效,承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止.在FIDIC的《施工合同条件》中,争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()B.不得担任业主咨询顾问,提交仲裁对也不得任仲裁员C.能够担任业主咨询顾问,但提交仲裁时不得任仲裁员D.能够担任业主咨询顾问,提交仲裁时也可担任仲裁员答案B解析P151FIDIC的《施工合同条件》中规定
(1)在业主与承包商双方同意的任何时候,他们能够共同将事宜提交给争端裁决委员会,请他们提出意见没有另一方的同意,任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议;
(2)裁决委员会或者其中的任何成员不应从业主、承包商或者工程师处单方获得任何经济利益或者其他利益;
(3)不得在业主、承包商或者工程师处担任咨询顾问或者其他职务;
(4)合同争议提交仲裁时,不能被任命为仲裁人,只能作为证人向仲裁提供争端证据.按照FIDIC施工合同通用条款的规定,假如由于承包商的有意违约行为给业主造成缺失,则承包商的赔偿应()A.以履约保函金额为限B.以中标的合同金额为限C.为业主的全部缺失D.包含业主的全部缺失加违约金答案B解析P153按照FIDIC施工合同通用条款的规定,在施工现场属于不包含在保险范围内的,由于承包商的施工管理等失误或者违约行为,导致工程、业主人员的伤害及财产缺失,应承担责任根据合同通用条款的规定,承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿最高限额,若未约定,则不应超过中标的合同金额.某使用FIDIC《施工合同条件》的合同,工程师审查承包商提交的施工组织设计与进度计划时,认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度,则工程师()A.有权要求增加施工设备,增加的费用由承包商承担B.有权要求增加施工设备,增加的费用由业主承担C.无权要求增加施工设备,但有权要求加快施工进度D.无权要求增加施工设各,也无权要求加快施工进度答案A解析P156FIDIC《施工合同条件》中关于对承包商设备的操纵规定,若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或者施工质量时,有权要求承包商增加或者更换施工设备,由此增加的费用与工期延误责任由承包商承担.在FIDIC的《施工合同条件》中,工程师颁发履约证书即说明双方剩余义务仅限于(A.工程维修B.清理施工现场C.报送竣工报表D.财务结算答案DI.D
2.C
3.A
4.D
5.A
6.D
7.B
8.D
9.CI
0.D
11.B
12.C
13.A!
4.CI
5.DI
6.C
17.C
18.BI
9.B
20.A2I.B
22.D
23.C
24.B
25.C
26.B
27.D
28.D
29.C
30.D
31.C
32.A
33.C
34.B
35.C
36.D
37.D
38.A
39.B
40.D
41.C
42.A
43.C
44.B
45.D
46.C
47.A
48.C
49.B
50.A
51.ABD
52.ABCE
53.ABCD
54.ACDE
55.ABE
56.ABE
57.ABC
58.AC
59.CDE
60.ACD6I.BDE
62.ABCD
63.ACD
64.AB
65.ACDE
66.BCE
67.CDE
68.ADE
69.AE
70.BCE
71.CD
72.ABC
73.BC
74.BDE
75.ACE
76.ACE
77.ACE
78.ADE
79.AB
80.AC。