2023-2024一级造价师之建设工程计价知识点汇总

2023-2024一级造价师之建设工程计价知识点汇总姓名学号得分

1、工程项目的建设投资不包括内容为（）A.工程费用B.流动资金C.工程建设其他费用D.预备费正确答案B

2、招标工程量清单编制时，除工程本身的因素外，措施项目清单编制需考虑的因素还涉及（）A.水文、气象、发包范围等因素B.安全、环境、工程变更等因素C.水文、气象、环境、安全、发包范围等因素D.水文、气象、环境、安全等因素正确答案D

3、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列属于差旅交通费的是（）A.办公费B.工地转移费C.职工福利费D.工会经费正确答案A

26、根据工人工作时间分类，下列属于必需消耗的时间是（）A.工人下班前工具整理所耗的时间B.墙体砌筑工人等待砂浆所耗的时间C.因短暂停电而导致配合机械工作的工人停工所耗的时间D.重砌质量不合格墙体所耗的时间正确答案A

27、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资由固走资产投资和建设期利息组成正确答案C

28、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项预计建设期为3年该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元已知生产能力指数为

0.9该地区

2013、2016年同类工程造价指数分别为

108、112预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元A.

2.

54271、若完成lm3墙体砌筑工作的基本工时为

0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%o准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%该工程时间定额为（）工日/m3o

0.

5810.

6080.

6290.659正确答案D

272、下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是（）A.建筑物周长与建筑面积之比越高越经济B.厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数C.厂房有效面积与建筑面积之比主要用来评价柱网布置的合理性D.工程全寿命成本用于评价建筑物功能水平的合理性正确答案A

273、采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（）A.不宜采用综合评估法的项目，一般采用经评审的最低投标价法B.招标人对性能没有特殊要求的项目不宜采用经评审的最低投标价法C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由评标人自行确定D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人正确答案D

274、根据计时观察法测得某工序工人工作时间基本工作时间40min辅助工作时间5min准备与结束工作时间5min休息时间5min则定额时间是（）min40455055正确答案D

275、根据国外建筑安装工程费用的构成，材料价格的预涨费一般计入（）A.直接工程费B.开办费C.不可预见费D.管理费正确答案A

276、通过计时观察资料得知人工挖二类土lm3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%o准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、16%则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/田

30.

9490.

9940.

9891.307正确答案C

277、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由（）构成A.各分部分项工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项工程费、单项工程开办费、措施费正确答案A

278、关于工程变更的说法中，正确的是（）A.除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更B.尽管变更的起因有多种，但必须坚持一事一变更C.如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更D.若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担正确答案D

279、下列关于投标文件的澄清和说明中错误的是（）A.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正B.对投标文件的相关内容作出澄清、说明或补正，其目的是有利于评标委员会对投标文件的审查、评审和比较C.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或补正D.投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当否决正确答案A

280、对于材料单价的计算，下列表述中正确的是（）A.当材料供货方是小规模纳税人时，购货方购买价格中包含的增值税是不能扣除的B.对于进口材料，材料原价是指抵达买方边境、港口或车站并交纳完各种手续费、税费后形成的价格C.当同种材料有几种原价时，应根据不同供应地点的需要量为权重计算加权平均综合单价D.材料运杂费中包含装卸费、运输费和运输损耗等正确答案B

2.

742.

752.94正确答案A

29、（2019年真题）某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3施工中由于设计变更调增为1900m3该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3投标报价为47元/n）3则该分项工程的结算价为（）元87400889008912589300正确答案C

30、混凝土模板及支架（撑）费的计算方法通常是按照（）计算A.按照混凝土构件的体积以m3B.按照混凝土构件的长度以mC.按照混凝土构件的截面面积以m2D.按照模板与现浇混凝土构件的接触面积以m2正确答案D

31、概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法正确答案A

32、当出现计量规范附录中未包括的清单项目时，编制补充项目时应遵循的原则是（）A.补充项目的编码由分部工程的代码与B和三位阿拉伯数字组成B.在工程量清单中应只补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则C.补充项目的编码应按工程量计算规范的规定确定D.将编制的补充项目报市级或行业工程造价管理机构备案正确答案c

33、（2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是OOA.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书正确答案D

34、下列费用项目中，不包含在国外建筑安装工程施工机械费中的是（）A.折旧费B.驾驶工人工资C.周转材料摊销费D.能源和动力费正确答案C

35、下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（）A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构C.对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济正确答案C

36、砌筑1m

0.

2170.

2220.

2260.231正确答案D

37、下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是（）A.新增生产能力效益分析B.债权债务的清偿情况分析C.工程价款结算情况分析D.主要实物工程量分析正确答案D

38、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高正确答案C

39、（2013年真题）关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留5%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人正确答案A

40、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位和各分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准正确答案B

41、根据FIDIC施工合同条件，缺陷通知期的起算日期是A.工程师颁发履约证书之日B.工程师颁发工程接收证书之日C.工程接收证书中载明的竣工日D.履约证书中载明的竣工日正确答案C

42、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任正确答案D

43、关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿正确答案C

44、有关措施项目清单与计价表的编制规定，表述错误的是（）A.夜间施工增加费应当列入总价措施项目清单与计价表编制B.模板及脚手架费应当按照综合单价方式编制C.措施项目清单中的安全文明施工费，可作为竞争性费用D.可以计算工程量的措施项目，宜采用分部分项工程量清单的方式编制正确答案C

45、工程量清单计价的基础公式正确的是（）A.分部分项工程费=£（分部分项工程量*相应分部分项综合单价）B.其他项目费二暂估价+计日工+总承包服务费C.单位工程报价二分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费D.建设项目总报价单位工程报价正确答案A

46、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）A.单位工程预算表B.单项工程综合预算表C.总预算表D.附件正确答案B

47、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%在施工过程中，发生了如下事件

（1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；

（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；

（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日为此，施工企业可向业主索赔费用为（）元108013801500D.1650正确答案B

48、下列关于安全文明施工费价款支付，说法正确的是（）A.发包人应在工程开工后的30天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%B.发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以停止施工D.发包人在付款期满后未支付的，若发生安全事故，发包人不承担连带责任正确答案B

49、（2020年真题）下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）oA.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标正确答案A

50、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程正确答案C

51、关于预算定额性质与特点的说法，不正确的是（）A.一种计价性定额B.以分项工程为对象编制C.以施工定额为基础编制D.反映平均先进水平正确答案D

52、某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m

3、96元/m32020年7月的造价信息发布价为130元/m3则该月碎石的实际结算价格为（）元加

3117.

0120.

0124.

4130.0正确答案B正确答案B

4、在采用FOB作为进口设备交易价格时，风险转移的分界点是（）A.到达进口国口岸B.货物起运C.货物装船D.指定的装运港货物被装上指定船时正确答案D

5、因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（）A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用正确答案D

6、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%该设备台班折旧费为（）元A.

29.69B.

31.

2553、下列措施项目中，应参阅施工技术方案进行列项的是A.施工排本降水B.文明安全施工C.材料二次搬运一D.环境保护正确答案A

54、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C规费和税金D.施工机具使用费正确答案C

55、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资万元320030003250D.2900正确答案D

56、在进行建设厂址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）A.拆迁补偿费B.生活设施费C.动力设施费D.原材料运输费正确答案D

57、下列费用中，属于技术服务费的是（）A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费正确答案D

58、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年已知生产能力指数为

0.6因不同时期、不同地点的综合调整系数为

1.15则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元4349B.4554C.5002D.5752正确答案D

59、在国外建筑安装工程费用中，属于开办费的项目是（）A.业务所需手续费B.业务资料费C.代理人的费用与佣金D.恶劣气候条件下的工程防护措施费正确答案D

60、对外贸易货物运输保险费的计算公式是（）A.运输保险费二（F0B+国外运费）/（1-保险费率）X保险费率B.运输保险费二（CIF+国外运费）/（1-保险费率）X保险费率C.运输保险费=（F0B+国外运费）/（1+保险费率）X保险费率D.运输保险费=（CFR+国外运费）/（1-保险费率）X保险费率正确答案A

61、某工程施工工期为280天，现场搭建可周转使用的临时办公用房200m2造价为180元/加该临时设施可周转使用5年，年利用率90%在一次性拆除费用为1000元的情况下，该临时办公用房应计的周转使用临建费为元A.

5109.

045970.

966307.

467136.99正确答案D

62、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价正确答案D

63、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段可以确定的内容是A.双方间的权利义务B.原招标文件中规定的工程数量的增减C承担额外任务D.投标价格正确答案B

64、根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》，措施项目清单的编制依据不包括A.施工现场情况B.常规施工方案C.拟定的招标文件D.施工组织设计正确答案D

65、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则OA.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”正确答案C

66、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料和施工机具台班的数量的定额是oA.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额正确答案B

67、合理确定与控制工程造价的基础是项目决策的oA.深度B.正确性C.内容D.建设规模正确答案C

68、关于建设工程招标说法，正确的是A.建设工程项目总承包招标是对工程项目从勘察设计开始到竣工交付使用的整个过程实行招标B.招标人可自行组织招标或委托招标机构代理招标C.招标方式从组织形式进行分类可分为公开招标和邀请招标D.招标方式从招标范围进行分类可分为无限竞争性招标和有限竞争性招标正确答案B

69、FDIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费融资费计息方式是oA.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利正确答案D

70、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是A.材料费包括原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料检验试验费不包括对构件做破坏性试验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积正确答案C

71、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求下列造价数据的时间选取符合规定的是A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期正确答案A

72、2017年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2021年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年自2017年至2021年每年平均造价指数递增4%预计建设期2年平均造价指数递减5%估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取

0.8）A.16958B.16815C.14496D.15304正确答案A

73、施工现场由于场地限制，需要对钢筋二次搬运，则钢筋的二次搬运费属于（）A.人工费B.材料费C.分部分项工程费D.措施费正确答案D

74、（2020年真题）某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元

1500.

001454.

551424.66D.

1090.91正确答案A

75、已知某进口设备到岸价折合人民币为500万元，国际运费折合人民币40万元，运输保险费率为5%，则该进口设备离岸价为（）万元

542.

7457.

5346.

5347.4正确答案B

76、根据《建设项目工程总成本合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）下列变更事项，属于采购变更的是（）A.对设备规格和数量的调整B.改变检查、检验、检测、试验地点C.重新进行竣工试验D.对配套工程系统的工艺调整正确答案B

77、

7.按照国外建安工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（）A.工人招聘解雇费B.施工用水、用电费C.临时设施费D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用正确答案A

78、（2019年真题）在进行建设场址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）A.拆迁补偿费B.生活设施费C.动力设施费D.原材料运输费正确答案D

79、某地2014年拟建年产40万吨化工产品项目依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为8000万元若生产能力指数为

0.9综合调整系数为

1.1则该拟建项目的建设投资是（）万元A.3064332586C.31546D.39666正确答案A

39.58D.

41.67正确答案A

7、招标控制价中暂列金额的大小一般可以按照分部分项工程费用的百分比参考值是（）5%〜10%5%〜15%10%〜15%15%〜20%正确答案C

8、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于工程计量，下列说法中正确的是（）A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量D.总价合同应按实际完成的工程量计算正确答案A

9、某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3%，则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元

80、已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为15%增值税税率为17%银行外汇牌价为1美元=

6.30元人民币按以上条件计算的进口环节增值税额是万元人民币

72.

8385.

6898.

53118.71正确答案C

81、2018年真题关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是oA.改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费B.凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算D.新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算正确答案B

82、已知某工程项目年度工程总价为1000万元，材料比例为40%日历天按照365天计算，其中双休日共104天，法定假日11天有关材料购买的系列时间包括在途天数10天，加工天数5天，整理天数2天，供应间隔天数15天，保险天数10天，则按照公式法计算的工程预付款数额为万元

67.

2046.

0364.

3743.84正确答案B

83、（2019年真题）某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元

360.

00460.

00520.

00700.00正确答案B

84、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）oA.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用正确答案D

85、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用正确答案C

86、根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括（）A.为项目配套的专用送变电站投资B.非经营性项目转出投资支出C.非经营性的农村饮水工程D.项目建设管理费正确答案D

87、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（）A.包含在用地与工程准备费中B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用道路、专用通信设施费正确答案C

88、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（）A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件B.招标范围是指单项工程的招标范围C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求正确答案C

89、下列索赔事件中，属于按索赔目的和要求划分的是（）A.总承包人和分包人之间的索赔B.工期索赔C.合同终止的索赔D.工程变更索赔正确答案B

90、某县城建筑公司承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元已知营业税税率为3%市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加率、地方教育附加率分别为3%、2%o该工程的结算造价应为（）o

6198.

06201.

66204.

86208.6正确答案D

91、根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）A.二次搬运费B.施工排水、降水费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费正确答案B

92、（2019年真题）发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）OA.工程接收证书B.竣工结算支付证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书正确答案D

93、计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）A.专用工具费=（材料费+加工费）义专用工具费率B.加工费二设备总重量X（1+加工耗损系数）X设备每吨加工费C包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费正确答案D

94、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）oA.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预侧的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费正确答案D

95、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.分部分项工程费=2基本构造单元工程量X相应单价C.工程组价包括工程项目的划分和价格的组成D.工程计价中的工程单价仅指综合单价正确答案B

96、（2018年真题）根据FIDIC《施工合同条件》（2017年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）OA.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的

0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失正确答案B

97、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费正确答案A

98、某小区住宅楼项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额，每年的贷款额度均为2000万元贷款年利率为6肌建设期内按照复利计算，则小区住宅楼项目的建设期应计利息为（）万元

374.

62540.

00558.

22749.23正确答案C

99、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应正确答案C

100、（2020年真题）关于概算定额，下列说法正确的是（）oA.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平正确答案A

101、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（）A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案正确答案B

102、根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（）A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价正确答案D

103、某工程施工工期为280天，现场搭建可周转使用的临时办公用房200nl2造价为180元/成该临时设施可周转使用5年，年利用率90%在一次性拆除费用为1000元的情况下，该临时办公用房应计的周转使用临建费为（）元

5109.

045970.

966307.

467136.99正确答案D

104、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量正确答案A

105、确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是A.建设地点B.产品需求市场C.生产成本D.建造方案正确答案B

106、非生产性建设项目总投资包括A.建设期利息和流动资金B.固定资产投资和流动资产投资C.建设投资和建设期利息D.建设投资和流动资金正确答案C

107、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无〃计算基础〃和“费率〃数值，则OA.以定额基价为计算墓础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以定额人工费+定额机械费为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金费

1.

2001.

2041.

2901.294正确答案D

10、在工业项目总平面设计评价过程中，关于建筑系数的说法正确的是0A.建筑系数二厂区建筑总面积/厂区占地面积B.是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标C.建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价D.影响建筑系数的主要因素是层数正确答案C

11、进口设备到达我国目的港（站），交纳完各种手续费、税费后形成的价格属于（）A.设备运杂费B.运费和装卸费C.设备原价D.采购与仓库保管费正确答案CC.只填写金额数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.以备注中说明的计算方法，补充填写计算基础〃和‘费率’正确答案C

108、某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂，该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为

1.12和

1.15生产能力指数为

0.7预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%则该项目的静态投资为（）万元

7147.

087535.

097911.

848307.43正确答案B

109、某项目运营期第3年，有关财务数据为利润总额1000万元，全部为应纳所得税基数，税率25祝当年折旧400万元，摊销不计；当年付息200万元则该项目运营期第3年的利息备付率为（）

3.

155.

756.

008.00正确答案C

110、工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的，该专业工程应由（）招标确定分包人A.项目主管部门B.发包人C.承包人D.发包人或承包人正确答案D

111、在机械工作时间消耗的分类中，筑路机在工作区末端调头的时间属于（）A.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.低负荷下的工作时间正确答案C

112、某市属建筑公司收到某县城工程一笔1000万元的进度款，已知营业税率为3%教育费附加为3%地方教育附加为2%市区、县城城市维护建设税率分别为7%、5%则该建筑公司为这笔进度款缴纳的建筑安装工程税金为（）万元

33.

6033.

0034.

7734.13正确答案B

113、在编制施工定额时，（）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目正确答案A

114、在民用建筑设计评价中，建筑体积指标是用来衡量（）技术经济合理性的指标A.功能分区B.层数C.层图D.空间布置正确答案C

115、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，不正确的是（）A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时，需要测定3〜4次B.有观察人员在场，且做了充分准备，在工时利用上，非常真实C.技术简单、费力不多、应用面广，是我国采用较广的定额编制方法D.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量正确答案B

116、缺陷责任期的起算日期以为准，一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定A.工程通过竣工验收的日期B.工程的保证金返还日期C.工程的实际验收日期D.工程的投入使用日期正确答案A

117、关于政府投项目竣工结算的审核，下列说法正确的是A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核正确答案D

118、施工企业发放的劳动保护费属于oA.企业管理费B.措施费C.规费D.分部分项工程费正确答案A

119、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为10000万元、300万元、0万元9600万元、700万元、0万元9500万元、300万元、500万元9100万元、700万元、500万元正确答案C

120、关于建设用地的取用及使用年限，下列说法中正确的是A.获取建设用地使用权的方式可以是租赁或转让B.通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、竞标、挂牌三种C.城市公益事业用地不得以划拨方式取得D.将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限最高为70年正确答案A

121、下列关于现场签证的提出，说法正确的是（）A.施工合同履行期间出现现场签证事件的，发承包双方应调整合同价款B.承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目，发包人应及时以口头形式向承包人发出指令C.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送总承包人确认后，支付合同价款D.合同工程发生现场签证事项时，承包人即可实施相关工作正确答案A

122、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算正确答案A

123、某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m3同期毛石混凝土基础综合单价为580元/m3混凝土基础综合单价为640元/m3则经结构差异修正后的概算指标为（）元/m2891909960D.993正确答案B

124、下列关于投标文件的澄清、说明或补正，表述正确的是（）A.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题B.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正C.投标报价有算术错误的，评标委员会可以按有关原则进行修正，无需经过投标人确认D.澄清、说明或补正的内容包括投标文件中不响应招标文件的实质性要求和条件正确答案A

125、某地2017年拟建一年产30万辆汽车的生产项目根据调查，该地区2013年建设的年产10万辆相同类型汽车的已建项目的投资额为5亿元生产能力指数为

0.752013-2017年工程造价平均每年递增8%则新建项目的静态投资额为（）亿元

16.

7420.

4122.

0415.51正确答案D

126、下列关于工程结算价款纠纷的处理，说法正确的是（）A.当事人对欠付工程价款利息计付标准按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息B.建设工程已实际交付的，工程欠款的利息起算日为提交竣工结算文件之日C.建设工程没有交付的，工程欠款的利息起算日为实际竣工验收合格之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，工程欠款的利息起算日为当事人起诉之日正确答案D

127、（2018年真题）当企业定额的工程量计算规则与清单的工程量计算规则相一致时，则投标人确定综合单价不可或缺的工作是OOA.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用正确答案D

128、（2018年真题）反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是（）OA.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额正确答案B

129、我国的工程造价管理体系中，（）是市场经济体制下，准确反映工程价格的重要支撑，也是政府进行公共服务的重要内容A.法律法规B.工程造价管理的标准C.工程计价定额D.工程计价信息正确答案D

130、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是（）oA.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内正确答案A

131、国内生产某台非标准设备需材料费36万元，加工费4万元，专用工具费率10%设备损失费率20%外购配套件费为5万元，包装费

0.8万元，利润率为10%税率为17%用成本计算估价法计得该设备的税金是（）万元

5.

3610.

0210.

7210.87正确答案D

132、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从（）起计付A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日正确答案A

133、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格正确答案A

134、（2017年真题）关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项

12、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（）A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件B.招标范围是指单项工程的招标范围C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求正确答案C

13、混凝土模板及支架（撑）费的计算方法通常是按照（）计算A.按照混凝土构件的体积以m3B.按照混凝土构件的长度以mC.按照混凝土构件的截面面积以m2D.按照模板与现浇混凝土构件的接触面积以m2正确答案D

14、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）oA.分部分项工程费=基本构造单元工程量X工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价正确答案DC.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写正确答案B

135、在总价措施项目清单与计价表中，不需要列出的项目是（）A.计算基础B.费率C.计量单位D.金额正确答案C

136、当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法正确答案C

137、某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%则该项目的建设期利息为（）万元

77.

0078.

47112.

00114.94正确答案B

138、（2016年真题）FIDTC施工合同条件规定，如果承包人不能按时收到业主的付款，承包人有权就未付款额收取延误支付期间的融资费融资费计息方式是（）A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利正确答案D

139、某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9分钟，机械正常利用系数为

0.9按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为（）36m3/台班40m3/台班

0.28台班/m

30.25台班/m3正确答案A

140、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）oA.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则C.概算定额主要用于投资估算的编制D.概算定额基价应是工料单价正确答案B

141、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（）A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本B.生产前费用属于直接建设成本C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的正确答案C

142、某项目共需贷款资金7000万元，建设期为2年，按年度均衡筹资，第1年贷款为3000万元，第2年贷款为4000万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%则建设期利息应为（）万元A.500B.515C.715D.665正确答案D

143、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是oA.待冲基建支出B.应付款合计C.预付及应收款合计D.未交款合计正确答案C

144、某安装企业高级工人的工资性补贴标准分别为部分补贴按年发放，标准为3000元/年；另一部分按月发放，标准为760元/月某项补贴按工作日发放，标准为18元/日已知全年日历天数为365天，设法定假日为114天，则该企业高级工人工日单价中，工资性补贴G2为元正确答案C

145、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法，正确的是（）A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价正确答案B

146、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括社会保险费和住房公积金C.投标人投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费的计算基础为“定额人工费+定额施工机具使用费”正确答案B

147、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（）A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本B.生产前费用属于直接建设成本C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的正确答案C

148、下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（）A.基本建设项目概况B.基建结余资金等分配情况C.主要技术经济指标的分析、计算情况D.主要实物工程量分析正确答案D

149、投标保证金退还投标人应在书面合同签订后（）3天内5天内10天内D.14天内正确答案B

150、下列关于工程造价指数的说法中，错误的是（）A.工料机市场价格指数的编制可以直接用报告期价格与基期价格相比后得到B.单项工程造价指数可使用已有的各类单项工程造价指标进行编制C.建设工程造价指数分为单位工程造价指数、单项工程造价指数、建设工程造价综合指数D.工程造价指数是反映一定时期价格变化对工程造价影响程度的指数正确答案C

151、对于流动资金的估算，以下表述中正确的是oA.流动资金的估算可以分为分项详细估算法和指标估算法B.流动资金的年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数C.不同生产负荷下的流动资金，可按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得D.流动资金利息应计入建设期利息正确答案B

152、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是oA.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任正确答案B

153、投标报价时，综合单价的确定过程中应计算清单单位含量，清单单位含量是指A.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的清单工程数量B.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的清单工程数量C.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的定额工程数量D.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的定额工程数量正确答案C

154、（2015年真题）下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）oA.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费正确答案A

155、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资正确答案A

156、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）A.清单内但是质检资料不全B.合同外工程量C.监理再次检验质量合格的挖土方工程D.恶劣气候导致的临时措施加固正确答案C

157、下列费用中，属于安装工程费用的是（）A.供水设备及其油饰工程的费用B.对单台设备进行单机试运转的调试费C.金属结构工程的费用D.环境绿化工作的费用正确答案B

158、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费C.包括试运转中暴露的应设备缺陷发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费正确答案B

159、某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%则该进口设备原价为（）万元

2386.

82376.

02362.

92352.6正确答案B

160、下列关于建筑安装工程费用中增值税的说法，正确的是A.采用简易计税方法时，增值税=税前造价X9%B.采用一般计税方法时，增值税=税前造价又17%C.小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元的增值税纳税人D.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税正确答案D

161、由建设投资引起的利息是A.长期利息B.流动资金利息C.短期借款利息D.设备购置引起的利息正确答案A

162、根据《建设工程工程量清单计价规范》CB50500-2008关于索赔时限规定的说法，错误的是A.承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知B.承包人应在确认引起索赔事件发生后42天内向发包人递交一份详细的索赔报告c.对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后42天内，递交一份最终索赔报告D.发包人在收到最终索赔报告的28天内未作答复即视为该索赔报告已经认可

15、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是A.矩形一正方形一T形一L形B.L形一T形一矩形一正方形C.正方形一矩形一T形一L形D.T形一L形一正方形一矩形正确答案C

16、下列费用中，属于生产准备费的是A.人员培训费B.竣工验收费C.联合试运转费D.招募生产工人费正确答案A

17、2020年真题关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是o正确答案C

163、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同正确答案C

164、下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）A.科技三项费用开支的项目B.为项目提供设计参数所进行的试验费C.为项目验证设计参数所进行的试验费D.按设计规定在建设过程中必须进行的试验、验证所需费用正确答案A

165、根据《标准施工招标文件》（2007年版）的合同通用条件，承包人通常只能获得费用补偿，但不能得到利润补偿和工期顺延的事件是（）A.施工中遇到不利物质条件B.因发包人原因导致工程试运行失败C.发包人更换其提供的不合格材料D.基准日后法律的变化正确答案D

166、2017年真题根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于最高投标限价的编制要求，下列说法中正确的是oA应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价依据、标准、办法和市场化的工程造价信息正确答案D

167、耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的倍进行补偿4〜66-107〜13D.8〜16正确答案B

168、某项目共需贷款资金7000万元，建设期为2年，按年度均衡筹资，第1年贷款为3000万元，第2年贷款为4000万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%则建设期利息应为（）万元500515715665正确答案D

169、（2014年真题）根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）oA.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资正确答案D

170、（2019年真题）某地拟建某市政道路工程，已知与其类似的已完工程造价指标为600元/nf其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%、50%、20%拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、工机具使用费差异系数分别为

1.

10、

1.

05、

1.05假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%则拟建工程的综合单价为（）元/疔

507.

00608.

40633.

75657.00正确答案C

171、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标正确答案B

172、（2019年真题）编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用义费率”计算的是（）OA.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费正确答案D

173、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（）A.容易出现围标串标现象B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响C.有可能成为地方或行业保护的手段D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争正确答案A

174、下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.整个建筑物正确答案C

175、在工程造价鉴定过程中，应由委托人移交的证据材料包括（）A.质证记录、庭审记录等卷宗B.适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件C.与鉴定项目相关的标准规范D.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标正确答案A

176、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为50万元，废品损失率为10%外购配套件费为10万元，包装费率为2%利润率为10%非标准设备设计费5万元，用成本估算法计算该设备的原价为（）万元

70.

9372.

6376.

9377.93正确答案C

177、下列工程造价指数中，属于综合指数的是（）A.措施费指数B.人工费指数C.间接费指数D.设备、工器具价格指数正确答案D

178、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（）万元A.3200B.3000C.3250D.2900正确答案D

179、（2016年真题）关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）oA.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费正确答案C

180、施工企业按规定缴纳的非生产性车船使用税应计入建安工程造价的（）A.税金B.利润C.企业管理费D.规费正确答案C

181、下列费用项目中，投标时应由投标人确定金额，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是（）A.暂列金额B.材料暂估价C.专业工程暂估价D.总承包服务费正确答案D

182、建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用是指（）A.技术经济标准使用费B.专有技术使用费C.研究试验费D.设计评审费正确答案A

183、FIDIC施工合同条件下，为使承包商有较充裕的流动资金用于施工，而允许承包商以保留金保函代换保留金的前提是，保留金已累计扣留到保留金限额的（）虬正确答案D

184、（2016年真题）某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s运料和其他时间的交叠时间为50s机械利用系数为为8该机械的台班产量定额为（）m3/台班

29.

7932.

6036.

0039.27正确答案C

185、根据《标准施工招标文件》（2007年版）的合同通用条件，承包人通常只能获得费用补偿，但不能得到利润补偿和工期顺延的事件是（）A.施工中遇到不利物质条件B.因发包人原因导致工程试运行失败C.发包人更换其提供的不合格材料D.基准日后法律的变化正确答案D

186、（2021年真题）下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是（）A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的桩基增量工程B.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的脚手架增量工程C.已标价工程量清单中没有类似于变更工程项目的桩基增量工程D.已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的脚手架增量工程正确答案C

187、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中属于施工机具使用费的是（）A.仪器表使用费仪器表使用费仪器表使用费B.施工机械财产保险费施工机械财产保险费施工机械财产保险费C.大型机械进出场费大型机械进出场费大型机械进出场费D.大型机械安拆费大型机械安拆费大正确答案A

188、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是（）A.反映项目建设前期的动态投资B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C.不需要考虑影响投资的动态因素D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和正确答案A

189、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）下列关于工程量清单项目编制的说法中正确的是（）A.所有清单项目的工程量应考虑施工中的损耗和需要增加的工程量B.在编制工程量清单时，当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，招标人应作补充正确答案C

18、如果建设项目中有两个单项工程，则单项工程综合概算应该包括的内容有A.设备及工器具购置费B.建设期利息C.基本预备费D.工程建设其他费用正确答案A

19、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013一般不作为安全文明施工费计算基础的是OA.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费正确答案B

20、在编制招标控制价的规定中，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于时，应责成招标人改正±2%±3%C.补充未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容D.工程项目特征中无须描述工程内容正确答案D

190、单项工程验收合格后，共同签署“交工验收证书”的责任主体是（）A.发包人和承包人B.发包人和监理人C.发包人和主管部门D.承包人和监理人正确答案A

191、某市属建筑公司收到某县城工程一笔税前1000万元（不包含增值税可抵扣的进项税额）的进度款，当采用一般计税方法时，该工程造价为（）万元3011010301090正确答案D

192、关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地正确答案A

193、关于工程变更的说法，正确的是0A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担正确答案D

194、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日正确答案A

195、下列措施项目中，作为安装工程和市政工程所共有的非通用性项目是（）A.组装平台B.已完工程及设备保护C.垂直运输机械D.现场施工围栏正确答案D

196、（2021年真题）出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每一次工作循环中，运料、装料，搅拌、卸料，不可避免的中断时间分别为5min、lmin3min、Imin、5mirio若机械时间利用系教为

0.8则该机械台班产量定额为（）

5.12m3/台班

1.30台班/10m

37.68m3/台班

1.95台班/10m3正确答案C

197、关于开工和合同工期的说法中，符合《标准施工招标文件》合同条款要求的是（）A.承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工B.合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算C.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知D.监理人可自行决定何时发出开工通知正确答案C

198、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216）下列关于变更程序的说法中正确的是（）OA.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面逵议报告C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过逵议报告表达不支持的观点D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作正确答案B

199、下列利用分项详细估算法计算流动资金的公式中，正确的是（）A.预收账款=营业收入年金额/预收账款周转次数B.应收账款二年经营成本/应收账款周转次数C.在产品=（年经营成本-年其他营业费用）/在产品周转次数D.预付账款二外购原材料、燃料费用/预付账款周转次数正确答案B

200、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）A.初步设计深度不够，设备清单不完备B.初步设计较深，有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备正确答案D

201、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加正确答案B

202、发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的（）10%15%20%25%正确答案C

203、编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是（）A.梁的标高B.混凝土的强度等级C.门（窗）框外围尺寸或洞口尺寸D.油漆（涂料）的品种正确答案A

204、合同价款纠纷调解过程中，如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任一方在收到调解书后（）天内，均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力20252830正确答案C

205、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（）A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准正确答案A

206、关于工程招标中投资审查的说法，正确的是A.符合初步审查和详细审查标准的，均可通过资格预审B.合格制审查无需进行详细审查C.有限数量制审查无需进行初步审查只需对资格预审文件进行量化打分D.通过详细审查申请人数量不足3个的，招标人必须重新组织资格预审正确答案A

207、以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静态投资的方法叫OA.系数估算法B.比例估算法C.指标估算法D.扩大指标估算法正确答案A

208、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是A.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金正确答案A

209、《标准设计施工总承包招标文件》的规定，经评审的最低投标价法的详细评审标准，应考虑的量化因素主要是（）A.工期提前B.质量提图C.付款条件D.多标段投标正确答案C

210、某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象，每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项目编码为010302001001则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（）A.010302001001B.010302001002C.010302001003D.010302002002正确答案B

211、下列资料中，不属于《建设工程施工合同（示范文本）》附件的是（）A.协议书B.承包人承揽工程项目一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程质量保修书正确答案A

212、下列关于预算定额基价的说法正确的是（）A.预算定额基价就是扩大的分项工程或扩大的结构构件的单价B.预算定额基价的编制方法就是工•料.机消耗量和工.料.机单价的结合过程C.预算定额基价仅根据现行定额编制，具有稳定性D.预算定额基价主要用于编制施工预算正确答案B

213、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有

7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评价标为（）万美元5000462546004575正确答案D

214、工程量清单计价模式下，在招投标阶段对尚未确定的某分部分项工程费，应列于（）中A.暂列金额B.基本预备费C.暂估价D.工程建设其他费正确答案A

215、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人正确答案D

216、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期908060D.50C.±4%±5%正确答案B

21、（2019年真题）下列工程量清单计价的基本程序正确的是（）A.分部分项工程费=工（分部分项工程量X工料单价）B.措施项目费=£（措施项目工程量X措施项目工料单价）C.其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D.单项工程费=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税金正确答案C

22、投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留下列情形中，属于无显著差异和保留的是（）A.对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务B.对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务C.纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利D.纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利正确答案C正确答案A

217、材料损耗量是指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等，下列等式错误的是（）A.材料损耗率=损耗量/材料消耗量B.材料损耗量=材料净用量X损耗率C.材料消耗量=材料净用量+损耗量D.材料消耗量=材料净用量义（1+损耗率）正确答案A

218、下列费用项目中，属于工程建设其他费中市政公用设施费的是（）A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.绿化工程补偿费用正确答案D

219、（2011年真题）工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）A.正方形一矩形一T形一L形B.矩形一正方形一T形一L形C.T形一L形一正方形一矩形D.L形一T形一矩形一正方形正确答案A

220、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的正确答案A

221、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）oA.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效正确答案B

222、某材料原价为300元/t运杂费及运输损耗费台计为50元/t采购及保管费费率3%则该材料预算单价为（）元/t

350.

0359.

0360.

5360.8正确答案C

223、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在（）以内±20%±25%±30%±35%正确答案C

224、以下对于项目可行性研究阶段投资估算的作用，表述正确的是（）A.是项目主管部门审批项目建议书的依据B.是项目投资决策的重要依据C.是编制项目规划的参考依据D.是确定建设规模的参考依据正确答案B

225、已知某工程项目年度工程总价为1000万元，材料比例为40%日历天按照365天计算，其中双休日共104天，法定假日11天有关材料购买的系列时间包括在途天数10天，加工天数5天，整理天数2天供应间隔天数15天，保险天数10天，则按照公式法计算的工程预付款数额为（）万元

67.

2046.

0364.

3743.84正确答案B

226、关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年正确答案B

227、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（）A.设计变更增加的费用B.地下障碍物处理增加的费用C.利率调整增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用正确答案C

228、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间正确答案B

229、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%项目前期年限1年，建设期2年，各年完成静态投资额的比例分别为60%与40%年均投资价格上涨率为6%o则该项目建设期第二年价差预备费（）万元

564.

54592.

77464.

74589.63正确答案B

230、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）A.土地补偿费B.青苗补偿费c.地上附着物补偿费D.安置补助费正确答案D

231、其挖掘机配司机2人，若年制度工作日为280天，年工作台班为220台班，人工工日单价为100元，则该挖掘机的人工费为元/台班

254.

5580.

089.

1127.27正确答案A

232、2014年真题单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类下列属于单位设备及安装工程概算的是oA.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算正确答案B

233、某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是A.发包人应在收到该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款B.发包人应在批准该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款C.发包人应在收到该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款D.发包人应在批准该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款正确答案B

234、某新建项目，建设期3年，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年没有贷款贷款在年度内均衡发放根据贷款协定年利率为4%以年利率方式收取的担保费和管理费率共计2%贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是万元

36.

0054.

5456.

7358.38正确答案C

235、下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是A.建筑物周长与建筑面积之比越高越经济B.厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数C.厂房有效面积与建筑面积之比主要用来评价柱网布置的合理性D.工程全寿命成本用于评价建筑物功能水平的合理性正确答案A

236、国内生产某台非标准设备需材料费36万元，加工费4万元，专用工具费率10%设备损失费率20%外购配套件费为5万元，包装费

0.8万元，利润率为10%税率为17%用成本计算估价法计得该设备的税金是（）万元

5.

3610.

0210.

7210.87正确答案D

237、某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率10%安装费率15%又已知该设备重20吨，每吨设备安装费指标为10000元，则该设备的安装工程概算为（）万元10152025正确答案B

238、因不可抗力造成的损失，应由承包人承担的情形是A.因工程损害导致第三方财产损失B.运至施工场地用于施工的材料的损害C.承包人的停工损失D.工程所需清理费用正确答案D

239、下列施工工作时间分类中，与劳动条件、劳动强度有关的必需消耗时间是A.施工本身造成的停工时间B.休息时间C.非施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间正确答案B

240、按照生产成本加期间费用估算法，计算总成本时，销售人员工资及福利费应计入0A.管理费用B.制造费用C.财务费用D.营业费用正确答案D

241、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元合同中对误期赔偿费的约定是每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元10125060正确答案A

242、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%则承包人报价浮动率为（）

10.64%

10.11%

10.00%

9.09%正确答案D

243、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从（）起计付A.当事人起诉之日

23、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是OoA.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费正确答案c

24、某分部分项工程招标工程量清单数量为1500田3施工中由于设计变更调整为1200ni3该项目最高投标限价综合单价为350元，投标报价为405元，已知该项目最高投标限价为5000万元，投标报价为4800万元，则该分部分项工程的结算价格为（）元A.483000B.463680C.486000D.607200正确答案C

25、已知砌筑lm3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按

0.146ni3计算，砂浆损耗率为10%则砌筑lm3砖墙的砂浆用量为（）m3o

0.

2500.

2530.

2410.243B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日正确答案A

244、承包人可以进行材料费索赔的事项不包括（）A.发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨B.承包商管理不善造成材料损坏失效产生的损失C.发包人原因导致工程延期期间的超期储存费用D.索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费正确答案B

245、当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法正确答案A

246、关于编制最高投标限价总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的

0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%〜3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%〜5%计算正确答案D

247、单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即（）A.建筑安装工程费用B.分部分项工程费C.措施项目费D.其他项目费正确答案A

248、（2019年真题）在投标报价确定分部分项工程综合单价时，应根据所选的计算基础计算工程内容的工程数量，该数量应为（）oA.实物工程量B.施工工程量C.企业定额工程量D.复核的清单工程量正确答案C

249、根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）OA.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具费用B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具费用C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用正确答案C

250、依照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D.包括工资、加班费和代理人费用正确答案C

251、下列关于施工仪器仪表台班单价组成的说法，正确的是（）A.对进口与国产施工仪器仪表性能规格相同的，应以进口为准取定施工仪器仪表原值B.进口施工仪器仪表原值应按估算期国内市场价格取定C.施工仪器仪表原值应按含一次运杂费和采购保管费的价格取定D.施工仪器仪表台班动力费是指施工仪器仪表在施工过程中所耗用的电费正确答案D

252、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，下列调整措施项目费的方法正确的是（）A.安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素B.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价C.按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整D.措施项目费应按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素正确答案B

253、某项目在某运营年份的总成本费用是8000万元，其中外购原材料、燃料及动力费为4500万元，折旧费为800万元，摊销费为200万元，修理费为500万元；该年建设贷款余额为2000万元，利率为8%;流动资金贷款为3000万元，利率为7%;当年没有任何新增贷款则当年的经营成本为（）万元5000613066306790正确答案C

254、能够反映竣工工程建设成果和经验，并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是A.竣工财务决算说明书B.基本建设项目概括表C.历年财务批复文件D.竣工验收资料正确答案A

255、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.专利权转让价格按成本估计进行C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算正确答案C

256、2015年真题关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是oA.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值正确答案C

257、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预测的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费正确答案D

258、我国多年来常用于编制企业定额的专业测定方法是A.定额修正法B.经验统计法C.现场观察测定法D.理论计算法正确答案C

259、某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50已知预付款3600万元，起扣点是多少o720061204800D.9951正确答案C

260、关于工程计量原则，下列说法错误的是（）A.不符合合同文件要求的工程不予计量B.按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量C.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工，发包人不予计量D.返工的工程量，发包人不予计量正确答案D

261、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（）A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据正确答案D

262、招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的（）oA.最高投标限价B.最低投标限价C.平均投标限价D.中标价正确答案A

263、下列工程造价指数，既属于总指数又可用于综合指数形式表示的是（）A.设备、工器具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数正确答案A

264、工程定额按定额的编制程序和用途分类，可分为（）oA.施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标、概算指标B.建筑工程定额、安装工程定额C.劳动消耗定额、机具消耗定额、材料消耗定额D.全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额正确答案A

265、当工程变更引起安全文明施工费发生变化的，其调整原则为（）A.按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人的报价浮动因素B.按照分部分项工程费的调整方法调整单价C.安全文明施工费为包干使用，不得调整D.按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动正确答案D

266、根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）A.建设单位建设期后发生的利息B.施工单位建设期长期贷款利息C.国内代理机构收取的贷款管理费D.国外贷款机构收取的转贷费正确答案C

267、下列资料中应属单位工程造价资料积累的是（）A.建设标准B.建设条件C.建设工期D.工程内容正确答案D

268、下列关于概算定额的说法，正确的是（A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额是施工企业在准备施工期间，编制施工组织总设计或总规划时，对生产要素提出需要量计划的依据C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明正确答案B

269、（2018年真题）采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动负债的是（）oA.预收账款B.存货C.库存资金D.应收账款正确答案A

270、招标工程量清单中，在编制总承包服务费计价表时，应由招标人填写的内容是（）A.服务金额B.项目名称C.费率D.金额正确答案B。