还剩121页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
2023-2024一级造价师之建设工程计价知识总结例题姓名学号得分
1、关于工程量清单计价适应范围,下列说法正确的是()A.达到或超过规定建设规模的工程,必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定投资数额的工程,必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包,不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程,应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定正确答案D
2、在工程项目招投标过程中,关于标底说法错误的是()A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人可以设定最高投标限价D.招标人可以设定最低投标限价正确答案D
3、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是()A.国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费B.进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费C.为运输而进行的包装支出的各种费用D.进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费B.一次场外运费应包括运输.装卸.辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械,其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械,不计算场外运费正确答案c
26、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中对最高投标限价的相关规定,下列说法正确的是()A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.最高投标限价超过批准的概算时,招标人应报原概算审批部门审批C.最高投标限价可以在招标文件中公布,也可以在开标时公布D.低于最高投标限价的投标报价应被拒绝正确答案B
27、(2021年真题)某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂根据调查,该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元安装工程费为3000万元设备购置费为10000万元已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元工程建设其他费5000万元且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%则该拟建项目的静态投资估算为()万元(生产能力指数为1)A.
2780028801.531752D.36143正确答案D
269、发承包人进行最终结清活动的时间通常是()A.接收证书颁发后B.竣工验收合格后C.合同约定的缺陷责任期终止后D.试运行结束后正确答案C
270、关于招标控制价的相关规定,下列说法中正确的是()A.国有资金投资的工程逵设项应编制招标控制价B.招标控制价应在招标文件中公布,仅需公布总价C.招标控制价超过批准概算3%以内时,招标人不必将其报原概算审批部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时,应责成招标人改正正确答案A
271、小区规划设计的核心问题是()A.尽可能增加占地面积B.提高土地利用率C.合理确定建筑群体的布置形式D.在层高合理的情况下,增加建筑层数正确答案B
272、确定项目生产规模的前提是项目的()A.盈利能力B.资金情况C.产品市场需求情况D.原材料、燃料供应状况正确答案C
273、(2014年真题)在FIDIC合同条件中,工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件,在确定其实际费用后,期中支付证书中应增加该费用的()作为工程材料和设备预支款50%60%70%80%正确答案D
274、在施工中根据设计规定必须进行试验、验证所需要的费用应列入()A.可行性研究费B.建设单位管理费C.建筑安装工程间接费D.固定资产其他费用正确答案D
275、按《招标投标法》规定,招标文件自发放之日起,至投标截止时间的期限,最短不得少于()天15203045正确答案B
276、新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的()为对象的A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.建设项目正确答案C
277、在居住小区设计方案评价中,影响居住面积密度的主要因素是房屋的()A.层数B.层r§jC.间距D.排列方式正确答案A
278、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定,承包人可以索赔工期的时间是()A.承包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整正确答案C
279、下列费用中属于安全文明施工费的是()A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明正确答案B
280、下列选项中,能以实际支出计人无形资产价值的是A.接受捐赠的无形资产B.自仓U专利权C.自创非专利技术D.自创商标正确答案B正确答案C
28、(2018年真题)某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元2015年和2017年该地区的工程造价指数(定基指数)分别为
1.12和
1.15生产能力指数为
0.7预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%则该项目的静态投资为()万元
7147.
087535.
097911.
848307.43正确答案B
29、(2014年真题)管理者不直接与承包人签订合同,但受托监督承包人履行合同的工程总承包方式是()oA.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计一采购总承包D.工程项目管理总承包正确答案D
30、关于工序特征的描述,下列说法中正确的是()A.劳动者不变,劳动工具、劳动对象可变B.劳动对象、劳动工具不变,劳动者可变C.劳动对象不变,劳动工具、劳动者可变D.劳动者、劳动对象、劳动工具均不变正确答案DD.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任正确答案B
32、关于建设期利息的说法,正确的是A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费正确答案A
33、某新建项目,建设期2年,第1年贷款500万元,第2年贷款200万元贷款在年度内均衡发放根据贷款协定年利率为10%每半年计息一次,贷款本息均在项目投产后偿还,则该项目建设期的贷款利息是万元
87.
5089.
7671.
7535.88正确答案B
34、直接发包项目如按初步设计总概算投资包干,其签约合同价应以为准A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用正确答案c
35、关于缺陷责任与保修责任的说法,正确的是A.缺陷责任期自合同竣工日期起计算B.发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的,由发包人自行修复C.缺陷责任期最长不超过3年D.保修期自实际竣工日期起计算正确答案D
36、在工业项目的工艺设计过程中,影响工程造价的主要因素包括正确答案B
37、施工合同中约定,承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5肌超出部分依据《建设工程工程量清单规范》GB50500-2013造价信息法调差已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t2015年12月、2016年7月造价信息发布价为2000元/t2600元/t.则该两月钢筋的实际结算价格应分别为正确答案C
38、发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的天内A.7142128正确答案D
39、关于建筑安装工程费中材料费的说法,正确的是()A.材料费包括原材料、半成品、构配件、工程设备、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料费中包括对构件做一般性鉴定检验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积正确答案A
40、对共同费用进行分摊时,土地征用费按照()比例分摊A.工程费用B.建筑工程造价C.建筑安装工程费用D.工程费用+基本预备费正确答案B
41、在满足住宅功能和质量的前提下,下列设计手法中,可降低单位建筑面积造价的是()A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数正确答案D
42、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的,发包人核实承包人返还质量保证金申请后,应在()天内将质量保证金返还承包人7101415正确答案C
43、确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括0A.材料换算法B.现场技术测定法C.实验室试验法D.现场统计法正确答案A
44、在工程总承包的投标文件编制中,工程详细说明属于()的内容A.资格审查资料B.价格清单C.承包人建议书D.承包人实施计划正确答案C
45、下列关于工程计价的说法中,正确的是()A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价正确答案C
46、对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是()A.到岸价+消费税B.到岸价+关税C.关税完税+消费税D.关税完税+关税+消费税正确答案D
47、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列不应计入材料单价的是()A.材料原价B.材料检验试验费C.材料运杂费D.运输损耗费正确答案B
48、(2013年真题)某拟建工程初步设计已达到必要的深度,能够据此计算出扩大分项工程的工程量,则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是()0A.概算指标法B.类似工程预算法C.概算定额法D.综合吨位指标法正确答案C
49、工作日写实法测定的数据显示,完成10m3某现浇混凝土工程需基本工作时间8小时,辅助工作时间占工序作业时间的8%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%o则该混凝土工程的时间定额是()工日/10川3A.
1.
441.
451.
561.64正确答案B
50、因不可抗力解除合同的,发包人不应向承包人支付的费用是oA.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用正确答案B
51、下列不可抗力造成的损失,应由承包人承担的是oA.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.承包人的施工机械设备损坏及停工损失正确答案D正确答案A
4、关于建设期利息计算公式的应用,下列说法正确的是()oA.按总贷款分年均衡发放考虑B.Pj-1为第(j-1)年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑正确答案A
5、施工合同履行期间出现现场签证事件时,现场签证要求应由()提出A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人正确答案D
6、(2015年真题)根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列费用中应计入暂列金额的是()oA.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求,完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用
52、完成某单位分部分项工程需要基本用工
4.2工日,超运距用工
0.3工日,辅助用工1工日,人工幅度系数为10%则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为()工日
5.
925.
956.
026.05正确答案D
53、在机械工作时间消耗的分类中,由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于()A.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间正确答案D
54、(2017年真题)下列竣工财务决算说明书的内容,一般在项目概况部分予以说明的是()A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况正确答案B
55、在制约项目规模合理化的主要因素中,确定项目生产规模的前提是()A.市场因素B.市场价格分析C.市场需求状况D.市场风险分析正确答案C
56、某建设项目建安工程费3000万元,设备购置费2000万元,工程建设其他费800万元,基本预备费200万元项目建设前期年限为1年,建设期为3年,各年投资计划额为第一年完成投资20%第二年60%第三年20%年均投资价格上涨率为6%建设项目建设期间价差预备费为(
752.
72850.
25945.61D.
1150.36正确答案C
57、下列施工机械消耗时间中,属于机械必需消耗时间的是()A.朱及时供料引起的机械停工时间B由于气候条件引起的机械停工时间C.装料不足时的机械运转时间D.因机械保养而中断使用的时间正确答案D
58、下列内容中,属于三级预算的工程预算文件,但不属于二级预算的是()A.单位工程预算表B.单项工程综合预算表C.总预算表D.附件正确答案B
59、下列对概算指标的理解,正确的是()A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快,且准确性高B.综合概算指标的概括性较大,其准确性、针对性也比单项指标高C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类D.概算指标因其概括性较大,所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据正确答案C
60、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584的规定,下列的措施项目,需以“项”为单位进行编制的是()A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆正确答案B
61、关于安全文明施工费预付的说法,正确的是A.发包人应在工程开工后的14天内预付安全文明施工费B.发包人在付款期满后的14天内未支付的,若发生安全事故,应承担连带责任C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D.发包人没有按时支付安全文明施工费的,承包人可以催告,仍不付的,可暂停施工正确答案C
62、关于建设工程招标说法,正确的是A.建设工程项目总承包招标是对工程项目从勘察设计开始到竣工交付使用的整个过程实行招标B.招标人可自行组织招标或委托招标机构代理招标C.招标方式从组织形式进行分类可分为公开招标和邀请招标D.招标方式从招标范围进行分类可分为无限竞争性招标和有限竞争性招标正确答案B
63、(2016年真题)竣工财务决算的基本建设项目概况表中,应列入非经营性项目转出投资支出的项目是()OA.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路正确答案D
64、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元,采用等额还本付息法分5年还清,年有效利率为8%则第5年应付利息为0万元
18.
5520.
0480.
00231.90正确答案A
65、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明,工程已全部完工但尚未交付,工程价款已初步结算,现承包人起诉,发包人工程欠款利息应从()之日计付A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.竣工验收合格正确答案B
66、2019年真题关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准,下列说法正确的是oA.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时一,按分包专业工程估算造价的
0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时一,按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调,且要求提供配合服务时,按分包专业工程估算造价的1%〜3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调,且要求提供配合服务时,按分包专业工程估算造价的3%〜5%计算正确答案D
67、下列对工程结算价款纠纷处理,说法正确的是oA.阴阳合同的结算依据,应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的,应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的,不予支持正确答案D
68、国际工程投标报价时,对于当地采购的材料,其单价应为()A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费正确答案D
69、(2014年真题)编制钢筋工程量清单时,适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是()A.支撑双层钢筋用的“铁马”B.伸出构件的锚固钢筋C.设计注明的搭接钢筋D.规范规定的搭接钢筋正确答案A
70、关于建设工程施工评标,下列说法中正确的是()A.评标文员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清C.评标委员会可以要求投标人潜清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D.评标委员会有权直接确定中标人正确答案C
71、某工程采用工程量清单招标,招标人公布的招标控制价为1亿元,中标人的投标报价为8900万元,经调整计算错误后的中标价为9100万元施工中由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万,环境保护费增加100万,若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认,则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是()万元A.2001001829118210020091正确答案C
72、小规模纳税人提供应税服务适用()计税A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法正确答案A
73、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时,下列表述中正确的是()A.专用工具费=(材料费+加工费)X专用工具费率B.加工费=设备总重量义(1+加工损耗系数)X设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费正确答案D
74、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规走,下列费用中属于安全文明施工费的是()oA.夜间施工时,临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的构置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费正确答案B
75、(2019年真题)工作日写实法测定的数据显示,完成10m3某现浇混凝土工程基本工作时间8小时,辅助工作时间占工序作业时间的8%准备与结束工作时间,不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%o则该混凝土工程的时间定额是()工日/10m
31.
441.
451.
561.64正确答案B
76、(2017年真题)关于项目投资估算的作用,下列说法中正确的是()oA.项目建议书阶段的投资估算,是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算,是项目投资决策的重要依据,不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据正确答案D
77、砌筑10m3砖墙基本用工20个工日,辅助用工为5个工日,超运距用工需2个工日,人工幅度差系数为10%则预算定额人工工日消耗量为工日/10ni
329.
729.
029.
227.7正确答案A
78、建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求,其重点在于防止A.串标B.修改、澄清投标文件C.重新招标D.投标被否决正确答案DD.施工用电、用水的开办费正确答案A
7、依法必须招标的项目.中标公示应包含的内容是()oA.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况(有业绩信誉条件的)正确答案D
8、按费用构成要素划分建筑安装工程费,下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是()A.职工退职金B.冬季取暖补贴C.夏季防暑降温费用D.防暑降温饮料费用正确答案D
9、(2019年真题)关于合同款纠纷的处理,人民法院应予支持的是()A.施工合同无效,但工程竣工验收合格,承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的
79、关于措施项目费中垂直运输费包含的内容,下列说法错误的是()A.垂直运输机械的固定装置费、基础制作、安装费B.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除C.不包括行走式垂直运输机械轨道的摊销费D.可按建筑面积以“m2”为单位计算正确答案C
80、投标人在投标前期研究招标文件时,对合同形式进行分析的主要内容为()A.承包商任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整投标人在投标前期研究招标文件时,对合同形式进行分析的主要内容为()正确答案B
81、对于依法必须招标的项目,关于投标保证金的退还,下列处置方式错误的是()A.中标人无正当理由拒签合同的,投标保证金不予退还B.招标人无正当理由拒签合同的,应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的,应在合同签订后5日内向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的,应向未中标人退还投标保证金及利息正确答案C
82、(2018年真题)依法必须招标的项目,中标公示应包含的内容是()oA.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况(有业绩信誉条件的)正确答案D
83、下列费用中,应计入生产成本的是()A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.营业费用正确答案A
84、施工企业发放的劳动保护费属于()A.企业管理费B.措施费C.规费D.分部分项工程费正确答案A
85、在征地补偿费和拆迁补偿费中都可能包含的费用是()A.安置补助费B.土地补偿费C.青苗补偿费D.地上附着物补偿费正确答案A
86、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名,若年制度工作日为250天,年工作台班为200台班,人工口工资单价均为100元/工日,则该施工机械的台班人工费为()元/台班100125250200正确答案C
87、关于工程竣工结算说法正确的是()A.承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程,向承包人进行最终工程价款的结算B.工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算C.进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求D.工程竣工结算由承包人编制,发包人审查正确答案C
88、某公路工程承包工程总价款额为3000万元,工程预付款为10%该公路工程预付款起扣点为2538万元则该工程的主要材料占工程承包价款总额的比例为65%50%55%75%正确答案A
89、关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认,下列说法中正确的是.A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料,按换算法计算D.按小组产量计算机械台班产量时,机械幅度差系数取10%正确答案C
90、耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的0倍进行补偿4〜66〜10C.7〜13D.8-16正确答案B
91、根据规定,因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%且引起施工方案发生变化正确答案B
92、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建[2016)503)基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后,应当在()内编报竣工财务决算A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月正确答案C
93、编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时,已知基本用工、辅助用工、超运距用工分别为25工日、2工日、3工日,人工幅度差系数为10%则该分项工程单位人工工日消耗量为()工日
27.
027.
230.
033.0正确答案D
94、有关工程欠款利息的计息日,下列说法中正确的是()A.建设工程已实际交付的,为交付之日B.建设工程没有交付的,为竣工验收合格之日C.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的,为提交工程造价鉴定之日正确答案A
95、国外建筑工程造价构成中,反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前,工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是()A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案B
96、下列有关财务指标的计算公式,正确的是()A.资产负债率=资产总额/负债总额B.流动比率=流动资产总额/资产总额C.速动比率=(流动资产总额一存货)/流动负债总额D.投资利润率=税后利润/投资总额正确答案C
97、关于国际工程招标项目,下列说法中正确的是()A.投交标书的方式应该加以限制,如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时一般不允许提问或作任何解释,但允许录音D.采用“两个信封制度”的,对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封正确答案C
98、(2017年真题)关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是()A.在初始延误发生作用期间,其他并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿正确答案B
99、2010年真题下列工程中,属于概算指标编制对象的是oA.分项工程B.单位工程C.分部工程D.整个建筑物正确答案B
100、某土建分项工程工程量为10ni2预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为2工日、3n12和
0.6台班,其他材料费5元当时当地人工、材料、机械台班单价分别为40元/工日、50元/m2和100元/台班用实物法编制的该分项工程直接工程费为元29029529052950正确答案D
101、民用住宅建筑设计中,下列不同平面形状的建筑物,其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是A.矩形一正方形一T形一L形B.L形一T形一矩形一正方形C.正方形一矩形一T形一L形D.T形一L形一正方形一矩形正确答案C
102、在计算新增固定资产价值时,仅计算建筑、安装或采购成本,不计分摊的摊投资的固定资产是()A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程正确答案C
103、下列用时中,同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是()A.水电路转移所造成的停工B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工C.准备与结束工作时间D.机械土方工程配合用工正确答案C
104、建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时,建设工程造价指标应采用()测算A.典型工程法B.数据统计法C.比例分析法D.汇总计算法正确答案A
105、在国内建设项目投资构成中,超规超限设备运输增加的费用属于()A.设备及工器具购置费B.基本预备费C.工程建设其他费D.建筑安装工程费正确答案B
106、小区规划设计的核心问题是()A.尽可能增加占地面积B.提高土地利用率C.合理确定建筑群体的布置形式D.在层高合理的情况下,增加建筑层数正确答案B
107、根据《建设工程工程量计价规范》(GB50500-2013)在招标工程量清单中,关于其他项目清单的编制下列说法正确的是()A.专业工程的暂估价一般应是综合暂估价,包括人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.利润.规费和税正确答案C
11、某施工企业积累的资料反映,年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元,年均建安产值为12000万元,其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75%则该企业冬雨期施工增加费费率应为正确答案C金B.暂估价中的材料.工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算,列出明细表C.计日工表应列出项目名称和暂估数量即可D.总承包服务费应列出服务项目.服务内容和费率金额等正确答案B
108、投标人在投标前期研究招标文件时,对合同形式进行分祈的主要内容为A.承包商任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整正确答案B
109、2018年真题根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中对最高投标限价的有关规定,下列说法正确的是oA.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价,也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布,也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝正确答案D
110、已知计算工程预付款起扣点的公式为T=P—M/N其中N的含义是()A.工程预付款额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成工作量正确答案C
111、下列属于施工中实体材料中的辅助材料的是OOA.钢筋B.水泥C.炸药D.碎石正确答案C
112、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2每m2建筑面积所分摊的毛石基础为
0.8m3毛石基础综合单价为70元/m3现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为
0.7m3钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为()元/田2322378350D.400正确答案B
113、关于计算新增固定资产的表述,正确的是()A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目,在交付使用后计人新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备,购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程,应待全部交付完毕后一次性计人新增固定资产价值正确答案B
114、关于建筑安装工程费中材料费的说法,正确的是()A.材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料检验试验费包括对构件做破坏性试验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积加检验试验费正确答案A
115、按照《基本建设财务规则》和《基本建设项目建设成本管理规定》,下列各项中不构成建设项目建设成本的是()A.待核销基建支出B.待摊投资支出C.其他投资支出D.设备工器具投资支出正确答案A
116、影响工业建设项目工程造价的主要因素中,不属于工艺设计阶段影响造价的内容是A.建设规模、标准和产品方案B.工艺流程C.生产组织及生产过程中的劳动定员情况D.建筑结构正确答案D
117、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008的规定,在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有的且难以事先商定价格的额外工作,应计入之中A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.措施项目费正确答案C
118、在建筑安装工程费的仪器仪表使用费中,下列不属于仪器仪表台班单价构成内容的是()A.折旧费B.维护费C.人工费D.动力费正确答案C
119、在投标报价过程中,汇总分部分项工程和措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表以及规费税金项目计价表,可得到()A.工程项目投标总价汇总表B.单项工程投标报价汇总表C.单位工程投标报价汇总表D.投标总价正确答案C
120、下列属于施工中实体材料中的辅助材料的是()oA.钢筋B.水泥C.炸药D.碎石正确答案C
121、下列各种经济效益中,不属于项目投资经济费用效益流量表中效益流量的是()A.项目直接效益B.项目间接效益C.资产余值回收D.财政补贴正确答案D
122、下列有关投标文件编制时应遵循的规定,表述正确的是()A.除招标文件另有规定外,投标人不得提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺B.投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、报价等实质性内容做出响应C.投标文件如有修改,只需改动之处加盖单位章D.评标委员会认为中标的备选投标方案较优的,招标人可以接受该备选投标方案正确答案D
123、编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时,项目特征可以不描述的是0A.梁的标高B.混凝土的强度等级C.门(窗)框外围尺寸或洞口尺寸D.油漆(涂料)的品种正确答案A
124、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括()oA.国内标准工资,不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费,不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预侧的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费正确答案D
125、某进口设备离岸价为255万元,国际运费为25万元,海上保险费率为
0.2%关税税率为20%则该设备的关税完税价格为()万元
280.
56281.
12336.
67337.35正确答案A
126、某高速公路项目招标评标过程中,投标人报价为6500万元,其评标基准价为5800万元,则其投标报价的偏差率为()A.
10.77%B.
12.07%
13.34%
15.67%正确答案B
127、按照形成资产法编制建设投资估算表,下列费用中可计入无形资产费用的是()A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费正确答案B
128、在国外建筑安装工程费用中,工作人员劳动保护费应列入()A.人工费B.材料费C.管理费D.暂定金额正确答案C
129、运用分项详细估算法估算项目存货时,存货的正确构成是(A.应付账款+预付账款+在产品+产成品B.应付账款+应收账款+在产品+产成品C.外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品D.预付账款+现金+在产品+产成品正确答案C
130、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时,最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是()A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法正确答案A
131、根据最高人民法院有关司法解释,下列不予支持的诉讼请求是()A.垫资工程款利息没有约定的情况下,承包人请求支付利息B.施工合同无效,但工程竣工验收合格,承包人请求合同约定支付工程价款C.施工合同无效,已完工程质量合格,承包人请求合同约定支付工程价款D.施工合同无效,已完工程质量不合格但修复后工程验收合格,发包人请求承包人承担修复费用正确答案A
132、下列关于预算定额基价的说法正确的是()A.预算定额基价就是扩大的分项工程或扩大的结构构件的单价B.预算定额基价的编制方法就是工.料.机消耗量和工.料.机单价的结合过程C.预算定额基价仅根据现行定额编制,具有稳定性D.预算定额基价主要用于编制施工预算正确答案B
133、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是()A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担B.10%以内的材料、工程设备价格风险由承包人承担10%以内的施工机具使用费风险由承包人承担5%以内的人工费风险由承包人承担正确答案C
134、(2016年真题)FIDIC施工合同条件规定,如果承包人不能按时收到业主的付款,承包人有权就未付款额收取延误支付期间的融资费融资费计息方式是()OA.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利
12、关于投标报价,下列说法中正确的是()A.总价措施项目均由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明,结合项目管理规划自主填报C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目,自主估算项目的数量确定及各项综合单价并计算费用D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中正确答案D
13、缺陷责任期内,由他人及不可抗力原因造成的缺陷,该缺陷所产生的费用的正确承担方式是0A.发包人负责组织维修,承包人不承担费用,且发包人不得从质量保证金中扣除费用B.承包人应支付相应的维修费用C.发包人从保证金中扣除维修费用D.发包人负责维修,并从保证金中扣除维修费用正确答案A
14、某大型施工机械预算价格为5万元,机械耐用总台班为1250台班,检修周期数为4一次检修费为2000元,除税系数
0.8维护费系数为60%机上人工费和燃料动力费为60元/台班不考虑残值和其他有关费用,则该机械台班单价为()元/台班
106.
14109.
60110.
24112.80正确答案D
135、己知某施工机械采购原值为5万元,寿命期内检修次数为3次,检修间隔台班为400台班,机械的残值率为5%则该台施工机械的台班折旧费为()元/台班
29.
6931.
2539.58D.
41.67正确答案A
136、(2014年真题)编制钢筋工程量清单时,适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是()A.支撑双层钢筋用的“铁马”B.伸出构件的锚固钢筋C.设计注明的搭接钢筋D.规范规定的搭接钢筋正确答案A
137、关于工程变更的说法中,正确的是()A.除了受自然条件的影响外,一般不得发生变更B.尽管变更的起因有多种,但必须一事一变更C.如果出现了必须变更的情况,则应抢在变更指令发出前尽快落实变更D.若承包人不能全面落实变更指令,则扩大的损失应当由承包人承担正确答案D
138、关于办理有质量争议工程的竣工结算,下列说法中错误的是()A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行,竣工结算按合同约定办理B.已竣工未投入使用的工程质量争议按工程保修合同执行,竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用,其无质量争议部分的工程,竣工结算按合同约定办理正确答案B
139、(2020年真题)采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料,在进行增值税进项税抵扣时,正确的做法是()OA.“一票制”下,构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下,材料原价按货物销售适用税率进行抵扣,运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下,材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下,材料原价按货物销售适用税率,运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行正确答案C
140、(2021年真题)生产性建设项目工程费用为15000万元,设备费用为5000万元,工程建设其他费为3000万元,预备费为1000万元,建设期利息为1000万元,铺底流动资金为500万元,则该项目的工程造价为万元A.19000200002500020500正确答案B
141、2016年真题下列与建设用地有关的费用中,归农村集体经济组织所有的是oA.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金正确答案A
142、关于专有技术的计价,以下说法中错误的是A.如果专有技术是自创的,一般应作为无形资产入账B.专有技术的价值在于其使用所能产生的超额获利能力C.外购专有技术应由法定评估机构确认后再进行估价D.专有技术的估价方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价正确答案A
143、预计某年度应收账款1800万元,应付账款1300万元,预收账款700万元,预付账款500万元,存货1000万元,现金400万元则该年度流动资金估算额为()万元700110017002100正确答案C
144、(2018年真题)根据现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列费用项目属于按造价形成划分的是()OA.人工费B企业管理费C.利润D.税金正确答案D
145、关于质量保证金的使用及返还,下列说法正确的是()A.不实行国库集中支付的政府投资项目,保证金只能预留在发包方B.社会投资项目,可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷,承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后,应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实正确答案B
146、在国外建筑安装工程费用中,工程现场管理费占整个管理费的()20%〜30%70%〜80%30%〜40%60%〜70%正确答案A
147、某工程采用两票制支付方式采购某种材料,已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t材料运输损耗率、采购及保管费率分别为
0.5队
3.5%材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%则该材料的不含税单价为()元/t
480.
87481.
47488.
88489.49正确答案C
148、对工程建设项目或单项工程造价指数的编制会产生影响的是()A.报告期人工费B.报告期建设项目或单项工程造价C.报告期措施费D.报告期间接费正确答案B
149、在某项目的招投标过程中,甲、乙、丙投标人的投标报价分别为500万元、480万元、350万元,评标基准价为420万元则投标报价偏差率最小的投标人为()A.甲投标人B.乙投标人C.丙投标人D.无法判断正确答案B
150、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法,正确的是()A.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险,发承包双方可以在合同中约定共同承担B.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险,发承包双方可以在合同中约定由承包人承担C.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日D.如果有关价格(如人工、材料和工程设备等价格)的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中,则不再予以调整正确答案D
151、对于工程欠款的利息支付,若当事人对付款时间均没有明确约定,则在建设工程未交付、工程价款也未结算时,利息从0起计付A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日正确答案A
152、关于安全文明施工费的支付,下列说法正确的是()A.按施工工期平均分摊安全文明施工费,与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费,与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分与进度款同期支付正确答案C
153、(2017年真题)关于招标工程量清单中其他项目清单的编制,下列说法中正确的是()oA.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额,但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写正确答案B
154、投资估算的主要工作包括
①估算预备费
②估算工程建设其他费
③估算工程费用
④估算设备购置费其正确的工作步骤是()A.
③④②①B.
③④①②C.
④③②①D.
④③①②正确答案C
155、下列费用中,属于生产准备费的是()A.人员培训费B.竣工验收费C.联合试运转费D.完工清理费正确答案A
156、根据我国现行建筑安装工程费用的组成,下列属于规费的是()A.环境保护费B.生育保险费C.财务保险费D.文明施工费正确答案B
157、某施工合同约定人工工资为100元/工日,窝工补贴按人工工资的60%计算在施工过程中发生了如下事件
①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日;
②因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日;
③几天后场外停电,停工1天,人员窝工10个工日承包人可向发包人索赔的人工费为元1500260045005500正确答案B
158、依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时,首先应确定的是A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.定额项目名称及工程量D.管理费率和利润率正确答案C
159、投标人针对工程量清单中工程量的遗漏或错误,可以采取的正确做法是()A.即向招标人提出异议,要求招标人修改B.不向招标人提出异议,风险自留C.是否向招标人提出修改意见取决于投标策略D.等中标后,要求招标人按实调整正确答案C
160、确定项目建设规模时,应该考虑的首要因素是()A.市场因素B.生产技术因素C.管理技术因素D.环境因素正确答案A
161、下列关于其他项目费的说法,正确的是()A.计日工是指在施工过程中,施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费,施工过程中按签约合同价执行D.在施工过程中,暂列金额由施工单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归建设单位正确答案A正确答案A
15、(2014年真题)关于世界银行贷款项目的投标资格审查,下列说法中正确的是()oA.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审B.资格定审有利于缩小投标人的范围C.资格预审的标准应严于资格定审D.资格定审的标准应严于资格预审正确答案A
16、关于建设工程预算,符合组合与分解层次关系的是()A.单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D.单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算正确答案C
17、某公路工程合同价为500万元,其中人工费为50万元,水泥费为100万元,钢筋费为200万元,其他费用为150万元,结算时,人工费、水泥费、钢筋费价格指数分别增长了
0.
25、
0.
25、
0.3则该工程实际结算款额为()万元A.
620162、按照《建设工程价款结算暂行办法》财建
[2004]369号,发包人应在竣工结算书确认后天内向承包人支付工程结算价款7101415正确答案D
163、关于总承包服务费的支付,下列说法中正确的是A.建设单位向总承包单位支付B.分包单位向总承包单位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.专业承包单位向建设单位支付正确答案A
164、根据《建设工程量清单计价规范》GB50500-2013,关于工程量清单项目编码的说法中,正确的是OA.第三级编码为分部工程顺序码,由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置,不得重码C.同一标段含有多个单位工程,不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以加上计量规范代码后跟三位数字表示正确答案B
165、在签订合同前,中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和提交时间,向招标人提供履约担保,有关履约担保的规定,下列表述中正确的是()A.履约担保应采用银行保函形式B.中标人不能按要求提交履约担保的,视为放弃中标,投标保证金予以退还,但不返还利息C.招标人要求中标人提供履约担保的,应当同时向中标人提供工程款支付担保D.中标后的承包人应保证其履约担保在发包人颁发缺陷通知期终止证书时一直有效正确答案C
166、某建设项目,经投资估算确定的工程费用为2100万元,工程建设其他费为900万元,项目建设期为2年,每年各完成投资计划50%o年均投资价格上涨率为10%基本预备费费率为5%项目建设前期1年该项目建设期的价差预备费为()万元
350.
67396.
86443.
88665.83正确答案D
167、当初步设计深度不够,设备清单不完备仅有成套设备重量时,编制单位工程概算宜采用()A.扩大单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.综合单价法正确答案A
168、根据《建设工程量计价规范》(GB50500-2013)关于其他项目清单的编制和计价,下列说法正确的是()A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润正确答案A
169、关于期中支付,下列说法正确的是()A.进度款的支付比例按照合同约定,按期中结算价款总额计,不低于60%不高于80%B.进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款,包括本周期已完成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费C.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议,待双方对争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额,应在结算款中支付或扣除正确答案B
170、某大型施工机械预算价格为5万元,机械耐用总台班为1250台班,检修周期数为4一次检修费为2000元,除税系数
0.8维护费系数为60%机上人工费和燃料动力费为60元/台班不考虑残值和其他有关费用,则该机械台班单价为()元/台班
106.
14109.
60110.
24112.80正确答案A
171、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响,下列说法中正确的是()A.建筑周长系数越高,建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变,中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构,以降低造价D.建筑物面积或体积的增加,一般会引起单位面积造价的增加正确答案B
172、下列费用中,属于技术服务费的是()A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费正确答案D
173、(2021年真题)根据现行《标准施工招标文件》,下列已完工程,发包人应予计量的是()A.在工程量清单内,但质量验收资料不齐全的工程B.超出合同工程范围的工程C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程D.为抵御台风完成的临时设施加固工程正确答案C
174、下列关于其他项目清单计价表的叙述中,正确的是()A.其他项目清单计价表中的预留金由投标人根据自己的经验估计提出B.零星工作费是指不能以实物量计算的零星工作项目费用,属招标人部分C.其他项目清单计价表中的材料购置费为招标人采购拟建工程材料费,属招标人部分D.其他项目清单计价表中的所有项目费用,均为估算预测数量,计人投标人报价中,但不视为投标人所有正确答案C
175、现有一通用设备,原价3万元,重5t设备安装费指标为100元/t安装费率2%设备的安装费为()7LoA.600700800900正确答案A
176、综合单价确定的步骤
①分析每一清单项目的工程内容;
②确定计算基础;
③计算综合单价;
④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算;
⑤计算工程内容的工程数量与清单单位的含量下列工作排序正确的是()A.
①④②③⑤B.
②③④①⑤C.
①②③④⑤D.
②①⑤④③正确答案D
177、关于流动资金估算的计算公式,正确的是()oA.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=在产品+产成品/应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料十在产品+产成品D.现金=(年工资及福利费十年其他费用)/现金周转次数正确答案D
178、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中,正确的是()A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和正确答案A
179、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改,应当在在投标截止时间()天内发出7101415正确答案D
180、关于工程造价指数,下列说法正确的是()A.按编制方法的不同,可分为数量指标指数、质量指标指数B.产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数均属于质量指标指数C.按所反映现象的性质不同,分为综合指数和平均数指数D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示正确答案B
181、作为工程定额体系的重要组成部分,预算定额是()A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标正确答案B
182、根据世界银行工程项目总建设成本的构成,以下各项中属于直接建设成本的是()A.前期研究、勘测费用B.施工现场监督的费用C.工厂投料试车必需的材料费用D.建筑保险和债券正确答案D
183、国外建筑安装工程费用中,单项工程费用由()构成A.各分部分项工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项工程费、单项工程开办费、措施费正确答案A
184、在工程投资比例分析中,通常需要分析的是()A.建筑工程费占总投资的比例B.建设期利息占总投资的比例C.引进设备费用占全部设备费用的比例D.土建工程占总投资的比例正确答案D
185、某建设项目达到设计生产能力后,全厂定员1000人,工资和福利费按照每人每年20000元估算每年的其他费用为1000万元,其中其他制造费600万元,现金的周转次数为每年10次流动资金估算中应收账款估算额为2000万元,应付账款估算额为1500万元,存货估算额为6000万元,则该项目流动资金估算额为()万元6800676098009760正确答案A
186、作为工程定额体系的重要组成部分,预算定额是()A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位和各分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准正确答案B
187、在施工招标文件的各项内容中,下列各项中属于投标人须知的是()A.招标文件的获取B.要求投标人提交的履约担保C.投标文件编制所应依据的参考格式D.规定的各项技术标准正确答案B
188、下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是()A.使用国有企事业单位自有资金的项目B.使用外国政府或者国际组织援助性贷款的项目C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目D.国有资金占投资总额不足50%且国有投资者实质未拥有控股权的工程建设项目正确答案C
597.5530470正确答案B
18、当施工机械停工导致费用索赔成立时,台班停滞费用正确的计算方法是oA.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算D.租赁设备按照台班租金计算正确答案C
19、某国内工程合同对欠付工程价款利息计付标准和付款时间没有约定,欠款事件时,下列关于利息支付的说法中错误的是A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的,计息日为交付之日C.建设工程没有交付的,计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,计息日为当事人起诉之日正确答案A
189、下列费用中,不属于国际工程的间接费用的是()A.投标期间开支的费用B.上级单位管理费C.保险费D.临时设施费正确答案B
190、某房地产项目,建设期为3年,计划在建设期内第一年贷款额为1500万元,第二年贷款额为1500万元第三年贷款额为1500万元,假设建设期内各年均衡获得的贷款额贷款年利率为6%期内只计息不支付,则项目建设期利息应为()万元
280.
96405.
00418.
66561.92正确答案C
191、甲建筑企业为增值税一般纳税人,2016年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程,税前造价为2000万(包含增值税进项税额的含税价格),若该企业采用简易计税的方法,则应缴纳的增值税为()万yLo
220198.
2058.25D.60正确答案D
192、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列各项费用中表述正确的是()A.计算人工费的基本要素是人工工日消耗量B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费不包含仪器仪表的租赁费正确答案C
193、“投标保证金应当从投标人基本账户转出”的规定适合于下列何种情况()A.境外投标单位以现金形式提交的投标保证金B.境内投标单位以支票形式提交的投标保证金C.境内投标单位以银行保函形式提交的投标保证金D.境内投标单位以银行汇票形式提交的投标保证金正确答案B
194、项目决策的()是决定工程造价的基础A.深度B.正确性C.内容D.建设规模正确答案C
195、关于施工期间合同暂估价的调整,下列做法中错误的是A.不属于依法必须招标的材料,由承包人按照合同约定采购,经发包人确认后取代暂估价B.属于依法必须招标的工程设备,以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程,由发包人作为专业工程的招标人D.属于依法必须招标的专业工程,承包人参加投标的,应由发包人作为招标人,同等条件下优先选择承包人中标正确答案C
196、关于征地补偿费用,下列表述中正确的是A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿费和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时,对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地正确答案A
197、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线,该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元生产能力指数
0.8假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%则该生产线的建设投资为()万元6000630063786615正确答案C
198、(2020年真题)某新建项目建设期为2年,分年度均衡贷款,2年分别贷款2000万元和3000万元,贷款年利率为10%建设期内只计息不支付,则建设期贷款利息为()万元455460720830正确答案B
199、从信息管理组织角度,可以将工程造价信息分为()A.文件式信息和非文件式信息B.系统化信息和非系统化信息C.宏观信息和微观信息D.固定信息和流动信息正确答案B
200、下列关于安全文明施工费预付款的说法,正确的是()A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解,与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的,发生安全事故承担连带责任正确答案D
201、任一计日工项目实施结束后,下列费用计算说法正确的是()A.工程数量以承包人提交的现场签证报告为准,无须发包人确认B.根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的,由发包人确定该类计日工单价D.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的,由承包人确定该类计日工单价正确答案B
202、某工程计划完成建筑安装工程量价款为850万元,根据合同约定,工程预付款数额为建安工程款价款的25%主要材料比重为50%7月份累计完成建筑安装工作量为510万元,当月完成建筑安装工程量112万元,则7月份应扣回工程预付款数额是()万元
13.
542.
549.
398.5正确答案B
203、为了合理划分发承包双方的合同风险,施工合同中应当约定一个基准日,对于实行招标的建设工程,一般以()为基准日A.以建设工程施工合同签订前的第28天.以招标文件开始发放前的第28天C.以中标通知书发出前的第28天D.以投标截止时间前的第28天正确答案D
204、关于质量保证金及缺陷责任期,说法正确的有()A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%.自承包人提交竣(交)工验收报告之日算起C.缺陷责任期最长不超过3年D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告90天后,自动进入缺陷责任期正确答案D
205、建设工程造价指标的时间确定中,合同价应采用()A.工程开工日期B.工程竣工日期C.工程开标日期D.工程基准日日期正确答案A
206、某新建项目建设期为3年,第一年贷款600万元,第二年贷款400万元,第三年贷款200万元,年利率10%0建设期内利息当年支付,则建设期第三年贷款利息为()万元
110.
0120.
0121.
3234.3正确答案A
207、(2014年真题)在对材料消耗过程测定与观察的基础上,通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是OoA.实验室试验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法正确答案B
208、在设计概算的三级概算中,单项工程综合概算通常采用形式进行编制A.建筑材料表B.单位工程概算汇总表C.综合概算表D.总概算表正确答案C
209、对于实施招标的建设工程,关于其基准日确定的说法,正确的是A.一般以招标公告中提到的发放招标文件之日前第28天为基准日B.一般以建设工程施工合同签订前的第28天为基准日一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第28天为基准日一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第42天为基准日正确答案C
210、在共同延误的处理过程中,若初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人A.既可得到工期延长,又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿,又不能得到费用补偿C.可得到工期延长,但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿,但不能得到工期延长正确答案C
211、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元外购配套费3万元,非标准设备设计费1万元,包装费率1%利率为8%若其他费用不考虑,则该设备的原价为()
25.82万元
25.85万元
26.09万元
29.09万元正确答案B
212、某工程水泥从两个地方供货,甲地供货200t原价为240元/t;乙地供货300t原价为250元/t甲、乙运杂费分别为20元/t、25元/t运输损耗率均为2虬采购及保管费率均为3肌则该工程水泥的材料基正确答案C
213、某出料容量750L的砂浆搅拌机,每一次循环工作中,运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s运料和其他时间的交叠时间为50s机械利用系数为
0.8该机械的台班产量定额为()m3/台班
29.
7932.
6036.
0039.27正确答案C
214、概算定额与预算定额的表述正确的是()A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额正确答案D
215、工程施工过程中,由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的,承包人可得到的补偿内容是()A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润
20、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理,下列说法中正确的是(A.竣工验收不合格,经承包人修复后合格的,承包人支付修复费用的要求应予支持B.竣工验收不合格,经承包人修复后合格的,修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格,多次修复后仍不合格的,发包人应酌情给予承包人部分人修复费用D.安装后发现甲供设备存在质量问题,但承包人参与进场验收的,发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用正确答案B
21、在应予计量的措施项目中,垂直运输费通常可采用的计算方法包括()A.按照建筑面积以“m2”计算B.按照垂直投影面积以“m2”计算C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算D.按照垂直运输距离以“m”计算正确答案A
22、根据《标准施工招标文件》,下列事件中承包人可索赔工期、费用和利润的是()A.施工中发现文物B.发包人原因造成承包人人员工伤事故C.施工中遇到不利物质条件D.发包人在工程竣工前提前占用工程正确答案D
216、(2020年真题)干混地面砂浆DSM20贴600mni600miTi石材楼面,灰缝宽2mni石材损耗率2%每100平米需()块A.
281.46B.
281.
57283.
33283.45正确答案A
217、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》(GF-2011-0216)下列属于施工变更的是()A.对配套工程系统的工艺调整B.发包人要求增加的附加试验C.对区域内基准控制点的调整D.对实施赶工指令所作的调整正确答案B
218、关于设计概算的含义和作用,下列说法正确的是()A.静态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额B.设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个部分C.当出现超出原设计范围的重大变更时,报主管部门审批同意后,允许调整概算D.政府投资项目设计概算一经批准,将作为控制建设项目投资的最高限额正确答案D
219、下列关于联合体投标的说法,正确的是()A.联合体参加资格预审并通过的,其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意B.联合体各方签订共同投标协议后,牵头人不能再参加其他项目投标,但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金D.由不同专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级正确答案C
220、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述,错误的是()A.建筑物周长与建筑面积比越高,设计越经济B.对于多跨厂房,当跨度不变时,中跨数目越多越经济C.建筑物的室内外高差过大,工程造价将有所提高D.对于工业建筑,采用大跨度、大柱距的平面设计形式,可提高平面利用系数,从而降低工程造价正确答案A
221、建立工程造价资料数据库要解决的首要问题是()A.工程分类与编码B.数据搜集与录入C.建立造价资料积累制度D.造价数据库网络化管理正确答案A
222、为编制招标工程量清单,在拟定常规的施工组织设计时,正确的做法是()A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时,仅对主要项目加以估算B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤C.在满足工期要求的前提下,施工进度计划应尽量推后以降低风险D.在计算工、料、机资源需要量时,不必考虑节假日、气候的影响正确答案A
223、下列费用中,属于建设期计列的生产经营费的是()A.可行性研究费B.专利及专有技术使用费C.专项评价费D.拆迁补偿费正确答案B
224、用1:1水泥砂浆贴150nlmX150mmX5mm的瓷砖墙面,结合层厚度为lOmm灰缝宽为2nlln100nf瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328块,瓷砖的损耗率为
1.5%砂浆的损耗率为2%则每100rtf瓷砖面墙中的砂浆消耗量为()m3o
1.
02591.
02631.
03341.0338正确答案C
225、某分项工程招标工程量清单为1000m3施工中由于涉及变更实际完成工程量调整为1200m3该分项工程招标控制价单价为300元/m3投标报价单价为360元/m3则根据《计价规范》,该分项工程的结算款应为()元A.420000B.429000C.431250D.432000正确答案C
226、已知某进口设备到岸价格为80万美元,进口关税税率为15%增值税税率为17%银行外汇牌价为1美元=
6.30元人民币按以上条件计算的进口环节增值税额是()万元人民币
72.
8385.
6898.
53118.71正确答案C
227、关于设备进口从属费的计算,下列表述正确的是()oA.消费税=(关税完税价格+关税+消费税)义消费税税率B.银行财务费二到岸价格(CIF)义人民币外汇汇率义银行财务费率C.运输保险费二离岸价格(FOB)义人民币外汇汇率X保险费率D.外贸手续费二离岸价格(FOB)X人民币外汇汇率X外贸手续费率正确答案A
228、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时,最能精确的编制设备安装工程费概算的方法是()A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法正确答案A
229、下列单项工程中,不属于辅助生产设施的是()A.中央实验室B.生产装置C.集中控制室D.原材料仓库正确答案B
230、正确估算和有效控制工程造价的前提是()A.可行性研究报告B.正确的决策c.正确的设计D.充分的技术经济论证正确答案B
231、根据现行《建设工程工程量清单计价规范》,对于不实行招标的建设工程,以建设工程施工合同签订前的第()天作为基准日28303542正确答案A
232、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法,正确的是()A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.不需安拆的施工机械,不计算一次安拆费C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价正确答案B
233、某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入1000万元,其中包括自己施工的建筑安装工程费800万元,合同约定需支付给专业分包方的工程结算款100万元,由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元,则该总承包单位为此需缴纳的营业税为()万元
31.
530.
692728.98正确答案C
234、在出现“共同延误”的情况下,承担拖期责任的是()A.造成拖期最长者B.最先发生者C.最后发生者D.按划成拖期的长短,在各共同延误者之间分担正确答案B
235、按照世界银行工程造价的构成,下列费用中,属于项目间接建设成本的是oA.开工试车费B.工艺设备费C.服务性建筑费用D.未明确项目准备金正确答案A
236、下列关于预付款担保的说法中,不正确的有oA.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.承包人中途毁约,发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人D.在预付款全部扣回之前,预付款保函应始终保持有效正确答案B
237、对于流动资金的估算,以下表述中正确的是oA.流动资金的估算可以分为分项详细估算法和指标估算法B.流动资金的年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数C.不同生产负荷下的流动资金,可按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得D.流动资金利息应计入建设期利息正确答案B
238、下列有关招标工程量清单中分部分项工程项目清单编制的表述,正确的是()A.同一招标工程项目中不同的单位工程允许有重码B.项目名称应按专业工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定C.附录中有两个或两个以上计量单位的,应根据规范的要求选择其中一个确定D.补充项目的工程量计算规则计算结果可以有选择性正确答案B
239、某工程采用工程量清单招标,招标人公布的招标控制价为1亿元,中标人的投标报价为8900万元,经调整计算错误后的中标价为9100万元施工中由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万,环境保护费增加100万,若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认,则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是()万元A.2001001829118210020091正确答案C
240、关于建筑安装工程费用中的规费,下列说法中正确的是()A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用正确答案B
241、依法必须招标的项目.中标公示应包含的内容是()oA.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况(有业绩信誉条件的)正确答案:D
242、某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了5天,还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了2天,B工作的总时差为3天,则承包商可以索赔的工期是()天A.257D.8正确答案D
23、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工承包合同,合同中保函手续费为40万元,合同工期为500天合同履行过程中,因不可抗力事件发生致使开工日期推迟50天,因不可预见的外界条件停工20天,因异常不利的气候条件停工15天,因季节性大雨停工5天,因分包单位延期交工停工10天,上述事件均未发生在同一时间,则甲施工单位可索赔的保函手续费为()万元
1.
66.
85.68正确答案A
24、按照国外建筑安装工程费用构成惯例,关于其直接工程费中的人工费,下列说法正确的是()oA.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D.包括工资、加班费和代理人费用正确答案C
25、下列关于安拆费及场外运费的表述,错误的是()A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费.材料费.机械费及试运转费正确答案B
243、某工程采购一台国产非标准设备,制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元,专用工具费率为2%废品损失率为8%利润率为10%增值税率为17%假设不在发生其他费用,则该设备的销项增值税为
04.
084.
094.
114.12正确答案D
244、根据《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015规定,下列对投标文件的评审内容,属于清标工作的是()A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件正确答案D
245、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人,中标价为5000万元,招标控制价为5500万元,其中安全文明施工费为500万元,规费为300万元,采用一般计税方法,增值税税率为9%则承包人报价浮动率为
10.64%
10.11%
10.00%
9.09%正确答案D
246、根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013招标控制价的综合单价组价工作包括
①确定工、料、机单价
②确定所组价定额项目名称
③计算组成定额项目的合价;
④除以工程量清单项目工程量
⑤计算组价定额项目工程量,下列工作排序正确的是A.
②⑤①③④B.
①②⑤④③C.
②③①⑤④D.
①②③④⑤正确答案A
247、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》CECA/GCI-2015采用概算法编制的估算中,工程费用为8000万元,基本预备费用为880万元,价差预备费为120万元,工程建设其他费800万元,建设期利息为200万元,流动资金为100万元,则该项目建设投资估算为万元96809800C.10000D.10100正确答案B
248、关于设计概算的调整,下列说法正确的是()A.若设计概算已通过批准,则不得调整B.一个工程可多次调整设计概算C.因项目建设期价格大幅上涨,可以向国家发展改革委申请调整概算D.地质条件发生重大变化,不允许调整概算正确答案C
249、(2018年真题)关于建设项目投资估算的编制,下列说法正确的是()A.应直接委托造价工程师编制B.应做到费用构成齐全,并适当降低估算标准,节省投资C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析正确答案D
250、单位建筑工程预算的费用项目包括()A.建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、建设单位管理费B.人、材、机费用及企业管理费、利润、规费、税金C.人、材、机费用及企业管理费、工程建设其他费用D.分部分项工程费、措施费、规费、税金、工程建设其他费用正确答案B
251、建设地点选择时需进行费用分析,下列费用中应列入项目投资费用比较的是()A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费正确答案D
252、某工程采购一台国产非标准设备,制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元,专用工具费率为2%废品损失率为8%外购配套件费2万,利润率为10%增值税率为13%假设不再发生其他费用,则该设备的销项税额为()万元A.
3.15B.
3.
414.
114.12正确答案B
253、在计算施工机械台班单价时,不计算安拆费及场外运费的是()A.不需安拆的施工机械B.固定在车间的施工机械C.不需相关机械辅助运输的自行移动机械D.自升式塔式起重机正确答案B
254、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0126发包人按付款计划表付款时,如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上,发包人有权()A.停止当期结算B.自行调整付款计划表C.与承包人商定减少当期付款额D.与承包人协商抵减合同总额正确答案C
255、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列关于措施项目费用的说法中正确的是()A.冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施,防滑处理,雨雪排除等费用B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成C.当单层建筑物檐口高度超过15nl时,可计算超高施工增加费D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前,对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用正确答案A
256、(2021年真题)根据我国现行建筑安装工程费用项目构成规定,在施工合同签订时尚未确定的服务采购费用,应计入()A.暂列金额B.暂估价C.措施项目费D.总承包服务费正确答案A
257、根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)通用合同条款,下列关于预付款的内容表述正确的是()A.预付款担保通常采用担保公司担保的形式B.预付款必须专用于合同工程C.在预付款扣回之前,预付款担保额度应保持不变D.颁发工程接收证书前提前解除合同的,尚未扣完的预付款视为承包人对发包人的欠款正确答案B
258、关于国际工程工程变更范围,下列不构成变更的是()A.任何工作的质量或其他特性的改变B.工程任何部分的标高、位置和(或)尺寸的改变C.合同中任何工作的工程量的变化D.实施工程的顺序或时间安排的改变正确答案C
259、在我国建设项目投资构成中,超规超限设备运输增加的费用属于A.设备及工器具购置费B.基本预备费C.工程建设其他费D.建筑安装工程费正确答案B
260、如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的,在计算新增固定资产价值时,应在各单项工程中按比例分摊,一般情况下,建设单位管理费按计算A.建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例B.建筑工程造价比例C.安装工程造价比例D.建筑工程造价、安装工程造价总额按比例正确答案A
261、当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无详细规格、重量时,编制设备安装工程费概算可选用的方法是()A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法正确答案A
262、在FIDIC合同条件下,因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括()A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的
0.01%D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%正确答案A
263、关于招标工程量清单编制总说明的内容,下列说法中正确的是()oA.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件正确答案C
264、关于施工招标工程的履约担保,下列说法中正确的是()A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.履约保证金不得超过中标合同金额的5%C.招标人仅对现金形式的履约担保,向中标人提供工程款支付担保D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人正确答案D
265、某分部分项工程的人工、材料、机械台班单位用量分别为3个工日、L2ni3和
0.5台班,人工、材料、机械台班单价分别为30元/工日、60元/川3和80元/台班措施费费率为7%间接费费率为10%利润率为8%税率为
3.41%o则该分别分项工程全
245.
25248.
16259.
39265.53正确答案B
266、关于招标工程量清单缺项漏项,下列说法错误的是()A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失B.招标工程量清单是否准确和完整,其责任应当由提供工程量清单的发包人负责C.施工合同履行期间,由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项,造成新增工程清单项目的,应按照市场价格,调整合同价款D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项,引起措施项目发生变化的,应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法,在承包人提交的实施方案被发包人批准后,调整合同价款正确答案C
267、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元,外购配套件费3万元,非标准设备设计费1万元,包装费率K,利润率为8%若其他费用不考虑则该设备的原价为万元
25.
8225.
8526.
0929.09正确答案B
268、下列对工程结算价款纠纷处理,说法正确的是oA.阴阳合同的结算依据,应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的,应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的,不予支持。