还剩118页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
2023-2024一级建造师之一建建设工程项目管理知识点总结归纳姓名学号得分
1、编制安全技术措施计划的一般步骤中,在风险确定之后紧接着需要进行的工作是()A.危险源识别B.风险评价C.评价安全技术措施计划的充分性D.制订安全技术措施计划正确答案B
2、通过调整进度管理的方法和手段来对项目目标进行纠偏,这属于纠偏措施中的()A.技术措施B.管理措施C.组织措施D.经济措施正确答案B
3、单代号搭接网络的时间参数计算时,若某项中间工作的最早开始时间为负值,则应当()A.将该工作与最后一项工作联系起来B.增大该工作的时间间隔C.调整其紧前工作的持续时间D.在该工作与起点节点之间添加虚箭线正确答案C
26、下列选项中,对整个项目起统筹规划、重点控制的作用的是()A.施工组织总设计B.单项工程施工组织设计C.单位工程施工组织设计D.分部工程施工组织设计正确答案A
27、确立本组织统一的质量宗旨和方向,并营造和保持使员工充分参与实现组织目标的内部环境体现了质量管理的()原则A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.过程方法D.全员参与正确答案B
28、在施工期间的质量监督中,对建设工程项目结构主要部位除了常规检查外,还要在分部工程验收时,要求建设单位将施工、设计、监理、建设方分别签字的质量验收证明在验收后()天内报监督机构备案
37273、关于大型建设工程项目结构分析的说法,正确的是()2014正确答案A
274、根据新修订的《建筑法》第四十八条,下列()符合工伤和意外保险制度的规定A.建筑施工企业可根据企业实际情况为职工参加工伤保险,缴纳工伤保险费B.工伤保险和意外伤害保险都属于法定的强制性保险C.工伤保险属于法定的强制性保险D.建筑施工企业应当为从事危险性作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费正确答案C
275、下列成本计划中,用于确定责任总成本目标的是(A.指导性成本计划B.竞争性成本计划C.响应性成本计划D.实施性成本计划正确答案A
276、下列为加快进度而采取的各项措施,属于技术措施的是oA.重视计算机软件的应用B.编制进度控制工作流程C.实行班组内部承包制D.用大模板代替小钢模正确答案D
277、根据《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2005的规定,工程总承包项目管理的范围应由oA.规范性标准规定B.双方约定C.法律法规规定D.合同约定正确答案D
278、是项目质量控制的重点A.材料质量控制B.施工工艺安排C.施工人员组成D.施工质量控制正确答案D
279、项目管理机构在对施工机具使用费支出的控制过程中,采取合理安排施工生产、加强机械调度工作等的成本控制措施,主要作用是控制机械的A.台班单价B.台班数量C.台班保养费D.台班质量正确答案B
280、建设项目工程总承包的基本出发点是实现建设生产过程的组织集成化,以克服由于设计与施工的分离致使投资增加,以及克服由于设计和施工的不协调而影响建设进度等弊病A.借鉴工业生产组织的经验B.借鉴工业生产实施的经验C.借鉴工业生产管理的经验D.借鉴工业生产设计的经验正确答案AC.14D.21正确答案A
29、标准《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011由()四部分组成“组织所处环境”“规范性引用文件”“术语和定义”和“职业健康安全管理体系要求”“范围”“术语和定义”“环境管理体系要求”和“改进”“范围”“规范性引用文件”“术语和定义”和“绩效评价”“范围”“规范性引用文件”“术语和定义”和“职业健康安全管理体系要求”正确答案D
30、为避免项目目标偏离的发生,应重视项目目标的主动控制,即()A.定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较,采取纠偏措施B.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素,并采取有效的预防措施C.进行项目目标的调整D.将项目的目标进行分解,确定用于目标控制的计划值正确答案B
31、关于施工质量事故报告和调查处理程序,下列说法正确的是()A.工程质量事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告B.事故防范和整改措施属于事故报告的内容C.事故调查以后应立即制定事故处理的技术方案D.事故处理包括事故的技术处理和事故的责任处罚两方面正确答案D
32、职业健康安全管理体系的体系文件包括()三个层次A.管理手册、程序文件、作业文件B.管理方针、管理手册、程序文件C.管理目标、管理手册、程序文件D.管理方针、程序文件、作业文件正确答案A
33、某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天,该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天,则工作M的实际进度()A.既不影响总工期,也不影响其后续工作的正常执行B.将其紧后工作的最早开始时间推迟1天,并使总工期延长1天C.不影响其后续工作的继续进行,但使总工期延长1天D.不影响总工期,但使其紧后工作的最早开始时间推迟1天正确答案D
34、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,下列安全事故中,属于较大事故的是oA.10人死亡,3000万元直接经济损失B.3人死亡,4800万元直接经济损失C.4人死亡,6000万元直接经济损失D.2人死亡,980万元直接经济损失正确答案B
35、在双代号时标网络计划中,关键线路是指oA.各项工作持续时间之和最小的线路B.自始至终不出现波形线的线路C.自始至终不出现虚工作的线路D.节点编号依次连续的线路正确答案B
36、关于施工合同实施偏差责任分析,下列说法中不正确的是A.分析产生合同偏差的原因是由谁引起的B.分析产生合同偏差责任由谁承担C.责任分析必须以合同为依据D.明确纠正偏差的组织措施正确答案D
37、由于建设工程项目大量数据处理的需要,应重视利用信息技术的手段进行信息管理,其核心手段是()A.基于局域网的信息管理平台B.基于互联网的信息处理平台C.基于互联网的信息传输平台D.基于局域网的信息处理平台正确答案B
38、项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的关系是()A.矛盾关系B.对立关系C.统一关系D.对立的统一关系正确答案D
39、关于建设工程安全事故报告的说法,正确的是()A.各行业专业工程可只向有关行业主管部门报告B.安全生产监督管理部门除按规定逐级上报外,还应同时报告本级人民政府C.一般情况下,事故现场有关人员应立即向安全生产监督部门报告D.情况紧急时,事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府报告正确答案B
40、项目的进度项编码应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要,建立统一的编码,服务于()A.项目进度目标的动态控制B.项目进度计划的编制C.项目管理控制D.项目进度的确切实施正确答案A
41、(2019年真题)业主方项目管理的目标中,进度目标是指()的时间目标A.项目动用B.竣工验收C.联动试车D.保修期结束正确答案A
42、支付担保的主要作用是通过发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施,以()A.确保工程质量B.确保工程费用及时支付到位C.考察承包人资金实力D.保证承包人按约履行正确答案B
43、下列各项核算中,其目的在于迅速取得资料,在经济活动中及时采取措施进行调整的是oA.会计核算B.业务核算C.统计核算D.资金核算正确答案B
44、下列项目各参与方的沟通障碍中,属于组织沟通障碍的是o2013A.机构组织庞大B.知识、经验水平的差距导致的障碍C.对信息的看法不同造成的障碍D.下属对上级的恐惧心理而形成的障碍正确答案A
45、使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害,并深刻认识到搞好安全生产的重要性从事故中吸取教训,提高安全意识,改进安全管理工作这体现了事故处理中的原则A.事故原因未查清不放过B.事故责任人未受到处理不放过C.事故责任人和周围群众未受到教育不放过D.事故没有制定切实可行的整改措施不放过正确答案C
46、在某工程网络计划中,工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第15天和第18天,其持续时间为7天工作M有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第24天和第26天,则工作M的总时差和自由时差()天A.分别为4和3B.均为3C.分别为3和2D.均为2正确答案C
47、在施工合同实施中,”项目经理将各种任务的责任分解,并落实到具体人员”的活动属于()的内容
(2014)A.合同分析B.合同跟踪C.合同交底D.合同实施控制正确答案C
48、建设工程施工合同索赔成立的前提条件不包括()A.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任B.与合同对照,事件己造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.所提交索赔意向通知和索赔报告应已经监理单位认可并签字正确答案D
49、工程质量监督申报手续应在工程项目()到工程质量监督机构办理
(2012)A.开工前,由施工单位B.竣工验收前,由建设单位C.开工前,由建设单位D.竣工验收前,由施工单位正确答案C
50、根据《建设工程监理规范》(GB50319-2013)属于施工阶段监理工作任务的是()A.检查施工单位专职安全生产人员的资格B.检查施工单位的测量、检测仪器设备定期检验的证明文件C.审核分包单位资质条件D.查验施工单位的施工测量定位放线成果正确答案B
51、某施工企业承接了某住宅小区中10#楼的土建施工任务,项目经理部针对该施工项目编制的施工组织设计属于o2012A.施工组织总设计B.单项工程施工组织设计C.分部工程施工组织设计D.单位工程施工组织设计正确答案D
52、某施工企业承接了“一带一路”的国际项目,但缺乏具备国际工程施工经验的管理人员和施工人员,这类风险属于建设工程风险类型中的2018真题A.经济与管理风险B.组织风险C.工程环境风险D.技术风险正确答案B
53、由于发包人或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、增加或删除部分工程、修改实施计划、变更施工次序、造成工期延长和费用损失,承包人对此的索赔是A.不可预见的外部障碍或条件索赔B.工程变更索赔C.工程终止索赔D.其他索赔正确答案D
4、在编制项目()前,应结合项目的特点,对项目实施的各阶段的费用控制、进度控制等进行详细分解A.管理职能分工表B.管理任务分工表C.工作任务分工表D.项目功能分解表正确答案B
5、建设单位可凭工程质量监督文件,向()申领施工许可证A.劳动保障行政部门B.建设行政主管部门C.工商行政管理部门D.安全监督管理部门正确答案B
6、根据《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358-2005)下列项目总承包方的工作中,首先应进行的是()2016进行项目策划召开开工会议正确答案B
54、建设工程项目的施工质量控制分为事前控制、事中控制和事后控制下列选项中,属于事中控制的重点是()A.落实质量责任B.监督施工进度C.控制工作质量D.坚持质量标准正确答案C
55、计划开工工期是指()A.合同签字之日B.合同协议书约定的开工日期C.实际开工之日D.工程师批准的开工之日正确答案B
56、编制施工项目成本计划的关键是确定()
(2012)A.预算成本B.平均成本C.目标成本D.实际成本正确答案C
57、某项目地面铺贴的清单工程量为1000m2预算费用单价60元/破,计划每天施工100nl
2.第6天检查时发现,实际完成800nl2实际费用为5万元根据上述情况,预计项目完工时的费用偏差(ACV)是()元25002000-2500-2000正确答案C
58、政府建设主管部门对质量监督人员每()个月进行一次法律法规、业务培训6121824正确答案B
59、某施工承包企业将其承接的高速公路项目的目标总成本,分解为桥梁工程,隧道工程成本,道路工程成本等子项,并编制相应的成本计划这是按()编制施工成本计划A.成本组成B.项目组成C.工程类别D.工程性质正确答案B
60、为保证质量控制系统的科学性和(),必须明确系统建立的原则、内容、程序和主体A.合法性B.有序性C.合理性D.有效性正确答案D
61、关于国际工程施工承包合同争议解决的说法,正确的是()oA.国际工程施工承包合同争议解决中,仲裁实行一裁终局制B.国际工程施工承包合同争议解决中,诉讼是首选方式C.国际工程施工承包合同争议最有效的解决方式是协商D.FIDIC合同中DAB作出的裁决是强制性的正确答案C
62、下列影响施工质量的生产要素中,只能通过采取预测预防的控制方法以消除其对施工质量不利影响的是0A.环境因素B.施工人员C.材料设备D.施工机械正确答案A
63、在项目进展过程中收集和分析与风险相关的各种信息,预测可能发生的风险,对其进行监控并提出预警的风险管理活动是A.项目风险识别B.项目风险应对C.项目风险评估D.项目风险监控正确答案D
64、生产经营单位未按照有关规定对应急预案进行备案时,安全生产监督管理部门应对其进行的处罚是A.给予警告,并处5万元以下罚款B.给予警告,并处3万元以下罚款C.责令停产停业整顿,吊销安全生产许可证D.责令停产停业整顿,并给予行政处罚正确答案B
65、下列合同实施偏差的调整措施中,属于组织措施的是2013A.增加人员投入B.增加资金投入C.变更技术方案D.变更合同条款正确答案A
66、对大中型工程项目,按项目组成编制施工成本计划时,其总成本分解的顺序是oA.单项工程成本一单位工程成本一分部工程成本一分项工程成本B.单位工程成本一单项工程成本一分部工程成本一分项工程成本C.分项工程成本f分部工程成本f单位工程成本f单项工程成本D.分部工程成本一分项工程成本一单项工程成本一单位工程成本正确答案A
67、建筑施工企业因暂时生产经营困难,无法按劳动合同约定日期支付工资的,应当向劳动者说明情况并与工会或职工代表协商一致后,可以延期支付工资,但最长不得超过日45603090正确答案C
68、关于建设工程管理内涵的说法,下列选项中,正确的是oA.建设工程管理是指工程实施阶段全过程的管理B.建设工程管理只涉及参与工程项目的各个方面对工程的管理C.建设工程管理的核心任务是为工程的决策和使用增值D.建设工程管理包括开发管理、项目管理和设施管理正确答案D
69、风险量反映不确定的oA.风险发生的可能性B.风险事件发生的概率C.风险事件发生对项目目标的影响程度D.损失程度和损失发生的概率正确答案D
70、下列项目决策阶段策划工作中,不属于项目定义和目标论证工作的是0A.确定项目建设的目的.宗旨和指导思想B.决策期任务分工C.项目总投资规划和论证D.建设周期规划和论证正确答案B
71、建设工程项目全面质量管理中的“全面”是指()的管理A.工程质量和工作质量B.决策过程和实施过程C.管理岗位和工作岗位D.全方位和全流程正确答案A
72、下列针对防范土方开挖过程中的塌方风险而采取的措施,属于风险转移对策的是()A.投保建设工程一切险B.设置警示牌C.进行专题安全教育D.设置边坡护壁正确答案A
73、对于质量不合格问题,及时进行原因分析,采取必要的措施,予以纠正,保持工程质量形成过程受控状态的PDCA循环阶段是()A.计划B.实施C.检查D.处置正确答案D
74、一般在工程初期很难描述,工作范围和性质,或工期紧迫,无法按常规编制招标文件招标时采用的合同形式是()A.固定总价合同B.可调单价合同C.成本加固定费用合同D.成本加固定比例费用合同正确答案D
75、项目管理实施规划应由()组织编制A.项目技术负责人B.项目经理C.企业技术负责人D.企业生产负责人正确答案B
76、下列不属于CIP保险内容的是()A.建筑工程一切险B.雇主责任险C.劳工赔偿D.第三者责任险正确答案D
77、关于风险量、风险等级、风险损失程度和损失发生概率之间关系的说法正确的是()A.风险量越大,损失程度越大B.损失发生的概率越大,风险量越小C.风险等级与风险损失程度成反比关系D.损失程度和损失发生概率越大,风险量越大正确答案D
78、项目质量控制体系得以运行的基础条件是()2017A.项目合同结构合理B.组织制度健全C.人员和资源合理配置D.程序性文件规范正确答案C
79、根据事故造成损失的程度,下列工程质量事故中,属于重大事故的是()2016A.造成1亿元以上直接经济损失的事故B.造成1000万元以上5000元以下直接经济损失的事故C.造成100万以上1000万元以下直接经济损失的事故D.造成5000元以上1亿元以下直接经济损失的事故正确答案D
80、(2019年真题)关于FIDIC施工合同条件中采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法,正确的是()A.特聘争端裁决委员会的任期与合同一致B.业主应按支付条件支付DAB报酬的70%DAB成员一般是工程技术和管理方面的专家DAB提出的裁决具有强制性c.任命项目经理D.A、进行项目策划B、召开开工会议C、任命项目经理D、施工开工准备正确答案C
7、在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中,组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价,称为()A.持续改进B.管理评审C.内部审核D.系统评审正确答案C
8、某工程网络计划中,工作N的自由时差为5天,计划执行过程中检查发现,工作N的工作时间延后了3天其他工作均正常,下列说法中不正确的是()A.工作N的总时差不变,自由时差减少3天B.总工期不会延长C.工作N的总时差减少3天D.工作N的最早完成时间推迟3天正确答案A正确答案c
81、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)施工过程中发生索赔事件,承包人做法错误的是()A.必须在发出索赔意向通知后的28天内(或工程师同意的其他时间内)向工程师提交一份详细的索赔文件和有关资料B.如果干扰事件在持续,一般每隔28天向工程师提交中间索赔报告C.首先向发包人(工程师)提交索赔意向通知,声明保留索赔的权利D.如果干扰事件在持续,等干扰事件影响结束后42天内提交最终索赔报告正确答案D
82、运用比较法进行施工成本分析的形式中,若想分析影响目标完成的积极因素和消极因素,以便及时采取措施,保证成本目标实现,应采取()A.将实际指标与目标指标对比B.将本期实际指标与上期实际指标对比C.与本行业的平均水平对比D.将本期目标指标与上期目标指标对比正确答案A
83、在国际上,业主方项目管理的方式有多种可能,在以下描述中,不正确的是()A.业主方自行完成其项目管理任务B.业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理C.业主方和项目管理咨询公司共同进行项目管理D.业主方委托本工程的项目总承包公司完成其项目管理任务正确答案D
84、装配式建筑与一般建筑工程相比,具有的特点A.流水线生产、模块化施工B.模块化生产、模块化施工C.工厂化生产、装配化施工D.集成化生产、装配化施工正确答案C
85、技术交底是施工组织设计和施工方案的具体化,施工作业技术交底的内容必须具有A.可行性和可操作性B.计划性和可行性C.可监督性和可实施性D.计划性和可监督性正确答案A
86、按照钢筋绑扎、混凝土浇筑、砌筑、抹灰等进行领料限制,属于按()限额领料A.工程部位B.单位工程C.分项工程D.分部工程正确答案C
87、关于施工项目成本表格核算法的说法,正确的是()A.人为控制因素少、精度高B.项目财务部门比较常用C.方便操作、但覆盖面较小D.对核算工作人员的专业水平要求较高正确答案C
88、已知AB工作的紧后工作为CD其持续时间分别为3天、4天、2天、5天,AB工作的最早开始时间为第6天、4天,则D工作的最早完成时间为第()10天11天13天14天正确答案D
89、建设工程0指的是通过调查研究和收集资料,在充分占有信息的基础上,针对建设工程项目的决策和实施或决策和实施中的某个问题,进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证,旨在为项目建设的决策和实施增值A.项目决策B.项目策划C.项目审批D.项目执行正确答案B
90、伤亡事故按其后果严重程度分为级A.三B.四C.五D.六正确答案A91>项目施工质量控制的最后一个环节是oA.检验批验收B.分项工程验收C.分部工程验收D.竣工质量验收正确答案D
92、某施工总承包企业将玻璃幕墙的安装分包给某专业分包商,则该分包商A.对总承包企业负责B.对业主单位负责C.对总承包企业和业主负责D.对总承包企业、设计单位和业主负责正确答案A
93、业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体进行项目建设的方式作为施工总包单位,称为A.施工总承包模式B.分包模式C.施工总承包管理模式D.EPC模式正确答案A
94、(2020年真题)下列工程项目策划工作中,属于实施阶段策划的是(A.项目实施期管理总体方案策划B.项目实施的风险策划C.实施期合同结构总体方案策划D.生产运营期经营管理总体方案策划正确答案B
95、某工作的最早开始时间是5最早结束时间9最迟开始时间7则该工作的最迟完成时间是()11121314正确答案A
96、建设工程项目质量控制系统是面向工程项目建立的质量控制系统,该系统()A.属于一次性的系统B.需要进行第三方认证C.仅涉及施工承包单位D.需要通过业主认证正确答案A
97、项目管理目标责任书的编制依据不包括()A.组织的管理制度B.项目的招标文件C.项目管理规划大纲D.组织的经营方针和目标正确答案B
98、为减少环境因素对施工质量的不利影响,施工企业主要采取()方法A.风险控制B.动态控制C.跟踪管理D.静态控制正确答案A
99、某混凝土工程,中标的综合单价是400元/m3计划工程量是8000m3o施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m3实际完成并经监理工程师确认的工程量是7000m3o若采用赢得值法进行综合分析,错误的是()A.已完工作预算费用为280万B.已完工作实际费用为350万C.费用偏差为-70万元,费用超支D.进度绩效指数为
0.875进度提前正确答案D
100、企业质量管理体系获准认证的有效期为()年23C.4D.5正确答案B
101、在国际工程承包合同中,根据工程项目的规模和复杂程度,DAB争端裁决委员会的任命有多种方式,只在发生争端时任命的是()A.常任争端裁决委员会B.特聘争端裁决委员会C.工程师兼任的委员会D.业主指定争端裁决委员会正确答案B
102、在建设工程项目施工过程中,因施工方需要做工程材料调整与待用需要通过设计单位明确或确认的,施工方必须以技术核定单的方式向()提出,报送设计单位核准确认A.监理工程师B.建设单位项目经理C.建设单位技术负责人D.总包单位负责人正确答案A
103、下列项目策划的工作内容中,属于项目决策阶段合同策划的是o2018真题项目管理委托的合同结构方案方案设计竞赛的组织实施期合同结构总体方案D.A、项目管理委托的合同结构方案B、方案设计竞赛的组织C、实施期合同结构总体方案D、项目物资采购的合同结构方案正确答案C
104、关于项目与各参与方的沟通,下列选项中,正确的是oA.沟通客体在沟通过程中处于主导地位B.沟通包括思维与表达两个要素C.沟通能力包括表达能力、争辩能力、倾听能力三个能力D.沟通层面就是指语言的交流正确答案B
105、地方各级安全生产监督管理部门的应急预案,应当由()备案A.上一级人民政府B.国务院安全生产监督管理部门C.同级安全生产监督管理部门D.同级人民政府正确答案D
106、某工程项目实施过程中,监理人发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准,监理人的下列做法中正确的是()A.自行对设计进行修改B.直接要求设计人更正C.要求承包人提出变更建议D.书面报告委托人要求设计人更正正确答案D
107、某施工企业针对建筑主体钢结构工程编制专项施工方案该施工方案应由()进行审批A.总包单位项目技术负责人B.专业分包单位技术负责人C.总包单位技术负责人D.专业分包单位项目技术负责人
9、上报至设区的市级人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门A.一般事故B.重伤事故C.重大事故D.较大伤亡事故正确答案A
10、当工程项目实行施工总承包管理模式时,业主与施工总承包管理单位的合同一般采用oA.单价合同B.固定总价合同C.变动总价合同D.成本加酬金合同正确答案D
11、按建设工程项目成本构成编制施工成本计划时,将施工成本分解为等A.直接费、间接费、利润、税金B.单位工程施工成本及分部分项施工成本C.人工费、材料费、施工机具使用费、措施项目费、企业管理费D.分部分项工程费、其他项目费、规费正确答案C正确答案C
108、关于单代号搭接网络计划中时距一词的说法,正确的是()A.时距是某工作具有的特殊时间参数B.相邻工作间只能有一种时距的限制C.时距是时间间隔的特殊形式D.时距一般标注在箭线的上方正确答案D
109、如工程质量不符合要求,经过加固处理后外形尺寸改变,但能满足安全使用要求其处理方法是()
(2014)A.虽有质量缺陷,应予以验收B.按技术处理方案和协商文件经行验收C.扔按验收不合格处理D.先返工处理,重新进行验收正确答案B
110、关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法,正确的是()A.只针对整个项目考虑总的预备费,以便灵活调用B.在分析各分项工程风险基础上,只针对部分分项工程考虑预备费C.要在项目总体层面上考虑总的预备费,也要在主要的分项工程中安排适当的不可预见费D.不考虑整个项目预备费用,由施工企业统一考虑正确答案C
111、应用动态控制原理控制项目投资时,若将工程合同价作为投资实际值,则可作投资计划值的是()A.工程概算和工程款支付值B.工程概算和工程决算C.工程决算和工程款支付值D.工程概算和工程预算正确答案D
112、施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度,这是施工方履行合同的义务在进度计划编制方面,施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要,编制()的进度计划,以及按不同计划周期(年度、季度、月度和旬)的施工计划等A.总进度规划(计划)、项目子系统进度规划(计一划)、项目子系统中的单项工程B.不同项目参与方的C.不同计划深度的D.深度不同的控制性、指导性和实施性施工正确答案D
113、下列建设市场主体中,其工作性质属于业主方项目管理范畴的是()
(2012)A.设备供货单位B.工程施工总承包单位C.建设监理单位D.工程设计单位正确答案C
114、关于建设工程项目与施工成本管理的说法,正确的是()(1分)A.在保证工期和质量满足要求的情况下采取措施全面分析实际成本的变动状态并寻求成本节约B.在保证工期和质量满足要求的情况下采取措施将实际成本控制在计划范围内,并寻求成本节约C.在保证工期和质量满足要求的情况下采取措施严格控制计划成本的变动范围,并寻求成本节约D.在保证工期和质量满足要求的情况下采取措施把计划成本控制在目标范围内,并寻求成本节约正确答案B
115、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同,承包人与分包人签订了专业工程分包合同,在分包合同履行过程中,分包人的正确做法是()A.未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B.分包人可以直接致函发包人或工程师C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令正确答案A
116、工程施工质量事故的处理工作包括1事故调查;2事故原因分析;3事故处理;4事故处理的鉴定验收;5制定施工处理方案,正确的处理程序是()1-2-5-3-41-2-3-4-52-1-3-4-54-2-5-1-3正确答案A
117、建设工程项目实施阶段策划的说法,下列错误的是()oA.实施阶段的策划是为了把项目决策付诸实施而形成指导性的项目实施方案B.实施阶段策划的内容涉及的范围和深度应视项目的特点而定,没有统一的规定C.实施阶段策划的主要任务是定义项目开发或建设的任务和意义D.实施阶段策划的内容包括项目实施的风险策划正确答案C
118、质量手册的支持性文件是()A.质量体系程序文件B.质量记录文件C.质量方针文件D.质量目标文件正确答案A
119、(2020年真题)住宅工程质量分户验收由()组织-A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.质量监督单位正确答案A
120、下列质量控制工作中,事中质量控制的重点是()A.工序质量的控制B.质量管理点的设置C.施工质量计划的编制D.工序质量偏差的纠正正确答案A
121、关于建筑施工企业劳动用工的说法,正确的是()A.建筑施工企业应当按照相关规定办理用工手续,可以直接雇佣零散工B.建筑施工企业应当将每个工程项目中的施工管理、作业人员劳务档案中有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中按规定如实填报C.劳动合同应一式两份,双方当事人各持一份D.建筑施工企业与劳动者应当自试用期满后,按照劳动合同法规的规定签订书面劳动合同正确答案B
122、不属于施工合同文件组成的是A.合同协议书B.投标须知C.合同通用条款D.工程报价单正确答案B
123、业主方把建设工程项目的进行综合委托的模式称为建设工程项目总承包A.设计任务与物资采购任务B.工程前期准备工作与施工任务C.设备采购和施工任务D.设计任务和施工任务正确答案D
124、离开特种作业岗位()以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业A.6个月B.3个月1年1个月正确答案A
125、按照国际惯例,对工业与民用建筑工程的设计任务委托而言,下列专业设计事务所中,通常起主导作用的是()A.测量师事务所B.结构工程师事务所C.建筑师事务所D.水电工程师事务所正确答案C
126、施工组织设计是对施工活动实行科学管理的重要手段,它具有()的作用A.战略部署和经济安排B.战术安排和经济安排C.战略部署和战术安排D.战术安排和技术安排正确答案C
127、物资采购合同中约定采购方提货的,交货日期一般以()为准A.供货方按合同规定通知的提货日期B.供货方发运产品时承运单位签发的日期C.供货方向承运单位提出申请的日紧D.采购方收货截记的日期正确答案A
128、对项目施工成本进行过程控制的主要内容是管理行为的控制程序和()oA.项目施工成本管理体系的评审组织和评审程序B.项目施工成本管理体系运行的评审组织和评审程序C.管理程序文件D.成本指标的控制程序正确答案D
129、某装饰工程共有墙纸裱糊、墙面软包两项相互独立的施工过程,每项施工过程包括备料、运输、现场施工三项工作,墙纸裱糊各项工作的持续时间分别为
2、
1、6天,墙面软包各项工作的时间分别是
3、
2、4天;由于运输工具的限制,每天只能运输一项施工过程的材料,该装饰工程的最短施工工期是()910C.11D.12正确答案A
130、项目管理班子的成员在()组织结构中接受项目经理和职能部门经理的双重领导A.职能式B.矩阵式C.直线式D.项目式正确答案B
131、支付担保的主要作用是()A.促使承包商履行合同约定,保护业主的合法权益B.确保工程费用及时支付到位C.保证承包人能够按合同规定进行施工,偿还发包人已支付的全部预付金额D.保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失正确答案B
132、关于建筑材料采购合同有关条款的说法,正确的是()oA.不属于国家定价的产品,由供方确定价格B.建筑材料的包装物一般由供方负责,并且一般不另向需方收费C.需方提货的,以需方收货戳记的日期为准D.建筑材料采购合同通常采用固定总价合同正确答案B
133、(2019年真题)某混凝土结构出现宽度为
0.5mm的裂缝且裂缝深度较深,应采用的处理方法是()A.灌浆修补法B.表面密封法C.嵌缝封闭法D.粘钢加固法正确答案A
134、国家安全生产监督管理总局制定的《生产安全事故统计报表制度》规定,各级安全生产监督管理部门应在次月7日前(12月份报表,即年报于次年1月10日前)填报,报()A.上一级财务监督管理部门B.本级建设行政主管部门C.本级人民政府D.上一级安全生产监督管理部门正确答案D
12、某工程项目总价值1000万元,合同工期为18个月,现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元,则承包方提出工期索赔为()个月
0.
91.
21.
53.6正确答案A
13、如果一个进度计划系统由总进度计划、项目子系统进度计划、项目子系统的单项工程进度计划组成该进度计划系统是由()的计划组成的计划系统
(2013)A.不同功能B.不同项目参与方C.不同深度D.不同周期正确答案c
14、通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策,保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准,这是()在施工阶段的质量控制目标A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位
135、应该注意的是,建设工程施工承包合同必须遵守法律对于违反法律的条款,合同双方达成协议并签了字,()A.即受法律保障B.合同有效C.不受法律保障D.双方共同遵守正确答案C
136、已知工程F有且仅有两项并行的紧后工作G和HG工作的最迟开始时间为第12天,最早开始时间为第8天;H工作的最迟完成时间为第14天,最早完成时间为第12天;工作F与G、H的时间间隔分别为4d和5d则F工作的总时差为()d0579正确答案C
137、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行()A.化学成分测定B.抽样检测C.破坏性试验D.观感质量验收正确答案B
138、根据《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审项目管理方式的规定》(国发
[2003]5号),取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理,由()决定()A.建设行政主管部门B.项目业主C.建筑施工企业D.项目监理单位正确答案C
139、关于政府主管部门质量监督程序的说法,正确的是()2016A.工程项目开工后,监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续,并对文件进行审查,合格后签发质量监督文件B.监督机构检查内容中不包含企业的工程经营资质证书和人员的资格证书检查C.监督机构要组织进行工程竣工验收并对发现的质量问题进行复查D.监督机构在工程基础和主体结构分部工程质量验收前,要对基地基础和主体结构混凝土分别进行监督检测正确答案D
140、对于承包人向发包人的索赔请求,工程师审核提出的初步处理意见,应交给()审查A.承包人B.发包人C.监理机构D.仲裁委正确答案B
141、根据施工组织设计的管理要求,专项工程施工方案的审批人是()A.项目技术负责人B.施工单位技术负责人C.项目经理D.总监理工程师正确答案B
142、当发生索赔事件时,对于承包商自有的施工机械,其费用索赔通常按照()进行计算
(2013)A.台班折日费B.台班费C.设备使用费D.进自场费用正确答案A
143、采用建设项目工程总承包时,从招标开始至确定合同价的基本工作程序的第一步是()A.编制项目建议书B.编制项目建设纲要或设计纲要C.设计评审D.合同洽谈正确答案B
144、企业质量管理体系文件中,()是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的客观反映A.质量方针B.程序性文件C.质量手册D.质量记录正确答案D
145、下列关于成本计划的编制说法错误的是()A.在项目总体层面上考虑总的预备费,也要在主要的分项工程中安排适当的不可预见费B.按进度编制成本计划S曲线时,每一条S形曲线都对应一特定的工程进度计划C.项目经理可以调整关键线路上的工序项目的最早或最迟开工时间,力争将实际的成本支出控制在计划范围内D.一般而言,所有工作都按最迟开始时间开始,对节约资金贷款利息是有利的,但同时也降低了项目按期竣工的保证率正确答案C
146、关于建设工程施工合同分析的说法,错误的是A.合同分析主要由企业的合同管理部门或项目中的合同管理人员负责B.合同分析与招标投标过程中对招标文件的分析在目的和侧重点两方面基本类似C.合同分析的作用包括合同任务分解和落实、分析合同风险并定制风险对策等D.合同分析的内容包括合同的法律基础、合同价格、验收移交和保修等正确答案B
147、工程建设监理实施细则不包括A.监理工作的流程B.监理工作的方法和措施C.监理工作权限D.监理工作的控制要点及目标值正确答案C
148、对于爆破、拆除、起重、大型吊装、水下灯危险性较大的作业或工程,为了确保其施工安全,必须编制0A.专项工程施工应急预案B.职业健康安全管理方案C.季节性施工安全措施D.专项施工安全技术方案正确答案D
149、进行年度成本分析,可以更有效地管理项目成本,年度成本分析的重点是0A.分析上一年度的三材节约率B.分析上一年度的成本管理薄弱环节C.规划下一年度的成本管理措施D.预测下一年度的成本降低水平正确答案C
150、按照我国现行规定,对于达到一定规模的,危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经()签字后实施A.项目技术负责人和总监理工程师B.施工单位技术负责人和总监理工程师C.项目技术负责人和施工单位技术负责人D.总监理工程师和业主代表正确答案B
151、施工项目的安全检查应由()组织,定期进行A.总监理工程师B.项目经理C.业主D.安全工程师正确答案B
152、一般情况下,当采用施工总承包管理模式时,分包合同由与分包单位签约A.施工总承包管理单位B.施工总承包单位C.项目咨询单位D.业主正确答案D
153、如果某个风险事件概率等级为2级,损失等级为3级,则该事件的风险等级为级IIIIIID.IV正确答案B
154、关于建设工程项目的总进度目标的确定及目标论证分析,下列不正确的是()A.建设工程项目总进度目标论证并不是单纯的总进度规划的编制工作,还涉及工程实施的条件分析和工程实施策划方面的问题B.建设工程项目总进度目标是在决策阶段确定的C.如果采用建设项目工程总承包的模式,项目总进度目标的控制是其项目管理的任务D.建设工程项目总进度目标控制前,首先应分析和论证进度目标实现的可能性正确答案C
155、单代号搭接网络计划中,某工作持续时间3天,有且仅有一个紧前工作,紧前工作最早第2天开始,工作持续时间5天,该工作与紧前工作间的时距是FTF=2天该工作的最早开始时间是第()天6035正确答案A
156、某项目地面铺贴的清单工程量为1000m2预算费用单价60元加2计划每天施工100m225002000-2500D.-2000正确答案C
157、双代号时标网络计划中,波形线表示工作的A.总时差B.自由时,差C.相干时差D.工作时间正确答案B
158、项目管理信息系统的应用,主要是用计算机的手段,进行项目管理有关数据的收集、、存储、过滤和把数据处理的结果提供给项目管理班子成员A.传输B.分类C.记录D.分发正确答案C
159、地方各级安全生产监督管理部门的应急预案,应当报2014A.上一级人民政府B.国务院安全生产监督管理部门C.同级安全生产监督管理部门D.同级人民政府正确答案D
160、业主方提出的涉及设计修改的工程变更,一般由()发出A.业主方B.设计方C.业主方和设计方共同D.工程师正确答案D
161、应用曲线法进行施工成本偏差分析时,已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离,表示()
(2012)A.成本偏差B.进度偏差C.进度局偏差D.成本局偏差正确答案A
162、建设工程项目竣工工程质量验收时,对于涉及结构安全和功能的主要分部分项工程应进行()A.外观检查正确答案D
15、根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2017)下列不属于项目管理机构负责人的职责有()A.主持项目管理机构工作B.对各类资源进行质量监控和动态管理C.组织或参与评价项目管理绩效D.组织或参与编制项目管理规划大纲正确答案A
16、在建设工程施工招标中,评标的核心是()A.投标资格审查B.初步评审C.详细评审D.编写评标报告正确答案C
17、(2019年真题)关于风险量、风险等级、风险损失程度和损失发生概率之间关系的说法,正确的是()A.风险量越大,损失程度越大B.损失发生的概率越大,风险量越小C.风险等级与风险损失程度成反比关系B.见证取样检测C.剥露检验D.抽样检测正确答案D
163、(2020年真题)建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限般为()个月361236正确答案D
164、控制人工费支出的主要手段不包括0A.加强劳动定额管理B.改变施工作业流程C.降低工程耗用人工工日D.提高劳动生产率正确答案B
165、选用对实现进度目标有利的设计技术和施工技术,属于进度控制的()A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施正确答案D
166、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300——2013)建筑工程质量验收逐级划分为()A.分部工程、分项工程和检验批B.分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批C.单位工程、分部工程、分项工程和检验批D.单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批正确答案C
167、政府质量监督机构参加建设工程项目竣工验收会议的目的是()A.对建设过程质量情况进行总结,签发竣工验收意见书B.对影响结构安全的工程实体质量进行检测C.对影响使用功能的相关部分进行检查验收D.对质量验收的程序、组织、方法、过程等进行监督正确答案D
168、关于施工成本过程控制中管理行为控制程序的说法,错误的是()A.进行管理行为控制,要考察体系是否处在有效的运行状态B.是为规范项目施工成本的管理行为而制定的约束和激励机制C.管理行为控制是对成本进行过程控制的重点D.目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序正确答案C
169、关于国际工程施工承包合同争议调解解决方式的说法,错误的是()A.能较好地表达双方对协商谈判结果的不满意和争取解决争议的决心B.由于调解人的介入,增加了解决争议的公正性C.程序简单,但灵活性不够D.节约时间、精力和费用正确答案C
170、依据施工合同示范文本的规定,下列关于承包商索赔的说法中,错误的是()A.只能向有关合同关系的对方提出索赔B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C.工程的索赔处理决定不具有强制性的约束力D.索赔处理应尽可能协商达成一致正确答案B
171、某工地发生触电事故,一方面要进行人的安全用电操作教育,同时现场也要设置漏电开关,对配电箱、用电线路进行防护改造,也要严禁非专业电工乱接乱拉电线这符合建设安全事故隐患处理中的()A.单项隐患综合治理原则B.冗余安全度治理原则C.事故直接隐患与间接隐患并治原则D.预防与减灾并重治理原则正确答案A
172、下列工作中,不属于进度控制内容的是()A.进度目标的分析和论证B.进度计划的编制C.进度计划的跟踪检查与调整D.按进度计划进行的费用偏差分析正确答案D
173、关于索赔,下列说法正确的是()A.在合同索赔中,最主要的索赔依据是法律法规B.工程施工过程中发生索赔事件以后,承包人首先要做的工作是提出提交索赔报告C.反索赔是防止对方提出索赔D.承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应该交由工程师审核正确答案D
174、在非代理型施工管理模式(CM模式)的合同中,通常采用(A.成本加固定费用B.成本加固定比例费用C.最大成本加费用D.成本加奖金正确答案C
175、下列影响项目质量的环境因素中,属于管理环境因素的是()oA.项目所在地建筑市场规范程度B.项目所在地政府的工程质量监督C.项目现场施工组织系统D.项目咨询公司的服务水平正确答案C
176、关于项目结构分析的说法,正确的是()o2018真题A.同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法B.居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解C.群体项目最多可进行到第二层次的分解D.单体工程不应再进行项目结构分解正确答案B
177、关于网络进度计划中工期调整的说法,正确的是oA.非关键线路上的工作时间拖延,不需进行调整B.某项工作进度超前,不需进行调整C.某项工作拖延时间超过其总时差时,只需考虑总工期限制D.根据计划检查的结果在必要时进行计划调整正确答案D
178、建设工程项目总质量计划由负责主持编制A.企业管理者B.项目管理总组织者C.专业工程技术人员D.专业质量管理人员正确答案B
179、线性组织结构模式指令传递的特点是oA.每一个工作部门只有一个直接的上级部门一个上级部门会有多个直接和非直接的下级部门一个工作部门可能会有矛盾指令D.指令传递路径短,有利于快速决策正确答案A
180、按国际工程惯例对工业与民用建筑工程的设计任务委托而言,下列专业设计事务所中,通常起主导作用的是()A.测量师事务所B.建筑师事务所C.结构工程师事务所D.水电工程师事务所正确答案B
181、根据《统一标准》,建筑工程质量验收划分为()A.分部工程、分项工程和检验批B.分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批C.单位工程、分部工程、分项工程和检验批D.单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批正确答案C
182、编制施工组织总设计时,确定了施工的总体部署之后应进行的工作是()oA.拟订施工方案B.编制施工总进度计划C.编制资源需求量计划D.编制施工准备工作计划正确答案A
183、管理行为控制的目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的()的要求A.计划和指标B.规划和标准C.原则和范围D.程序和方法正确答案D
184、关于大型建设工程项目结构分析的说法,正确的是()正确答案A
185、投标人根据招标文件在约定期限内向招标人提交投标文件的行为,称为2014A.要约B.承诺C.要约邀请D.合同生效正确答案A
186、某工程网络计划中,工作F的最早开始时间为第11天,持续时间为5天,工作F有三项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天,最迟开始时间分别为第21天、第24天和第27天,则工作F的总时差和自由时差分别为A.5;411;75;54;4正确答案A
187、下列建设工程项目进度控制的措施中,属于经济措施的是o2018真题A.重视信息技术在进度控制中的应用B.分析设计方案对工程进度的影响,优化设计方案C.编制与进度计划相适应的资源需求计划D.分析影响工程进度的风险,减少进度失控的风险量正确答案C
188、建设工程管理工作的核心任务是()A.项目的目标控制B.为项目建设的决策和实施增值C.实现工程项目实施阶段的建设目标D.为工程建设和使用增值正确答案D
189、装配式混凝土建筑预制构件进场时需检查()A.生产记录B.质量验收记录C.套筒灌浆记录D.机械连接报告正确答案B
190、某工程施工过程中,由于材料的检验不严密而引发质量事故,如按质量事故产生的原因划分,该质量事故是由()原因引发的A.管理B.社会D.损失程度和损失发生的概率越大,风险量越大正确答案D
18、(2020年真题)为减少环境因素对施工质量的不利影响,施工企业主要采取()方法A.风险控制B.动态控制C.跟踪管理D.静态控制正确答案A
19、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)除专用条款另有约定外,下列合同文件中拥有最优先解释权的是()A.通用合同条款B.投标函及其附录C.技术标准和要求D.中标通知书正确答案D
20、(2018年真题)关于《项目管理知识体系指南(PMBOK)指南》中项目集和项目组合的说法,正确的是C.技术D.经济正确答案A
191、国际建设项目工程总承包的组织形式应该不包括()A.由一个既有设计力量又有施工力量的企业独立地承担建设项目工程总承包的任务B.由设计单位和施工单位组成一个联合体承担建设项目工程总承包的任务C.由施工单位承接建设项目工程总承包的任务,设计单位作为施工单位的分包承担设计任务D.由施工单位和监理单位组成一个联合体承担建设项目工程总承包的任务正确答案D
192、下列建设工程项目信息中,属于经济类信息的是()A.编码信息B.风险管理信息C.工作量控制信息D.质量控制信息正确答案C
193、在目标控制过程中,采用强化合同管理方法进行纠偏属于()A.管理措施B.组织措施C.技术措施D.经济措施正确答案A
194、检查网络计划时,发现某工作最迟的开始时间为A到该工作计划最迟完成时刻为B最早完成时间为C则该工作的总时差为()A.C-AB.C-BA-BB-C正确答案D
195、国际工程施工承包合同争议解决的方式中,最常用、最有效、也应当首选的解决争议的方式是()A.仲裁B.协商C.调解D.诉讼正确答案B
196、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》(GF—2000—0201)监理人发现工程设计不符合国家规定的质量标准时,正确的做法是()A.书面报告委托人并要求设计人改正B.指令施工单位征求设计人的修改意见C.及时向设计人报告问题的具体情况D.口头联系设计人并书面报告委托人正确答案A
197、关于工程项目质量控制体系的说法,正确的是()o2018真题A.目的是用于建筑业企业的质量管理B.其控制目标是建筑业企业的质量管理目标C.体系有效性要进行第三方审核认证D.涉及工程项目实施中所有的质量责任主体正确答案D
198、政府质量监督机构对建设工程质量的监督包括监督检查工程实体的施工质量和()A.监督检查施工项目进度及投资B.监督检查施工现场的安全状况C.验收工程项目施工质量D.监督工程建设各方主体的质量行为正确答案D
199、建立项目质量控制体系时,首先开展的工作是()A.分析质量控制界面B.编制质量控制计划C.制定质量控制制度D.确立系统质量控制网络正确答案D
200、下列担保中,担保金额在担保有效期内逐步减少的是()A.投标担保B.履约担保C.预付款担保D.支付担保正确答案C
201、论证大型建设工程项目总进度目标时,项目结构分析是指根据编制总进度纲要的需要,将整个项目逐层分解并确定相应的()A.计划层标识B.计划对象标识C.工作目录标识D.工作目录正确答案D
202、工程管理信息化属于的范畴A.领域信息化B.区域信息化C.企业信息化D.社会信息化正确答案A
203、在工程网络计划的执行过程中,监理工程师检查实际进度时,只发现工作M的总时差由原计划的2d变为Td说明工作M的实际进度A.拖后3d影响工期IdB.拖后Id影响工期IdC拖后3d影响工期2dD.拖后2d影响工期Id正确答案A
204、下列质量控制点的重点控制对象中,属于施工技术参数类的是()A.水泥的安定性B.预应力钢筋的张拉C.砌体的砂浆饱满度D.混凝土浇筑后的拆模时间正确答案C
205、建设工程管理工作是一种增值服务工作,下列属于工程建设增值的是()A.确保工程使用安全B.提高工程质量C.满足最终用户的使用功能D.有利于工程维护正确答案B
206、下列施工成本管理的措施中,属于经济措施的是()A.选用合适的分包项目合同结构B.确定合理的施工成本控制工作流程C.确定合适的施工机械,设备使用方案D.对施工成本管理目标进行风险分析,并制定防范性对策正确答案D
207、施工合同的实施中,应由()对各工程小组进行建设工程施工合同交底A.施工员B.项目技术负责人C.项目经理D.施工企业负责人正确答案C
208、建设工程施工现场环境保护的措施中,正确的防止扬尘的措施是()A.大城市市区设置搅拌站的工地,应将搅拌站封闭严密B.机动车安装减少尾气排放的装置并达到国家标准C.拆除旧建筑物时要注意遮盖、围挡D.施工现场道路应指定专人定期洒水清扫正确答案D
209、建设工程项目进度控制中的管理措施不包括()A.重视信息技术的应用B.选择承发包模式C.用工程网络计划的方法编制进度计划D.编制项目进度控制的工作流程正确答案D
210、某施工企业承接了某住宅小区中10#楼的土建施工任务,项目经理部针对该施工项目编制的施工组织设计属于()
(2012)A.施工组织总设计B.单项工程施工组织设计C.分部工程施工组织设计D.单位工程施工组织设计正确答案D
211、下列施工现场环境保护的措施中,做法正确的是()A.施工现场200人以上的临时食堂,污水排放可设简易有效的隔油池B.凡在人口密集区进行强噪声作业,应避开晚上10点到次日早6点之间作业C.对于已建成的工程项目设施,污染物排放超过排放标准的,停止使用D.固体废弃物的稳定和固化处理可采取对固体废弃物压实浓缩,热解、堆肥来实施正确答案B
212、施工质量事故的处理应按一定的程序进行,事故调查报告的主要内容不包括()A.事故处理方案B.事故发生后采取的临时防护措施C.事故情况D.工程概况正确答案A
213、建设工程施工质量验收的基本单元是()A.施工过程的质量验收B.项目竣工质量验收C.检验批和分项工程D.分项工程和分部工程正确答案C
214、大型建设工程项目进度目标分解的工作有
①编制各子项目工程进度计划;
②编制工程总进度计划;
③编制工程总进度规划;
④编制项目各子系统进度计划正确的目标分解过程是()A.
②-
③-
①-
④B.
②-
③-
④-
①C.
③-
②-
①-
④D.
③-
②-
④-
①正确答案D
215、编制成本计划时,施工成本可以按成本构成分解为()A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费等B.人工费、材料费、施工机具使用费、规费和企业管理费等C.人工费、材料费、施工机具使用费、规费和间接费等D.人工费、材料费、施工机具使用费、间接费、利润和税金等正确答案A
216、项目管理目标责任书的编制依据不包括A.组织的管理制度B.项目的招标文件C.项目管理规划大纲D.组织的经营方针和目标正确答案B
217、关于施工过程的质量验收,下列选项中,正确的是A.分项工程质量验收由总监理工程师组织B.普通分部工程应有总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收C.勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程验收D.单位工程竣工验收由建设单位项目负责人或授权总监理工程师组织进行正确答案B
218、2019年真题建设工程项目施工成本管理是指在保证工期和质量要求的情况下,采用相应管理措施A.全面分析实际成本的变动状态B.严格控制计划成本的变动范围A.项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等B.项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系C.项目集指的是为有效管理,实现战略业务目标而组合在一起的项目D.项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作正确答案A
21、建设工程项目质量控制体系,一般情况下形成多层次、多单元的结构形态,这是由其()所决定的A.实施任务的委托方式和合同结构B.实施任务的委托方式和合同内容C.合同特点和合同方式D.实施任务的监管方式和合同方式正确答案A
22、某工程地基基础设计等级为甲级的灌注桩,共计300根,应采用静载荷试验的方法进行检验,对检验桩数的要求是()A.不少于总数的1%或不少于3B.不少于总数的1%且不少于3C.不少于总数的1%或不少于2D.不少于总数的1%且不少于2正确答案BC.将实际成本控制在计划范围内D.把计划成本控制在目标范围内正确答案C
219、通过调查分析,了解有关情况,根据争议双方的有关合同作出自己的判断,并对双方进行协调和劝说仍以和平的方式解决合同争议,这是施工承包合同争议解决的()方式A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼正确答案B
220、下列建设项目信息中,属于经济类信息的是()A.编码信息B.质量控制信息C.工作量控制信息D.设计技术信息正确答案C
221、某建成20年的混合结构住宅在台风过后倒塌,造成2人死亡,7人重伤,直接经济损失5000万元,该事故(按建质【2010】111号文件)应定为()A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故正确答案B
222、(2016年真题)关于业主方项目管理目标和任务的说法,正确的是()A.业主方的进度目标指项目交付使用的时间目标B.业主方的投资目标指项目的施工成本目标C.投资控制是业主方项目管理任务中最重要的任务D.业主方项目管理任务不包括设计阶段的信息管理正确答案A
223、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行()A.抽样检测B.化学成分测定C.破坏性试验D.观感质量验收正确答案A
224、进度控制是一个()的管理过程A.动态B.静态C.封闭D.开放正确答案A
225、()的业务范围并不限于在项目实施阶段的工程项目管理工作,还包括项目决策阶段的管理和项目使用阶段的物业管理工作A.工程师B.建造师C.项目经理D.监理工程师正确答案B
226、某工程在浇筑楼板混凝土时,发生支模架坍塌,造成3人死亡,6人重伤,经调查,系现场技术管理人员未进行技术交底所致该工程质量事故应判定为()(2015真题)A.操作责任的较大事故B.操作责任的重大事故C.指导责任的较大事故D.指导责任的重大事故正确答案C
227、关于施工总承包单位安全责任的说法,正确的是A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.总承包单位的项目经理是施工企业安全生产的第一负责人C.业主指定的分包单位可以不服从总承包单位的安全生产管理D.分包单位不服从管理导致安全生产事故的,总承包单位不承担责任正确答案A
228、关于施工项目或成本核算方法的说法,正确的是oA.表格核算法的优点是覆盖面较大B.会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务C.表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算D.会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算正确答案C
229、根据《中华人民共和国建筑法》,工程监理人员认为工程,有权要求建筑施工企业改正A.施工不符合工程设计要求的B.设计不符合建筑工程质量标准的C.设计不符合合同约定的质量要求的D.施工工期不符合工期目标的正确答案A
230、某建设工程项目施工单位在施工中发生如下人工费完成业主要求的合同外工作花费3万元;由于业主原因导致工效降低,使人工费增加2万元;施工机械故障造成人员窝工损失1万元则施工单位可向业主索赔的人工费为万元65C.4D.3正确答案B
231、施工现场文明施工管理组织的第一责任人2015A.项目经理B.总监理工程师C.业主代表D.项目总工程师正确答案A
232、某工程网络计划中,工作M的自由时差为2天,总时差为5天实施中进度检查时发现该工作的持续时间延长了4天,则工作M的实际进度A.不影响总工期,但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天B.既不影响总工期,也不影响其后续工作的正常进行C.将使总工期延长4天,但不影响其后续工作的正常进行D.将其后续工作的开始时间推迟4天,并使总工期延长1天正确答案A
233、是国际工程承包合同争议解决很少采用的方式A.协调B.仲裁C.调解D.诉讼正确答案D
234、供货方的项目管理工作主要是在进行A.决策阶段B.施工阶段C.设计阶段D.动用前准备阶段正确答案B
235、运至施工现场用于劳务施工的材料和待安装设备,由()办理或获得保险A.发包人B.承包人C.分包人D.工程师正确答案B
236、招标人或其委托的招标代理机构应至少在()家指定的媒介发布招标公告A.依法必须招标项目的招标公告和公示信息应在发布媒介发布B.依法必须招标项目的招标公告和公示信息可以在任何媒介发布C.依法必须招标项目的招标公告和公示信息不得发布在发布媒介以外的任何媒介D.依法必须招标项目的招标公告和公示信息可不在媒介发布正确答案A
237、下列分析方法中,属于专项成本分析方法的是()A.采购保管费分析B.人工费分析C.成本盈亏异常分析D.管理费分析正确答案C
238、下列各项中,属于事后质量控制的是()A.对不合格产品进行处理B.作业者对作业质量的检查C.监理工程师对钢筋绑扎过程的监督D.编制施工组织设计正确答案A
239、实施性成本计划是在项目施工准备阶段,采用()编制的施工成本计划
(2014)A.估算指标B.概算定额C.施工定额D.预算定额正确答案C
240、中央管理的总公司(总厂、集团公司、上市公司)的应急预案备案的部门中不包括()oA.国务院国有资产监督管理部门B.国务院安全生产监督管理部门C.国务院有关主管部门D.省级安全生产监督管理部门正确答案D
241、下列工程项目策划工作中,属于项目决策阶段合同策划的是()
(2015)A.组织方案设计竞赛B.确定项目设计合同结构方案C.拟定施工合同文本D.确定实施期合同结构总体方案正确答案D
242、施工现场宿舍的设置,符合要求的是()A.室内净高于
2.2mB.每间宿舍居住人员18人C.3层床铺D.通道宽度
1.2m正确答案D
243、工程竣工结算时,扣留一定比例的质量保证金,属于质量风险应对的()策略A.规避B.自留C.减轻D.转移正确答案D
244、下列项目质量风险中,属于管理风险的是()A.项目采用了不够成熟的新材料B.项目组织结构不合理C.项目场地周边发生滑坡D.项目现场存在严重的水污染正确答案B
245、关于施工预算中其他用工的说法,错误的是()A.其他用工是指各工种搭接和单位工程之间转移操作地点的直接用工B.其他用工也包括其他细小.难以计算工程量的直接用工C.在下达班组施工任务单时应包括其他用工D.其他用工包括临时停水停电,个别材料超运距的直接用工,正确答案C
23、工程成本应当包括()所发生的,与执行合同有关的直接费用和间接费用A.从工程投标开始至工程验收为止B.从场地移交开始至项目移交为止C.从合同签订开始至合同完成为止D.从项目设计开始至竣工投产为止正确答案C
24、(2020年真题)建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限般为()个月361236正确答案D
25、建设工程管理工作的核心任务是为工程的建设和使用增值下列工作中,属于为工程使用(运行)增值的是()A.确保工程建设安全B.提高工程质量C.有利于工程维护D.有利于进度控制
246、根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤,在完成“项目结构分析”工作之后应立刻进行的工作是()OA.调查研究和收集资料B.进度计划系统的结构分析C.项目的工作编码D.编制各层的进度计划正确答案B
247、先由建设单位和工程总承包企业对整个建设项目和总承包项目进行质量控制系统设计,再由设计、施工、监理企业进行责任范围内的质量控制系统设计,使总体框架更清晰,落到实处是依()的原则建立工程项目质量控制系统A.分层次规划B.总目标分解C.质量责任制D.管理有序性正确答案A
248、建设工程项目质量目标的决定依据是()A.建筑工程的性质B.业主的需求和施工单位的资质条件C.建设工程项目各参与方的情况D.业主的需求和法律法规的要求正确答案D
249、对于建设工程项目,环境保护主要是指()A.控制或减少污染,是社会的经济发展和人类的生存环境相协调B.保护生态环境,促进项目和环境的协调C.实现施工生产的可持续发展D.保护和改善施工现场的环境正确答案D
250、合理的进度计划应体现资源的合理使用、工作面的合理安排、有利于提高建设质量、有利于文明施工和有利于合理地缩短建设周期为实现这一目的,应树立()A.进度计划系统的观念B.动态控制的观念C.进度计划多方案比较和选优的观念D.合理选择合同结构的观念正确答案C
251、关于建设工程索赔成立的条件,下列说法中正确的是()A.导致索赔的事件必须是对方的过错,索赔才能成立B.只要对方有过错,不管是否造成损失,索赔都可以成立C.只要索赔事件的事实存在,在合同有效期内任何时候提出索赔都可以成立D.不按合同规定的程序提交索赔报告,索赔不能成立正确答案D
252、(2020年真题)下列计算方法中,不属于工程咨询合同咨询费计算方法的是()A.工程进度百分比B.人月费单价法C.工程建设费用百分比D.按日计费法正确答案A
253、已知工作A的紧后工作是B和CB工作的最迟开始时间为第14天,最早开始时间为第10天;C工作的最迟完成时间为第16天,最早完成时间为第14天;A工作的自由时差为5天则A工作的总时差为()天0597正确答案D
254、在网络计划中,自由时差和总时差都是可以利用的机动时间,若计算工期等于计划工期,那么()A.自由时差等于总时差B.自由时差大于总时差C.自由时差小于总时差D.自由时差不超过总时差正确答案D
255、关于国际工程施工承包合同争议解决的说法,正确的是()A.国际工程施工承包合同中,仲裁实行一裁终局制B.国际工程施工承包合同中,应首选诉讼作为解决争议的方式C.与诉讼方式相比,采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点包括效率高、周期短、费用少等D.FIDIC合同中,DAB的费用由业主方支付正确答案C
256、应用曲线法进行施工成本偏差分析时,已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示()OA.成本累计偏差B.进度累计偏差C.进度局部偏差D.成本局部偏差正确答案A
257、地方各级人民政府应急管理部门的应急预案,应当报()备案A.上一级人民政府B.国务院安全生产监督管理部门C.同级安全生产监督管理部门D.同级人民政府正确答案D
258、某工作有且仅有两个紧后工作C、D其中C工作最早开始时间为10(计算坐标系,下同),最迟完成时间为18持续时间为5天;D工作最早完成时间为18最迟完成时间为20持续时间为6天;该工作与C工作间的时间间隔为2天,与D工作的时间间隔为4天,则该工作的总时差为()天3456正确答案C
259、根据《建设工程施工合同(示范文本》,工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的,承包人应在共同检查前()小时书面形式近知监理人检查A.48122436正确答案A
260、编制施工成本计划时,施工成本可以按成本构成分解为()正确答案A
261、混凝土试件强度值不满足规范要求,试件强度不足,经()对混凝土实体强度进行实际检测后,达到规范允许和设计要求值时,可不作处理A.监理单位B.建设单位C.法定检测单位D.设计单位正确答案C
262、分部分项工程成本分析“三算”对比分析,是指()的比较A.预算成本、目标成本、实际成本B.概算成本、预算成本、决算成本C.月度成本、季度成本、年度成本D.预算成本、计划成本、目标成本正确答案A
263、关于业主方项目管理目标和任务的说法,正确的是()2016A.业主方的进度目标指项目交付使用的时间目标B.业主方的投资目标指项目的施工成本目标C.投资控制是业主方项目管理任务中最重要的任务D.业主方项目管理任务不包括设计阶段的信息管理正确答案A
264、当施工发包的工程内容和工程量一时尚不能十分明确、具体地予以规定,且工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目,可以采用()合同A.固定单价B.变动单价C.固定总价D.变动总价正确答案A
265、大中型工程项目是由多个()组成的A.单项工程B.单体工程C.单位工程D.分项工程正确答案A
266、下列工程项目策划工作中,属于建设工程项目实施阶段管理策划的是()o【2015年真题】A.确定项目实施期管理总体方案B.确定生产运营期设施管理总体方案C.确定项目风险管理与工程保险方案D.确定生产运营期经营管理总体方案正确答案C
267、在施工总承包管理模式下,施工项目总体管理和目标控制的责任由()承担A.业主B.分包单位C.施工总承包管理单位D.施工总承包单位正确答案C
268、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,下列安全事故中,属于重大事故的是()3人死亡,10人重伤,直接经济损失2000万元12人死亡,直接经济损失960万元36人死亡,50人重伤,直接经济损失6000万元2人死亡,100人重伤,直接经济损失
1.2亿正确答案B
269、下列关于国内施工企业项目经理的说明,正确的是()A.建造师只能担任施工企业的项目经理B.项目经理是施工企业的法定代表人在工程项目上的代表人C.项目经理是一个专业人士D.建造师是一种技术岗位的名称正确答案B
270、(2019年真题)应用曲线法进行施工成本偏差分析时,已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示()OA.成本累计偏差B.进度累计偏差C.进度局部偏差D成本局部偏差正确答案A
271、在双代号网络计划中,某工作M的最迟完成时间为第25天,其持续时间为6天该工作共有三项紧前工作,它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天,则工作M的总时差为天691215正确答案A
272、施工成本控制要以为依据,围绕降低工程成本这个目标,从预算收入和实际成本两方面,研究节约成本、增加收益的有效途径,以求获得最大的经济效益A.施工成本计划B.合同C.进度报告D.工程变更正确答案B。