2023-2024一级造价师之建设工程计价重点知识归纳

2023-2024一级造价师之建设工程计价重点知识归纳姓名学号得分

1、发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的10%15%20%25%正确答案C

2、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min每循环工作一次挖土

0.8m3工作班的延续时间为8h机械时间利用系数为

0.9则该土方施工机械的时间定额为

0.065台班/m

30.072台班/m

313.824nl3/台班

15.360nl3/台班正确答案B

3、2016年真题根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是OA.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用A.分项工程B.扩大分项工程C.分部工程D.专业工程正确答案C

26、当利用函数关系对拟建项目的造价进行类比匡算时，通常基于的变量是（）A.某个表明设计能力或者形体尺寸的变量B.某个表明设计能力或者资源消耗的变量C.某个表明资源消耗或者形体尺寸的变量D.某个表明资源消耗或者型号规格的变量正确答案A

27、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证正确答案DC.施工场地硬化D.施工排水降水正确答案C

270、某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率10%安装费率15%又已知该设备重20吨，每吨设备安装费指标为10000元，则该设备的安装工程概算为万元10152025正确答案B

271、下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担C.工程设备的损害发包人承担D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担正确答案B

272、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（）A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天正确答案A

273、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任正确答案B

274、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（）A.容易出现围标串标现象B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响C.有可能成为地方或行业保护的手段D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争正确答案A

275、项目建设的投资决策阶段影响工程造价程度最高.达到（）50%〜70%50%〜90%70%〜90%70%〜100%正确答案C

276、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40s每次循环平均挖土量

0.3m3机械正常利用系数为

0.8机械幅度差为25%o则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量为（）

6.

835.

218.

097.23正确答案D

277、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的L5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用正确答案C

278、某地2020年拟建一年产100万吨产品的工业项目，预计建设期为3年，该地区2017年已建年产60万吨的类似项目投资为1亿元已知生产能力指数为

0.8该地区

2020、2022年同类工程造价指数分别为1081202017年至2020年工程造价平均每年递增5%用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元A.

1.67B.

1.74C.

1.83D.

2.14正确答案B

279、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（）承担A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人正确答案A

280、关于计日工的说法，下列错误的是（）A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行B.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量C.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程单价D.列入进度款同期支付正确答案C

28、（2021年真题）国内生产某台非标准设备，材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计50万元废品损失费5万元，外购配套件费15万元，包装费率5虬假设利润率为10%则用成本计算估价法计算的该设备的利润是（）万元

7.

3506.

8255.

8505.775正确答案C

29、（2014年真题）下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）A.投标人A与B的项目经理为同一人B.投标人C与D的投标文件相互混装C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制正确答案C

30、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/nf概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100行该类建筑中铺贴地面面积为50肝当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/行、190元/行假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/行

2918.

753413.75C.

3631.00D.

3638.75正确答案D

31、某地市政道路工程，已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2人、材、机占工程造价10%、50%、20%拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为

1.

1、

1.

05、

1.05假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%则该工程综合单价为（）

507608.

4633.75657正确答案C

32、（2011年真题）关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）oA.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理正确答案B

33、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）A.初步设计深度不够，设备清单不完备B.初步设计较深，有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备正确答案D

34、下列各项费用中，工程建设其他费用中的技术服务费应包括（）A.技术经济标准使用费B.联合试运转费C.工程保险费D.生产准备费正确答案A

35、编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（）A.工程量清单综合单价=2定额项目合价/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用B.工程设备.材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中C.税金.规费等法律.法规.规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价正确答案A

36、（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100田2建筑面积中分摊的基础工程量均为15nl2同期毛石混凝土基础综合单价为580/m3混凝土基础综合单价为640元/m3则经结构差异修正后的概算指标为（）元A12A.891B.909C.906D.993正确答案B

37、（2021年真题）投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（）A.忽视监理作用B.忽视合同条款中工程变更的规定C.忽视合同条款中工期奖罚D.忽视技术标准的要点正确答案D

38、某砌筑工程，工程量为10m3每立方砌体需要基本用工

0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和18%人工幅度差系数为15%则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日

11.

7512.

5614.

4415.78正确答案C

39、（2021年真题）国内生产某台非标准设备，材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计50万元废品损失费5万元，外购配套件费15万元，包装费率5%假设利润率为10%则用成本计算估价法计算的该

7.

3506.

8255.

8505.775正确答案C

40、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（）A.工程总承包项目的成本费用由勘察设计费用、采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余和利润一同成为项目的盈余额，即价值增值部分正确答案C

41、砌筑lm3一砖厚砖墙，砖（240mmXI15mmX53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm砖的损耗率为1%砂浆的损耗率为2%则ln）3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m

30.

2170.

2220.

2260.231正确答案D

42、（2021年真题）因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（）A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用正确答案D

43、预可行性研究阶段的投资估算，通常投资估算精度的要求控制在（）以内±5%±10%±20%±30%正确答案C

44、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216）下列属于施工变更的是（）A.对配套工程系统的工艺调整B.发包人要求增加的附加试验C.对区域内基准控制点的调整D.对实施赶工指令所作的调整正确答案B

45、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判下列主题中属于合同谈判内容的是（）A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务正确答案C

46、（2015年真题）在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）oA.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法正确答案B

47、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有

7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元5000462546004575正确答案D

48、下列关于法规变化类合同价款的调整的说法中正确的是（）A.对于基准日之前发生的法律法规变化，应由发包人承担B.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价增加的，合同价款不予调整C.因国家政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日正确答案B

49、关于设计概算的含义和作用，下列说法正确的是（）A.静态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额B.设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个部分C.当出现超出原设计范围的重大变更时•，报主管部门审批同意后，允许调整概算D.政府投资项目设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额正确答案D

50、施工现场由于场地限制，需要对钢筋二次搬运，则钢筋的二次搬运费属于（）A.人工费B.材料费C.分部分项工程费D.措施费正确答案D

51、关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（）A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价款D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费正确答案B

4、某工程施工过程中发生如下事件

①因异常恙劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作日；

②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工日，处理不利地质条件用工15个工日若人工工资为200元/工日，窝工补贴为100元/工日，不考虑其他因素根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）o3天，6000元1天，3000元3天4000元1天，4000元正确答案C

5、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费正确答案A正确答案C

52、下列各项中属于影响工业建设项目工程造价因素中总平面设计的是（）A.选择经济合理的运输方式B.建设规模、标准和产品方案C.主要原材料、燃料供应情况D.柱网布置正确答案A

53、（2017年真题）关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）oA.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据正确答案D

54、编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（）A.工程量清单综合单价=2定额项目合价/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用B.工程设备、材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中C.税金、规费等法律、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价正确答案A

55、工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的资料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（）A.有效的施工合同B.经审批的施工方案C.当事人双方确认的现场签证D.对争议事件各方当事人理由正确答案D

56、下列资料中应属单位工程造价资料积累的是（）A.建设标准B.建设条件C.建设工期D.工程内容正确答案D

57、国内建设项目投资估算过程中，可行性研究阶段对投资估算精度的要求为误差控制在（）以内±5%±10%±20%±30%正确答案B

58、在世界银行工程造价构成中，应急费应包括（）A.建设成本上升费用B.未明确项目准备金C.业主的行政性费用D.其他当地费用正确答案B

59、在工业项目总平面设计评价过程中，关于建筑系数的说法正确的是（）A.建筑系数=厂区建筑总面积/厂区占地面积B.是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标C.建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价D.影响建筑系数的主要因素是层数正确答案C

60、在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是（）A.工程结构B.使用材质C.工程内容D.安装位置正确答案C

61、下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是A.建筑物周长与建筑面积之比越高越经济B.厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数C.厂房有效面积与建筑面积之比主要用来评价柱网布置的合理性D.工程全寿命成本用于评价建筑物功能水平的合理性正确答案A

62、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天正确答案A

63、现场管理费的索赔包括承包人完成合同之外的额外工作以及由于发包人原因导致工程延期期间的现场管理费，现场管理费率的计算通常应采用的方法包括（）A.原始估价法B.分部组合估价法C.地区平均水平法D.综合单价法正确答案A

64、某地2014年拟建年产40万吨化工产品项目依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为8000万元若生产能力指数为

0.9综合调整系数为

1.1则该拟建项目的建设投资是（）万元30643325863154639666正确答案A

65、已知破墙的砂浆损耗率为2%则lm3标准砖（灰缝为lOnrni）的砂浆总消耗量为（）m

30.

2310.

2410.

2260.236正确答案A

66、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是0A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法正确答案B

67、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%预付款起扣点为万元1600400048006400正确答案C

68、在利润和利润分配表中，可供投资者分配利润的分配去向不包括0A.法定盈余公积金B.任意盈余公积金C.应付利润D.未分配利润正确答案A

69、根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用正确答案B

70、在确定材料定额消耗量时，利用实验室试验法主要是为了编制A.材料净用量定额B.材料损耗定额C.材料消耗定额D.劳动定额正确答案A

71、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标正确答案B

72、项目规模效益赖以存在的基础是（）oA.管理技术水平B.经济水平C.先进适用的生产技术及技术装备D.环境条件正确答案C

73、若完成lm3墙体砌筑工作的基本工时为

0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%该工程时间定额为（）工日/m

30.

5810.

6080.

6290.659正确答案D

74、下列对于K周从低到高排序正确的是（）A.圆形、矩形、L形、T形B.圆形、正方形、矩形、L形C.矩形、正方形、T形、L形D.矩形、长方形、L形、T形正确答案B

75、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（）A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明正确答案B

76、某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放年利率为10虬建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元

85.

085.

987.

0109.0正确答案C

77、在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是A.对没有市场价格的产出物的正面效果、已支付意愿原则计算其影子价格B.对没有市场价格的产出物的负面效果、已受偿意愿原则计算其影子价格C.提出财务现金流量表中的通货膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量D.对于外部效果，应当货币化并计入经济效益费用流量正确答案D

78、关于工程量清单，下列说法不正确的是oA.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的重要依据C.工程量清单是招标人编制招标控制价的重要依据D.工程量清单由招标人随招标文件发布正确答案A

79、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定

6、关于工程计量原则，下列说法错误的是（）A.不符合合同文件要求的工程不予计量B.按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量C.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工，发包人不予计量D.返工的工程量，发包人不予计量正确答案D

7、在工程造价鉴定过程中，应由委托人移交的证据材料包括（）A.质证记录、庭审记录等卷宗B.适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件C.与鉴定项目相关的标准规范D.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标正确答案A

8、（2013年真题）下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（）oA.因混凝土养护引起的停工时间B.偶然停工（停水、停电）增加的时间C.产品质量不合格返工的工作时间D.准备施工工具花费的时间正确答案D资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为10000万元、300万元、0万元9600万元、700万元、万元9500万元、300万元、500万元9100万元、700万元，500万元正确答案C

80、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法正确答案C

81、下列费用中，不属于建设投资构成的是oA.购买项目所需土地而发生的费用B.建设单位自身进行项目管理所支付的费用C.建设期投融资产生的利息D.委托工程勘察设计所支付的费用正确答案C

82、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0216下列关于变更程序的说法中正确的是0A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作正确答案B

83、关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定，下列说法中正确的是A.招标人和中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同B.发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同C.签约合同价为工程量清单中各种价格的总和扣减暂列金额D.招标人应当在中标通知书发出后，合同签订前向未中标人退还投标保证金正确答案B

84、2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术，增加同规格设备的数量达到生产规模的系数为

0.4〜

0.

50.6〜

0.708〜

0.9D.1正确答案C

85、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的6%、11%、3%o则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2o

6.

306.

566.

586.67正确答案C

86、关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是0A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理正确答案B

87、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更的是（）A.工程量清单缺项C.物价波动D.提前竣工正确答案A

88、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长正确答案C

89、下列费用项目中，投标时应由投标人确定金额，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是A.暂列金额B.材料暂估价C.专业工程暂估价D.总承包服务费正确答案D

90、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是oA.分部分项工程费=基本构造单元工程量X工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价正确答案D

91、施工阶段投资偏差计算，计算方法正确的是（）A.已完工程实际投资减去已完工程计划投资B.拟完工程实际投资减去巳完工程计划投资C.拟完工程实际投资减去已完工程实际投资D.已完工程计划投资减去拟完工程实际投资正确答案A

92、（2021年真题）根据现行《标准施工招标文件》，下列已完工程，发包人应予计量的是（）A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程B.超出合同工程范围的工程C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程D.为抵御台风完成的临时设施加固工程正确答案C

93、确定最高投标限价中的计日工时，下列表述中正确的是（）A.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算B.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，并考虑管理费和利润C.材料应按市场调查确定的单价计算D.材料应按市场调查确定的单价计算，并考虑管理费和利润正确答案A

94、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）oA.施工中发现文物古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误正确答案B

95、在工程总承包评标时，以下各项属于经评审的最低投标价法下初步评审标准而不属于综合评估法下初步评审标准的是（）A.承包人建议书评审标准B.形式评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准正确答案A

96、（2019年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程已经约定，合同实施过程中不得调整C.调价公式中所列各项费用要求的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整正确答案B

97、下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（）A.基本建设项目概况B.基建结余资金等分配情况C.主要技术经济指标的分析、计算情况D.主要实物工程量分析正确答案D

98、（2020年真题）根据《招标施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化正确答案B

99、完成某分部分项工程lm3需基本用工

0.5工日，超运距用工

0.05工日，辅助用工

0.1工日，人工幅度差系数为10%则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m

35.

856.

057.

007.15正确答案D

100、（2016年真题）由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）oA.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量正确答案A

101、其挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班

71.

880.

089.

1132.7正确答案C

102、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是（）A.反映项目建设前期的动态投资B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C.要考虑影响投资的动态因素D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和正确答案C

103、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不能指明澄清问题的来源71530D.45正确答案B

104、下列投资估算方法中，精度较高的是（）A.生产能力指数法B.单位生产能力估算法C.系数估算法D.指标估算法正确答案D

105、从建筑设计的经济性角度考虑，下列说法中错误的是（）A.一般来说，建筑物平面形状越简单，单位面积造价就越低B.在建筑面积不变的情况下，建筑层高增加不会引起各项费用的增加C.在满足建筑物使用要求的前提下，将流通空间减少到最小，是建筑物经济平面布置的主要目标之一D.室内外高差过大，则建筑物的工程造价提高正确答案B

106、在一个建设项目中，具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或使用功能的工程项目称为（）OA.建设项目B.单项工程C.单位工程

9、根据FIDIC施工合同条件，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为（）1%5%10%20%正确答案C

10、关于工程量清单计价的说法，正确的是（）A.清单项目综合单价是指直接工程费单价B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容D.清单计价仅适用于单价合用正确答案B

11、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程D.分部工程正确答案B

107、能够反映竣工工程建设成果和经验，并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是（）A.竣工财务决算说明书B.基本建设项目概括表C.历年财务批复文件D.竣工验收资料正确答案A

108、垂直运输费的计算方法通常是（）A.按照施工工期日历天数以“昼夜”为单位计算B.按照施工工期日历天数以“天”为单位计算C.按照施工工期日历天数以“nf”为单位计算D.按照建筑面积以“天”为单位计算正确答案B

109、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%预付款起扣点为（）万元A.1600B.400048006400正确答案C

110、下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（）A.列项并计算工程量B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量C.套用定额单价，计算直接费并汇总D.计算其他各项费用正确答案B

111、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）A.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安排C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求正确答案D

112、下列关于材料运杂费的说法，正确的是oA.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物正确答案C

113、某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息800万元基本预备费率为6%年均投资价格上涨率5%项目建设前期年限为1年，建设期为3年，计划前两年各完成投资30%第三年完成40%则该项目建设期第二年价差预备费应为万元

247.

52280.

52290.

38300.47正确答案A

114、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告51015D.30正确答案c

115、建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（）A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费

0.建材运输费正确答案D

116、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用正确答案B

117、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）oA.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则C.概算定额主要用于投资估算的编制D.概算定额基价应是工料单价正确答案B

118、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为9%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额正确答案D

119、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费.间接费.利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用.工程建设其他费用和预备费之和正确答案A

120、非生产性建设项目总投资包括（）A.建设期利息和流动资金B.固定资产投资和流动资产投资C.建设投资和建设期利息D.建设投资和流动资金正确答案c

121、根据《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）A.施工中发现文物古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误正确答案B

122、（2013年真题）已知每m2砖墙的勾缝时间为8min则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为（）min

12.

0021.

9222.

2233.33正确答案B

123、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的天后停止施工7101428正确答案C

124、根据计时观测资料得知，每m2标准砖墙勾缝时间为lOmin辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%2%、15%则每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为工日/

8313.

320.

0750.

1148.772正确答案C

125、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时或在招标文件中一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准正确答案D

126、关于工程计量，下列说法中正确的是（）A.成本加酬金合同应按照单价合同的计量规定进行计量B.因发包人原因造成的返工工程量不予计量C.工程量要按照清单计价规范规定的计算规则计算D.总价合同应按实际完成的工程量计算正确答案A

127、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（）°A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板正确答案D

128、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法正确的是（）A.规费是由县级政府和县级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费由社会保险费.住房公积金和工程排污费组成c.社会保险费和住房公积金费率可以每万元发承包价的生产工人人工费和管理人员工资含量与建设单位所在地规定的缴纳标准综合分析取定D.投标人在投标报价时填写的规费应该按照规定标准计算正确答案D

129、能够反映竣工工程建设成果和经验，并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是0A.竣工财务决算说明书B.基本建设项目概括表C.历年财务批复文件D.竣工验收资料正确答案A

130、下列关于工程计价的说法，正确的是（）A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价正确答案B

131、对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是A.木结构B.砌体结构C.钢结构D.钢筋混凝土结构正确答案C

132、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和正确答案A

133、根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013在招投标文件中另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是oA.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险正确答案C

12、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以有投标人填写正确答案B

13、关于预付款担保的说法，正确的是（）A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效正确答案D

14、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%废品损失费率5%包装费

0.1万元，利润率10虬则该设备原价中应计利润为（）万元

2.

1522.652正确答案D

134、关于设计概算的含义和作用，下列说法正确的是（）A.静态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额B.设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个部分C.当出现超出原设计范围的重大变更时•，报主管部门审批同意后，允许调整概算D.政府投资项目设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额正确答案D

135、在制约项目规模合理化的主要因素中，确定项目生产规模的前提是（）A.市场因素B.市场价格分析C.市场需求状况D.市场风险分析正确答案C

136、通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m辅助工作时间为工序作业时间的8%规范时间占工作时间的15%则完成该工程的时间定额是（）工日/m

0.

930.

940.

950.96正确答案D

137、关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）A.发包人应在工程开工后的14天内预付安全文明施工费B.发包人在付款期满后的14天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告，仍不付的，可暂停施工正确答案C

138、投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数估算拟建项目静态投资的方法是（）A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法正确答案C

139、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元A.4250B.4430C.4550D.5050正确答案C

140、最高投标限价的编制中，综合单价的组价包括如下工作

（1）确定组价子目的人材机单价；

（2）确定清单计量单位子项目名称；

（3）将合价除以清单项目的工程量；

（4）计算组价子目合价正确的组价顺序1423214321341324正确答案B

141、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%o则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2o

6.

306.

566.

586.67正确答案c

142、在工程定额体系中，预算定额是以（）为对象编制的定额A.施工过程或基本工序B.分项工程和结构构件C.扩大的分项工程或扩大的结构构件D.单位工程正确答案B

143、关于预付款担保的说法，正确的是（）A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效正确答案D

144、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费正确答案B

145、（2014年真题）编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是（）oA.支撑双层钢筋用的“铁马”B.伸出构件的锚固钢筋C.设计注明的搭接钢筋D.规范规定的搭接钢筋正确答案A

146、确定项目建设规模时，应该考虑的首要因素是（）A.市场因素B.生产技术因素C.管理技术因素D.环境因素正确答案A

147、确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（）A.建设地点B.产品需求市场C.生产成本D.建造方案正确答案B

148、根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列不属于变更程序的是oA.变更的提出B.变更估价C.变更指示D.变更的审核正确答案D

149、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未验收的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理正确答案B

150、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是oA.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量是指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量正确答案A

151、下列选项中，不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是0A.工程延误索赔B.加速施工索赔C.工程变更索赔D.工期、费用索赔正确答案D

152、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定正确答案D

153、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是oA.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定共同承担B.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定由承包人承担C.如果有关价格如人工、材料和工程设备等价格的变化已经包含在物阶波动事件的调价公式中，则不再予以考虑D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日正确答案C

154、在投标报价的前期工作中需要研究中标文件，其中在合同分析中属于合同条款分析的内容是A.合同监理方式B.合同承包方式C.合同计价方式D.合同付款方式正确答案D

155、关于缺陷责任期，下列说法正确的是oA.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年正确答案B

156、根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与相对应A.工程费用+工程建设其他费用B.建设投资+建设期利息C.建设安装工程费+设备及工器具购置费D.建设项目总投资正确答案B

157、关于政府投资的项目竣工结算的审核，下列说法正确的是oA.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核正确答案D

158、2017年真题确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是oA.机械时间利用系数=机械纯工作lh正常生产率X工作班纯工作时间B.机械时间利用系数=1/机械台班产量定额C.机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间8hD.机械时间利用系数=一个工作班延续时间8h/机械在一个工作班内纯工作时间正确答案C

159、某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7虬则该项目的建设期利息为万元

77.

0078.

47112.

00114.94正确答案B

160、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是oA.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况正确答案D

161、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示

2.

6852.688正确答案A

15、某施工单位用一塔吊吊装构件，由一名司机、7名起重工和2名电焊工组成劳动小组，该机械的时间定额为

0.025台班/块，则机械台班产量定额是（）块/台班40120320400正确答案A

16、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（）A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值增值部分正确答案BB.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示正确答案B

162、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有

①套用各子目的综合单价；

②搜集基础资料；

③计算措施项目费

④编写概算编制说明；

⑤汇总单位工程造价；

⑥计算工程量上述工作步骤正确的排序是（）A.

②⑥①③⑤④B.

④②⑥①⑤③C.

②⑥④①③⑤D.

④⑥②①⑤③正确答案A

163、下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（）A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B.在生产期支付的商标权费C.技术经济标准使用费D.设计及技术资料费正确答案A

164、关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准正确答案A

165、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）A承包人自行增建的临时工程工程量B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人自检不合格返工增加的工程量正确答案c

166、若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的（）则应在招标文件中明示增加赶工费用10%15%20%30%正确答案C

167、某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了5天，还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了2天，B工作的总时差为3天，则承包商可以索赔的工期是天2578正确答案B

168、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费正确答案B

169、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入中A.分部分项综合单价B.暂列金额C.材料暂估价D.总承包服务费正确答案B

170、乙级工程招标代理机构所能承担的工程招标代理业务限额是，工程总投资万元人民币以下30005000600010000正确答案D

171、用1:1水泥砂浆贴150mmX150mmX5nmi的瓷砖墙面，结合层厚度为10mm灰缝宽为2mm100瓷石专墙面中瓷砖的净用量为4328块，瓷砖的损耗率为

1.5%砂浆的损耗率为2%则每100in瓷砖面墙中的砂浆消耗量为m3o

1.

02591.

02631.

03341.0338正确答案C

172、根据计时观察法测得某工序工人工作时间基本工作时间40niin辅助工作时间5min准备与结束工作时间5min休息时间5min则定额时间是minA.40455055正确答案D

173、（2014年真题）关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）oA.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括社会保险费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用正确答案B

174、国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费正确答案D

175、关于暂列金额，下列说法中正确的是（）A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.由承包人支配，按签证价格结算C.不能用于因工程变更而发生的索赔支付D.不同专业预留的暂列金额应分别列项正确答案D

176、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的正确答案A

177、在工程定额体系中，预算定额是以（）为对象编制的定额A.施工过程或基本工序B.分项工程和结构构件C.扩大的分项工程或扩大的结构构件D.单位工程正确答案B

178、某建设项目估算的静态投资额为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年若年均投资价格上涨率为8%则项目建设期的涨价预备费为（）万元

196.

2400.

0611.

8832.0正确答案C

179、关于政府投项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核正确答案D

180、下列各项中可作为无形资产核算的是（）A.自创的非专利技术B.补交土地出让价款的行政划拨方式获得的土地使用权C.自创的商标权D.征地补偿费和拆迁补偿费正确答案B

181、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）oA.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法正确答案D

182、（2020年真题）某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为lOmin15min、8min12min机械时间利用系数为

0.75则该机械运输10km的台班产量定额为（）10m3/台班

810.

911216.36正确答案C

183、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止正确答案A

184、关于建设工程施工招标文件，下列说法正确的是（）A.工程量清单不是招标文件的组成部分B.由招标人编制的招标文件只对投标人具有约束力C.招标项目的技术要求可以不在招标文件中描述D.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改正确答案D

185、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%则该建设项目建设单位管理费为（）万元240150480555正确答案A

186、根据《建设工程质量管理条例》的规定，承包人向业主出具质量保修书的时间应是（）A.投标时B.签订施工合同时C.提交工程竣工报告时D.办理工程移交时正确答案C

187、某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为12000万元若生产能力指数为

0.9综合调整系数为

1.15则该拟建项目的建设投资是（）万元2804736578C.37093D.37260正确答案C

188、（2021年真题）某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元

八、6100元/t2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t则该月钢筋结算价格为（）元/t52335505C.

560017、某工程包含两个子项工程甲子项工程估计工程量为5000m3合同单价240元/m3乙子项工程估计工程量为2500m3合同单价580元/m3工程预付款为合同价的12%主要材料和构配件所占比重为60%则该工程预付款的起扣点为（）万元21296116176正确答案A

18、下列工程造价指数中，属于综合指数的是（）A.建设项目指数B.人工费指数C.单项工程指数D.设备、工器具价格指数正确答案D

19、某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为4%o现投标人甲同时投I、II标段，其报价分别为7000万元、6000万元在投标人甲已中标I标段的情况下，其H标段的评标价应为（）万元57205760C.6240D.5700正确答案D

189、（2015年真题）下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）0A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费正确答案A

190、土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的（）倍A.2〜3B.3〜5C.6〜10D.8〜12正确答案C

191、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（）A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量正确答案A

192、按我国现行投资构成，下列费用中属于项目建设期计列的生产经营费用用的是（）A.勘察设计费B.研究试验费C.工程监理费D.联合试运转费正确答案D

193、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件正确答案D

194、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高正确答案C

195、（2014年真题）关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）oA.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括社会保险费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用正确答案B

196、按国家有关规定，核定新增固定资产价值时，建设单位管理费按（）安装工程和需安装设备价值的总额等按实际需求情况分摊安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按实际需求情况分摊安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按比例分摊正确答案B

197、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅.简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应正确答案C

198、工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的，该专业工程应由招标确定分包人A.项目主管部门B.发包人C.承包人D.发包人或承包人正确答案D

199、关于投标报价的说法，正确的是A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理正确答案B

200、某建设项目达到设计能力后，全场定员1000人，工资和福利费按照每人每年2万元估算每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，预收账款估算额为300万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，预付账款估算额500万元，则该项目流动资金估算额为（）万元A.7000B.6400C.10000D.9960正确答案A

201、关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（）A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值正确答案C

202、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程正确答案C

203、概算定额的确定基础是（）A.现行预算定额B.现行投资估算指标C.现行概算指标D.现行施工定额正确答案A

204、在进行招标工程量清单编制的准备工作时，初步研究阶段应完成的工作包括（）A.现场踏勘B.确定需要设定的暂估价C.拟定常规施工组织设计D.拟定施工总方案正确答案B

205、以下不得由投标人自主报价的是A.总承包服务费B.计日工C.暂列金额D.单价措施项目费正确答案C

206、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息该项目第二年的建设期利息为万元200500520600正确答案C

207、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013一般不作为安全文明施工费计算基础的是OA.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费正确答案B

208、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100以建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为37工日/100nf和24工日/100m2o拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%则对概算指标修正后的人工消耗量为（）工日/100后

316.

55491.

55508.

45845.00正确答案B

209、（2021年真题）在国外建筑安装工程费中，现场材料试验及所需设备的费用包含在（）中A.直接工程费B.管理费C.开办费D.其他摊销费正确答案C

210、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明正确答案B

211、某分项工程招标工程量清单数量为4000rn2施工中由于设计变更调减为3000m2该项目招标控制价综合单价为600元/m2投标报价为450元/m2合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过土15%时，综合单价以招标控制价为基础调整若承包人报价浮动率为10%该分项工程费结算价为（）万元

137.

70155.

25186.

30207.00正确答案A

212、在总承包服务费计价表中，应由投标人自主报价的是（）A.项目名称B.费率C.项目价值D.服务内容正确答案B

213、下列方法中适用于编制建筑工程概算的是（）oA.预算单价法B.扩大单价法C.综合吨位指标法D.概算定额法正确答案D

214、下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是（）A.监理费B.竣工验收费C.可行性研究费D.工程造价咨询费正确答案B

215、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金只能预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实D.6280正确答案B

20、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）oA.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预侧的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费正确答案D

21、下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理正确答案C

22、现有一通用设备，原价3万元，设备运杂费为5000元，安装费率2%该设备的安装费为（）元A.600B.700正确答案B

216、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）下列有关分部分项工程量清单计价与措施项目清单计价的对比中，正确的是（）A.分部分项工程量清单项目有十二位项目编码，措施项目仅九位编码B.对于分部分项工程，投标人须按招标人提供的工程量清单填报价格，而措施项目，投标人可据实增加项目内容报价C.分部分项工程量清单计价表中，有统一的计量单位，而措施项目清单计价表中计量单位由投标人确定D.分部分项工程量清单计价表中，应填写综合单价与合价，并以单价为准，而措施项目清单计价表中，也须填写单价，但它以合价为准正确答案B

217、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（）A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B.计日工费用的多少是由招标人暂定的C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付D.计日工计入投标人的报价中正确答案B

218、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班

8.

010.

012.

012.5正确答案C

219、某房地产项目，建设期为3年，计划在建设期内第一年贷款额为1500万元，第二年贷款额为1500万元第三年贷款额为1500万元，假设建设期内各年均衡获得的贷款额贷款年利率为6%期内只计息不支付，则项目建设期利息应为（）万元

280.

96405.

00418.

66561.92正确答案C

220、下列关于其他项目清单的说法，错误的是（）A.专业工程暂估价是综合暂估价，但不包含管理费和利润B.暂列金额可能发生，也可能不发生C.计日工是为了解决现场发生的合同工程以外的零星工作或项目的计价而设立的D.招标人应当按照投标人的投标报价支付总承包服务费正确答案A

221、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%废品损失率为8%利润率为10%增值税率为17%假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元

4.

084.

094.

114.12正确答案D

222、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在（）以内±20%±25%±30%±35%正确答案C

223、下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是（）A.使用国有企事业单位自有资金的项目B.使用外国政府或者国际组织援助性贷款的项目C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目D.国有资金占投资总额不足50%且国有投资者实质未拥有控股权的工程建设项目正确答案C

224、在国外建筑安装工程费中，现场材料试验及所需设备的费用包含在（）中A.直接工程费B.管理费C.开办费D.其他摊销费正确答案c

225、投标人编制投标文件时，应以（）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据A.企业定额B.施工定额C.预算定额D.概算定额正确答案A

226、（2014年真题）根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的OoA.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资正确答案D

227、某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是（）正确答案B

228、根据《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015规定，下列对投标文件的评审内容，属于清标工作的A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件正确答案D

229、针对不同管理层，提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息，体现了工程造价信息管理的（）A.时效性原则B.有效性原则C.高效处理原则D.标准化原则正确答案B

230、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加正确答案B

231、已知某建设项目各项预测数据如下应收账款1000万元，应付账款600万元，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为（）万元A.1600B.28505502050正确答案C

232、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用正确答案C

233、关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价降低C.建筑物周长系数越低，造价越低D.宽度增加，单位造价上升正确答案C

234、作为工程定额体系的重要组成部分，施工定额是（）A.完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工.材料.施工机具台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准正确答案A

235、下列关于其他项目费的说法，正确的是（）A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位正确答案A

236、下列有关招标文件内容的表述，正确的是（）A.投标人须知中应明确本工程拟采用的通用合同条款、专用合同条款B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.按照规定应编制最高投标限价的项目，应在发布招标文件时一并公布D.投标人须知正文不得与投标人须知前附表内容相抵触，否则抵触内容无效正确答案C

237、关于评标报告与评标结果的描述，下列说法中错误的是（）A.评标报告由评标委员会全体成员签字B.评标委员会成员对评标结果持有异议的，可以口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.评标委员会应当对评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的情况做出书面说明并记录在案正确答案B

238、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，施工机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工费分别按100元/工日、50元/工日计，以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%在施工过程中，发生如下事件

①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；

②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班，为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元1820247028203470正确答案B

239、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（）A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路正确答案D

240、在评标的初步评审过程中，以下各项中属于资格评审标准的是（）A.投标函上有法定代表人签字并加盖单位章B.联合体明确联合体牵头人C.只能有一个有效报价D.具备有效的安全生产许可证正确答案D

241、与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于（）A.支付在估算时不可能明确的潜在项目B.用以应付天灾、非正常经济情况C.补偿估算的任何误差D.由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况正确答案D

242、进行流动资产投资估算时，通常计算的是各项流动资金的（）A.各项流动资金的年库存量C.800D.900正确答案A

23、2014年真题关于世界银行贷款项目的投标资格审查，下列说法中正确的是A.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审B.资格定审有利于缩小投标人的范围C.资格预审的标准应严于资格定审D.资格定审的标准应严于资格预审正确答案A

24、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算正确答案D

25、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示的顺序码B.各项流动资金的年周转次数C.各项流动资金的年周转额度D.各项流动资金年平均占用额度正确答案D

243、预可行性研究阶段的投资估算，通常投资估算精度的要求控制在（）以内±5%±10%±20%±30%正确答案C

244、（2013年真题）下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）oA.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费正确答案C

245、已知某项目各项财务基础数据中，总成本费用为1000万元（其中营业费用为200万元）其中折旧费200万元，摊销费50万元，修理费100万元，人工工资及福利费80万元，利息为20万元，若营业费用中折旧费、摊销费、修理费、人工工资及福利费均为各项费用总额的20%产成品的年周转次数为10次，则该项目流动资金估算中的产成品为（）万元

58736061.6正确答案D

246、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运费D.人工幅度差正确答案C

247、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）oA.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正正确答案A

248、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（）为准A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用正确答案C

249、已知砌筑lm3标准砖砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、10块，砂浆损耗率为12%o则砌筑ln）3砖墙的砂浆用量为（）m3o

0.

2510.

2530.

2680.278正确答案B

250、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（）之日计付A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.竣工验收合格正确答案B

251、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及费用标准的是A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标正确答案B

252、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是oA.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任正确答案B

253、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写正确答案B

254、措施项目中采用综合单价计算的项目，其综合单价的构成是（）oA.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费B.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费的分摊C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、风险费的分摊D.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、税金正确答案B

255、下列关于其他项目费的说法，正确的是（）A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位正确答案A

256、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用正确答案C

257、根据FIDIC合同条件，下列关于履约证书的说法中，错误的是A.承包商收到履约证书即可办理最终结算手续B.业主应在收到承包商履约保函14天内颁发履约证书C.工程师颁发履约证书后再无权指示承包商进行任何施工D.工程师颁发履约证书后，缺陷通知期即终止正确答案B

258、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013招标控制价的综合单价组价工作包括

①确定工、料、机单价；

②确定所组价定额项目名称；

③计算组价定额项目的合价；

④除以工程量清单项目工程量；

⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是A.

②⑤①③④B.

①②⑤④③C.

②③①⑤④D.

①②③⑤④正确答案A

259、某装载容量为15nl3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为lOmin15min8min12min机械时间利用系数为

0.75则该机械运输10km的台班产量定额为10m3/台班

810.

911216.36正确答案C

260、以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是A.人工费B.人工费和机具费的合计C.人工费、材料费和机具费的合计D.直接费正确答案C

261、根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013招标控制价的综合单价组价工作包括

①确定工、料、机单价

②确定所组价定额项目名称

③计算组成定额项目的合价；

④除以工程量清单项目工程量

⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是A.

②⑤①③④B.

①②⑤④③C.

②③①⑤④D.

①②③④⑤正确答案A

262、某一砖半厚混水墙，采用规格为240*115*53的烧结煤肝石普通砖砌筑灰浆厚度为10mm每10m3该种墙体砖的净用量为（）千块

5.

1485.

2196.

3746.462正确答案B

263、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的

1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用正确答案C

264、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）A.到岸价二离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价工运费在内费+进口从属费正确答案C

265、根据国外建筑安装工程费用的构成，材料价格的预涨费一般计入（）A.直接工程费B.开办费C.不可预见费D.管理费正确答案A

266、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量正确答案A

267、某项目采购一台国产非标准设备，生产该台设备所用材料费为25万元，辅助材料费为1万元，加工费为5万元，已知专用工具费率为5%废品损失费率为2%外购配套件费为6万元，包装费率为1%利润率为6%增值税率为13%则该台设备原价中的利润额为（）万元

2.

782.

382.

362.02正确答案D

268、已知砖墙的砂浆损耗率为2%则lm3标准砖（灰缝为10mm）的砂浆总消耗量为（）m

30.

2310.

2410.

2260.236正确答案A

269、编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入〃总价措施项目清单与计价表〃的是（）A.脚手架B.混凝土模板及支架。