还剩111页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
2023-2024一级建造师之一建工程法规基础知识题库姓名学号得分
1、关于工伤医疗停工留薪期的说法,正确的是()A.在停工留薪期内,原工资福利待遇适当减少B.停工留薪期一般不超过12个月C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付D.停工留薪期满后仍需治疗的,工伤职工不再享受工伤医疗待遇正确答案B
2、《节约能源法》规定,用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的,由()责令限期改正;逾期不改正的,处1万元以上5万元以下罚款A.产品质量监督部门B.建设主管部门C.县级以上人民政府D.发证机关正确答案A
3、对于环境保护“三同时”制度,下列说法不正确的是()A.建设项目需要配套、建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用B.环境保护“三同时”制度是建设项目环境保护法律制度的重要组成部分C.建设项目的主体工程完工后,需要进行试生产的,其配套建设的环境保护设施可独自运行D.电话形式正确答案B
26、下列法律中,属于社会法的是()A.《标准化法》B.《招标投标法》C.《建筑法》D.《劳动合同法》正确答案D
27、项目经理是施工企业的0A.法定代表人B.法定代理人C.委托代理人D.指定代理人正确答案c
28、合同中的下列免责条款有效的是()A受法律约束力的条款B.造成对方人身伤害的正确答案A
269、甲乙双方签订成套设备采购合同,合同总价为200万元合同订立后,甲方向乙方支付了30万元定金乙收取定金后拒不发货,则甲可以要求乙返还()万元304060200正确答案C
270、关于行政行为特征的说法,错误的是()A.行政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为多属于无偿行为D.行政行为具有不可裁量性正确答案D
271、除双方当事人意思表示一致以外,尚须交付标的物才能成立的合同,称为()A.要式合同B.实践合同C.有偿合同D.双务合同正确答案B
272、关于仲裁的说法,正确的是o2016A.仲裁委员会隶属行政机关B.仲裁以公开审理为原则C.仲裁委员会由当事人协商确定D.仲裁裁决作出后可以上诉正确答案c
273、人民法院对当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断,确认其能否作为认定案件事实的根据是过程A.质证B.认证C.举证D.保全正确答案B
274、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资,时间为3个月,发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息,后发包人未按照合同约定支付利息,承包人将其诉至法院银行3个月定期存款利息为
1.2%同期贷款利率为4%则法院对垫资利息的处理正确的是()A.不予支持B.按照
1.2%支付利息C.按照
2.4%支付利息D.按照4%支付利息正确答案C
275、关于法的效力层级的说法,正确的是()oA.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下,法律法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法正确答案B
276、某建筑施工企业在申领安全生产许可证过程中被发现使用虚假材料,则按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,其可能受到的最严厉处罚是()1年内不得申请安全生产许可证3年内不得申请安全生产许可证C.吊销安全生产许可证D.追究刑事责任正确答案A
277、根据《货物运输合同》的规定,承运人对托运人的财产享有A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权正确答案A
278、张某是某施工单位的材料采购员,一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务后张某被单位开除,但甲公司并不知情张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同,则该合同为合同A.效力待定B.无效C.可撤销D.有效正确答案D
279、根据我国《民事诉讼法》,当事人申请司法确认调解协议,由双方当事人依法共同向基层人民法院提出A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地正确答案D
280、依据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定,在历史文化名城、名镇、名村保护范围内开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的,造成严重后果的应当()A.限期恢复原状或者采取其他补救措施B.造成损失的,依法承担赔偿责任C.对单位并处50万元以上100万元以下的罚款,对个人处5万元以上10万元以下的罚款D.对单位并处50万元以上100万元以下的罚款,并对个人并处1万元以上20万元以下的罚款正确答案CC.因故意行为造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方财产损失的正确答案A
29、某建设项目,建设单位为降低工程成本,要求施工单位采用不合格建筑构配件,则施工单位正确做法是oA.按照建设单位要求执行B.要求设计单位出具设计变更C.向工程监理机构请示批准后方可执行D.拒绝执行正确答案D
30、下列关于安全生产许可证说法,正确的是A.建设单位应取得安全生产许可证B.安全生产许可证的有效期为5年C.建设部门进行颁发安全生产许可证前,审查项目是否取得施工许可证D.发现企业不再具备安全生产条件,证书颁发部门应当暂扣或者吊销安全生产许可证正确答案D
31、船舶、航空器和机动车其所有权的取得,依()设立A.交付B.登记C.签订转让合同D.鉴证正确答案A
32、职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑两年,缓期两年执行,用人单位决定解除与李某的劳动合同考虑到李某在单位工作多年,决定向其多支付一个月的额外工资,随后书面通知了李某这种劳动合同解除的方式属于()A.随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.违法解除正确答案A
33、企业申请注册商标获批的,自核准注册之日起()年内,注册商标有效51020D.30正确答案B
34、以下各项中,属于监理单位主要安全责任的是A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B.施工单位拒不整改安全隐患时,及时向有关主管部门报告C.申领施工许可证时,提供建设工程有关安全施工措施的资料D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议正确答案B
35、甲将自有的一幢房屋卖给乙,双方签订了房屋买卖合同但在交房前,甲又与丙签订了另外一份合同将该房屋卖给丙,并与丙办理了过户登记手续则下列说法中正确的是A.甲与乙之间订立的合同无效B.甲与丙之间订立的合同无效C.乙可以要求丙将返还该房屋D.乙不能取得该房屋所有权,只能要求甲承担违约责任正确答案D
36、甲建筑公司对企业员工进行了培训,通过学习,员工乙对于撤销权有了一定的了解,总结了四个观点其中正确的是A.撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销B.撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销C.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使D.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使正确答案C
37、生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故而制定的工作方案属于oA.综合应急预案B.施工单位的生产安全事故应急救援预案C.现场处置方案D.专项应急预案正确答案D
38、某建设单位欲新建一座大型综合市场,于2006年3月20日领到工程施工许可证开工后因故于2006年10月15日中止施工根据建筑法施工许可证制度的规定,该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年10月15日10月22日11月14日12月14日正确答案C
39、关于推荐性的标准,下面说法正确的是()A.不管是在什么级别的推荐性标准,都可以不执行B.如果是推荐性地方标准,也必须要执行C.如果是推荐性行业标准,也必须要执行D.如果是推荐性国家标准,也必须要执行正确答案A
40、在建设工程活动中,()是最为常用的一种担保方式A.质押B.保证C.留置D.抵押正确答案B
41、根据《民法典》的规定,下列可以作为保证人的是()oA.机关法人B.公立医院C.某公司D.某企业的采购部门正确答案C
42、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某关于该用工关系的说法,正确的是()2017A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定B.在派遣期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬正确答案B
43、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法,下列选项中错误的有()A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定,应报省级政府批准B.设区的市重点文物保护单位的建设控制地带,应报设区的市政府批准C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业,由划定保护范围的相应机关批准正确答案B
44、企业首次申请、增项申请建筑业企业资质,不考核企业(),其资质等级按照最低资质等级核定A.工程业绩B.注册资本C.技术人员情况D.技术装备情况正确答案A
45、根据《建设工程安全生产管理条例》,下列工作中,属于监理单位安全责任的是()A.审查专项施工方案B.编制安全技术措施C.审查安全施工措施D.编制专项施工方案正确答案A
46、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据,该工程结算价约4000万元,发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()天内核对(审查)完毕并提出审查意见20306045正确答案D
47、按照《绿色施工导则》规定,除制定建筑垃圾减量化计划外,还应加强建筑垃圾的回收再利用,力争建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于()30%40%45%50%正确答案B
48、有关建筑施工企业安全生产教育培训I说法正确的是()A.施工企业新员工参加安全生产培训不少于20学时B.作业人员在同一施工现场更换岗位的,可以不再进行专门的安全教育培训C.施工企业对被派遣劳动者应当进行岗位安全操作规程和技能培训D.高危岗位新职工安全培训合格后,应实习至少1个月才能独立上岗正确答案C
49、水泥厂在承诺有效期内,对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复,则该水泥买卖合同成立的时间为()A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时B.水泥厂的答复文件到达施工单位时C.施工单位发出订购水泥的要约时D.水泥厂发出答复文件时正确答案B
50、根据《工程建设项目施工招投标办法》,对于应当招标的工程建设项目,经批准可以不采用招标发包的情形是()A.拟公开招标的费用与项目价值相比,不值得B.当地投标企业较少C.施工主要技术采用特定专利或专有技术D.军队建设项目正确答案C
51、根据施工合同,甲建设单位应于2018年10月1日支付乙建筑公司工程款,2019年6月1日,乙单位向法院提起诉讼请求,则工程款纠纷的诉讼时效()A.中断B.中止C.终止D.届满正确答案A
52、建造师甲某的注册有效期将于2008年6月1日届满,甲某如需继续执业,最迟应当于()之前申请延续注nn.7J/Jo2008年1月1日2008年3月1日2008年5月1日2008年6月1日D.建设项目竣工后,建设单位应当向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收正确答案C
4、甲建筑公司计划于2008年3月7日浇筑混凝土,由于现场施工场地原因,甲建筑公司决定购买商品混凝土进行施工,对此下面的说法正确的是A.商品混凝土必须要有出厂合格证,施工单位不需要对此进行检验B.施工单位需要对此商品混凝土进行检验,但是可以自行取样C.施工单位需要对此商品混凝土进行检验,同时要在监理单位和建设单位的监督下现场取样D.施工单位需要对此商品混凝土进行检验,接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级正确答案D
5、下列保险中,属于强制性保险的是.A.意外伤害保险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险正确答案D正确答案c
53、下列属于诉讼内调解的是()A.居民委员会的调解B.专业机构的调解C.人民法院的调解D.人民政府的调解正确答案c
54、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()o2017真题A.诉讼时效的中止B.诉讼时效的中断C.诉讼时效的延长D.改变法定时效期间正确答案B
55、关于专利的说法,正确的是()A.授予专利权应当具备新颖性、创造性和实用性B.专利权自国务院专利行政部门公告之日生效C.专利权保护期限自国务院专利行政部门公告登记之日始D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日,如果申请文件是邮寄的,以收到的邮戳日为申请日正确答案B
56、某建筑项目位于城市市区内,按照《环境噪声污染防治法》要求,施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定排放标准A.建筑施工场界环境噪声B.建筑施工机械噪声C.城市市区环境噪声D.城市生活区环境噪声正确答案A
57、根据《建筑法》,施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备,应当给予的处罚是oA.吊销资质证书B.责令停业整顿C.责令改正,处以罚款D.降低资质等级正确答案C
58、甲乙双方签订了一份转让不动产物权的合同,下列说法正确的是()A.不动产物权的转让自合同成立之日时生效B.不动产物权的转让自依法登记之日起生效C.未经登记,不动产物权的转让合同不发生效力D.未经登记,不动产物权的转让不得对抗善意第三人正确答案B
59、不属于施工企业承揽业务不良行为的认定标准有()oA.将承包的工程转包或违法分包的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的正确答案B
60、关于物权保护的说法,正确的是()(2015真题)A.物权受到侵害的,权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的,权利人既可请求损害赔偿,也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的,承担民事责任后,不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的,利害关系人应当请求返还原物正确答案B
61、某项施工中施工单位偷工减料,造成建设工程不符合规定的质量标准,给建设单位造成了损失建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是()A.责令停业整顿B.降低资质等级C.责令改正D.罚金正确答案D
62、某工程是被列入城建档案馆(室)接收范围的工程,该工程的档案应当()向城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案A.监理单位B.总承包单位C.建设单位D.各参与单位正确答案C
63、根据《税收征收管理法》,税务登记内容发生变化的,纳税人,应当办理工商变更登记之日起()日内向税务机关申报办理税务登记601530D.45正确答案c
64、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算,但是,从权利被侵害之日起超过年的,法院不予保护A.8B.10C.15D.20正确答案D
65、某房地产开发项目,工程经竣工验收合格并交付使用,后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件由于双方分歧较大而成诉,双方对工程结算款项支付时间没有具体约定,则发包人支付工程欠款的利息应从起算A.工程竣工验收合格之日B.工程移交之日C.竣工结算文件提交之日D.起诉之日正确答案B
66、甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一建设工程承包合同,合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款,但没有约定利息的计算方法,若甲己公司就工程款支付发生争议,甲公司起诉至人民法院,要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息,人民法院应()A.对该诉讼请求予以支持B.对该诉讼请求不予支持C.对工程款诉讼请求予以支持,对利息诉讼请求不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持,对利息诉讼请求予以支持正确答案C
67、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商关于该笔贷款的返还,丙与甲之间债的产生根据属于()2017真题A.不当得利B.侵权C.合同D.无因管理正确答案A
68、按照《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程施工前,()应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认A.施工单位项目负责人B.施工单位项目技术人员C.施工单位项目安全员D.项目总监理工程师正确答案B
69、建设工程活动中涉及的代理行为比较多,下列选项中不得委托代理的是()oA.工程招标B.工程承包C.纠纷诉讼D.材料设备采购正确答案B
70、根据《安全生产法》,不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是()A.保证本单位安全生产投入的有效实施B.及时、如实报告生产安全事故C.为从业人员缴纳意外伤害保险费D.建立、健全本单位安全生产责任制正确答案c
71、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中,可以得到支持的是()A.解除合同并赔偿损失B.继续履行并解除合同C.支付违约金和双倍返还定金D.确认合同无效并支付违约金正确答案A
72、重大误解,是指当事人一方因导致对合同的内容等发生重大误解而订立的合同的行为A.一方以欺诈、胁迫的手段B.自己的过失C.处于紧张精神状态D.缺乏经验的情况下正确答案B
73、合同当事人违反合同约定后,非违约方有权要求其依照合同约定继续履行合同,可以继续履行的情形是OA.合同约定的标的物仍有继续履行的可能B.事实上不能履行的非金钱债务C.履行费用过高的债务D.债权人在合理期限内未要求履行的正确答案A
74、关于工程建设强制性标准监督规定,下列表述正确的是A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B.监理工程师应当对工程勘察设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督正确答案A
75、我国车辆购置税实行法定减免税,下列不属于车辆购置税免税范围的是A.外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其外交人员自用车辆B.回国服务的留学人员用人民币现金购买1辆个人自用的国产小汽车C.城市公交企业购置的公共汽电车辆D.长期来华定居专家进口的1辆自用小汽车正确答案B
76、根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是o2018真题A.遗存于中国领海起源于外国的文物B.古文化遗址、古墓C.某公民收藏的古玩字画D.国有企业收藏的义物正确答案C
77、《固体废物污染环境防治法》规定,工程应当及时清运工程施工过程中产生的固体废物,并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或者处置A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位正确答案C
78、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的0,出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同1/51/41/31/2正确答案A
79、施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的,可能承担的行政责任是2017真题A.取消投标资格B.降低资质等级C.责令限期改正D.吊销企业资质证书
6、甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用,该约定中甲享有的权利是()o2018真题A.土地承包经营权B.地役权土地使用权土地所有权正确答案B
7、关于劳务派遣的说法,正确的是()2016A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C.丙在无工作期间,其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额正确答案D
8、根据《土地管理法》的有关规定,国家征收土地必须按法定程序进行,并根据被征收土地的(),,按照法定标准给予征地补偿A.原用途B.生产能力C.经济价值D.区位正确答案C
80、对证据有无证明力和证明力大小进行审查确认是由()A.当事人进行质证B.法院进行认证C.证人出庭作证D.鉴定人进行鉴定正确答案B
81、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的()外,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证A.基本建设工程B.公益性工程C.大型工程D.小型工程正确答案D
82、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备,必须由()承担A.设备使用单位B.具有相应资质的单位C.设备出租单位D.检验检测机构正确答案B
83、某建筑公司中标了某桥梁工程,依照《建筑法》的规定,该建筑公司必须投保的险种是A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.工伤保险D.建筑意外伤害险正确答案C
84、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法,正确的是A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头C.联合体承包中,可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包正确答案A
85、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应当根据本单位事故风险特点,组织现场处置方案演练每年至少演练次A.123D.4正确答案B
86、建设单位甲与施工企业乙签订施工合同后,乙按约定投保了建筑工程一切险,并经甲同意将幕墙工程分包给丙公司,该工程由丁公司负责监理以下说法正确的是()A.保费由乙自行承担B.甲乙丙是被保险人,丁不是被保险人C.工程施工中因泥石流导致丙存放现场的幕墙材料损失,保险公司应当赔偿D.工程交工后,因失火导致的损失,保险公司应当赔偿正确答案c
87、某工程已具备竣工条件,2013年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告,2013年3月7日经验收不合格,施工单位返修后于2013年3月20日再次验收合格,2013年3月31日,建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案,则该工程质量保修期自()开始2013年3月2日2013年3月7日2013年3月20日2013年3月31日正确答案C
88、关于申请领取施工许可证的条件的说法,正确的是()A.有保证工程进度的基本制度B.建设工程所需投资已经全部到位C.建设资金已经落实,建设单位已提供建设资金已经落实承诺书D.已经与施工企业签订了合作协议正确答案C
89、(2020年真题)关于用能单位节能管理要求的说法,正确的是()A.用能单位应当加强能源计价管理B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训C.用能单位应当建立节能目标责任制D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制正确答案C
90、关于著作权的保护期限,下列说法正确的有()A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制B.公民的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为作者终生C.如果是合作作品截止于最先死亡的作者死亡后第50年的12月31日D.法人或者其他组织的作品,其署名权的保护期为50年正确答案A
91、行政法规由总理签署国务院令并公布,下列选项中不属于行政法规的是()A.《建设工程质量管理条例》B.《建设工程勘察设计管理条例》C.《建设工程安全生产管理条例》D.《建筑业企业资质管理规定》正确答案D
92、按照《建筑业企业资质管理规定》,建筑业企业资质分为()三个序列A.特级、一级至三级正确答案D
93、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法,正确的是()2014A.对发布有误的信息,由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见,并报国务院建设行政主管部门批准B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面复核申请C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间,公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告,但行政处理决定被依法停止执行的除外D.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,无需在公告平台上予以声明正确答案c
94、根据《建筑法》,有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是oA.国家安全生产监督管理行政主部门B.国务院C.省级建设行政主管部门D.住房和城乡建设部正确答案B
95、建设工程活动中涉及的代理行为比较多,下列选项中不得委托代理的是A.工程招标B.工程承包C.纠纷诉讼D.材料设备采购正确答案B
96、根据《建设工程质量管理条例》,施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前,应通知参加的单位和机构有()(2015真题)A.监理单位和检测机构B.建设单位和检测机构C.建设单位和建设工程质量监督机构D.监理单位和建设工程质量鉴定机构正确答案c
97、建筑工程开工前,应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证的是0A.监理单位B.施工单位C.建设单位D.代理单位正确答案C
98、事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,不得担任任何生产经营单位的主要负责人的期限为()A.1年B.2年C.3年D.5年正确答案D
99、建设项目施工过程中发现底下古墓,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,一般应在不超过()小时赶赴工地现场正确答案D
100、甲乙两公司为减少应纳税款,以低于实际成交的价格签订合同根据《民法典》,该合同为()合同A.有效B.无效C.效力待定D.可变更、可撤销正确答案B
101、某高速公路项目进行招标,开标后允许()A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法正确答案A
102、关于建设单位逾期报送有关竣工验收资料的说法正确的是A.由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报B.由所在地城市住房与城乡建设部责任限期补报C.逾期不补报的处1万元以上3万元以下罚款D.逾期不补报的处3万元以上5万元以下罚款正确答案A
103、保证合同是订立的合同2012A.债权人与债务人B.债务人和保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人正确答案C
104、下列关于诉讼时效期间的说法,正确的是A.分期履行的,诉讼时效期间从每期履行期限届满之日起计算B.合同被撤销,返还财产、赔偿损失请求权的,诉讼时效期间从合同被撤销之日起计算C.返还不当得利请求权的诉讼时效期间,从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实之日起计算D.管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间,从管理人知道或者应当知道本人之日起计算正确答案B
105、根据《建筑业企业资质管理规定》,属于建筑业企业资质序列的是()A.工程总承包B.专业分包C.专业承包D.劳务承包正确答案C
106、建设工程实施监理前,()应当将委托的工程监理单位、监理权限等事项,书面通知被监理的建筑施工企业A.建设行政主管部门B.行业协会C.监理单位D.建设单位正确答案D正确答案A
9、专业调解机构的调解书()A.具有强制执行力B.无任何效力C.仅有合同约束力D.无合同约束力正确答案C
10、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的,关于责任承担的说法,正确的是()A分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的,有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利正确答案C
11、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求,在检查合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求(2015真题)5天15天20天
107、建设单位要求施工单位垫资进行建设,双方在合同中约定了垫资条款,建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息工程竣工后,施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息根据有关司法解释,下列说法正确的是A.法院对垫资应当按照工程欠款处理B.由于垫资违反法律的强制性规定,该合同无效C.法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持D.法院对返还垫资请求应予支持,但对支付垫资利息的请求不应支持正确答案C
108、下列关于噪声污染防治的说法,不正确的是22:00至次日6:00之间噪音应控制在55dBA6:00至22:00之间噪音控制在70dBAC.建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的边界D.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于20dBA正确答案D
109、《建设工程质量管理条例》规定,不属于违法分包的是A.总承包单位将建设工程分包给具备相应资质条件的单位的B.分包单位将其承包的建设工程再分包的C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的D.建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的正确答案A
110、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符,应由()组织专题技术讨论,并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位正确答案B
111、关于人身保险合同的说法,不正确的是()A.保险人对人寿保险的险费,不得用诉讼方式要求投保人支付B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同正确答案D
112、下列法律文书中,属于可以强制执行的是()oA.双方签收的人民法院调解书B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书一方拒绝签收的仲裁调解书正确答案A
113、发包人与承包人因建设工程质量发生争议,双方同意交仲裁机构仲裁仲裁机构作出裁决书后,发包人不服仲裁裁决并向法院起诉,则法院应当A.不予受理B.依法受理C.撤销裁决书D.重新审理并作出判决正确答案A
114、在下列建设工程法律关系中,属于合同之债的情形是A.施工现场的塔式起重机倒塌砸伤行人B.供应商向施工单位交付建筑材料C.建设单位将甲承包商的工程款汇入了乙承包商账号D.施工单位派人帮助建设单位抢救失火仓库中的物资正确答案B
115、某市质量监督站科长李某因涉嫌制假被公安机机关拘留处以5000元罚款,没收其全部违法所得财产市质量监督站知道此事后将李某开除,李某不服公安机关和质量监督站的做法,就以下事项提出行政复议,其中超出行政复议范围的事项是()A.被拘留B.被罚款5000元C.被质量监督站开除D.被没收违法所得额正确答案C
116、下列应当编制专项施工方案的工程中不属于施工单位应当组织专家论证的工程有()A.深基坑B.起重吊装工程C.地下暗挖工程D.高大模板工程正确答案B
117、某项目于2009年3月1日开工,2009年12月10日主体工程完工,2009年12月28日通过竣工验收则其保修期始于()2009年3月1日2009年12月10日2009年12月28日2010年3月1日正确答案C
118、关于知识产权的说法,正确的是A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类,一类是邻接权,一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果正确答案A
119、根据《刑法》第137条,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金1235正确答案D
120、总承包的企业受建设单位的委托,按照合同的约定,对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行竣工验收等实行全过程或若干阶段的承包被称为A.施工总承包B.工程总承包C.工程服务总承包D.工程咨询总承包正确答案B
121、建设工程施工合同应以()为合同履行地A.发包方住所地B.合同签订地C.施工行为地D.承包方住所地正确答案C
122、关于我国土地所有权的制度的表述,正确的是()A.我国实行土地的社会主义公有制,即土地归国家所有B.城市市区的土地属于全部市民所有C.宅基地和自留地、自留山,属于农民个人所有D.按土地用途可以将土地分为农用地、建设用地和未利用地正确答案D
123、(2020年真题)中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅,以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干,由()等多个层次的法律规范构成A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法正确答案C
124、在诉讼中,甲认为其享有对乙公司的代理权,其以乙公司名义与丙公司签订的合同应有效而乙公司则认为只授权给了丁,甲并没有得到其授权根据民事诉讼的举证原则,本案中关于代理权的举证责任应当由()承担A.甲B.乙公司c.TD.丙公司正确答案A
125、某施工企业向某材料供应商发出了要约,材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟一天根据《民法典》的规定,材料供应商的答复是对施工企业要约的()A.实质性变更,该承诺有效B.实质性变更,不构成承诺C.非实质性变更,不构成承诺D.非实质性变更,视为新要约正确答案B
126、在一般情况下,事故现场有关人员应当先向()报告事故A.安全生产监督管理部门B.本级人民政府建设行政主管部门C.本单位负责人D负有安全生产监督管理职责的有关部门正确答案c
127、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求,最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求A.1个月10天15天D.2个月正确答案A
128、在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()2017真题A.予以修订B.继续有效C.应当复审D.即行废止正确答案D
129、下列不良行为中,属于施工企业资质不良行为的是oA.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的B.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的正确答案D
130、劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立年以上的固定期限劳动合同,按月支付劳动报酬;被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准,向其按月支付报酬1235正确答案B
131、施工单位偷工减料,降低工程质量标准,导致整栋建筑倒塌,12名工人被砸死该行为涉嫌触犯()A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪正确答案C
132、关于租赁合同的说法,正确的是()(2015真题)A.租赁期限超过20年的,超过部分无效B.租赁期限超过6个月的,可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式,当事人未采用的,视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的,租赁合同解除正确答案A
133、根据《标准化法》,关于团体标准的说法,正确的是()oA.仅供本团体成员约定采用B.由社会团体协调相关市场主体共同制定C.技术要求不得高于强制性国家标准D.应当免费向社会公开标准文本正确答案BD.1个月正确答案D
12、工人张某在工作时间因公致残,被鉴定为3级伤残,下列有关对其待遇的叙述,正确的是()A.保留劳动关系,退出工作岗位B.保留劳动关系,由用人单位安排适当工作C.从工伤保险基金按伤残等级按月支付伤残补助金D.从工伤保险基金一次性支付伤残津贴正确答案A
13、甲建筑公司承建乙市一住宅项目,采用租赁方式向乙市建筑机械租赁公司租赁一物料提升机,以降低成本.该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买但缺少产品合格证明,下列说法正确的是()A.不能出租使用B.可以出租使用C.经建设单位批准后可以出租使用D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用正确答案A
14、关于工程总承包,以下说法正确的是()A.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业
134、关于确定中标人的说法,正确的是()A.中标人应当是能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准,且经评审的投标价格最低B.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目,应当确定排名第一的中标候选人为中标人C.第一中标候选人因不可抗力不履行合同的,招标人必须重新招标D.第一中标候选人财务状况有较大变化,可能影响履约能力的,招标人可以在发出中标通知书后审查确认正确答案B
135、无效合同从()之日起就不具备法律效力A.确认B.订立C.履行D.谈判正确答案B
136、甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同,双方在合同中未约定纠纷的处理方式后来由于工程质量问题发生了纠纷,双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁则下列说法中,正确的是()A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式,所以只能通过和解的方式解决纠纷B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷,所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷,所以可以通过仲裁解决纠纷D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷,所以不能通过和解解决纠纷正确答案C
137、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,较大事故由()组织事故调查组进行调查A.国务院或者国务院授权的有关部门B.事故发生地省级人民政府C.事故发生地设区的市级人民政府D.事故发生地县级人民政府正确答案C
138、关于事故调查处理的说法,正确的有()A.为抢救人员、防止事故扩大、疏通交通的需要,可以移动事故现场物件B.死亡10人、重伤10人,直接经济损失1000万的事故,应当由市级政府调查c.政府及安监部门、监察机关、公安机关以及工会均是事故调查组的成员D.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组成事故调查组进行调查正确答案C
139、在某一委托代理事项中,代理人A知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动,或者被代理人B知道代理人A的代理行为违法不表示反对的,由()A.被代理人B自行承担责任B.代理人A独立承担责任C.被代理人B和代理人A负连带责任D.代理人A和被代理人B承担按份责任正确答案C
140、建设单位未经竣工验收擅自使用的工程导致质量问题,应该由施工单位负责的是A.地面起砂B.梁板开裂C.墙皮脱落D.电气漏电正确答案B
141、建设单位为了贷款,将自己公司的一套房产抵押,对该抵押合同理解正确的是A.抵押担保合同属于贷款合同的从合同B.抵押担保合同的效力低于贷款合同的效力C.贷款合同于抵押担保合同各自独立D.担保合同被确认无效,由担保人承担全部责任正确答案A
142、承包人已经提交竣工验收报告发包人拖延验收的竣工日期A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准正确答案C
143、将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为0A.群防群治制度B.安全生产检查制度C.安全生产责任制度D.安全生产管理制度正确答案C
144、关于人身保险合同的说法,正确的是2014A.人身保险的投保人在保险事故发生时,对被保险人应当具有保险利益B.保险人对人寿保险的险费,不得用诉讼方式要求设保人支付C.人身保障合同的投保人不可以为受益人D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费正确答案B
145、关于工程款支付结算制度下列说法中正确的是A.建设单位应按合同约定的计量周期或程进度结算并支付工程款B.工程竣工验收后对建设单位未完成竣工结算或未按合同支付工程款必须将剩余工程款支付计划做出并公示C.对长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位有关部门应鼓励其新项目开工建设,以抵偿拖欠款项D.对于款项拖欠的建设单位不应鼓励使用项目进行抵押偿付正确答案A
146、某项目于2007年3月1日开工,2007年12月10日主体工程完工,2007年12月28日通过竣工验收,则其保修期始于2007年3月1日2007年12月10日2007年12月28日2008年3月1日正确答案C
147、甲诉乙施工合同纠纷,案经某市一区法院一审终结,判决乙支付工程款及利息、乙不服I向该市中级法院提出上诉,二审法院驳回乙的诉讼请求乙的住所地在该市二区但在该区没有财产可供执行,而在该市三区存有50万元的钢材则甲应当向该市法院申请强制执行A.一区B.中级C.二区D.三区正确答案A
148、根据《民事诉讼法》,属于人民法院应当定中止执行情形的是()A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的正确答案D
149、不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是()A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构B.检测机构不得转包检测业务C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构(配)件和设备D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测正确答案C
150、某建筑工程公司按照法人的划分标准属于()法人A.行政法人B.事业法人C.社团法人D.企业法人正确答案D
151、根据《建筑法》的规定,()工程在施工前必须办理施工许可证A.投资额为25万元的低层住宅B.造价为600万元的抢险救灾C.总投资5000万元的军用房屋建筑D.建筑面积为8000m2的市政广场建设正确答案D
152、甲向乙发出要约后,因发生了重大变故,甲又向乙发出一个通知,声明前一个要约的内容无效,则()OA.甲发出后一个通知的行为是要约撤销B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效D.后一个通知只要在乙发出承诺通知之前到达乙就有效正确答案D
153、甲公司于2015年5月以每吨1000元的价格购买了乙水泥生产厂的一批水泥,合同约定5月20日将这批水泥送抵指定地点但直到6月10日甲公司才收到这批水泥,此时市场价格已涨至每吨1200元,则此时甲公司应按()结算水泥货款A.执行新价格B.执行原价格C.甲承担少部分差价D.乙承担一半差价正确答案B
154、以下关于普通程序和简易程序的说法中,正确的是()A.适用简易程序审理的案件,应有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长3个月B.适用普通程序审理的案件,根据《民事诉讼法》的规定,应当在立案之日起6个月内审结C.普通程序的审判组织应当采用合议制,合议庭组成人员确定后,应当在7日内告知当事人D.简易程序程序是人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序正确答案B
155、建设项目施工过程中发现地下古墓,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,一般应在不超过()小时赶赴工地现场24123648正确答案A
156、工程建设标准可以分强制性标准和推荐性标准,这种分类是根据划分的A.标准的约束性B.内容C.属性D.标准的分级正确答案A
157、根据《建设工程质量管理条例》,施工单位在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,责令改正并处以的罚款A.合同价款的2%〜4%B.合同价款的5%〜10%10万〜30万元10万〜20万元正确答案A
158、甲将闲置不用的工程设备出售给乙,双方约定3天后交付设备,次日,甲又将该设备卖给丙,并向丙交付了该设备经查,丙不知甲与乙之间有合同关系关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法,正确的是2012A.甲与乙、丙之间的合同均有效B.甲与乙之间的合同无效,甲与丙之间的合同有效C.甲与乙、丙之间的合同均无效D.甲与乙之间的合同先生效后失效,甲与丙之间的合同有效正确答案A
159、甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程,甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司在施工过程中由于脚手板断裂致使丙公司3名施工工人从高空坠落丧生,根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,此次安全事故应由()A.甲公司承担主要责任B.丙公司承担主要责任C.甲公司和丙公司共同承担责任D.甲公司和丙公司承担连带责任正确答案D
160、某工程由甲施工企业承包,施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工则甲的行为视同()A.允许他人使用本企业名义承揽工程B.违法分包C.与他人联合承揽D.使用其他企业名义承揽工程正确答案AB.工程总承包由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责承包完成施工任务C.程总承包由工程总承包企业与建设单位签订合同D.施工总承包是对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包正确答案C
15、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()安全生产教育培训I其教育培训情况记入个人工作档案1次2次3次4次正确答案A
16、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的,关于承担的说法,正确的是()
(2013)A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的,有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系,无权向分包单位主张权利正确答案C
161、甲公司以其所有的一处房产作抵押,分别从乙银行和丙银行各贷款100万元甲公司与乙银行于6月5日签订抵押合同,6月6日办理抵押登记;与丙银行于6月8日签订抵押合同,同日办理抵押登记后因甲公司无力还款,乙银行、丙银行行使抵押权,对甲公司的房产依法拍卖,拍卖获得价款150万元拍卖款的分配方案应为()A.乙银行分得75万元;丙银行分得75万元B.乙银行分得100万元;丙银行分得50万元C.丙银行分得100万元;乙银行分得50万元D.丙银行分得80万元;乙银行分得70万元正确答案B
162、下列关于著作权的说法,正确的是()A.单位作品的著作权归单位的法定代表人B.一般情况下,职务作品的著作权归单位,但应对作者给予奖励C.委托作品的著作权,有约定从约定,没有约定归委托人D.主要利用单位的物质条件,并由单位承担责任的职务作品著作权(署名权除外)归单位正确答案D
163、保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄,由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇,并报()备案A.全国人民代表大会B.最高人民法院C.文物保护主管部门D.国务院正确答案D
164、关于招标程序中工作时限的说法,正确的是()A.招标人澄清资格预审文件,应当在提交资格预审申请文件截止时间至少2日前进行B.资格预审文件和招标文件的最短发售期相同C.利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间15日前提出D.招标人和中标人应当自中标之日起30日内订立书面合同正确答案B
165、保证合同的当事人为()A.债权人与保证人B.债权人与债务人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人正确答案A
166、许某与某建筑施工企业签订了为期1年的劳动合同,根据《劳动合同法》的规定,该劳动合同中约定的试用期最长为()个月A.1236正确答案B
167、用人单位可以解除劳动合同的情形是°A.提供劳务的甲未成年人B.乙患病在规定的医疗期内C.丙患职业病丧失劳动能力的D.丁因公负伤部分丧失劳动能力的正确答案A
168、根据《水污染防治法》,企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件造成或者可能造成水污染事故的应当立即启动本单位的应急方案采取应急措施并向的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告A.单位所在地B.污染影响地C.单位登记地D.事故发生地正确答案D
169、某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保,约定保证方式为一般保证,但未约定保证期间施工承包合同约定最后付款期为2010年6月1日后由于建设方未及时支付工程款,施工方要求商业银行承担保证责任施工单位的如下行为中正确的是A.在2010年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任B.在2010年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款C.施工单位胜诉后,依判决直接向商业银行要求支付工程款D.强制执行建设方后,尚欠的50万元工程款,要求商业银行支付正确答案D
170、甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程,以下不符合有关规定的是oA.双方应签订联合承包的协议B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D.联合体造成违约,甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任正确答案D
171、关于程建设标准的说法,错误的是oA.《标准化法》规定我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准、团体标准B.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告C.在公布国家标准或者行业标准之后,该项地方标准即行废止D.被强制性标准引用的团体标准可以与该强制性标准同步实施正确答案D
172、甲将一处自有房屋卖给乙,与乙签订了买卖合同,尚未办理登记时,甲又将该房屋卖给丙,与丙签订买卖合同并办理登记则()A.甲和丙的房屋买卖合同无效B.甲和乙的房屋买卖合同无效C.甲和乙、丙的房屋买卖合同均有效D.房屋所有权归乙所有正确答案C
173、关于施工企业法人、项目经理部的说法中,正确的是()A.项目经理部属于施工企业的分支机构B.国有企业法人的法律责任由国家承担C.施工企业应当明确项目经理部的职责、任务、组织形式D.施工企业的每一个项目必须设立项目经理部正确答案C
174、建筑工程一切险是一种综合性保险下列属于该险种的被保险人的是0A.住建局的工作人员B.质监站工作人员C.招标代理机构工作人员D.技术顾问正确答案D
175、某施工现场发生触电事故,导致2人死亡,1人受伤,事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料,则负责事故调查的人民政府应自收到报告后()日内作出批复15203045正确答案A
176、根据《标准化法》关于团体标准、企业标准的说法,正确的是()A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准B.国家要求团体标准、企业标准通过标准信息公共平台向社会公开C.国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度D.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准正确答案C
177、用人单位可以解除劳动合同的情形是()A.提供劳务的甲未成年人B.乙患病在规定的医疗期内C.丙患职业病丧失劳动能力的D.丁因公负伤部分丧失劳动能力的正确答案A
178、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份砂石购销合同,合同对履行地点没有作出明确约定,事后双方无法达成补充协议,也无法通过合同的有关条款或者交易习惯加以确定根据我国《民法典》的规定,下列表述正确的有A.双方应当在合同签订地履行合同B.乙建材供应公司约定到甲建筑工程公司所在地受领货物C.甲建筑工程公司应当到乙建材供应公司所在地受领货物D.乙建材供应公司应将货物运到甲建筑工程公司所在地交付正确答案C
179、建设单位甲与供货商乙签订了一份钢材供货合同,合同中约定由供货商送货至施工现场,但未约定运费的负担,后双方对此没有达成补充协议,也不能依其他方法确定则供货商将钢材送到工地后,该运输费应由A.建设单位甲承担运费B.施工单位丙承担运费C.供货商乙承担运费D建设单位甲与供货商乙单位共同分担运费正确答案C
180、与保险人订立合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人是A.保险人B.被保险人C.投保人D.受益人正确答案C
181、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时,其所提出的证据证明,人民法院应予准许重新鉴定2015A.当事人对鉴定人员不满意的B.鉴定程序有轻微瑕疵的C.鉴定结论有缺陷的D.鉴定结论明显依据不足的正确答案D
182、甲某擅自代替某建筑公司与某钢材供应商签订了一份钢材订货合同,该合同A.是否有效取决于钢材供应商是否有正当理由相信甲某有代理权B.无效C.是否有效取决于钢材供应商的意愿D.是否有效取决于所签订的合同是不是书面合同正确答案A
183、在建设单位要求赶工的情形下,隐蔽工程未通过监理单位验收,施工单位继续施工,由此发生质量问题所产生费用由()承担A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门正确答案A
184、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,不属于施工单位不良行为的是()A.未及时支付农民工工资的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的正确答案A
185、某施工企业于2014年3月5日向发包人提交了竣工验收报告,比合同约定工期提前一周,但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收双方经协商,于2014年3月20日提请有关部门进行质量鉴定鉴定部门于2014年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论则该工程的实际竣工日期应为()A.2014B.201412C.201420D.201410正确答案A
186、按照《建设工程质量管理条例》规定,建设工程发生质量事故,有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告A.8B.12C.24D.48正确答案C
187、《招标投标法》、《建筑法》规定,联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力同一专业两个以上不同资质等级的单位组成联合体的,应当按照资质等级低的单位确定其资质这些规定主要是为了防止以联合共同承包为名而进行()的不规范行为A.肢解发包B.违法分包C.资质挂靠D.串通投标
17、施工单位将一笔本应支付给A材料商的材料款误支付给B材料商,A材料商无权直接要求B材料商返还货款这体现了债的A.绝对性B.相对性C.专有性D.不可转让性正确答案B
18、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果,对整改确有实效的,由企业提出申请,经批准,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于个月13612正确答案B
19、下列有关劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的表述中,说法不正确的是A.在试用期届满的B.强令冒险作业危及劳动者人身安全的C.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的D.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的正确答案C
188、甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运在运输过程中,甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失该案中水泥的损失应由A.甲施工企业承担B.乙公司承担C.丙公司承担D.甲施工企业与丙公司分担正确答案C
189、某单位家属楼工程,甲公司总包,经建设单位同意后将其附属工程分包给杨某的施工队;后竣工验收时发现附属工程存在质量问题,建设单位、甲公司、杨某三方对责任归属发生争议对此,下列说法正确的是OA.甲公司与杨某的分包合同无效B.总包对此质量缺陷承担主要责任C.建设单位可以要求杨某承担全部责任D.杨某的施工队对此承担主要责任正确答案C
190、(2019年真题)关于劳动者工资的说法,正确的是()oA.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准D.劳动者在婚假期间用人单位应当支付工资正确答案D
191、下列安全生产条件中,属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()(2015真题)A.有职业危害应急救援预案,并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书D.设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员正确答案C
192、某工程已具备竣工条件,2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告,3月7日经验收不合格,施工单位返修后于3月20日再次验收合格,3月31日,建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案,则该工程质量保修期自()开始2005年3月2目2005年3月7日2005年3月20日2005年3月31日正确答案C
193、关于建设单位安全责任的说法,正确的是2016A.建设单位不得调整合同工期B.需要进行爆破作业的,建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整D.建设单位应当拆除施工前告知施工企业,将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案正确答案C
194、根据《民法典》施工单位的项目经理属于施工单位的A.委托代理人B.法定代理人C.指定代理人D.职务代理人正确答案A
195、下列国家标准中,属于强制性国家标准的是2014A.工程建设重要的通用的信息技术标准B.工程建设行业专用的试验方法C.工程建设行业专用的术语、符号D.工程建设勘察行业专用的质量要求正确答案A
196、建设工程活动中形成的以下施工管理文件,必须有注册建造师签字盖章的是()A.索赔报告B.沉降观测纪录C.施工组织设计D.工程竣工报验单正确答案D
197、关于施工许可证的颁发,说法正确的是()A.发证机关应自受理申请之日起7日,对符合规定的,颁发施工许可证B.对于证明文件不全的,可以10日内一次告知建设单位需要补正的全部内容C.证明文件补全后,审批时间可以作相应顺延D.对于不符合条件的,应当自收到申请之日起7日内书面或口头通知建设单位,并说明理由正确答案C
198、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》,施工企业消防安全第一责任人是其()(2015真题)A.专职安全员B.法定代表人C.专职消防安全员D.施工项目负责人正确答案B
199、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定,分部分项工程的专项施工方案实施时,由进行现场监督A.专职安全生产管理人员B.项目技术负责人C.监理工程师D.总监理工程师正确答案A
200、甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案,由某仲裁委员会开庭审理开庭当天接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭,则仲裁庭可以A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席裁决正确答案D
201、关于增值税应纳税额计算的说法,正确的是()A.纳税人兼有不同税率的项目,应当分别核算不同税率项目的销额:未分别核算销售额的从低适用税率B.小规模纳税人发生应税销售行为实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法可以抵扣进项税额C.当期额小于当期进项税额不足抵扣时其不足部分不再结转下期继续抵扣D.纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额正确答案D
202、甲、乙双方签订的施工合同中约定,合同发生争议由仲裁委员会裁决,但未约定仲裁委员会的名称,后来双方对仲裁委员会的选定也未达成一致意见,则该仲裁协议()A.无效B.有效C.可撤销D.效力待定正确答案A
203、关于施工现场环境噪声污染防治的说法,正确的有()A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查E.“夜间”是指2200至次日800之间的时段正确答案B
204、《民法典》规定,撤销权的行使是有期限的,撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起内形式B.C.D.正确答案C
205、根据《中华人民共和国保险法》,投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目,保险人须负责赔偿因造成的损失和费用A.设计错误B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故D.工艺不完善正确答案C
206、无处分权人处分他人的财产,在的情况下,该合同有效A.与其年龄相适应B.与其智力相适应C.与其精神健康状态相适应D.无处分权人在订立合同后取得处分权正确答案D
207、关于建设工程监理的说法,正确的是A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位正确答案D
208、根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法正确的是o2018真题A.用工单位申请,劳务派遣单位协助B.被派遣劳动者申请,劳务派遣单位协助C.劳务派遣单位申请,用工单位协助D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助正确答案C
209、抵押担保与质押担保的区别是A.债务人或者第三人可以是担保人B.担保期间不转移对财产的占有C.债权人有权优先受偿D.债务人不履行债务时,可以依法拍卖抵押物正确答案B
210、关于工程监理的说法,正确的是A.工程监理实行监理工程师负责制B.工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场C.监理单位与建设单位之间是法定代理关系D.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务正确答案B
211、2019年真题关于民用建筑强制节能标准的说法,正确的是A.不符合民用建筑强制性节能标准的项目,已经建成的必须拆除B.监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的应当直接向建设单位报告C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设D.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的应当直接向有关行政部门报告正确答案C
212、某建设项目实行施工总承包,则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制A.监理单位统一组织B.总承包单位统一组织C.总承包单位和分包单位各自D.建设单位统一组织正确答案B
213、依法实施强制监理的工程项目,对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是()A.发包人驻工地代表B.工程监理单位C.设计单位D.项目技术负责人正确答案B
214、甲某于2007年11月23日参加了一级建造师执业资格统一考试,并于2008年2月8日取得了资格证书根据有关规定,甲某必须在()之前申请注册2008年11月23日2008年2月8日2010年11月23日2011年2月8日正确答案A
20、投标文件的内容不包括A.已标价的工程量清单B.施工组织设计C.拟签订合同的主要条款D.项目管理机构正确答案C
21、下列关于中标人的确定的说法,正确的是oA.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.评标委员会可以向招标人推荐中标候选人以确定中标人,也可以直接确定中标人C.中标人若不能按要求提交履约保证金,视为放弃中标,招标人应向其退还投标保证金D.对有业绩信誉条件的项目,在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况,应一并公示正确答案D
22、关于施工生产安全事故报告及采取相应措施的说法正确的是A.事故发生后事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门B.道路交通事故自发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的应当及时补报C.发生生产安全事故后施工单位应当保护事故现场不得移动事故现场物件D.较大以上事故应当报告事故所造成的社会影响、政府有关领导和部门现场指挥等有关情况正确答案D
215、根据《劳动合同法》,劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作,用人单位决定解除劳动合同的,需要提前()以书面形式通知劳动者本人10日15日20日30日正确答案D
216、甲与乙签订房屋买卖合同,将自有的一栋房屋卖给乙,并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金但在交房前,甲又与丙签订合同,将该房屋卖给丙,并与丙办理了过户登记手续,则下列说法错误的是()A.两个房屋买卖合同均有效B.甲必须收回房屋并向乙方交付C.丙取得该房屋的所有权D.乙不能要求甲实际交付该房屋,但可以要求甲承担违约正确答案B
217、某建筑公司签订的以下劳动合同中,试用期约定合法的是()A.公司与应届毕业生甲约定,待试用期满,再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同B.公司与电工乙约定,劳动合同期限为某项目开工日至竣工日,试用期1个月C.公司与出纳丙续订劳动合同,调整丙担任会计岗位,约定试用期1个月D.公司与业务员丁签订2年劳动合同,合同期限内包含2个月试用期正确答案D
218、下列事项中,行政许可易引发行政纠纷的原因在于A.行政处罚超越职权B.适用法律错误C.行政机关的行政不作为D.事实认定错误正确答案C
219、关于建设单位安全责任的说法,正确的是2016A.建设单位不得调整合同工期B.需要进行爆破作业的,建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整D建设单位应当拆除施工前告知施工企业,将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案正确答案C
220、关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的是()A.设工程未经核实或青经核实不符合规划条件的建设单位不得组织竣工验收B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请C.对于验收合格的建设工程城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城多规划行政主管部门报送有关线工验收资料正确答案A
221、某施工企业于2007年3月10日取得安全生产许可证,则该证至()到期2009年3月10日2010年3月10日2011年3月10日2012年3月10日正确答案B
222、关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的是()A.建设工程竣工后,施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请B.竣工规划验收合格的,由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证C.报送有关竣工验收材料必须在竣工后1年完成D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报告竣工验收材料的,责令限期补报,并罚款正确答案B
223、在债的发生依据中,既未受人之托,也不负有法律规定的义务,而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是()0A.无权代理B.不当得利C.侵权行为D.无因管理正确答案D
224、下列选项中适用诉讼时效的是()A.支付存款本金及利息请求权B.兑换国债、金融债券C.基于买卖合同产生的债务请求权D基于投资关系产生的缴付出资请求权正确答案C
225、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()o
(2015)A.竣工验收时B.提交竣工验收报告时C.竣工验收合格后D.交付使用时正确答案B
226、甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同,合同约定,由甲公司预先垫付20%的工程款,但没有约定利息的计算方法,则该合同()A.因违法而无效B.因违法而可撤销C.因违法而效力待定D.有效正确答案D
227、以应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理为主要内容的方案属于()A.专项应急预案B.综合应急预案C.现场应急预案D.施工组织方案正确答案B
228、若要进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业,施工单位应当在开工的()日前书面通知管道所属单位A.371530正确答案B
229、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法,正确的是()A.对于未规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,由有管辖权的发证机关责令改正,对于不符合开工条件的,责令停止施工,并对建设单位和施工单位分别处以罚款B.对于未取得施工许可证擅自施工的,由发证机关责令停止施工,并对建设单位和施工单位共同处以工程价款5%的罚款C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的,由原发证机关注销施工许可证,责令停止施工,并由发证机关对责任单位处以罚款D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的,由原发证机关收回施工许可证,责令整改,并对责任单位处以罚款正确答案A
230、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()2017A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B.当事人约定垫资利息承包人请求按照约定支付利息的不予支持C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息正确答案D
231、根据《民法典》,合同中的一方将合同中的权利和义务一并转让给第三人的A.需经对方同意B.无需经对方同意,也不必通知对方C.需经受让人同意D.无需经对方同意,但需通知债务人正确答案A
232、2019年真题关于注册建造师的权利和义务的说法,正确的是A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件,只能由注册建造师本人修改B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动D.高校教师可以以注册建造师的名义执业正确答案B
233、全国重点文物保护单位的建设控制地带,经批准,由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布A.县级以上地方人民政府B.社区的市级人民政府C.省、自治区、直辖市人民政府D.国务院正确答案C
234、施工企业法人成立日期为()之日A.注册资金到位B.公司成立C.营业执照的签发D.营业执照的领取正确答案c
235、根据《招标投标法实施条例》,招标人认为中标候选人的特定行为可能影响其履约能力,原评标委员会应当根据原评标标准与方法再行审查确认的有()A.中标候选人未在规定期限内提交履约保证金B.中标候选人经营、财务状况发生较大变化C.中标候选人因不可抗力不能履行合同D.中标候选人存在影响中标结果的违法行为正确答案B
236、关于我国文物保护的说法,正确的是()A.在历史文化名城范围内可以进行采石活动B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带C.《历史文化名城名镇名村保护条例》由国务院文物行政主管部门制定D.国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地使用权的改变而改变正确答案D
237、经建设单位的同意,甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同,合同约定乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作,甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务,因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等根据我国《民法典》的规定,此分包合同()A.合法有效B.因损害社会公共利益而无效C.因显失公平而可撤销D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效正确答案D
238、注册建造师担任施工项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()2017真题A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的正确答案B
239、争议双方达成和解协议后,一方拒不履行,则另一方可以A.请求法院强制执行B.请求仲裁强制执行C.要求对方承担缔约过失责任D.要求对方承担违约责任正确答案D
240、《劳动法》规定,劳动争议当事人对仲裁裁决不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起日内向人民法院提起诉讼一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的,另一方当事人可以申请人民法院强制执行155107正确答案A
241、2014年2月1日,某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期为5月1日2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同为保证工期,施工企业于4月20日将建筑材料运至工正确答案D
23、关于建设用地使用权设立的表述中,不正确的是()A.设立建设用地使用权,可以采取出让或者划拨等方式B.国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权C.新设立的建设用地使用权,不得损害已设立的用益物权D.建设用地使用权不得在土地的地表、地上或者地下分别设立正确答案D
24、关于仲裁协议效力的说法,正确的是()2018真题A.仲裁协议独立存在,不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权D.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当请求仲裁委员会作出决定正确答案A
25、动产质押合同出质人和质权人应当以()订立动产质押合同A.口头形式B.书面形式C.保证形式地后因设备原因,工程实际开工日期为5月10日该建筑工程一切险的保险生效日为()o2014年2月10日2014年4月20日2014年5月1日2014年5月10日正确答案B
242、某施工企业因拖欠分包工程款,终审败诉后拒不履行生效判决,被法院纳入失信被执行人名单,并发布限制高消费令就该限制消费措施,说法正确的是()A.仅施工企业及法定代表人受到限制,其他人员不受限制B.施工企业为完成工程项目必需的采购活动不受限制C.施工企业为承揽工程项目,在酒店宴请客户不受限制D.施工企业租赁高档写字楼用于办公不受限制正确答案B
243、下列合同当事人中,不能行使合同撤销权的是()A.订立合同时显失公平的受害方B.以欺诈、胁迫手段使对方在违背真实意思的情况下订立合同的加害方C.乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立合同的受害方D.因重大误解订立合同的当事人正确答案B
244、在施工过程中,施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同,但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商,关于该货款处理的说法,正确的是()A.只能由法院确定归属B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C.甲材料供应商应当向乙材料供应商进行索赔材料款D.施工企业不再承担材料款责任正确答案B
245、根据《招标投标法》,中标通知书自()发生法律效力A.发出之日B.作出之日C.盖章之日D.收到之日正确答案A
246、根据《绿色施工导则》,临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()10%15%20%30%正确答案C
247、关于评标规则的说法,正确的是()A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布C.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的,评标委员会应当否决其投标D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序正确答案C
248、关于法的效力层级的说法,正确的是()A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下,法律法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法正确答案B
249、下列合同条款中,属于劳动合同必备条款的是()A.劳动报酬B.试用期C.保守商业秘密D.福利待遇正确答案A
250、乙方当事人的违约行为导致工程受到损失,甲方没有采取任何措施减损,导致损失扩大到5万元甲方与乙方就此违约事实发生纠纷,经过鉴定机构鉴定,乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元,乙方应该向甲方赔偿损失万元1235正确答案B
251、根据《刑法》,下列刑事责任中,属于主刑的是A.罚金B.没收财产C.拘役D.驱除出境正确答案C
252、甲公司与乙运输公司签订运输合同,运输一批材料,乙公司运送的货物在运输途中因不可抗力灭失,则下列说法错误的是()A.乙运输公司不承担损害赔偿责任B.损失由甲公司和乙运输公司共同承担C.已收取运费的,甲公司可以要求返还D.未收取运费的,乙运输公司不得要求支付运费正确答案B
253、固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定合同()时间的劳动合同A.废止B.解除C.终止D.续订正确答案C
254、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是()A.承包人的优先受偿权自发包人应当给付建设工程价款之日起算B.发包人与承包人不得约定放弃建设工程价款优先受偿权C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年正确答案A
255、下列不属于民事诉讼当事人的是()A.原告、被告B.共同诉讼人C.无独立请求第三人D.诉讼代理人正确答案D
256、施工企业的施工现场消防安全责任人应是()A.施工企业负责人B.专职安全员C.专职消防安全员D.项目负责人正确答案D
257、甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险,保险金额为700万元,不久建筑公司发生火灾,被保险的挖掘机全部烧毁经有关部门勘察评估,这些挖掘机总价值为600万元,于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元A.700B.350C.600D.650正确答案C
258、《建设工程安全生产许可证管理条例》有关建筑施工企业规定,理解正确的是A.安全生产许可证有效期内没有发生死亡事故的,安全生产许可证自动延期B.管理和作业人员在安全生产许可证有效期内至少进行一次安全生产教育培训并考核合格C.总承包单位可以将建设工程主体结构的施工分包给具有相应资质的分包单位D.企业破产应将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销正确答案D
259、下列不属于只能制定法律的事项为A.新闻出版广播影视管理制度B.对非国有财产的征收、征用C.民事基本制度D.税种的设立、税率的确定正确答案A
260、关于夜间施工,说法正确的是o2015A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的,必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但因特殊需要必须连续作业的除外正确答案D
261、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存,存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时,保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物保管人行使的权利是o2014A抵押权B.质权C.留置权D.用益物权正确答案C
262、《安全生产许可证条例》的直接立法依据是A.《中华人民共和国宪法》B.《建设工程安全生产管理条例》C.《中华人民共和国安全生产法》D.《中华人民共和国行政许可法》正确答案C
263、根据《水污染防治法》关于防止地表水污染的具体规定,下列说法错误的是()A.因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的,拆除、改动方案应当由施工单位制定B未取得排水许可证,排水户不得向城镇排水设施排放污水C.各类施工作业需要排水的,由建设单位申请领取排水许可证D.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费正确答案A
264、在施工监理过程中,工程监理单位发现存在重大安全事故隐患,要求施工单位停工整改,而施工单位拒不整改或者不停止施工,监理单位应当0A.继续要求施工单位整改B.要求施工单位停工C.及时向有关管理部门报告D.协助施工单位消除隐患正确答案C
265、甲乙双方签订的工程施工合同中约定了有效的仲裁条款,后因工程质量双方发生纠纷,乙向某仲裁委员会申请仲裁,甲向人民法院提起了诉讼根据有关规定,法院()A.可以受理B.应当移送仲裁委处理C.不应当受理D.经仲裁委员会同意后可以受理正确答案c
266、施工过程中,建设单位违反规定提出降低工程质量要求时,施工企业应当2015A.予以拒绝B.征得设计单位同意C.征得监理单位同意D.与相关各方协商一致正确答案A
267、提出行政许可申请的法定方式不包括A.电子邮件B.电话C.传真D.信函正确答案B
268、按照原建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定,建筑市场诚信信息分为A.良好行为记录和不良行为记录B.公共服务信息和市场监管信息C.市场主体信息和市场客体信息D.公众投诉信息和公众评价信息。