正式版建筑工地施工合同书

正式版建筑工地施工合同书2022正式版建筑工地施工合同书正文内容甲方乙方甲、乙双方于年月日签订了关于甲方开发的水城住宅项目高层标段的《建设工程施工合同》，现双方经愤商一致，达成以下补充琳议第一条承包范围水城住宅项目高层标段之施工图中所含的全部内容包括但不限于基础工程、土建工程、装饰工程、给排水工程等，以及招标文件及投标报价补充说明中的定的其他工程内容，并包括施工图未列明但乙方为完成合同的定工程所需的其他全部工作内容第二条总承包管理整个工程包括乙方:M责的施工范围及甲方另行发包给他方的工程及周围相邻建筑物、道路、地下管线的稳妥性、安全性之施工，由乙方承担总承包管理第三条合同的组成组成本工程合同的文件及其解释顺序为1本补充愤议及其附件；2《建设工程施工合同》熔议书、专用条款；⑶招标文件一215；；4关于投标报价的补充说明；5中标通知书；6《建设工程施工合同》通用条款；7标准、规范及有关技术文件；⑻图纸；⑼投标文件双方有关工程的洽商、变更等书面愤议或文件视为本补充愤议组成部分，并最优先解释适用第四条工地考察

1、工程质量等级优良

2、如本工程质量未达到的定质量标准，乙方应当负责返工以达到的定质量标准如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程，乙方应当按合同总价款的60%结算第十九条结算双方确认，除本合同的定的款项外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用工程竣工验收报告经甲方认可且全部工程移交甲方后28天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方进行工程结算在已取得工程档案初验合格证明的条件下，甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后60天内进行核实，给予确认或者提出修改意见但甲方未加盖公章确认或未提出修改意见的，不视为甲方已认可乙方的结算报告，即使甲方已接受或使用已竣工工程双方确认不适用《通用条款》第

36、2条的的定第二十条工程档案

1、工程档案应当做到与工程同步

2、工程档案由乙方:按—市有关城建档案报送要求进行编制，必须做到工程档案与工程建设同步乙方最终交付甲方的档案的份数为四份，必须满足—市城建档案馆的要求，按甲方要求时间提交

3、工程档案经相关部门预验收并取得建设工程档案初检合格证明后，双方进行竣工验收、结算

4、双方确认取得城建档案初检合格证明，为双方进行结算的前提条件之一，该条件不因甲方验收工程或使用工程等而废止或变更

5、乙方未按期提交技术资料的，乙方应当按每日5000元向甲方承担违约金如因乙方逾期提交技术资料或所提交的技术资料不全，以至甲方无法按期辨理竣工验收备案证或城建档案手续的，或致使该项目购房者无法按期辩理产权登记手续的，甲方因此应当向本项目购房者承担的违约金等经济损失，均由乙方赔偿甲方同时，甲方有权拒^结算，即使甲方予以结算，甲方也有权按乙方最终提交技术资料的逾期天数顺延相关款项的支付，甲方不承担自工程交付使用之日起至资料完整日止的工程款利息第二十一条违约责任

1、甲方责任甲、乙双方于215；年215；月215；日签订了关于甲方开发的215；水城住宅项目高层标段的《建设工程施工合同》，现双方经愤商一致，达成以下建设工程施工合同补充癌议甲方逾期付款的，每逾期—日，应当按应付款金额的同期银行贷款基准利率承担利息

2、乙方责任除本合同已的定的违约责任外，乙方如有下述违约，并应当承担下列违约责任1乙方违反各项制度的，相应制度已规定了违约责任的，乙方应当按相应制度规定承担违约责任⑵乙方未及时履行任何一项义务的，每逾期—日，应当承担贰万元的违约金逾期超过——日，甲方有权解除合同，乙方应无条件撤出现场，双方于乙方退场后，按照本合同的定的综合单价的50%和实际发生的工程量结算工程款3乙方未经甲方言午可停工达一日以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于—日内退场，双方于乙方退场后，按照本合同的定的综合单价的50%和实际发生的工程量结算工程款⑷在施工过程中，对于工程质量达不到於;定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求修理、拆除、返工、改建，直到符合的定标准但如该乙方违反国家强制性规定，或乙方未按指令或要求整改逾期达—日仍未符合的定标准，或同一部位经两次指令仍未符合的定标准的，甲方有权解除合同，双方于乙方退场后，按照本合同的定的综合单价的50%和实际发生的工程量结算工程款⑸对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利6乙方不得串通甲方相关人员编造虚假签证等文件，否则，甲方有权追究乙方刑事责任外，同时乙方应当按虚假文件产生的虚报款项的金额向甲方承担违约金

3、其他1因甲方原因合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿预期可得利益2因乙方原因导致解除合同，乙方应无条件在甲方通知后一日内撤出施工现场，甲方为完成剩余工作委^其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用等甲方因本合同解除而遭受的全部损失，皆由乙方赔偿给甲方，甲方在支付其余工程款时予以扣除⑶如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，无论甲方是否解除本合同，除乙方按本合同的定向甲方承担违约责任外，甲方因此而逾期交房、房屋质量问题需向购房者承担的违约金、赔偿金，甚至购房者退房的一切损失，均由乙方承担甲方在支付其余工程款时予以扣除为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决⑷工程质量问题在未解决前，甲方有权拒^支付任何款项第二十二条保修自工程竣工验收合格符合合同要求并乙方交付工程之日起开始计算保修期，保修期内由乙方:M责保修，并承担费用双方另行签订《建设工程质量保修制度》，作为本愤议的附件第二十三条保险由乙方:M责施工现场的施工安全、施工人员安全，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并承担其费用第二十四条竣工日前使用下列情况均不视为甲方提前使用，乙方仍应当对工程质量承担责任，除非乙方能够证明是甲方或实际使用人造成的质量问题

（1）甲方在签发竣工验收合格证前临时使用已完工程的；⑵经甲方^可的装饰装修施工单位或广告发布单位进行装饰装修施工；⑶无论何方原因造成的延期，在《建设工程施工合同》或本补充愤议确定的竣工日之后，如工程尚未达到国家规定及合同的定要求时，甲方为履行与他人的买卖合同或租赁合同，减少损失而将工程或其部分交付买方或承租方的第二十五条其他事项

1、《通用条款》中所称的工程师，双方确认是指甲方代表，而非监理工程师

2、如涉及工程价款的确认，相关的确认需经甲方代表、甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效，其他人（除法定代表人）签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章（例如签证章等），甲方均不予认可如涉及工程量的确认，必须经甲方代表、工程部经理、监理公司，共同会签且加盖甲方签证专用章后方为有效，缺一不可签证估算造价超过人民币万元时，还需预算员及预算部经理会签方为有效

3、工程施工签证单必须按甲方《签证管理制度及流程》执行，否则无效

4、甲方的现场管理制度及工作流程，作为本合同的附件，双方共同遵守第二十六条效力《建设工程施工合同》与本《补充愤议》相抵触的部分，以本《补充愤议》为准本《补充愤议》未的定的内容，以《建设工程施工合同》为准第二十七条争议的解决双方因《建设工程施工合同》、本补充愤议发生争议时，应当琳商解决，愤商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉第二十八条本愤议一式八份，双方各执四份，具有同等法律效力第二十九条本《补充愤议》自双方签字并盖章之日起生效甲方乙方法定代表人法定代表人委^代理人委^代理人签订日期正式版建筑工地施工合同书正文内容结束

1、乙方已认真考察了工地并充分了解了工地位置、周边情况、土质、地质状况、道路、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素乙方理解工地上会有其他施工单位作业不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、配合施工、施工等待对工期、价款的影响乙方确认本合同所的定的工期、工程价款或结算依据的标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响前述因素不予延长工期，不予增加费用乙方保瞪在的定工期内将符合本合同的定并具备国家规定交付使用条件的房屋竣工交付甲方

2、发包人提供的工程周围现有地下管线图、或其它资料之提供，只作为承包人之参考，具体由承包人自行^

3、乙方任何因忽视或误解上述情况，不得因此提出索赔或工期延长第五条工期

1、总工期为215；个日历日，开工日年215；月日；竣工日年215；月日

2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素

3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示第六条工期的顺延

1、不影响关键线路的设计变更或工程量增加，不予顺延工期虽影响关键线路但需延长工期累计未超过—日的设计变更或工程量增加不顺延工期，但超过—日的，自第一日起开始计算天数顺延工期当出现设计变更或工程量增加可能延误工期的，乙方应当采取相应的赶工措施尽量确保工期和质量，相应的赶工费用应当事先经甲方盖章同意但如该可能的延误是由于乙方原因造成的，赶工费用由乙方承担

2、对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1战争、动乱、空中飞行物体坠落或有下列情形之一并达到延误工期的程度

①

4、5级以上的地震；

②连续4小时以上的持续8级以上的大风；

③连续4小时以上的特大的暴雨；

④连续4小时以上温度低于零下15的低温；

⑤连续7天38℃以上的高温等⑵工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误前述⑴、⑵项原因造成的损失各自承担3甲方同意给予顺延的其它情况

3、乙方在以上情况发生后—日内，就延误的内容向甲方代表提出报告乙方未按期提出报告的，视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用

4、除双方明确的定可以顺延工期的情况外，其它情况一律不予顺延工期非的定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，乙方承担违约责任第七条工程进度由甲方和监理单位组成进度监督管理小组，对工程进度每天进行监督管理，解决影响工程进度的问题第八条分包和转包

1、乙方应当在合同怒7定开工日前——日内向甲方提交乙方现场:M责人或乙方工地代表、技术人员、安全人员、施工队长经理名单，并附相应的证书，应与投标文件一致如发生变动，乙方应当提前日向甲方提交书面报告乙方必须由其内部职工组成的项目管理人员及技术人员自行完成本工程乙方进入施工现场的所有人员要统一着装，并挂胸牌上岗甲方发现现场乙方上述人员与乙方所报不符，视为乙方违法分包其中，项目^^人、技术:人、项目核算:ft责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员本款所指本单位人员，是指与本单位有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系的人员，乙方应当在提交名单的同时提交相关证明文件

2、甲方保留指定分包的权利

3、除甲方指定分包外，乙方的其他分包必须事先征得甲方的书面言午可，但甲方并不因此对该分包商的选择承担责任甲方^可的分包商不称职或者其行为影响项目的工期包括阶段工期、质量等，甲方可书面要求乙方将该分包商撤换，乙方应当立即撤换

4、乙方违法或违约分包、转包的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担施工合同总金额百分之二十的赔偿金第九条图纸审查乙方应当进行图纸审查，尽到足够的注意对于图纸的明显错误，例如相关尺寸规格、标高、数量、洞口位置、技术参数等的不一致，各专业图纸之间可能存在的对同一空间部位、同一事项的表述存在不一致乃至漏项乙方应当在收到图纸后—日内向甲方及监理方书面报告，并根据甲方的指令执行因乙方未及时向甲方及监理方报告而造成的工期延误或工程量增加、损失由乙方承担为避免可能出现的上下水、强弱电、暖通等项目管网布置时相互矛盾，乙方应当在施工前作好上述各专业工程的联合技术交底，并现场放样经甲方书面认可后方可施工否则造成的工期延误或工程量增加、损失，由乙方承担前述甲方的书面认可并不视为对此承担责任第十条工程例会与会议纪要乙方应当按时参加甲方组织的工程例会对于每次会议形成的会议纪要，乙方应当在会议后第一日或在下次会议前签字乙方如不按时参加工程例会或拒不在会议纪要上签字的，视为乙方认可会议纪要内容，同时乙方应当向甲方承担每次人民币1000元的违约金由于乙方未参加工程例会导致其他施工单位或甲方的工期和费用损失，由乙方承担赔偿责任乙方参加工程例会的人员应当为乙方项目经理，其他人员到会的视为乙方授^认可第十一条工程款支付方式及时间

1、本工程无工程预付款

2、本工程付款方式1工程总造价的92%以现金方式支付，其中工程总造价的5%作为质量保瞪金；2工程总造价的8%以开发商提供的其它资产方式抵顶以签订施工合同时开发商所列的资产清单明细为准

3、工程款支付进度⑴所承包标段全部工程完成至177；000经甲方、监理验收合格后日内，付地下室已完成工程量的60%（抵顶资产的50%差额部分以现金方式支付）

（2）承包标段全部主体工程十层完，经甲方、监理验收合格后—日内，付至已完成工程量的70%（抵顶资产的10%差额部分以现金方式支付），

（3）承包标段全部主体工程封顶，经甲方、监理验收合格后—日内，付至已完成工程量的70%（抵顶资产的10%差额部分以现金方式支付）

（4）承包标段全部砌筑工程完，经甲方、监理验收合格后—日内，付至已完成工程量的70%（抵顶资产的10%差额部分以现金方式支付）⑸承包标段全部外墙抹灰工程完，经甲方、监理验收合格后—日内，付至已完成工程量的70%（抵顶资产的10%差额部分以现金方式支付）

（6）承包标段全部内墙抹灰工程完，经甲方、监理验收合格后—日内，付至已完成工程量的70%（抵顶资产的10%差额部分以现金方式支付）o

（7）承包标段全部工程竣工，经甲方、监理验收合格后—日内，付至已完成工程量的80%o⑻工结算完成后三个月内付至总造价的95%总造价的5%作为质量保瞪金，保修期满后无息支付

4、甲方对已完工程量、相应工程进度款报告的核算确认及相关款项的支付，并不视为甲方对最终的工程量、质量及工程造价的认定，甲方仍有权提出异议

5、甲方在每次支付时，可扣除应当由乙方承担的违约金、罚款或其他费用后支付工程进度款，乙方应当在甲方支付同时提交相应的工程款发票但甲方的任何未扣除，并不视为甲方放弃以后要求乙方支付的权利甲方在每次支付工程进度款时扣除相关费用，如乙方提出异议，甲方可将有异议的部分扣除后，余款支付给乙方异议部分另行解决第十二条材料、设备采购

1、乙方应当在采购的所有材料设备（甲控物资应按照招投标文件中的定的厂家及品牌采购）运进现场前向甲方及监理方提供相应的产品合格证、入网^可证、备案证、环保认证书等品质合格证明、生产厂家的质保承^及安装使用维护的技术资料、样品，并应当按国家、地方规定或甲方或监理方的要求进行必要的试验、测试、复检，包括防火阻燃性能、环保等在使用材料设备前向甲方及监理方提供相应的试验、检测、复检报告（甲方有权指定检测机构或实验室）否则，相关的材料、设备不得使用，甲方或监理方发现使用的，有权要求乙方更换，无论该材料、设备是否质量合格，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延若试验结果被认定不合格的材料，均不得用于本工程的任何部位，且需立即搬离施工现场而该批材料采购、运输、搬迁费用等均由乙方负责前述甲方或监理方的核实、接受相关文件、报告，并不免除乙方对于材料、设备质量的保瞪责任，材料设备的缺陷责任仍由乙方承担相关的材料、设备在使用中，甲方有权进行复检，如发现存在质量问题或与合同的定不符的，甲方有权要求乙方更换或有权要求乙方承担相应材料设备价款20%的违约金

2、乙方采购的材料设备，不得侵犯他人的权利（包括知识产权），乙方并应当自费取得权利人的使用^可，否则一切责任由乙方承担甲方如为继续使用而承担的费用，均由乙方承担

3、乙方为保^能够按期保质的完成合同义务，乙方同意任何进入施工现场材料设备（施工机械除外）的所有权，均自进入施工现场之日转归甲方所有并由乙方负^保管保护，保瞪材料设备供应商无所有权保留

4、所有运进现场的材料、设备，未报经甲方同意，不得外运，否则由此造成的一切损失乙方自负

5、对于乙方:采购的全部材料，甲方有权在施工过程中予以^整，在材料进场前的^整其损失由乙方负若材料进场后^整所产生的损失由甲方^甲方^整时，该部分材料的价格采用甲方限价具体为乙方应当在采购—日前，向甲方提交采购供应计划，明确通知拟购材料的产地、品名、规格、质量要求、数量及计划安装日期等，甲方在一日内提出限价单，明确其规格、质量要求和限价要求，乙方必须按甲方限价单执行，单价作相应^整所有材料以甲方确认的施工图为准、任何^整均以书面通知乙方

6、材料的其他要求

（1）对于进口材料，乙方并应当同时提供原产地证明及商检报告，经甲方审定、批准后方可采购、使用该类材料样品将被封存，作为验收标准之一未经甲方书面同意，不得再作任何更改甲方对任何样品的封存、认可，并不会解除乙方对材料的质量保瞪责任⑵对于主要材料的供应（无论国产或进口），甲方保留直接采购的权利3材料规格本工程所用材料必须符合规范和图纸及—市有关文件规定所说明的种类和标准要求任何材料在施工后发现不符合政府有关部门的规范或标准以及合同的定时，乙方必须更换其他由甲方认可的合格材料，并不得延长工期期限⑷材料的地域适应性乙方需考虑材料对上海气候的适应性，尤应注意预防气候变化造成的发霉、变形5材料的包装保护所有运抵工地现场的材料，必须是全新且完整无缺及有妥善包装保护凡需包装的材料免受因搬运、天气与其他任何情况引起的损坏在可能情况下，材料在使用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物保护第十三条乙方有关人员

1、乙方项目经理及主要技术:M责人未经甲方同意较长时间离开工地或乙方违反工地管理规定等，甲方有权要求乙方承担违约金甲方对不称职的乙方项目经理或人员的撤换有建议权

2、乙方文件签甲、乙双方于215；年215；月215；日签订了关于甲方开发的215；水城住宅项目高层标段的《建设工程施工合同》，现双方经愤商一致，达成以下建设工程施工合同补充愤议收人215；、乙方工程款领款人215；、215；o乙方如需变更签收人、领款人的，应当以书面形式通知甲方，自通知到达甲方时生效第十四条施工及工程保护

1、出入工地及限制1乙方须自费修建及保护、维修进出自己工地及工地内之道路包括施工现场内乙方施工所需特殊的和临时的道路，且^^提供必要的标志2工地的大门及围墙由乙方^完成，因配合工程施工程序和进度而需作出的所有改动，由乙方无偿完成

2、施工现场的安全保护、防火防盗、消防等工作均由乙方负责乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响乙方应当配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地发生火灾甲方直接发包的工程施工完毕并交于乙方施工的部位，以及乙方承包范围内的在建工程，以及已竣工工程，在未交付甲方之前，均由乙方承担成品保护责任

3、乙方必须每天将垃圾集中于甲方在工地的指定地点，保持施工现场的清洁、妥善存放和处置乙方设备或多余的材料，并每三天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施乙方在撤场前，应当清理好工地、清除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施达到能够交付购房者直至甲方满意为止，使现场和工程处于清洁和安全的状况

4、乙方应当积极与其他的现场施工单位配合，包括提供场地、临时设施移交等一切方便条件，甲方予以愤助因乙方原因或其他施工单位原因造成的乙方或其他施工单位损失及工期的延误等，由乙方或其他施工单位向直接责任人索赔，甲方不承担非甲方直接行为的责任

5、乙方在施工中对所使用的坐标点、标高点要严加保护如坐标点、标高点发生误差，应立即与甲方等有关单位联系并恢复到正确位置上其有关费用由乙方除非证明是甲方或设计单位所造成的误差

6、甲方^^提供生活用水、电源接驳位置，但到具体用水用电作业区的二次接线及独立计量表由乙方自费接驳、安置，所需费用由乙方承担生活用水、电费由乙方承担

7、乙方所需办公室、厕所、材料堆放场地（库房）、食堂等，乙方应当按经甲方批准的施工组织设计中的施工总平面布置图自行搭设相关的的39；清洁卫生等由乙方^乙方使用的范围内一旦发生火灾等事故所造成的一切损失均由乙方^^和承担

8、开工前，乙方须依据—市有关规定和要求报批所有应由施工单位辩理的手续、交纳相关费用如有疏忽，一切经济和工期上的损失、造成的罚款由乙方;M

9、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方代表、监理方检查验收，并按甲方签发的有关管理制度进行，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长

10、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案，由乙方承担责任，必须经甲方及监理的批准后方能执行，但甲方、监理的批准，不会减轻或免除乙方的责任乙方必须严格按甲方的指令及有关管理制度要求、技术条款执行，并严格按施工规范和经甲方审批的施工方案组织施工，保^工程质量、安全和进度

11、乙方不得以甲方未按时签证而停工或延误工期，否则视为乙方擅自停工乙方须按本愤议所的定的违反进度的责任承担相应的违约责任第十五条工程的变更施工中甲方如需对原工程设计变更，甲方应提前以书面形式向乙方发出变更通知甲方书面通知时，乙方应当及时整进度计划，对于乙方按双方确认的进度计划等文件而采购的材料、设备，乙方应当及时处理；已运入施工现场的，双方愤商处理;未运入施工现场的非专用材料、设备，由乙方自行处理，甲方不承担赔偿或补偿第十六条已完工程量的确认

1、乙方应当在每月—日前向甲方提交当月完成工程量报告及形象进度、当期技术资料、下月进度计划等文件，甲方自收到上述全部文件后及时核算已完工程量乙方应当为甲方审核提供便利条件，并派员参加

2、甲方代表和总监理工程师对乙方未按设计图纸或甲方要求施工而增加的工程量或因乙方自身原因造成的返工或浪费的工程量不予承认，不予顺延工期，不给予经济补偿第十七条竣工验收

1、工程完工具备竣工验收条件，乙方按国家及地方工程竣工验收有关规定及本合同要求，对工程质量自检合格并符合本合同要求的，向甲方提交工程竣工报告及完整竣工资料、其中包括符合工程档案管理、竣工备案及交付使用所需的按规定应由乙方辨理的全部文件、瓷料，工程档案经相关部门预验收并取得建设工程档案初检合格证明，然后，甲方组织进行验收

2、乙方未按规定执行的，甲方有权拒^验收，因此而造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任甲方如同意验收，并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的义务

3、工程经竣工验收合格符合本合同要求、乙方清理好场地可辨理场地移交的，甲方应当签发竣工验收合格证，乙方应当在甲方签发之日起日内移交全部工程，乙方按期移交全部工程的，甲方签发竣工验收合格证之日为竣工日，否则自乙方实际移交全部工程之日为竣工日第十八条工程质量等级。