还剩14页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
Thedirectionofthetreeisdeterminedbythewind.精品模板助您成功!(页眉可删)肛合同补充协议篇一关于签订补充协议的注意事项
一、补充协议的法律规定
1、《合同法》规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定;仍不能确定的,合用下列规定
(1)质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行
(2)价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照规定履行⑶履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的在履行义务一方所在地履行⑷履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间⑸履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行
(6)履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担年福州市安装工程材料价格(1〜6册)》并结合市场询价经双方确定
4、没有指定品牌的材料,乙方在采购时应先报送材料样品经甲方认可,否则视同乙方认可将对该材料不予计价,结算时甲方亦不予计算,同时乙方承担由此引起的损失及违约责任
5、所有材料的原价及其运杂费、损耗费、采保费、运转费、检验试验费及其他有关费用均已包括在包干总价内,再也不另行计算
6、除钢筋、水泥及甲方定价定品牌的主要材料或者项目外其他材料价格的涨跌变动风险均已考虑并包括在包干总价内,施工过程材料价格的涨跌变动均不调整
7、入户门及消防、人防、通风、安防智能化等专业(专项)工程暂未列入本包干价中(单体内预埋已含在本包干价内),该专业(专项)工程由甲方与乙方另行签订专业(专项)工程施工协议或者三方合同专业(专项)工程的计价程序为含税工程造价二[专业(专项)工程直接费+配合费]X(1+综合管理费费率)X(1+税金
3.381%)专业施工班组应向总包单位缴纳的税金、保险等所有费用均已包含在直接费内,配合费按如下标准计取,乙方综合管理费费率(包括规费、企业管理费、利润及其他费用)按%包干计取,甲方再也不另行支付其他任何费用对上述专业(专项)工程,乙方必须严格按甲、乙双方签订的专业(专项)工程施工协议,自觉、主动的与专业(专项)施工单位签订协议并承担总包管理责任乙方的总包管理责任包括且不仅限于以下职责
①统筹管理、协调各专业(专项)工程的工程进度、工程质量、安生生产、质量保修等工作;
②催促各专业(专项)工程施工单位编制专项施工组织方案,统筹安排专业(专项)工程施工单位的生产、暂时设施;
③按时支付工程款项;组织各专业(专项)工程质量检查和竣工验收;负责各专业(专项)工程竣工档案资料的统一管理、汇总归档并报送相应管理部门
④专业(专项)施工单位的任何违约行为或者疏忽导致工程损害或者给甲方造成的其他损失,乙方承担连带责任
8、电梯、煤气、自来水、电力、电信、宽带、有线电视等专业(专项)工程未列入本包干价中(单体内预埋已含在本包干价内),进场施工时乙方应予以配合并不得计取配合费
9、本工程采用钢管脚手架,由乙方按相关施工规范要求及安全规范要求制定安全围护措施方案,包括外围全封闭并局部加强的措施,其费用已含在含税包干总价内
10、本工程主体结构采用泵送商品碎价格套用20—年—月份《福建工程造价信息》—区泵送商品税信息价(水泥采用“—”牌散装水泥,水泥单价参照本协议第五条第1款约定进行调整),泵送商品碎由乙方自行采购,其采购和施工质量均由乙方负责,所产生的所有费用已含在含税包干总价内若乙方采用现场自拌税方式,需报甲方审批允许并由双方另行议价,并由乙方自行负责协调解决及办理审批手续,所产生的施工质量责任和协调费用由乙方自行承担,同时乙方必须提供散装水泥发票,作为甲方申请退还散装水泥押金的凭证n、本工程使用人货两用施工升降机及塔吊,由乙方按相关施工规范要求及安全规范要求制定具体的措施方案,经甲方、监理单位审批确认后并以此包干计价,其费用已含在含税包干总价内若乙方在施工过程改变垂直运输方式,需报甲方审批允许,并由乙方自行负责协调解决及办理审批手续,所产生的所有安全责任和协调费用由乙方自行承担
12、场地开挖后直至工程竣工,在施工过程中的抽、排水费按万元包干(结算时仅另计综合管理费%和税金
3.381%再也不计取其他任何间接费用),再也不另行签证
13、地下室土方开挖及外运(运星海湾1号地块以外)按—元/m3含税包干,场地1KM以内土方的开挖、装卸、运输及回填等的直接费按一元/n)3包干,上述费用已含在含税包干总价内第六条工程造价
1、本工程含税包干总价按直接费X(l+综合管理费%)X(l+税金
3.381%)进行计算,暂估为万元,含税包干总价以双方核对工程量清单后确认的金额为准其中
①直接费#、#及地下室工程直接费按直接费=[人工费+材料费+机械费+措施费]X(1+给进行包干计取,直接费包干价暂估为万元(直接费包干价以双方核对后的工程清单为准),施工班组应向总包单位缴纳的税金、保险等所有费用均已包含在直接费内,甲方再也不另行支付其他任何费用在施工班组满足甲方质量、安全、进度的条件下,经甲方审核允许后,#、#及地下室工程在工程结算时,可在结算后直接费的基础上另行增加1%作为施工班组满足甲方质量、安全、进度条件的奖励#、#、#楼工程直接费按直接费=[人工费+材料费+机械费+措施费]X1+—%进行包干计取,直接费包干价暂估为万元直接费包干价以双方核对后的工程清单为准,施工班组应向总包单位缴纳的税金、保险等所有费用均已包含在直接费内,甲方再也不另行支付其他任何费用
②乙方综合管理费由规费、企业管理费、利润及其它费用等组成,综合管理费按直接费的—%包干计取,暂估为万元;
③工程税金依据闽建造[2002]60号,工程税金按
3.381%包干计取,由乙方代收代缴,暂估为万元若今后税率调整按有关文件执行
2、除非本协议另有规定,本工程的含税包干总价均被理解为包括完整的人工费、材料费、机械设备费、施工水电、措施费含安全、文明、暂时设施等费用、企业管理费、规费、利润、税金以及市场风险、价格变动风险、施工风险、责任风险、个人和企业所得税等除不可抗力自然灾害外的所有风险及费用
3、本工程的含税包干总价在今后的合同实施期间应保持不变,即不因乙方过失引起的缺项、漏项、增减量而调整,不因材料市场价格的涨跌变动而调整,不因甲方提供的图纸资料中的计算误差而调整,除因设计变更、现场签证而发生工程量的增减外施工期间若省市造价主管部门有正式行文发布进行人工费调整或者其他工程造价政策性调整的,经甲方确认后可按施工阶段分别进行调整
4、合同外工程量增减计价工程实施中的设计变更、现场签证引起的工程量增减部份的直接费按下列方法计算,综合管理费及工程税金参照本协议第六条第1款的约定计算
①甲方与乙方共同确认的清单中有的项目,则按清单内相应细目单价;
②甲方与乙方共同确认的清单中没有的项目,其直接费计算依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-20—、《福建省建设工程工程量清单计价指引建造、装饰装修、市政》闽建造
[2005]22号、《福建省建造工程消耗量定额》FJYD-101-2005《福建省建造装饰装修工程消耗量定额》(FJYD-201-2005)、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》2002版、《福建省建造安装工程费用定额》2003版、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》(闽建造[2005]24号)、《福建省施工机械台班单价》(20年第一季度)及有关省市工程造价部门发布的文件规定,即#、#及地下室工程,直接费二[人工费+材料费+机械费+措施费]—(1+%);#、#、#工程,直接费二[人工费+材料费+机械费+措施费]—(1+%)o材料价格参考20—年第一期《福建工程造价信息》福州市—区材料信息价并结合市场行情进行取定
③清单中没有且定额也没有的项目,根据当时市场价格,由双方商定
④设计变更或者现场签证以甲方盖章确认为准,未经甲方盖章确认的不得作为变更或者签证处理(遇紧急情况,乙方应根据甲方现场代表要求先作处理,但必须按审批程序及时补办签证手续)因变更或者签证增加的工程量或者费用,乙方应在变更或者签证项目发生之日起在《建设工程施工合同》规定的期限报甲方审批,逾期申报视为乙方主动抛却;甲方应在15个工作日内对有效签证予以回复,逾期回复视为甲方允许签证确认必须实事求是,并附简图,标明几何尺寸、标高、面积或者体积、工程量计算式等(方为有效签证),不得笼统签注工程量
5、本协议约定之含税包干总价依据以下图纸、资料进行包干计算,下述图纸、资料为本补充协议的附件
①有限公司设计的星海湾1号工程施工图、修改通知或者便函及图纸答疑;
②星海湾1号地下室基坑支护施工图及土方工程工程量计算条件
2、对合同进行补充的方法应该按照顺序进行,首先应由当事人进行协议补充,在当事人不能达成补充协议,即当事人不愿商议或者当事人经商议但未达成一致的情况下,才应按照合同有关条款或者交易习惯确定按后一种方法对合同予以补充的主体是人民法院或者仲裁机构,而不是合同当事人
二、补充协议的法律效力
1、只要不违反法律的禁止性和限制性规定且充分尊重当事人双方的意思自治,协议内容合法有效的话,补充协议与主合同的效力是同等的
2、在补充协议与主合同发生冲突时,视为对主合同的变更或者撤销,其效力优于主合同即补充合同中与主合同相冲突的条款,补充协议的条款优先合用
3、双方需要在补充协议中明确补充原合同的效力范围,明确补充主合同是在原来的范围之内生效还是有所变动、如何变动等
4、补充协议是以主合同的成立和有效为前提的,如果欠缺主合同成立的必备条件和必要条款,或者主合同被确认无效或者被撤销,就没有签订补充协议的必要了
三、补充协议的内容限制
1、普通情况下,补充协议不能涉及主合同约定的主要标的物,不能对主合同进行实质性修改如果要对主合同进行实质性的修改,其前提是必须符合法律规定事由,例如在合同履行过程中正常的变更或者建造面积等的变化,就可以通过签订补充协议或者签证来进行
2、特殊情况下,建造许可、建造工程发包与承包、建造工程监理需要在相关部门备案的合同,以及经过招投标的合同,其条款普通不能在补充协议中随便更改但是,现实中由于合同双方在主合同签订后往往需要订立一些与原合同不一致(主要是工程价款方面)的补充协议,按照招投标法及最高人民法院的相关司法解释,这样的补充合同中的内容是具有相应效力的也不能推翻原合同
3、从理论上说,经过备案的以及经过招投标的合同,涉及合同实质性内容的变更签证,应再度进行备案至于这种备案是否是强制性的,如何进行备案,目前法律上并无新增的管理规定,可以参考当地备案部门的相关要求来决定篇二施工合同补充协议甲方:景泰县水沟流域综合管理工程建管站乙方景泰县芦阳建造工程有限责任公司本协议为《甘肃省20_年中央预算内投资水土保持工程景泰县水沟流域综合管理工程》的施工合同的补充协议,为明确双方责任签订本协议如下.管材所有管材材质按图纸设计施工,所有管道按规范要求铺设;.施工图所有未标明规格的管道、阀门、等材料按相关规范要求考虑,施工时以图纸答疑意见施工,按实结算;
三、工期;开工日期20_年12月1日,计划竣工日期20_年5月30日,合同工期总日历天数150天(开工时间以接到甲方项目部通知为准)
1、合同工期,除甲方及人力不可抗拒因素,一律不得顺延、季节性施工应包括在工期内,乙方须按投标时的承诺保证农忙时不放假,保证工人数量不予要求甲方追加工人工资、不予顺延工期且不得做为向甲方索赔的理由;
2、乙方应在接到开工令后7日内进场,具体开工日期以甲方的开工通知书为准;
3、乙方施工期间要对施工现场及周围所属施工现场区域内通行的车辆和行人提供必须的安全通道和安全防护;乙方在工期安排时应统筹考虑工程的交叉配合;工程竣工时乙方应向甲方提交竣工报告,甲方会同本工程监理和质量监督部门按国家有关规定组织初步验收,验收期间不做工期累计工程验收合格后,则乙方提交竣工报告的当天即为竣工日期;如验收不合格应返工至合格,返工日期将作为工期累计;
6、合同工期遇到下列情况,经双方商议(不能事后补签证),可适当顺延;
(1)重大设计变更而确实影响到主导施工进度的(但属施工技术措施失误影响的工期由乙方负责);
(2)甲方不能按计划提供有关资料和施工现场确实影响到施工进度的
(3)不可抗力因素影响到施工进度的(不可抗力因素以政府限定为准);
(4)甲方分包队伍和甲方提供材料、设备影响到施工进度的;
(5)其他双方商议允许顺延的情况除此之外,不得以任何理由变更合同工期;8乙方在投标时已到工地现场踏勘、了解了工地位路、情况、道路储存空间、装卸限制及任何可以影响报价的情况,因此在施工中任何因忽视或者误解工地情况而导致的索赔或者工期延长申请不被批准甲方(公章)乙方(公章)代表人代表人年月日年月日篇三施工补充协议星海湾1号工程施工补充协议甲方福建星海房地产有限公司(以下称“甲方”)乙方建造工程公司(以下称“乙方”)第一条工程概况
1、工程名称星海湾1号(1#、2#、3#、印、15#~18#、商业一〜商业六楼及地下室)工程
2、工程地点平潭县—镇上楼村
3、建造面积规划建造面积
218392.54m
24、建造结构框剪结构第二条工程承包范围和内容工程承包范围根据甲方提供的本工程施工图纸和相关资料,具体包括如下
1、单体土建工程(不含花岗岩、入户门等)
2、单体水电工程给水以入户阀门〈含阀门〉为界;雨污管道以出外墙第一个窖井为界(暂按出外墙L5米计);电力以电表箱为界〈不含箱〉
3、各专业工程在单体内的预埋(电力、弱电、安防智能化系统的预埋管出外墙第一个手孔井为界(暂按出外墙L5米计),管内应设置铁线并保持管内畅通)第三条工期
1、开工日期自20_年—月—起计算合同工期
2、合同工期各幢的合同工期分别为个日历天(含法定节假日)施工进度计划控制点如下以上各施工计划控制点在完成后,由乙方报甲方及监理方确认,作为竣工结算的依据若未浮现下以下工期顺延的原因造成控制点时间延迟,则乙方应向甲方支付违约金,每延迟一天,按每日合同总价的万分之一计算逾期违约金,逾期违约金甲方可直接从当期工程款中抵扣
3、工期顺延因以下原因造成工期延误,经甲方书面确认,工期可相应顺延
①非乙方原因施工用水用电连续住手供应8小时以上
②省、市气象台发布红色天气警报及其以上
③甲方未按本协议约定支付工程款
④不可抗力(按GF-1999-0201《建设工程施工合同》范本第39条约定)第四条工程质量标准
1、工程质量必须达到合格标准或者以上第五条有关材料价格、专业(专项)工程等计价的约定
1、钢筋、水泥由甲方确定品牌乙方自购,按总量包干计取今后再也不调整(因设计变更或者现场签证引起的除外)钢筋(含马凳筋、拉结筋等)用量和水泥用量详见双方核对确认后的工程量清单(附后)钢筋、水泥的预、结算价按以下约定执行
①钢筋预算价暂定按约定的品牌在20011年—月份《福建工程造价信息》福州市—区201—年—月钢材主要品牌价格(以下简称信息价)中发布的价格计取(分线材、n级钢〈
①io、
①
12、
①
14、016-25)、in级钢〈
①
10、
①
12、
①
14、
①16-25〉等规格)工程结算时,钢筋预算价按使用品牌自基础垫层施工月份开始至主体结构封顶的月份为止(地下室工程至顶板完工月份为止,上部工程从底层主体结构施工月份开始至主体结构封顶的月份为止),期间各月份信息价的平均价与基期201—年—月信息价进行比较,若差价在±3%以内(含±3%)则钢筋结算价不作调整若超过此约定范围时,则超出约定范围部份按实调整增减调整部份仅计取综合管理费和税金
②水泥预算价按约定的品牌在20_年—月份《福建工程造价信息》福州市—区201—年—月水泥主要品牌价格(以下简称信息价)中发布的价格计取(分袋装
32.5R、
42.5R和散装水泥
42.5R三种)工程结算时,水泥预算价按使用品牌自基础垫层施工月份开始至主体结构封顶的月份为止(地下室工程至顶板完工月份为止,上部工程从底层主体结构施工月份开始至主体结构封顶的月份为止,装饰工程从装修开始月份至装修结束月份为止),期间各月份信息价的平均价与基期201—年—月信息价进行比较,若差价在±3%以内(含±3%)则水泥结算价不作调整若超过此约定范围时,则超出约定范围部份按实调整,增减调整部份仅计取综合管理费和税金
2、甲方定价定品牌的主要材料或者项目,施工时遇市场价格变动或者甲方调整品牌的,其实际价格或者最终品牌经甲方审核确认后,结算时其差价部份可按实调整(工程量除因设计变更或者现场签证增减外,均按甲方双方共同确认的清单执行);
3、甲方只确定品牌、规格的材料,该项材料的预算价格参考201—年—月份《福建工程造价信息》福州市区材料信息价并结合市场询价取定包干安装工程材料的预算价格参考《201。