2023-2024一级建造师之一建工程法规考点专题训练

2023-2024一级建造师之一建工程法规考点专题训练姓名学号得分

1、按照我国《民法典》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列当事人签订的施工合同中属于有效合同的是A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B.合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同C.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质D.建设工程必须进行招标而未招标、经当事人双方协商签订的书面承包合同正确答案B

2、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由o2016A.受案的仲裁委员会决定B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定C.工程所在地的基层人民法院裁定D.合同签订地的中级人民法院裁定正确答案B

3、根据我国《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供A.建设工程进度及投资计划

25、甲刚满16岁周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是（）A.甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同B.因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同C.不得安排甲从事有毒、有害的劳动D.可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全正确答案C

26、甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决结果均不满意下列选项正确的是（）A.双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁B.双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁C.双方可就此纠纷向人民法院起诉D.双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决正确答案D

27、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，因设计变更导致建设工程的质量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以（）A.参照争议发生时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算B.参照争议发生时当地物价主管部门发布的计价方法或者计价标准结算C.参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算D.参照签订建设工程施工合同时当地物价主管部门发布的计价方法或者计价标准结算B.原处罚数额双倍C.原处罚数额按月连续D.不超过100万正确答案A

270、根据《行政强制法》，法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（）A.人民法院B.人民政府C.公安机关D.监察机关正确答案A

271、甲矿业公司请求乙运输公司为其运送一车放射性较强的矿石对此，下列关于甲和乙的行为中错误的是OoA.乙可以拒绝运输B.甲应将其名称、性质和防范措施等书面材料提交乙C.乙可采取措施以免造成放射性污染D.只要有防范措施就无需作出危险物标志正确答案D

272、下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是（）A.工程价款支付条款显失公平的合同B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同C.依法必须进行招标的项目存在中标无情形的合同D.承包人以助迫手段订立的施工合同正确答案C

273、（2020年真题）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题关于该质量责任承担的说法，正确的是（）A.承包人没有义务进行修复或返修B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持正确答案B

274、某工程项目建设单位于2013年2月1日发布招标公告，2013年3月1日发售招标文件，甲投标单位在招标文件规定的投标截止日2013年4月1日前递交了投标文件经过开标、评标后，建设单位于2013年4月30日向甲投标单位发出中标通知书则该工程合同成立时间是（）2013年2月1日2013年3月1日2013年4月1日2013年4月30日正确答案D

275、纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按征收环境保护税45%55%65%75%正确答案D

276、下列关于工程总承包的表述中，不符合现行建设法规的有A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运行等全过程的承包C.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务D.工程总承包企业应当加强对分包的管理不得将工程总承包项目转包也不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位正确答案B

277、某高速公路进行招标，开标后允许A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤回投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法正确答案A

278、关于确定中标人，说法正确的是oA.中标人应当是能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准，并且经评审的投标价格最低的人B.第一中标候选人违法行为影响中标结果的，招标人应当重新招标C.第一中标候选人财务状况有较大变化，可能影响履约能力的，招标人可以在发出中标通知后重做审查确认D.招标人确定中标人后，应当在15日内报告招投标行政监督管理部门，不能直接发出中标通知书正确答案D

279、关于推荐标准，下面说法正确的是oA.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行正确答案A

280、关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是0A.标的物毁损灭失的风险在标的物交付之后由出卖人承担B.出卖人出卖交由承运人运输的途标的物毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后毁损灭失的风险由买受人承担D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的标的物毁损、灭失的风险自违反约定之口起由出卖人承担正确答案C正确答案C

28、下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是0

（2013）A.食品加工生产企业B.建筑施工企业C.烟花爆竹生产企业D.矿业企业正确答案A

29、当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（）A.鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的B.鉴定程序严重违法的C.鉴定结论经过质证认定的D.鉴定结论明显依据不足的正确答案C

30、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）A.受益人B.保险人C.被保险人D.投保人正确答案D

31、根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位规章制度的C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的正确答案C

32、某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（）A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同正确答案B

33、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）A.原则上不停止公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C.依照当事人申请可停止公告D.公告部门可自行决定是否停止公告正确答案A

34、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地正确答案A

35、在财产保险合同有效期内，保险标的物危险程度显著加的被保险人应当按照合同约走及时通知保险人，保险人可以按照合同约定提出的权利主张是A.减少保险费B.增加保险费，但无权解除合同C.增加保险费或者解除合同D.中止保险合同正确答案C

36、在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准（）A.予以修订B.继续有效C.应当复审D.即行废止正确答案D

37、某施工单位的现场劳动安全设施不符合国家规定，监理工程师提出后，顶目经理仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故，则项目经理承担的刑事责任有（）A拘留B.吊销资格证书C.有期徒刑或者拘役D.有期徒刑并处拘役、罚金正确答案C

38、关于集体合同的表述中，说法有误的是（）A.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门B.依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力C.劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效D.用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得高于集体合同规定的标准正确答案D

39、甲法院和乙法院因为管辖权发生争议，协商未果，可以由指定管辖A.甲法院的上级人民法院B.乙法院的上级人民法院C.甲法院和乙法院的共同上级人民法院D.以上均可正确答案C

40、甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁对此，下列说法中正确的是oA.丙应对此承担损害赔偿责任B.乙应赔偿甲的损失C.甲应对此承担损害赔偿责任D.乙应赔偿丙的损失正确答案C

41、关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法，正确的是oA.发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送B.对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开C.负有安全生产监督管理职责的部门应当分别进行检查D.负有安全生产监督管理职责的部门查处的信息应当彼此保密正确答案A

42、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失关于共同承包责任的说法，正确的是（）A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿正确答案A

43、某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是（）A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利B.实际施工人可以以转包人为被告起诉C.人民法院可以追加转包人为本案当事人D.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任正确答案A

44、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止D.自工程开工之日起至竣工验收合格止正确答案D

45、下列单位中，（）是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目A.建筑施工企业B.设计单位C.建设单位D.监理单位正确答案A

46、某项目建设单位按照合同价款中建设工程安全费用数额及时支付给施工单位，施工中，施工单位该部分费用不能用于（）A.购买施工安全防护用具B.安全设施的更新C.安全施工措施的落实D.职工安全事故的赔偿正确答案D

47、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业正确答案A

48、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，下列选项中错误的有（）A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报省级政府批准B.设区的市重点文物保护单位的建设控制地带，应报设区的市政府批准C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业，由划定保护范围的相应机关批准正确答案B

49、设备工程师张某就其节水设备及工艺于2004年3月5日向地方专利行政主管部门提出申请，行政主管部门于2004年3月8日收到申请文件，于2004年4月5日核准并颁发专利证书则该专利权的期限应从（）开始计算2004年3月5日2004年3月8日2004年4月5日D.张某自己声明之日正确答案B

50、王某自2003年起在某建筑工程公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业保险费，王某在2009年曾失业4个月，期间一直领取失业保险金随后又找到新的工作并继续缴纳失业保险费2011年王某再次失业王某领取失业保险金的期限为12182426正确答案C

51、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告天后，工程自动进入缺陷责任期30455090正确答案DB.建设工程有关安全施工措施的资料C.建设工程有关质量保证措施的资料D.建设工程安全生产人员的有关资料正确答案B

4、根据《建设工程生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（）支付A.分包单位B.建设单位C.总承包单位和分包单位按一定比例共同D.总承包单位正确答案D

5、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是（）A.放弃诉讼请求B.与对方当时进行和解C.提起上诉D.提供证据正确答案D

52、某工程企业的项目施工过程中需要增加钢筋用量，即由项目部商务经理与材料商签订合同增加购买钢筋合同中仅由该商务经理签字；钢筋送到后用于工程施工，后因价款发生争议，材料商应向（）主张给付货款A.施工企业B.该企业法定代表人C.项目部D.商务经理正确答案A

53、关于注册建造师执业的说法，正确的是（）A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.在竣工预验收期间，经建设单位同意，可以同时担任另一项目的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.担任项目经理的，在工程未办理交付手续前，不得办理变更注册正确答案D

54、关于工程分包的规定，下列说法正确的是（）A.分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保B.分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保C.建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可D.具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包正确答案C

55、甲公司将自己厂房租赁给乙公司使用，租赁期间，经询问确认乙公司无购买意向后，甲公司将该厂房卖给丙公司根据有关的规定，下列关于买卖合同与租赁合同效力的表述中，正确的是（）正确答案B

56、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）A.因仓储物包装不符合约定造成仓储物变质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任B.仓储合同自仓储物交付时成立C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付D.仓储合同自成立时生效正确答案D

57、安全监督检查人员的职权包括（）A.不坚持原则B.指定被审查单位购买产品权C.对被检查单位技术保密权D.纠正施工中违反安全生产要求的行为正确答案D

58、施工单位违反施工程序，导致1座13层在建楼房倒塌，致使1名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于事故A.特别重大B.重大C.较大D.一般正确答案B

59、对工程中有关地基和机构安全的关键工序和关键施工过程，监理工程师应当采取的监理形式是A.旁站B.巡视C.平行检验D.分段后平行检验正确答案A

60、关于物权特征的说法，不正确的是oA.物权是一种支配权，无须他人的意思或义务人的行为介入B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人D.物权是具有排他性，同一物上不许有内容不相容的物权并存正确答案C

61、《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是OoA.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意正确答案D

62、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过年的，法院不予保护81015D.20正确答案D

63、关于民事诉讼证据的说法，正确的是A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D.对有缺陷的鉴定结论，应予重新鉴定正确答案B

64、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由承担2013A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门正确答案A

65、质押担保因质物的不同可分为A.动产质押和权利质押B.不动产质押和动产质押C.权利质押和义务质押D.财产质押和人身质押正确答案A

66、关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加正确答案D

67、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，负责全国实施程建设强制性标准监督管理工作的部门是A.国务院住房城乡建设行政主管部门B.国务院工商行政主管部门C.国务院质量监督行政主管部门D.国务院安全监督行政主管部门正确答案A

68、关于民事诉讼正确的说法，正确的是o2014A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证正确答案B

69、建造师甲某的注册有效期将于2008年6月1日届满，甲某如需继续执业，最迟应当于之前申请延续注rmZKFo2008年1月1日2008年3月1日2008年5月1日2008年6月1日正确答案C

70、下列情形中，不会导致劳动合同无效或者部分无效的有A.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立B.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立C.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的D.重大误解，在违背真实意思的情况下订立正确答案D

71、甲公司于2010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差对此价格问题，正确的解决办法是（）A.应执行新价格B.应执行原价格C.甲应承担一半价差D.乙应承担大部分价差正确答案B

72、某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（）A.责令改正，并处以罚款B.责令改正，可以处以罚款C.责令停止施工，并处以罚款D.责令停止施工，可以处以罚款正确答案D

73、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法正确的是（）2016A.甲的地役权因办理登记而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意D.甲的地役权对丙具有约束力正确答案D

74、下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是（）A.诉讼时效期间一般为2年B.诉讼时效期间一般为3年，法律另有规定的除外C.国际货物买卖合同争议，诉讼时效期间为4年D.就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，诉讼时效期间为1年正确答案A

75、《民法典》规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效为4年，体现的诉讼时效期间是（）A.普通诉讼时效B.短期诉讼时效C.特殊诉讼时效D.权利的最长保护期限正确答案C

76、行政处分的种类包括（）A.罚款B.行政拘留C.警告D.责令停产停业正确答案C

77、甲建筑公司于2013年4月22日向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为5200元/t约定6月1日日运至某工地后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为5000元/t供货商急忙交货双方为结算价格发生争议下列说法正确的是（）A.应按合同约定的价格5200元/t结算B.应按国家确定的最新价格5000元/t结算C.应当按新旧价格平均值结算D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同正确答案B

78、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院银行3个月定期存款利息为

2.4%同期贷款利率为6肌则法院对垫资利息的处理正确的是（）A.不予支持B.按照

2.4%支付利息C.按照

4.8%支付利息D.按照6%支付利息

6、2013年4月10日，甲施工单位职工王某因参与打架斗殴被判处有期徒刑1年，缓期3年执行，2013年5月1日，甲施工单位经过研究决定解除与王某的劳动合同但考虑到王某在单位工作多年，决定向其多支付1个月的额外工资，随后书面通知了王某这种劳动合同解除的方式称为（）A.随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.刑事性裁员正确答案A

7、根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围正确答案D

8、根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检验检测机构对特种设备进行的检测包括（）A.旁站检验B.平行检验C.破损检验D.型式检验正确答案C

79、某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的O20%30%40%50%正确答案B

80、下列劳动合同条款，属于必备条款的是A.福利待遇B.试用期C.劳动条件D.补充保险正确答案C

81、关于建筑市场信用体系建设，下列说法中正确的是A.建筑企业不依法履行生效法律文书确定的义务情况会被记入房地产和建筑市场信用档案B.劳动用工、工资支付情况不是企业诚信评价的依据C.为了保护隐私权拖欠工资企业信息不会向社会公开D.为保护隐私权注册建造师信用档案信息不会向社会公示正确答案A

82、下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是0A.信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供B.信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准D.信用档案信息按有关规定向社会公示正确答案C

83、杨某是某施工单位的材料采购员，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务后来由于经济问题杨某被单位开除，但甲公司并不知情杨某被单位开除，又用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同根据《民法典》，则该合同为合同A.有效B.无效C.可撤销D.可变更正确答案A

84、下列关于质权的说法正确的是A.质物不需要转移占有B.不动产可以作为质物C.著作权里的财产权可以作为权利质押D.权利质押不需要将权利凭证交付质押人正确答案C

85、根据《环境噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是o2018真题A.建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准D.环境影响报告书，应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意正确答案C

86、根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是A.法律B.行政法规C.地方性法规D.部门规章正确答案D

87、某运输合同约定货到后付款则在运输过程中，承运人对托运人的财产拥有（）A.占有权B.留置权C.收益权D.抵押权正确答案A

88、某项目于2007年3月1日开工，2007年12月10日主体工程完工，2007年12月28日通过竣工验收，则其保修期始于（）2007年3月1日2007年12月10日2007年12月28日2008年3月1日正确答案C

89、建设工程施工或者农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在24小时内赶赴现场，并在（）日内提出处理意见5710D.15正确答案B

90、借贷双方约定的利率未超过年利率（），出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持12%24%36%48%正确答案B

91、根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是（）

（2012）A.施工企业B.建设单位C.建设行政主管部门D.建设工程质量监督机构正确答案B

92、注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地（）A.省级人民政府建设主管部门B.县级人民政府建设主管部门C.市级人民政府建设主管部门D.省级人民政府工商行政管理部门正确答案A

93、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案正确答案B

94、根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间（）6个月1年2年3年正确答案C

95、下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是（）A.明示报名参加投标的各施工单位低价竞标B.明示施工单位在施工中应优化工期C.暗示施工单位不采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同D.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥正确答案D

96、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行A.当天公开B.当天不公开C.同一时间公开D.同一时间不公开正确答案C

97、下列行为中，属于《招标投标法实施条例》中规定的招标人与投标人串通投标情形的是（）A.招标人直接或者间接向投标人泄露标底B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异D.不同投标人的投标文件相互混装正确答案A

98、劳动者的以下伤亡情况，可以认定为工伤的是（）A.故意犯罪B.酗酒吸毒C.上班途中，非劳动者主要责任，交通事故受伤D.自残自杀正确答案C

99、下列不属于诉讼参与人的是（）A.原告B.证人C.书记员D.鉴定人正确答案C

100、合同内容中，可作为发生纠纷后确定法院地域管辖依据的是（）A.合同标的B.履行期限C.解决争议的方法D.履行地点正确答案D

101、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录正确答案A

102、根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位的质量责任和义务的说法，错误的是（）A.施工单位不得转包工程B.施工单位不得分包工程C.施工单位不得肢解工程D.施工单位不得指定检测单位正确答案B

103、关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）A.合同约定的工期内承包人没有完工发包人可以解除合同B.发包人未合同约支付工程价承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质不合格发包人可以解除合同正确答案C

104、（2020年真题）下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是（）A.工程价款支付条款显失公平的合同B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同C.依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同D.承包人以胁迫手段订立的施工合同正确答案C

105、下列情形中，属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的B.仲裁庭的组成违反法定程序的C.合同中没有仲裁条款争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的正确答案B

106、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）A.《全国人民代表大会组织法》B.《中华人民共和国国际法》C.《中华人民共和国反垄断法》D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》正确答案C正确答案D

9、工伤医疗的停工留薪期一般不超过0个月8101215正确答案C

10、2014年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请发明专利6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件，6月15日国家专利局收到该文件2014年6月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决

107、根据财政部、税务总局《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税

（2017）58号）规定关于建筑施工企业缴纳增值税的说法，正确的是（）A.建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的，适用一般计税方法计税B.按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税C.适用一般计税方法计税的项目预征率为3%D.适用简易计税方法计税的项目预征率为2%正确答案B

108、甲公司向乙建材商订购了一批木料乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司，但甲未按约定时间收取这期间，木料堆放地失火，导致甲订购的部分木料被毁此损失应由（）A.甲和乙各分担一半B.乙全部承担C.甲承担大部分责任D.甲承担全部责任正确答案D

109、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以直接减少支付工程价款C.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担D.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修正确答案D

110、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人但保险人（）A.不能增加保险费B.不可以解除合同C.不能转让保险合同D.可增加保险费或解除合同正确答案D

111、关于仲裁庭的组成，下列说法错误的是（）A.仲裁庭可以由3名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定B.当事人可以约定由1名仲裁员组成仲裁庭C.由1名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定D.仲裁庭由3名仲裁员组成的，设首席仲裁员正确答案C

112、下列责任中属于设计单位安全责任的是（）A.确定安全施工措施所有费用B.对施工安全技术措施进行审查C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见正确答案D

113、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标文件不包括以下各项中的A.合同主要条款B.投标人须知C.评标标准和方法D.施工组织设计正确答案D

114、关于垫资的说法，正确的是A.垫资的法律性质是工程欠款B.法律、行政法规明确禁止垫资行为C.当事人对垫资利息未作约定的法院不予支持利息D.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍正确答案C

115、甲建筑公司拖欠某劳务公司50万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲建筑公司已经分立为乙装饰公司和丙设计公司，而乙、丙两个公司对50万元工程欠款的偿还未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉此时，丙公司作为当事人属于（）A.共同诉讼人B.原告C.有独立请求权的第三人D.无独立请求权的第三人正确答案A

116、某大型体育馆工程，建设单位领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）A.建设单位应当向发证机关报告B.应当报发证机关核验施工许可证C.应当报发证机关申请延期D.施工许可证已自行作废正确答案D

117、关于夜间施工，以下说法正确的是（）A.因工期拖延可以夜间进行建筑施工作业B.因抢修必须夜间作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业等情形的除外正确答案D

118、用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的（）的工资报酬150%200%250%300%正确答案A

119、某市安安工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某月工资8000元，该市上年度职工月平均工资2000元下列关于王某的经济补偿说法正确的是（）A.安安公司应当给予王某经济补偿12万元B.安安公司应当给予王某经济补偿3万元C.安安公司应当给予王某经济补偿9万元D.安安公司应当给予王某经济补偿

7.2万元正确答案D

120、下列关于法律法规备案的说法错误的是（）oA.行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案B.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案C.设区的市制定的地方性法规，直接报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案D.部门规章和地方政府规章报国务院备案正确答案C

121、合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯或合同有关条款不能解决时，根据我国《民法典》的规定，错误的说法是（）A.价款不明确的，可按照合同履行时履行地的市场价格履行B.价款不明确的，执行政府定价的，按照有关规定履行C.履行期限不明确的，债权人可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行正确答案A

122、某施工单位借用其他企业的资质与建设单位签订了一份工程施工合同，由于工程竣工验收不合格，施工单位按要求进行返工，并经再次验收后合格，于是施工单位请求支付工程款对于本案，下列说法中，正确的是（）A.施工合同有效，建设单位应当支付工程款B.施工合同有效，建设单位可以不支付工程款C.施工合同无效，但建设单位应当支付工程款D.施工合同无效，建设单位应当扣除修复费用后支付工程款正确答案D

123、关于工程建设标准的说法，错误的是（）oA.工程建设行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止B.工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触C.工程建设地方标准不能独立实施D.国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准，在企业内部适用正确答案C

124、在以下情形中，要约不可以撤回的有A.撤回要约的通知先于要约到达受要约人B.撤回要约的通知后于要约到达受要约人C.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人D.不可撤销的要约正确答案B

125、监理单位的安全责任事项是A.编制施工组织设计文件B.制定安全技术措施C.对安全事故隐患要求施工单位整改D.确定建设工程安全费用正确答案C

126、下列物权种类中，属于担保物权的是（）A.抵押权B.使用权C.收益权D.地役权正确答案A

127、关于仲裁调解的说法，正确的是（）A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解B.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力正确答案B

128、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）2017A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业必须经国务院批准C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的，必须经国务院文物行政主管部门同后、D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意正确答案D

129、要式合同是指（）的合同A.法律上已经确定了一定的名称和规则B.当事人双方互相承担义务C.根据法律规定必须采用特定形式D.当事人双方意思表示一致即告成立正确答案C

130、根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，（）不符合工程监理单位质量责任和义务的规定A.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理B.工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务C.工程监理单位不得转让工程监理业务D.工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理正确答案A

131、2014年3月22日，甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程2014年7月10H甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司在施工过程中，由于脚手板断裂致使丙公司10名施工工人死亡根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，此次安全事故应由（）A.甲公司承担主要责任B.甲公司和乙公司共同承担责任C.丙公司承担主要责任D.甲公司和丙公司承担连带责任正确答案D

132、某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是（）A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款正确答案D

133、根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）A.仅供本团体成员约定采用B.由社会团体协调相关市场主体共同制定C.技术要求不得高于强制性国家标准D.应当免费向社会公开标准文本正确答案B

134、某扩建工程建发单位因急于参加认证，于11月15日未经验收而使用该工程，11月20承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）C.保证安全施工措施的审批手续D.工程质量监督手续正确答案D

12、法定代理是基于的代理A.法律直接产生B.行为人合法权益而设立的一种代理形式C.就是建立在这种人身信任的基础上D.法律的规定而产生正确答案D

13、保证合同是订立的合同A.债权人与债务人B.债务人和保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人正确答案C

14、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失关于该案责任承担的说法，正确的是11月15日11月20日11月30日12月3日正确答案A

135、根据《民事诉讼法》的规定，人民法院应当在立案之日起（）日内将起诉状副本发送被告35715正确答案B

136、某工程的建筑工程和设备安装工程由业主分别发包给甲、乙两公司，并由业主分别投保了建筑工程一切险和安装工程一切险设备安装工程合同规定的开工日期为2012年5月10日，但由于结构工程施工进度延误，设备安装工程实际于2012年6月10日开工；需安装的设备于2012年5月20日运到施工现场，安装机械于2012年5月30日进场则该安装工程一切险的保险责任自（）开始2012年5月10日2012年5月20日2012年5月30日2012年6月10日正确答案B

137、注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的施工单位担任建设工程施工的项目经理，则他必须进行（）A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册正确答案C

138、某建设项目需租用钢管脚手架，出租方和承租方口头约定租期为8个月下列关于该租赁合同的说法中正确的是（）A.双方应以书面形式订立合同B.若双方采取口头方式订立该合同，则租赁期限视为6个月C.此合同是定期租赁合同D.双方当事人不可以随时解决合同正确答案A

139、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同0A.效力待定B.自动解除C.失效D.继续有效正确答案D

140、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题关于该大楼质量问题的说法，正确的是2012A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任正确答案A

141、当事人协商一致，可以变更合同下列事项的变更，需要当事人协商一致进行合同变更的是A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更正确答案A

142、关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确的是oA.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人C.公示期不得少于5日D.招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，招标投标活动继续进行正确答案A

143、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由支付A.总承包单位和分包单位按一定比例共同B.分包单位C.总承包单位D.建设单位正确答案C

144、甲区A公司将位于丙市价值5000万元的写字楼转让给乙区B公司，后双方发生争议，经丁区人民调解委员会调解达成协议B公司在1个月内支付购房款双方又对该协议申请法院作出司法确认裁定关于本案及司法确认的表述，下列选项正确的有A.双方应自调解协议生效之日起30日内各自提出申请B.可向甲区或乙区法院提出申请C.该调解协议经裁定有效，B公司不履行的，A公司可向法院申请强制执行D.司法确认申请被裁定驳回的，双方可变更原调解协议或达成新的调解协议，但不可以向法院起诉正确答案C

145、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同A.1个月B.2个月C.3个月D.半年正确答案A

146、关于集体合同下列表述错误的是（）A.未建立工会的企业，集体合同应由职工推举的代表与企业签订B.劳动合同中的劳动条件和劳动报酬标准不低于集体合同的规定C.并非所有的企业都必须签订集体合同D.集体合同必须经劳动行政部门审查批准方能生效正确答案D

147、因工伤致残或者死亡的职工，享受工伤保险待遇时，应当由用人单位支付的是（）一次性伤残补助金一次性伤残医疗补助金一次性伤残就业补助金一次性工亡补助金正确答案C

148、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是OA.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的正确答案B

149、下列情形中，适用行政诉讼解决的是oA.行政指导行为B.认为行政机关滥用行政权力要求停工的C.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为D.行政机关作出的不产生外部法律效力的行为正确答案B

150、关于开标的说法，正确的是A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人C.开标应当由招标代理机构主持邀请所有投标人参加D.投标人少于3个的，不得开标正确答案D

151、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用正确答案B

152、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）A.经附近居民所在单位的同意B.在居民小区代表监视下施工C.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，公告附近居民D.经居民小区业主委员会同意正确答案C

153、关于工程总承包项目管理的说法，正确的是（）A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系正确答案D

154、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）2016A.债权B.担保特权C.所有权D.用益物权正确答案C

155、吴某是甲公司员工，持有甲公司授权委托书吴某与温某签订了借款合同，该合同由温某签字、吴某用甲公司合同专用章盖章后温某要求甲公司还款下列哪些情形有助于甲公司否定吴某的行为构成表见代理（）OA.温某明知借款合同上的盖章是甲公司合同专用章而非甲公司公章，未表示反对B.温某未与甲公司核实，即将借款交给吴某C.吴某出示的甲公司授权委托书未载明具体授权事项D.吴某出示的甲公司空白授权委托书已届期正确答案D

156、甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失，则赔偿责任应当由（）承担A.甲公司B.乙公司C.发包人D.甲公司和乙公司连带正确答案D

157、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为的，不可依法追究责任的是OoA.谎报或瞒报事故的B.转移或隐匿资金的C.在事故调查中作伪证的D.在事故调查期间积极配合的正确答案D

158、下列组织中，不具有法人资格的组织是（）A.大学B.项目经理部C.公司D.社团正确答案B

159、案外人对执行标的提出确有理由的异议的，人民法院应当（）A.中止执行B.终结执行C.不予执行D.继续执行正确答案A

160、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以直接减少支付工程价款C.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担D.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修正确答案DA.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任正确答案D

15、下列不属于民事诉讼起诉符合条件的是（）A.原告与本案有直接利害关系B.有明确的被告C.属于人民法院受理民事诉讼的范围D.有与事件相关的所有证据正确答案D

16、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是（）A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利正确答案C

161、既属于建造师权利又属于建造师义务的是（）A.在本人执业活动中形成的文件上签字或加盖执业印章B.接受继续教育C.保守在执业中悉知的国家秘密和他人的商业、技术等秘密D.保证执业成果的质量正确答案B

162、关于和解的说法，正确的是（）A.和解只能在一审开庭审理前进行B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式C.和解不可以与仲裁诉讼程序相结合D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力正确答案B

163、根据《劳动合同法》，下列关于劳务派遣的说法，错误的是（）A.劳务派遣用工模式劳动者的聘用与使用分离B.因专职安全管理人岗的专业性太强，施工单位对该岗全部实行劳务派遣C.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可D.在劳务派遣中，用人单位应当与劳动者订立劳动合同正确答案B

164、财产抵押权设置后，将限制的是财产的A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权正确答案D

165、甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止该合同终止的方式是A.免除B.抵消C.混同D.提存正确答案C

166、有关建设工程财产保险的说法，正确的是A.建设工程保险标的危险程度显著增加的，保险人只可以要求增加保费，不可以解除保险合同B.保险人对财产保险的保费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.财产虽然没有全部损毁或者灭失，但修理费用将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔D.如果一个工程项目同时由多个保险公司联合承保，被保险人可以向其中任意一家索赔正确答案C

167、甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）oA.移送二审法院裁决B.按撤诉处理C.按缺席判决D.进入再审程序正确答案B

168、下列管辖的类型中，（）是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖A.特殊地域管辖B.级别管辖C.专属管辖D.指定管辖正确答案C

169、建设项目需要进行试生产的，应当（）申请配套建设的环境保护设施竣工验收A.在投入试生产之日B.投入试生产之日起3个月内C.投入试生产之日前3个月D.分期验收后正确答案B

170、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是OoA.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复正确答案B

171、关于联合体共同承包的说法，正确的是2012A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任B.不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程正确答案C

172、下列证据中，属于民事证据中书证的是（）A.法律条文B.法院的司法解释C.施工合同复印件D.建筑施工规范正确答案C

173、招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是（）A.不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金B.同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金C.不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金D.同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金正确答案D

174、下列规范性文件中，由国务院有关部委负责制定并公布的是（）A.《建设工程质量管理条例》B.《北京市建筑市场管理条例》C.《重庆市建设工程造价管理规定》D.《招标公告发布暂行办法》正确答案D

175、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家对专项方案进行论证A.安全监督管理机构B.建设单位C.施工单位D.建立单位正确答案C

176、下列关于安全专项施工方案的实施的说法，正确的是（）A.施工单位发现专项施工方案有错误的，立即予以修改、调整B.因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项方案应当按规定重新审核和论证C.建设单位应派专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测D.专项施工方案验收需经监理工程师签字后，方可进入下一道工序正确答案B

177、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）A.施工企业的名称或者标志B.施工企业编制的投标文件C.施工企业编制的施工方案D.施工企业发明的新技术正确答案D

178、由于企业改制，或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业，其资质等级根据（）按照规定的审批程序核定A.原企业的资质等级B.实际达到的资质条件C.降低一级原企业的资质等级D.合并前较低的企业资质等级正确答案B

179、设备出租单位提供机械设备和施工机具及配件，应当做到“三证齐全”，其中“三证”不包括（）A.生产（制造）许可证B.产品合格证C.安全生产许可证D.检测合格证明正确答案C

180、甲施工企业于2013年5月1日向乙企业发出采购80t钢材的要约，乙于2013年5月5日发出同意出售的承诺信件2013年5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，2013年5月9日，总经理知悉了该信内容，于2013年5月10日回电传告知乙收到承诺该承诺自（）起生效2013年5月5日2013年5月8日2013年5月9日2013年5月10日正确答案B

181、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是A.施工合同无效且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格承包人请求支付工程价款的，不予支持B.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格承包人请求参照合同约定支付工价款的，不予支持C.施工合同无效且建设工程经竣工验收不合格承包人请求参照合同约定支付工程价款的应予支持D.施工合同无效且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持正确答案A

182、建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价规定防治措施并按照规定的程序报审查批准A.地方政府主管领导B.建设单位主管领导C.环境保护行政主管部门D.大气污染防治监管部门正确答案C

183、建设工程发生质量事故后，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告18244872正确答案B

184、根据《民法典》，下列合同为无效合同的是（）A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同B.某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案C.建设单位要求某总承包商带资承包的合同D.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同正确答案D

185、施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是（）A.发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间B.发包人需要通知通知承包人提前竣工的时间及追加的价款C.发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议D.发包人与承包人需要针对此工程另订协议正确答案C

186、债权债务的概括转移的关键是（）A.转让人与承受人达成合同转让协议B.原合同必须有效C.原合同为双务合同D.符合法定的程序正确答案A

187、关于工伤医疗停工留薪期的说法，正确的是（）2016A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少B.停工留薪期一般不超过12个月C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付D.停工留薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇正确答案B

188、（2020年真题）关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是（）A.自愿性、独立性、保密性B.公权性、强制性、程序性C.强制性、程序性、保密性

17、下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）A.两个项目的发包人同意B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段C.两个项目属于同一工程分期开发D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久正确答案C

18、（2020年真题）下列损失中，属于安装工程一切险的保险责任范围的是（）A.因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失B.火灾造成的损失C.由于超电压造成电气设备本身的损失D.施工用机具失灵造成的本身损失正确答案B

19、某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（）A.停止执行B.与法院协商处理执行与否C.请求政府部门决定D.不停止执行D.独立性、专业性、强制性正确答案B

189、根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个的，应当（）A.暂停招标B.增加申请人C.重新招标D.直接发包正确答案C

190、根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的（）日内3020157正确答案D

191、关于一级建造师注册的说法，正确的是（）2014A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业B.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出正确答案A

192、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当组织专家对超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案进行论证、审查，下列工程需要编制专项施工方案但是不需要专家论证的工程是（）A.爆破工程B.深基坑工程C.高大模板工程D.地下暗挖工程正确答案A

193、关于评标规则的说法，正确的是（）2017真题A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布D.评标委员会确定的中标候选人至少3个并标明顺序正确答案B

194、根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）A.处以一年年收入30%的罚款B.处以一年年收入40%的罚款C.降级、撤职处分D.吊销有关人员资格正确答案D

195、下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的C.建设单位指定专业分包的D.专业分包单位再进行专业分包的正确答案C

196、下列关于诉讼代理人的表述中，不正确的是（）A.当事人可以委托1〜2人作为诉讼代理人B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书C.诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权正确答案C

197、总承包单位不按规定和合同约定支付防护、文明施工措施费用，造成分包单位不能及时落实防护措施导致发生事故的，由总承包单位负（）A.连带责任B.按份责任C.主要责任D.直接责任正确答案C

198、关于建设工程分包的说法，正确的是（）A.劳务作业的分包可以不经建设单位认可B.承包单位可将其承包的全部工程进行分包C.建设工程主体结构的施工可以分包D.建设单位有权直接指定分包工程的承包人正确答案A

199、甲仓库为乙单位保管500t水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙未能按约定支付保管费用，则甲可以（）A.行使质押权变卖全部水泥B.行使质押权变卖部分水泥C.行使留置权变卖全部水泥D.行使留置权变卖部分水泥正确答案D

200、施工单位的下列措施中，不符合安全生产要求的是oA.根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的施工措施B.在施工现场入口处设置明显的安全警示标志C.施工现场的办公、生活区设置在作业区内D.施工现场应制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度正确答案C

201、甲建筑公司计划于2008年3月7日浇筑混凝土，由于现场施工场地原因，甲建筑公司决定购买商品混凝土进行施工，对此下面的说法正确的是A.商品混凝土必须要有出厂合格证，施工单位不需要对此进行检验B.施工单位需要对此商品混凝土进行检验，但是可以自行取样C.施工单位需要对此商品混凝土进行检验，同时要在监理单位和建设单位的监督下现场取样D.施工单位需要对此商品混凝土进行检验，接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级正确答案D

202、2008年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材购销合同，合同约定由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢200t单价以国家规定的指导价为基准下调2%交货日期为2008年3月25日，货到后付款当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元，浮动范围上下各10也在履行合同过程中，乙公司未能按时送货，直到2008年4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨6000元，浮动范围上下10%甲公司应当以每吨元的价格向乙公司支付货款5000490060005880正确答案B

203、关于工程建设标准的说法，正确的是（）2016A.国家标准和行业标准均是强制性标准B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次正确答案B

204、王某在担任某工程项目经理期间，带领项目组技术人员，经过多次试验完成了对某种施工机械的技术改造，并准备申请专利与现有技术相比，该实用新型具有突出的实质性特点和显著进步，具备了（）A.新颖性B.创造性C.实用性D.专有性正确答案B

205、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖性丧失的情形是（）A.申请日前5个月被他人泄密的B.申请日前3个月在学术论文中发表的C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的正确答案B

206、施工单位本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了甲单位的资质2010年8月，施工单位所承建的工程竣工但是，建设单位以施工单位违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款对此，下列说法中正确的是（）正确答案C

207、关于劳动工资保障制度的说法，不正确的是（）A.延长工作时间工资不包括在最低工资内B.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D.最低工资的具体标准由省、自治区或直辖市人民政府规定，报国务院备案正确答案B

208、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形不属于否决投标的是（）A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点C.投标文件无单位盖章且无单位负责人签字D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议正确答案B

209、仲裁的当事人意思自治原则不包括A.由双方当事人协议确定仲裁委员会B.由双方当事人协议确定和补充仲裁事项C.由双方当事人协议确定仲裁庭组成方式D.由双方当事人协议确定仲裁裁决执行法院正确答案D

210、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时应当出具（）A.检测合格证明B.生产（制造）许可证明C.产品合格证明D.建筑机械使用许可证明正确答案A

211、甲公司按合同约定向乙公司提供50吨水泥，但乙公司在收货时发现水泥的数量实为55吨于是乙公司委托运输公司退回了多收的5吨水泥就此，甲公司有义务向乙公司支付相关费用，这是基于0A.合同之债B.侵权之债C.无因管理之债D.不当得利之债正确答案C

212、根据《仲裁法》，关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）A.违约金的计算不符合合同约定，当事人可以申请撤销仲裁裁决B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时，可以向财产所在地的中级人民法院申请C.仲裁裁决被撤销后，当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，不可以向人民法院起诉D.仲裁的程序违反法定程序，当事人可以申请撤销仲裁裁决正确答案D

213、某项目建设单位按照合同价款中建设工程安全费用数额及时支付给施工单位，施工中，施工单位该部分费用不能用于A.购买施工安全防护用具B.安全设施的更新C.安全施工措施的落实D.职工安全事故的赔偿正确答案D

214、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日至5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日甲方在支付乙方工程费用时，按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算天的拖期违约损失15161721正确答案D正确答案D

20、发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7d内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，（）A.责任由发包人自负B.责任由承包人自负C.责任由发包人和承包人按比例承担D.由发包人承担主要责任正确答案B

21、甲与乙签订了仓储合同，由乙保管甲的6箱货物，保管期限为3个月甲提前1个月提取了其中3箱货物，另3箱货物则在仓储期满后1个月才提取对此，下列选项中正确的是（）oA.乙有权向甲加收逾期提取物品的仓储费B.甲有权要求乙减收提前取回物品的仓储费C.甲不应向乙支付逾期提取物品的仓储费D.提前和逾期提取物品的仓储费可以相抵正确答案A

22、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）A.《全国人民代表大会组织法》

215、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的（）A.劳务作业人员王某在施工中不慎在楼上坠亡B.施工企业安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，造成直接经济损失120万D.项目经理为赶工期故意掩盖事故隐患，组织他人违章作业的，致使两人死亡正确答案C

216、甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司的法定代表人李某委托某汽车运输公司运输汽车运输公司安排本公司司机刘某运送在运输过程中，因刘某的过失发生交通事故，致使建筑材料受损乙公司因未能及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司应向（）要求赔偿损失.A.甲公司B.李某C.刘某D.汽车运输公司正确答案A

217、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设程施工合同施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝遂诉至法院关于该案处理的说法，正确的是（）A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款正确答案B

218、暂时不能开工的建设用地，超过（）的，应当进行绿化，铺装或者遮盖3个月1个月2个月6个月正确答案A

219、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）A.有期徒刑B.警告C.没收违法所得D.拘留正确答案A

220、下列关于《工程建设标准强制性条文》不正确的理解是（）A.是工程建设强制性标准实施监督的依据B是摘录现行工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全的规定C.包括节约投资、提高社会效益等政策要求，必须严格贯彻执行D.要求对建设工程项目采用的建筑材料，必须按强制性标准进行现场验收，所有设备按通用标准验收正确答案D

221、关于建设工程分包的说法，错误的是（）A.分包单位是具有相应资质的单位B.分包单位不得再次分包C.分包单位可以通过合同约定D.分包的工作内容是非主体、非关键性工作正确答案B

222、合同关于履行费用的负担约定不明确的，由（）负责合同履行费用A.履行义务一方B.接受履行的一方C.双方平均分摊D.双方按法定比例正确答案A

223、如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于运费支付的说法，正确的是（）A.未收取运费的，承运人不得要求支付运费B.运费由托运人承担c.已收取运费的，托运人无权要求返还D.运费由承运人和托运人共同承担正确答案A

224、施工单位向监理单位提交《建筑节能分部工程质量验收表》并进行质量评估后，应由（）签字确定验收结论A.监理工程师及项目总监B.总监理工程师C.专业的质量检查员D.项目技术负责人正确答案A

225、关于确定中标人的说法，正确的是（）2017A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人正确答案D

226、根据《节约能源法》，关于能源消费方式的说法正确的是oA.政府部门应当对能源消费实行包费制B.用能单位应当对能源消费实行包费制C.政府部门应当建立能源利用状况分析制度D.用能单位应当建立能源利用状况分析制度正确答案D

227、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案2018真题A.保证安全施工的措施B.施工组织方案C.拆除建筑物的措施D.建设单位编制的工程概要正确答案A

228、根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在A.评标截止时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有效期内正确答案C

229、以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是（）A.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理B.原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理C.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭D.被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决正确答案C

230、某扩建工程竣工后，建设单位于1月15日未经检验而使用该工程，1月20日承包人提交了竣工验收报告，1月25日建设单位组织验收，1月30日工程竣工验收合格，则该工程实际竣工日期为（）1月15日1月20日1月25日1月30日正确答案A

231、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）A.重点是防治排放物污染B.爆破作业须选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度

0.5米正确答案B

232、中外合资经营的建筑企业、中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%以下不属于外资建筑业企业承揽工程范围的是（）A.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程B.由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目C.外资少于50%由中国建筑企业独立实施建设项目D.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽正确答案C

233、关于劳动合同订立的说法，正确的是（）A.试用期包含在劳动合同期限内B.固定期限劳动合同不能超过10年C.商业保险是劳动合同的必备条款D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立正确答案A

234、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当在办理工程质量监督手续A.竣工验收后B.领取施工许可证前C.领取开工报告后D.进场开工前正确答案B

235、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为A.建设工程已竣工验收的为竣工验收合格之日B.工程价款确定之日C.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日D.建设工程未交付工程价款也未结算的，为当事人起诉之日正确答案D

236、注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的正确答案B

237、下列评标委员会成员的行为，合法的是（）A.向招标人征询确定招标人的意向B.接受投标人主动提出的澄清C.对投标提出否决意见D.接受个人所提出的倾向意见正确答案C

238、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报15203040正确答案C

239、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程正确答案D

240、《绿色施工导则》对临时用地指标作出规定，要求临时设施占地面积有效利用率大于（）80%85%90%95%正确答案C

241、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）A.上诉状应当向第二审人民法院提出B.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理c.不服一审裁定的，应在裁定书送达之日起10日内上诉D.不服一审判决的，应在判决书送达之日起10日内上诉正确答案C

242、下列权利中，不属于物权的是（）A.抵押权B.房屋产权B.《中华人民共和国国际法》C.《中华人民共和国反垄断法》D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》正确答案C

23、在没有书面约定的情况下，因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，（）法院没有管辖权A.施工行为地B.被告住所地C.合同履行地D.原告住所地正确答案D

24、发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由（）专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定发给发明专利证书，同时予以登记和公告A.国务院B.省级人民政府C.市级人民政府D.县级人民政府正确答案AC.房主的租金D.建设用地使用权正确答案C

243、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理可采取的形式不包括（）A.旁站B.剥离抽查C.巡视D.平行检验正确答案B

244、根据（最高人民法院关于市理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释），当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是0A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.设工程已实际交付的为提交峻工结算文件之日C.建设工程未交付工程价款也未结算的为当事人起诉之日D.建设工程未交付的为工结算完成之日正确答案C

245、建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的应由中级人民法院管辖A.仲裁协议签订地B.该仲裁机构所在地C.建设工程所在地D.承包人住所地正确答案B

246、承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是2015真题A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换B.共同承揽人对定作人承担按份责任C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验正确答案C

247、关于变更注册，说法正确的是A.变更执业单位可以与原聘用单位继续保留劳动关系B.应当在与新聘用企业签订聘用合同前的1个月内，办理变更注册C.变更注册后仍延续原注册有效期D.聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册的注册建造师可登报挂失证书正确答案C

248、甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以oA.向上级仲裁委员会申诉B.向人民法院起诉.C.请求法院撤销仲裁裁辨D.向市人大常委会申诉正确答案C

249、下列关于著作权的说法，正确的是A.单位作品的著作权归单位的法定代表人B.一般情况下，职务作品的著作权归单位，但应对作者给予奖励C.委托作品的著作权，有约定从约定，没有约定归委托人D.主要利用单位的物质条件，并由单位承担责任的职务作品著作权署名权除外归单位正确答案D

250、关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是oA.自愿性、独立性、保密性B.公权性、强制性、程序性C.强制性、程序性、保密性D.独立性、专业性、强制性正确答案B

251、由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）A.刑事处罚B.行政处罚C.行政处分D.民事责任正确答案B

252、根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）2017A.统一组织编制建设工程生产安全事故B.负责向有关部门上报施工生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准正确答案D

253、下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是（）A.书证B.证人证言C.律师代理意见D.鉴定结论正确答案C

254、经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起（）日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议30456090正确答案A

255、某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收，建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是（）2010年3月15日2010年3月31日2012年3月15日2012年3月31日正确答案A

256、2010年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2011年5月完成的当月工程量，约为1200万元此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2011年5月3日，承包人向发包人发出书面通知“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜”承包人的行为属于行使（）A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.撤销权正确答案C

257、住所位于甲市A区的甲房地产开发公司在甲市B区开发一片住宅小区，经过招标投标，住所地在甲市C区的乙建筑工程公司中标，双方签订承包合同并在合同中约定，若就本合同发生争议由甲市A区基层人发法院管辖后因为工程质量不合格双方发生争议对此案第一审有管辖权的法院是（）A.甲市A区基层人民法院B.甲市C区基层人民法院C.甲市B区基层人民法院D.甲市中级人民法院正确答案c

258、关于建筑节能的说法，正确的是（）A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设正确答案D

259、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是o2014A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收D.建设项目投入试生产超过三个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款正确答案A

260、2019年真题根据民法典，可以质押的财产是A.耕地使用权B.建筑物C.生产设备D.土地所有权正确答案C

261、按照《民法典》、《民法典》的规定，（）是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保A.质押B.抵押C.留置D.定金正确答案B

262、（2019年真题）关于开标的说法，正确的是（）A.投标文件经确定无误后，由招标监管部门人员当众拆封B.开标时只能由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况C.开标过程应当及时向社会公布D.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点正确答案D

263、《环境噪声污染防治法》规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由（）A.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款B.市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款C.省级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款D.国务院环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款正确答案A

264、以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关正确答案B

265、关于核验施工许可证的说法，正确的是A.中止施工经核验符合条件期间，由于建设单位做好建设工程的维护管理工作B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验C.中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验正确答案A

266、根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员在个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员136D.12正确答案C

267、关于开庭质证，下列说法中不正确的是（）A.证据应当在开庭时出示，并由当事人互相质证B.经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院或者仲裁机构应当作为认定事实的根据C.书证应当提交原件也可以是复印件D.物证应当提交原物正确答案C

268、甲居住的房屋，乙认为并非甲所有，而对其主张所有权根据《民法典》的规定，乙可以请求法院（）A.返还原物B.排除妨碍C.恢复原状D.确认物权正确答案D

269、施工单位未依法取得排污许可证排放大气污染物的，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照（）处罚A.原处罚数额按日连续。