还剩63页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
风电项目施工总承包建设工程施工合同合同编号MTSHT-001XX县XX风电场建设工程施工合同发包方XX风力发电有限公司承包方XX建筑工程有限公司二一九年十月第一部分协议书发包人(全称)XX风力发电有限公司承包人(全称)XX建筑工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:
一、工程概况
4、图纸发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人承包人应在施工现场保留一套完全图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用
二、双方一般权利和义务
5、工程师实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人合同履行中,产生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务不实行工程监理的,本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在公用条款内写明
6、工程师的委派和指令工程师可委派工程师代表,利用合同约定的本人的职权,并可在认为需要时撤回委派委派和撤回均应提前7天以书面形式告诉承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回告诉发包人委派书和撤回告诉作为本合同附件工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令承包人应予执行因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延本款规定一样适用于由工程师代表发出的指令、告诉工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期如需更换工程师,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务目经理项目经理的姓名、职务在公用条款内写明承包人依据合同发出的告诉,以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采纳保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采纳措施后48小时内向工程师关交报告责任在发包人或第三人,由发包人承当由此产生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承当用度,不顺延工期承包人如需要更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知发包人,关征得发包人同意后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务发包人能够与承包人协商,建议调换其认为不称职的项目经理
8、发包人工作发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作1办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;2将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至公用条款约定地址,保证施工时代的需要;3开通施工场地与城乡大众道路的通道,以及公用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工时代的畅通;4向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料对资料的真实准确性负责;5办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续证明承包人自身资质的证件除外;6确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人进行现场交验;7组织承包人和设计单元进行图纸会审和设计交底;8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、修建物包括文物保护建筑、古树名木的保护工作、承当有关用度;9发包人应做的其他工作,双方在公用条款内约定发包人能够将
8.1款局部工作委托承包人管理,双方在公用条款内约定,其用度由发包人承当发包人未能履行
8.1款各项义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期
9、承包人工作承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作1根据发包人委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计,经工程师确认后使用,发包人承当由此产生的用度;
(2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;
(3)根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,产负责安全保卫;
(4)按专用条款约定的数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包人承担由此发生的费用;
(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外;
(6)已竣工工程未交付发包人之前,承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,双方在专用条款内约定;
(7)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作;
(8)保证施工场地清洁符合情况卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到公用条款约定的要求,承当因自身原因违背有关规定造成的损失和罚款;
(9)承包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定
9.2承包人未能履行
9.1款各项义务,造成发包人损失的承包人赔偿发包人有关损失
三、施工组织设计和工期
10、进度计划承包人应按公用条款约定的日期,将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的视为同意群体工程中单位工程分期进行施工的,承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按单位工程编制进度计划其具体内容双方在专用条款中约定承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工,接受工程师对进度的检查、监督工程实际进度与经确认的进度计划不符时,承包人应按工程师的要求提出改良措施,经工程师确认后执行因承包人的原因招致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改良措施提出追加合同价款
11、开工及延期开工承包人应当按照协议书约定的开工日期开工承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期
12、暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见承包人应当按工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程承包人实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在48小时内给予答复工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复承包人可自行复工因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用工期不予顺延
13、工期耽搁
13.1因以下原因造成工期耽搁,经工程师确认,工期相应顺延
(1)发包人未能按公用条款的约定提供图纸及开工条件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)不可抗力;
(7)公用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况承包人在
13.1款情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期
14、工程竣工承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工工程名称XX县XX风电场工程地点XX省XX县XX镇境内工程规模24X2MW工程立项批准文号X发改能源【XXXX】XXXX号
二、工程承包范围承包范围XX风电场工程(建筑及项目相关其他费用)
三、合同工期开工日期2019年11月01日竣工日期2020年11月01日合同工期总日历天数365天
四、质量标准工程质量标准符合设计要求和有关工程质量验收及技术规范要求
五、合同价款合同总价(大写)壹亿贰仟伍佰万元(人民币)(小写)¥万元
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括
1、本合同协议书及各种合同附件;
2、可行性研讨报告概算书因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承当违约责任施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容
四、质量与检验
15、工程质量工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担双方均有责任,由双方根据其责任分别承担
16、检查和返工承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件工程质量达不到约定标准的局部,工程师的要求撤除和重新施工,直到符合约定标准因承包人原因达不到约定标准,由承包人承当撤除和重新施工的用度,工期不予顺延工程师的检查检验不应影响施工正常进行如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担相应顺延工期因工程师指令失误或其他非承包人原因产生的追加合同价款,由发包人承当
17、隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工
18、重新检验无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延
19、工程试车双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致装备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式告诉工程师告诉包括试车内容、时间、地址承包人准备试车记实,发包人根据承包人要求为试车提供需要条件试车合格,工程师在试车记实上签字工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,不参加试车,应承认试车记实装备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车内容、时间、地址和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作试车合格,双方在试车记实上签字双方责任
(1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延
(2)由于装备制造原因试车达不到验收要求,由该装备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责撤除和重新安装装备由承包人采购的,由承包人承当修理或重新购置、撤除及重新安装的用度,工期不予顺延;装备由发包人采购的,发包人承当上述各项追加合同价款,工期相应顺延
(3)由于承包人施工原因试车达不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承当重新安装和试车的用度工期不予顺延
(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担
(5)工程师在试车合格后不在试车记实上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记实,承包人可连续施工或管理竣工手续投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议
五、安全施工
20、安全施工与检查承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用
21、安全防护承包人在动力装备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后施行,防护措施用度由发包人承当实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面通知工程师,并提出相应的安全防护措施经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用
22、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理
六、合同价款与支付
24、合同价款及调整招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定合同价款在协议书内约定后,任何一方不得擅自改变以下三种确定合同价款的方式,双方可在公用条款内约定采用其中一种1固定价格合同双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内合同价款不再调整风险范围以外的合同价款调整方法应当在专用条款内约定2可调价格合同合同价款可根据双方的约定而调整双方在专用条款内约定合同价款调整方法3成本加酬金合同合同价款包括成本和酬金两部分双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法可调价格合同中合同价款的调整因素包括1法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;2工程造价管理部门发布的代价调整;3一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;4双方约定的其他因素承包人应当在
24.3款情况产生后14天内,将调整原因、金额以书面形式告诉工程师,工程师确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付工程师收到承包人告诉后14天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整
24、工程预付款实行工程预付款的,双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回预付时间应不迟于约定的开工日期前7天发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后7天停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任
25、工程量的确认承包人应按专用条款约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量),并在计量前24小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加承包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据工程师收到承包人报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据工程师不按约定时间通知承包人,致命承包人未能参加计量,计量结果无效对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,工程师不予计量
26、工程款(进度款)支付在确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)按约定时间发包人应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算本通用条款第24条确定调整的合同价款,第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付款的告诉,发包人收到承包人告诉后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利钱
26.4发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,招致施工无法进行,承包人可停止施工由发包人承当违约责任
7、材料装备供应
27、发包人供应材料装备实行发包人供应材料装备的,双方应当约定发包人供应材料装备的一览表,作为本合同附件(附件2)o一览表包括发包人供应材料装备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地址发包人按一览表约定的内容提供材料设备,并向承包人提供产品合格证明,对其质量负责发包人在所供材料设备到贷前24小时,以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点发包人供应的材料设备,承包人派人参加清点后由承包人妥善保管,发包人支付相应保管费用因承包人原因发生丢失损坏,由承包人负责赔偿发包人未告诉承包人清点,承包人不负责材料装备的保管丢失破坏由发包人负责发包人供应的材料设备与一览表不符时,发包人承担有关责任发包人应承担责任的具体内容,双方根据下列情况在专用条款内约定
(1)材料设备单价与一览表不符,由发包人承担所有价差;
(2)材料装备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符,承包人可拒绝接收保管,由发包人运出施工场地并重新采购;
(3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符,经发包人同意,承包人可代为调剂串换,由发包人承当相应用度;
3、本合同专用条款;
4、本合同通用条款;
5、标准、规范及有关技术文件;
6、图纸;
7、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;
8、发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要;
9、已标价工程量清单;
10、工程施行过程中的有关件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
7、本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》平分别付与它们的界说相同
8、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
十、合同生效合同订立时间2019年10月10日合同订立地址XX
(4)到贷地点与一览表不符,由发包人负责运至一览表指定地点;
(5)供应数量少于一览表约定的数量时,由发包人补齐多于一览表约定数量时,发包人负责将多出部分运出施工场地;
(6)到贷时间早于一览表约定时间,由发包人承担因此发生的保管费用;到贷时间迟于一览表约定的供应时间,发包人赔偿由此造成的承包人损失,造成工期延误的,相应顺延工期;发包人供应的材料装备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验用度由发包人承当发包人供应材料装备的结算方法,双方在公用条款内约定
28、承包人采购材料设备承包人负责采购材料设备的,应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时,承包人应按工程师要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时,应要求承包人负责修复、拆除或重新采购,由承包人承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定由承包人采购的材料装备,发包人不得指定生产厂或供应商
8、工程变更
29、工程设计变更施工中发包人需对原工程设计变更,应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;2增减合同中约定的工程量;3改变有关工程的施工时间和顺序;4其他有关工程变更需要的附加工作因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延施工中承包人不得对原工程设计进行变更因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经工程师同意未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延工程师同意采用承包人合理化建议,所产生的用度和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享
30、其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决
31、确定变更价款承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款变更合同价款按以下方法进行
(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同介款;
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不触及合同价款的变更工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认工程师不同意承包人提出的变更价款,按本通用条款第37条关于争议的约定处理工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款
九、竣工验收与结算
32、竣工验收工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告双方约定由承包人提供竣工图的,应当在专用条款内约定提供的日期和份数发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可工程竣工验收经由过程,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期工程按发包人要求修改后经由过程竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收,从第29天起承担工程保管及一切意外责任中间交工工程的范围和竣工时间,双方在公用条款内约定,其验收程序按本通用条款
32.1款至
32.4款管理因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议,明确双方责任和工程价款的支付方法工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任
33、竣工结算工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无合理理由不支付工程竣工结算价款,从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利钱,并承当违约责任发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付;发包人不要求交付工程的,承包人承担保管责任发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理
34、质量保修承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任质量保修工作的实施承包人应在工程竣工验收之前与发包人签订质量保修书,作为本合同附件(附件3略)质量保修书的主要内容包括质量保修项目内容及范围;质量保修期;质量保修责任;质量保修金的支付方法
十、违约、索赔和争议
35、违约发包人违约当产生以下情况时1本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款;2本通用条款第
26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款,招致施工无法进行;3本通用条款第
33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;4发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法承包人违约当发生下列情况时1本通用条款第
14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;2本通用条款第
15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;
(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况承包人承担违约责任,赔偿因其违约约发包人造成的损失双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法一方违约后,另一方要求违给方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同
36、索赔当一方向另外一方提出索赔时,要有合理索赔理由,且有索赔事件产生时的有效证据发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔
(1)索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;
(2)发出索赔意向告诉后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后于28天内赐与答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;
(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告索赔答复程序与
(3)、
(4)规定相同承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按
36.2款确定的时限向承包人提出索赔
37、争议
37.1发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议:第一种解决方式双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式向有管辖权的人民法院起诉本合同约定自双方签字、盖章后生效发包人(公章)承包人住所住所法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人传真传真开户银行开户银行账号账号••••(公章)第二局部通用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义以下词语除公用条款另有约定外,应具有本条所付与的界说
1.1通用条款是根据法律、行政法规规定及扶植工程施工的需要订立,通用于扶植工程施工的条款
37.2产生争议后,除非出现以下情况的,双方都应连续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程1双方违约招致合同确已无法履行,双方协议停止施工;2调解要求停止施工,且为双方接受;3仲裁机构要求停止施工;4法院要求停止施工
十一、其他
38、工程分包承包人按公用条款的约定分包所承包的局部工程,并与分包单元签订分包合同非经发包人同意,承包人不得将承包工程的任何局部分包承包人不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人工程分包不能解除承包人任何责任与义务承包人应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失承包人承担连带责任分包工程价款由承包人与分包单位结算发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项
39、不可抗力不可抗力包括因战争、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及公用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾祸不可抗力事件发生后,承包人应立即通知工程师,产大力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用不可抗事件持续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况不可抗力事件结束后14天内,承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料因不可抗力事件招致的用度及耽搁的工期由双方按以下方法分别承当1工程本身的损害、因工程损害招致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的装备的损害,由发包人承当;2发包人承包人人员伤亡由其所在单元负责,并承当相应用度;3承包人机械装备破坏及停工损失,由承包人承当;4停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;5工程所需清理、修复用度,由发包人承当;6延误的工期相应顺延因合同一方迟延履行合同后产生不可抗力的,不能免去迟延履行方的相应责任
40、保险工程开工前,发包人为扶植工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产管理保险,支付保险用度运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备,由发包人办理保险,并支付保险费用发包人可以将有关保险事项委托承包人办理,费用由发包人承担承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用保险事故产生时,发包人承包人有责任尽力采纳需要的措施,防止或者减少损失具体投保内容和相关责任,发包人承包人在公用条款中约定
41、担保发包人承包人为了全面履行合同,应相互提供以下担保1发包人向承包人提供履约担保,按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务2承包人向发包人提供履约担保,按合同约定履行本人的各项义务一方违约后,另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任提供担保的内容、方式和相关责任,发包人承包人除在专用条款中约定外,被担保方与担保方还应签订担保合同,作为本合同附件
42、专利技术及特殊工艺发包人要求使用专利技术或特殊工艺,就负责管理相应的申报手续,承当申报、试验、使用等用度;承包人提出使用专利技术或特殊工艺,应获得工程师认可,承包人负责管理申报手续并承当有关用度擅自使用专利技术侵犯他人专利权的,责任者依法承担相应责任
43、文物和地下障碍物在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研讨等价值的物品时,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式告诉工程师,工程师应于收到书面告诉后24小时内报告当地文物管理部门,发包人承包人按文物管理部门的要求采纳妥善保护措施发包人承当由此产生的用度,顺延耽搁的工期如发现后隐瞒不报,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任施工中了现影响施工的地下障碍物时,承包人应于8小时内以书面形式通知工程师,同时提出处置方案,工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期所发现的地下障碍物有归属单元时,发包人应报请有关部门协同处置
44、合同解除发包人承包人协商同等,能够解除合同发生本通用条款第
26.4款情况,停止施工超过56天发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同发生本通用条款第
38.2款禁止的情况,承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同有以下情形之一的,发包人承包人能够解除合同
(1)因不可抗力致使合同无法履行;
(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行一方依据
44.
2、
44.
3、
44.4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除对解除合同有争议的按本通用条款第37条关于争议的约定处理合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力
45、合同生效与终止双方在协议书中约定合同生效方式除本通用条款第34条外,发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实用原则,履行通知、协助、保密等义务
46、合同份数本合同正本两份,具有一律效力,由发包人承包人分别保存一份本合同副本份数,由双方根据需要在公用条款内约定
47、补充条款双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际经协商一致后,可对本通用条款内容具体化、补充或修改,在专用条款内约定第三部分专用条款、词语界说及合同文件
1、词语定义同通用条款
2、合同文件及解释顺序
(1)本合同协议书;
(2)本合同专用条款;
(3)本合同通用条款;
(4)标准、规范及有关技术文件;
(5)图纸;
(8)双方约定其他构成合同组成部分的其他文件若争议触及至在工程施行过程中发包人与承包人或受权代表签署的补充协议、保证书、承诺书等具有合同性子的文件的内容时,它具有优先说明的效力
3、语言文字和适用法律、标准及规范本合同使用语言为汉语适用法律和法规《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《扶植工程质量管理条例》、《XX省建筑市场管理条例》等有关国家、省、市、县现行法律、法规和规范性文件适用标准、规范适用标准、规范的名称执行现行的建筑、安装工程施工验收规范和质量检验评定标准及省、市、县有关规定发包人提供标准、规范的时间由承包人自行解决国内没有相应标准、规范时的约定执行合同通用条款
4、图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数共提供六套(含返还贰套竣工图),开工前7天一次性提供发包人对图纸的保密要求不得将本图纸用于本工程施工以外的任何其它用途使用国外图纸的要求及费用承担无
二、双方一般权利和义务
5、工程师监理单元委派的工程师姓名职务总监理工程师发包人委托的职权在本合同的范围内,按照国家的有关法律、法规、《建设工程监理规范GB-2000》以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面监理及项目内部各方面关系的协调(详见发包人与监理单位所签订的委托合同)需要取得发包人批准才能行使的职权开工令、停工令、复工令、工程设计变更、工期延长以及索赔事项包人派驻的工程师姓名职务业主代表职权按照本合同,代表发包人行使各项职能发包人工程师可委派自己的代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时,撤回委派,委派和撤回都应提前5天通知承包人发包人驻工地代表需换人时,应在新任人员到达岗位后3天内通知对方,后任继续承担前任应负的责任不实行监理的工程师职权无
7、项目经理及技术负责人姓名职务项目经理项目经理职责全权代表承包人履行合同,并常驻施工现场,直接负责本工程施工中的各项责任承包人项目经理和技术负责人必须驻施工现场无合理理由,不经发包人同意不得调换,否则,按违约处理
8、发包人工作发包人委托承包人管理的工作及用度承当通用条款
8.1条由承包人负责施行,用度已包含在合同总价范围内
9、承包人工作承包人应按约定时间和要求,完成以下工作1需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间无2应提供计划、报表的名称及完成时间每月25日提供本月进度报表及下月进度计划和材料计划一式三份,发包人收到后五日内审核完毕,并返还承包人一份专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改发包人指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人承包人指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格确当事人以及获得该当事人资格的合法继承人项目经理指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表设计单位指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位监理单位指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位工程师指本工程监理单元委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在公用条款中约定工程造价管理部门指国务院有关部门、县级以上人民政府扶植行政主管部门或其委托的工程造价管理机构
(3)承当施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求执行通用条款第
9.1条第3款
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求提供满足发包人工程管理人员正常办公、管理需要的办公室及宿舍,办公设施及设备发包人自理
(5)需承包人管理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续执行本合同《通用条款》第
9.1条第
(5)款其中施工场地交通、环卫管理及施工噪音管理手续均由承包人管理并承当用度
(6)已完工程成品保护的特殊要求及用度承当执行本合同《通用条款》第
9.1条第
(6)款承包人负责自行施工工程的成品保护工作,其间因承包人原因产生的破坏,承包人负责修理;若发包人有特殊要求或提前使用,用度由发包人承当
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担执行本合同《通用条款》第
9.1条第
(7)款,发包人承担费用若因承包人原因发生损坏,由承包人承担由此发生的经济损失
(8)施工场地清洁卫生的要求文明施工并执行本合同《通用条款》第
9.1条第
(8)款承包人承担与现场环境有关的环境卫生、生活污水粪便排放等工作,建筑垃圾外运费用由发包人承担(以签证为准)
(9)双方约定承包人应做的其他工作
①因承包人原因,本工程如有政府及建筑监管部门的书面停工通知,因此出现的施工困难、拖延工期及因停工所造成的所有损失及责任由承包人负责
②因承包方原因,造成质量事故、安全事故,人员生命财产损害和经济损失,由承包人承担全部责任,并赔偿发包人因此受到的经济损失
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间图纸会审后15天内提供工程师确认的时间应在收到七日内
13、工期延误
13.1双方约定顺延的其他情况非承包人原因导致承包人产生人工、机械误工费,按每拖延一天赔偿损失贰万元,最终计入合同总价支付给承包人
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位执行通用条款第17条
五、安全施工执行本合同通用条款第
20、
21、22条《建筑工程安全防护、文明施工措施用度》的有关规定
六、合同价款与支付
24、合同价款及调整本合同价款采用固定总价合同1采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围无风险用度的计算方法无风险范围以外合同价款调整方法无双方约定合同价款的其他调整因素合同价款调整因素1因工程变更引起的工程价款增减超出合同总价的5%时2因材料、设备价格异常变动导致合同总价变化幅度超出10%以上时3其他设计变更引起的工程量增加、政策性调整
24、工程预付款本工程无预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同金额的比例无扣回工程款的时间、比例无
25、工程量确认承包人向工程师提交已完月工程量报告的时间每月25日提供月工程量报表一式三份,工程师收到后七日内审核完毕,并返还承包人一份
26、工程款(进度款)支付工程进度款按经监理和甲方审核的月完成工程进度表拨付发包方接到承包方进度申请表后,应于10天内赐与审批并支付当月进度款,竣工验收后,交付使用10天内,发包方支付工程款的总额为总造价(含变更调整和中间签证增减等用度)的90%余下10%(不计利钱)待发包方组织决算审核后,经决算后扣除工程保修金(为工程总造价5%)后,余款一个月内付清
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备无
27.1发包人供应材料、设备的结算方法无
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定按通用条款执行
八、工程变更
九、竣工验收与结算
32、竣工验收承包人提供竣工图的约定竣工备案后三十日内提供完整竣工图贰套中间交工工程的范围和竣工时间双方约定
十、违约、索赔和争议
35、违约本合同中关于发包人违约的具体责任如下本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任无本合同通用条款第
26.4款约定发包人违约应承担的违约责任当月未付工程进度款,自次月一日按一年期贷款基准利率上浮10%计息,终究计入工程总价支付给承包人本合同通用条款第
33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:未付工程款项,自次月一日按一年期贷款基准利率上浮10%计息,终究计入工程总价支付给承包人双方约定的发包人其他违约责任双方协商
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下本合同通用条款第
14.2款约定承包人违约应承担的违约责任执行本合同《通用条款》第
14.2条如因承包人原因不能按期交付使用,则发包人有权按每延误一日支付贰万元违约金处罚承包人,最高限额不超过合同价款的5%本合同通用条款第
15.1款约定承包人违约应承担的违约责任本工程如达不到约定质量标准,承包人应承担采取返工、修理等补救措施,使工程质量达到合同约定的质量标准并承担相应费用,并承担因此对发包方造成的损失双方约定的承包人其他违约责任无
37、争议
37.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第
(二)种方式解决
(一)、提交市仲裁委员会仲裁
(二)、依法向工程所在地人民法院起诉H—、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程无分包施工单元为无
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定执行通用条款和国家、省、市有关规定
40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下1发包人投保内容承包人代为办理发包人委托承包人办理的保险事项无2承包人投保内容执行通用条款第40条
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下1发包人向承包人提供履约担保,担保方式为无担保合同作为本合同附件2承包人向发包人提供履约担保,担保方式为无担保合同作为本合同附件3双方约定的其他担保事项另行协商
46、合同份数
46.1双方约定合同份数本合同一式肆份,其中正本贰份副本贰份,双方各执壹正壹副
47、补充条款附件1承包人承揽工程项目一览表建筑面积跨单位工程建设结层装(平方度名称规模构数内米)(米)容设备安工程造价开工竣工日期日期(元)附件2发包人供应材料设备一览表序材料装备规格单数单质量供应号品种型号位量价等级时间送达地点备注附件3房屋建筑工程质量保修书发包人(全称)XX风力发电有限公司承包人(全称)XX建筑工程有限公司发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对XX县XX风电场(工程全称)签定工程质量保修书
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承当本工程质量保修责任质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目具体保修的内容,双方约定如下包修内容为合同承包施工范围内;保修期满两年后2日内经双方认可,发包人退还保修金70%;保修期满五年后2日内,经双方认可,发包人退还全部保修金
二、质量保修期双方提供《扶植工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下
1、地基基础工程和主体结构工程为设计规定的该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年;
3、装修工程为二年;
4、电气管线、给排水管道、装备安装工程为二年;
5、供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期;
6、厂区内的给排水设施、道路等配套工程为二年;
7、其他项目保修期限约定如下无质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理
2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修工程指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程合同价款指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内一切工程并承当质量保修责任的款项追加合同价款指在合同履行中产生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出工期指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数开工日期指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期竣工日期指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期图纸指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)施工场地指由发包人提供的用于工程施工的场以是及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所书面形式指合同书、件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式违约责任指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承当的责任索赔指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求不可抗力指不能预感、不能避免并不能克服的客观情况小时或天本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算时限的末了一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的末了一天,但竣工日期除外时限的末了一天的截止时间为当日24时
2、合同文件及解释顺序合同文件应能相互解释,互为说明除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1、本合同协议书及各种合同附件;
2、可行性研究报告概算书
3、本合同专用条款;
4、本合同通用条款;
5、标准、规范及有关技术文件;
6、图纸;
7、双方有关工程的洽商、变更等书面记实和文件;
8、发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要;
9、已标价工程量清单;
10、工程实施过程中的有关件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决双方也可以提请负责监理的工程师作出解释双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理
3、语言文字和适用法律、标准及规范语言文字本合同文件使用汉语言语文字誉写、说明和说明如公用条款约定使用两种以上(含两种)言语文字时,汉语应为说明和说明本合同的标准言语文字在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本本条所产生的采办、翻译标准、规范或制定施工工艺的用度,由发包人承当。