还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
承包工程合同范文2022承包工程合同范文正文内容承包工程合同范文发包方简称甲方承包方简称乙方甲乙双方经友好愤商,甲方决定委^乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下愤议,共同遵守
一、工程概况
1、装饰施工地点O
2、住房结构,房型房厅套,施工面积平方米
3、承包方式—清包工
4、工期自年一月一日开工,至年一月一日竣工,工期天
二、工程价款及结算的的定
1、工程总价款元,大写人民币O
2、工程款付款方式按下列方式支付第一次,合同签定后开工前支付工程总造价50%合言十元第二次,施工过程中,工期进度过半,支付工程总造价40%合言十元第三次,竣工验收当天支付工程总造价10%合言十元4工程保修期两年保修期从竣工验收签章之日起算
三、关于材料供应的的定
1、甲方提供的材料本工程甲方:ft黄■采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应辨理验收手续
2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方由于保管不当造成的损失,由乙方:赔偿
3、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用如已使用,对工程造成的损失由乙方^如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方
四、关于工程质量及验收的的定
1、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变
2、施工单位必须按现行建筑质量施工验收规范施工,保瞪施工质量,发生施工质量问题,应及时予以改正如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工由此影响竣工日期,甲、乙双方商定
3、工程验收甲、乙双方应及时辨理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续
4、工程竣工乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知——日内组织验收如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期
五、有关安全生产和防火的的定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障施工人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的乙方:M责修复和赔偿
六、其它事项
1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底,同时向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的^工作
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线
七、违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方元;甲方未按合同的的定付款的每逾期一天,支付元违约金
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的%向甲方支付违约金
八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议,应通过友好愤商解决,如愤商无效的,可以提交人民法院诉讼
九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守
十、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力甲方(签章)乙方(签章)年—月―日《承包工程合同范文.docx》将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印推荐度:点击下载文档文档为docx格式承包工程合同范文正文内容结束。