2023年整理-华中科技大学网络教育合同模板管理

列属于引起合同法律关系变更的事件的是（）（2分）rA.战争；rB.业主违约；「C.图纸错误；D.双方协商延长工期；标准答案A.某施工单位法定代表人授权市场和约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于（）（2分）A.法定代理B.委托代理一C.指定代理一D.表见代理★检查答案标准答案B.根据《合同法》的规定，一方以欺诈.胁迫的手段订立合同但不损害国家利益，则该合同（）rA.无效「B.有效cI一C.可撤销或变更1D.据具体情况确定标准答案B.有关法定抵销与约定抵销说法正确的是（）o（2分）「A.两者的标的物品质一定要相同「B.两者都需要当事人协商一致「C.法定抵消具有双方性D.约定抵消体现了当事人意思自治的原则A.指导投标人正确报价B.避免投标人中标后拒签合同C.避免泄漏标底*D.进行资格预审标准答案A.根据《工程建设本次项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）（2分）1A.可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人「B.不得补充.修改.替代或者撤回已经提交的投标文件「C.须经过招标人的同意才可以补充.修改.替代已经提交的投标文件’D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收准答案A.当投标人对现场考察后向招标人提出相关问题质疑，而招标人书面回答的相关问题与招标文件中规定的不一致时，应以（）为准（2分）A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定「C.书面回函解答D.仲裁机构裁定rE.不予淘汰，在订立合同前予以澄清.补正即可「F.不予淘汰，在评标结束前予以澄清.补正即可「G.不予淘汰，允许投标人重新报价’H.初评阶段予以淘汰标准答案C.委托监理合同中所称的“监理人”是指（）0（2分）’A.本次项目监理机构’B.监理单位’C总监理工程师D.监理单位的法定代表人标准答案B.在选择工程施工分包人方面，监理人有（）（2分）A.选定权B.认可权和否决权「C.建议权「D.直接指定权标准答案B.下列行为中不符合暂停施工规定的是（）o（2分）A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见rC.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工「D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复标准答案C.下列文件中，不属于建设工程施工合同订立时已形成的文件是（）0A.施工合同协议书B.工程报价单或预算书C.工程量清单「D.有关单位签署的工程质量保修书标准答案D.依据施工合同示范文本规定，组织投料试车工作应在工程竣工（）（2分）A.验收后由发包人负责1B.验收前由发包人负责「C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责标准答案A工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前（）以书面形式通知工程师验收分）A.24小时B.48小时C.3天D.7天标准答案B.FIDIC合同条件规定当颁发部分工程接收证书时，（）o（2分）’A.不应返还保留金’B.应退还一半保留金C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的40%D.应全部退还保留金标准答案C.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件（）o（2分）A.承包商承担部分责任’B.业主可要求承包商承担全部责任C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任lD.应由指定分包商承担全部责任标准答案C.FIDIC《施工合同条件》中规定的保留金，属于（）o（2分）「A.承包商应得的工程款「B.合同价内的暂列金cc.承包商应交付的定金「D.业主应交付的预付款标准答案A.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）（2分）A.现场同期记录1B.索赔意向通知「C.索赔报告1D.索赔证据.对无权代理行为，所谓“被代理人”有（）0（2分）厂A.撤回权厂B.追认权厂C.拒绝权厂D.催告权标准答案BC.合同权利义务终止的方式有哪些？（5分）标准答案要点合同的权利义务终止情况有1）债务已按照约定履行；2）合同解除；3）债务相互抵销；4）债务人依法将标的物提存;5）债权人免除债务；6）债权债务归于同一人；7）法律规定或者事人约定终止的其他情形.常见的谈判技巧有哪些？结合实例分析其中一种技巧的应用（5分）标准答案要点1）掌握谈判议程，合理分配各议题时间；2）高起点战略；3）注意谈判氛围；4）拖延和休会；5）避实就虚；6）分配谈判角色；7）充分利用专家的作用；8）狐假虎威.货物运输合同的客体是（）o（2分）A.被运货物cB.运输费用「C.运输行为「D.运输工具标准答案C.在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款（）（2分）A.有效B.无效C.经公证后有效「D.被拒绝后无效标准答案B.订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确约定合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行（2分）A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地rC.履行合同时订立地D.履行合同时履行地标准答案B.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失（2分）A.撤销合同，无须通知对方「B.撤销合同，但应当通知对方「C.解除合同，无须通知对方「D.解除合同，但应当通知对方标准答案D.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖（2分）A.工程所在地「B.被告住所地rC.原告住所地D.合同签字地标准答案A.监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择（2分）’A.相关能力B.人贝rC.设备「D.报价标准答案A.某招标本次项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（）的投标书为最优投标书（2分）rA.投标报价1000万元，评标价950万元「B.投标报价1050万元，评标价940万元「C.投标报价980万元，评标价970万元D.投标报价950万元，评标价960万元标准答案B.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当（）（2分）rA.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可’B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认rC.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认.《建设工程委托监理合同》标准条件规定“委托人”是指（）o（2分）A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人’B.承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人rC.进行监理招标的一方「D.监督监理招标的一方标准答案B.某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该本次项目监理机构到交通管理管控部门办理相关的批准手续按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（）的范围（2分）「A.正常监理工作「B.额外监理工作rC.变更监理工作1D.附加监理工作标准答案D.在签订施工合同时，要同时约定保修条款防水工程的保修期限应不低于（）（2分）C|）A.5年「B.2年「L.1年「D.工程设计年限标准答案A.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（）设计人为合同本次项目的服务结束，合同终止（2分）GA.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸1B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作D.工程通过保修期检验标准答案C.施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由（）承担责任（2分）rA.发包人rIB.承包人rC.工程师cD.承包人和工程师标准答案B.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（）o（2分）A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师标准答案D.在施工合同履行过程中，（）是错误的（2分）A.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认「B.如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认「C.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义D.承包人对工程师的错误指令不承担责任标准答案C.施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由（）o（2分）rA.发包人负责检验，费用由发包人负责「B.发包人负责检验，费用由承包人负责rC.承包人负责检验，费用由发包人负责「D.承包人负责检验，费用由承包人负责标准答案D.FIDIC施工合同条件规定的保留金属于（）o（2分）’A.业主合同内的暂列金r__B.承包商应交付的定金rC.业主应交付的定金「D.承包商应得的工程款标准答案D.依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当（）o（2分）rA.在首次支付工程进度款时起扣B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣标准答案C

66.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（）（2分）.在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方可能造成人身伤害而（2分）A.有效B.无效「C.经公证后有效「D.被拒绝后无效标准答案B.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（）（2分）rA.当事人有损失rB.当事人有过错「C.合同尚未成立’D.过错与损失之间的因果关系标准答案C.在下列关于评标委员会的规定中，正确的是评标委员会（）o（2分）A.成员的名单在中标结果确定之前应保密’B.相关技术.经济专家为五人以上单数CC.必须参考标底对投标文件进行评审’D.专家均采取随机抽取方式确定标准答案A.施工招标中确定中标人后，招标人与投标人应以（）作为合同价r|A.标底价；B.投标价；rC.评标价；D.标底修正价；标准答案BA.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担c.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为标准答案D.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（1A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期’D.将批准的索赔额纳入月进度款中标准答案C.对无权代理行为，被代理人有（）（2分）A.撤回权B.追认权C.拒绝权D.催告权E.行使权标准答案BC.列情况中，（）的合同属于效力待定合同（2分）A.无处分权人处分他人财产B.以胁迫手段订立c.因重大误误解订立D.限制民事行为相关能力人订立厂E.表见代理人订立标准答案AD.投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括（）等（2分）厂A.提供了不完整的相关技术信息和数据B.提供的投标担保有瑕疵厂C.个别地方存在漏项D.没有按招标文件要求提供投标担保标准答案BD.《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（）情况时，可以中止履行A.经营状况严重恶化B.转让财产C.丧失商业信誉D.没有履行债务相关能力E.没有提供担保标准答案ABC.施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后56天内仍然不支付竣工结算款（2分）A.留置该工程B.拍卖该工程C.与发包人协议将该工程折价D.请仲裁机构将该工程依法拍卖E.申请法院将该工程依法拍卖标准答案ACE.解释“合同”“合同事件”及“索赔”概念（5分）标准答案合同指两个或两个以上的当事人为了一定的目的，在平等、自愿、协商一直的基础上，设立、变更或终止某项民事权利义务关系而形成的一份协议合同双方按合同约定所进行的各种活动及相关系的经济活动所确定的状态即为合同事件索赔是指当事人在合同实施过程中，根据法律合同规定及惯例，对并非由于自己的过错而是由于应由合同对方承担责任的情况造成的且实际发生了损失，向对方提出补偿的权利要求.一份有效的合同应满足哪些基本条件？（5分）标准答案要点:1）合同主体应合格;.下列情况中（）属于对法律关系产生影响的“事件”（2分）A.不可抗力阻碍当事人履行B.当事人的违约行为rC.当事人双方通过洽商签定补充协议「D.当事人之间发生合同争议标准答案A.下列关于代理的叙述，（）是不正确的（2分）C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为标准答案D.根据合同法的规定，合同依法解除以后，合同的权利与义务终止，则2分rA.合同不再对当事人有约束力1B.合同仍然对当事人有一定的约束力「C.有没有约束力看当事人是否另有约定「D.具体情况具体分析标准答案B.合同条款空缺时，可以采用1交易习惯；2补充协议；3按照《合同法》约定三种方式来处理，但是这三种方式是有先后顺序的，其正确的先后顺序是o2分123r231rI132r213标准答案D.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起内行使2分rA.3个月CB6个月cc.i年D.2年标准答案C.下列关于承担违约责任的条件和原则，说法错误的是（）（2分）’A.合同法中采用的是严格责任原则1B.承担违约责任是以合同有效为前提的「C.合同法中规定，承担责任是以补偿性为原则的，没有惩罚性「D.当事人因第三方违约，应向对方承担责任标准答案C8L招标文件中投标须知是为了（）（2分）rA.指导投标人正确报价B.避免投标人中标后拒签合同*C.避免泄漏标底D.进行资格预审标准答案A.中标通知书发出（）天内双方签合同；招标人确定中标人（）天内应向行政主管提交招标投标情况的书面报告（2分）A.1515；rIB.3015；「L八八C.3030；rID.1530；标准答案B.当投标人对现场考察后向招标人提出相关问题质疑，而招标人书面回答的相关问题与招标文件中规定的不一致时，应以（）为准（2分）A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定「C.书面回函解答D.仲裁机构裁定标准答案C.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（）（2分）「A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可「B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可「C.不予淘汰，允许投标人重新报价’D.初评阶段予以淘汰标准答案B.因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的（）oA.额外工作B.附加工作1C.正常工作D.其他工作标准答案A.监理合同的有效期是指（）（2分）「A.合同约定的开始日至完成日「B.合同签订日至合同约定的完成日「C.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D.合同约定的开始日至工程验收合格日标准答案C.下列行为中不符合暂停施工规定的是（）（2分）「A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令’B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见「C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工’D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复标准答案C.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先顺序的文件是（）o（2分）rA.合同专用条款「B.投标书rC.协议书「D.合同通用条款标准答案C.依据施工合同示范文本规定，组织投料试车工作应在工程竣工（）o（2分）A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责’C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责标准答案A.我国施工分包单位对自己分包的工程（）o（2分）「A.应自行完成’B.可再次分包「C.可转包’D.可部分合适的内容再次分包标准答案A9LFIDIC合同条件规定当颁发部分工程接收证书时，（）（2分）A.不应返还保留金「B.应退还一半保留金rC.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的40%1D.应全部退还保留金标准答案C

92.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件（）（2分）A.承包商承担部分责任1B.业主可要求承包商承担全部责任「C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任「D.应由指定分包商承担全部责任标准答案C.FIDIC合同中，动员预付款自承包商获得工程进度款（不包括预付款的支付和保留金的扣减）达到合同总价（减去暂列金）（）那个月起扣（2分）A.5%；B.IO%；rC.15%；rLD.2O%标准答案B.对无权代理行为，所谓“被代理人”有（）0（2分）厂A.撤回权厂B.追认权厂C.拒绝权厂D.催告权标准答案BC.《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（）情况时，可以中止履行（2分）厂A.经营状况严重恶化厂B.转让财产厂C.丧失商业信誉厂D.没有履行债务相关能力标准答案ACD.在施工合同履行中，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天仍不支付结算价款时，承包人可以（）（2分）rA.与发包人协议将该工程折价厂B.留置该工程厂C.自行拍卖该工程D.申请人民法院将该工程依法拍卖标准答案AD.FIDIC合同中指定分包商的特点主要表现为（）（2分）厂A.业主选择实施该部分工程的施工单位厂B.指定分包商与业主签订合同厂C.承包商负责指定分包商施工的协调管理管控厂D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付标准答案ACD.民法通则规定的诉讼时效期为1年的有哪几种情况？（5分）标准答案要点《民法通则》第一百三十六条规定，下列诉讼时效期间为一年1）身体受到伤害要求赔偿的；2）出售质量不合格的商品未声明的；3）延付或者拒付租金的；4）寄存财物被丢失或者损毁的.合同的主要条款有哪些？（5分）标准答案要点包含以下8项基本条款:

（1）当事人的名称或者姓名和住所

（2）标的

（3）数量

（4）质量

（5）价款或者报酬

（6）履行期限、地点和方式

（7）违约责任

（8）解决争议的方式方法.简述施工合同文件的构成（5分）标准答案要点《建设工程施工合同》由下列文件组成

（1）双方签署的合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）本工程所适用的标准、规范及有关相关技术文件在专用条款中约定

（7）图纸

（8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分10L某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同关系的客体是（）（2分）A.物.不属于委托监理合同监理人义务的合适的内容是（）（2分）A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理管控工作B.负责建设工程外部协调工作C.按合同约定派驻人员’D.不得泄露中明的秘密标准答案B.监理人可以发出终止监理合同通知的条件是（）o（2分）A.暂停监理业务超过三个月；「B.在应当获得监理酬金之日起30日内未受到支付单据；rC.暂停监理业务超过六个月；「D.委托人未及时提供监理资料；标准答案C.某工程本次项目的招标投标活动中，发现投标人甲以低于成本的报价竞标这里的成本是指（）o（2分）「A.整个建筑行业的平均成本「B.所有投标人的平均成本C.投标人甲的成本’D.本次项目所在地的平均成本标准答案C.某设计合同中，设计单位接受委托方支付定金30万元，无正当理由拒不履行合同，委托方有权要求返还（）万元A.30B.行为C.智力成果「D.活动标准答案C.订立合同过程中，（）是要约（2分）A.招标公告B.投标「C.寄送的价目表D.招股说明书标准答案B.下列有关合同的形式说法不正确的是（）（2分）「A.一般认为合同有口头形式、书面形式和其他形式三种；’B.我国《合同法》在合同形式上的要求是以不要式为原则；「C.法律要求采用书面形式的，当事人双方未采用，无论何种情况该合同不成立;「D.数据电文是书面形式的一种；标准答案C.《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权（）（2分）A.撤回合同B.撤销合同’C.解除合同「D.中止履行义务标准答案D.当事人约定由债务人向第三人履行债务的，因向第三人履行债务增加的费用应由（）负担rA.第三人「B.债务人「C.债权人「D.债权人和债务人标准答案C.某本次项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的相关能力，则招标人（）（2分）’A.可以采用直接委托方式发包「B.可以自行招标，但应当备案「C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标标准答案C.一般情况下，（）应当由招标人完成（2分）A.确定中标人B.评标情况说明「C.对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人标准答案AA.招标人应解答所有投标人提出的相关问题;B.答疑函为招标文件的组成部分；「C.答疑函与招标文件不一致以招标文件为准；「D.答疑函应在投标截止日前15天送达每一个投标人；标准答案C

109.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是（）（2分）A.外部协作费B.监理期使用与监理工作相关的检测仪器摊销费rC经营业务费1D.监理辅助人员奖金标准答案C.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于（）承担（2分）rA.附加工作费用，由委托人rB.额外工作费用，由委托人rC正常工作酬金范围，由监理单位CD.工程成本，由承包方标准答案C.委托监理合同中不属于监理人义务的合适的内容是（）o（2分）1A.负责施工合同的协调管理管控B.负责外部关系的协调C.认真勤奋地工作D.不得泄露申明的秘密标准答案B.施工合同文本规定当承包商在合理的期内提出延期开工要求，工程师在接到要求（2分）A.48小时B.8小时rI丁C.7天D.14天标准答案A.某工程本次项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（）承担（2分）A.乙承包人「B.发包人cc.甲承包人D.工程师标准答案B.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）o（2分）A.保管员负责赔偿损失1B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失1D.发包人与承包人共同承担损失责任标准答案B.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验°检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（）0（2分）A.发包人承担全部费用，工期相应顺延B.发包人承担全部费用，工期不予顺延「C.承包人承担全部费用，工期不予顺延「D.承包人承担全部费用，工期相应顺延标准答案A.在工程施工中由于（）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任（2分）「A.设计变更B.承包方的设备损坏C.设计变更1D.工程量变化标准答案B.FIDIC施工合同条件规定的保留金属于（）（2分）「A.业主合同内的暂列金B.承包商应交付的定金C.业主应交付的定金D.承包商应得的工程款标准答案C.指定分包商得到的工程款从（）中开支（2分）A.暂列金;B.工程量清单中相应工作合适的内容本次项目支付；CC.承包商得到的工程款项；1D.合同价款标准答案A.按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后（）oA.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求B.认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要「C.不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告「D.不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告标准答案C.FIDIC合同中规定，支付给裁决委员会的酬金中（）承担（2分）「A.业主;B.承包商;C.业主与承包商平均D.指定分包商;标准答案C.下列几种情况中，（）发生后代理权终止（2分）A.被代理人取消委托B.被代理人丧失民事行为相关能力C.被代理人（是法人）终止D.代理人（是法人）终止标准答案ACD.依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时（）履行厂A.交付不动产的，在不动产所在地厂B.给付货币的，在给付货币一方所在地厂C.交付不动产的，在不动产一方所在地厂D.设备采购，在采购方所在地标准答案AC.监理合同属于（）合同（2分）厂A.要式厂B.双务厂C.诺成厂D.单务标准答案ABC.根据施工合同的有关规定，在（）等情况下竣工日期可以顺延（2分）厂A.一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工超过8小时厂B.设计变更和工程量增加厂C.施工过程中出现了不利的气候条件厂D.施工工人组织管理管控不善标准答案ABC.FIDIC施工合同中的合同价格之所以会变化其原因有（）（2分）厂A.该合同是可调价合同厂B.该合同是一个成本加酬金合同厂C.发生应该由业主承担责任的事件厂D.由于承包商的质量相关问题折价接收部分工程标准答案ACDB.40C.90rD.60；标准答案D.施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由（）承担（2分）A.发包人rL7一B.承包人rC.工程师「D.发包人与承包人共同标准答案B.某工程部位未得到监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达到合同要求，则剥露.重新隐蔽费用和工期处理为（）（2分）A.费用和工期损失由业主承担「B.费用和工期损失由承包商承担「C.费用由承包商承担，工期业主给予顺延「D.费用由业主承担，工期不予顺延标准答案B.在工程施工中由于（）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任（2分）A.设计变更B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化标准答案B.FIDIC合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险时间点的“基准日”是指投标截止日期前（）天（2分）1A14；CB.2I；rC.28；D.35；标准答案C.甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为（2分）「A.发出B.撤回rC.撤销D.变更标准答案C.FIDIC合同中，工程师计量审核承包商中期付款的时间为（）天（2分）U.7B.14C.21D.28标准答案D.出售质量不合格的商品未声明的，诉讼时效期间为（）（2分）A泮年rBl年C”C.一年半CD.两年标准答案B.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）（2分）A.现场同期记录’B.索赔意向通知rC.索赔报告1D.索赔证据标准答案B.某特殊招标本次项目的招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，由于该本次项目相关技术复杂.专业门类多，由9人组成的评标委员会中有5名相关技术专家，只有1名经济专家下列关于该本次项目评标委员会的表述中，错误的是（）o（2分）厂A.经济专家数量太少，不满足要求厂B.评标委员会专家可以由招标人直接确定厂C.因该本次项目特殊，评标委员会专家不得全部从该招标代理机构专家库的名单中产生厂D.评标委员会成员的名单在开标前应当保密厂E.因该本次项目特殊，故招标人不得授权评标委员会直接确定中标人标准答案ACDE.按照《合同法》的规定，属于要约邀请的包括（）（2分）厂A.价目表的寄送厂B.招标公告厂C.递送投标书厂D.无价格的商业广告标准答案ABD.施工合同可撤销的情形有（）（2分）厂A.在订立施工合同时显失公平厂B.施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益厂C.违反了《建筑法》的强制性规定厂D.订立合同时、建设单位存在重大误解厂E.损害社会公共利益标准答案AD.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（）（2分）厂A.承包人自检后书面通知工程师验收厂B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验厂C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验厂D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有相关问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验标准答案ABC.FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（）o（2分）A.由业主选定并管理管控B.与承包商签订合同C.其工程款从工程量清单中的工作合适的内容本次项目内开支厂D.承担不属于承包商应完成工作的施工标准答案BD.下列情况中（）属于对法律关系产生影响的“事件（2分）A.不可抗力阻碍当事人履行B.当事人的违约行为「C.当事人双方通过洽商签定补充协议「D.当事人之间发生合同争议标准答案A.下列合同中，（）是要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同「A.诺成合同B.实践合同cC.双务合同rD.单务合同标准答案B.在代理关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失的，（）o（2分）rA.代理人向第三人承担责任，被代理人承担连带责任「B.被代理人独自向第三人承担责任rC.代理人独自向第三人承担责任cLD.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任标准答案D.下列原则中，不属于《合同法》基本原则的是（）o（2分）「A.自愿原则B.平等原则1C.诚实信用原则D.效率优先原则标准答案D.下列（）不属于效力待定合同（2分）A.当事人签订损失第三方利益的合同「B.无代理权人签订的合同「C.无处分权人处分他人财产订立的合同D.限制民事行为相关能力人签订的经有权人追认的合同标准答案A.某承包公司向某水泥厂乙方发出采购10吨水泥的要约，某水泥厂于5月1日寄出承诺信，5月8日信件寄至，适逢某承包公司总经理王某外出，5月9日王某知悉了该信合适的内容，遂于5月10日电传告知某水泥厂收到承诺该承诺何时生效？（）（2分）A.5月1日「B.5月8日「C.5月9日cD.5月10日标准答案B.招标文件中投标须知是为了（）（2分）。