还剩109页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
2023-2024一级建造师之一建建设工程项目管理重难点归纳姓名学号得分
1、建设工程项目风险评估的工作不包括()A.确定风险因素B.利用已有数据资料和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率C.分析各种风险的损失量D.根据各种风险发生的概率和损失量,确定各种风险的风险量和风险等级正确答案A
2、合同实施偏差调整措施中,属于经济措施的是()A.增加投入B.增加人员投入C.采取索赔手段D.采用新的高效率的施工方案正确答案A
3、建筑施工企业与物资供应企业就某建筑材料的供应签订合同,如该建筑材料不属于国家定价的产品,则其价格应()A.报请物价主管部门确定B.参考国家定价确定C.按当地工程造价管理部门公布的指导价确定B.管理评审C.系统评审D.内部审核正确答案D
26、(2014年真题)建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验,实现建设生产过程的()OA.管理现代化B.施工机械化C.生产高效化D.组织集成化正确答案D
27、对施工生产要素的质量控制,说法不正确的是()A.加强劳动对象的质量控制是实现工程项目投资目标和进度目标的前提B.加强原材料、半成品及设备的质量控制,是提高工程质量的必要条件C.要消除施工环境因素对施工质量的不利影响,主要是采取事后控制的方法D.施工工艺的先进合理是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素正确答案C
273、下列关于履约担保的有效期,正确的说法是()A.始于工程开工之日,终止日期可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日B.始于工程开工之日,终止日期可以约定为工程竣工验收之日或者保修期满之日C.始于取得施工许可证下发之日,终止日期可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日D.始于取得施工许可证下发之日,终止日期可以约定为工程竣工验收之日或者保修期满之日正确答案A
274、下列为加快进度而采取的各项措施中,属于技术措施的是()A.编制进度控制工作流程B.实行班组内部承包制C.用大模板代替小钢模D.重视计算机软件的应用正确答案C
275、工程实体质量监督是指主管部门对()实施监督A.工程质量责任主体B.工程质量检测主体C.工程监理责任主体D.工程实体质量情况正确答案D
276、编制成本计划时,施工成本可以按成本构成分解为A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费等B.人工费、材料费、施工机具使用费、规费和企业管理费等C.人工费、材料费、施工机具使用费、规费和间接费等D.人工费、材料费、施工机具使用费、间接费、利润和税金等正确答案A
277、项目实施经济策划的工作内容包括A.融资方案的深化分析B.方案设计竞赛的组织C.项目管理工作流程D.建立编码体系正确答案A
278、根据《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2005不属于工程总承包方项目管理内容的是OA.任命项目经理B.组建项目部C.确定项目建设资金D.实施设计管理正确答案C
279、单位工程完工后,施工单位自行组织有关人员进行质量检查评定,在具备竣工验收条件后,向()提交工程验收报告A.监理单位B.建设单位C.勘察设计单位D.政府建设工程质量监督部门正确答案B
280、施工质量控制依据中,属于专业技术性依据的是()A.工程建设合同B.设计修改和技术变更C.工程建设项目质量检验评定标准D.国家和政府有关部门颁布的与质量管理有关的法律和法规性文件正确答案C
28、工程物资的采购模式对进度也有直接的影响,它属于()A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施正确答案B
29、在某工程双代号时标网络计划中,除以终点节点为完成节点的工作外,工作箭线的波形线表示()A.工作的总时差B.工作与其紧前工作之间的时间间隔C.工作的持续时间D.工作与其紧后工作之间的时间间隔正确答案D
30、建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是()A.反馈机制B.动力机制C.持续改进机制D.约束机制正确答案B
31、以下在项目沟通过程中处于主导地位的是A.沟通内容和方法B.沟通的环境和渠道C.沟通的主体和客体D.沟通的主体正确答案D
32、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,下列安全事故中,属于较大事故的是10人死亡,15人重伤,直接经济损失3000万元15人死亡,直接经济损失2000万元C.8人死亡,30人重伤,直接经济损失4000万元D.2人死亡,100人重伤,直接经济损失
1.2亿元正确答案C
33、下列施工合同风险中,属于管理风险的是oA.业主改变设计方案B.自然环境的变化C.合同所依据法律环境的变化D.对环境调查和预测的风险正确答案D
34、工程质量问题和质量事故的分类标准是()oA.工程合同额的多少B直接经济损失的大小C.社会影响程度D.工程质量监督部门的鉴定结果正确答案B
35、我国某县工地由于发生安全事故造成经济损失6500万元,则该安全事故逐级上报至(督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门A.国务院B.省人民政府C.市人民政府D.区级人民政府正确答案A
36、施工质量计划的审批包括施工企业内部的审批和()的审查A.建设行政主管部门B.项目经理部C.业主方D.项目监理机构正确答案D
37、履约担保是招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保建设工程履约担保的有效期是()A.合同签订之日至约定的工程竣工交付之日或保修期满之日B.合同生效之日至工程完工之日C.承包人收到工程预付款之日至工程完工之日D.工程开工之日至约定的工程竣工交付之日或保修期满之日正确答案D
38、在我国现阶段,监理单位与业主的关系是()A.合同B.监理C.指令D.行政正确答案A
39、关于政府主管部门质量监督程序的说法,正确的是()2016A.工程项目开工后,监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续,并对文件进行审查,合格后签发质量监督文件B.监督机构检查内容中不包含企业的工程经营资质证书和人员的资格证书检查C.监督机构要组织进行工程竣工验收并对发现的质量问题进行复查
1.监督机构在工程基础和主体结构分部工程质量验收前,要对基地基础和主体结构混凝土分别进行监督检测正确答案D
40、某业主欲投资建造一座五星级宾馆,业主方项目管理的进度目标指的是A.宾馆可以开业B.项目竣工结算完成C.宾馆开始盈利D.项目通过竣工验收正确答案A
41、预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验,检验数量为同一类型预制构件不超过个为一批,每批随机抽取1个构件进行结构性能检验500100012001500正确答案B
42、下列工程项目管理工作中,属于信息管理部门工作任务的是()A.工程质量管理B.工程安全管理C.工程档案管理D.工程进度管理正确答案c
43、成本管理的主要任务中,建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是(),并且也是该项目降低成本的指导文件,是设立目标成本的依据A.成本预算B.成本核算C.成本分析D.成本计划正确答案D
44、根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017项目管理实施规划的编制工作包括
①了解相关方的要求;
②实施编制活动;
③熟悉相关法规和文件;
④履行报批手续;
⑤分析项目具体特点和环境条件正确的编制程序是()A.
①一
②一
③一
④一
⑤B.
①一
⑤一
③一
④一
②C.
①f
⑤f
③f
②f
④D.
①一
③一
②一
⑤一
④正确答案c
45、建立项目质量控制体系的过程包括
①分析质量控制界面;
②确立系统质量控制网络;
③制定质量控制制度;
④编制质量控制计划其正确的工作步骤是()2016A.
②一
③7一
①B.
①f
②一
③一
④C.
②f
①一
③f
④D.
①一
③②f
④正确答案A
46、施工现场处置方案的主要内容为()A.应急工作原则B.应急组织与职责C.信息发布D.应急预案体系正确答案B
47、根据《合同法》的规定,下列合同中,属于委托合同的是()A.勘察合同C.咨询合同D.施工承包合同正确答案C
48、政府对工程质量监督的行为从性质上属于A.技术服务B.委托代理C.行政执法D.司法审查正确答案C
49、在实践中,编制按的施工成本计划,通常如果项目分解程度对时间控制合适的话,则对施工成本支出计划可能分解过细A.子项目B.时间进度C.费用构成D.形象进度正确答案B
50、职业健康安全与环境管理体系文件中,以体系标准中管理要素为对象编写的文件是OoA.质量手册B.程序文件C.作业指导书D.记录表格正确答案B
51、关于住宅工程分户验收的说法,正确的是()A.分户验收应在住宅工程竣工验收合格后进行B.《住宅工程质量分户验收表》要作为《住宅质量保证书》的附件一同交给住户C.《住宅工程质量分户验收表》需要建设单位和设计单位项目负责人分别签字D.分户验收的内容不包括建筑节能工程质量的验收正确答案B
52、根据安全技术措施计划的验证结果,对不适宜的安全技术措施计划进行修改、补充和完善,体现了安全控制程序中的()A.确定每项具体建设工程项目的安全目标B.编制建设工程项目安全技术措施计划C.安全技术措施计划的验证D.持续改进D.由供需双方协商确定正确答案D
4、结合项目的施工组织设计及自然地理条件,降低材料的库存成本和运输成本,属于成本管理的措施2018真题A.组织B.经济C.技术D.合同正确答案C
5、检验批质量验收不合格,当检测鉴定达不到设计要求,但经过原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的,则A.仍须对其进行相应的加固,以确保达到质量要求B.应对其重新进行检测并进行重新验收c.予以验收D.不能予以验收正确答案C正确答案D
53、关于合同谈判与签约的说法,以下正确的是()A.A;招标人通过媒体发布招标公告,或向符合条件的投标人发出招标邀请,为要约一般在招标文件中就会明确规定合同将采用什么计价方式,在合同谈判阶段往往没有讨论的余地C.C:合同谈判中,经总监理工程师签认的工程内容和范围方面的修改或调整,以文字方式确定下来,并以“合同补遗”或“会议纪要”方式作为合同附件D.D:合同价格条款可以比较公正地解决承包商可能遭受到的货币贬值或通货膨胀等风险损失正确答案B
54、下列工作内容中,属于反索赔工作内容的是()A.收集准备索赔资料B.编写法律诉讼文件C.防止对方提出索赔D.发出最终索赔通知正确答案C
55、当协商和调解不成时,国际工程承包合同争议解决的常用方式是()A.协商解决B.调解C.诉讼D.仲裁正确答案D
56、网络计划检查的主要内容中不包括以下哪一项()A.实际进度对各项工作之间逻辑关系的影响B.增、减工作项目C.资源状况D.成本状况正确答案B
57、根据《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》(国发
[2003]5号),取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理,由()决定A.建筑施工企业B.建设主管部门C.项目业主D.项目监理单位正确答案A
58、美国的AIA合同条件在美洲地区具有较高的权威性,其主要用于()工程
(2016)A.市政公用B.石油化工C.房屋建筑D.水利水电正确答案C
59、在施工成本的各种核算方法中,业务核算比()A.会计核算和统计核算的范围广B.会计核算的范围窄,比统计核算的范围广C.会计核算的范围广,比统计核算的范围窄D.会计核算和统计核算的范围窄正确答案A
60、由于建设工程项目大量数据处理的需要,应重视利用信息技术的手段进行信息管理,其核心手段是()A.基于局域网的信息管理平台B.基于互联网的信息处理平台C.基于互联网的信息传输平台D.基于局域网的信息处理平台正确答案B
61、根据政府主管部门有关建设工程劳动用工管理规定,建筑施工企业应将项目作业人员有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中如实填报,人员发生变更的,应在变更后个工作日内做相应变更2018真题A.3015147正确答案D
62、某个工作最短估计时间是5天,最长估计时间是10天,最可能估计时间是6天根据三时估算法,该工作的持续时间是
6.
256.
56.757正确答案B
63、根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤,在完成“项目结构分析”工作之后应立即进行的工作是0o2013A.调查研究和收集资料B.进度计划系统的结构分析C.项目的工作编码D.编制各层进度计划正确答案B
64、下列选项中,关于月(季)度成本分析方法的表述,正确的是()A.通过实际成本与施工成本的对比,分析当月(季)的成本降低水平B.通过实际成本与预算成本的对比,分析目标成本的落实情况C.通过对各成本项目的成本分析,可以了解成本总量的构成比例D.通过对技术经济措施执行效果的分析,寻求更加有效的节约途径正确答案c
65、建设工程生产安全事故应急预案中,针对深基坑开挖可能发生的事故,相关危险源和应急保障而制订的计划属于()A.综合应急预案B.现场处置方案C.现场应急预案D.专项应急预案正确答案D
66、结合项目的施工组织设计及自然地理条件,降低材料的库存成本和运输成本,属于成本管理的()措施2018真题A.组织B.经济C.技术D.合同正确答案C
67、对企业加强劳动保护,改善劳动条件,保障职工的安全和健康,促进企业生产经营的发展起若积极作用的安全生产管理制度是A.安全生产责任制度B.安全生产教育培训制度C.安全措施计划制度D.安全生产许可证制度正确答案C
68、施工总承包管理与施工总承包模式的比较,相同点是A.对分包单位的管理B.合同关系C.工作开展程序D.对分包单位的付款正确答案A
69、(2017年真题)建设工程管理工作是一种增值服务工作,下列属于工程建设增值的是()A.确保工程使用安全B.提高工程质量C.满足最终用户的使用功能D.有利于工程维护正确答案B
70、关于建筑材料采购合同中违约责任的表述,正确的是()A.对约定由采购方自提货物的,若发生采购方的其他损失,其实际开支的费用由采购方承担B.若采购方已按期派车到指定地点接收货物,而供货方不能交付时,派车损失由供货方承担C.对于提前交货的情况,属于采购方自提货物,采购方接到提前提货通知后,应安排提前提货D.对于供货方提前发运或交付的货物,采购方应按提前发货的时间付款,对多交货部分在代为保管期内实际支出的保管、保养费由供货方承担正确答案B
71、关于施工成本及其管理的说法,正确的是()
(2013)A.施工成本是指施工消耗的构成工程实体的各项费用支出B.施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下,采取相应措施把成本控制在计划范围内,并最大限度的节约成本C.施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案D.施工成本考核是在施工成本核算的基础上,对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析,以寻求进一不降低成本的途径正确答案B
72、在国际上,项目管理咨询公司所提供的代表委托方利益的项目管理服务性质属于()服务A.工程采购B.工程顾问C.工程监督D.工程技术正确答案B
73、施工总承包模式与施工总承包管理模式的相同之处在于()A.项目建设周期B.总包单位对分包单位的管理责任C.业主对分包单位的付款方式D.业主对分包单位的选择和认可权限正确答案B
74、关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法,正确的是()
(2015)A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制B.管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D.管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价正确答案B
75、关于项目管理和工程管理,下列说法中正确的是()A.项目管理的时间是项目的全寿命周期B.工程管理的时间是项目的实施阶段C.项目管理的核心任务是目标论证D.工程管理的核心任务是为工程的建设和使用增值正确答案D
76、建设工程项目决策阶段策划中,属于组织策划的是()A.融资方案B.项目编码体系分析C.项目的规模、组成D.项目效益分析正确答案B
77、施工成本计划的编制以成本预测为基础,关键是确定()A.目标成本C.固定成本D.实际成本正确答案A
78、根据FIDIC《施工合同条件》,对投标书中明显数字计算错误的修正,正确的是()A.业主应征求投标人意见后才能进行评标B.当总价和单价计算结果不一致时,以总价为准调整单价C.当总价和单价计算结果不一致时,以单价为准调整总价D.投标人有一次修改报价的机会正确答案C
79、反索赔的工作内容是()
6、预付款的支付按照专用合同条款约定执行,但至迟应在开工通知载明的开工日期()d前支付7142842正确答案A
7、关于建造师和项目经理的说法,正确的是()
(2012)A.取得建造师注册证书的人员即可成为施工项目经理B.大、中型工程项目施工的项目经理必须取得建造师注册证书的人员担任C.建造师是管理岗位,项目经理是技术岗位D.取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理正确答案B
8、关于施工过程中材料费控制的说法,正确的是()A.有消耗定额的材料采用限额发料B.没有消耗定额的材料必须包干使用C.零星材料应实行计划管理井按指标控制D.有消耗定额的材料均不能超过领料限额正确答案A
80、双代号时标网络计划的一般规定表述中,不正确的是()A.时标网络计划中虚工作必须以垂直方向的虚箭线表示B.时标网络计划中所有符号在时间坐标上的水平投影位置,都必须与其时间参数相对应C.时标网络计划必须以水平时间坐标为尺度表示工作时间D.时标的时间单位应根据需要在编制网络计划之前确定,只为天、时正确答案D
81、建设工程项目在施工时盲目赶工,会导致()A.安全事故发生的概率减小B.施工成本增加的概率减小C.文明施工实现的概率增加D.质量事故发生的概率增加正确答案D
82、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)施工过程中发生索赔事件,承包人做法错误的是()A.必须在发出索赔意向通知后的28天内(或工程师同意的其他时间内)向工程师提交一份详细的索赔文件和有关资料B.如果干扰事件在持续,一般每隔28天向工程师提交中间索赔报告C.首先向发包人(工程师)提交索赔意向通知,声明保留索赔的权利D.如果干扰事件在持续,等干扰事件影响结束后42天内提交最终索赔报告正确答案D
83、关于事中质量控制的说法,错误的是()A.事中控制包含自控和监控两大环节B.要做到较好的事中控制必须建立和实施质量体系C.事中控制强调监控,以自控为辅D.事中控制强调自控,以监控为辅正确答案C
84、以下工程中,不需要施工单位组织专家论证的工程有()A.深基坑工程B.拆除爆破工程C.地下暗挖工程D.高大模板工程正确答案B
85、建设工程项目总承包的核心是()A.项目目标的控制B.通过编制施工方案论证总进度目标实现的可能性C.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性D.通过设计与施工过程的组织集成,促进设计与施工的紧密结合,以达到为项目建设增值的目的正确答案D
86、依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)在紧急情况下为确保施工安全和人员安全在无法与发包人代表和总监理工程师取得联系时,项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全,但应在()小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告12243648正确答案D
87、某施工项目某月的成本数据如下表,应用差额计算法得到预算成本增加对成本的影响是()万元
1.
66.4812正确答案A
88、采用邀请方式招标,应向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书A.2B.3C.4D.5正确答案B
89、(2020年真题)关于建设工程项目总进度目标论证工作顺序的说法,正确的是()A.先进行计划系统结构分析,后进行项目工作编码B.先进行项目工作编码,后进行项目结构分析C.先编制总进度计划,后编制各层进度计划D.先进行项目结构分析,后进行资料收集正确答案A
90、下列关于矩阵组织结构说法正确的是()oA.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时•,由该组织系统的最高指挥者(部门),进行协调或决策B.每一个工作部门只有唯一的指令源C.矩阵组织结构适宜用于较小的组织系统D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,必须以纵向工作部门指令正确答案A
91、下列有关生产安全事故应急预案的论述,不正确的是()A.生产安全事故应急预案体系的构成主要有综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案B.基坑开挖、脚手架拆除等不需编制专项应急预案C.应急预案是对特定的潜在事件和紧急情况发生时所采取措施的计划安排,是应急响应的行动指南D.应急预案的制定,首先必须与重大环境因素和重大危险源相结合正确答案B
92、沟通过程的五要素包括()(2015真题)正确答案A
93、关于建设工程项目管理的说法,正确的是()A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者,工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者B.建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标、项目的进度和质量目标C.供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度和质量目标D.建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段正确答案C
94、为赶上已拖延的施工进度,项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土该纠偏措施属于()OA.管理措施B.组织措施C.经济措施D.技术措施正确答案D
95、建设施工企业项目经理在承担工程项目施工管理工作中,行使的管理权力有()A.调配并管理进入工程项目的各种生产要素B.负责组建项目经理部C.执行项目合同承包约定的应由项目经理负责履行的各项条款D.负责选择并使用具有相应资质的分包人正确答案A
96、建设工程项目施工成本偏差控制的核心是()A.分析B.纠偏C.控制D.核算正确答案B
97、下列计算方法中,不属于工程咨询合同咨询费计算方法的是()A.工程进度百分比B.人月费单价法C.工程建设费用百分比D.按日计费法正确答案A
98、某地下工程施工合同约定,10月份计划开挖土方量10000m3合同单价为80元/m3;10月1816C.-18D.-16正确答案B
99、下列管理职能环节中,提出解决问题可能的方案,并对多个可能的方案进行分析的环节是()A.提出问题B.筹划C.决策D.执行正确答案B
100、噪声的分类中,按()可分为交通噪声、工业噪声、建筑施工的噪声A.噪声的大小B.噪声的来源C.振动性质D.噪声的特点正确答案B
101、关于成本加酬金合同的说法,错误的是()A.当实行总承包管理时,一般可以采用成本加酬金合同B.成本加固定费用的合同,承包商的酬金不可调整C.成本加固定比例费用的合同,不利于缩短工期和降低成本D.当设计深度达到可以报总价的深度时一,适宜采用最大成本加费用合同正确答案B
102、承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的,贝!)()()A.即进入仲裁或诉讼程序B.即进行持续索赔C.只能进入仲裁程序D.只能进入诉讼程序正确答案A
103、下列成本计划中,根据成本计划的作用,属于施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划是()A.指导性成本计划B.实施性成本计划C.作业性成本计划D.竞争性成本计划正确答案D
104、招标人通过媒体发布招标公告,或向符合条件的投标人发出招标文件,此为()A.要约B.要约邀请C.承诺D.承诺生效正确答案B
105、质量控制体系运行的核心机制是()A.动力机制B.约束机制C.反馈机制D.持续改进机制正确答案A
106、在某工程双代号时标网络计划中,除以终点节点为完成节点的工作外,工作箭线的波形线表示()A.工作的总时差B.工作与其紧前工作之间的时间间隔C.工作的持续时间D.工作与其紧后工作之间的时间间隔正确答案D
107、在对合同中质量验收、工程移交和保修条款的分析中,应对重要的验收要求、()以及验收所带来的法律后果作说明A.时间、地点B.时间、程序C.人员、责任D.质量、进度正确答案B
9、某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天,该机械市场租赁费为1200元/天,进出场费2000元,台班费400元/台班,其中台班折旧费160元/台班;计划每天工作1台班,共使用40天,则承包人索赔成立的费用是()元160040001200012500正确答案A
10、双代号时标网络计划中,当某工作之后有虚工作时,则该工作的自由时差为()o
(2013)A.该工作的波形线的水平长度B.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值C.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值D.后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值正确答案A
11、关于FIDIC施工合同条件中采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法,正确的是()A.业主应按支付条件支付DAB报酬的70%DAB提出的裁决具有终局性DAB的成员一般是工程技术和管理方面的专家D.特聘争端裁决委员的任期与合同期限一致
108、在人口稠密地区进行强噪声作业时,一般停止作业的时间为()A.晚8:00至次日早8:00B.晚9:00至次日早7:00C.晚10:00至次日早7:00D.晚10:00至次日早6:00正确答案D
109、在网络计划中,工作的总时差是指在不影响()的前提下,该工作可以利用的机动时间A.紧后工作最早完成时间B.后续工作最早开始时间C.紧后工作最迟开始时间D.紧后工作最早开始时间正确答案C
110、下列工程项目策划工作中,属于决策阶段经济策划的是()A.项目总投资规划B.项目总投资目标的分解C.项目建设成本分析D.技术方案分析和论证正确答案C
111、在实践中,通常如果项目分解程度对时间控制合适的话,则对施工成本支出计划可能分解过细的是()OA.按子项目编制的成本计划B.按施工进度编制的成本计划C.按费用构成编制的成本计划D.按形象进度编制的成本计划正确答案B
112、地方各级安全生产监督管理部门的应急预案,应当由()备案A.上一级人民政府B.国务院安全生产监督管理部门C.同级安全生产监督管理部门D.同级人民政府正确答案D
113、下列有关项目进度控制,表述正确的是()A.项目的参与各方进度控制的目标和时间范畴是相同的B.项目整个实施阶段进度的控制是施工方进度控制的任务C.施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同控制要求的施工进度D.项目的参与各方可以根据各自进度控制的需要和用途,构建多个独立的进度计划系统作为进度控制的依据正确答案c
114、关于项目进度控制的说法,正确的是()A.进度控制直接关系到过程的质量和成本,进度控制必须要保证工程质量和成本B.进度目标的分析和论证是进度控制的首要工作C.项目进度控制的依据是实施性进度计划D.业主方进度控制是控制整个项目施工阶段的进度正确答案B
115、在施工作业过程中,质量控制系统涉及多个质量责任主体,其中属于监控主体的是()A.建设单位B.劳务分包单位C.施工单位D.材料供应单位正确答案A
116、按照建设工程项目质量控制系统的性质、范围和主体的构成,一般情况下其质量控制系统应由()负责建立A.建设单位B.政府监督部门C.监理单位D.设计单位正确答案A
117、某砖混结构住宅楼墙体砌筑时,监理工程师发现由于施工放线错误,导致山墙上窗户的位置偏离30cm正确的处理方法是()A.加固处理B.修补处理C.返工处理D.不做处理正确答案D
118、下列施工检验批验收的做法中,正确的是()A.存在一般缺陷的检验批应推倒重做B.某些指标不能满足要求时,可予以验收C.严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求,可按技术处理方案进行验收D.经加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程可缺项验收正确答案C
119、关于FIDIC1999版《施工合同条件》主要适用工程的说法,错误的是()A.由发包人设计的房屋建筑工程B.由发包人设计的土木工程C.由承包人设计的土木工程D.由咨询工程师设计的土木工程正确答案c
120、依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)在紧急情况下为确保施工安全和人员安全在无法与发包人代表和总监理工程师取得联系时,项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全,但应在()小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告12243648正确答案D
121、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)除专用条款另有规定外,下列合同文件中拥有最优先解释权的是0
(2013)A.通用合同条款B.中标通知书C.投标函及其附件D.技术标准和要求正确答案B
122、关于工程风险分配的原则,下列说法中不正确的是A.谁能最有效地预测、防止和控制风险,则应由他承担相应的风险责任B.管理风险的成本最低者应承担风险C.风险的分配取决于双方的经济地位D.风险责任和机会对等正确答案C
123、某项目生成月度进度报告有关的数据处理流程属于0A.管理工作流程B.信息处理工作流程C.物质流程组织D.付款工作流程正确答案B
124、编制施工项目成本计划的关键是确定2012A.预算成本B.平均成本C.目标成本D.实际成本正确答案C
125、在项目实施过程中项目目标动态控制的第一步是()A.确定计划值B.目标分解C.收集实际值D.计划值与实际值的比较正确答案C
126、根据下表数据,影响焊接质量总体水平的主要是()A.作业工人AB.作业工人BC.作业工人CD.以上均不正确正确答案C
127、某工厂由于工人的操作不当造成车间爆炸,造成5人死亡,20人重伤的惨痛事故,此事故按事故造成的人员伤亡分类属于()oA.重大事故B.较大事故C.特别重大事故D.一般事故正确答案B
128、某项目经理在一栋高层建筑的施工中,由于工程指导失误,致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失,按事故的责任分类属于()A.指导责任事故B.操作责任事故C.重大事故D.自然灾害事故正确答案A
129、下列质量管理的内容中,属于施工质量计划基本内容的是()
(2013)A.项目部的组织机构设置B.质量控制点的控制要求C.质量手册的编制D.施工质量体系的认证正确答案B
130、(2020年真题)国际工程施工承包合同争议解决的方式中,最常用、最有效,也是应该首选的是()OA.仲裁B.协商c.调解D.诉讼正确答案B
131、(2020年真题)下列工程项目策划工作中,属于实施阶段策划的是OoA.项目实施期管理总体方案策划B.项目实施的风险策划C.实施期合同结构总体方案策划D.生产运营期经营管理总体方案策划正确答案B
132、索赔是一种正当的()要求A.费用B.利润C.权利D.声誉正确答案C
133、某工程发生一起质量事故,导致3人死亡,直接经济损失2000万元,则该起质量事故属于oA.一般事故B.严重事故C.较大事故D.重大事故正确答案C
134、某分项工程月计划完成工程量为3200m2计划单价为15元/m2月底承包商实际完成工程量为2800m2实际单价为20元/m2则该工程当月的计划工作预算费用BCWS为元4200048000560006400正确答案B
135、下列风险因素中,属于组织风险的是A.工程资金供应的条件B.现场防火设施的可用性C.施工方案正确答案C
12、下列各项可能引起索赔的事件中,承包商可以索赔利润的情况是()A.工程暂停B.工期延期C.工程变更D.材料价格上涨正确答案C
13、建设工程项目总进度论证的工作有
①项目的工作编码;
②项目结构分析;
③编制各层进度计划;
④进度计划系统的结构分析等其正确的工作步骤()正确答案A
14、关于建设工程项目质量控制体系特点的说法,正确的是()A.项目质量控制体系建立的目的是为了建筑业企业的质量管理B.项目质量控制体系的目标就是某一建筑业企业的质量管理的目标C.项目质量控制体系仅服务于某一个承包企业或组织机构D.业主方人员的能力正确答案D
136、项目管理的主要任务是在()阶段对()进行控制正确答案C
137、根据《招标投标法》及相关法规,对必须招标的项目,招标人行为符合要求的是()oA.委托两家招标代理机构,设置两处报名点接受投标人报名B.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D.限定或者指定特定的品牌正确答案A
138、《质量管理体系标准基础和术语》GB/T19000—2016/IS090002015提出了质量管理7项原则,不包括OA.管理的系统方法B.改进c.以顾客为关注焦点D.过程方法正确答案A
139、下列关于施工企业项目经理的说法中,正确的是()A.项目经理经双方确定后,不可更换B.承包人需要更换项目经理的,只需提前14天通知发包人和监理人即可C.项目经理确需离开施工现场,应事先通知监理人,并取得发包人书面同意D.承包人任命项目经理后,只需向发包人提交为项目经理缴纳社会保险的有效证明,项目经理即可履行职责正确答案C
140、如果一个进度计划系统由控制性进度计划,指导性进度计划,实施性进度计划组成该进度计划系统是由()的计划组成的计划系统A.不同功能B.不同项目参与方C.不同深度D.不同周期正确答案A
141、建设工程项目的总进度目标论证包括
①项目的工作编码;
②调查研究和收集资料;
③编制各层进度计划;
④进度计划系统的结构分析;
⑤协调各层进度计划的关系,编制总进度计划;
⑥项目结构分析上述几项工作的先后顺序为()A.
①-
⑥-
②-
⑤-
③-
④B.
②-
⑥-
④-
①-
③-
⑤C.
②-
⑥-
⑤-
③-
④-
①D.
⑤-
⑥-
③-
④-
①-
②正确答案B
142、对建筑工程项目而言,银行履约保函可分为()A.有收兑期限的银行保函和无收兑期限的银行保函B.可转让的银行保函和不可转让的银行保函C.可撤销的银行保函和不可撤销的银行保函D.有条件的银行保函和无条件的银行保函正确答案D
143、根据施工成本计划的作用,施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划属于()成本计划A.指导性B.实施性C.作业性D.竞争性正确答案D
144、单代号搭接网络计划中,FTS表示两项工作的时距是()A.开始到开始B.完成到完成C.开始到完成D.完成到开始正确答案D
145、关于施工质量计划的说法,正确的是()A.施工质量计划是以施工项目为对象,由业主编制的质量计划B.施工质量计划中包括施工技术方案C.施工质量计划一经审核批准后不得修改D.施工总承包单位对分包单位编制的施工质量计划不需要审核正确答案B
146、根据FIDIC《施工合同条件》,对投标书中明显数字计算错误的修正,正确的是()A.业主应征求投标人意见后才能进行评标B.当总价和单价计算结果不一致时,以总价为准调整单价C.当总价和单价计算结果不一致时,以单价为准调整总价D.投标人有一次修改报价的机会正确答案c
147、下列关于建设工程项目策划的说法错误的是()A.工程项目策划旨在为项目建设的决策和实施增值B.工程项目策划的过程是专家知识的组织和集成的过程C.工程项目策划的过程是信息的组织和集成的过程D.工程项目策划是一个封闭性的工作过程正确答案D
148、按照我国保险制度,建安工程一切险()A.由承包人投保B.包含执业责任险C.包含人身意外伤害险D.投保人应对双方名义共同投保正确答案D
149、在建设工程项目中,施工方进度控制任务的依据是()A.监理规划B.施工任务委托合同C.施工任务单D.设计任务书正确答案B
150、下列合同形式中,承包人承担风险最大的合同类型是()oA.固定单价合同B.成本加固定费用合同C.最大成本加费用合同D.固定总价合同正确答案D
151、工程竣工验收合格并办理了移交手续,表明()A.解除了承包人的所有责任B.承包人即可获得全部工程价款C.承包人工程施工任务的完结D.承包人和发包人所有关系的解除正确答案C
152、根据我国的有关规定,经批准可以进行邀请招标的是()A.在建工程追加的附属小型工程,原中标人仍具备承包能力的项目B.施工企业自建自用的工程且该施工企业资质等级符合工程要求的项目C.公开招标程序过于繁琐的项目D.项目技术复杂,只有少量几家潜在投标人可供选择的正确答案D
153、工程项目风险管理首先要做的工作是oA.分析各种风险的损失量B.预测可能发生的风险,对其进行监控并提出预警C.确定风险因素D.收集有关风险的信息正确答案D
154、工程成本应当包括所发生的,与执行合同有关的直接费用和间接费用2018真题A.从工程投标开始至竣工验收为止B.从场地移交开始至项目移交为止C.从合同签订开始至合同完成为止D.从项目设计开始至竣工投产为止正确答案C
155、双代号网络计划中,某工作最早第3天开始,工作持续时间2天,有且仅有2个紧后工作,紧后工作最早开始时间分别是第5天和第6天,对应总时差是4天和2天该工作的总时差和自由时差分别是3天,0天0天0天4天,1天2天,2天正确答案A
156、应用动态控制原理控制项目投资时,若将工程合同价作为投资的实际值,则可作为投资计划值的是oA.工程概算和工程款支付值B.工程概算和工程预算C.工程概算和工程决算D.工程决算和工程款支付值正确答案B
157、在我国,大型房屋建筑工程标准一般不包括A.25层以上的房屋建筑工程B.高度100nl及以上的构筑物或建筑工程C.单跨跨度30m及以上的房屋建筑工程D.单项建安合同额5000万元住宅小区正确答案D
158、关于项目管理职能分工表的说法,正确的是()A.项目管理职能分工表反映项目管理班子内部对各项工作任务的管理职能分工B.业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表C.项目管理职能分工表不适用于企业管理D.项目管理职能分工表和岗位责任描述书表达的内容完全一样正确答案A
159、下列选项不属于建设工程项目进度控制的主要工作环节的是()A.评审设计方案B.调整进度计划C.采取纠偏措施D.进度目标的分析和论证正确答案A
160、在工程网络计划中,如果某项工作的拖延时间超过其自由时差,但没有超过总时差,则该项工作()A.会影响工程总工期B.会变成关键工作C.对后续工作及工程总工期无影响D.使其紧后工作不能按最早时间开始正确答案D
161、下列建设工程施工合同的风险中,不属于管理风险的有()A.政府工作人员干预B.环境调查不深入C.投标策略错误D.合同条款不严密正确答案A
162、在国际工程承包合同中,合同双方往往愿意采用DAB解决争议在DAB机制下,如双方在收到决定后()内均未提出异议,则该决定是最终的,对双方均有约束力14天21天28天42天正确答案C
163、下列选项中,工程网络计划按工作持续时间的特点划分不包括()A.肯定型问题的网络计划B.非肯定问题的网络计划C.随机网络计划D.多平面网络计划D.项目质量控制体系是一次性的质量工作体系正确答案D
15、关于现场食堂管理的说法,以下正确的是()A.食堂必须有卫生许可证,80%以上的炊事人员有持身体健康证上岗B.制作问、储藏间应独立设置,粮食存放台距墙和地面应大于
0.1mC.制作间灶台及周边应贴瓷砖,所贴瓷砖高度不宜小于
1.2mD.食堂外应设置密闭式泪水桶正确答案D
16、某混凝土结构工程施工完成两个月后,发现表面有宽度
0.20mm的裂缝,经鉴定其不影响结构安全和使用,对此质量问题,恰当的处理方式是()A.返修处理B.加固处理C.返工处理D.不作处理正确答案A
17、工程成本应当包括()所发生的,与执行合同有关的直接费用和间接费用A.从工程投标开始至工程验收为止正确答案D
164、根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》GF-2011-0216不属于发包人的义务是()A.提交临时占地资料B.确认承包人无法核实发包人所提供的项目基础资料中的数据C.提供现场障碍资料D.提供项目基础资料正确答案A
165、项目人力资源管理的目的是()A.提高员工的业务水平B.建立广泛的人际关系C.降低项目的人力成本D.调动所有项目参与人的积极性正确答案D
166、政府建设主管部门对工程项目实施质量监督,其工作包括
①制定工作计划并组织实施;
②监督工程竣工验收;
③建立工程质量监督档案;
④形成工程质量监督报告;
⑤对工程实体质量和工程质量行为进行抽查、抽测;
⑥受理建设单位办理质量监督手续正确的监督程序是()A.
⑥一
①一
⑤一
②一
③一
④B.
⑥一
①一
⑤一
②一
④一
③C.
①一
⑥一
⑤一
②一
④一
③D.
①一
⑥一
⑤一
②一
③一
④正确答案B
167、我国建筑工程常用的担保方式中,担保金额最大的是o2018年真题A.投标担保B.保修担保C.履约担保D.付款担保正确答案C
168、关于职业健康安全与环境管理体系文件,不属于作业文件的是A.操作规程B.管理规定C.监测活动准则D.程序文件的说明和查询途径正确答案D
169、根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013的规定,以下关于“工程建设监理规划”的描述中正确的是oA.工程建设监理规划应当在工程施工开工日后开始编制B.工程建设监理规划应由总监理工程师主持编制C.工程建设监理规划应由总监理工程师审批后实施D.工程建设监理规划应在第一次工地会议完成后报送业主正确答案B
170、关于动态控制在进度方面的应用,下列选项中,错误的是oA.对于大型建设工程项目,应通过编制工程总进度规划、工程总进度计划、项目各子系统和各子项目工程进度计划等进行项目工程进度目标的逐层分解B.进度的控制周期应视项目的规模和特点而定,一般的项目控制周期为一周C.进度的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较D.比较的成果是进度跟踪和控制报告正确答案B
171、在一份保险合同中,保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的oA.标的价值B.保险金额C.保险费D.实际赔付额正确答案B
172、在建设工程项目的风险类型中,承包商和一般技工的能力方面的风险属于()风险类型A.经济和管理B.组织C.工程环境D.技术正确答案B
173、工作D有三项紧前工作A、B、C其持续时间分别为A=
3、B=
7、C=5其最早开始时间分别为A=
4、B二
5、06则工作C的自由时差为()0513正确答案C
174、施工项目完成后,对施工项目成本进行对比评价和总结的工作是成本()A.核算B.控制C.考核D.分析正确答案C
175、施工单位编制项目管理任务分工表之前要完成的工作是()A.对项目实施各阶段的管理任务进行详细分解B明确各项管理工作的工作流程C.落实各工作部门的具体人员D.对各项管理工作的执行情况进行检查正确答案A
176、承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查,无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和(或)延误的工期均由()承担A.发包人B.承包人C.监理人D.承包人与发包人正确答案B
177、关于影响系统目标实现因素的说法,正确的是()
(2015)A.组织是影响系统目标实现的决定性因素B.系统组织决定了系统目标C.增加人员数量一定有助于系统目标的实现D.生产方法与工具的选择与系统目标实现无关正确答案A
178、按照《建设工程施工合同示范文本》的规定,发包人的主要工作有()A.保证施工噪音符合环保规定B.提供进度统计报表C.开通专用条款规定后规定的施工场地内的交通干道D.做好施工现场地下管线的保护正确答案C
179、从合同的计价方式看,《施工合同条件》(新红皮书)是()合同A.单价B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金正确答案A
180、关于建造师和项目经理的说法,下列说法不正确的是()A.建造师是一种专业人士的名称,而项目经理是一个工作岗位的名称B.建造师是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人C.项目经理是对工程项目施工过程全面负责的项目管理者D.建造师在企业中的工作岗位由企业视工作需要和安排而定正确答案B
181、项目管理实施规划时,熟悉相关法规和文件之后的工作是()A.分析项目条件和环境B.了解项目相关各方的要求C.组织编制D.履行报批手续正确答案C
182、综合应急预案中,施工单位危险性分析的内容包括()A.预防与预警B.应急指挥机构及职责C.危险源与风险分析D.应急事故类型和危害程度分析正确答案C
183、应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案和()构成A.总体应急预案B.分部应急预案C.现场处置方案D.现场应急措施正确答案C
184、下列项目策划的工作内容中,属于项目决策阶段合同策划的是()o(2018年真题)A.项目管理委托的合同结构方案B.方案设计竞赛的组织C.实施期合同结构总体方案D.项目物资采购的合同结构方案正确答案C
185、关于单代号搭接网络计划时距的说法,正确的是()A.时距是某工作具有的特殊时间参数B.相邻工作间只能有一种时距的限制C.时距一般标注在箭头的上方D.时距是时间间隔的特殊形式正确答案C
186、下列()计价方式承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.变动总价合同D.变动单价合同正确答案B
187、对总额1000万元的工程项目进行期中检查,截止检查时已完成工作预算费用410万元,计划工作预算费用为400万元,已完工作实际费用为430万元,则其费用绩效指数为()
0.
9530.
4300.
9301.075正确答案A
188、项目实施的组织策划的主要工作内容不包括()A.项目管理工作流程B.建立编码体系C.管理职能分工D.确定质量目标正确答案D
189、关于FIDIC施工合同条件中采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法,正确的是()A.业主应按支付条件支付DAB报酬的70%DAB提出的裁决具有终局性DAB的成员一般是工程技术和管理方面的专家D.特聘争端裁决委员的任期与合同期限一致正确答案C
190、下列关于业主方项目管理目标和任务的说法中,正确的是()A.业主方的进度目标是指项目通过竣工验收B.业主方的质量目标指满足业主方的质量要求C.业主方项目管理任务中最重要的任务是投资控制D.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程正确答案D
191、下列关于PDCA循环原理,论述不正确的是()A.处置分为纠偏和预防改进两个方面B.质量计划的职能包括确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案两个方面C.实施职能在于将质量目标值通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程,转化为实际值D.检查包括作业者的自检、互检和交接检查B.从场地移交开始至项目移交为止C.从合同签订开始至合同完成为止D.从项目设计开始至竣工投产为止正确答案C
18、建设工程施工合同分析后,应向各层次管理者()A.提交分析报告B.提交合同执行方案C.报告分析结果D.作“合同交底”正确答案D
19、我国多数的企业、学校、事业单位目前仍在沿用传统的组织结构模式是0A.矩阵组织结构B.线性组织结构C.职能组织结构D.复合组织结构正确答案C正确答案B
192、现场沿工地四周应连续设置围挡,市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不得低于()H
11.
822.
52.8正确答案C
193、关于建设工程安全生产管理预警级别的说法,正确的是()I级预警表示生产活动处于正常状态IV级预警一般用蓝色表示C.II级预警表示处于事故的上升阶段D.III级预警表示受到事故的严重威胁正确答案B
194、与施工总承包模式相比,施工总承包管理模式具有的优势是()2016业主方招标及合同管理工作量小工程款项支付便捷c.缩短建设周期D.A、业主方招标及合同管理工作量小B、工程款项支付便捷C、缩短建设周期D、简化管理流程正确答案C
195、“建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”属于影响建设工程质量的o2015A.管理环境因素B.人的因素C.方法的因素D.社会环境因素正确答案D
196、工程进展过程中发生不利的地质条件变化,这属于风险A.合同工程B.合同信用C.合同订立D.合同变更正确答案A
197、成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下,采取相应管理措施(包括组织措施、经济措施、技术措施和合同措施),把成本控制在计划范围内,并进一步寻求最大程度的成本节约成本管理任务的实施程序是()A.分析一计划一控制一核算一考核B.计划一分析一控制一核算一考核C.计划一控制一核算一分析一考核D.控制一计划一分析一核算一考核正确答案C
198、根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986雷击伤害属于()事故A.灼烫B.火灾C.触电D.其他伤害正确答案C
199、施工单位编制项目管理任务分工表之前要完成的工作是()A.对项目实施各阶段的管理任务进行详细分解B.明确各项管理工作的工作流程C.落实各工作部门的具体人员D对各项管理工作的执行情况进行检查正确答案A
200、在建设工程项目质量的形成过程中,应在建设项目的()阶段完成质量需求的识别A.设计B竣工验收C.决策D.施工正确答案C
201、某分项工程计划工程量3000m3计划成本15元/m3实际完成工程量2500m3实际成本20元/m3则该分项工程的施工进度偏差为()A.拖后7500元B.提前7500元C拖后12500元D.提前12500元正确答案A
202、项目施工准备阶段的施工预算成本计划,它以项目实施方案为依据,落实项目经理责任目标为出发点,采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的()施工成本计划A.实施性B.战略性C.指导性D.竞争性正确答案A
203、关于施工过程的质量验收,下列选项中,正确的是()A.分项工程质量验收由总监理工程师组织B.普通分部工程应有总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收C.勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程验收D.单位工程竣工验收由建设单位项目负责人或授权总监理工程师组织进行正确答案B
204、建立项目质量控制体系的过程包括
①确立系统质量控制网络;
②分析质量控制界面;
③制定质量控制制度;
④编制质量控制计划,其正确的工作步骤是()A.
②一
③一
①一
④B.
①②一
③一
④C.
②一
①72D.
①f
③f
②一
④正确答案D
205、编制安全技术措施计划包括
①风险确定;
②评价安全技术措施计划的充分性;
③风险评价;
④工作活动分类;
⑤制订安全技术措施计划;
⑥危险源识别下列编制步骤中,正确的是()A.
④⑥①③⑤②B.
①⑥③⑤②④C.
⑥③①⑤②④D.
②④⑥①③⑤正确答案A
206、关于施工总承包管理的说法,错误的是()A.在施工总承包管理模式下,分包合同价对业主是透明的B.施工总承包管理单位仅仅做管理和协调工作C.施工总承包管理合同中只确定施工总承包管理费D.采用施工总承包管理模式时,分包合同由业主与分包单位直接签订正确答案B
207、债务人不转移对拥有财产的占有,将该财产作为债权的担保;债务人不履行债务时,债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿这种担保方式是()担保A.保证B.质押C.留置D.抵押正确答案D
208、关于建设工程质量监督管理的说法,正确的是2012A.施工单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内,将竣工验收报告报建设行政主管部门备案B.建设行政主管部门发现竣工验收过程中有违反质量管理规定行为的,责令停止使用,重新组织竣工验收C.小规模的市政基础设施改建工程可以免于备案D.建设单位未组织竣工验收擅自交付使用的,责令改正,且处以竣结算价款2%-4%的罚款正确答案B
209、监理工作的独立性,指的是它的不依附性,它在组织上和经济上不能依附于监理工作的,否则它就不可能自主地履行其义务A.对象B.伙伴C.领导D.准则正确答案A
210、项目目标动态控制的工作包括1项目目标的调整;2计划值与实际值的比较;3项目目标分解;4采取纠偏措施进行纠偏正确的工作程序为o1一2一3-43一1一2一41-3-2f43一2一4一1正确答案D
211、在FIDIC系列合同工作中,《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用()方式A.固定单价B.变动单价C.固定总价D.变动总价正确答案C
212、下列质量控制工作中,属于施工技术准备工作的是()
(2015)A.明确质量控制的重点对象B.编制测量控制方案C.建立施工现场计量管理的规章制度D.正确安装设置施工机械设备正确答案A
213、根据《建设工程质量管理条例》,各类房屋建筑工程和市政基础设施工程应在竣工验收合格之日起()日内,将验收文件报建设行政主管部门备案A.45302015正确答案D
214、下列施工项目成本分析的主要依据中,属于既可对已发生的,又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是OoA.会计核算B.成本核算C.统计核算D.业务核算正确答案D
215、下列不属于CIP保险内容的是()A.建筑工程一切险B.雇主责任险C.劳工赔偿D.第三者责任险正确答案D
216、项目进度控制的主要工作环节中,首先应进行的工作是A.编制进度计划B.分析和论证进度目标C.定期跟踪进度计划的执行情况D.采取纠偏措施正确答案B
217、施工质量控制点应选择技术要求高、对工程质量影响大或是发生质量问题时危害大或的对象进行设置2012A.劳动强度大B.施工难度大C.施工技术先进D.施工管理要求高正确答案B
218、关于施工总承包模式,下列说法中正确的是A.施工总承包模式下,项目质量的好坏取决于业主方对施工总承包单位的监督B.施工总承包模式的最大缺点在于建设周期较长C.采用施工总承包模式,业主方在投资控制方面有很大的风险D.所有施工任务的组织和协调由业主方负责,业主方工作量较大
20、投标人按照招标人的要求完成标书的准备与填报之后,就可以向招标人正式提交投标文件,标书的基本内容是()A.签章、密封B.签字、密封C.签字、盖章D.签字或盖章、密封正确答案A
21、关于工程索赔的说法,正确的是()0A.承包人可以向发包人索赔,发包人不可以向承包人索赔B.承包人可以向发包人索赔,发包人也可以向承包人索赔C.由于非分包人的原因导致工期拖延,分包人可以向发包人提出索赔D.承包人根据工程师指示指令分包人加快施工进度,分包人可以向发包人提出正确答案B
22、建设工程项目进度控制工作包括1编制进度计划;2调整进度计划;3进度目标的分析和论证;4跟踪检查计划的执行情况其正确的工作程序是()3—1—4—21-2-3-43-1-2-4D.4-2-3-1正确答案B
219、在项目成本分析的依据中既可对已经发生的经济活动进行核算,又可对尚未发生的经济活动进行核算的方式是()A.会计核算B.成本核算C.业务核算D.统计核算正确答案C
220、关于建设工程质量政府监督的说法,正确的是()A.涉及结构安全和使用功能的施工质量是政府监督检查的重点B.建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督C.查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的责任D.建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段正确答案A
221、建设工程项目的风险中,属于经济与管理风险的是()A.施工机械操作人员的能力和经验B.现场与公用防火设施的可用性及其数量C.损失控制和安全管理人员的资历和能力D.工程勘测资料和有关文件正确答案B
222、(2019年真题)某施工单位为订立某工程项目建造合同共发生差旅费、投标费50万元该项目工程完工时共发生人工费600万元差旅费5万元管理人员工资98万元材料采购及保管费15万元根据《企业会计准则第15号-建造合同),间接费用是()万元501035570正确答案B
223、某工程基础包含开挖基槽、浇筑混凝土垫层,砌筑砖基础三项工作,分三个施工段组织流水施工,每项工作均由一个专业班组施工,各工作在各施工段上的流水节拍分别是4天、1天和2天,混凝土垫层和豉基础之间有1天的技术间歇在保证各专业班组连续施工的情况下,完成该基础施工的工期是()天8121822正确答案C
224、以设计人、咨询人(监理人)的设计、咨询错误或员工工作疏漏给业主或承包商造成的损失为保险标的的是()A.第三者责任险B.承包人设备保险C.执业责任险D.CIP保险正确答案C
225、关于安全事故隐患的处理的说法,正确的是()A.安全事故隐患的发现不会来自供货商B.属于多个部位存在的同类型隐患通常称为“顽症”C.制定消除隐患的纠正措施后应跟踪验证D.排除过程中无法保证安全的隐患应限期纠正正确答案C
226、关于建设工程项目进度控制任务的说法,错误的是()A.业主方的进度控制任务贯穿整个实施阶段B.设计方应尽可能使设计工作的进度与招标、施工和物资采购等工作进度协调C.施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要,编制不同深度的进度计划D.供货方的供货进度计划包括供货的所有环节,是供货方内部管理的资料,不属于合同义务范围正确答案D
227、未实行安全生产许可的企业综合应急预案和专项应急预案的备案,应()A.报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门B.报所在地县级以上人民政府有关主管部门C.报所在地县级以上地方人民政府D.由省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门确定正确答案D
228、根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成并必须经()批准A.专业监理工程师B.发包人代表C.总监理工程师D.总监理工程师代表正确答案C
229、应用动态控制原理控制项目投资时,属于设计过程中投资的计划值与实际值比较的是()A.工程概算与工程决算B.工程概算与投资规划C.工程预算与投资规划D.工程预算与工程决算正确答案B
230、施工成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等,其中有”确定分析对象并计算出实际与目标数差异”这个步骤的是()A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法正确答案B
231、关于FIDIC《永久设备和设计——建造合同条件》内容的说法,正确的是()
(2015)A.业主委派工程师管理合同B.承包商仅需负责提供设备和建造工作C.合同计价采用单价合同方式,某些子项采用包干价格D.合同计价采用总价合同方式,合同价格不能调整正确答案A
232、关于政府主管部门质量监督程序的说法,正确的是()2016A.工程项目开工后,监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续,并对文件进行审查,合格后签发质量监督文件B.监督机构检查内容中不包含企业的工程经营资质证书和人员的资格证书检查C.监督机构要组织进行工程竣工验收并对发现的质量问题进行复查D.监督机构在工程基础和主体结构分部工程质量验收前,要对基地基础和主体结构混凝土分别进行监督检测正确答案D
233、根据《建筑施工组织设计规范》,关于施工组织设计审批的说法,正确的是()A.专项施工方案应由项目技术负责人审批B.施工方案应由项目总监理工程师审批C.施工组织总设计应由建设单位技术负责人审批D.单位工程施工组织设计应由承包单位技术负责人审批正确答案D
234、采用()合同,常以总报价为基础进行结算,如果工程量出现差异,可能对施工方极为不利,工程量估算的错误可能带来无法弥补的经济损失A.变动总价合同B.变动单价合同C.固定总价合同D.成本加酬金合同正确答案C
235、某工地发生触电事故,一方面要进行人的安全用电操作教育,同时现场也要设置漏电开关,对配电箱、用电电路进行防护改造这属于安全隐患治理原则中的()A.预防和减灾并重治理原则B.重点治理原则C.单项隐患综合治理原则D.事故直接隐患与间接隐患并治原则正确答案C
236、最常用的索赔费用计算方法是()A.总费用法B.修正总费用法C.网络分析法D.实际费用法正确答案D
237、关于施工企业生产安全事故应急预案实施规定的说法,正确的是()A.每年至少组织两次专项应急预案演练B.每半年至少组织两次现场处置方案演练C.法定代表人发生变化时,应当及时修订D.周围环境发生变化时,即使没有形成新的重大危险源也应及时进行修订正确答案C
238、根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)项目管理目标责任书应在项目实施之前,由()制定A.项目技术负责人B.法定代表人C.项目经理与项目承包人协商D.法定代表人与项目经理协商正确答案D
239、防止噪声污染的最根本的措施是()A.从声源上降低噪声B.采用隔声装置C.严格控制人为噪声D.对接收者进行防护正确答案A
240、施工现场文明施工管理的第一责任人是()A.建设单位负责人B.施工单位项目技术负责人C.项目专职安全员D.项目经理正确答案D
241、建设工程施工合同订立过程中,发承包双方开展合同谈判的时间是()A.投标人提交投标文件时B.订立、签署书面合同时C.招标人退还投标保证金后D.明确中标人并发出中标通知书后正确答案D
242、通过返修或加固后处理仍不能满足安全使用要求的分部工程,单位(子单位)工程()A.勉强验收B缓期验收B.缓期施工C.严禁验收D.严格验收正确答案C
243、物资采购管理程序中,完成编制采购计划后下一步应进行的工作是()A.进行采购合同谈判,签订采购合同B.选择材料设备的采购单位C.进行市场调查,选择合格的产品供应单位并建立名录D.明确采购产品的基本要求、采购分工和有关责任正确答案C
244、混凝土预制构件吊运应根据构件的形状、尺寸、重量和作业半径等要求选择吊具和起重设备,预制柱的吊点数量、位置应经计算确定,吊索水平夹角不应小于o45°50°60°30°正确答案A
245、关于招标信息的发布与修正,下列说法正确的是A.依法必须招标项目的招标公告和公示信息除在发布媒介发布外,招标人或其招标代理机构还应同步在其他媒介公开,并确保内容一致B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于7日C.对于开标后投标人退还设计文件的,招标人应当向投标人退还押金D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少7日前发出正确答案A
23、根据《合同法》的规定,下列合同中,属于委托合同的是()A.勘察合同B.设计合同C.咨询合同D.施工承包合同正确答案C
24、施工现场处置方案的主要内容不包括()A.事故特征B.注意事项C.应急组织与职责D.应急物资与装备保障正确答案D
25、在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中,组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价称为()A.持续改进正确答案C
246、建筑工程规定了检验批主控项目的验收必须合格,主控项目的检查具有()A.指导性B.否决权C.前瞻性D.一般性正确答案B
247、针对基坑开挖、脚手架拆除而制定的计划或方案属于()A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.现场应急预案正确答案B
248、某建设工程项目中,承包人违约,由担保公司向发包人提供了履约担保书在合同履行过程中,如果发承包人违约,开出担保书的担保公司()A.必须向发包人支付履约担保书中规定的保证金B.必须用履约担保书中规定的保证金去完成施工任务C.应完成施工任务,并向发包人支付履约担保书中规定的保证金D.用履约担保书中规定的担保金去完成施工任务或向发包人支付履约保证金正确答案D
249、下列属于项目进度控制的管理措施的是()A.定义项目进度计划系统的组成B.编制资源需求计划C.改变设计理念D.引进数据处理设备正确答案D
250、建设工程项目总承包与施工承包的最大不同之处是()A.发包人有权依据合同约定,对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害提出赔偿B.承包人应按合同约定,自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、施工中存在的缺陷C.承包商要负责全部或部分的设计并负责物资设备的采购D.发包人有权根据合同约定,对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害,提出赔偿正确答案C
251、施工过程中,工程师下令暂停全部或部分工程,而暂停的起因不是由承包商引起,承包商向业主提出工期和费用索赔,则()A.工期和费用索赔均不能成立B.工期索赔成立,费用索赔不能成立.C.工期索赔不能成立,费用索赔能成立D.工期和费用索赔均能成立正确答案D
252、根据《建设工程施工专业分包合同示范文本》,关于专业工程分包人责任和义务的说法,正确的是OA.分包人应允许发包人授权的人员在工作时间内合理进入分包工程施工场地B.分包人必须服从发包人直接发出的指令C.遵守政府有关主管部门的管理规定但不用办理有关手续D.分包人可以直接与发包人或工程师发生直接工作联系正确答案A
253、下列建设工程施工现场环境保护措施中,属于空气污染防治措施的是oA.禁止在施工现场焚烧油毡B.禁止将有毒、有害废弃物作土方回填C.工地临时厕所、化粪池采取防渗漏措施D.在声源处安装消声器正确答案A
254、关于招标信息发布与修正的说法,正确的是().A.招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后,不得擅自终止招标B.招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告C.自招标文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于3日D.招标人对已发出的招标文件进行修改,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前发出正确答案A
255、在设备采购合同中,设备价格通常采用()A.固定单价合同,交货期内单价不予调整B.固定总价合同C.成本加酬金合同D.固定单价合同,但交货期内单价可根据市场情况进行一定幅度的调整正确答案B
256、某单价合同的投标报价单中,投标人的投标书出现了明显的数字计算错误,导致总价和单价计算结果不一致,下列行为中,属于业主权利的是()A.业主有权先作修改再评价,以总价作为最终报价结果B.业主没有权利先修改后评价,可以宣布该投标人废标C.业主没有权利修改再评标,可以请该投标人再报价D.业主有权利先作修改再评标,以单价为准调整的总价作为最终报价结果正确答案D
257、建设工程施工工地上,对于不适合再利用、且不宜直接予以填埋处置的废物,可采取的处理方法2014A.减量化处理B.焚烧C.稳定固化D.消纳分解正确答案B
258、某工程采用建设工程项目总承包模式,业主依据总承包合同约定,委托一家装饰装修单位分包该工程项目的装饰装修任务,则该装饰装修单位应对负责A.业主B.项目总承包单位C.工程监理单位D.质量监督机构正确答案B
259、沟通过程的五要素包括A.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道B.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通渠道C.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通方法D.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通方法正确答案A
260、监理工程师对施工质量的检查与验收,必须是在承包单位()的基础上进行A.班组自检和互检B.班组自检和专检C.自检并确认合格D.班组自检合格正确答案C
261、施工成本管理的成本核算需计算出施工费用的(),并根据成本核算对象,采取适当方法,计算出施工项目的总成本和单位成本A.计划发生额B.计划降低额C.实际发生额D.实际降低额正确答案C
262、在施工成本控制的步骤中,最具实质性的一步分别是()A.比较B.检查C.纠偏D.分析正确答案C
263、关于施工现场食堂职业健康安全卫生管理的说法,正确的是()oA.食堂制作间灶台及周边贴
1.8m高瓷破B.食堂不需办理卫生许可证,但炊事人员须有健康证明C.除炊事人员和现场管理人员外,不得随意进入制作间D.食堂外设置敞开式泊水桶,并定期进行清理正确答案A
264、某工程主体结构混凝土工程为3200m3预算单价为550元/m3计划4个月内均衡完成开工后,混凝土实际采购价格为560/n)3施工至第二个月月底,实际累计完成混凝土工程量为1800m3则此时的进度偏差为()万元
11.
811.
211.0D.-
1.8正确答案c
265、建设工程项目进度控制工作包括
①编制进度计划;
②调整进度计划;
③进度目标的分析和论证;
④跟踪检查计划的执行情况其正确的工作程序是A.
①-
②-
③-
④B.
③-
①-
②-
④C.
③-
①-
④-
②D.
④-
②-
③-
①正确答案C
266、关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法,正确的是2015A.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要B.大型建设工程项目总进度目标论证首先开展的工作是调查研究和收集资料C.大型建设工程项目总进度目标的确定应在项目的实施阶段进行D.若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标,应调整总进度目标正确答案B
267、编制施工组织总设计时,在施工总进度计划确定之后,才可以进行的工作是oA.拟定施工方案B.确定施工的总体部署C.编制资源需求量计划D.计算主要工种工程的工程量正确答案C
268、根据《建设工程项目管理规范》(GF/T50326-2017)风险等级矩阵表,某工程处于三级,以下描述正确的是()A.风险后果是灾难性的,并造成恶劣社会影响和政治影响B.风险后果严重,可能在较大范围内造成破坏或人员伤亡C.风险后果一般,对工程建设可能造成破坏的范围较小D.风险后果在一定条件下可以忽略,对工程本身以及人员等不会造成较大损失正确答案C
269、关于职业健康安全与环境管理体系运行的合规性评价的要求的说法正确的是()A.合规性评价分为公司级、项目级、班组级评价三个层次B.当某个施工阶段施工时间超过半年时,项目组级评价不少于一次C.公司级评价每半年进行一次D.合规性评价后,对发现的问题,应通过管理方案或纠正措施立即进行整改正确答案B
270、编制施工项目成本计划的关键是确定()A.目标成本B.预算成本C.平均成本D.实际成本正确答案A
271、落实质量体系的内部审核程序,有组织有计划展内部质量审核活动的目的是()A.记载关键活动的质量参数B.反映针对不足所采取的纠正措施及纠正效果C.证明产品质量达到合同要求及质量保证的满足程度D.向外部审核单位提供体系有效的证据正确答案D
272、施工质量计划的审批程序中,建设工程项目施工企业内部的审批首先应从()的角度,审查实现合同质量目标的合理性和可行性,以项目质量计划向发包方提供可信任的依据A.确保承包人利益B.确保项目利益C.确保工程质量目标D.履行工程承包合同正确答案D。