还剩23页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工程定点施工单位采购合同工程定点施工单位采购合同合同编号签订合同地点桂林市签订合同时间第一部分协议书发包人(全称)业主承包人(全称)有限责任公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程名称工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议
一、工程概况.工程名称工程名称.工程地点桂林市.工程立项批准文号/.资金来源财政资金.工程内容详见清单及图纸
6.工程承包范围清单范围内的全部内容
二、合同工期计划开工日期年月日计划竣工日期年月日工期总日历天数天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准
三、质量标准承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间按条款执行.7履约担保承包人是否提供履约担保_无承包人提供履约担保的形式、金额及期限的无.监理人监理人的一般规定关于监理人的监理内容—关于监理人的监理权限—关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定2监理人员总监理工程师姓名;职务;监理工程师执业资格证书号;联系电话;电子信箱;通信地址;关于监理人的其他约定
4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:3/o
5.工程质量
5.1质量要求
5.
1.1特殊质量标准和要求—无关于工程奖项的约定—无
5.3隐蔽工程检查
5.
3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定任何部位的工程需要覆盖或隐蔽前,均应提前24小时通知监理工程师或发包人进行中间验收并拍照,没有监理工程师或发包人的批准,均不得隐蔽或验收监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过—48小时
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.
1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定按照国家及地方安全文明施工的有关规定执行
6.
1.4关于治安保卫的特别约定_承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项,履行合同工程的治安保卫职责关于编制施工场地治安管理计划的约定开工前7天内承包人编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案
6.
1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求按照国家及地方安全文明施工的有关规定执行
6.
1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定按条款执行
7.工期和进度
7.
1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容按照国家及地方有关规定应当提交的内容
7.
1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定按条款执行发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限按条款执行
7.2施工进度计划
7.
2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限按条款执行O
7.3开工
7.
3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限按条款执行关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限按条款执行关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限按条款执行
7.
3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起一天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同
7.4测量放线
7.
4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限承包人进入工地后进行现场书面交桩
7.5工期延误
7.
5.1因发包人原因导致工期延误7因发包人原因导致工期延误的其他情形开工时间由发包人确定,发包人提前7天向承包人发出书面通知,期间的工期顺延,发包人不赔偿承包人因延期开工造成的损失
5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为按条款执行因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限—按条款执行
7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定按条款执行7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件1持续1天的雨天因施工地属高寒地区,阴雨天较多;50年及以上未发生过,持续2天的高温天气;50年及以上未发生过,持续2天的低温天气9提前竣工的奖励
9.2提前竣工的奖励无材料与设备4材料与工程设备的保管与使用
8.
4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担由发包人提供的材料和工程设备验收后,由承包人负责接收、运输和保管,费用由发包人承担
8.6样品
8.
6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求按规范要求o
8.8施工设备和临时设施
8.
8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定按条款执行
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员.
1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置施工现场需要配备的试验设备根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置施工现场需要具备的其他试验条件根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置现场工艺试验的有关约定_按条款执行
10.变更1变更的范围关于变更的范围的约定—按条款执行
10.4变更估价
4.1变更估价原则关于变更估价的约定因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的,变更合同价款按下列方法进行⑴合同中已有相同清单项目的,按合同该清单项目价格进行计算;⑵合同中只有类似清单项目的,参照该类似清单项目价格进行计算;⑶合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法有定额的套用定额计算,并(■乘以下浮系数10%□不乘以下浮系数)计算,其中材料价格按施工期间的《桂林市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算;《桂林市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算;无定额可套的根据市场价格协商确定综合价格;对于国有资产投资的项目,新增项目的单价必须经发包人委托的造价咨询中介结构审定.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限按条款执行发包人审批承包人合理化建议的期限按条款执行承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:无.价格调整市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定否
(2)关于基准价格的约定无专用合同条款
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过—%时,其超过部分据实调整
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时,材料单价涨幅以己标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过—%时,其超过部分据实调整
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过土/%时,其超过部分据实调整第3种方式其他价格调整方式项目预算由建设单位送财政性投资预决算评审中心进行审核,审核后的预算造价(不含安全文明施工费、规费、税金)下浮10%作为合同价格建设单位因设计变更或其他原因事先无法预料的特殊情况,经有关部门审核后可以调整结算价格,但所增加的金额不得超过合同金额的10%项目完工后,建设单位与施工单位以相关计价依据按实际计算的造价(不含安全文明施工费、规费、税金)下浮10%后送财政性投资预决算评审中心审核,财政性投资预决算评审中心审核后的结算价格为工程结算价工程结算价不得超过建设单位申报的采购预算.合同价格、计量与支付合同价格形式综合单价包含的风险范围_承担施工中的一切风险,本合同单价在合同实施期间不因市场变化因素而变化;由于承包人因施工方法的修正、变更而引起的费用增加,由承包人自理,发包人不另追加费用项目措施费包干使用,结算时不作调整风险费用的计算方法—无风险范围以外合同价格的调整方法按
10.
4.1变更估价原则调整
12.2预付款本项目无预付款
12.3计量
12.
3.1计量原则工程量计算规则:执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013或其适用的修订版本除合同另有约定外,承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量
12.
3.2计量周期关于计量周期的约定—按月计量
12.
3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定_按条款执行
12.
3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定无
12.
3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第
12.
3.4项〔总价合同的计量约定进行计量无
12.
3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序无
12.4工程进度款支付付款周期关于付款周期的约定按月支付,支付至完成工程量的80%项目完工后,按规定程序最多付至合同价款的80%经财政性投资预决算评审中心审核造价后,工程款付至结算价的97%含已支付的合同款,结算余款的3%作为工程质量保修金,待工程质量保修期满后支付进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定按条款执行进度付款申请单的提交1单价合同进度付款申请单提交的约定按条款执行2总价合同进度付款申请单提交的约定按条款执行3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定无进度款审核和支付1监理人审查并报送发包人的期限无发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限收到相关资料后7天内2发包人支付进度款的期限办理相关付款手续后的7天内发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式无支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批无
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批按条款执行
13.验收和工程试车分部分项工程验收
13.
1.2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过—48小时竣工验收竣工验收程序关于竣工验收程序的约定_按条款执行发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法无移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限按条款执行发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为无承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为无工程试车
3.1试车程序工程试车内容按条款执行1单机无负荷试车费用由承包人承担;2无负荷联动试车费用由承包人承担
3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定无6竣工退场
6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限竣工验收合格后
14.竣工结算1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限经审定工程竣工结算并由承包人提出申请后28天内竣工付款申请单应包括的内容:竣工结算由承包人提交相关结算资料主要包括合同、工程量计算书、结算书、变更设计通知单、签证单、竣工图齐全后经监理初审、发包人审核后,必须经发包人审定后方可办理工程结算或竣工决算,最终结算以按财政性投资预决算评审中心审核的审计结果为准工程款按最终审定的结算造价支付至97%预留3%的质保金2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限按条款执行发包人完成竣工付款的期限在签发竣工付款证书后的30天内关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序按条款执行4最终结清
4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数一式四份承包人提交最终结算申请单的期限按条款执行
4.2最终结清证书和支付1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:承包人提出书面申请14天内2发包人完成支付的期限承包人提出书面申请14天内
15.缺陷责任期与保修2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限——年3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定是
3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式1质量保证金保函,保证金额为/;23%的工程款;3其他方式无
15.
3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式工程质量符合合格标准
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为人民币()元(项目预算由建设单位送桂林市财政性投资预决算评审中心进行审核,审核后的预算造价(不含安全文明施工费、规费、税金)下浮%作为本合同价)
五、项目经理承包人项目经理
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件
1、定点施工单位采购中标通知书复印件
2、本合同专用条款
3、本合同条款
4、审核后的评审报告(含预算书)
5、其他相关资料在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同一类内容的文件,应以签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款2•承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包、分包及其他违法行为,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分合同条款中赋予的含义相同
九、签订时间本合同于—年月日签订1在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;3其他扣留方式无关于质量保证金的补充约定在工程竣工保修期满后14天内,将保修金不计利息余额退回承包人4保修
4.1保修责任工程保修期为按国家有关规定执行
4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间按条款执行
16.违约1发包人违约
16.
1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形—按条款执行
1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法1因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任/o3发包人违反第
10.1款〔变更的范围第⑵项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任/o4发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任/o5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任/
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任/O
(7)其他/o.L3因发包人违约解除合同承包人按
16.
1.1项(发包人违约的情形〕约定暂停施工满一天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同.2承包人违约
2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形—按条款执行
2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法按条款执行
2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:承包人有以下情况之一者,发包人有权解除合同并视情况扣除其履约保证金
(1)个人承包工程,包括本人单位及外单位人员承包,发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格;⑵几个人联合承包工程,就地组织暗分包队伍,不具备完成本工程的技术、机械能力,被发包人判定为没有能力履行的;
(3)就地转包全部的工程,以谋取高额转让费、管理费的;
(4)承包人有部分分包现象(其中包括冒充承包人下属单位的,凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户),一经发现核实,发包人将采取驱逐该暗分包人措施,并对承包人处予违约处罚金,违约处罚金金额为履约保证金金额的5%〜20%(视情节严重而定)发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式按条款执行
17.不可抗力1不可抗力的确认除合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形_不可抗力包括因战争、恐怖主义、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、停工、火灾,以及
1、当地气象部门规定的情形;
2、当地地震部门规定的情形;
3、当地卫生部门规定的情形;
4、提供政府相关部门对不可抗力的证明材料4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后1—天内完成款项的支付保险工程保险关于工程保险的特别约定承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险,并支付保险费
18.3其他保险关于其他保险的约定_按条款执行承包人是否应为其施工设备等办理财产保险按条款执行
18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定按条款执行
20.争议解决
20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定不同意
20.
3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定_/选定争议评审员的期限_/争议评审小组成员的报酬承担方式/o其他事项的约定/o
20.
3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定/o
20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第2种方式解决:
(1)向桂林市象山区仲裁委员会申请仲裁;
(2)向桂林市象山区人民法院起诉附件工程质量保修书发包人(全称)业主承包人(全称)桂林市北桂建设工程有限责任公司为保证工程名称(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规,规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目具体质量保修内容双方约定如下
二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;房建工程为2年;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;供热及供冷系统为2个采暖期及供冷期;电气管线、给排水管道、设备安装[含电气(器)、通风、照明、消防、防雷等设备]为2年;装修工程为2年;住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;在没有明文规定下,参照建设工程质量保修条例,双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修;绿化工程为1个养护期;市政工程为1年;配电工程为1年;水利水电工程为1年;危岩治理工程为1年
三、质量保修保质责任
1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理承包人不在约定期限内派人修理发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除
2、发生须紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担
3、在保修期内,如发生涉及结构安全的质量问题,发包人和承包人应当立即向当地建设行政主管部门报告,并采取安全防范措施,由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人负责实施保修因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任
4、保修完成后,由发包人组织有关单位人员验收
四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工结算价的3%o质量保修金不计利息
五、质量保修金的返还发包人在应付款中扣出,在工程竣工保修期(12个月)满后14天内,将保修金(不计利息)余额退回承包人在保修期内承包人应按保修内容进行保修,若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的,发包人则安排其它公司修理,在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署发包人(公章)承包人(公章)法定代表人法定代表人或委托代理人(签字)—或委托代理人(签字)
十、签订地点本合同在桂林市签订卜
一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分
十二、合同生效本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效
十三、合同份数本合同一式一份,均具有同等法律效力,发包人执—份,承包人执一份法定代表人或其委托代理人(签字)法定代表人或其委托代理人(签字)组织机构代码91450300715104444R第二部分条款采用国家工商行政管理局和住房和城乡建设部制定的《建设工程施工合同》GF-2013-0201的条款第三部分专用条款一般约定1词语定义合同
1.
1.
1.10其他合同文件包括
(1)本合同协议书;⑵专用条款及补充条款;⑶本合同条款;
(4)标准、规范及有关技术文件;
(5)图纸(含图纸修改通知单及图纸设计变更文件);
(6)工程量清单;
(7)本工程预算控制价造价成果文件;
(8)其他合同文件合同当事人及其他相关方
1.
2.4监理人名称/;资质类别和等级/;联系电话/;电子信箱/;通信地址/O
1.
2.5设计人名称/;资质类别和等级/;联系电话/;电子信箱/;通信地址/O
1.
1.3工程和设备
1.
1.
3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括临时设施和临时用地
1.
1.
3.9永久占地包括建、构筑物用地
1.
1.
3.10临时占地包括临时设施和临时用地法律适用于合同的其他规范性文件现行的国家法律和行政法规,工程所在地政府的有关法规和规章标准和规范
4.1适用于工程的标准规范包括国家和地方性规范发包人提供国外标准、规范的名称无;发包人提供国外标准、规范的份数无;发包人提供国外标准、规范的名称无发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求无合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为
(1)本合同协议书;
(2)专用条款及补充条款;
(3)本合同条款;
(4)标准、规范及有关技术文件;
(5)图纸(含图纸修改通知单及图纸设计变更文件);
(6)工程量清单;
(7)本工程预算控制价造价成果文件;
(8)其他合同文件图纸和承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限合同生效后7天内;发包人向承包人提供图纸的数量双方按实际情况现场约定;发包人向承包人提供图纸的内容双方按实际情况现场约定承包人文件需要由承包人提供的文件,包括提供施工图以外的大样图、加工图等;承包人提供的文件的期限为双方按实际情况现场约定;承包人提供的文件的数量为双方按实际情况现场约定;承包人提供的文件的形式为书面形式;发包人审批承包人文件的期限7天现场图纸准备
1.7联络
1.
7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人
1.
7.2发包人接收文件的地点双方按实际情况现场约定;发包人指定的接收人为双方按实际情况现场约定承包人接收文件的地点双方按实际情况现场约定;承包人指定的接收人为双方按实际情况现场约定监理人接收文件的地点双方按实际情况现场约定;监理人指定的接收人为双方按实际情况现场约定
1.10交通运输
1.
10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定与施工无关的人员需出入现场须经承发包双方同意O
1.
10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定发包人交付给承包人使用的施工现场内的交通为场内交通,以外的部分为场外交通关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定按条款执行
1.
10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担11知识产权关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属按条款执行关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按条款执行O关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求按条款执行承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:按条款执行L13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格―调整允许调整合同价格的工程量偏差范围按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定
2.发包人
2.2发包人代表发包人代表姓名;身份证号;职务;联系电话;电子信箱;通信地址O发包人对发包人代表的授权范围如下按条款执行
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求进场前7天
4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括按条款执行发包人提供资金来源证明的期限要求:发包人是否提供支付担保否发包人提供支付担保的形式/承包人承包人的一般义务5承包人提交的竣工资料的内容双方按实际情况现场约定承包人需要提交的竣工资料套数双方按实际情况现场约定承包人提交的竣工资料的费用承担由承包人承担相关费用承包人提交的竣工资料移交时间工程竣工验收合格后14天内承包人提交的竣工资料形式要求纸质版6承包人应履行的其他义务按条款执行项目经理.1项目经理姓名;身份证号;建造师执业资格等级;建造师注册证书号;建造师执业印章号;安全生产考核合格证书号;联系电话;电子信箱;通信地址;承包人对项目经理的授权范围如下以承包人名义参加工程施工项目合同的执行、完成,并以承包人名义处理一切与之有关的事务承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:按条款执行项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任按条款执行承包人擅自更换项目经理的违约责任按条款执行承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任按条款执行3承包人人员
3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限按条款执行
3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任按条款执行
3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求按条款执行
3.
3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任按条款执行承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任按条款执行
3.5分包
3.
5.1分包的一般约定本项目不允许分包
3.
5.2分包的确定允许分包的专业工程包括无其他关于分包的约定无
3.
5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定无。