还剩74页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
供用电安装工程施工合同9篇供用电安装工程施工合同1建设工程施工合同建设单位(以下简称甲方)承建单位(以下简称乙方)依照本建设工程的实际情况,经甲乙双方充分协商,甲方坐落在工程,由乙方包工、包料、包工期承建,为了明确工程内容及甲乙双方的权利和义务,本着相互协作,紧密配合的原则,根据《中华人民共和国经济民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》的相关规定,结合本工程的具体情况,订立本合同第一条工程名称、地点及结构形式和建筑面积
1、工程名称
2、建设地点
3、结构形式
4、建筑面积约平方米(实际面积以竣工结算为准)第二条承包工程范围和内容
1、承包范围按甲方提供合法有效的施工图纸全部建筑安装工程(除水、电安装工程、消防工程未在承包范围内)包括图纸说明及1/78后果完全由乙方承担
4、本协议生效后,乙方不得以任何理由转包给第三方否则,甲方有权单方终止合同,合同履约保证金万元不予退还,乙方不得有异议第十四条本合同未尽事宜,可签订补充协议,如有些合同条款与补充协议相抵时,以补充协议为准,其它合同条款和补充协议均具同等的法律效力第十五条本合同在执行时如发生争议的,由甲乙双方协商解决不能解决的可向人民法院提出诉讼,发生费用由败诉方承担第十六条本合同经甲乙双方签字盖章后,并在二天内收到乙方人民币50万元工程保证金时合同即生效本合同签订地以上合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份,均具同等效力甲方(盖章)乙方(盖章)法定人代表人或授权代表(签字)法定代表人或授权代表(签字)日期日期供用电安装工程施工合同210/78建设单位(简称甲方)施工单位(简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》的规定,为明确双方职责,确保优质高效地按期完成,经双方协商一致,签订本合同第一条工程名称
1、工程名称
2、工程地点第二条工程范围
1、工程起止点描述
2、工程、主要设备描述第三条合同工期本工程合同签订后个工作日完成第四条工程质量符合电力部门验收标准,质量合格第五条工程价款
1、经中选该工程价款为本工程价款为包干价竣工后结算不作调整第六条付款方式
1、合同签订后,七日内甲方向乙方支付全部工程款的30%11/
782、工程竣工验收后,十五日内支付至全部工程款95%剩余5%作为质保金,待质保期满后七日内无息支付,且乙方须提供合法正规第七条甲、乙双方权利义务
一、甲方权利及义务
1、甲方为乙方提供设备安装、运输、吊装的工作场地
2、甲方负责乙方在施工现场与其他施工单位的协调工作
3、甲方向乙方提供办理用电手续的相关资料
4、甲方有权对本工程的质量、安全和工期进行监督检查,若乙方施工不符合规范要求,甲方有权要求立即整改
5、甲方负责该工程的占地及青苗赔偿
二、乙方权利及义务
1、乙方现场负责人应接受甲方代表的监督,严格按照施工图纸的要求、国家现行施工安装规范及技术交底要求施工,确保工程质量
2、乙方对本次工程所需设备及材料的质量负责
3、乙方应对项目施工过程中发生的的安全事故人身财产损害负责,并按《安全生产管理条例》和相关的安全生产规定进行施工,如发生任何安全事故甲方不承担任何责任及第三方连带责任
4、乙方应严格按照合同规定施工并办理好相关用电手续
5、由于乙方原因致使工程达不到验收要求,乙方应重新组织施12/78工,并承担拆除及重新安装的全部费用第八条违约责任
1、甲方未按合同约定支付工程款,每拖延支付一天,按应付款项万分之五承担违约金
2、乙方应按合同约定的工期和质量标准完成施工任务,由于乙方原因致使工程不能如期完工,每迟延一天竣工,甲方应向乙方收取工程款项总额万分之五的违约金,并按迟延天数之和累计计算第九条本合同未尽事宜由双方协商解决(不可抗拒因素除外),协商不成,双方任何一方可向人民法院提出诉讼第十条本合同一式捌份,甲乙双方各执肆份,双方盖章签字后生效甲方(盖公章)乙方(盖公章)法定代表人法定代表人或委托代理人(签字)或委托代理人(签字)开户行开户行帐号帐号电话电话签订合同时间年月曰供用电安装工程施工合同313/78发包方(甲方):承包方(乙方):按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议第一条工程概况工程名称工程地点:3承包范围:承包方式:工期本工程自—年—月一日开工,于一年—月日竣工6工程质量
1.7合同价款(人民币大写):14/78第二条甲方工作
2.1开工前一天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份并向乙方进行现场炕底全部腾空或部分腾空房屋清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备并说明使用注意事项办理施工所涉及的各种申请、批件等手续
2.2指派—为甲方驻工地代表,负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜
2.3委托—监理公司进行工程监理监理公司任命—为总监理工程师其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方一份
2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏并承担相应费用5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线负责到有关部门办理相应审批手续6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用第三条乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场炕底,拟定施工方案和进度计划交甲方审定15/
783.2指派—为乙方驻工地代表,负责合同履行按要求组织施工保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录参加竣工验收编制工程结算
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏做好施工现场保卫和垃圾销纳等工作处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线
3.6工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护第四条关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时应征得乙方同意并支付乙方因赶上采取的措施费用
4.2因甲方未按约定完成工作影响工期工期顺延
4.3因乙方责任不能按期开工或中途无故停工影响工期工期不顺延
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗16/78力因素影响,导致停工8小时以上一周内累计计算,工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73—
91、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验若复验合格甲方应承担复验费用,由此造成停工工期顺延;若复验不合格其验及返工费用由乙方承担,但工期应予顺延
5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量其返工费用由甲方承担工期顺延
5.5由于乙方原因造成质量事故其返工费用由乙方承担工期不顺延
5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知―日内组织验收,并办理验收、移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方另定验收日期但甲方应承认竣工日期并17/78承担乙方的看管费用和相关费用第六条关于工程价款及结算的约定
6.1双方商定本合同价款采用第种1固定价格2固定价格加%包干风验系数计算包干风险包括内容3可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价并按有关规定进行调整和竣工结算2本合同生效后,甲方分一次按下表约定支付工程款尾款竣工结算时一次结清.拨款分次进行拨款%金额3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方甲方自接到上述资料一天内审查完毕到期末提出异议视为同意并在一天内,结清尾款第七条关于材料供应的约定本工程甲方负责采购供应的材料、设备见附表一,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场凡约定由乙方提货的甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异对工程造成损失责任由甲方承担甲方供应的材料经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付18/78材料价值—%的保管费由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿2凡由于乙方采购的材料、设备如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用若己使用,对工程造成的损失由乙方负责第八章条有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或作法说明应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失第九章奖励和违约责任
9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天,甲方支付乙方一元甲方不按合同的约定拨付款每拖期一天,按付款额的—%支付滞纳金19/78标准、规范所规定的全部内容范围
2、承包内容承包范围的全部基础工程(桩基础工程除外)、主体结构工程、内外装饰工程、门窗工程(户内房门、厕所、厨房门不做,只做入户大门一个,定价在贰仟参佰元一个,商铺门为卷闸门)、天面工程、防水工程、室内外排水、排污工程、防雷工程等设计图纸所标示的全部内容第三条按承包范围的全部内容以建筑面积计算每平方米包干价(人民币)元整(¥.00)实做实结工程总造价约人民币万元整(¥.00元),实际总价款以竣工结算为准第四条承包方式按承包范围的全部内容以大包干形式包工、包料、包工期、包验收合格、包安全生产、包承台、地梁土方开挖、回填和余土外运第五条本工程质量标准合格工程第六条合同工期开工日期年月曰,竣工日期年月曰,总工期为天日历天,实际开工日期以甲方开工令日期为准遇到以下情况,经甲方代表签证后工期可按实际顺延
(1)甲方不能按合同约定的日期将施工场地交给乙方施工的或施工用水、用电未接通的超过3天可以顺延工期;
(2)因设计图纸修改影响进度超过2天可顺延工期;
(3)因停水、停电影响施工进度的连续超过1天可以顺延工期;2/782由于乙方原因逾期竣工每逾期一天,乙方支付甲方—元违约金甲方要求提前竣工除支付赶工措施费外每提前一天,甲方支付乙方一元,作为奖励3乙方按照甲方要求全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同
5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方一元,作为奖励4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失应照价赔偿5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失7未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责8因一方原因,合同无法继续履行时应通知对方办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第十章争议或纠纷处理本合同在履行期间双方发生争议时在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或请有关部门进行调解2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不20/78在本合同约定仲裁机构事后又没有达成书面仲裁协议的可向人民法院起诉第十一条其它约定第十二条附则
12.1本工程需要进行保修或保险时应另订协议
12.2本合同正本两份双方各执一份副本份,甲方执份,乙方执一份
12.3本合同履行完成后自动终止
12.4附件1施工图纸或作法说明2工程项目一览表3工程预算书4甲方提供货物清单5会议纪要6设计变更7其他甲方盖章乙方盖章法定代表人法定代表人:21/78代理人代理人单位地址单位地址:供用电安装工程施工合同4甲方乙方依据《民法典》、《建筑法》等法律法规,甲乙双方本着平等自愿互利原则,经过友好协商一致,就本合同达成如下条款双方应以诚实信用原则严格遵守并履行本合同
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工程概况主厂房及附属建筑钢结构制做、安装工程22/78
二、工程承包范围与承包方式
1、承包范围
(1)钢结构制做承包范围新疆准东五彩湾2X660工程--主厂房钢结构施工图纸中涵盖的(仅甲方提供的构件表中)所有工作内容,涵盖所有原材料采购及加工厂制做;乙方负责制做的成品(半成品)构件装运至项目工地,原材料复验,构件加工制作、检测;外露钢构件除锈、底漆、中间漆及面漆(甲方合同外指定特殊防腐油漆,防火涂料除外);
(2)钢构件安装承包范围埋件预埋、钢构件成品(半成品)施工现场装卸车、测量定位放线、安装检测、各种操作平台的搭设、钢结构施工部位的安全防护、包括焊缝无损探伤(自检及外检)、探伤固定架制作和被检工件的退磁、竣工验收、竣工资料、保修等所有工作内容
2、承包方式本工程为包人工、包主材料、包机械(现场安装塔吊及大型吊装机械除外)、包辅材、包与其它专业交叉施工与配合、包加工图纸深化、(含竣工资料)、包工期、包质量、包安全及文明施工、包保修的承包方式
三、双方工作范围及要求
1、甲方工作范围及要求23/781提供完整的、经过确认的钢结构施工图及技术说明如发生设计变更应及时书面通知乙方,因变更较大产生费用的,经双方协商承担因此产生的费用的比例及工期调整;2钢结构制作的工厂验收,以甲方提供的图纸及签发的技术说明、规范、文件为验收依据;3及时将业主指令可能出现的时间变更情况通知乙方,由此产生的工期提前或延后甲方应负责予以调整,但费用不得增加;4甲方负责向乙方提供钢构件现场卸货场地5按合同要求及时支付工程进度款及竣工决算的结算
2、乙方工作范围及要求1在合同规定的时间期限内按甲方提供的钢结构制作进度要求完成钢构件的加工制作及安装工作,对于甲方提出的设计变更或补充,乙方应按时完成,补充或减少工程量不超过合同总工程量10%的工期不予调整,价格按合同平均单价执行结算2所有钢构件应于装运前36小时通知甲方在厂内预验收并进厂内抽查预拼装,加工质量与精度应满足技术规定和规范要求,不符合要求的构件应按甲方要求进行返工,并承担由此产生的费用,特别是高强螺栓连接板的间隙,摩擦面的摩擦系数,梁组装后直线度,油漆厚度及外观,要求焊透的对接或角焊缝必须达到相应的等级并经无损检测等,如运到现场后的钢构件因质量问题需要修复,乙方必须无24/78条件负责修复3负责钢构件的装车、运输至工地的卸车钢构件的装车、运输应按照正确的操作程序进行,防止发生损坏,否则由此发生的费用应由乙方负责4提供钢构件的清单,以便甲方进行清点和验收;每次装车前一天应把构件清单传真到工地5在完成钢构件加工的同时,提供钢构件材质及制作检验、验收报告及质保资料等与竣工验收有关的合格资料给甲方,所提供的验收报告及质保资料必须符合甲方、业主和质检站的要求在全部构件完成制做运输至工地安装完毕,经验收合格后将合同最终决算总价书面报甲方核对;所提供材料必须有合格证或质量证明书,并按照设计或规范要求进行材料性能测试或其他试验6质保期为一年,在质保期内因加工质量问题造成的损失,由乙方承担所有责任及有关费用7加工构件含桁条等附件的标记必须在附件两头距500nini指定的位置打钢印,打钢印前必须在钢印处预打磨,油漆后编上清晰、整齐的构件号8在钢件安装过程中,常驻现场负责人必须及时与甲方及监理、业主进行处理有关构件的质量问题,严格执行施工现场安全操作规程,提高安装工程的质量安全25/789焊接构件应按照规范进行无损检测等,并按照规范要求作好焊缝的处理与检测10出厂前按有关要求作摩擦面抗滑系数实验除摩擦面外,其他连接板应全部涂漆,向甲方提供实验用高强度螺栓11在加工过程中,甲方将不定期指派工程师在乙方厂内进行质量监督,乙方应积极配合工作12所有的钢构件必须在乙方位于厂家加工,不得另行转包,否则视为违约,乙方应一次性赔偿甲方伍拾万元
500000.00元人民币的违约金本合同仍继续履行
四、合同工期
1、合同签字生效,乙方材料进场为开工日期,本工程合同总工期为天日历天从开工之日算起
2、本工程预定开工日期年月曰,竣工日期年月曰施工各阶段制做安装进度计划详见附件二
3、如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延并用书面形式确定顺延期限⑴由于业主、甲方原因或其他配套工程、设备、等需要调整、改、换而耽误施工进度者⑵不属包干系数范围内的重大设计变更、施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者26/78⑶甲方现场不具备安装条件而影响安装施工进度施工者
(4)未按合同规定拨付工程进度款、而影响施工进度者⑸因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者
4、乙方收到甲方提供的施工图,每批次深化加工图在5日内完成,经甲方确认后施工
5、乙方收到甲方提供的施工图及批准的深化加工图5日内,完成备料工作
6、乙方收到甲方提供的总承包工程量中按施工顺序进度计划分段施工图日内,完成钢构加工,运到现场开始安装全部施工过程以此类推
五、合同价款
1、本合同价款采用固定综合单价方式确定,固定综合单价中包括承包范围的加工制作费、安装费、管理费、各种措施费、利润、税金等费用(详见报价说明)
2、本合同采用固定综合单价包干方式不再增加费用工程竣工后按合同单价乘以结算工程量单价见下表后附构件表及双方协商同意的报价表名称单位暂定工程量综合单价(元)合价备注厂房钢构件吨主厂房及其他构件27/78钢煤斗吨现场制作不锈钢衬板吨煤斗内衬板加强型防腐油漆吨钢构件涂装
3、结算方法结算价款二结算工程量X合同约定的综合单价
(1)结算工程量依据施工图纸(含变更),按照约定的工程量计算规则计算a、钢结构工程量按施工图纸(加工详图)的构件主材(钢板、型钢)几何尺寸以吨计算,不扣除孔眼重量,焊条、螺栓等重量不增加不规则或多边形(四边及以上)钢板的重量均按其最小外接矩形面积计算b、高强螺栓、栓钉的材料费不单独计算,已计入综合单价C、优先采用以上a、b若有异议,则参照o火力发电建设工程预算编制与计算标准年版《电力建设工程量清单计价规范(火力发电厂工程DL/T5369-)》
(2)合同约定的综合单价为完成钢结构制做安装工程中所需的人工费、材料费、辅材费、机械使用费(现场安装的塔吊及大型吊装机械除外)、材料检测试验费、规费、企业管理费、利润、税金等各种费用及一切风险
(3)合同约定的综合单价已包含检测费、成品保护费、办理验收直至取得验收合格证明文件及保修服务所需的所有费用28/78
(4)措施费包括一切为了完成本工程施工需要发生的安全、技术、组织措施费用,结算时不作任何调整费用已包含在综合单价中
(5)乙方已充分考虑施工期间各类风险及施工人员的调迁费、往返路费、(现场生活临建除外)(包括施工用水电费)、自搭脚手架的搭拆人工费、食宿费和安全措施费(指投入的人工、主材、辅材、各种机具)、排水除雪费用、辅材费用、现场保卫费用及现场各类材料(包括周转材料)构件的二次、多次倒运装卸费,还应包括施工中需要的机具、钢材卸车人工费,施工堆场钢结构构件转移费用施工现场的停电、停水、待料、风雨等自然气候的影响,人工代替机械(指机械暂时出现的故障或不可用机械),并计入固定单价报价,今后不作调整综合单价在合同实施期间不因政策及市场因素变化而变动,同时综合单价还应包含以下风险费用
①预防一般性自然灾害所采取的措施用工;
②不可预见的施工措施用工、赶工费;
③业主或其他项目施工原因造成的可能出现的窝工、停工、待工费用;
④乙方对甲方所供物资或周转材料的领用、装卸、现场运输(倒运)、保管等费用
⑤与其它专业分包单位的交叉作业以及协调配合费用29/78
(4)因甲方原因导致工程停工或不能按合同有关条款约定拔付工程款而影响施工进度的可顺延工期
(5)遇人力不可抗力的自然灾害(如台风、水灾、地震和自然原因发生的火灾)造成工期延误或停工的可顺延工期,其它损失按国家相关规定处理第七条材料、设备供应及要求
1、本工程所需的一切材料、机具完全由乙方自行解决
2、本工程所用的钢材全部采用国标钢材,钢材进场前一定要经项目所在地质监检测部门检测合格方可进场,并附有原生产厂家出厂合格证
3、所有进场的材料,成品,半成品进场时需附有原生产厂家出厂合格证,有些材料需要检测的应经检测合格后方可进场
4、所有机械设备进场前应做好安全检测工作,并附有安全使用许可证,方可使用
5、本工程所用铝材全部采用
1.2mm厚的70系列,玻璃全部采用5mm厚安全玻璃(钢化玻璃)
6、公共部位入户大堂及每层电梯门前走廊墙壁和地底面砖全部采用80x80cm面石专,每块单价在元/块左右,颜色由甲方定,其它公共部位使用的材料按图纸要求执行,(楼梯步级全部改为水泥压光墙壁,天棚做法按图不变)3/78
⑥场地狭小造成的二次或多次搬运等各种费用
4、在甲方出具工程质量、安全、进度整改单后,若乙方没有在规定的期限内或有潜在的无法按期全部完成整改工作内容,甲方将安排其他队伍施工,并按照支付乙方合同单价的L5倍,从乙方结算费用中扣回对甲方就整改发生的费用,乙方视自行默认
六、工程款(进度款)支付
1、合同签定生效后天内,乙方加工制做开始、构件完成成品或半成品状态达到合同总重量的30%支付合同总价款%预付款
2、构件按施工顺序加工后,在发货前经甲方验收合格后,支付验收合格构件部分价款的30%的进度款
3、乙方按施工顺序在约定的时间内将钢结构件运到现场,并将清单、质量检验合格证明提供给甲方,经甲方验收合格后作为付款依据,支付相应价款的30%o
4、现场安装完成分部工程经验收合格支付15%
05、现场安装完成分项工程竣工验收签定保修书后28日内付15%o
6、本工程总价的5%作为保修金
7、工程质量保修金,保修期一年满后28天内甲方一次付清
8、承包人将在每月的工程结算中扣留当月结算额的现作为“安全施工保证金”,实行与经济考核挂钩的管理30/
789、进度款支付凭证,仅作为工程进度款支付依据,不作为承包人竣工结算的依据
10、根据甲方的付款情况(合同进度款及决算款),向甲方财务部门及时沟通开票信息,提供相应的增值税发票和建筑安装工程发票
七、履约担保为了保证工程安全、质量、工期等相关综合保障及本合同的有效实施,乙方须向甲方交合同额10%的履约保证金,保证金的交付可视乙方情况,可采用下列三种方式其一a银行保函形式;b现金转账;c工程进度款支付时扣留履约保证金作为工程承包人对发包人在质量、安全、工程进度、文明施工、服从管理、劳务用工管理、综合治理等方面综合考核的保证,合同期满双方结算工程款后,无息退回
八、甲方的权利与义务
1、甲方负责对乙方进场人员及时进行工程质量、安全生产、文明施工、治安保卫、机械电气设备使用以及企业规章制度等方面的教育
2、甲方负责施工现场工程总体进度计划安排和技术质量管理,负责施工现场机械设备的协调和调配负责监督、检查工程质量和文明施工
3、甲方根据施工工程情况有权对进度慢、施工质量低劣、不服31/78从指挥的人员予以清退
4、甲方租给乙方使用的周转材料,由甲方根据工程计划需要在施工前如数清足交与乙方使用、保管(费用由乙方自行承担)施工过程中丢失、损坏的均由乙方负责补充,费用自理施工完后应如数退还租赁单位,其管理办法及单价详见附表
5、按合同规定支付乙方工程进度款,办理分包工程竣工结算,延期付款须支付拖欠价款的银行贷款利息
6、甲方提供公共的上下通道和安全措施,负责提供二级配电箱并保证满足用电负荷,电费由乙方负责夜间施工地面照明由甲方提供,工作面照明由乙方自理
7、甲方在现场为乙方免费提供一间办公室
8、如乙方所施工工程质量、进度等不能满足甲方及现场监理要求,甲方有权将全部工程切出交由其他单位施工,因此增加甲方的支出及损失由乙方承担,其中,对切块部分的施工费用按乙方合同单价的
1.2-
1.5倍由乙方承担,在乙方结算和付款中扣除
九、乙方的权利与义务
1、乙方应遵守国家、自治区、市县关于承包本工程所需的资质和技术能力的规定,负责完成与乙方有关的各种许可证的办理,并承担相关费用乙方必须将自身有效证件(营业执照、资质证书、安全许可证、法人委托书等盖有单位行政公章的扫描件或原件)存放于甲32/78方经管部门备案
2、乙方紧密配合甲方,根据总体工程进度要求,通过计划工作保证按时完成各阶段的施工任务
3、乙方应对其所属的工人资格进行认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄最小不低于18周岁,最大不超过55周岁(安装施工人员年龄最小不低于22周岁,最大不超过45周岁),并负责为其提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,对自身工人进行安全生产教育和培训L保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,不得安排未经安全生产教育和培训未合格人员上岗,特殊工种必须持证上LJ-I冈
4、乙方配合土建主筋与钢结构连接施工所需的电焊工作;其费用巳包含在综合单价内
5、乙方应严格执行施工方案和甲方技术交底,对乙方实际执行中的执行效果承担全部责任乙方特殊工种必须持证上岗,上岗证复印件提交甲方备案,乙方所有施工人员必须办理国家劳动部门规定的工伤保险
6、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担乙方在钢结构的制做、安装施33/78工过程中必须采取有力管控措施预防和杜绝人身一般伤残、重大伤亡及以上的重大事故发生
7、乙方应做好定期的施工安全交底,做好班前的安全活动,要及时向作业人员告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施乙方应对自身区域进行安全检查,及时处理发现的安全问题,不能处理的,应及时书面报告甲方现场安全负责人
8、接受甲方现场管理人员和监理工程师的监督和检查,遵照其指示工作,并为其日常查验提供便利若接到指示而未执行,则由此产生的损失和费用由乙方承担;若乙方不接受或未达到甲方监督管理指示和要求,视为乙方违约,每发生一次,甲方有权视情况对乙方处以一定数额的违约金,乙方应无条件接受,乙方同意在违纪违安全规定方面无需经过乙方对违约通知单签认,甲方可按甲方的通知单直接在乙方的月进度款中扣除
9、乙方无条件接受甲方人员关于质量、进度、技术、安全、文明施工等方面的管理;因乙方工作失误造成的返工及损失由乙方承担无条件服从施工现场平面布置统一管理;不得损坏其它单位施工的成品和半成品,所造成的直接损失均由乙方承担
10、乙方负责周转材料使用后的退还,直接退还给租赁单位
11、乙方所施工工程没有达到施工验收规范标准,在接到甲方整改通知一天内进行整改属乙方的责任,乙方自行承担整改费用;但若乙方拖延整改时间,甲方有权对乙方处以一定数额的违约金,乙方34/78应无条件同意并接受
12、乙方人员应遵守甲方有关消防、保卫、生活卫生、劳动纪律等规章制度,遵守国家法律及社会公德,服从甲方有关人员的监督、检查、管理服从当地政府的管理,并及时向甲方提供有关资料
13、乙方施工人员外出施工必须随身携带《居民身份证》证件不齐的队伍甲方不予使用,证件不齐人员不得进入现场施工
14、乙方提供劳务实名制管理相关资料
①将劳务人员花名册、身份证、劳务合同文本、特殊岗位岗位技能证书复印件报甲方备案,并确保人、册、证、合同、证书相符统一人员有变动的要及时变动花名册、并向甲方办理变更备案无身份证、无劳务合同、无工伤保险合同、特殊岗位无岗位证书的“四无”人员不得进入现场施工
②建立劳务人员入场、继续教育培训档案,记录培训内容、时间、课时、考核结果、取证情况,并注意动态维护、确保资料完整、齐全
③进入现场施工的劳务人员要佩带工作卡,注明姓名、身份证号、工种、所属分包企业,没有佩带工作卡的不得进入现场施工分包企业要根据劳务人员花名册编制出勤表,每日点名考勤,逐人记录工作量完成情况,并定期制定考核表考勤表、考核表须报甲方备案
④要按照施工所在地政府要求,根据劳务人员花名册为劳务人员投保社会保险(待定),并将缴费收据复印件、缴费名单报甲方备案35/78
⑤按国家有关规定及甲乙双方约定,乙方应按照国家的相关法律保证并负责与其雇佣的工人签订劳务合同并按合同结算足额支付工资,乙方不得拖欠民工工资,否则一切后果由乙方自行处理并承担责任和费用乙方同意并接受在本工程中甲方对乙方的付款比例,乙方表示在此条件下有能力足额支付民工工资,为证明未拖欠民工工资,每次甲方对乙方付款时,乙方同意先向甲方财务部门及项目经理部提供乙方上月已按乙方与民工所签订的劳务合同足额支付的证明材料(如民工代表签认了“已按劳务合同足额支付”的工资发放表等),同时,乙方应将乙方与民工所签订的劳务合同报甲方财务部门备案,甲方收到上述材料后方支付预付款,否则,乙方责任自负乙方每发生一起拖欠民工工资事件,甲方对乙方处以20_元/人次的违约金
15、甲方制定的各类管理办法及规章制度(包括质量、安全、文明施工的管理标准和制度,以及乙方对机械设备的维护保养责任制度),是项目管理的基础文件,乙方必须严格贯彻执行,不听指挥或不执行而未达要求,视为分包方违约,甲方的损失概由乙方承担,同时,甲方有权对乙方处以一定数额的违约金,乙方应无条件接受
16、乙方必须根据工程需要提供电工、电焊工、吊装指挥工、司索工、料工等若干名,且必须持证上岗
17、乙方必须在现场设置看守,负责乙方工程用的材料以及各类机械的保管,如发生损坏和丢失,乙方自己承担费用临时用电甲方只提供二级配电箱,二级配电箱以后的配电系统36/78由乙方根据现场情况按国家规范和甲方要求配制和维护,费用均含在合同价款内
18、乙方自供的材料及机械设备要按国家规定和甲方要求进行试验检验,费用由乙方承担
19、乙方必须无偿配合其他施工队伍的施工,保证工程同步、顺利进行
20、周转材料管理办法为保证资产的完整,按照“限额限期使用、点数领用、自行退回”的原则对周转材料进行管理,并贯穿于整个施工过程若乙方在施工过程中不按下述办法验收领用,则由乙方承担给甲方造成的直接损失周转材料在使用期间乙方应进行正常的维护与保养,并负责现场看护,其费用处理1)本合同签定后,由乙方出具材料员委托书,委托书经法人代表或法人授权代理人签字(盖章)后生效,并交由乙方指定的现场材料员保管除非甲方项目部同意,否则,乙方拟派的现场材料员不得更换如若更换,将对乙方处以5000元的违约金2)周转材料由乙方负责领用、保管,并应如数退还,若有损坏或丢失,由乙方按要求补足或由甲方在乙方工程进度款及结算时扣回3)乙方使用的周转材料的现场出(回)库运输、堆码、装卸及保管由乙方负责,费用已含在合同价款中不另增加
十、工程质量及保修期37/
781、工程质量要求严格按照施工图纸设计要求及本合同(附件二)的相关质量要求施工,本工程质量为优良标准,因乙方施工技术及工艺等原因造成的质量问题,乙方无条件负责返修达到要求
2、工程保修本合同工程保修期为一年,保修期自新疆准东五彩湾电厂2X660工程整体工程竣工交付使用日起算在保修期内,如出现质量问题,乙方须在得到甲方通知24小时赶到现场并负责及时维修如乙方不能或不及时保修,甲方有权请第三方维修,费用由质量保证金里扣取,不足部分甲方有权向乙方追偿
十一、安全管理及责任
1、乙方进入施工现场必须严格遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度,对存在安全隐患的及时向甲方有关人员提出合理化的书面建议,且及时整改
2、乙方必须对施工人员进行书面安全教育,并由职工签字后上报甲方安全员,再进行安全教育,进行(三级安全教育,签订劳务合同)后,乙方方可安排职工上班,否则甲方有权对违反者进行罚款或令其停工,直至中止合同
3、甲方及时对乙方兼职的安全员做好督促工作,协助乙方做好安全教育、安全检查和验收工作,消除安全隐患,把事故消灭在萌芽状态
4、对于施工现场施工过程中万一发生的安全事故,乙方必须以积极的态度进行善后事宜,承担全部费用,对于较大的安全事故发生38/78后乙方必须及时上报甲方项目部,并及时向劳动保险部门或保险公司报案、索赔,对于劳动保险部门及保险公司不能赔付的部分乙方自行承担,还应无条件承担地方安监行政部门对甲方的全部罚款(甲方从支付乙方的工程款中扣除)
5、所有离开施工现场后的一切安全责任在于乙方当事人(特别是交通事故),与甲方及业主无关
6、乙方在加工制做、运输、装卸及现场安装、维修过程中的一切安全完全责任由乙方负责
7、乙方在此声明我们有能力管理和控制、预防施工安全风险充分理解本工程的安全责任和自身的承担实力,自愿豁免甲方及业主的一切连带责任
十二、施工现场行政管理规定
1、住宿房间按甲方统一安排乙方现场施工人员免费入住,7人一间,住宿房间不得男女混住,房间内安排轮流值日,被褥叠放整齐卫生每天打扫生活区内不得自行开伙,房间内不得私自乱拉乱接电线,爱护公共财物,损坏照价赔偿违者按有关管理条例执行
2、宿舍电费由乙方自负,宿舍严禁使用超过1000W的电气,否则予以处罚
3、办理各种证件费用自理,培训费由乙方承担
4、床铺乙方自行采购,其它劳保用品、防暑设备均有乙方自行39/
787、乙方所有主材料进场时一定要经甲方代表认可同意方可进入施工现场,否则甲方有权对所进的材料提出异议,如需检测的应进行检测,检测费由乙方负责,如检测不合格的材料无条件退场,造成损失完全由乙方承担第八条双方责任
一、甲方责任
1、办理土地征收、青苗赔偿、房屋拆迁及其它障碍物的拆迁,负责乙方在施工场地施工时所遇到的周边居民干扰由甲方负责处理
2、做好三通一平,做好桩基工程,提供水、电接驳点,接驳距离不大于离建筑物50米,并能满足施工需要
3、提供地质报告一份,书面提供路道,上下水道的定位标桩点水准点和座标控制点
4、本合同订立后向乙方提供一式六套施工图纸
5、提供必须的施工临时用地,办理红线外临时用地及占用路道许可证,并承担所发生费用
6、组织施工图纸会审与交底工作
7、审核乙方的施工组织设计方案,工程进度计划,工程进度报表,并按时向乙方支付工程款
8、及时审验乙方进场时的机具、材料、成品、半成品,对有缺陷的或质量不合格的材料、机具应及时提出更换,尽可能不影响工程4/78配置
十三、特别说明
1、本合同签订双方都经过慎重考虑,合同中明确事项皆为双方责任施工过程中任何一方言辞不清的表述及敷衍均无法律效应如果变更必须出具合同条款变更,否则工程款最终结算均以此合同为依据!
2、本合同为单价不调施工包干合同,双方皆应考虑市场风险,一旦签订,具备法律效率,如果乙方在施工过程中因自身管理、经营等原因造成亏损,或在半途乙方自行退场及因质量进度、安全文明生产等原因被甲方辞退,一律按完成产值及质量等级单价75%结算退场乙方无条件服从
3、在甲方出具工程质量、安全、进度整改单后,乙方在指定时间内不能完成,甲方可以自行组织人员施工,对甲方就整改发生的费用,乙方视自行默认
十四、违约
1、乙方责任⑴、钢结构构件质量不符合合同验收规定的,负责无偿修理或返Xo由于修理返工造成逾期交付的,每天按合同总价的
0.5%偿付逾期违约金⑵、钢结构构件制做安装时间不符合工程进度要求,每延迟一天40/78按合同总价的
0.5%偿付逾期违约金
2、甲方责任⑴、未能按照合同的规定履行责任造成工期延误的,进度工期及竣工日期相应予以顺延,并按合同总价的
0.05%偿付违约金⑵、未按合同规定支付过程进度款、按欠付工程进度款数额承担相应款项的银行贷款利息
3、甲方有提前工期要求的,可以实行提前交工奖,按照合同工期,每提前1天由甲方按合同总价的_%奖给承包方施工期间,甲乙双方无论那方出现违约,必须按上述规定承担违约金,在无解除合同条件的情况下必须继续完成工程施工
十五、争议
1、双方在履行合同时发生争议,通过友好协商解决;如协商不能解决,约定向施工项目地方人民法院起诉
2、涉及乙方退场的应先退场再起诉;竣工或合同期满的应先交工再起诉;如果乙方以其他方式或理由拒不履行本协议的,甲方可以向法院申请先予执行以排除妨碍,由此而发生的一切损失均由乙方负责
十六、合同生效1本合同一式四份,甲方执两份,乙方执二份、双方签订后生效41/78
十七、附则本合同后附附件六份附件作为本合同内容,与本合同正文同时生效并具有同等法律效力合同附件一报价及说明合同附件二构件加工、安装内容及技术、进度要求合同附件三施工安全生产协议书合同附件四文明施工协议书合同附件五防火安全协议书合同附件六综合治理协议书甲方(盖章)乙方(盖章)法人或委托代理人法人或委托代理人签字及盖章签字及盖章开户行开户行帐号帐号税号税号日期年月日日期年月日供用电安装工程施工合同542/78发包方(甲方)合同编号承包方(乙方)签订地点按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件,结合本工程具体情况,双方达成如下协议第一条工程概况工程名称工程地点o承包范围按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等承包方式o工期本工程自20—年一月—日开工,于20—年月日竣工6工程质量按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收
1.7合同价款人民币¥元第二条甲方工作
2.1开工前一天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明143/78份,并向乙方进行施工现场交底全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项办理施工所涉及的各种申请、批件等手续2指派为甲方代表,负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查,联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用第三条乙方工作1指派为乙方驻工地代表,负责合同履行按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录参加竣工验收,编制工程结算3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系44/784施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护第四条关于工期的约定甲方若要求乙方工期提前竣工时,应征得乙方同意,并向乙方支付因提前完工采取措施的费用因甲方原因造成乙方不能按期完成工程,则工期顺延3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期的,工期不顺延4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》(gb50210-)等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准,甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准2本工程质量应达到国家质量评定合格(优良)标准
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手45/78续乙方应提前3天书面通知甲方验收,如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工的,则工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期也予顺延如乙方未通知甲方即自行验收,甲方不予承认,此事项如甲方要求复验时,乙方应承担因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任
5.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延
5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收、移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用第六条关于工程价款及结算的约定
6.1双方商定本合同价款采用下列第一种方式1固定价格2固定价格加空白—%包干风险系数计算包干风险包括空白内容3可调价格详见本合同第十一条
6.2本合同生效后,甲方分3次,按下表支付总额为¥元的工程46/78价款拨款分3次进行拨款100%金额(元)工程完成30%时(乙方应在提交此项发票和支付凭据资料的同时向甲方交付按本合同价款5%计款的履约保证金)30%工程完成50%20%验收合格后支付竣工结算余款50%3工程竣工验收合格一年后,乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方;甲方自接到上述资料的天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意;并在天内,结清尾款并退还履约保证金第七条关于材料供应的约定凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用若已使用,对工程造成的损失由乙方负责由乙方负责采购工程所需材料并供应至施工场地3材料设备应附有出厂合格证,如一方对材料设备有异议应进行检验如检验合格,检验费用由持有异议一方承担,否则由采购方承担第八条有关安全生产和防火的约定1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他47/78相关的法规、规范2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失及其后果责任第九条奖励和违约责任
9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天,甲方支付乙方元甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的—%支付滞纳金
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金;逾期三十天后,甲方有权终止本合同,乙方应按合同价款的30%向甲方支付违约金外,并全额退还甲方已经预付的款项及其利息
9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿
9.4甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失
9.5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失
9.6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责48/
789.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决协商不成的,可按下列方式依序解决
1、提交仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉第十一条其他约定
11.1甲方指派的代表,其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证,不能作为本合同甲乙双方结算的凭据;因特殊需要变更或增加工程项目的,须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工,并依据该文件向甲方结算乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工,施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责
11.2本工程竣工验收合格后,若项目没有调整或增减,则按投标价结算;若工程量减少则扣除相应减少金额后结算;若变更或增加工程量,变更或增加部分投标书中有单价的按投标单价和实际工程量结算,若变更或增加部分投标书中没有单价的工程按实际工程量并按年《广东省安装工程综合定额》下浮—%结算本合同未涉及的事项由双方协商一致后签订协议解决49/78进度
9、负责组织监督检查工程质量,进度,负责施工图纸问题的处理,设计变更的签证,工程中间验收及其它必须的签证
10、组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算
二、乙方责任
1、为方便施工必须的临时设施、临时道路、水、电、管线的修建安装
2、编制施工组织设计施工方案,施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划,并送甲方及市(县、区)质量安全监督站,以便日常质量安全检查及监督
3、按施工图纸、施工总说明,图纸交底会审纪要、设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,做好自检工作各种材料试块取样须经甲方签证后送市、县建筑材料试验站试验,确保工程质量
4、按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施,确保施工安全和第三者的安全,按上级有关文件规定办理意外伤害保险
5、做好施工原始记录、汇集施工技术资料工程竣工图作工程文件附件移交甲方
6、做好施工组织、管理、维持现场清洁、道路畅通、机械设备的停放整齐、并及时清理不用的临时设施,做到文明施工5/783本工程竣工验收合格后保修期为二年,保修费用由乙方负责4本工程约定的工程质量保修金(即合同履约保证金)为工程总结算价款的5%保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清发包人将保修金全数返还承包人后,承包人仍须按建安工程规定以及广州市政府有关部门规定承担保修责任第十二条附则
12.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜,双方应另订协议2本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份3本合同履行完成后自动终止4本合同附件
4.1施工图纸或作法说明
4.2工程项目一览表
4.3工程预算书
4.4会议纪要
4.5设计变更甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人50/78供用电安装工程施工合同6发包方房XX公司(以下简称甲方)法定注册地址法定代表人联系电话承包方(以下简称乙方)法定注册地址法定代表人联系电话风险提示发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工,从报建到验收合格发证为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任,特签订本合同第一条工程概括
1、工程名称项目工程栋及地下室
2、工程地点
3、承包方式按实际建筑面积总承包,每平方米单价元,总建筑面积约万平方米,总工程造价约万元51/
784、工程内容1室内消防栓系统;2自动喷淋系统;3自动火灾报警系统;4排烟系统、消防加压系统;5室外消防栓系统;5乙级防火门及消防卷帘,消防施工图中的一切内容
5、消防报建费由乙方负责第二条合同价款及承包形式
1、合同总造价按该项目实际建筑面积包干,每平方米元,总造价为万元乙方负责开具税务正式发票,税金由乙方承担
2、本工程经甲、乙双方商定,同意采用按平方米合同价款包干的承包方式
3、如该项目未按建筑图施工,加层影响消防工程验收,消防支队所交罚款,由甲方承担法律及经济责任
4、该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算第三条付款方式
1、本合同签订后,由乙方办理报建手续,即前期预埋工程甲52/78方支付乙方工程款—%即万元
2、该项目主体竣工后,甲方通知乙方消防工程全面施工,消防材料及安装设备进场甲方向乙方支付该工程项目进度款—%即万元
3、工程施工完成总工程量70%时,甲方再向乙方支付工程进度款%,即万元
4、本消防工程施工完毕,经有关部门检测验收合格并取得合格证后—日内甲方一次性付清乙方工程余款(除留—%质保金,年满后支付)第四条施工日期风险提示关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期
1、工程总工期为一日历天;开工日期年—月―日;竣工日期年—月—日53/
782、实际开工时间以甲方确认的现场通知为准,实际竣工日期按政府消防部门出具的消防验收合格或备案证明文件所标示的最后日期为准各节点工期、区段工期按甲方通知
3、若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时,乙方须全力配合,所需费用已包含在合同价款中乙方不因此而向甲方索赔相应费用
4、除第合同明确列示的原因外,一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货、与各承包商之间的配合时间、与各分部分项及施工工序之间的交叉配合时间等,皆包括在上述工期内风险提示对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理第五条设备及材料供应方式
1、本工程所需要设备及材料经双方协商同意,均由乙方负责供应54/
782、乙方提供的材料设备,必须符合国家消防产品质量验收标准并具有合格证书因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失,均由乙方负责风险提示工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期第六条工程质量及验收交工
1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准
2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查办理隐蔽工程的相关手续如发生一切质量问题,乙方负责
3、本合同生效后,甲方应组织图纸会审、技术交底会议,并及时向乙方提供施工图纸四套
4、工程竣工后,由乙方提供工程竣工验收资料,明确完工日期乙方组织工程验收,甲方协助办理相关手续风险提示保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的55/78保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算
5、工程竣工交验后,工程保修按国家有关规定办理,确保本工程质量保修期年第七条双方职责
(一)甲方职责
1、派驻工地代表,对工程进度、质量进行监督,检查隐蔽工程协调中间交工及工程验收签证向乙方提供用水、用电,确保大型机械使用方便负责提供材料、设备及工具存放室
2、根据合同规定和要求,按时办理拨款和结算,将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上
3、如建筑设计变更,加层造成消防验收不合格,需重新报建验收,所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担
4、协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作
5、因不可抗力的因素造成的工期延误,协助乙方同监理方办理工期顺延签证
6、在工程竣工交付时,如甲方因资金造成工程不能按时交付,56/78甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款
(二)乙方职责
1、施工前,及时做好各项施工准备工作,办理好消防报批手续
2、按合同规定,做好材料和设备的采购、供应及管理工作
3、严格按照设计图和消防规范进行施工,确保工程质量和施工工期
4、已安装的设备,在工程未投入使用前做好保管工作
5、及时提交竣工验收资料,乙方负责通过当地消防部门的验收并取得消防达标文件及验收合格证书,否则不予结算
6、在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理,并对项目消防工程进行不定期的维修工作,确保消防设备的正常运行因甲方使用管理不当,如断电,水、油渗透造成设备损坏,甲方应负担设备款由乙方维修
7、严格遵守甲方颁布的有关规章制度,服从甲方的统一安排和指挥
8、工程竣工后,甲方办理与乙方的结算事宜,乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员,使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作第八条因本合同的签订、履行而发生争议的,合同各方应本着友好、协作的态度进行协商;协商不成的,可以提起诉讼,双方同意57/78由地的人民法院管辖第九条施工过程中的一切安全事故均由乙方负责,甲方不负任何责任
1、本合同一式份,甲、乙双方各执份
2、本合同未尽事宜,双方协商解决
3、本合同双方签字盖X后生效,工程竣工后付清工程余款后合同自行失效甲方(盖X)法定代表人(签字)委托代理人(签字)年—月—日乙方(盖X)法定代表人(签字)委托代理人(签字)年—月—日供用电安装工程施工合同7发包方承包方按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工,从报建到验收合格发证为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任,特签订本合同第一条工程概括;.工程名称.工程地点:58/
78.承包方式按实际建筑面积总承包,每平方米单价元,总建筑面积约万平方米,总工程造价约万元.工程内容
1.室内消防栓系统;
2.自动喷淋系统;
3.自动火灾报警系统;
4.排烟系统、消防加压系统;
5.室外消防栓系统;
6.乙级防火门及消防卷帘,消防施工图中的一切内容.消防报建费用乙方负责第二条合同价款及承包形式;.合同总造价按该项目实际建筑面积包干,每平方米元,总造价为万元乙方负责开具税务正式发票,税金由乙方承担.本工程经甲、乙双方商定,同意采用按平方米合同价款包干的承包方式.如该项目未按建筑图施工,加层影响消防工程验收,消防支队所交罚款,由甲方承担法律及经济责任.该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算第三条付款方式;.本合同签订后,由乙方办理报建手续,即前期预埋工程甲方支付乙方工程款%即万元.该项目主体竣工后,甲方通知乙方消防工程全面施工,消防材料及安装设备进场甲方向乙方支付该工程项目进度款%,即万元59/
787、做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度
8、在交工前,如发现施工质量问题,负责免费返修属设计或甲方使用造成的,其返工费由甲方负责
9、凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案
10、工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米的堆到2米外的余土及其它堆积如物,生产和生活的临时设施拆除),并将门窗、玻璃、地面擦扫干净,厕所、厨房的下水污水道清洗干净,做到完工场清第九条工程质量检查验收
1、施工中乙方应根据验评标准提供材料合格证和检验报告及有关试块(件)试验报告、材料代用必须经设计单位和甲方审核同意并签证
2、乙方必须健全质量检查制度,班组做好自检、互检、交接检在现场设专职质量检查员,做好检验记录
3、凡隐蔽工程经乙方自检后,应填制确切的隐蔽记录,分项工作质量评定表,凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织监理、设计单位进行质检,经检查合格并符合设计要求,签证后方能进行下一个工序的施工6/
78.工程施工完成总工程量70%时,甲方再向乙方支付工程进度款%,即万元.本消防工程施工完毕,经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%质保金,一年满后支付)第四条施工日期;本合同签订后20_年月日开工,工程工期20—年月日完工并组织验收,总工期天确保项目顺利交付如因乙方原因影响甲方开业,由乙方承担一切损失及违约责任如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误,则工期顺延第五条设备及材料供应方式;.本工程所需要设备及材料经双方协商同意,均由乙方负责供应.乙方提供的材料设备,必须符合国家消防产品质量验收标准,并具有合格证书因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失,均由乙方负责第六条工程质量及验收交工;.工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准.隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查,60/78办理隐蔽工程的相关手续如发生一切质量问题,乙方负责.本合同生效后,甲方应组织图纸会审、技术交底会议,并及时向乙方提供施工图纸四套.工程竣工后,由乙方提供工程竣工验收资料,明确完工日期乙方组织工程验收,甲方协助办理相关手续.工程竣工交验后,工程保修按国家有关规定办理,确保本工程质量保修期一年第七条双方职责;
(一)甲方职责;.派驻工地代表,对工程进度、质量进行监督,检查隐蔽工程协调中间交工及工程验收签证向乙方提供用水、用电,确保大型机械使用方便负责提供材料、设备及工具存放室.根据合同规定和要求,按时办理拨款和结算,将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上.如建筑设计变更,加层造成消防验收不合格,需重新报建验收所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担.协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作.因不可抗力的因素造成的工期延误,协助乙方同监理方办理工期顺延签证61/
78.在工程竣工交付时,如甲方因资金造成工程不能按时交付,甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款
(二)乙方职责;.施工前,及时做好各项施工准备工作,办理好消防报批手续.按合同规定,做好材料和设备的采购、供应及管理工作.严格按照设计图和消防规范进行施工,确保工程质量和施工工期.已安装的设备,在工程未投入使用前做好保管工作.及时提交竣工验收资料,乙方负责通过当地消防部门的验收,并取得消防达标文件及验收合格证书,否则不予结算.在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理,并对项目消防工程进行不定期的维修工作,确保消防设备的正常运行因甲方使用管理不当,如断电,水、油渗透造成设备损坏,甲方应负担设备款由乙方维修.严格遵守甲方颁布的有关规章制度,服从甲方的统一安排和指挥.工程竣工后,甲方办理与乙方的结算事宜,乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员,使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作第八条双方约定的合同各项条款,在本合同实施过程中遵照执62/78行,如发生争议,甲、乙双方协商解决,协商不成可向当地人民法院提起诉讼第九条施工过程中的一切安全事故均由乙方负责,甲方不负任何责任本合同一式六份,甲、乙双方各执三份本合同未尽事宜,双方协商解决本合同双方签字盖章后生效,工程竣工后付清工程余款后合同自行失效甲方乙方法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人日期年月曰供用电安装工程施工合同发包人全称(以下简称甲方)承包人全称(以下简称乙方)依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合湖南省市有关规定及本工63/78程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议
一、工程概况工程名称市公路局办公新区项目水电安装工程(以下简称本工程);工程地点市冷水滩区育才路与翠竹路交界处;施工现场条件以现场实际情况为准;施工部位本合同约定乙方施工部位为中所有的水电安装工程包含的全部内容
二、工程承包方式、承包范围及承包内容
1、承包方式本工程甲方提供塔吊,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格
2、承包范围包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作
3、承包的主要内容包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查具体如下64/78a、给排水部分给水部分自水泵房外墙
1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压排水部分自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验b、电气部分从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装
4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合
三、合同工期
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现本合同约定本工程总工期为一日历天;开工日期为:年—月—日,竣工日期为年—月—日
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据65/78甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币元整(¥元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款第九条第
4、5款”执行
四、质量标准
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)
①建设强制性条文;
②《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88;
③《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-;
④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-1
⑤《采暖与卫生施工验收规范》(gbj242-82);
⑥《电气安装工程施工及验收规范》(gbj242-82)66/78
⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(gbj303-88);
⑧省、市相关部门的各种规章制度;
⑨甲方制定的工程质量验收实施细则
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准工程质量按国家相关标准进行验收评定若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币元(¥元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理
3、工程质量等级验收程序分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果
五、合同价款、工程量的计量及结算方式
1、本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次67/78运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准本合同约定本工程综合单价明细如下
①综合价元/疔;
②计时工普工元/工日;技术工元/工日每工日按8小时计
2、工程量的计量1结算工程量以建筑面积为准本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行,下同2零星工程工程量以“工日”为单位进行计算3工程量的确认及申报按甲方相关制度进行
3、结算方式按实际完成整层工程量作为每次结算单位“整层”包括本层楼板、梁和下层柱、墙,其中
①±
0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;
②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定各部分所占比例明细为68/78
①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;
②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;
③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);
六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付
1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效
2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款付款比例为按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)
3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付69/
784、如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担,如因此而造成工期损失,由责任方负责
5、施工质量不符合设计要求、质量不合格者,要停工或罚款,返工的费用由乙方承担,工期不予延长
6、质量等级和评定应执行《建筑安装工程质量检验评定标准》第十条施工图纸修改
1、施工图纸的修改变更须经设计单位和甲方代表签证方才有效修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数相同
2、修改部分的工程费用按发生时市执行省建筑工程预算定额、市场价格、取费文件规定计算由乙方编制,甲方核实后,报有关单位审查,确定增减造价
3、当修改属于设计错误、设备变更,标准变化、地质与设计不符合等设计与甲方原因时,修改后费用的增减(含返工损失、仪式、窝工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失)属于甲方
4、修改原因属于设计或甲方,又确实影响工程速度,则工期相应顺延第十一条工程款支付方法
1、施工合同订立时,即由乙方先支付合同履约保证金人民币万元整给甲方(即合同生效),待本合同工程主体封顶返还给乙方(不计7/78给乙方O
4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议
七、施工管理规范乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规适用本合同的管理法规和办法
1、施工现场临时用电安全技术规范jgj46-
882、建筑机械使用安全技术规程jgj59-
863、建筑施工安全检查标准jgj59-
994、建筑施工高处作业安全技术规范jgj80-
915、市建设工程现场文明施工管理办法
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法条例
7、市治安管理处罚条例
八、合同生效
1、本合同订立时间年月日
2、订立地点
3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金70/78之日起生效供用电安装工程施工合同9合同编号日期年月日依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定,结合本市的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的工程以下简称工程的有关事宜,达成如下协议第一条工程概况
1.1工程地点OL2工程内容及施工方法o工程承包方式,双方商定采取下列第种承包方式1乙方包工、包全部材料;2乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;3乙方包工、甲方包全部材料工程期限暂定为一天,实际工期因整个装潢工程的进度有所变动,但必须在装潢结束后15天之内完成开工口期年—月—口;合同价款本合同工程造价为人民币元,金额大写71/78第二条工程监理若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供
3.1甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份;
3.甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份,设计费双方商定采取下列第一种方式1元由甲方支付此费用不在工程价款内o2费用在工程价款内第四条甲方工作
4.1开工前为乙方入场施工创造条件,包括搬清其它建筑材料、清空地面、原始地面已整平、所有线缆管路均无暴露在地面上、陈设归堆、遮盖,以及设备房及设备基础的建设,以不影响施工为原则;
4.2提供施工期间的水源、电源,并承担相应的水费和电费;
4.3参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场及工程竣工的验收72/78第五条乙方工作
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场第六条工程变更工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,甲方或监理签署书面变更单,同时调整相关工程费用及工期第七条工期延误1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
1、因甲方原因引起的工程量变化或设计变更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期顺延的其他情况
7.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延73/
787.4因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延第八条质量标准双方约定本工程质量按下列标准执行(参考)
1、JGJ142-20_《地面辐射供暖技术规程》
2、GB50243-20《通风与空调工程施工质量验收规范》施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责第九条工程验收和保修
9.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收
1、材料验收
2、隐蔽工程验收(水暖、电路、防水等)
3、_工程竣工验收乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(工程验收单);
9.2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知74/78后两天内组织验收,填写工程验收单(工程验收单)在工程款结清后,办理移交手续;
9.3甲方在收到乙方验收通知后两日内如未参加验收,由乙方自行组织验收,甲方应认可验收结果;4本工程自验收合格双方签字之日起保修期开始,并填写工程保修单Q第十条工程款支付方式1双方约定工程款分三次支付:合同签订时,甲方向乙方支付合同总金额的60%;施工完成后(控制面板等与装饰工程冲突有关项目除外),甲方向乙方支付合同总金额的30%;
3、验收合格收到结算单,甲方即向乙方支付合同余款2施工完成后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方甲方接到资料后3日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(工程结算单)并签字合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;75/782未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;
11.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;4甲方未按期支付工程款或由于甲方原因造成工期延误的,每延误一天向对方支付违约金延期支付工程款数额的2%元每天
11.5乙方未按期完成工程的,每延误一天向对方支付违约金工程总金额的2%元每天6在合同规定的期限届满时,工程质量达不到双方约定的质量标准或甲方正常使用要求的,乙方应当尽快使工程质量达标第十二条合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时1向一甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁;
12.2向—人民法院起诉第十三条具体规定施工垃圾由乙方负责收集堆放在施工现场的垃圾堆放处施工垃圾的清运出现场由甲方负责;2施工期间,乙方每天的工作时间为上午点分至下午点分76/78第十四条附则1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效2本合同签订后工程不得转包3本合同一式两份,甲、乙双方各执一份4合同履行完后自动终止5本合同实行当事人自愿鉴证原则,可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证,以保护合同双方当事人的合法权益第十五条其它约定条款
1、水泥蓄热层的常规养护由甲方根据乙方的规程负责执行;
2、工程阶段成果在装潢过程中必须被保护(如铺设完管道的地面不允许有任何尖锐物破坏地面),具体保护工作由甲方按照乙方的要求执行,所需的保护材料由甲方负责(如地面需要用保护板避免尖锐物破坏地面);非乙方人员造成的破坏,由此造成的成品损坏乙方概不负责,如需乙方维修,乙方将收取合理费用;
3、乙方施工人员在施工期间居住在工程地以外,费用由甲方承担
4、乙方在进行地面施工时,装潢公司需配合停工甲方签字(盖章)乙方签字(盖章)77/78年—月—日—年—月—日78/78利息)
2、施工用混凝土,河砂材料款由甲方代为支付
3、合同订立后,先由乙方垫资兴建,待本工程主体封顶时,甲方支付人民币万元整(¥.00元)给乙方,全部完工拆外架时甲方支付人民币壹佰万元整(¥.00元)给乙方,本工程竣工验收合格时支付人民币万元整(¥.00元)给乙方,剩余工程款自竣工验收合格之日起三个月内付至总工程款95%给乙方,余下5%工程款留作工程保修金,待保修期满一年,而本工程没有质量问题的情况下全部返还给乙方(不计息)第十二条工程验收与结算
1、乙方在竣工前十五天内将结算书面通知甲方给予验收检查,甲方应及时配合
2、竣工时,乙方向甲方提交全部施工原始资料及竣工报告两套甲方应及时组织设计等有关部门验收经验收合格、则有提交竣工报告日期并交锁匙给甲方
3、经验收检查工程有较大返工者,则以返工合格后的日期为竣工日期
4、工程未经验收,甲方不得自行使用如甲方强行使用以开始使用日期为竣工日期,还要负责因此而发生的一切责任
5、乙方在工程竣工验收15天内,应将竣工工程结算文件送甲方8/78审核,甲方应在接到结算文件之日起30天内审定完毕如到期未审完成或未提出异议,即被视为同意结算,甲方应据此结算付清尾数双方对竣工结算确认后30天内应进行结算第十三条违约责任
一、甲方违约责任
1、甲方如不能按时支付工程款,自应付之日计起超过一个月后仍不能支付工程款,按实欠数额计算
1.5%月利息给乙方(由于乙方自身原因造成的除外)
2、如超过三个月仍不能支付工程款,甲方自愿将本项目商品房按销售价的
8.5折抵扣甲方所欠乙方的工程款
3、因甲方原因影响工程进度时,所造成乙方停工损失由甲方承担,延误的工期依序顺延
二、乙方违约责任
1、乙方带资施工期间,连续停工十天并经甲方书面责令其开工仍然停工的,甲方有权单方终止施工合同,所完成的工程按实际完成工程量的65%计算工程款,等本项目工程完工一次过支付给乙方,乙方交付的工程保证金不予退还给乙方,乙方不得异议
2、因乙方自身原因造成的一切责任及安全事故,完全由乙方承担
3、所有需进场的机具、材料必须严格把关,否则,一切损失和9/78。