还剩59页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
装修施工合同样本12篇装修施工合同样本1发包人承包人住所营业地址委托代理人营业执照号电话法定代表人电话委小匕代理人电,舌本工程设计人电话施工队负责人电话依照〈中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议第一条工程概况工程地点工程内容及做法(详见附表1家庭居室装饰装修工程1/62本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的提供安装调试.及其工程项目名称承包范围系统工程设计.施工.及设备材料供应施工地点本合同遵循的技术规格和标准及优先原则质量合保证乙方须承诺,本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购,并须获得甲方的认可和支持,以确保本工程符合以上标准第二章甲乙双方的责任
2.1甲方的责任1)负责协调施工现场各工种间的配合2)负责对工程施工进度及质量进行检查.监督,发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.3)向乙方提供满足施工用水,电及相应的办公条件及堆放材料的库房4)对乙方提供的各种技术文件,资料保密,不以任何形式扩10/62散给第三者
2.2乙方的责任1)负责本系统工程施工图纸设计2)负责按合同规定施工,确保工程进度,按照甲施要求完成各项工作3)负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工,确保工程质量4)负责成品交验前的保护,保养5)做好施工记录.隐蔽工程记录,并汇集施工技术资料6)负责办理有关手续,并确保系统按期验收使用7)负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员8)乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理,如违反甲方管理制度,视情节予以处罚直至清退出场9)做好施工组织管理,保持现场清洁,器材堆放整齐并及时清理现场垃圾,做到文明施工10)做好现场人员的安全培训工作,现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度,乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责第三章材料及设备11/
623.1材料及设备到达目的地为工地现场
3.2装修材料10天内交货,设备7天交货本项目施工时间为30个工作日;
3.3所有材料均由乙方组织采购,甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用
3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外,均须按投标报价中所列产品型号.产她进行采购第四章合同价款合同总价为计人民币元整合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等所有的相关费用第五章付款方式合同签定后一周内,甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款,计人民币元整乙方工程施工完毕,验收合格,正常使用后,甲方支付至所有款项90%的竣工款,乙方工程价款计人民币(以最后决算为实际价格)剩余10%作为质保金,工程验收1年付清甲方支付给乙方的工程款项,乙方必须开具有效的正式12/62的工程安装发票,给甲方入帐第六章工期1本合同甲乙双方签定之日起,乙方即开始进行施工准备工作2根据甲方的施工进度安排施工工作年月日开始施工3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误,乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复,若逾期不予答复,则表示甲方同意乙方的报告第七章设计变更甲方因变更设计时,应书面通知乙方;乙方按规定需变更时应由甲方签证,竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算,未经甲方代表确认的变更无效,不可作为结算依据第八章工程验收
8.1工程完成后,乙方提交工程竣工报告,七日内由甲.乙双方对工程进行验收
8.2工程验收时,乙方应向甲方提供本系统全套工程设计.施工文件及图纸,并提供全套电子管理文档3按国家和地方当局的相关施工规范,验收规范和标准作13/62为验收依据
8.4甲方需在三日日内验收完毕,并在验收报告单据上签字盖章
8.5若经确定为不合格工程,则乙方应及时修正,并直至工程验收合格第九章保证及处罚1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权.商标权或工业设计权的起诉2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常使用
9.3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作,如逾期每天按工程款的
0.1%支付违约金
9.4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应,24小时内现场服务
9.5乙方提供综合布线线路15年质量保证,质保期从工程验收合格后开始计算;网络设备及他1年质量保证,质保期从设备验收合格后开始计算质保期内,乙方负责设备非人为损坏的免费维修.更换(详见产质保规定),保障产品的正常使用整个系统乙方提供2年免费维护6凡购买乙方销售的产品设备,自验收合格之日起(一年)内如非人为因素引起的故障,经检验属实可免费更换.维修,但14/62下列情况不属保修范围
1、不正确操作,造成产品损坏
2、自行拆卸,标贴损坏,日期涂改,产品人为损坏,进水变形,受潮,自然灾害,雷击等质保期后乙方提供维修服务,修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的,由甲方负责第十章仲裁与诉讼1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题,均应通过双方友好协商解决,协商不能解决的争端,提交甲方所在地法院诉讼解决2除另有裁决外,仲裁费与诉讼费由诉讼方承担3在仲裁与诉讼期间,除正在仲裁与诉讼部分外,合同其它部分继续执行第十一章其它本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力本合同一式两份,甲乙双方各持壹份;本合同自双方签章双方往来文件,均应以书面形式为准本合同如有未尽事宜,甲乙双方协商解决,或另订补充条后生效甲方(公章)15/62法定代表人(签字)年月日乙方(公章)法定代表人(签字)年月日装修施工合同样本4发包方(甲方)承包方(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和相关法律法规,就本项工程施工有关事项,经双方协商达成如下协议第1条工程概况工程名称工程地点工程内容及承包范围详见工程量清单、施工图、线路图第2条工程造价及承包方式承包金额16/62本工程统包价,合计总造价人民币万元(¥万元)本合同价格为一次性报价,除经甲方更改设计或变更及双方书面确认增加的项目外,结算价款不作调整,但是因乙方多算、重复计算的工程量或在工程量清单中包括但甲方书面通知不需要施工的该部分工程量应当从总造价中扣除乙方向甲方提供工程量清单及报价明细第3条工期1本工程的总工期为3月15日完工施工工期不得顺延,除非遇下列情况并经甲方代表和监理签字认可1因施工图纸修改(甲方提出修改),影响进度且增大工程量及修改(变更)设计通知书未能在该修改(变更)部分施工开始前3天送达乙方签收而影响进度遇不可抗力而造成停工者因连续6小时停水、停电或一周内停水、停电累计24小时以上影响工期的情况一旦消除,乙方应当立即复工因乙方原因导致正常停工时间增加的,乙方应当就该增加的停工时间承担相应的责任第4条工程款的支付和结算17/621本合同签订后7天内,甲方支付工程造价20%的工程预付款,即¥万元根据乙方报送的工程总进度计划,装修工程完成并经甲方签认后,甲方支付工程造价60%的工程款,即¥万元工程完工经甲方验收合格后两个月内,甲方支付工程结算价款的20%即¥万元第5条奖惩条款1以合同工期为准,如因乙方原因造成工程竣工日期拖延,每拖延一天由乙方支付甲方罚金人民币1000元
5.2乙方一次性提前提交给甲方自购材料的明细数量,否则造成的工期延误甲方概不负责第6条本合同未尽事宜依据建筑工程施工合同示范文本及相关条例确定第7条本合同在履行中如发生争议,应由双方协商解决;协商不成的,任何一方均可提交仲裁员会申请仲裁第8条本合同在双方授权签字盖章后生效本协议后附工程量及报价清单(附件1)和装修施工图(附件2)、效果图(附件3)、线路图(附件4)构成本协议不可分割的一部分,具有同等法律效力第9条本合同一^式二份,甲乙双方各执一^分18/62甲方(盖章)乙方(盖章)签约代表签约代表日期日期装修施工合同样本5委托方(甲方)承接方(乙方)甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守第一条工程概况.工程地址.居室规格房型,总计施工面积平方米.施工内容详见本合同附件
(一)《施工预算清单》和施工图.委托方式包工包料大包干交钥匙工程.开工日期年月日,竣工日期年月日,工程总天数:天第二条工程价款工程价款(金额大写)¥19/62施工项目确认表附表2家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)工程承包方式双方商定采取下列第种承包方式
(1)承包人包工、包料(详见附表5承包人提供装饰装修材料明细表);
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4发包人提供装饰装修材料明细表附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);
(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4发包人提供装饰装修材料明细表)工程期限天,开工日期年月日,竣工日期年月日合同价款本合同工程造价为(大写)元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6家庭居室装饰装修工程设计图纸);2/62第三条质量要求.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接第四条材料供应.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿第五条付款方式20/
62.合同一经签订,甲方即应付定金;当材料进场,甲方即第二次付施工费、材料费剩余尾款待甲方对工程竣工验收后一次性结算(即0(注施工工费包括人工费)甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工验收合格未结清工程价款时,不得交付使用第六条工程工期.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工第七条其他事项
1.甲方责任)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向21/62乙方进行现场交底2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用.乙方责任)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务2)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人万一发生,必需尽快负责修复或赔偿第八条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的20%作为违约金付给对方因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿第九条争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼第十条合同的变更和终止.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守任何一方22/62需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除第十一条合同生效
1.本合同双方盖章,签字后生效2本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年月日装修施工合同样本6委托方(甲方)承接方(乙方)甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室23/62装修为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守第一条:工程概况.工程地址.居室规格房型,总计施工面积平方米.施工内容详见本合同附件
(一)《施工预算清单》和施工图.委托方式包工包料大包干交钥匙工程.开工日期年月日,竣工日期年月日,工程总天数:天第二条工程价款工程价款(金额大写)¥第三条质量要求.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责24/
62.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接第四条材料供应.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿第五条付款方式.合同一经签订,甲方即应付定金;当材料进场,甲方即第二次付施工费、材料费剩余尾款待甲方对工程竣工验收后一次性结算(即o(注施工工费包括人工费)甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工验收合格未结清工程价款时,不得交付使用第六条工程工期.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违25/62约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工第七条其他事项
1.甲方责任)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用.乙方责任1)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务26/622)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人万一发生,必需尽快负责修复或赔偿第八条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的20%作为违约金付给对方因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿第九条争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼第十条合同的变更和终止.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续.施工过程中任何一^方提出终止合同,须向另一^方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除第十一条:合同生效27/
621.本合同双方盖章,签字后生效2本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份甲方(业主)乙方签字委托代理人签字电话电话签约日期签约日期装修施工合同样本7委托方(甲方)承接方(乙方)甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守第一条工程概况.工程地址—中卫世纪城底商.居室规格房型(底商),总计施工面积260平方米.施工内容详见本合同附件
(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图.委托方式包工包料大包干交钥匙工程28/
62.开工日期20xx年_6月22日,竣工日期20xx年8月22日,工程总天数60天第二条工程价款工程价款(金额大写)壹拾捌万元整,详见本合同附件
(二)《家庭装潢工程材料预算表》第三条质量要求.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接第四条材料供应.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用乙方如挪作.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差29/62
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)o第三条发包人义务.1开工前天,为承包人入场施工创造条件包括搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖以不影响施工为原则;提供施工期间的水源、电源;负责协调施工队与邻里之间的关系;不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;施工期间发包人仍需部分使用该居室,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收第四条承包人义务.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
4.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环3/62异,应禁止使用如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责
3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿第五条付款方式.合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半,甲方即第二次付施工工费的40%o剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算(注施工工费包括人工费)甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工验收合格未结清工程价款时,第六条工程工期.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质30/62量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工第七条其他事项.甲方责任)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费.乙方责任1)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务2)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人万一发生,必需尽快负责修复或赔偿第八条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同31/62总金额的5%作为违约金付给对方因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿第九条争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼第十条合同的变更和终止.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除第十一条合同生效.本合同双方盖章,签字后生效2本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份甲方(业主)乙方签字委托代理人签字32/62签约日期签约日期:装修施工合同样本8本合同文本是参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律法规所制定的示范文本,仅供双方当事人参照约定使用签订合同前请仔细阅读
一、家庭居室装饰装修是居民较大的一笔消费,涉及的标的额较大,专业性较强,合同服约期较长,双方订立合同时应慎重力求内容具体、全面、严密,正确选择示范文本所提供的选项条宗攵0
二、家庭居室装饰装修工程禁止损坏房屋承重结构及公用管线和设施
三、开工和竣工日期必须明确这关系到违约责任的认定
四、工程款付款方式原则上按工程进度分阶段付款甲、乙双方另有协商约定,可在合同中写明
五、甲方承若有权对该住房进行装饰,由此而产生的一切后果由甲方承担所有责任
六、合同签订生效后,如有变更施工内容的、或者材料要调整的,甲方应立即通知乙方,材款应当按实计算
七、甲方或者乙方提供的材料,应当符合《室内装饰装修材33/62料有害物质量10项强制性国家标准》
八、甲方提供的材料、电器、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延
九、如由乙方原因造成工程质量事故,其返工费由乙方负责工期不变
十、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续甲方不能按预约日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予以承认
十一、工程竣工后,乙方应通知甲方在7天内组织验收,验收通过后办理移交手续,并按合同付清工程全部价款,如有质量不过关之类的情况,乙方应立即落实整改从可移交之日起,由乙方所提供的材料质量和施工质量应保修一年
十二、在装饰施工前,甲方应向施工所在地的物业管理企业申报登记,如需押金或其他手续,甲方应予以办理完成
十三、在施工中,甲方应做好施工中因临时占用公用部位或施工操作而影响邻里关系等的协调工作
十四、甲方应在开工前三日内全部腾空房屋内所有影响施工的物品,向乙方提供所需的水、电等必备条件并说明使用注意事项
十五、工程开工前,甲方应将房屋钥匙交乙方保管,工程交34/62付后,乙方应把新锁钥匙交付甲方
十六、甲方负责清运施工中产生的垃圾,并按物业管理企业所指定的地点堆放
十七、工程未办理验收及结算手续而甲方提前入住使用,由此造成的后果应由甲方负责
十八、自合同订立之日起,乙方必须保质保量按期完成施工任务
十九、工期自年月日开工,至年月日竣工,工期天
二十、付款时间及付款方式
二十一、签订合同甲方乙方签订日期年月日装修施工合同样本9发包方(简称甲方)承包方(简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、中华人民共和国建35/62设部
(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守
一、拟装修房屋概况
1、甲方拟装修的房屋系自有产权的房屋,该房屋的装饰装修工程已经取得房屋业主方的同意
2、装饰施工地点
3、住房结构房厅卫,施工面积平方米
4、装饰施工工程内容详见装修设计效果图
5、双方选择以包工包辅料的施工方式进行施工
6、工程总价款¥元,大写(人民币)o经双方认可,若双方变更施工内容,则变更部分的工程款据实结算
7、工期自年月日开工,至年月日竣工,工期天
二、关于材料供应的约定
1、乙方提供的材料详见附件《乙方提供材料、设备表》
2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同约36/62定的房屋装饰装修不得挪作他用乙方违反本条约定时,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方
3、乙方提供附件所列的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异时不得用于本工程若乙方已经用于本工程的材料、设备被认定为存在产品质量瑕疵时,应由乙方负责更换合格产品并承担因此发生的全部费用;若无法更换时则乙方应向甲方赔偿其因此所遭受的全部损失并按该损失额的百分之三十向甲方支付违约金
三、关于工程质量及验收的约定
1、本工程执行《住宅装饰装修工程施工规范》【GB50327-20xx】和本工程所在地建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准
2、本工程由—方提供设计施工方案并承担相应设计费用
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变
5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期时由甲乙双方根据变更具体情况商定37/
626、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延
7、工程竣工验收乙方应提前三天通知甲方进行工程竣工验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,双方另行确定验收日期
四、有关安全生产和防火约定—方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生上述情况发生时,属甲方责任的,由甲方负责解决并承担全部责任;属乙方责任的,由乙方负责解决并承担全部责任
五、关于工程价款及结算的约定
1、工程款付款方式1签订本合同后三日内甲方支付工程总价款30%的开工预付款给乙方;38/62⑵待基层工程量完成并通过甲方验收后甲方支付工程总价款50%的中期进度款给乙方;3整个装修工程要完成时甲方支付工程总价款10%的装修尾款给乙方;4工程竣工并将现场清理干净后,甲方支付工程总价款5%给乙方,剩余5%作为质量保证金,半年后支付
2、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并担责任
3、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担责任
八、纠纷处理方式因本合同发生的全部争议,双方协商解决,协商不成时,交由人民法院仲裁解决
九、合同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议
2、施工过程中任何一方单方提出解除本合同时,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立解除合同协议,可视为本合同解除39/62境;保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场第五条工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7家庭居室装饰装修工程变更单)第六条材料的提供1由发包人提供的材料、设备(详见附表4发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
6.2由承包人提供的材料、设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验第七条工期延误1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延;
(1)工程量变化和设计变更;4/62
十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力合同附件为本合同的组成部分甲方(签章)乙方(签章)身份证号身份证号电话电话年月日年月日装修施工合同样本10根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部
(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守发包方(以下简称甲方)(业主)联络方式身份证地址40/62承包方(以下简称乙方)(施工工程队负责人)身份证联络方式家庭住址家庭固定电话第一条工程概况.甲方装饰住房系合法居住.装饰施工地点.施工范围卧室、客厅、餐厅、厨房、卫生间、阳台,套内面积平方米.装饰施工内容甲方住房的水、电、弱电改造工程,墙体改造,窗套门套的制作,地砖、瓷砖铺贴,地面龙骨、毛地板铺设、吊顶安装,顶面、墙面涂料,厨具、洁具、灯具、房门等设施的安装,储藏室、搬运工程等其他双方约定以及住宅室内装修工程中应包含的所有工程(打孔工程费用,由甲方自行承担)
0.承包方式为乙方包工包部分材料.总价款¥元,大写(人民币)其中:41/62材料费人民币元整元整管理费无垃圾清运费无材料搬运费无其他费用无以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款为闭口价款,包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计.工期自年月日开工,至年月日竣工,工期天O第二条关于双方职责的约定.甲方责任1甲方应在开工前一天,并向乙方进行现场交底向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项2做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻42/62里关系等的协调工作3如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用4根据乙方提供的需求按时提供自购材料.乙方责任1参加甲方组织的施工设计方案现场交底,并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果2乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责,对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责乙方全面承担联络甲方,保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求,现场管理装修施工质量和施工人员等职责3乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程,负责施工人员的人身安全单项工程施工过程中,未经甲方许可,乙方不得擅自更换施工人员;经甲方许可的施工人员更换必须在确保施工质量的前提下;如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,乙方应无条件更换第三条关于材料供应的约定.甲方提供的材料见附件三《甲方自购材料清单》0甲方负责采购供应的材料、设备,应符合设计要求的合格产43/62品,并应按时供应到现场,甲、乙方应办理交接手续乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失和工期延误,责任由甲方承担甲方供应的材料按时抵达现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方.乙方提供施工工器具;乙方提供的材料(见附件二《承包材料报价单》)乙方应严格按照附件二《承包材料报价单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备;未指定品牌的材料应达到国家、行业规定的质量、环保标准;甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求、质量、环保或规格有差异,应禁止使用如已使用,对工程造成的损失由乙方负责.乙方承包的所有材料应自行搬运入户甲方自购的材料,承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下的情况,则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内44/
62.为保证工程的正常进行,乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,以便甲方于周末采购材料甲方应按时提供乙方需要的材料乙方同时必须提供大致精确(+/-10%)的所需材料的数量由于乙方材料估算误差大于10%而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担,或者由乙方负责运输退回供应商第四条关于工程质量及验收的约定.本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准.本工程由甲方提供设计施工方案乙方负责按有关行业规定并参照附件六《施工工艺清单》约定的施工工艺进行施工.关于施工工艺,双方另做如下约定.卫生间和厨房要作好防水,并经12小时积水渗漏试验.卫生洁具固定牢固,管道接口严密.线路穿管后必须可以抽动.杉木地板与龙骨成45度角铺,使用木螺钉固定.墙面乳胶漆,一底两面.门套和踢角线,一底三面45/
62.门,一底三面.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延.由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担本工地在施工期间和保修期间内如因施工质量问题所引起的周围邻居的财产损失,由乙方负责修复及赔偿.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装,甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合,并避免造成整体工期的延误.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续工程每一节点,乙方应提前两天通知甲方进行验收未经甲方在附件四《工程质量验收单》中书面确认,乙方不得进行下一阶段工程施工(参照北京市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和附件六《施工工艺清单》)如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期.工程竣工乙方应提前二天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并书面办理验收确认手续(见附件四《工程质量验收单》)如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时46/62通知乙方,另定验收日期如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期.工程保修期一年,从竣工验收确认之日起算保修期内由于乙方施工不当和乙方提供材料质量不合格造成的质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用因上述原因给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任;保修期内如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方可酌情收费保修期结束后,乙方负责长期为甲方提供维修服务,直至甲方重新进行该房屋的装修工程第五条关于安全生产和防火的约定.甲方提供的施工要求应同乙方协商,施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南(见附件一),防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(她)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工.乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,产生任何事故的责47/62任完全由乙方负责第六条关于工程价款及结算的约定.工程款付款方式工程款及材料款付款时间表付款时间工程款付款比例金额材料款总计金额合同签订后开工前三天内30%水电验收合格时水电验收合格两天内0工期过半油漆工进场前30%48/62竣工验收验收合格当天30%工程质保尾款验收合格之日起六个月10%.双方款项往来均应出具收据.工程结算(见附件五《工程结算单》)第七条违约责任.由于甲方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元违约金甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息o.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元违约金.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任49/62⑵不可抗力;3发包人同意工期顺延的其他情况.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延第八条工程款支付方式双方约定按以下第一种方式支付工程款1合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款支付方式支付时间支付金额第一次第二次第三次开工前三日工程进度过半双方验收合格,支付—元工程进度过半指:5/
62.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责.工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责.乙方未按照附件二《承包材料报价单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备,应根据假冒伪劣的材料的价款,双倍赔偿甲方;如因此给甲方造成损失的,乙方应承担全部的赔偿责任.如在施工过程中,产生工程和材料质量问题以及各类应由施工工程队承担的责任,甲方只向乙方一人追究赔偿责任第八条纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商或若协商不成时,可以按照本协约定向上海仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼第九条协议的变更和解除.协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守任何一方需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充条款.施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,解除本协议50/
62.如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止协议,而无需获得乙方的认可第十条附则.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙1把交乙方施工队负责人保管工程竣工验收时,甲方负责提供新锁1套,由乙方当场负责安装交付使用.本协议签订后,工程不得转包.本协议一^式2份,甲、乙双方各执一^分,协议附件为本协议的组成部分,具有同等的法律效力第十一条协议附件附件一物业管理部门的装修指南(略)附件二承包材料报价单(略)附件三甲方自购材料清单(略)附件四工程质量验收单(略)附件五工程结算单(略)附件六施工工艺清单(略)甲方(签字)乙方(签字)住址住址电话电£舌51/62由「编由口编签订日期签订地点装修施工合同样本11发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)经甲方考察研究并双方协商同意,甲方将本工程承包给乙方,按照国家有关法律条文并结合本工程具体情况,签订本合同.工程概况.工程名称.工程地点.承包范围.承包方式.工期⑴开工日期年月日⑵竣工日期年月曰总日历工期天数天(遇停电、气候原因或甲方原因影响施工,工期可做相应顺延)52/
62.质量等级.本工程总造价,计人民币元,小写元.工程款拨付方式乙方进场,甲方付材料费元,乙方施工完毕,甲方验收合格,工程款付至总造价的%o.保修工程质保金数额为工程总造价的5%质保期为一年,质保期满一年后七日内甲方向乙方付清全部质保金.甲方工作.指派为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收及其他事宜.开工前五天,向乙方进行现场交底,并具备工程施工作业条件,向乙方提供施工所需的水、电、施工场地及乙方施工人员的住宿场所.协调有关部门,做好现场保卫、消防等工作.办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等申报手续.乙方竣工通知甲方后,甲方应在2日内组织验收,并办理验收、移交手续.乙方工作.指派为乙方驻工地代表,负责合同履行按要求组织施工保质、保量、保进度,解决由乙方负责的该工程各项事宜53/622参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定.严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定严格按图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算.该工程由乙方免费保修,保修期为一年,一年后维修、维护收取甲方材料成本费四.工程质量.本工程所选用材料质量都应符合国家有关标准,所选用材料都应事先由双方验收后封存样品,作为竣工验收的实物标准,并提供材料合格证.工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的合格标准.工程质量不符合规范、标准和设计要求,质量不合格,甲方可要求乙方停工和返工,返工费由乙方承担,工期不予顺延.双方对工程质量有争议,按照职能分工由市(市区)建设行政主管部门进行裁决因此造成的经济损失和工期拖延,由败诉方承担五.违约、争议或纠纷54/62本合同未尽事宜按国家相关规定执行如双方发生争议,可争取协商解决,协商不成可申请有关仲裁部门仲裁或通过人民法院诉讼解决
六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份本合同自签订之日起生效,至合同约定的内容完成后自行终止甲方(公章)乙方(公章)法人代表法人代表代理人代理人签订地点签订地点年月日年月曰装修施工合同样本12发包方(甲方)承包方(乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、建设部《装饰装修管理试行办法》、以及其他有关法律规定的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守55/62第一条工程概况
1、甲方装饰房屋系合法居所乙方为本市经工商行政管理机关核准登记,核准经营的的企业
2、装饰施工地点市(县)路弄(村)号楼室
3、房屋结构房型,施工面积平方米
4、装饰施工内容(见附件一《装饰施工内容表》)
5、承包方式(包工包料、清包工、部分承包)
6、总价款¥元,大写(人民币)其中材料费;人工费管理费;设计费;垃圾清运费;其他费用O双方约定,如变更施工内容、变更材料,这部份的工程款按实另计
7、工期:56/62自年月日开工,至年月—日竣工,工期天第二条材料供应的约定
1、甲方提供的材料(见附件二《甲乙提供材料、设备表》)
2、甲方采购供应的装饰材料、设备、均应用于本合同规定的住宅装饰,非
3、乙方提供的材料(见附件三《主材料报价单》)乙方供应的材料、设备,甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或第三条关于工程质量及验收的约定
1、本工程执行DBJ08-62-97《建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准
2、本工程由—方设计,提供施工图纸一式一份
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变
5、在施工工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项57/62目,须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(见附件四《工程项目变更单》)后,方能进行该项目的施工,因此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定凡甲方私自与施工人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿
6、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认
7、工程竣工乙方应提前三天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(见附件五《工程质量验收单》)o如果甲方未能在与乙方约定时间内办理竣工移交手续时,甲方应予承认原竣工日期,并向乙方支付看管费用和其他相关费用,每天—元甲方在没有与乙方办理竣工验收移交手续,自行将本工程项目投入使用时,视为甲方承认本工程项目竣工验收合格,并应在将本工程项目投入使用前向乙方支付全部工程款项
8、工程保修工程保修期贰年竣工验收后甲、乙双方签署《工程保修单》(见附件七《工程保修单》),凭保修单实行保修,保修期贰年,从竣工验收签章之日起算甲方未与乙方办理竣工验收移交手续,未向乙方支付金额工程款项时,乙方不承担58/62保修责任第四条有关安全生产和防火的约定
1、甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施保障作业人员及相邻居的安全,防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生如遇上述情
2、施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙、加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出申请,经所在地建设行政主管部门批准后,方能施工第五条关于工程价款及结算的约定
1、工程款付款方式(将不选定方式划去)
(1)工程款付款可以双方协商约定
(2)工程款付款可以按下表工程款付款时间表
2、双方款项往来均应出具收款凭据
3、工程结算(见附件六《工程结算单》)第六条其它事项
1、甲方工作59/62⑵其他支付方式:工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人发包人接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结算工程尾款.工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起月(详见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)第九条违约责任
9.1合同双方当事人中的任何一■方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责6/621甲方应在开工前三天,向乙方提供经物业管理部门认可施工图纸或做法说明份,并向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施为乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项2做好施工中临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作
2、乙方工作1参加甲方召集的施工图纸或施工说明的现场交底2指派为乙方驻工地代表,全权负责合同履行按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务如更换人员,乙方应及时书面通知甲方第七条违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天向乙支付元违约金
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙向甲方支付元违约金
3、甲方未办理有关手续而要求乙方拆改原有建筑承重结构60/62及共用设备管线等,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任
5、工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品由此造成无法验收和损失的,由甲方负责第八条纠纷处理方式
1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向市装饰行业协会申请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼第九条合同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款—%支付违约金,办理终止合同手续
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面的形式提出,经双方同意办理清算手续,并按合同总价款—%支付违约金,订立终止合同协议,解除本合同61/62第十条附则
1、工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙—把交给乙方施工队负责人保管工程竣工验收时,甲方负责提供新锁—把,由乙方当场负责安装交付使用
2、本合同签订后,工程不得转包
3、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力
4、本合同当事人自愿签证的,可将本合同提交所在区县的工商行政管理部门进行签证第十一条其它约定甲方(签章)乙方(签章)委托代理人法定代表人住址委托代理人电话住址邮编电话邮编签订日期年月日签订地点62/62因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失发包人未按期支付第二
(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金元由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金元第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼第十一条附则1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止本合同签订后工程不得转包7/62本合同一式份,双方各执份,部门份发包人(签字)承包人(签章)法定代理人委托代理人年月日年月日装修施工合同样本2委托方(甲方)承接方(乙方)甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行铝合金安装,订立本协议,以共同恪守一\工程地点
二、工程项目
三、质量标准施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可工程竣工后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修
四、乙方施工人员在施工时,必须做好安全防护措施如乙8/62方施工人员发生任何损伤或者意外事故,或造成他人财产损失人员伤亡的,造成的后果均由乙方承担,与甲方无关
五、工程造价总造价根据乙方实际施工面积甲乙双方进行协商计算
七、付款方式工程完工后,经甲方验收后,如符合施工项目和设计要求,七天内付清乙方费用
八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应本协议自双方签字之日起生效甲方乙方签字(盖章)签字(盖章)联系电话联系电话日期:日期装修施工合同样本3甲方乙方甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目,确定乙方为施工安装单位,根据《中华人民共和国合同法》,双方本着互惠互利的原则,经多次洽商,达成如下合同
1.1工程概况:9/62。