还剩3页未读,继续阅读
文本内容:
建设工程设计合同范本工程名称工程地点合同编号:(由设计方编填)设计证书等级发包方设计方发包方委托设计方承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同第1条本合同依据下列文件签订
(1)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理管控规定》
(2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理管控法规和规章、建设工程批准文件第2条本合同设计本次项目的合适的内容名称、规模、阶段、投资及设计费等,见表4-2o表4・2设计本次项目合适的内容第3条发包方应向设计方提交表4-3中的有关资料及文件表4・3发包方应提供的资料第4条设计方应向发包方交付的设计资料及文件,如表4-4所示表4・4设计方应交付的资料第5条本合同设计收费估算为元人民币设计费支付进度详见表4-5所示表4-5设计费支付进度说明
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费;.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款;.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补,实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议;.本合同履行后,定金抵作设计费第6条双方责任
(1)发包方责任
①发包方按本合同第3条规定的合适的内容,在规定的时间内向设计方提交资料及文件并对其完整性、正确性及时效性负责,发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计方有权重新确定提交设计文件的时间
②发包方变更委托设计本次项目、规模、条件或因提交的资料错误,或将所提交资料做较大修改,以致设计方需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费
③在未签合同前发包方已同意,设计方为发包方所做的各项设计工作,应按收费标准相应支付的设计费
④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计方能够做到发包方应根据设计方提前投入的工作量,向设计方支付赶工费
⑤发包方应为派赴现场处理有关设计相关问题的工作人员,提供必要的工作、生活及交通等方便条件
⑥发包方应保护设计方的投标书、设计解决方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利相关技术未经设计方同意,发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的本次项目,如发生以上情况发包方应负相关法律责任,设计方有权向发包方提出索赔2设计方责任
①设计方应按国家相关技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责
②设计合理使用年限为年
③设计方按本合同第2条和第4条规定的合适的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件
④设计方交付设计资料及文件后,要按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的合适的内容做必要的调整补充设计方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内本次项目开始施工的,负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计相关问题和参加竣工验收一年内本次项目尚未开始施工的,设计方仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费,具体金额由双方商定
⑤设计方应保护发包方的知识产权,不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等相关技术经济资料如发生以上情况并给发包方造成经济损失,发包方有权向设计方索赔第7条违约责任1在合同履行期间,发包方要求终止或解除合同,设计方未开始设计工作的,不退还发包方已付的定金;已开始设计工作的,发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,支付全部的该阶段设计费2发包方应按本合同第5条规定的金额和时间向设计方支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过三十天以上时,设计方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包方发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同本次项目停缓建时,发包方均按第7条第1款的相关规定支付设计费
(3)设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计方错误造成工程质量事故损失,设计方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费损失严重的根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的%
(4)由于设计方自身原因,延误了按本合同第4条规定的设计资料及设计文件的交付时间时,每延误一天,应减收该本次项目应收设计费的千分之二
(5)合同生效后,设计方要求终止或解除合同时,设计方应双倍返还定金第8条其他相关事宜
(1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关相关问题时,双方应另行签订补充协议或相关技术咨询服务合同
(2)设计方为本合同本次项目所采用的国家或地方标准图,由发包方自费向有关出版部门购买本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计方另收工本费
(3)对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等相关技术指标,设计方不得指定生产厂、供应商发包方需要设计方配合加工定货时,所需费用由发包方承担
(4)发包方委托设计配合引进本次项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外相关技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计方参加出国费用,除制装费外,其他费用由发包方支付
(5)发包方委托设计方承担本合同合适的内容之外的工作服务,另行支付费用
(6)由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决
(7)本合同发生争议时,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向当地人民法院起诉
(8)本合同一式份,发包方份,设计方份
(9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效
(10)本合同生效后,按规定到本次项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时,可到本次项目所在地工商行政管理管控部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止
(11)本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力
(12)其他约定事项发包方名称(盖章)法定代表人(签字)委托代理人(签字)住所邮政编码电话传真开户银行银行账号建设行政主管部门备案(盖章)备案号备案日期年月日序号分本次项目名称建设规模设计阶段及合适的内容估算总投资(万元)费率(%)估算设计费(元)层数建筑面积(平方米)解决方案初步设计施工图序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜付费次序占总设计费比例付费额(元)付费时间(由设计文件的交付时间决定)第一次付费20%定金本合同签订后三日内第二次付费第三次付费。