还剩14页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
道路修筑合作协议甲方乙方双方就甲方取得的村村里道路建设工程,经商议确定本内部承包经营合同,共同遵照执行
一、承包工程、承包期限、承包金.甲方将依法取得的村村里道路建设工程,承包给乙方负责承建经营.承包期限自支付承包金之日起至该村道路交付使用之日止.承包金为万元人民币.支付方式在本合同签字生效,并在乙方取得甲方与业主签订的就该工程的承包合同后,一次性向甲方支付
二、双方的责任和义务甲方
1.甲方应向乙方提供其与业主签订的就该工程的承包合同
2.甲方应确保该工程系合法取得,并保证乙方的承包权具有排他性乙方
1.乙方享有承包期限内的一切经营管理权,产生的债权债务自行负责
2.乙方在承包经营期间,承担经营活动所产生的一切运营费用
三、违约责任本合同双方在谅解、诚信的基础上制订,应充分履行各自的权利和义务,假设一方违约,应向另一方支付万元人民币违约金
四、未尽事宜,经双方友好商议,签订本合同附件备忘录,该附件备忘录与本合同是有同等效力乙方须有四人同时签字有效
(二)承包人
1、遵守国家和地方政府现行法律、法规、条例及相关规定,精心组织,文明施工,安全生产
2、进场后三日内,向发包人提供施工方案和总工程进度计划,得到发包人批准后,严格按进度计划执行,并于每6月25日前向发包人提供下月工程进度计划
3、负责施工区域内的暂时道路修筑和维护,承包范围工程所需的暂时水、电、管线的修筑和安装、维护,负责施工场地内积水的排除,并承担所有费用
4、负责承包范围工程施工现场的安全保卫、环境清扫工作以及施工车辆行驶路段的道路维护
5、负责协调和处理好因爆破或者施工产生的对周边居民、环境及原有建造的影响问题,及时办理挖、运、路政、爆破、弃渣等平基土石方所涉及的相关审批手续并承担全部费用
6、施工、爆破、运输中的交通、噪音、环卫、粉尘、安全要求必须符合国家标准和市、县政府及相关部门的有关规定,违反受罚和造成的损失由承包人自行负责并承担一切费用
7、承包人在平基施工过程中,如遇房屋建造相邻同时进行的情况,承包人必须采取措施保证土石方平基施工不对房屋建造结构产生实质影响,也不影响房屋施工的正常进行特殊是对周边原有建造物采取切实有效的保护措施,假设7对周边建造造成破坏,由承包人承担一切损失
8、必须按照施工图,技术交底、工程变更、会议记要和国家有关标准和发包人要求进行施工,确保工程质量,否那末,承包人必须无条件返工
9、严格服从发包人的管理
10、承包人必须履行施工单位对工程、现场的管理责任、协调责任、配合责任,不得以任何理由推卸其责任
11、接受发包人暂时指派的其它施工任务
八、发包人、承包人驻工地代表
1、发包人委派为现场代表,代表发包人行使职权,负责工程的全面管理
2、发包人代表对本工程实施监督管理,具体负责施工阶段的工程质量、工程进度、工程计量(包括参预收方计量、签证事实依据、方案审查等)的控制,以及合同管理、信息资料管理、协调工作、催促施工单位做好安全文明施工等
3、承包人驻工地工程经理刘德明负责现场施工管理、协调,随时与发包人保持联系工程技术负责人具体主管该工程工程,专职安8全员(假设承包人以上人员不配合发包人工作或者在工作上采取不合作的态度,发包人有权要求承包人无条件更换)
4、上述人员假设有变动,须以单位书面通知告知其它两方
九、工程变更确实定
1、承包人必须按发包人做出的工程变更(含设计变更、技术变更等)完成相应工作,否那末,视承包人完工工程不符合要求工程变更(含设计变更、技术变更等)涉及每次每项工程费用增加的,按工程变更(含设计变更、技术变更等)不涉及工程费用增加的,那末工程价款不作调整
2、所有变更必须经发包人按照内部流程签字确认后方可有效
十、工程结算依据有效的约定
1、工程结算依据有效的条件⑴由各方相关人员签字齐全、及时、内容清晰、规范、无涂改的资料原件为有效依据;
(2)结算资料须加盖公章的分为合同变更、结算汇总表、双方公司层面召开的涉及结算方面的会议记要须双方公9司公章;其余普通过程事实资料加盖双方工程部公章即为有效3不符合条件的工程结算依据均属无效,双方不作为办理结算的依据
2、有效工程结算依据等签字程序按以下规定执行1原始地貌方格网图、平基施工图及竣工图需经双方共同签字确认并加盖公章后方为有效2工程挖方量、填方量根据双方共同测定签认的原始地貌标高方格网图及坐标图、平基施工图及竣工符合要求的变更签证等为依据,计算本工程土石方挖方理和填方量3对工程变更涉及工程增加的需办理变更签证;工程承包范围以外的零星工程需办理现场签证;工程变更,以发包人发出书面通知交承包人签收为准变更签证、现场签证按发包人规定流程签字、盖章确认后方可作为结算依据变更签证均包括“设计变更”、“技术变更”4现场签证、变更签证完成或者阶段性工程完成含隐蔽工程验收、中间验收,月进度工程量确认等、承担工程内容完成时承包人均应书面通知发包人,由双方和监理单10位到现场核定实际工程量,并进行确认后作为结算依据⑸工程结算资料含签证的时效性条件现场签证、核实的工程量依据自发生之日起七日内由承包人形成超出十五日视为承包人自动抛却,经监理审核质量是否符合要求、内容是否属实、数量是否准确等后提交发包人审核确认,发包人在收件后的十五日内按本条的约定完成签字、盖章,需加盖公司公章的,盖章时间可顺延五日办理发包人假设因审批流程超出时限要求的须以书面左文函进行说明
(6)工程结算资料的规范性条件内容真实,无涂改、无伪造其中变更签证必须附有关设计部门签字确认的设计变更、技术变更资料任何签证和现场核定的工程量依据必须齐全并有明确的工作内容,范围,部位,发生原因(指承包范围外的、零星增加的签证),工程量并且每项的小计和合计必须大小写齐全、无错误、无涂改,凡不符合上述条件的,均为不规范,不作为结算依据
(7)资料管理工程结算依据(合变更签证、现场签证、现场核定工程量依据、竣工验收资料)等需一式五份(需为原件),经发包人统一编号后,甲方三份,乙方两份11
(8)在合同履行过程中,承包人提交的所有报告、文件资料及要求等均以发包人加盖公章的书面回复为准合同履行中双方往来的文件、函件、报告、回复、指令、资料、通知等双方约定由专人签收
十一、工程价款的审核
1、结算办理程序
(1)办理结算的工程必须已竣工验收合格,到达合同约定的要求
(2)工程竣工验收后,在办理结算之前,承包人必须提交一份完整的结算依据与发包人归档的原始依据进行核对,核对完毕后双方书面予以确认
(3)结算依据和审核意见均以书面形式递交
2、结算价款确实定
(1)工程总结算价款必须经过发包人以及发包人进行审核后方可成为有效的工程结算价款总价款,审核的总时间控制在30天以内(以承包方交齐完整的结算资料后,双方履行书面确认手续的次日起计算),《工程结算书》必须加盖双方公司公章后方为有效122承包人应积极配合发包人的工作,由于承包人造成发包人审核不能顺利进行,承包人承担相应责任3工程结算必须在乙方移交全部竣工资料验收合格后进行
十三、履约保证金
1、为了保证工程顺利进行,承包人须向发包人支付工程工程保证金为200万元本合同在签订之日起承包人须向发包人支付保证金200万元,存入发包人指定的银行帐户保证金未按时支付,本合同自动终止,发包人有权另行发包
2、承包人发生以下不履约行为时履约保证金不退还1因承包人原因延期竣工超过60日的,履约保证金不退还2工程工程履约保证金在正常施工月内退还日内
十四、工程质量及验收按国家现行相关的质量验收标准和施工验收规范结合施工图纸、技术交底、工程变更、合同约定的要求进行工程13质量验收
1、承包人完成工程自检合格后以书面形式通知发包人,发包人在接到承包人要求验收的书面通知后三日组织相关部门及人员对工程进行验收,验收合格经双方签字及监理确认后由承包人在三日内撤浮现场;验收不合格,由承包人返工至合格后交付,完工时间以双方签字确认合格的时间为准
2、本工程验收合格后10日内,承包人向发包人交付完整的竣工技术资料一式肆套
3、承包人在进场施工后,必须对严格按照投标时报送的施工组织方案实施,确保工程实施时不会对周边建造物造成影响,确保工程顺利实施
十五、安全生产、文明施工责任
1、承包人承建本工程必须严格按照标化、文明现场和ci要求组织工程施工,争创市标化文明工地布置、操作过程不符合要求,发包人有权要求承包人停工整改及承担法律责任及经济责任,耽误工期不予顺延
142、在开工前,承包人应组织现场全体施工及管理人员进行安全教育,制定相应的安全生产措施施工中必须严格执行有关部门安全生产的规定,并对施工安全、治安保卫、环境保洁、消防等进行管理,承担责任
3、承包人按有关规定,采取严格的安全防护措施,在相关的施工环节采取预防事故措施,确保施工安全和第三者的安全,假设发生一切安全事故(包括自身和他人伤、残、亡及物品损失等)均由承包人自行负责,并承担一切经济责任及法律责任
4、发生重大伤亡事故,承包人应按有关规定即将上报有关部门,通知发包人代表,同时按政府有关部门要求处理,发包人也应尽可能地为抢救提供必要的条件
5、承包人应文明施工,当发包人代表认为施工现场不符合文明施工要求有权限期要求承包人进行现场和清理当承包人收到发包人代表书面通知3天内,未按通知要求完成现场整顿和清理工作,那末发包人可委托他人进行整顿和清理,由此产生的费用由承包人承担15
十六、违约责任
1、承包人必须服从发包人的管理,按双方约定的工作内容、设计文件及发包人变更通知的内容、时间及要求进行施工,未经发包人允许,本工程不得分包或者转包;否那末发包人有权单方终止合同,承包工程人应在发包人通知后三日内无条件退场,同时由承包人承担由此给发包人造成的相应经济损失
2、本工程交付前承包人必须撤除所有的机械设备,临时设施及工作人员,做到完工清场,不得以任何理由强占施工场地
3、承包人完成或者交付的工程不符合约定要求的,由承包人返工至符合要求为止
4、单方违约给对方造成损失的,违约方应赔偿对方损失.
十七、其它
1、本合同未尽事宜,双方商议一致后可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力本合同自双方签字盖16章之日起生效,工程竣工验收、余款结清后自行失效
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成双方可依法向工程所在地人民法院起诉
3、本合同正本一式捌份,双方各执肆份发包人承包人法定代表人法定代表人委托代表人委托代表人年月日年月日17
五、本合同一式五份,甲方执一份,乙方每人执一份,自双方签章生效甲方年月日乙方年月日道路修筑合作协议[篇2]甲方朝阳寺村民小组乙方经桃园村委会朝阳寺小组群众提议,通过四议二公开后,为改善村中环境及道路修筑实施公开招标,本着互惠、互利、平等原那末,经甲乙双方商议,特订以下合同
一、施工中的责任及所造成的一切费用由乙方负责,甲方不承担任何责任及费用
二、施工要求
1、大沟边路段宽5米,厚
0.17米;
2、耐磨钢厂路段宽3米,厚
0.17米,并增加6个错车带;
3、村中主路根据筹建组指定宽度施工,厚度
0.17米;
4、以上三个路段路面原浆抹面、拖毛,切缝深度不低于10cm减速带间隔由筹建组指定施工,长度以实际验收为准
三、混泥土价格三条路段综合价为80元/叱
四、施工质量由小组和质监人员监管,如质量不符合要求,乙方须服从甲方要求及时整改,如不整改甲方有权单方终止合同,且由乙方承担一切损失
五、施工产生的电费由集体承担
六、施工期限大沟边路段和耐磨钢厂路段,于XX年12月20日前完工,村庄主干道于XX年1月5日前完工,乙方如不按计划进度施工,甲方有权终止合同且不承担任何补偿,可另找他人施工
七、施工所用工具及设备由乙方自备
八、春节前由甲乙方双方验收合格后,一次性付清工程款,并退回扣减保证金余额
九、本合同一式五份,自双方签字后生效,未尽事宜,双方商议解决甲方乙方代表人代表人签订日期签订日期道路修筑合作协议[篇3]订立合同各合伙人姓名,性别,年龄,住址姓名性另I」年龄住址姓名性另I年龄住址姓名性别年龄住址合伙期限为年,自年月日起至年月日止)Lo合伙人(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币—__7Lo合伙人(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币——_yuo合伙人(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币——_)Lo.各合伙人的出资,于年月日以前交齐逾期不交或者未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失.本合伙出资共计人民币元合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还.赢余分配,以出资份额为依据,均分.债务承担合伙债务先由合伙财产归还,合伙财产缺乏清偿时,以各合伙人的出资份额为据,均担.入伙
①需成认本合同;
②需经全体合伙人允许;
③执行合同规定的权利义务.退伙
①需有正当理由方可退伙;
②不得在合伙不利时退伙;
③退伙需提前月告知合伙人并经全体合伙人允许;
④退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不管何种方式出资,均以金钱结算;
⑤未经合伙人允许而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿.出资的转让允许合伙人转让自己的出资转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人应按入伙对待否那么以退伙对待转让人.合伙共同行使的权利
①对外订立合同;
②出售合伙的产品、购进常用货物;
③支付合伙债务;
④其他涉及经营的重大事项注上述权利行使有两个以上合伙人允许即视作合伙共同行使.为合伙负责人其权限是
①对合伙事务进行日常管理;
②落实工程质量、进度;
③代表合伙对外协调;
④小额资金调用的决定权(元以内);
⑤.其他合伙人的权利
①参预合伙事业的管理;
②听取合伙负责人开展业务情况的报告;
③检查合伙账册及经营情况;
④共同决定合伙重大事项.未经全体合伙人允许,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务.禁止合伙人再加入其他合伙.禁止合伙人与本合伙签订合同.如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人决定除名.合伙因以下事由之一得终止
①合伙期届满;
②全体合伙人允许终止合伙关系;
③合伙事业完成或者不能完成;
④合伙事业违反法律被撤销;
⑤法院根据有关当事人请求判决解散.合伙终止后的事项
①合伙人共同清算;
②清算后如有赢余,那么按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或者第三人,其价款参预分配;
③清算后如有亏损,不管合伙人出资多少,先以合伙共同财产归还,合伙财产缺乏清偿的局部,由合伙人按出资比例承担合伙人之间如发生争议,应共同商议,本着有利于合伙事业开展的原那末予以解决商议不成的可依法向人民法院起诉合伙人(签名)合伙人_(签名)合伙人(签名)合伙人_(签名)年月日道路修筑合作协议[篇4]
一、工程概况工程名称中科-未来星城土石方平基工程地点贵阳市修文县龙场镇新春村工程内容中科・未来星城整个工程施工图纸和设计文件范围内所有的土石方平基、具体的工程量以实际完成工程量为准工程立项批准文号资金企业自筹
二、工程承包范围
1、本工程工程地块规划红线范围内施工设计图所含的1土石方平基
三、合同工期开工日期XX年10月20日竣工日期20XX年10月19日,以有效施工工作日为准,下和自然灾害顺延,合同工期总日历天数1825个日历天(即合同总工期为
四、质量标准工程质量标准到达国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
五、合同价款和费用金额(大写)贰亿元(人民币)(暂定以结算为准),¥200000000元(暂定,以结算为准)
1、采用可调价格合同,合同结算价款调整方法本工程土石方平基结算价款按照《贵州省建造工程计价定额》(xx年版),本工程道路及附属工程结算价款按照《贵州省市政工程计价定额》(xx版)及配套的文件规定正价结算总造价,相关定额均无时那么双方现场签证定价,人工按施工期间现行的文件规定调差,如造价信息无的材料、那末按市个月)2场价格双方认价
2、安全施工费、文明施工费及材料采保费按相关规定计取
3、定额缺项工程,经双方签订市场价后的税收、管理费按国家规定计取,计入按时发生费用计算并最后进入费用结算总表
4、双方约定工程量计算方式
(1)、图纸会审记要、设计变更通知与竣工图、现场签证单;
(2)、定额规定的工程量计算规那末;
(3)、法律、行政法规和国家有关政策变化影响的工程量计算与计价条款
5.图纸
(1)图纸的提供本合同发包人提供的图纸数量和期限约定为开工前十日,提供4套及电子文档2承包人提供的文件本合同承包人提供的文件数量和期限约定为按通用合同条款规定执行监理人批复的期限约定为按通用合同条款规定执行3图纸的修改本合同图纸修改签发期限约定为按通用合同条款规定执行34转让本合同权利的转计约定为按通用合同条款执行
六、发包人义务
1、提供施工场地本合同发包人提供施工场地约定为1发包人在合同签订后7天内提供满足施工需要容量的施工用水和用电,水、电管线应接至距离施工现场50米范围内移交给承包人,使用过程中的水电费用由承包人承担2发包人以书面形式提供水准点、座标控制点,并现场与承包人进行交验3提供有关勘察资料.并向承包人提出需要保护的地下管线和邻近建造物、构筑物含文物保护建造、古树名木等的内容和要求,费用由发包人和承包人商议承担4其他约定无
2、组织设计交底发包人在合同签订后7天内组织承包人和设计单位进行图纸会审和初次设计交底,以后的设计交底时间根据施工进度进行41发包人向承包人支付合同价款的期限约定为根据监理人及发包人核实的备单体工程实际完成工程量,按合同约定的计价标准,编制工程进度付款申请单报送监理人
(2)、监理人在收到工程进度付款申请单后5天内完成审核,并签署意见后报发包人,发包人在收到监理人完成审核的工程进度付款申请单后7天内审核批准,超过7天视为认可进度报量
(3)工程进度(结算)款支付土石方平基及道路工程(结算)款支付条款a、乙方进场施工垫资二个月作为一个支付点,支付两个月工程进度款80%的工程款,余下乙方垫资两个月20%的工程余款在第三个月结清,第三个月开始,甲方按乙方每一个月实际完成产值进行工程进度款支付,乙方在每一个月的25日向甲方及监理报送己完成工程量报表及付款申请,甲方及监理必需在十日内审核完毕,并支付乙方当月工程款,并同时按当月完成产值的80%支付工程进度款,余下20%的工程款下月结清,以此类推,直至工程竣工5
七、双方责任和义务
(一)发包人
1、提供平基土石方开挖图、地下管网图、地形图
2、负责施工图纸内的迁坟、青苗、现场管网、线网的改道和迁建
3、委托对工程的质量、进度、工程计量、安全文明施工进行控制和管理
4、提供施工用水、用电的红线内总接口,使用费由承包人承担
5、乙方在施工中,甲方不及时付给乙方工程进度款或者其它原因造成一方停工7天以上(从第8天开始,甲方承担乙方一切机械停工费和现场管理人员和施工人员的人工费、挖机每台每天1500元,运输车和推土机每台每天1000元,现场管理人员和施工人员的人工费每人每天200元计算)。