还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
宝清县鼎鑫新型墙体建第材料有限公司地面工承包合同发包方(下称甲方)宝清县鼎鑫新型墙体建筑材料有限公司承包方(下称乙方):依据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,本着公允、公正、公开的原则,经甲乙双方协商,详细事宜如下工程项目概况工程名称宝清县鼎鑫新型墙体建筑材料有限公司地面工程承包合同工程地址宝清县经济园区L3承包方式包工包料,自备各工种人员,一切运用工具及全部耗材工程范围与内容厂区混凝土地面分项工程1)乙方负责混凝土地面施工定位放线、支侧模、混凝土摊铺、振捣、粗刮、细刮、机械提浆、磨光、养护、割缝等相关混凝土地面全部工序的施工2)结构形式路基依据排水须要实行低填高挖,平整压实;路面基层采纳15cm厚水泥稳定砂砾,面层采纳
42.5号水泥20cm厚水泥混泥土面层3)路面排水依据实际地形做到地面不存水,保证行车舒适、环境美化4)运用全部机械设备材料均由乙方自带其次条工程量及工期
1、工程总面积按实际竣工面积计算
2、工期2011年月日开工2011年6月15日竣工日历工期—天,如遇雨天及不行抗力等因素影响工期顺延
3、甲方负责供应施工图纸,乙方依据施工图纸及设计变更单等技术资料编制施工方案、施工进度支配第三条工程质量标准甲乙双方签订工程质量保修书(后附)乙方依据国家现行规范施工,达到混凝土地面验收合格标准第四条合同价款合同价款计算总价=综合单价X实际完成工程量乙方进入现场后,甲方向乙方拨付一部分工程款作为备料款和施工费本工程单价为固定综合单价,报价应考虑人工,机械,小型耗材等费用,依据下附表1厂区混凝土地面工程报价表综合单价为固定价格乙方不得以任何理由擅自变更,工程量按实际发生结算附表1厂区混凝土地面分项工程报价表第五条工程款支付2按形象进度付款,每完成500平方米地面混凝土工程量后经甲方工地代表确认工程量后,支付已完工程量的—%0工程竣工后经甲方工地代表确认后支付工程总价的楚%;剩余5%作为工程质保金,质保期为一年,质保期满并解除质量缺陷后无息返还第六条设计变更按建设单位提出的设计变更施工第七条双方职责
8.1甲方职责1甲方派驻现场施工管理人员电话负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、平安生产、工程进度、文明施工的监督、检查、限制与管理行使奖罚,具有工程质量、平安生产、文明施工的确定权与推翻权乙方必需听从甲方有关平安、质量、进度、文明施工规章制度和管理方法要求确保无平安、质量事故发生,否则一切经济责任后果由乙方负责2负责协调协作管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作3按施工平安规范的规定,实行应有的施工平安措施,确保施工平安与第三者的平安在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行担当6工程竣工未交付甲方之前,乙方负责已完工程的爱护,爱护期间如有人为有意损坏,应由乙方方予以修复或返工
8.2乙方职责1乙方派驻现场施工管理人员电话o定期对职工进行平安检查教化,坚固树立“平安第一”的理念,通过各种方式教化员工时刻绷紧平安这根弦时刻把平安放在心上,坚决做到担心全绝不生产,严格平安技术交底制度,狠抓平安措施落实,并担当全部平安责任及后果,乙方必需听从甲方指定人员管理,依据甲方管理制度施工2乙方派驻现场施工管理人员工作要做到“三细”心细、支配工作细、抓工程质量细,“三到位”布置工作到位、检查工作到位、隐患处理到位施工班组每完成一个分项工作,必需经甲方项目部管理人员签字认可后,方可进行下道工序施工3工人饮食由乙方负责,施工用水、用电合理利用,如出现奢侈现象按工地有关管理规定惩罚4施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等,更不能将其随意倒至施工区外,施工区内不得随处大小便做到工完场料清5乙方必需依据施工技术方案及施工样板施工,假如在施工期间所造成的每个施工段的质量不合格,乙方则全价赔偿给甲方造成的一切经济损失第八条平安施工乙方施工人员进场施工前必需向甲方申报打算进场人员名单并附身份证复印件,进场人员必需进行三级教化才能上岗,要求在进场前对每个进场人员进行教化考试工作,进行消防平安教化,必需本人签字乙方施工人员进场后,必需先到甲方进行登记,特殊工种必需持上岗证,方可上岗操作,并正确运用平安劳保用品,劳动爱护用品必需为合格产品,手续证件齐全乙方施工人员上班前必需进行班前平安技术交底,并做好班前平安记录,每个职工必需懂得平安技术操作规程对违章操作造成事故发生的,一切经济责任和事故责任均由乙方负责担当,对违反平安生产规程的行为,甲方平安员有权进行制止,并对违章者进行教化罚款或勒令停工,罚款从工资扣除乙方管理人员平安工作要做到“三必谈”发觉心情不正常的人必谈、对受到指责的人必谈、每月必需召开一次谈心会谈平安工作阅历,消退急躁和消极心情,反思存在问题和不足,使其保持良好心态投入工作施工前,甲乙双方签订平安生产协议书后附施工期间,乙方应严格遵守建筑工程平安技术规程、建筑工人平安操作规程、其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的平安及工程质量负责乙方必需做好施工质量、平安管理,指定平安、防火负责人,物件堆放整齐乙方应遵守建设工程平安生产有关规定,严格依据平安标准组织施工,实行必要的平安防护措施、消退事故隐患,由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方自行担当第九条文明施工、治安管理方面在工作或休息期间不得闹事、打架斗殴,在施工现场以外所发的一切不道德事情,被公安机关查扣、罚款及刑事责任由乙方自负晚上必需遵照工地所规定的作息时间,禁止躺在床上吸烟乙方施工人员必需遵纪遵守法律,讲究社会公德,不准随地大小便,宿舍内必需每天打扫卫生,轮番值日扫地、服装、鞋帽必需成线放齐,文明有秩序严禁在宿舍烧电炉、电饭锅、煤气灶、热得快,做到文明施工,确保双标准化工作乙方不得支配18岁以下及55岁以上人员从事工地现场作业第十条关于工期延误以下缘由造成工期延误,经过甲方现场项目经理确认,工期相应顺延
(1)甲方未按约定日期供应施工场面及相关开工条件
(2)甲方未依据合同约定供应所需指令、批准等,致使施工不能正常进行
(3)不行抗力自然灾难等
(4)合同约定或甲方同意工期顺延的其他状况第十一条违约合同双方任何一方不履行合同义务或不依据合同约定履行义务的其他状况,均属违约由违约方担当违约责任,赔偿另一方因其违约造成的损失,并支付合同价款的10%作为违约金在施工现场野蛮施工,不按操作规程施工,不听从甲方支配的,情节严峻者要赔偿给甲方带来的一切经济损失,解除合同无条件退出现场第十二条合同争议解决方式1本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由甲乙双方协调解决2如协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼第十三条合同生效与终止本合同经甲乙双方法人代表或其托付代理人签字加盖公章后生效2本工程依据甲乙双方依据合同约定,甲方付清全部工程款之日,此合同自动终止第十四条合同份数本合同一式三份,甲乙双方各执一份,备案一份,具有同等法律效力如有本合同未尽事宜处,甲乙双方共同协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分与本合同发生冲突部分以补充协议为准承包方(公章)电话:合同签订时间2011年5月日工程质量保修书发包人(全称)宝清县鼎鑫新型墙体建筑材料有限公司承包人(全称)发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》,经协商一样,宝清县鼎鑫新型墙体建筑材料有限公司匚区混凝土地面工程施工签订工程质量保修书
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,依据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,担当本工程质量保修责任质量保修范围依据甲乙双方签订的施工承包合同中承包人施工范围内的工程
二、质量保修期双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下质量保修期为一年质保期满无质量缺陷后无息返还质保金
三、质量保修责任.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人修理;紧急抢修12小时内到场修理承包人在约定期限内不履行保修责任的,发包人可干脆托付第三方修理发生费用从其质保金中扣除.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当马上到达事故现场抢修.对于涉及结构平安的质量问题,应当依据《房屋建筑工程质量保修方法》的规定马上向当地建设行政主管部门报告,实行平安防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修.质量保修完成后,由发包人组织验收
四、其他本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件其有效期限至保修期满发包人:授权代表:签订日期年月日平安生产协议书发包人宝清县鼎鑫新型墙体建筑材料有限公司(以下简称“甲方”)承包人(以下简称“乙方”)为强化本项工程的平安生产工作,现依据《中华人民共和国平安生产法》、《建设工程平安生产管理条例》的规定,特签订本协议书
一、平安生产目标确保本项工程无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等平安事故
二、乙方平安生产工作
1、乙方严格按《中华人民共和国平安生产法》、国务院《建设工程平安生产管理条例》及国家、地方相关法律法规、文件规定进行本项工程的施工
2、乙方严格按建筑行业施工平安规范、标准、规程进行施工
3、乙方在进场施工前,应制定本项工程的平安生产管理方法专项平安技术施工措施及方案,并报甲方确认,同时备案
4、乙方在进场施工前,应制定本项工程的平安生产应急预案备案
5、乙方必需在进场施工前、施工过程中对施工人员进行有针对性的平安生产教化培训每个人必需经考试合格后上岗
6、乙方必需建立平安生产自查制度,并建立平安生产管理档案,以备查
7、对于本项施工可能产生平安隐患的部位、环节应实行专项防护措施,确保措施到位、无隐患
8、鉴于施工过程中存在大量交叉作业,乙方应特殊强化交叉作业前的交底工作,并告知施工总承包单位与相关交叉作业单位
9、临时用电接线、拆线必需由工地专职电工进行操作,不得私拉乱接,如发生违规现象将重罚,造成一切后果由责任人担当
10、乙方必需做好工人宿舍消防防火工作,正确运用消防设施,保证宿舍卫生、清洁
三、平安措施等费用已包括在乙方的报价中,甲方不在支付平安措施费乙方在施工过程中发生的一切平安伤亡事故或其它事故均由乙方自行负责,并担当一切经济损失;甲方不担当任何责任和经济赔偿乙方保证平安措施费专款专用
四、乙方违反平安生产法规的规定及本协议的约定,依法担当相应的法律责任,并按施工合同的约定向甲方担当相应的违约责任
五、本协议作为施工合同的附件,与施工合同同时生效乙方:法定代表人或授权代表:法定代表人或授权代表:签订日期年月日施工单项规格综合单价单位备注地面混凝土200厚120元元/Itf。