还剩114页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
2023-2024一级建造师之一建工程法规高频考点知识梳理姓名学号得分
1、甲建设单位与乙施工企业在建设工程施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁或向B地基层人民法院起诉工程地点在A市后甲乙双方就工程质量发生争议,甲欲行使诉讼权,下列甲方的做法符合法律规定的是()A.A市只有一家仲裁委员会,甲有权向A仲裁委员会申请仲裁B.甲不能申请仲裁,只能按照合同约定向B地人民法院起诉C.甲不能申请仲裁,可以按照合同纠纷的管辖原则向被告所在地法院起诉D.甲只能选择诉讼,而且只能向A市人民法院起诉正确答案D
2、(2020年真题)关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法,正确的是()A.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人C.公示期不得少于5日D.招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,招标投标活动继续进行正确答案A
3、按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定,发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后,在规定的时间或合同约定期限内,对结算报告及资料没有提出意见,则视同()A.拒绝正确答案D
25、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是2017真题A.效力待定B.有效C.部分有效D.可撤销正确答案B
26、被申请人不履行法定职责的,复议机关应当A.建议其在一定期限内履行B.决定其在一定期限内履行C.决定其履行但不明确期限D.判决其违法正确答案B
27、甲建筑公司将自有的房屋出租给乙公司,租期为2年,在租赁期间,甲公司又与内公司签订了房屋买卖合同根据《民法典》,下列说法中正确的是oA.甲公司与丙公司签订的买卖合同无效,因为甲公司未取得乙公司的同意B.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效原租赁合同继续有效B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后,可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业正确答案A
269、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()2017真题A.监理单位B.建设单位C.总承包单位D.分包单位正确答案C
270、按照《工伤保险条例》规定,企业工伤保险应按照()计提保险费A.职工人数B.工资总额C.施工合同额D.建筑面积正确答案B
271、关于建设工程合同纠纷和解的说法,正确的是oA.诉前和解成立后,当事人不得任意反悔要求撤销B.诉中和解达成协议的,即可结束全部或部分诉讼程序C.执行中和解达成协议的,即可结束执行程序,且不可恢复D.仲裁中达成和解协议的,视为撤回仲裁申请,且不可反悔正确答案B
272、甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同,约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款,设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点,甲收到设备后向运输公司支付运费双方约定,运输过程中如因不可抗力导致货物损坏的,责任由买受人承担运输途中,因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁下列正确的选项是A.运输公司可以要求甲支付运费B.运输公司可以要求乙支付运费C.甲可以要求乙赔偿损失D.乙可以要求甲支付设备款正确答案D
273、根据《消防法》,关于建设工程竣工消防验收的说法,正确的是o2016A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的,修改后建设单位不必重新申请消防设计备案B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收,并出具消防验收意见C.公安机关消防机构实施消防验收,可以收取成本费D.依法不需要取得施工许可的建设工程,可以不进行竣工验收消防备案正确答案D
274、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费用200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元如果乙在规定时期内不履行设计合同,应该返还给甲()50万元80万元90万元100万元正确答案C
275、下列法律后果中,属于民事责任承担方式的是()A.解除合同B.继续履行C.罚款D.合同无效正确答案B
276、某工程因施工方原因造成质量存在缺陷,由于建设方付款不及时,施工方拒绝修复建设方采取的下列做法中,不正确的是0A.建设方可以解除合同B.建设方可以要求减少支付工程款C.建设方可以要求施工方承担违约责任D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款正确答案D
277、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同,合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款但没有约定利息的计算方法后两公司就工程款支付发生争议,建筑公司诉至人民法院,要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息,人民法院应()A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持,对利息诉讼请求不予支持C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持,对利息诉讼请求予以支持正确答案B
278、根据《环境噪声污染防治法》规定,产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或()环境噪声污染防治设施时,必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准A.维修B.检测C.闲置D.使用正确答案C
279、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法,正确的是()A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质,但增项申请资质不必受此限制B.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的,视为准予延续C.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的,不必重新核定建筑业企业资质等级D.被撤回建筑业企业资质证书的企业,可以在资质被撤回后6个月内,向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请正确答案B
280、根据《民事诉讼法》,申请仲裁裁决强制执行的期间()6个月1年2年3年正确答案CC.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效,原租赁合同自买卖合同生效之日起终止D.如丙公司购买了房屋则丙公司有权决定甲公司、乙公司之间的原房屋租赁合同是否继续执行正确答案B
28、对被诉的具体行政行为,人民法院可以变更的情形是()A.行政行为超越职权B.行政行为C.被告不履行或迟延履行法定职责D.行政处罚显失公平正确答案D
29、关于建设工程赔偿损失的说法,不正确的有()A.赔偿损失既具有补偿性,也具有一定的任意性B.赔偿损失是对直接造成的损失进行赔偿C.一方违约后,另一方应采取措施防止损失的扩大,否则不能就扩大的损失要求赔偿D.当事人因防止损失的扩大而支出的合理费用,由违约方承担正确答案B
30、下列合同不属于可变更、可撤销合同的是()A.因重大误解订立的合同B.欺诈胁迫损害对方利益而订立的合同C.乘人之危而订立的合同D.恶意串通损害第三人利益订立的合同正确答案D
31、乙施工单位通过招标程序中标了甲方开发公司的一个施工项目签约前,甲要求让利5%否则不签约施工合同后双方按中标价签订了备案合同,同时签订了让利5%的补充协议竣工结算时,甲按让利协议扣减结算总价5%乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼,要求按中标价结算下列说法正确的是.2013A.应以备案合同作为结算工程价款的依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约正确答案A
32、根据《建设工程质量管理条例》,注册建造师因过错造成重大质量事故,情节特别恶劣的,其将受到的行政处罚为2013A.终身不予注册B.吊销执业资格证书,5年内不予注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年正确答案A
33、下列属于实用新型专利保护的客体是A.方法B.产品制造材料C.尚未固定形状的产品D.具有一定结构的产品正确答案D
34、某施工企业请某律师代理诉讼属于A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理正确答案A
35、2019年真题关于表见代理的说法,正确的是A.表见代理属于无权代理对本人不发生法律效力B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为属于表见代理正确答案C
36、某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息,市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量,确认场界噪声为58dBA则环保部门正确做法应是A.向周围居民解释后可继续施工B.要求办理手续后继续施工C.要求施工单位增加补偿费D.责令立即停止施工正确答案D
37、关于工程总承包的说法,正确的是o2018真题A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标C.工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称正确答案A
38、某工程项目投保了建筑工程一切险,在保险期限内,因下列原因造成的损失中,保险人应当予以赔偿的是()A.设计错误B.火灾事故C.原材料缺陷D.工艺不完善正确答案B
39、根据《建筑业企业资质管理规定》,关于建筑业企业资质的说法,正确的是()A.建筑业企业资质分为施工总承包资质,专业承包资质,施工劳务资质三个序列B.国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理C.省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理D.企业违反建筑业企业资质规定,违法行为发生地的市级以上地方人民政府,住房城乡建设主管部门应当依法查处正确答案A
40、下列有关工程竣工日期的表述中,错误的是()A.建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人提交竣工验收报告后,发包人拖延验收的,以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人提交竣工验收报告后,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期正确答案B
41、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同,合同中约定2005年10月1日竣工2005年8月1日该地区发生了地震,使得在建的工程坍塌,施工单位没能按时交付工程,则施工单位没能按时交付工程属于因为从主观上说施工单位并没有保证好质量,使其坍塌严重正确答案B
42、仲裁协议应当具备的内容是()(2015真题)A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则正确答案B
43、关于建设工程质量保修的说法,正确的是()2017真题A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同B.合同约定的保修期限不能高于法定保修期限C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日正确答案A
44、某建筑施工企业2018年6月1日向建筑物资公司租用了一批脚手架,租期1年2018年7月1日,由于资金紧张,建筑物资公司提出将脚手架卖给建筑施工企业,双方于2018年7月10日签订了买卖合同则该建筑施工企业从开始对脚手架拥有所有权2018年6月1日2018年7月1口2018年7月10日2019年6月1日正确答案C
45、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案,按规定应至少组织一次演练A.每年B.每半年C.每季度D.每月正确答案B
46、关于建设工程代理行为的说法,正确的是()(2015真题)A.建设工程承包活动属于法定代理B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理正确答案D
47、北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同合同约定将材料运送到上海市的工程所在地,并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”后因北京施工企业拖欠货款,深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业下列关于管辖权的说法中,正确的是()A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权B.北京市的人民法院有管辖权C.上海市的人民法院有管辖权D.合同约定的管辖法院条款无效正确答案A
48、安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施,必须与主体工程()D.同时投资,同时施工,同时评价正确答案B
49、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()2017A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续正确答案A
50、关于开标的说法,正确的是()A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人C.开标应当由招标代理机构主持邀请所有投标人参加D.投标人少于3个的,不得开标正确答案D
51、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括()A.工程项目实行总承包的,定期考核分包企业安全生产管理情况B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动B.协商C.认可D.应予造价鉴定正确答案c
4、某住宅楼工程,总承包单位将装饰装修工程分包工程竣工验收后发现一些问题:主体工程混凝土出现部分渗漏、一些房间墙面瓷砖脱落等问题关于该责任承担的说法,正确的是A.由总承包单位承担全部责任B.由总承包单位与分包单位承担连带责任C.总承包单位对主体混凝土质量承担责任,总承包单位与分包单位对墙面瓷砖质量承担连带责任D.总承包单位对主体混凝土质量承担责任分包单位对墙面瓷砖质量承担责任正确答案c
5、根据《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》,纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时,以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,应规定的预征率预缴增值税适用一般计税方法计税的项目预征率为1%3%5%2%D.保证本企业安全生产投入的有效实施正确答案D
52、关于定金的说法,正确的是oA.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当原数额返还定金B.定金合同自合同订立之日起生效C.既约定违约金又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款D.定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的10%正确答案C
53、建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料经双方订立合同,约定建设单位向该企业支付用地费用,该企业向建设单位提供场地在此合同中,建设单位拥有的权利是A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用地使用权正确答案B
54、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质,为了中标,借用了乙建筑公司的资质2010年8月,甲建筑公司所承建的工程竣工但是,建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名,提出所签订的合同无效,不予支付工程款,对此,下列说法中正确的是()A.所签的合同无效,建设单位必须支付工程款B.所签的合同无效,建设单位可以不支付工程款C.所签的合同无效,如果该工程经验收合格,建设单位参照合同约定支付工程款D.所签的合同有效,建设单位必须支付工程款正确答案C
55、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于承揽业务不良行为的是()A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.未按照节能设计进行施工的正确答案C
56、下列属于保证方式的是()A.一般保证B.特殊保证C.专项保证D.综合保证正确答案A
57、关于中标的表述中,不正确的是A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力D.中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任正确答案A
58、某钢筋工张某在作业时不慎将手轧断,在项目经理的调解下,张某与雇主达成协议,雇主一次性支付给张某1万元作为补偿,张某放弃诉讼权利事后,张某反悔,其正确的做法是oA.张某向法院起诉认定该协议无效B.该协议已经生效C.张某可向法院起诉请求赔偿D.张某可请求法院就该协议强制执行正确答案C
59、甲建筑施工企业于2012年5月10日变更名称和地址,按照《安全生产许可证条例》的规定,变更后应当在之前,到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续2012年5月20日2012年5月25日2012年5月30日2012年6月9日正确答案A
60、关于物权的说法,正确的是()A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B.用益物权人可以是该物的所有权人C.未经农村土地承包经营者同意,土地所有人不得在该地块设立地役权D.物权的变动只能基于合同关系正确答案C
61、下列关于中标人的确定的说法,正确的是()oA.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.评标委员会可以向招标人推荐中标候选人以确定中标人,也可以直接确定中标人C.中标人若不能按要求提交履约保证金,视为放弃中标,招标人应向其退还投标保证金D.对有业绩信誉条件的项目,在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况,应一并公示正确答案D
62、《建筑工程施工许可管理办法》规定,工程投资额在()万元以下或者建筑面积在300nl2以下的建筑工程.可以不申请办理施工许可证3040C.50D.80正确答案A
63、设计文件应注明工程合理使用年限,该年限从()之日起算A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满正确答案B
64、关于核验施工许可证的说法,正确的是()A.中止施工经核验符合条件期间,由于建设单位做好建设工程的维护管理工作B.在建的建筑工程因故中止施工的,施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验C.中止施工满6个月的,在建筑工程恢复施工前,应当报发证机关核验施工许可证D.经核验不符合条件的,不允许其恢复施工,待条件具备后再申请核验正确答案A
65、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,负责重大事故、较大事故、一般事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起()内做出批复15日30日45日60日正确答案A
66、依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于日30252015正确答案C
67、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,造成50人以上100人以下重伤的事故是A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故正确答案B
68、关于中标人再次发包的行为,下列说法中正确的是oA.中标人将中标项目转让给他人的合法B.将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的合法C.分包人再次分包的违法D.将中标项目肢解后分别转让给他人的合法正确答案c
69、下列国家标准中,属于强制性国家标准的是A.工程建设通用的信息技术标准B.工程建设行业专用的试验方法C.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准D.工程建设勘察行业专用的质量要求正确答案c
70、发包人应按照合同约定方式预留保证金,保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的1%3%5%10%正确答案B
71、某建筑企业员工在工程施工中受伤,员工近亲属认为应属于工伤,建筑企业不认为是工伤,则应由()对是否属于工伤承担举证责任A.员工B.建筑企业工会组织C.建筑企业D.社会保险行政部门正确答案C
72、同一债权既有保证又有物的担保的,当债务人不履行债务时,如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式,关于债权人债权实现的说法,正确的是()A.第三人提供物的担保的,债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的,债权人可以就物的担保实现债权,也可以要求承担保证责任C.债权人放弃物的担保的,保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任D.提供物的提保的第三人承担担保责任后,有权向保证人或债务人追债正确答案C
73、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同,货款为40万元,乙向甲支付定金4万元,如任何一方不履行合同应支付违约金6万元甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付,在乙提出的如下诉讼请求中,既能最大限度保护自己的利杳,又能获得法院支持的诉讼请求是()(2015真题)A.请求甲支付违约金6万元B.请求甲双倍返还定金8万元C.请求甲支付违约金6万元,同时请求返还支付的定金4万元D.请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元正确答案C
74、下列选项中,当事人应承担侵权责任的是A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌B.某施工单位未按照合同约定工期竣工C.因台风导致工程损害D.某工程存在质量问题正确答案A
75、下面关于诉讼时效期间的表述中,不正确的是A.诉讼时效期间一律为3年B.普通诉讼时效期间为3年,法律另有规定的除外C.《合同法》规定,因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年D.《海商法》规定,就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权,时效期间为1年正确答案A
76、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年,工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,则承担该工程维修责任的是o2016A.施工企业B.建设单位C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定正确答案A
77、施工单位偷工减料,降低工程质量标准,导致整栋建筑倒塌,12名工人被砸死该行为涉嫌触犯()A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪正确答案C
78、某建材购销合同实行政府指导价,则下列表述中正确的是0A.供货商逾期交付标的物,遇价格上涨时,按照原价格执行B.供货商逾期交付标的物,遇价格下降时,按照原价格执行C.购买方逾期付款的,遇价格下降时,按照新价格执行D.购买方逾期提取标的物的,遇价格下降时,按照新价格执行正确答案A正确答案D
6、施工企业应当按照有关规定,向提供真实、准确、完整的企业信用档案信息、A.建设单位B.行业协会C.资质许可机关D.招投标监管部门正确答案C
7、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同,合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款,但没有约定利息的计算方法后两公司就工程款支付发生争议,建筑公司诉至人民法院,要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息,人民法院应2015真题A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持,对利息诉讼请求不予支持C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持,对利息诉讼请求予以支持正确答案B
8、关于工程监理的说法,正确的是A.工程监理实行监理工程师负责制B.工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场
79、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程完工后承包单位提请建设单位组织竣工验收应具备的条件是OoA.有已签署的工程结算文件B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的合格证书正确答案C
80、根据《建筑法》,为施工现场工作的职工参加工伤保险和缴纳工伤保险费的是A.建筑施工企业B.建设单位C.项目负责人D.总承包单位正确答案A
81、根据《劳动合同法》,在劳务派遣用工方式中,订立劳务派遣协议的主体是A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者正确答案A
82、某施工企业于2007年9月1日签订了一份国际设备买卖合同,合同约定适用我国法律该套进口设备于2007年11月20日运抵国内某港口,开箱检查时未发现问题在施工过程中,设备于2007年12月11日出现重大故障,但供应商拒绝维修则该施工企业提起诉讼的截止时间为()2008年9月1日2009年11月20日C.2010年12月11日D.2011年12月11日正确答案D
83、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.国务院工商行政管理部门正确答案C
84、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,负责重大事故、较大事故、一般事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起()内做出批复15日30日45日60日正确答案A
85、关于国家所有的文物的说法,正确的是()A.遗存于公海区域内的起源于中国的文物,属于国家所有B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有D.属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管收藏单位的终止或者变更而改变正确答案C
86、甲施工企业向乙水泥厂发函,询问某种型号的水泥的销售价格,乙水泥厂立即将各种型号的水泥价格发函报给了甲施工企业对前后两封信函,下列说法中,正确的是()A.两封信函都属于要约B.两封信函都属于要约邀请C.第一封信函属于要约,第二封信函属于承诺D.第一封信函属于要约邀请,第二封信函属于要约正确答案B
87、关于借款合同的说法,正确的是()oA.借款合同是实践合同B.对支付利息的期限没有约定的,借款期限1年以上的,应当在每届满1年时支付C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为支付利息D.借贷双方约定的利率超过年利率24%则该借款的利息约定无效正确答案B
88、在施工合同中,就施工行为而言,债权人是()A.建设单位B.设计单位C.施工企业D.监理单位正确答案A
89、关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员,表述正确的是()A.应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持,必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持,必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持,设计单位节能设计人员应当参加正确答案D
90、某施工项目材料采购合同中,双方约定的违约金为4万元、定金6万元采购方依约支付了6万元定金供货方违约后,采购方有权主张的最高给付金额为()万元1041612正确答案D
91、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法,下列选项中错误的有()A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定,应报省级政府批准B.设区的市重点文物保护单位的建设控制地带,应报设区的市政府批准C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业,由划定保护范围的相应机关批准正确答案B
92、某汽车制造厂2019年12月将自产轿车3辆转作本企业固定资产该汽车制造厂应纳车辆购置税的计税依据是()A.最高售价B.最低售价C.平均售价D.生产的同类应税车辆的销售价格正确答案D
93、甲向某出版社乙去函,询问该出版社是否出版了《现行建筑施工规范大全》资料,乙立即向甲邮寄了《现行建筑施工规范大全》两套,共380元,甲认为该书不符合其需要,拒绝接受,双方因此发生了争议从本案来看甲乙之间0A.合同已经成立B.合同未成立C.已经完成要约和承诺阶段D.合同是否成立无法确定正确答案B
94、下列关于工程建设强制性标准的监督检查的说法,正确是()A.监督检查的内容包括工程管理人员是否熟悉强制性标准B.工程质量监督机构应当对工程施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督C.安全监督管理机构应当对工程勘察、设计、施工阶段执行强制性标准的情况实施监督D.规划审查单位应当对工程设计阶段执行强制性标准的情况实施监督正确答案B
95、根据《水下文物保护管理条例,下列文物中,属于国家所有的水下文物的是(A.遗存于中国内水的起国不明的文物B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管洁的其他海域内的起源于外国的文物C.存于外国领海以外的其他管海域内的起源国不明的文物D.造存于外国领海内的起源于中国的文物正确答案A
96、根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是2017真题A.约定部分投标人放弃投标或者中标B.投标文件相互混装C.投标文件载明的项目经理为同一人D.委托同一单位或个人办理投标事宜正确答案A
97、2011年11月,某用人单位由于生产经营发生严重困难,与王某解除了劳动合同截止到解除劳动合同时,王某已在该单位工作了1年零5个月根据劳动合同法的规定,施工单位应当给予王某个月工资的经济补偿
11.5C.2D.3正确答案B
98、下列不属于民事诉讼当事人的是()A.原告、被告B.共同诉讼人C.无独立请求第三人D.诉讼代理人正确答案D
99、(2020年真题)根据《企业所得税法》,下列收入中,应当征收企业所得税的是()A.利息收入B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款正确答案A
100、要施工单位诉建设单位施工合同纠纷案,由某人民法院开庭审理建设单位经传票传唤,无正当理由拒不到庭,则人民法院可以()D.缺席审判正确答案D
101、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人,以替代标的物的现实交付,该种交付方式称2013A.简易交付B.占有决定C.指示交付D.拟制交付正确答案D
102、某建设项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元,评标价1010万元,评标结束后,该投标人向招标人表示,可以再降低报价,报1000万元,与此对应的评标价为990万元,则双方订立的合同价应为万元102010101000990正确答案A
103、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》,全部或部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额左右的比例预留保证金3%5%10%15%正确答案A
104、县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时,有权采取的措施是()A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金B.责令立即排除检查中发现的安全事故隐患C.实施查封、扣押存在严重事故隐患的特种设备D.对违反规定的行为作出行政处罚决定正确答案B
105、对于受要约人延误的承诺,该承诺0A.有效B.无效C.要约人未作任何表示则有效D.要约人虽表示接受也无效正确答案CC.监理单位与建设单位之间是法定代理关系D.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务正确答案B
9、关于投标联合体资格条件的说法,正确的是A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C.联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件D.由不同专业的单位组成联合体,按照资质等级较低的单位确定其资质等级正确答案C
10、某工商局办公楼主体结构施工过程中,由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故,无人员伤亡,建设单位应当在质量事故发生后小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告161224正确答案D
106、下列债中,属于当事人之间按照约定生产的债是()A.侵权之债B.不当得利之债C.无因管理之债D.合同之债正确答案D
107、根据我国《民法典》的规定,债权人转让权利的,受让人取得与债权有关的从权利,但()的除外A.债权人对债务人的债权合法B.该从权利专属于债权人自身C.债务人的债权已到期D.对债权人造成损害正确答案B
108、甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同,总计金额约600万甲先行支付定金150万,剩余款项根据供应进度结算;同时约定,若乙方迟延供货,违约金为按日支付5万元后由于乙混凝土厂设备检修,迟延供货达30日则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当()A.要求乙双倍返还定金300万元B.要求乙支付违约金150万元,返还定金120万元,并返还超出定金的30万元C.要求乙双倍返还定金240万D.要求乙支付违约金150万元,并返还定金120万元正确答案B
109、民事诉讼中,被告在收到之日起内提出答辩状A.3日B.5日10日15日正确答案D
110、与保险人订立合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人是()A.保险人B.被保险人C.投保人D.受益人正确答案C
111、(2019年真题)关于承揽合同解除的说法,正确的是()A.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的承揽人即可解除合同B.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同C.承揽人可以随时解除承揽合同造成定作人损失的应当承担赔偿责任D.定作人可以随时解除承揽合同造成承揽人损失的应当承担赔偿责任正确答案D
112、下列关于仲裁,说法正确的是()A.仲裁裁决书经双方签收具有法律效力B.仲裁协议只需包含仲裁事项和选定的仲裁委员会C.仲裁协议中约定两个以上的仲裁结构,仲裁协议无效D.申请仲裁执行的期间为2年正确答案D
113、以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于()A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.施工组织方案正确答案B
114、甲法院和乙法院因为管辖权发生争议,协商未果,可以由()指定管辖A.甲法院的上级人民法院B.乙法院的上级人民法院C.甲法院和乙法院的共同上级人民法院D.以上均可正确答案C
115、根据《民事诉讼法》,当事人申请司法确认调解协议,由双方当事人依法共同向(提出☆ZOM真题A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解组织所在地D.调解协议签订地正确答案c
116、关于建设工程合理使用年限的说法,正确的是()A.建设工程合理使用年限由建设单位决定B.超过合理使用年限的建设工程必须报度、拆除C.建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求并注明工程合理使用年限正确答案D
117、注册建造师担任施工项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的正确答案B
118、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订了一份200t水泥的买卖合同交货期到,乙水泥厂按照合同约定交付了水泥,但是甲公司一直不支付货款,致使水泥厂损失过大根据有关法律规定,甲乙引发的债属于()A.合同之债B.侵权行为之债C.不当得利之债D.无因管理之债正确答案A
119、根据保险人的委托,向保险人收取佣金并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的机构或者个人是()A.保险代理人B.被保险人C.保险经纪人D.投保人正确答案A
120、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,应由()组织召开专家论证会(2015真题)A.安全监督管理机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位正确答案D
121、关于劳动合同的履行,下列说法错误的是()A.固定劳动期限合同可以是5年、10年,也可以是更长的时间B.非因劳动者原因停工期间,用人单位应当依法支付工资C.用人单位变更名称或法定代表人的,不影响劳动合同的履行D.用人单位发生合并或者分立情形的,原劳动合同自动解除正确答案D
122、关于委托代理的说法,正确的是()o2018真题A.委托代理授权必须采用书面形式B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示,应由被代理人单独承担责任正确答案C
123、设立法人需要具备的条件不包括A.依法成立,有必要的财产或者经费B.有自己的名称、组织机构和场所C.有独立产权的经营场所D.能够独立承担民事责任正确答案C
124、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司,建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司在工程开工前,应当由按照有关规定申请领取施工许可证A.乙建筑公司B.丙土方公司C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司正确答案D
125、根据《建设工程质量检测管理办法》,工程施工中见证取样检测机构应当是A.建设单位委托的具有相应资质等级的机构B.施工单位委托的具有相应资质等级的机构C.建设行政主管部门指定的机构D.建设工程质量监督站指定的机构正确答案A
126、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位不得压缩()工期A.定额B.标准C.法定D.合同正确答案D
127、某政府安全检查人员在对某施工现场进行检查后,收取了施工方5000元人民币检查费,用于补贴安全检查人员的午餐,其行为()A.合法,符合权利与义务相一致的原则B.合法,但是需要出示证据证明的确是用于午餐C.不合法,不可以收取任何费用D.不合法,只有被检查单位同意才可以收取正确答案C
128、行政处分的方式是()A.没收非法财产B.吊销营业执照C.行政拘留D.记过、撤职、开除等正确答案D
129、未经总监理工程师签字,()A.建设单位不拨付工程款B.施工单位不得进行下一道工序的施工C.建筑材料不得在工程上使用D.建筑构配件不得在工程上安装正确答案A
130、下列关于赔偿损失特征的表述中,错误的是()A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式B.赔偿损失具有补偿性,是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿C.赔偿损失具有一定的任意性D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则正确答案D
131、关于行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章的审查下列说法正确的是A.提出进行审查的要求的机关包括国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院和各省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会B.如果地方政府认为某一行政法规同宪法或者法律相抵触,可以向国务院书面提出进行审查的建议C.如果某社会团体认为某一地方性法规同宪法或者法律相抵触,可以向省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会提出进行审查的建议D.某自治州人民政府认为某一地方政府规章同宪法或者法律相抵触的,可以向省、自治区、直辖市的人民政府提出进行审查的建议正确答案A
132、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的,将由负责强制执行2012A.作出决定的公安消防机构B.公安机关C.人民法院D.建设行政主管部门正确答案A
133、关于行政诉讼法律规定的说法,正确的是oA.未经行政复议程序,不能提起行政诉讼B.法院审理行政诉讼案件不适用调解C.行政诉讼坚持谁主张谁举证原则D.在行政诉讼过程中,被告有权自行向原告和证人收集证据
11、保证合同的当事人为OOA.债权人与保证人B.债权人与债务人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人正确答案A
12、某市政工程由于政府部门规划调整,导致该工程停工达1年之久,施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理,根据有关规定,关于甲任职的说法,正确的是()A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理B.经建设单位同意,甲可以同时担任该两个项目的项目经理C.经施工单位同意,甲可以同时担任该两个项目的项目经理D.经建设主管部门同意,甲可以同时担任该两个项目的项目经理正确答案B
13、施工许可证与安全生产许可证之间的关系是0A.两者无任何关系B.两者同时取得C.施工许可证以安全生产许可证为前提D.安全生产许可证以施工许可证为前提正确答案B
134、企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的,经责令限期改正并向社会公告后,逾期仍未达到建筑企业企业资质标准要求条件的,资质许可要关可以回其建筑业企业资质证书A.撤回B.撤销C.注销D.吊销正确答案A
135、关于建设用地使用权,下列说法正确的是oA.国家禁止以划拨方式设立建设用地使用权B.建设用地使用权期满自动续期C.建设用地使用权流转时附着于该土地的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分D.建设用地使用权消灭的,使用人应当及时办理注销登记正确答案C
136、关于工程建设项目质量监督手续的说法,正确的是A.监理单位需依法办理工程质量监督手续B.办理工程质量监督手续是法定程序不办理质量监督手续的工程不得开工C.办理工程质量监督手续时应提交用地规划许可证?D.办理工程质量监督手续时不必提交监理单位资质等级证书正确答案B
137、张某向赵某借款20万元扩充自己开的服装厂规模,约定借款2年,年利率为10%因为张某公司效益较好,在借款一年的时候决定全数还款,则应还款金额为()万元24222023正确答案B
138、某建筑公司投保了一份建设工程一切险,在这个保险合同法律关系中,下列主体之中不可能为同一人的是()A.投保人与受益人B.保险人与投保人C.投保人与被保险人D.投保人、被保险人和受益人正确答案B
139、对证据有无证明力和证明力大小进行审查确认是由()A.当事人进行质证B.法院进行认证C.证人出庭作证D.鉴定人进行鉴定正确答案B
140、甲乙签订的施工合同履行完毕后,乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务乙遵循的是合同的()OA.诚实信用原则B.自愿原则C.对等原则D.公平原则正确答案A
141、甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉,乙应诉,经开庭审理,法院判决甲胜诉,乙对区法院的判决实体内容无异议,却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉,要求据此撤销一审判决,市中级法院的正确处理应为()A.查清事实后改判,驳回甲的诉讼请求B.仲裁协议如果有效,则裁定撤销一审判别决,驳回甲的起诉C.裁定驳回乙的上诉,维持原判决D.裁定撤销一审判决,发回原法院重审正确答案C
142、根据《关于民事诉讼证据的若干规定》,当事人申请证据保全的,应在()提出A.举证期限届满前B.首次开庭前15日C.不迟于举证期限届满前7日D.一审法庭辩论终结前正确答案C
143、根据《绿色施工导则》,关于临时用地指标和临时用地保护的说法,正确的是()A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标,临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计B.要求平面布置合理、紧凑,在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角,临时设施占地面积有效利用率大于80%C.应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度的减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被,对于施工周期较短的现场,可按建筑永久绿化的要求,安排场地新建绿化正确答案C
144、根据《民法典》规定,国家依照法律规定的权限和程序征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及不动产,是为了()的需要A.特定人群B.国家利益C.公共利益D.国家安全正确答案C
145、关于建筑活动中发生的债的说法,正确的是()2014A.对于施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付,材料供应商是债权人C.在施工中产生噪音,扰乱居民,不会有债的发生D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债正确答案A
146、国家实行有利于节能的()政策,引导单位和个人节约和合理利用水、电、气等资源性产品A.税收B.信贷C.价格D.奖励正确答案C
147、关于法的效力层级的说法,正确的是o2018真题A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下,法律法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法正确答案B
148、在某建设项目施工中形成的下列债权中,不属于合同之债的是A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位向材料供应商支付材料款D.材料供应商向施工单位交付材料正确答案B
149、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业,必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,必须经国务院文物行政部门批准正确答案C
150、在建设工程项目施工中,行为人对自己的行为承担法律责任不以损害事实发生为前提的是()A.项目经理进行采购合同谈判B.建设单位支付工程款C.施工人员施工中高空坠物D.施工队驾驶员的驾驶行为正确答案B
151、以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的,由注册机关()A.给予警告,一年内不准再申请注册B.撤销注册,处以罚款,三年内不准再次申请注册C.撤销注册,没收非法所得D.责令改正,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款正确答案B
152、对于无权代理,如果未经被代理人追认,则应由()承担责任A.被代理人B.代理人C.第三人D.行为人正确答案D
153、甲市的玉先生购买了位于乙市的商品房一套,该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司,工程由了市的某建筑企业施工建设玉先生入住不到一年,发现该房屋的承重墙出现严重开裂王先生欲对此提起诉讼则本案应由人民法院管辖A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市正确答案B
154、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车该车实际行驶里程8万公里市场价格约为16万元里程表显示行驶里程为4万公里甲明知上述情况存在仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业,乙知情后诉至法院乙的下列诉讼请求可以获得支持的是A.请求减少价款至16万元B.以欺诈为由解除合同C.以重大误解为由请求撤销合同D.请求甲承担缔约过失责任正确答案A
155、工程监理单位与建设单位串通,弄虚作假、降低工程质量并造成损失的,赔偿责任应当由()承担正确答案C
156、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地,发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡,依法责令其停止施工该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制正确答案A
157、以下关于法院开庭审理程序的表述中,不正确的是()A.原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以按撤诉处理B.原告未经法庭许可中途退庭的,可以按撤诉处理C.被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以延期开庭D.被告未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决正确答案C
158、甲公司将自己厂房租赁给乙公司使用,租赁期间,经询问确认乙公司无购买意向后,甲公司将该厂房卖给丙公司根据有关的规定,下列关于买卖合同与租赁合同效力的表述中,正确的是()正确答案B
159、甲建筑公司与乙水泥厂约定,如果此次施工项目中标了,就购买乙水泥厂的水泥1000吨,并为此交付了1万元定金但是,甲建筑公司没有中标,也就没有去购买乙水泥厂的水泥,则()正确答案C正确答案C
14、某小区工程在验收时,发现屋面楼板出现裂缝,后经鉴定确认由于设计混凝土配筋不符合要求造成的则()A.应由施工单位承担维修责任,施工单位维修后,向设计单位索赔B.应由建设单位负责维修,再向设计单位索赔C.应由设计单位负责维修和承担费用D.应由施工单位负责维修,再通过建设单位向设计单位索赔正确答案D
15、关于一级建造师变更注册的说法,正确的是()A.变更注册后,注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的,由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动申请正确答案D
16、根据《民法典》,允许单方解除合同的情形是()A.由于不可抗力致使合同不能履行B.法定代表人变更C.当事人一方发生合并、分立
160、(2020年真题)在财产保险合同有效期内,保险标的物危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人可以按照合同约定提出的权利主张是()A.减少保险费B.增加保险费,但无权解除合同C.增加保险费或者解除合同D.中止保险合同正确答案C
161、小王将自有的一幢房屋卖给小李,与其签订了房屋买卖合同,并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金但在交房前,小王又与小张签订合同,将该房屋卖给小张,并与小张办理了过户登记手续则下列说法中错误的是()A.小张取得该房屋的所有权B.小王必须收回房屋并向小李交付C.小李不能要求小王实际交付该房屋,但可以要求小王承担违约责任D.小李与小王签订的合同有效正确答案B
162、根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()2017真题A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查正确答案C
163、关于法人的说法,正确的是()2016A.法人分为企业法人和行政法人B.企业法人合并、分立的,应当向登记机关办理登记并公告C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格正确答案B
164、某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时,发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍于是对其进行了罚款处理,该惩罚措施属于()法律责任形式A.民事责任B.行政处分C.刑事责任D.行政处罚正确答案D
165、在工程建设中,建设单位对在建工程的权利是()2016A.债权B.担保特权C.所有权D.用益物权正确答案C
166、根据《劳动法》等相关规定,用人单位安排劳动者加班,每月不得超过()小时正确答案C
167、施工企业的项目经理属于施工企业的().A.主要负责人B.法定代理人C.指定代理人D.企业授权的项目管理者正确答案D
168、根据《建筑工程施工许可管理办法》,对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,对建设单位处()的罚款A.合同价款1%以上2%以下B.1万元以上3万元以下C.合同价款5%以上10%以下D.5万元以上10万元以下正确答案A
169、施工企业认为()侵犯其合法权益,可以申请行政复议A.建设单位的违约行为B.总监理工程师的停工决定C.上级企业的处理决定D.行政机关的罚款正确答案D
170、不良行为记录指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律法规、规章或强制性标准和执业行业规范,经()级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录A.乡(镇)B.县C.市D.省正确答案B
171、关于施工许可中“已经确定施工企业”的说法正确的是A.已与施工企业签署合作意向B.评标结果已公示C.施工合同已签订D.施工合同已向建设行政主管部门备案正确答案C
172、根据施工合同,甲建设单位应于2018年10月1日支付乙建筑公司工程款,2019年6月1日,乙单位向法院提起诉讼请求,则工程款纠纷的诉讼时效A.中断B.中止C.终止D.届满正确答案A
173、关于建设工程见证取样的说法,正确的是A.施工人员对涉及结构安全的试块、试件和材料可直接在现场取样B.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志,标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量并由见证人员和取样人员签字C.涉及结构安全的试块、试件和材*料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的20%D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当正确答案B
174、王女士在某网站购买了一件饰品,其质量保证期为3个月王女士收到饰品时没有仔细检查,之后也一直没有使用半年后王女士整理物品时,发现这件饰品有质量问题,于是联系该网站要求更换对此,该网站A.应予更换B.可不予理睬C.负责修整并承担相应费用D.应联系修整,所需费用由王女士承担正确答案D
175、王某应聘到某施工单位,双方于4月15日签订为期3年的劳动合同,其中约定试用期3个月,次日合同开始履行7月18日,王某拟解除劳动合同,则oA.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应提前30日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位正确答案C
176、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定,不属于建设单位安全责任范围的是oA.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.对采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构建设工程,提出预防生产安全事故的措施建议正确答案D
177、某工程的总承包商甲在例行安全生产检查中,发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患,于是要求分包商乙限期整改但乙拒不执行,最后该隐患酿成大祸,给建设单位丙造成了50万元的经济损失根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,则下列说法错误的是0A.丙有权要求甲承担50万元的损失B.丙有权要求乙承担50万元的损失C.丙有权要求甲承担30万元的损失,乙承担20万元的损失D.丙只能要求乙承担主要责任,赔偿40万元的损失,剩余部分由甲承担正确答案D
178、某业主和承包商签订了施工合同,承包商和分包商签订了分包合同为保证施工合同的认真履行,业主要求承包商提供保证人,则保证合同的当事人是A.承包商和分包商B.承包商和保证人C.业主和保证人D.业主和承包商正确答案C
179、某大型工程建设项目,建设单位依法委托监理公司进行工程监理,建设单位与监理单位之间的法律关系是()A.民事法律关系B.行政法律关系C.劳动法律关系D.经济法律关系正确答案A
180、根据合同的分类,下列合同属于单务合同的是()A.买卖合同B.租赁合同C.承揽合同D.赠与合同正确答案D
181、(2020年真题)关于城市维护建设税的说法,正确的是()A.城市维护建设税,以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据B.城市维护建设税,与消费税、增值税、营业税分别缴纳C.城市维护建设税税率统一为5%D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位,都是城市维护建设税的纳税义务人正确答案D
182、《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定,国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起()个工作日内对外进行记录公告15203045正确答案B
183、根据《仲裁法》,关于仲裁裁决撤销的说法,正确的是()A.违约金的计算不符合合同约定,当事人可以申请撤销仲裁裁决B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时,可以向财产所在地的中级人民法院申请C.仲裁裁决被撤销后,当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁,不可以向人民法院起诉D.仲裁的程序违反法定程序,当事人可以申请撤销仲裁裁决正确答案D
184、赵某委托李某代理有关法律诉讼事宜,其后赵某遇到车祸身亡,但在李某出差调查相关证据返回途中并不知情,则()A.该代理暂停B.该代理终止C.可以继续代理D.该代理无效正确答案C
185、在某工程的施工招标中,某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元,双方在合同中约定了垫资条款,但未约定垫资利息根据有关司法解释,下列说法正确的是A.由于当事人对垫资利息没有约定,按照工程欠款处理B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息正确答案B
186、下列物权种类中,属于担保物权的是A.抵押权B.使用权C.收益权D.地役权正确答案AD.当事人一方违约正确答案A
17、王某发现吊装预制构件欲脱落,拒绝继续作业并迅速躲避王某的行为是行使法律赋予的()A.正当防卫权B.紧急避险权C.拒绝权D.知情权正确答案B
18、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某关于该用工关系的说法,正确的是()2017真题A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定B.在派遣期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬正确答案B
19、某工程项目工期为12个月,其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元在合同没有约定或约定不明情况下,建设单位预付该部分费用最低应为()万元
187、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业该买卖合同中切割机的交付方式为()2017真题A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定正确答案C
188、关于建设工程领域的民事纠纷,下列表述错误的是()A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域,较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼正确答案A
189、关于物权和债权的特征的说法,正确的是()A.物权是财产权B.物权是一种支配权,但需要义务人配合才能行使C.债权是一种绝对权,可以向任何人行使该权利D.物权是一种相对权,用以对抗特定的相对人正确答案A
190、《专利法》保护的是发明创造的专利权对此,下列说法正确的是oA.发明创造是指发明、实用新型和外观设计智力成果B.获得专利权的发明创造的技术内容保密C.取得专利权的发明可以是纯理论性的D.专利权的期限均为20年正确答案A
191、关于违约金与定金,表述正确的是A.违约金存在于从合同之中B.定金合同属于主合同C.违约金与定金可能同时使用D.当事人既能约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款正确答案D
192、某建设工程采用工程总承包模式,总包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业分包单位则其安全专项施工方案A.可以由总承包单位或专业分包单位编写B.必须由总承包单位编写C.必须由专业分包单位编写D.由总承包单位会同专业分包单位一同编写正确答案A
193、根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()o
(2015)A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品正确答案A
194、某用人单位招聘一名员工,由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同一年后,用人单位决定辞退该员工在用人单位应承担的法律后果中错误的是()A.可提前30日书面通知,并额外支付一个月工资后解除劳动关系B.如果该员工被追究刑事责任,用人单位可以解除劳动合同C.应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同D.用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付正确答案A
195、下列关于工程质量检测单位的说法,错误的是()A.质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测B.检测机构应当建立档案管理制度并应当单独建立检测结果不合格项目台账C.检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署,并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效D.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构正确答案A
196、根据《行政许可法》,临时性的行政许可实施满()需要继续实施的,应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规A.3个月B.6个月C.1年D.9个月正确答案C
197、根据《绿色施工导则》,临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()o2018真题10%15%20%30%正确答案C
198、关于中标和签订合同的说法,正确的是()A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同正确答案C
199、劳动者A与用人单位B签订的劳动合同中约定的工资为3000元则劳动者A在试用期的工资不得低于0元,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准1800210015002400正确答案D
200、合同当事人双方自订立合同起,直到合同的履行、变更转让以及发生争议时对纠纷的解决,都应当依据合同履行的原则,按照《民法典》的规定,根据合同的性质、目的和交易习惯善意地履行通知、协助和保密等附随义务,体现了合同履行的()A.全面、适当履行的原则B.遵循诚实信用的原则C.公平合理、促进合同履行的原则D.当事人一方不得擅自变更合同的原则正确答案B
201、某施工单位作业工长将施工挖掘出来的文物据为己有,单位领导多次催促后仍拒不上交,则其有可能面临的处罚是()A.开除B.行政拘留3000元罚款5000元罚款正确答案D
202、某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后,投标过程中其组成成员发生变化,虽未经招标人同意但新联合体仍然符合资格预审条件要求,则其投标()A.有效B.无效C.在征得全体投标人同意后为有效D.在征得评标委员会同意后为有效正确答案B
203、根据《劳动合同法》,在劳务派遣用工方式中,订立劳务派遣协议的主体是A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者正确答案A
204、关于建设单位安全责任的说法,错误的是A.应当向施工单位提供资料,并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.应当依法履行合同,不得随意压缩工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案正确答案C
205、根据《建设工程质量管理条例》,建设单位在申领施工许可证之前,应当按照有关规定办理o2016A.开工报告手续B.监理单位的委托手续C.保证安全施工措施的审批手续D.工程质量监督手续正确答案D
206、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是2017A.效力待定B.有效C.部分有效D.可撤销正确答案B
207、下面关于诉讼时效期间的表述中,不正确的是A.诉讼时效期间一律为3年B.普通诉讼时效期间为3年,法律另有规定的除外C.《合同法》规定,因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年D.《海商法》规定,就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权,时效期间为1年正确答案A
208、安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是A.县级以上建设行政主管部门B.县级以上各级人民政府C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府正确答案B
209、依据《行政复议法》的规定,以下属于不可申请行政复议的是A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的C.对规划行政主管机关撤销《建设工程规划许可证》决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的正确答案D
210、下列关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度,不正确的是A.企业负责人指的是法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师B.施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%C.对于有分公司的企业集团,集团负责人因故不能到现场的应口头通知工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查D.企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班正确答案C
211、关于投标保证金的说法,正确的是()2014A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%C.实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出D.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人应当退还投标保证金,但无需支付银行同期存款利息正确答案A
212、某剧院工程,建设单位在领取施工许可证后满一年才开工,则开工时()A.建设单位应当向发证机关报告B.应当报发证机关核验施工许可证C.应当报发证机关申请延期D.施工许可证已自行作废正确答案D
213、某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期2019年5月10日,并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地实际开工日期为同年8月10日,该建筑工程一切险责任起始日期为()A.2019年5月10日B.2019年5月15日2019年7月20日2019年8月10日A.10203050正确答案C
20、根据《民事诉讼法》,申请仲裁裁决强制执行的期间为()6个月1年2年3年正确答案C
21、在建设单位要求赶工的情形下,隐蔽工程未通过监理单位验收,施工单位继续施工,由此发生质量问题所产生费用由()承担
(2013)A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门正确答案A正确答案C
214、根据《民法典》,动产物权的设立和转让,自()时发生效力A.动产交付B.该约定生效C.登记备案D.动产转让合同生效正确答案A
215、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续正确答案A
216、关于建设工程监理的说法,正确的是()A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位正确答案D
217、根据《民法典》及相关司法解释,当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩,法院予以支持的是()A.兑付国债本息请求权B.支付存款本金及利息请求权C.基于合同的违约金请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求权正确答案C
218、下列关于诉讼时效中止的表述,正确的是()A.因法定事由的出现,权利人不能行使请求权的,诉讼时效中止B.因原告起诉,诉讼时效中止C.因被告应诉,诉讼时效中止D.因证人要求,诉讼时效中止正确答案A
219、在我国法律体系中,效力仅次于宪法而高于其他法的形式是()A.行政法规B.法律C.地方性法规D.部门规章正确答案B
220、《立法法》规定,同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章,新的规定与旧的规定不一致的,A.由国务院裁定B由最高人民法院裁定C.适用旧的规定D.适用新的规定正确答案D
221、某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款2018真题2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位一直未支付工程余款2018真题2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息2018真题则利息起算日为o2018真题A.2017年9月21日B.2017年11月21日2018年5月2日2017年11月2日正确答案D
222、在买卖合同中,出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自时起由买受人承担2015A.标的物交付B.合同成立C.合同生效D.支付贷款正确答案B
223、《招标投标法》规定,必须进行招标的项目而不招标的,将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的,责令限期改正,可以处项目的罚款A.成本金额5%以上10%以下B.合同金额5%以上10%以下C.成本金额10%以上20%以下D.合同金额10%以上20%以下正确答案B
224、可撤销的建设工程施工合同有权撤销的机构是A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政管理部门D.监理单位正确答案A
225、关于人身保险合同的说法,正确的是()A.只能由被保险人与保险人订立B.可以以诉讼的方式要求投保人支付保费C.受益人可以由被保险人指定D.人身保险包括人寿保险和健康保险两种正确答案C
226、工程施工过程中应当采取消防安全措施,下列说法中错误的是()A.禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所B.修建道路有可能影响消防队灭火救援的,有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准C.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火D.自动消防系统的操作人员必须持证上岗正确答案B
227、《建筑法》规定,()应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料,建筑施工企业应当采取措施加以保护A.建设单位B.监理单位C.勘察单位D.设计单位正确答案A
228、某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位一直未支付工程余款2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息则利息起算日为OA.2017年9月21日B.2017年11月21日2018年5月2曰2017年11月2日正确答案D
229、某贸易公司与某建材供应商签订合同,约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地,向施工单位履行交货义务合同签署后,供应商未按合同约定交货,则A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B.供应商应向施工单位承担违约责任C.供应商应向贸易公司承担违约责任D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任正确答案C
230、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费为200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元如果乙在规定期限内不履行设计合同应该返还给甲()50万元80万元90万元100万元正确答案C
231、关于要约撤销的说法,正确的是()A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人正确答案B
232、施工过程中,建设单位违反规定提出降低工程质量要求时,施工企业应当()(2015真题)A.予以拒绝B.征得设计单位同意C.征得监理单位同意D.与相关各方协商一致正确答案A
233、关于招标程序中工作时限的说法,正确的是()A.招标人澄清资格预审文件,应当在提交资格预审申请文件截止时间至少2日前进行B.资格预审文件和招标文件的最短发售期相同C.利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间15日前提出D.招标人和中标人应当自中标之日起30日内订立书面合同正确答案B
234、根据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将()报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案A.保证安全施工的措施B.施工组织方案C.拆除建筑物的措施D.建设单位编制的工程概要正确答案A
235、2014年3月1日,某建筑公司因为生产经营发生严重困难,张某成为被裁减人员如果该建筑公司()前重新招用人员的应当优先招用张某等被裁减人员2014年3月1日2014年5月1日2014年6月1日D2014年9月1日正确答案D
236、下列属于应当承担缔约过失责任的情形是A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质,在资格预审时没有通过审查D.建设单位在发出中标通知书后,改变了中标人正确答案D
237、根据《建设工程质量管理条例》,工程质量必须实行监督管理2013A.企业B.政府C.社会D.行业正确答案B
238、关于建设民事商事法律关系特点的表述中,不正确的是A.建设民事商事关系主要是人身关系B.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性C.建设民事商事关系是平等主体之间的关系D.建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系正确答案A
239、甲、乙于4月1日签订一份施工合同合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效则该合同自()无效A.4月1日B.5月15月20日6月30日正确答案A
240、根据《注册建行师执业管理办法(试行)》,注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,()除外2016A.合同约定的工程验收合格的B.合同约定工程尚未开工的C.合同约定的工程主体已经完成的D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的正确答案A
22、某施工人员进入工作岗位前要求施工单位告知其作业场所存在的危险因素及事故应急措施,这是《安全生产法》赋予从业人员所具有的A.知情权B.建议权C.拒绝权D.紧急避险权正确答案A
23、下列对工程监理单位安全责任的表述中,正确的是A.监理单位应当以监理合同为依据对施工进行监管B.监理单位负责施工的质量、进度和费用控制,不负责安全监管C.监理单位安全人员可由质量工程师兼任D.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准正确答案D
24、投标人发生重大变化时,下列说法正确的是A.投标人发生合并情况时,不必告知招标人B.投标人发生破产情况时,应当及时口头告知招标人C.投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的,可以不用告知招标人D.投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时,其投标无效
241、根据我国《行政许可法》,尚未制定法律、行政法规和地方性法规的,因行政管理的需要,确需立即实施行政许可的,省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可临时性的行政许可实施满需要继续实施的,应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规A.3个月B.6个月C.1年D.2年正确答案C
242、不属于表见代理的特别构成要件的是A.须本人存在过失B.须相对人为善意C.须被代理人主观为恶意D.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由正确答案C
243、关于建设工程依法实行工程监理的说法,正确的是A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理C.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系D.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系正确答案B
244、施工单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其()许可的范围内承揽工程A.资质等级B.注册资本C.专业技术人员能力D.技术装备正确答案A
245、建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人发生下列情形除外()A.同一工程相邻分段发包B.经发包方同意的C.因不可抗力必须同时担任的D.因非承包原因致使工程项目停工超过120天正确答案A
246、(2020年真题)建设工程代理法律关系中,存在两个法律关系,分别是()A.代理人与被代理人之间的委托关系,被代理人与相对人之间的合同关系B.代理人与被代理人之间的合作关系,代理人与相对人之间的合同关系C.代理人与被代理人之间的委托关系,代理人与相对人之间的转委托关系D.代理人与被代理人之间的合作关系,被代理人与相对人之间的转委托关系正确答案A
247、某施工单位的材料采购员乙,一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务后乙被单位开除,但甲公司并不知情乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同,则该合同为合同A.效力待定B.无效C.可撤销D.有效正确答案D
248、关于和解效力的表述中,不正确的是A.和解达成的协议不具有强制约束力B.如果一方当事人不按照和解达成的协议执行,另一方可以向法院提起诉讼,也可以根据约定申请仲裁C.如果一方当事人不按照和解达成的协议执行,另一方当事人可以请求人民法院强制执行D.法院或仲裁庭通过对和解协议的审查,对于意思真实而又不违反法律强制性或禁止性规定的和解协议予以支持正确答案C
249、根据《环境噪声污染防治法》,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是oA.抢修作业B.抢险作业C.抢工期作业D.生产工艺要求必须连续的作业正确答案C
250、承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后,托运人拒绝支付运输费用,承运人可以对相应的运输货物行使()A.留置权B.抵押权C.抵消权D.质押权正确答案A
251、下列选项,属债权合同的是()A.监护合同B.买卖合同C.行政合同D.劳动合同正确答案B
252、关于建设单位安全责任的说法,正确的是2016A.建设单位不得调整合同工期B.需要进行爆破作业的,建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整D.建设单位应当拆除施工前告知施工企业,将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案正确答案C
253、无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同,但是当实际施工人的利益受到侵害时;可以向发包人主张权利,此情况下发包人承担责任的范围是A.欠付工程款B.实际施工人的损失C.实际施工人主张的权利D.实际施工人违法承揽工程的罚金正确答案A
254、保证合同是订立的合同A.债权人与债务人B.债务人和保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人正确答案C
255、关于用益物权的说法,正确的是A.用益物权包含着占有权、使用权、收益权和处分权B.地役权、通过出让或者划拨方式获得的土地使用权,均是用益物权C.某企业租赁了一个办公楼,签订了15年的租赁合同,该租赁权是一种用益物权D.所有的用益物权必须经过登记才能设立正确答案B
256、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,造成50人以上100人以下重伤的事故是A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故正确答案B
257、2016年9月15日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工企业的30万元债权同年9月25日,乙接到甲关于转让债权的通知关于该债权转让的说法,正确的是A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效D.乙拒绝清偿30万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任正确答案C
258、建筑施工企业不再具备安全生产条件的,情节严重应承担的法律责任是()A.暂扣安全生产许可证并限期整改B.吊销安全生产许可证C.撤销安全生产许可证,3年内不得再次申请安全生产许可证D.没收违法所得,处10万元以上50万元以下的罚款,并吊销其安全生产许可证正确答案B
259、某工程开工后3个月因故中止施工,建设单位应该履行的合法手续是()A.向发证机关申请延期B.自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告C.自中止施工之日起一个月内,报发证机关核验施工许证D.向发证机关申请施工许可证废止正确答案B
260、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,招标文件不包括以下各项中的()A.合同主要条款B.投标人须知C.评标标准和方法D.施工组织设计正确答案D
261、根据《专利法》,对产品的形状、架构或者结合所提出的始于实用的新的技术方案成为2013A.发明B.实用新型C.外观设计D.设计方案正确答案B
262、甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元,约定2006年5月1日还款但到2006年6月1日,甲仍未还钱2006年7月3日乙向甲要账,乙向甲口头表示同意延期还款此行为的法律效果是A.引起诉讼时效的中断B.引起诉讼时效的中止C.引起诉讼时效的延长D.改变法定时效期间正确答案A
263、根据《招标投标法实施条例》,非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目,关于确定中标人的说法,正确的是()A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人中确定中标人正确答案D
264、对于土方开挖工程,施工企业编制专项施工方案后,经()签字后实施A.施工企业项目经理、现场监理工程师B.施工企业技术负责人、建设单位负责人C.施工企业技术负责人、总监理工程师D.建设单位负责人、总监理工程师正确答案C
265、下列关于授予专利权的条件的说法,正确的有()oA.申请专利的发明创造在申请日前6个月内,在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的,丧失新颖性B.实用性要求发明或者实用新型已经产生积极效果C.创造性是指与现有技术相比,该发明或该实用新型具有突出的实质性特点和显著的进步D.授予专利权的外观设计,只要同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似即可正确答案C
266、根据《民法典》规定,国家依照法律规定的权限和程序征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及不动产,是为了的需要A.特定人群B.国家利益C.公共利益D.国家安全正确答案C
267、某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目,工程总造价
1.6亿元.其中安装工程项目造价约为
0.6亿元,则下列关于该项目投保的说法,正确的是A.整个项目按安装工程一切险投保B.整个项目按建筑工程一切险投保C.该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保,安装工程项目按安装工程一切险投保D.整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保正确答案B
268、关于建设工程分包的说法,正确的有2014A.总承保单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业。