还剩13页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
中正通宽带网络工程承包框架合作协议甲方乙方签订时间甲乙双方经友好协商,在平等、自愿、诚实、信任、互利的基础上,根据中华人民共和国有关法律,就乙方承接中正通宽带网络工程之事宜签订框架协议如下第一条工程概况工程范围AAA宽带用户驻地网布线、机房、引接、传输互联等工程的建设工程地点根据《AAA宽带网络单项工程合同》(以下简称《单项合同》)确定工程量以项目的验收结算所核定的工程量为准工程内容网络布线系统实施和配合网络系统安装调试、机房的装修及安装、互联线路的建设、其它的相关授权建设的工程项目建设,内容包括方案设计、施工图设计、提货保管、系统安装、端接、标记、测试、干线工程、社区互连工程、竣工资料的编制与申报、网络设备安装调试的配合、工程质保维护服务等工期具体项目的施工工期以项目审定批复的时间为准因乙方原因拖延工期达40天以上;乙方不符合甲方工程施工要求;乙方因泄露甲方商业秘密而给甲方造成严重损失的;乙方未能履行一年的工程质量维护保养义务;乙方转包其承接的中正通宽带网络工程的第十二条责任免除
1、如乙方延误工期是因甲方未能及时提供工程所需布线材料所致,乙方可免除责任
2、如乙方延误工期或存在工程质量问题是因人力不可抗拒因素所致(例如地震、水灾、火灾、台风、爆炸等),乙方可免除责任第十三条争议的解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方协商不成的,应向甲方所在地人民法院提起诉讼第十四条本协议附件附件一AAA宽带工程施工常用材料损耗规定;附件二乙方营业执照复印件;附件三乙方税务登记正副本复印件;附件四乙方法人代表身份证明;附件五乙方认证工程师和现场工程技术人员名单和简历;附件六乙方项目经理授权书;10附件七综合布线系统资质证书(含设计、施工和调试);附件八乙方已运行或完工的网络布线工程项目证明(工程合同书、工程验收合格证书等相关资料);附件九甲方通知下发的有关工程管理办法及施工规范等注所有复印件须加盖红章第十五条其它
1、本协议是甲乙双方就乙方承接中正通宽带网络工程项目的有关事项所签订的框架性协议具体工程由双方另行签订《单项合同》,作为本协议的补充和完善
2、本协议经双方授权代表签字并加盖公章后生效
3、本协议有效期为一年,自本协议生效之日起算本协议期满,经双方协商可续约本协议一式肆份,双方各持两份甲方AAAAAAAAAA有限公司(盖章)法定代表人授权代表人(签字)地址电话传真签署日期年月日1112合同风险主要包括哪几类风险主要分为两类,一是合同本身所带来的风险;二是合同履约过程的风险合同本身风险即合同条款形成的风险,主要包括,合同价格、结算方式、合同工期、工程款支付、洽商单及变更单、其他费用等风险合同价格风险合同价格风险主要因采用固定总价合同形成的风险,该类型合同一般工程量相对明确,或有相对明确的图纸,施工单位根据现有图纸、资料在短期内进行报价由于报价时间短,承包商无法详细计算工程量,尤其是二类费用通常只要按经验进行报价,错报、漏报现象时有发生并且施工单位为了中标,不敢报高价,报价水平较低,承包商索赔机会小,亏损风险大该类型合同阶段简单,有利于业主控制投资,是近阶段业主采用的主要合同形式合同结算方式风险合同结算方式风险主要包括合同中约定采用的定额及取费、结算总价降点率、结算件审核时间、结算件审核程序、结算件审减额扣款、合同外调价方法、结算争议解决方法等在签订合同时施工单位一定要注意结算条款,尤其是要明确结算件审核时间,有的业主以没有约定结算时间在项目竣工后迟迟不给结算,有的业主要求结算实行三审或四审,或聘请外审,人为设置结算障碍,故意拖延结算时间,造成项目竣工后几年不能结算合同工期风险合同工期是项目在合理施工组织条件下要达到的项目交工的日期,合同工期的制定要科学合理由于业主原因一般项目工期都处于前松后紧状态,到工程后期业主为实现交工,一味压缩正常工期,不管前期受何种因素13影响,都会采取强制手段,倒排工期,后门关死,往往造成施工单位进行赶工所以签合同时一定要明确主要工序里程碑控制点,并说明影响工期的条件,一旦工期延长要分清责任,由责任方负责全部责任如合同中要明确土建与安装的交接时间,施工图纸到图时间,主要设备材料到货时间,交工验收标准等,以上因素是影响合同工期的主要因素工程款支付条款中的风险工程款的支付按时间划分大致可分为四个阶段,即预付款、工程进度款、最终付款和质量保修金当前拖欠工程款已成为困扰施工企业的严重问题,垫资、带资施工的现象仍然十分普遍,这些都给施工企业的良性发展带来困难,同时对正常工期也受到影响,也是施工单位拖欠工资的主要原因许多工程合同对这部分条款不甚明确,尤其是对工程款支付违约索赔条款约定不完整、不严密,不公平,给施工企业造成经济纠纷和经济损失工程变更风险由于工程项目的复杂性和工程项目施工的长期性,合同执行过程中经常涉及工程变更问题如果承包商在施工中提出了关于设计更改、材料设备换用的合理化建议,经业主工程师同意,可以变更但如未经工程部同意,擅自变更,即使是合理的,承包商也要对此赔偿损失,并且不顺延工期在变更程序上的疏忽,容易导致业主的反索赔合同履约风险合同履约风险即在合同执行过程中形成的风险,由于施工合同管理贯穿于项目管理的各个环节,因而履行施工合同必然涉及项目各项管理工作施工合同一旦生效,项目的各个部门都要按照各自的职权,按施工合同规定行使权利履行义务,保证施工合同的圆满实现合同履约风险主要包括:安全、质量、进度管理风险安全风险主要包括违章罚款,重大安全事故的发生,为保证安全生产而增加的安全投入等造成的项目管理成本增加I质量风险主要包括执行规范标准,提高产品质量的投入,或重大质量事故造成的损失进度风险主要包括为赶工而增加的成本投入过程资料的确认与积累施工单位对现场隐蔽工程,过程施工记录等见证资料要及时填报记录表格,并及时得到监理、业主的确认索赔文件的上报与确认施工单位对于与合同约定或报价不一致的事件要及时上报索赔文件,并在规定时间内得到监理、业主的确认合同风险防范措施合同风险防范措施是降低合同签订和合同履约风险的重要环14节,对施工单位实现项目管理目标起到事半功倍的效果,所以施工单位应加强合同风险防范措施,合同风险管理主要涉及以下环节投标报价阶段风险管理加强投标报价的管理工作,从源头降低合同履约风险,是提高投标中标率的关键,也是合同管理的重要内容招标文件的评审购买招标文件后,由招标投标部门牵头,组织各职能部门进行招标文件评审,由各只能部门对相应管理职责提出评审意见,主要针对招标文件中工期、安全、质量、进度、资金支付、结算条件、施工环境、材料设备供应、交工验收及税收等风险因素进行评审,再由招标投标部门收集汇总评审意见,组织评审组深入研究和全面分析风险因素,正确理解招标文件,吃透业主意图和要求,制定相应投标策略,尽可能在投标书中,在作出相应投标文件实质性条款的情况下作出有利的选择同时招投标部门要深入了解发包人的资信、部门立项、施工许可手续、资金状况等其他重要信息对于相对明确的风险要通过澄清文件让业主给予澄清投标报价策略风险越大,风险附加费越高但是,风险附加费的增加必须要有一个增加范围,对于承包商来讲,风险附加费不宜定得过高,过高必然会提高投标价格,会降低竞争力因此施工企业一定要结合企业的管理水平,通过研究竞争对手和其他相关资料来确定具体的投标价格合同谈判阶段风险管理对投标过程要对合同条款逐条进行认真研究,反复与招标单位进行磋商再做出相应承诺,合同文本尽可能采用《建设工程合同示范文本》部分发包人提供的非标准示范文本合同书,往往条款不全、不具体、无针对性,缺乏对业主的权利限制性条款和对承包商保护性条款,要尽可能地修改完善如果不修改,合同一旦签订,施工单位会隐含较大风险对于关键合同要组成合同评审小组,对合同条款再次进行评审在合同谈判过程中人员配备上,施工单位合同谈判人员既要懂工程技术,又要懂法律、经营、管理等方面的知识,有必要时组成专业的合同谈判小组在谈判策略上,承包人应善于在合同中限制风险和转移风险,达到风险在双方中合理分配,这就要求承包商对于业主在何种情况下,可以免除责任的条款应研究透彻,做到心中有数,切忌盲目接受业主的某种免责条款,否则业主就有可以以缺乏法律和合同依据15为借口,对承包人造成的损害拒绝补偿,并引用免责条款推卸法律责任,使承包人蒙受严重经济损失因此,对业主的风险责任条款一定要规定得具体明确总之,依据国家法律法规对施工合同管理具体规定,在合同谈判过程中进行有礼有节的谈判尤为显得重要合同履约管理由于施工合同管理涉及到施工企业生产经营的各个环节,因而履行施工合同必然涉及企业各项管理工作,施工合同一经生效,企业的各个部门都要按照各自的职权,按施工合同规定行使权利履行义务,保证施工合同的圆满实现进行合同风险因素分析,并制定相应的防范措施对于可预见的风险,要认真分析,制定专门的防范措施,落实到相关部门和责任人,并下发风险控制文件,随时跟踪事态的发展,力争最大可能的降低风险组织部门有针对性的进行合同交底,对分析出的风险按管理部门进行交底,明确各部门管理重点,督促部门指导现场进行风险控制一切生产经营活动以合同条件为依据,项目在组织生产经营时,一切活动以合同为依据,按照合同要求办事,按合同要求完善管理手续,避免与合同冲突的事件发生定期检查合同执行情况,在合同执行过程中要按期组织合同执行情况对接会,各部门对照合同检查执行情况,对产生的偏差进行分析,并采取措施纠正措施,防止有大的偏差索赔管理在充满风险的建筑安装市场中,索赔是施工企业保护自身利益的一种方式索赔不仅仅是费用上的补偿,它是一种正当的权利,是以法律和合同为依据的、合情合理的行为我国建筑安装企业要想在国际建筑市场中分一杯羹,就必须改变“不懂索赔、不敢索赔、不会索赔”的现状以上就是“合同风险主要包括哪几类”的相关知识,希望大家能够多多了解,如果在以后遇到合法的权益被侵犯的情况,就可以通过法律武器来维护自己的合法权益16承包方式甲方委托乙方实施的网络工程采取包工不包料的方式,即甲方负责工程项目预算中列明由中正通宽带提供的材料,但不含户外工程中所需的必要工具、仪表,如光纤熔接工具、布线测试仪表、冲击钻、端接工具等乙方负责进行工程的方案设计、施工图设计、端接、标记、测试、到指定地点提取材料、解决临时库房和一年的工程质量维护保养等乙方按合同总价包人工、包工期、包质量、包安全和包甲方不提供的工具、仪表、杂项辅材按国家规定由乙方缴纳的各种税费已包含在本合同价款内,由乙方向税务部门交付第二条承包方资质保证
1、乙方必须是信息产业部、建设部或当地政府有关行政主管部门认可的具备计算机、数据通信、系统集成及智能建筑等信息工程设计施工资质的公司乙方须向甲方提供公司法人营业执照副本、税务登记证(国税)副本、综合布线系统资质证书(含设计、施工和调试)及法人代表身份证明等加盖红章的复印件如有变更,应随时提交书面变更说明及变更后的相关证件
2、乙方必须有2人以上的布线认证工程师、5人以上现场工程技术人员和30人以上的施工力量乙方必须具有每月完成10000户以上布线工程的能力(包括配管、穿线、光缆接续、接插件安装和测试合格)乙方必须提供认证工程师和现场工程技术人员名单及简历作为本协议附件
3、乙方应具备综合布线设计、施工、测试的有关工具、仪表、车辆等条件乙方必须具有综合布线系统良好的工程业绩,必须出具已运行或完工的网络布线工程项目证明工程合同书、工程验收合格证书等相关资料作为本协议附件第三条适用标准、规范ISO/IEC11801;ANSI/TIA/EIA
568、569;TSB-67;3GB/T50311-2000建筑与建筑群综合布线系统工程设计规4范;YD/T
926.2-1997大楼通信综合布线系统;5GB/T50312-2000建筑与建筑群综合布线系统工程验收规56范国家及地方关于通信机房及通信线路的相关规范与要求;;甲方通知下发的有关工程管理办法及施工规范等7第四条施工规范
7881、电线施工必须套PVC管,管卡,电线卡以每50厘米定一个为宜以保证电线线路的安全弯头处要接弯头,直通处要接直通保证整条线路的连接紧密型保证后期施工的安全光缆的架空固定必须每5M用铁绑线固定,保证光缆不能掉落下来
2、机箱的固定,用4个8MM的膨胀螺丝固定,每个角定一个,保证机箱固定牢固,不能松动机箱必须上空开,空开要固定保证所接电线都在空开内,不漏铜线在外,保证后期维护的安全性
3、楼道水平线路的施工保证线路的完整性,中间不出现打结,短接等现象,楼栋接头盒要安装在单元楼口之上,位置为后期施工好操作,容易操作为宜,每个接头盒必须加盖,保证接头盒的美观
4、设备箱内线路预留入箱后余留1圈为宜,不得多留保证设备的安放和后期维护的方便施工节约成本
5、设备箱内电路安放必须符合要求,箱内安置绝缘板上安装漏电保护器和保护插座
6、光缆的熔接,熔接的光缆必须贴上标签,标明A端B端以及走向,熔接完毕,将光缆盘留整齐规范并固定,保证光衰低于-23曲
7、如果施工人员未经甲方同意私自替换甲方所提供的材料,一经发现,合同终止第五条甲方主要权利与义务
1、甲方根据工程建设的需要对乙方进行委托,工程建设应本着一个工程项目一个委托书;原则上,委托内容包括“工程的勘察、设计”,甲方根据勘察、设计结果决定是否与乙方签订《单项合同》
2、甲方保证按照双方约定及时向乙方提供宽带网络工程布线系统所需材料
3、对乙方所承接的宽带网络工程项目,甲方将按双方约定及时支付工程款
4、甲方将按照乙方的工程进度计划和乙方的书面请求及时回复乙方的上报材料和进行工程的验收决算甲方可书面授权其工程建设委托管理单位代为行使其权利及承担其义务第六条乙方主要权利与义务
1、乙方必须严格遵守甲方制定的工程施工规范及管理要求,维护山西中正通科技有限公司的良好形象
2、乙方应按双方对单项工程项目签订的《单项合同》要求高效、优质、按时完成甲方的网络布线工程,应处理好与物业、工程开发商和用户的关系
3、乙方必须服从甲方的管理与指导,如违反本协议和《单项合同》有关条款应承担相应的违约责任
4、乙方必须按时完成甲方下达的中正通宽带网络工程任务,并确保工程进度、质量
5、乙方应及时向甲方上报布线工程相关资料(如设计方案、施工图、施工方案、测试数据和布线文档等)
6、乙方的申报材料必须按照甲方要求标准向甲方申报
7、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外
8、各个工序施工完毕乙方应及时清理现场,做到工完场清
9、甲方提供的综合布线主料及综合布线辅料,在施工后有剩余的,乙方应自其向甲方提供竣工资料之日起驾日内(含)交回甲方;在交回甲方之前,乙方有妥善保管的义务;在交回甲方之前如发生损毁,由乙方承担赔偿责任乙方施工所用线材的损耗量不能超过甲方要求标准,由于线材损耗超出限额造成线材需要量的追加的,由乙方自行负担该笔线材追加费用,且乙方所追加线材的质量应与甲方先前提供的相一致;由此造成的其他损失也由乙方自行承担乙方应在和甲方签订《单项合同》后,才能开展此项目的施工建设工作;否则,一切后果由乙方自身承担非经甲方书面同意,乙方不得将其承接的中正通宽带网络工程转包或分包,一经发现,甲方将对乙方进行处罚直至取消其工程承包资格;工程分包不能解除乙方任何责任与义务乙方应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失,乙方承担连带责任已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复第七条工程价款工费由甲乙双方商定,在《单项合同》中确定项辅助材料(钉子、扎带、螺丝、胶塞、胶布、号码管、标签纸、钢丝、胶水等杂项辅助材料以及少量的水泥砖块等)每元/户助材料的费用,根据具体项目申报中列明的型号、规格、品牌等因素审定,在合同确定总计费用体工程合同费用以及付款方式,在签订具体项目的《单项合同》时确定乙方每次收到工程款时,向甲方开具符合国家规定的发票第八条测试和工程验收
1、甲方根据乙方提供的测试数据和竣工验收报告对布线工程进行验收,验收内容包括但不限于1工程项目的工时工量及工程材料用量的核定;2工程项目的施工质量;3各种施工规范要求的测试数据及标识标记等验收资料的齐备和有效
2、工程具备竣工验收条件后,乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告甲方收到竣工验收报告后3天内组织有关人员进行验收,并在验收后5天内给予批准或提出整改意见乙方按要求整改,并承担由自身原因造成整改的费用
3、竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期需整改后才能达到竣工要求的,应为整改后乙方重新送交竣工验收报告的日期第九条保修
1、保修期限工程免费保修期为一年,自甲方开通使用之日起计算保修期满后双方另行签订维护合同
2、保修内容、范围保修期内所有维修费用由乙方承担保修期内如发生故障,乙方应在接到修理通知后小时派人修复否则,甲方可委托其他单位或人员修理,由此所发生的全部费用,甲方有权在保修金内扣除如保修金扣除不足的,由乙方承担甲方应在保修期届满后10日内将剩余保修金退还乙方第十条保密在本协议期间及本协议终止或解除后半年内,甲、乙双方同意就各自取得的对方的商业秘密履行保密义务商业秘密包括(但不限于)双方的经营策略与经营计划、工程合同、工程造价、施工费用、客户名单等如一方泄露对方的商业秘密,泄密方应承担相应的违约责任,并赔偿对方的损失第十一条违约责任
1、甲方不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付价款的,应承担违约责任,相应顺延工期
2、乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准和规范的要求,不按合同约定履行自己的各项义务,或发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任甲方有权采取扣除工程价款、暂停支付工程价款等措施,并可要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切经济损失
3、乙方延误《单项合同》的合同工期在40天以内,甲方将按每延误一日扣除乙方工程价款总额的M作为罚金但甲方累计扣除金额不得超出工程价款总额的25%;
4、乙方延误《单项合同》的合同工期达40天以上,贝IJ⑴甲方将按照实际工程进度计算工程价款,并扣除工程价款总额25%的罚金;⑵甲方有权解除《单项合同》并保留取消乙方工程承包资格的权利;⑶乙方必须退回所有从甲方领用但未用的材料(不能毁损)否则,甲方有权从工程价款中抵扣材料款
5、因下列情形之一的,甲方提前10天通知乙方后,即可单方解除本协议:乙方不服从甲方的管理;乙方发生重大工程质量事故;。