还剩19页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建设工程合同管理第五章建设工程勘察设计合同管理
一、单项选择题
1、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求,查明、分析评价建设场地的()编制建设工程勘察文件的协议A、地质地理环境特征B、地质岩土工程条件C、地质地理环境特征和地下水分布情况D、地质地理环境特征和岩土工程条件
2、勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为
(一)、
(二)两个版本,不属于建设工程勘察合同
(一)的主要内容的是()oA、勘察费用的支付B、发包人、勘察人的责任C、发包人应提供的资料D、变更及工程费的调整
3、建设工程设计合同示范文本分为
(一)、
(二)两个版本,建设工程设计合同
(一)示范文本合用于()oA、民用建设工程设计的合同B、公用建设工程设计的合同C、委托专业工程设计D、代理专业工程设计
4、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》工程测量的内容不包括()oA、平面控制测量B、地形测量C、路线测量D、水文地质测绘
5、在建设工程勘察合同中,不属于建设工程勘察内容的是()oA、工程测量B、工程设计C、水文地质勘察D、工程地质勘察
6、在建设工程勘察合同中,工程勘察企业的资质不包括()oA、综合资质B、专业资质C、劳务资质D、专项资质
7、对一些大型联合企业,矿区和水利枢纽,为解决总体部署和开辟问题,还需进行()oA、总体规划设计或者方案设计B、总体规划设计或者技术设计C、技术设计或者方案设计D、技术设计和施工图设计建设工程合同管理C、为设计人提供必要的施工现场工作条件D、组织鉴定和验收设计工作成果E、保护设计人的计算软件和专利技术
23、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足()条件A、建造物的设计稳定、安全、可靠B、提出技术设计计划C、设计的施工图达到规定的设计深度D、设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范E、不存在有可能伤害公共利益的其他影响
24、根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()oA、保护设计方案、图纸、数据等知识产权B、保证设计质量满足规定的标准和合同要求C、施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批D、负责向发包人和施工单位进行设计交底E、解决施工过程浮现的设计问题
25、根据《建设工程设计合同(示范文本)》设计方为保证设计质量应满足的要求有()oA、负责设计的建(构)筑物需注明设计的合理使用年限B、设计文件中选用的材料、构配件、设备等,应当注明规格C、各设计阶段设计文件审查会提出的修改意见,设计人应负责修正和完善D、指定建造材料、建造构配件的生产厂、供应商E、解决施工过程浮现的设计问题
26、根据《建设工程设计合同》,设计人应履行的义务有()oA、组织设计成果鉴定B、参加隐蔽工程验收C、对外商提供的设备设计图纸进行审查D、向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案E、组织并主持有关方面参加的设计交底会
27、在建设工程设计合同中,关于设计人的责任说法正确的有()oA、编制初步设计B、编制施工图设计C、参加工程的验收工作D、保护发包人的知识产权E、与外部单位进行协调
28、为了保证工程质量,设计人应当参加的工作包括()oA、涉及重要部位的隐蔽工程验收B、试车验收C、竣工验收D、检验批验收E、分部工程验收
29、按照设计合同示范文本的规定,在设计合同的履行中,发包人要求终止或者解除合同,后果责任包括()o建设工程合同管理A、设计人未开始设计工作的,退还发包人已付的定金B、设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付定金C、设计工作不足一半时,按该阶段设计费的一半支付设计费D、设计工作超过一半时,按该阶段设计费的全部支付设计费E、设计工作超过一半时,按实际完成的工作量支付设计费
30、在建设工程设计合同中,关于违约责任的表述中,正确的有()oA、合同生效后,设计人要求终止或者解除合同,设计人应双倍返还定金B、发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额2%的逾期违约金,但设计人提交设计文件的时间不予顺延C、在合同履行期间,发包人要求终止合同,设计人未开始设计工作的,应退还发包人已付的定金D、由于不可抗力因素导致合同无法履行时,双方及时商议解决E、由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,还应免收直接受损失部份的设计费
31、在建设工程设计合同中,对设计人员设计错误的处理,正确的有()oA、由于设计人员错误造成损失,设计人应负责采取补救措施,应免收直接受损失部份的设计费B、由于设计人员错误造成损失,设计人采取补救措施的,设计费不变C、损失严重的,应向发包人支付赔偿金D、范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算E、赔偿金累计总额应不超过设计费用
32、工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有()oA、设计审批工作延误B、设计工作内容变更C、经设计人允许,委托其他人变更设计D、延误支付设计费E、非设计人原因要求解除合同答案部份
一、单项选择题【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程勘察设计合同概念建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求,查明、分析评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的协议参见教材P61o【答疑编号10809163点击提问】【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本选项D属于建设工程勘察合同
(二)的主要内容参见教材P61o【答疑编号10809263点击提问】【正确答案】A【答案解析】本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本建设工程设计合同
(一)示范文本合用于民用建设工程设计的合同参见教材P61o建设工程合同管理【答疑编号10809264点击提问】【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人工程测量,包括平面控制测量、高程控制测量、地形测量、摄影测量、路线测量和绘制测量图等项工作,其目的是为建设项目的选址(选线)、设计和施工提供有关地形地貌的依据参见教材P62【答疑编号10809185点击提问】【正确答案】B【答案解析】本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人建设工程勘察的内容普通包括工程测量、水文地质勘察和工程地质勘察参见教材P62【答疑编号10809192点击提问】【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质参见教材P63【答疑编号10809181点击提问】【正确答案】A【答案解析】本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人按我国现行规定,普通建设项目按初步设计和施工图设计两个阶段进行,对于技术复杂而又缺乏经验的项目,可以增加技术设计阶段对一些大型联合企业,矿区和水利枢纽,为解决总体部署和开辟问题,还需进行总体规划设计或者方案设计参见教材P64o【答疑编号10809168点击提问】【正确答案】A【答案解析】本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人工程设计综合资质只设甲级,工程行业、工程设计专业资质、工程设计专项资质设立甲级和乙级参见教材P64【答疑编号10809171点击提问】【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)承包人则是设计人,设计人须为具有相应设计资质的企业法人,工程设计综合资质只设甲级参见教材P64【答疑编号10809172点击提问】【正确答案】A【答案解析】本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人订立合同时约定工程费用阶段支付的时间、占合同总金额的百分比和相应的款额勘察合同的阶段支付时间通常按勘察工作完成的进度,或者委托勘察范围内的各项工作中提交了某部份的成果报告进行分阶段支付,而不是按月支付参见教材P64【答疑编号10809182点击提问】【正确答案】B【答案解析】本题考查的是订立设计合同时应约定的内容设计标准可以高于国家规范的强制性规定,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要;初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料定货和编制施工图设计文件的需要;施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限具体内容要根据项目的特点在合同内约定参见教材P65飞6建设工程合同管理【答疑编号10809134点击提问】【正确答案】B【答案解析】本题考查的是订立设计合同时应约定的内容发包人委托任务的项目设计要求包括限额设计要求;设计依据的要求;建造物的设计合理使用年限要求;设计深度要求;设计人配合施工工作的要求;法律、法规规定应满足的其他条件参见教材P65【答疑编号10809137点击提问】【正确答案】B【答案解析】本题考查的是建设工程勘察设计合同的发包方式选项A发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个单位;选项C建设工程勘察设计单位可以将所承揽的建设工程勘察业务分包;选项D建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察业务转包参见教材P65【答疑编号10809201点击提问】【正确答案】B【答案解析】本题考查的是建设工程勘察设计合同的发包方式选项A建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或者直接发包;选项C不能是自然人;选项D发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位;也可以将建设工程的勘察、设计分别发给几个勘察、设计单位参见教材P65【答疑编号10809204点击提问】【正确答案】A【答案解析】本题考查的是订立设计合同时应约定的内容方案设计文件的设计深度应能满足编制初步设计文件和控制概算的需要参见教材P66O【答疑编号10809127点击提问】【正确答案】C【答案解析】本题考查的是订立设计合同时应约定的内容设计标准可以高于国家规范的强制性规定,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计参见教材P66【答疑编号10809130点击提问】【正确答案】C【答案解析】本题考查的是订立设计合同时应约定的内容选项C应为参加重要隐蔽工程部位验收,并不是所有的隐蔽工程参见教材P66O【答疑编号10809132点击提问】【正确答案】A【答案解析】本题考查的是建设工程勘察合同履行管理若勘察现场需要看守,特殊是在有毒、有害等危wei险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作按国家有关规定,对从事危wei险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用参见教材P66o【答疑编号10809145点击提问】【正确答案】B【答案解析】本题考查的是建设工程勘察合同履行管理勘察人的责任提供质量合格的勘察成果,并对其负责;根据实际情况,向发包人提出增减工作量或者修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续选项ACD属于发包人的责任参见教材P66~67【答疑编号10809155点击提问】【正确答案】D建设工程合同管理【答案解析】本题考查的是建设工程勘察合同履行管理合同履行期间,由于工程停建而终止合同或者发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费参见教材P67o【答疑编号10809144点击提问】【正确答案】C【答案解析】本题考查的是建设工程勘察合同履行管理勘察费用在合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金参见教材P67o【答疑编号10809148点击提问】【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程勘察合同履行管理对于勘察人的投标书、勘察方案、报告书等,未经勘察人允许,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或者向第三人转让或者用于合同外的项目参见教材P67o【答疑编号10809154点击提问】【正确答案】C【答案解析】本题考查的是建设工程勘察合同履行管理合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金参见教材P67o【答疑编号10834777点击提问】【正确答案】A【答案解析】本题考查的是建设工程勘察合同履行管理合同履行期间,由于工程停建而终止合同或者发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘查工作的,不退还发包人已支付的定金,勘察人已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人向勘察人支付预算额50%勘察费,完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付100%的勘察费参见教材P68o【答疑编号10809139点击提问】【正确答案】A【答案解析】本题考查的是建设工程勘察合同履行管理由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一参见教材P68【答疑编号10809149点击提问】【正确答案】A【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理发包人有义务为设计人在现场工作期间提供必要的工作、生活方便条件参见教材P69【答疑编号10809272点击提问】【正确答案】D【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理设计合同履行管理中,发包人应承担一定的外部协调工作,就包括设计的阶段成果(初步设计、技术设计、施工图设计)完成后,应由发包人组织鉴定和验收,并负责向发包人的上级或者有管理资质的设计审批部门完成报批手续参见教材P69【答疑编号10809305点击提问】【正确答案】A【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款如由于承包人原因实际施工进度滞后于计划进度,某工程部位的施工与其他承包人的施工发建设工程合同管理生干扰,监理人发布指示改变了施工时间和顺序导致施工成本的增加或者效率降低,承包人无权要求补偿参见教材P69o【答疑编号10809321点击提问】【正确答案】B【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理选项A保证设计质量是设计人的责任;选项C外部协调工作是发包人的责任;选项D为了保证建设工程的质量,设计人应按合同约定参加工程验收工作参见教材P70o【答疑编号10809345点击提问】【正确答案】A【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理委托设计的工程中,如果有部份属于外商提供的设计,如大型设备采用外商供应的设备,则需使用外商提供的创造图纸,设计人应负责对外商的设计资料进行审查,并负责该合同项目的设计联络工作参见教材P71【答疑编号10809298点击提问】【正确答案】A【答案解析】本题考查的设计合同履行管理设计合同由于采用定金担保,因此合同内没有预付款发包人应在合同生效后3天内,支付设计费总额的20%作为定金参见教材P72【答疑编号10809274点击提问】【正确答案】A【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理设计人提交初步设计文件后3天内,发包人应支付设计费总额的30%o参见教材P72【答疑编号10809275点击提问】【正确答案】D【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理修改设计的程序是先报批,再修改,再报批由原设计单位设计参见教材P72o【答疑编号10809284点击提问】【正确答案】C【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理设计人提交初步设计文件后3天内,发包人应支付设计费总额的30%o参见教材P72【答疑编号10809291点击提问】【正确答案】A【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理正确的日期应该是3天参见教材P72o【答疑编号10809342点击提问】【正确答案】C【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理由于设计人错误造成工程质量事故损失,设计人除了采取补救措施外,应免收直接受损部份的设计费,损失严重的应向发包人支付赔偿金,赔偿责任按工程实际损失的百分比计算参见教材P73O【答疑编号10809278点击提问】【正确答案】D建设工程合同管理【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任,设计人再也不对修改的部份负责参见教材P73O【答疑编号10809279点击提问】【正确答案】C【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费,当逾期超过30天以上的,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人参见教材P73【答疑编号10809285点击提问】【正确答案】B【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理由于设计人的原因造成的延误,每延误一天应减收该项目设计费的2%oo参见教材P73【答疑编号10809288点击提问】【正确答案】C【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理因设计变更导致合同价款的增减及造成承包人的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延参见教材P73【答疑编号10809308点击提问】【正确答案】A【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理如果合同约定的费用为估算设计费,双方在初步设计审批后,需按批准的初步设计概算核算设计费工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整参见教材P73【答疑编号10809310点击提问】【正确答案】B【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理选项A在合同履行期间,发包人要求终止或者解除合同设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;选项C合同生效后,设计人要求终止或者解除合同设计人应双倍返还定金;选项D由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部份的设计费参见教材P73【答疑编号10809317点击提问】【正确答案】B【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理发包人的上级或者设计审批部门对设计文件不审批或者合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后,按照设计人已完成全部设计任务对待,发包人应按合同规定结清全部设计费参见教材P73【答疑编号10809328点击提问】【正确答案】A【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理在合同履行期间,发包人要求终止或者解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付设计费一共支付5万元,其中2万元的定金已经支付,进一步再支付3万元参见教材P73o【答疑编号10809334点击提问】
二、多项选择题【正确答案】ABD建设工程合同管理【答案解析】本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人建设工程勘察的内容普通包括工程测量、水文地质勘察和工程地质勘察参见教材P62【答疑编号10809179点击提问】【正确答案】ADE【答案解析】本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人建设工程勘察合同委托的工作内容有岩土工程勘察;水文地质勘察;工程测量;工程物探参见教材P62【答疑编号10809190点击提问】【正确答案】BCE【答案解析I本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本主要条款有
(1)订立合同依据的文件;
(2)委托设计任务的范围和内容;
(3)发包人应提供的有关资料和文件;
(4)设计人应交付的资料和文件;
(5)设计费的支付;
(6)双方责任;
(7)违约责任;
(8)其他A、D选项属于设计合同示范文本
(二)的条款内容参见教材P62o【答疑编号10809265点击提问】【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本设计费属于设计合同的内容合同条款的主要内容包括
(1)工程概况;
(2)发包人应提供的资料;
(3)勘察成果的提交;
(4)勘察费用的支付;
(5)发包人、勘察人责任;
(6)违约责任;
(7)未尽事宜的约定;
(8)其他约定事项;
(9)合同争议的解决;
(10)合同生效参见教材P62o【答疑编号10809266点击提问】【正确答案】ABCE【答案解析】本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人发包人应提供的勘察依据文件和资料包括
(1)提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)
(2)提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建造总平面布置图
(3)提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料
(4)提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图
(5)其他必要的相关资料参见教材P63o【答疑编号10809180点击提问】【正确答案】ACDE【答案解析】本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人工程地质勘察,包括选址勘察、初步勘察、详细勘察以及施工勘察参见教材P63o【答疑编号10809187点击提问】【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责,通常包括
(1)本工程的批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)施工、勘察许可等批件
(2)工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建造总平面布置图
(3)勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料
(4)勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图
(5)其他必要相关资料参见教材P63o【答疑编号10809191点击提问】【正确答案】ABCD建设工程合同管理【答案解析】本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人工程设计专业资质设甲级、乙级,根据工程性质和特点,部份专业可以设丙级,建造工程专业资质可以设丁级参见教材P64〜65【答疑编号10809173点击提问】【正确答案】ABC【答案解析】本题考查的是订立设计合同时应约定的内容发包人应向设计人提供的有关资料和文件包括经批准的项目可行性研究报告或者项目建议书、城市规划许可文件和工程勘察资料DE选项属于建设项目开工的必要条件参见教材P65o【答疑编号10809128点击提问】【正确答案】BC【答案解析】本题考查的是订立设计合同时应约定的内容选项A项目建议书是发包人提供的;选项D违约责任需要约定的内容包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等;选项E约定仲裁或者诉讼为解决合同争议的最终方式参见教材P65O【答疑编号10809138点击提问】【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人工程设计资质普通分为工程设计综合资质,工程设计行业资质,工程设计专业资质,工程设计专项资质参见教材P65【答疑编号10809169点击提问】【正确答案】AB【答案解析】本题考查的是建设工程勘察设计合同的发包方式下列建设工程的勘察、设计,经有关部门批准,可以直接发包
(1)采用特定的专利或者专有技术的;
(2)建造艺术造型有特殊要求的;
(3)国务院规定的其他建设工程的勘察、设计参见教材P65【答疑编号10809197点击提问】【正确答案】CE【答案解析】本题考查的是建设工程勘察设计合同的发包方式下列建设工程的勘察、设计,经有关部门批准,可以直接发包
(1)采用特定的专利或者专有技术的;
(2)建造艺术造型有特殊求的;
(3)国务院规定的其他建设工程的勘察、设计参见教材P65【答疑编号10809198点击提问】【正确答案】CE【答案解析】本题考查的是建设工程勘察设计合同的发包方式下列建设工程的勘察、设计,经有关部门批准,可以直接发包
(1)采用特定的专利或者专有技术的;
(2)建造艺术造型有特殊求的;
(3)国务院规定的其他建设工程的勘察、设计参见教材P65【答疑编号10834839点击提问】【正确答案】ABCE【答案解析】本题考查的是建设工程勘察合同履行管理由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或者来回进出场地,发包人应承担的责任包括
(1)付给勘察人停、窝工费,金额按预算的平均工日产值计算
(2)工期按实际延误的工日顺延
(3)补偿勘察人来回的进出场费和调遣费参见教材P67o【答疑编号10809143点击提问】【正确答案】ABD建设工程合同管理【答案解析】本题考查的是建设工程勘察合同履行管理因勘察质量造成重大经济损失或者工程事故时勘察人除应负法律责任和免收直接受损部份的勘察费用外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金参见教材P67o【答疑编号10809150点击提问】【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查的是建设工程勘察合同履行管理A和D选项容易混淆应该是合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金参见教材P67O【答疑编号10809160点击提问】【正确答案】AB【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理施工图设计阶段还需发包人提供的资料有已批准的初步设计资料;场地工程勘察报告(详勘)参见教材P68【答疑编号10809289点击提问】【正确答案】BCE【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理设计合同中发包人责任包括
(1)提供必要的现场工作条件;
(2)外部协调工作;
(3)其他相关工作;
(4)保护设计人知识产权;
(5)遵循合理设计周期的规律参见教材P69〜70【答疑编号10809283点击提问】【正确答案】ABDE【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理发包人的义务包括
(1)提供必要的现场开展工作条件;
(2)外部协调工作;
(3)其他相关工作;
(4)保护设计人的知识产权;
(5)遵循合理设计周期的规律参见教材P69O【答疑编号10809301点击提问】【正确答案】BCD【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理在设计合同中发包人的职责有提供必要的现场开展工作条件;外部协调工作,其他相关工作、保护设计人的知识产权和遵循合理设计周期参见教材P69【答疑编号10809340点击提问】【正确答案】CDE【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理选项AB属于设计单位的责任参见教材P69o【答疑编号10809344点击提问】【正确答案】ACDE【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足建造物(包括地基基础、主体结构体系)的设计稳定、安全、可靠;设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范;设计的施工图达到规定的设计深度;不存在有可能伤害公共利益的其他影响参见教材P70【答疑编号10809294点击提问】【正确答案】ABDE【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理设计人的责任保证设计质量;完成各设计阶段的工作任务;对外商的设计资料进行审查;配合施工的义务;保护发包人的知识产权参见教材P70【答疑编号10809303点击提问】【正确答案】ABCE建设工程合同管理
8、在建设工程中,工程设计综合资质只设置()oA、甲级B、乙级C、丙级D、综合级
9、根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于建设工程设计合同当事人的说法错误的是()oA、建造设计合同当事人包括发包人和设计人B、设计人必须具有相应资质C、建造工程专业资质可以设丁级D、工程设计综合资质包括乙级
10、在建设工程勘察合同中,关于勘察费用的阶段支付说法错误的是()oA、可以按月支付B、订立合同时约定支付时间C、按勘察工作完成的进度支付D、根据成果报告分阶段支付
11、根据《建设工程设计合同(示范文本)》,下列关于建设工程设计深度要求的说法中,正确的是()A、方案设计文件应满足编制工程预算的要求B、施工图设计文件应满足设备材料采购的需要C、技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要D、设计标准不得高于国家规范的强制性要求
12、按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,订立设计合同时,发包人委托任务的项目设计要求不包括()oA、设计深度要求B、施工组织要求C、建造物的合理使用年限设计要求D、设计人配合施工工作的要求
13、在建设工程勘察合同中,关于发包的规定说法正确的是()oA、发包方不可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个单位B、发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给几个单位C、建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察业务分包D、建设工程勘察设计单位可以将所承揽的建设工程勘察业务转包
14、关于建设工程勘察任务发承包的说法,正确的是()oA、工程勘察任务,不需要通过招标方式发包B、使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C、工程勘察任务的承包人可以是自然人D、工程勘察任务只能发包给一家勘察单位
15、设计合同示范文本规定,方案设计文件的设计深度应能满足()的需要A、控制概算B、编制招标文件C、施工图设计D、非标准设备制作建设工程合同管理【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理《建设工程质量管理条例》规定设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计;设计单位指定建造材料、建造构配件的生产厂、供应商;设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的,均属于违反法律和法规的行为,要追究设计人的责任参见教材P70【答疑编号10809318点击提问】【正确答案】BC【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理选项ADE均为发包人的义务参见教材P7E【答疑编号10809167点击提问】【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理包括保证设计质量、各设计阶段的工作任务、对外商的设计资料进行审查、配合施工的义务和保护发包人的知识产权E选项属于发包人的责任参见教材P71【答疑编号10809322点击提问】【正确答案】ABC【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理为了保证工程质量,设计人应当参加的工作包括涉及重要部位的隐蔽工程验收、试车验收和竣工验收参见教材P71【答疑编号10809329点击提问】【正确答案】BCD【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理在合同履行期间,发包人要求终止或者解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付参见教材P73【答疑编号10809293点击提问】【正确答案】ADE【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额2%的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延;在合同履行期间,发包人要求终止合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金参见教材P73【答疑编号10809326点击提问】【正确答案】ACD【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部份的设计费损失严重的,还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算;当事人双方订立合同时,需在相关条款内具体约定百分率的数额参见教材P73【答疑编号10809337点击提问】【正确答案】ADE【答案解析】本题考查的是设计合同履行管理发包人的违约责任包括发包人延误支付、审批工作的延误和发包人原因引起解除合同选项BC设计工作内容变更双方可以商议签订补充协调,不视为违约参见教材P73o【答疑编号10834840点击提问】建设工程合同管理
16、根据《建设工程设计合同(示范文本)》设计标准()国家规范的强制性规定A、必须高于B、可以低于C、可以高于D、不得高于
17、在建设工程设计合同中,设计人配合施工工作的要求,普通不包括()oA、向发包人和施工承包人进行设计交底B、处理有关设计问题C、参加所有隐蔽工程部位验收D、参加竣工验收
18、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,在有毒、有害等危(wei)险勘察现场作业需要看守时,应由()安排人员负责安全保卫工作A、发包人B、勘察人C、监理人D、项目施工单位
19、勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人的工作是()oA、现场地上障碍物的拆除工作B、按照国家规范进行勘探工作C、完成通水、通电及道路平整作业D、提供水上作业用船
20、建设工程勘察合同履行期间,应发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中,正确的是()A、勘察工作尚未进行,应全额退还已经支付的定金B、勘察工作已经进行了25%发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C、勘察工作已经进行了40%发包人应支付预算额100%的勘察费D、勘察工作已经进行了80%发包人应支付预算额100%的勘察费
21、勘察费用在合同生效后()天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金A、1B、2C、3D、
522、建设工程勘察合同中,关于发包人的责任描述错误的是()oA、发包人应派人负责安全保卫工作B、发包人应按实际发生的工作量支付勘察费C、为勘察工作人员提供必要的生活条件D、发包人可以将勘察方案向第三人转让
23、工程建设涉及的合同中,采用定金担保的合同是()oA、施工合同B、监理合同C、勘察合同D、仓储合同建设工程合同管理
24、合同履行期间,由于工程停建而终止合同或者发包人要求解除合同时,勘察人已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人向勘察人支付预算额的()勘察费A、50%B、30%C、60%D、全部
25、由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费()oA、千分之一B、千分之二C、千分之三D、千分之五
26、设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房,应由()提供A、发包人B、施工承包人C、监理人D、设计单位
27、工程项目的设计成果完成后,由()负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批A、设计人B、监理人C、审图机构D、发包人
28、按照《建设工程设计合同示范文本》规定,承包人无权要求追加合同价款的情况不包括()oA、发包人要求的设计变更B、承包人原因导致与其他承包人的施工发生干扰C、由自身原因导致施工进度滞后D、由于承包人原因,监理人发布指示改变了承包人的施工时间,导致施工效率降低
29、关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()oA、保证设计质量是发包人的责任B、保护双方知识产权是双方的共同责任C、外部协调工作应由承包人自行完成D、设计人不承担参加工程验收的责任
30、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商创造的设备外商提交的设备创造图纸及设备的基础土建设计文件应由()进行审查认可A、承包总体工程设计的设计单位B、发包人C、监理工程师D、设备安装承包商
31、设计合同采用定金担保的,定金应为设计费总额的()oA、20%B、30%C、40%建设工程合同管理D、50%
32、在建设工程设计阶段,设计人提交初步设计文件后()天内,发包人应支付设计费总额的30%oA、3B、5C、7D、
1033、设计合同的发包人,根据工程实际情况需要修改设计文件时,应按照法定程序进行变更,即()oA、发包人报原审批机关批准,选择设计单位设计B、由原设计合同承包人完成设计修改C、发包人经审批机关批准后,自行修改D、发包人报原审批机关批准,由原设计单位修改后,报有关部门审批
34、按设计阶段支付费用的百分比时,设计人提交初步设计文件后3天内,发包人应支付设计费总额的()OA、10%B、20%C、30%D、50%
35、设计合同采用定金担保,发包人应当在合同生效后()日内,支付设计费总额的20%作为定金A、3B、5C、7D、
1036、依据设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()oA、由于设计人错误造成损失应免收直接受损部份的设计费B、损失严重的应向发包人支付赔偿金C、累计赔偿总额不应超过设计费用总额D、赔偿责任按工程实际损失的百分比计算
37、在设计合同履行过程中,发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求由于设计人的资源能力所限,不能在要求的时间内完成,发包人经设计人书面允许后将该部份设计任务委托另一设计单位完成,关于该事件的说法,正确的是()oA、设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B、设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C、设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D、设计人不对变更部份的设计质量负责
38、在建设工程设计阶段,发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费,当逾期超过()天以上的,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人A、15B、20C、30D、
4539、由于设计人的原因造成的延误,每延误一天应减收该项目设计费的()建设工程合同管理A、1%oB、2%0C、3%oD、4%o
40、施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误应当按照()处理A、增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延B、增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延C、增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延D、增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延
41、设计合同中约定的费用为估算设计费,需按批准的()核算设计费A、初步设计概算B、投资估算C、施工图预算D、扩大的初步设计概算
42、根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()oA、发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,双倍返还定金B、要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算C、合同生效后,设计人要求终止或者解除合同,设计人应全额返还定金D、因设计错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费
43、在设计合同履行过程中,设计审批部门迟延对设计文件审批的损失应由()oA、设计人承担B、发包人承担C、双方各自承担D、设计审批部门承担
44、某工程设计合同,双方约定设计费为10万元,定金为2万元当设计人完成设计工作40%时,发包人由于该工程停建要求解除合同,此时发包人应进一步支付设计人()oA、3万元B、5万元C、7万元D10万元
二、多项选择题
1、根据《建设工程设计合同(示范文本)》,建设工程勘察合同委托的工作内容有()oA、摄影测量B、地下水动态观测C、施工控制网D、选址勘察E、结算工程量测量
2、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》建设工程勘察合同委托的工作内容有()oA、工程测量B、大地测量建设工程合同管理C、结算工程量测量D、水文地质勘察E、工程地质勘察
3、建设工程设计合同示范文本分为
(一)、
(二)两个版本,建设工程设计合同
(一)[GF-2000-0209]的主要条款有()oA、设计依据B、发包人应提供的有关资料和文件C、双方的责任D、项目投资要求E、委托设计任务的范围和内容
4、勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为
(一)、
(二)两个版本,属于建设工程勘察合同
(一)的主要内容的有()oA、工程概况B、发包人应提供的资料C、勘察成果的提交D、违约责任E、设计费的支付
5、在建设工程勘察合同中,发包人应提供的勘察依据文件和资料包括()oA、提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)B、提供工程勘察任务委托书和建造总平面布置图C、提供地下已有埋藏物的具体位置分布图D、提供地震安全性评价和环境评价E、提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图
6、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》工程地质勘察包括()oA、选址勘察B、地球物理勘察C、初步勘察D、详细勘察E、施工勘察
7、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》发包人向勘察人提供的文件资料包括()oA、本工程的批准文件B、工程勘察任务委托书C、建造平面布置图D、工程工作范围内的地形图E、当地的经济情况
8、在建设工程中,工程设计专业资质包括()oA、甲级B、乙级C、丙级D、丁级E、戊级建设工程合同管理
9、建设工程设计合同履行过程中,发包人应向设计人提供的有关资料和文件包括()oA、经批准的项目可行性研究报告或者项目建议书B、城市规划许可文件C、工程勘察资料D、工程施工许可证E、安全生产许可证
10、关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()A、项目建议书应由承包人完成B、设计依据的标准应由发包人提出C、发包人应为设计人提供现场服务D、设计合同的违约金属于法定而无需约定E、应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
11、在建设工程中,下列资质分类中属于工程设计资质的有()oA、工程设计综合资质B、工程设计行业资质C、工程设计专业资质D、工程设计专项资质E、工程设计劳务资质
12、下列建设工程的勘察、设计,经有关部门批准,可以直接发包的有()A、采用特定的专利B、建造艺术造型有特殊要求的C、公共建造D、市政给排水项目E、可候选的投标人较少的工程
13、下列项目勘察设计文件经有关部门批准后,可以直接发包的有()oA、房地产开辟项目B、高速公路项目C、采用特定专利或者专有技术的项目D、市政给水排水项目E、建造造型有特殊要求的项目
14、下列项目勘察设计文件经有关部门批准后,可以直接发包的是()oA、房地产开辟项目B、高速公路项目C、采用特定专利或者专有技术的项目D、市政给水排水项目E、建造造型有特殊要求的项目
15、由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或者来回进出场费,发包人应承担的责任包括()oA、付给勘察人停、窝工费,金额按预算的平均工日产值计算B、工期按实际延误的工日顺延C、补偿勘察人来回的进出场费和调遣费建设工程合同管理D、付给勘察机构适当的利润E、继续提供必要的生活条件
16、因勘察质量造成重大经济损失或者工程事故时,勘察人可能承担的责任包括()oA、负法律责任B、免收直接受损失部份的勘察费C、负行政责任D、支付赔偿金E、吊销勘察机构资质
17、在建设工程勘察合同中,关于勘察费用的支付说法正确的有()oA、合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金B、勘察工作外业结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的一定百分比C、对于勘察规模较大、工期较长的大型勘察工程,发包人可以分阶段向勘察设计人支付工程进度款D、提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用E、合同生效后5天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
18、在建设工程设计阶段,发包人提供的资料属于施工图设计阶段而不属于初步设计阶段的有()oA、已批准的初步设计资料B、场地工程勘察报告(详勘)C、有关公用设施的资料D、有关生产工艺的资料E、企业生产现状的资料
19、在建设工程设计合同的履行中,属于发包人责任的有()oA、完成施工中浮现的设计变更B、提供设计人在现场的工作条件C、设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续D、向施工单位进行设计交底E、保护设计人知识产权
20、工程设计合同的履行过程中,设计合同中发包人的职责有()oA、提供必要的现场开展工作条件B、保护设计人的知识产权C、控制工程设计概算D、外部协调工作E、召开设计交底会
21、工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()oA、监督设计人有序开展设计工作B、提供必要的现场工作条件C、负责与设计相关的外部协调工作D、保护设计人的知识产权E、控制工程设计概算
22、根据《建设工程设计合同(示范文本)》,发包人的职责有()oA、组织修改设计图纸会审中发现的设计问题B、解决工程施工过程中浮现的设计问题。