还剩113页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
2023-2024一级造价师之建设工程计价重点归纳笔记姓名学号得分
1、当单层建筑物檐口高度超过()m可计算超高施工增加费15171820正确答案D
2、关于计算新增固定资产的表述,正确的是()A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目,在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备,购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程,应待全部交付完毕后一次性计入新增固定资产价值正确答案B
3、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料和施工机具台班的数量的定额是()oA.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额
26、工程施工过程中,由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的,承包人可得到的补偿内容是()A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润正确答案D
27、对于不实行招标的工程,一般以()的第28天作为基准日A.施工合同签订前B.提交投标文件截止时间前C.发出招标公告前D.发出中标通知书前正确答案A
28、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时,废品损失费的计算基数中不包括的费用项目是()A.材料费B.加工费C.专用工具费D.包装费正确答案D正确答案A
270、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)在招标文件未另有要求的情况下,投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是()A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险正确答案D
271、从建筑设计的经济性角度考虑,下列说法不正确的是()A.建筑物平面形状越简单越好B.在建筑面积不变的情况下,建筑层高增加不会引起各项费用的增加C.在满足建筑物使用要求的前提下,将流通空间减少到最小D.建筑层数增加时,单位建筑面积所分摊的流通空间费用会有所降低正确答案B
272、某种材料含税(适用增值税率13%)出厂价为500元/t含税(通用增值税率9%)运杂费为30元/t运输损耗率为1%,采购保管费率为3%该材料的预算单价(不含税)为()元/t
480.
93488.94C.
551.36D.
632.17正确答案B
273、已建项目A主要设备投资占项目静态投资比例60%拟建项目B需甲设备900台,乙设备600套,价格分别为5万元和6万元,用比例估算法估算B项目静态投资为万元A.202501350081004860正确答案B
274、招标工程清单编制时,在总承包服务费计价表中,应由招标人填写的内容是A.项目名称B.项目价值C.费率D.金额正确答案A
275、关于施工合同履行期间的期中支付,下面说法中正确的是()A.双方对工程计量结果的争议,不影响发包人对已完工工程的期中支付B.对已签发支付证书中的计算错误,发包人不得再予修正C.进度款制度申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计正确答案C
276、(2016年真题)根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)下列关于计日工的说法中正确的是()(2013年相同考点)A.招标工程量清单计日工数量为暂定,计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付,在竣工结算时一并支付正确答案C
277、(2021年真题)某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000WlOOOOWo若基本预备费率5%则基本预备费()A.1500W2000W2500WD.3000W正确答案D
278、2014年真题下列内容中,属于招标工程量清单编制依据的是oA.分部分项工程清单B.拟定的招标文件C.最高投标限价D.潜在投标人的资质及能力正确答案B
279、一台设备原值5万元,使用期内大修3次,每维修期运转400台班,设备残值5%该设备台班折旧费为
29.
6931.
2539.58D.
41.67正确答案A
280、根据现行建设项目投资相关规定,固定资产投资应与相对应A.工程费用+工程建设其他费用B.建设投资+建设期利息C.建设安装工程费+设备及工器具购置费D.建设项目总投资正确答案B
29、为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件,在建设期内预计或实际投入的全部费用总和为oA.建设项目总投资B.固定资产投资C.建设投资D.工程费用正确答案A
30、当初步设计深度不够,不能准确地计算出工程量,但工程设计技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时一,可采用的方法是A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.类似工程概算法正确答案B
31、2016年真题根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上,且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的,应将oA.综合单价调高,措施项目费调增B.综合单价调高,措施项目费调减C.综合单价调低,措施项目费调增D.综合单价调低,措施项目费调减正确答案c
32、关于不同行业、不同类型项目确定建设规模应考虑的因素中,说法错误的是()A.石油开发项目应充分考虑可采储量B.铁路项目应充分考虑建设条件和生态影响C.水利水电项目应充分考虑水的资源量和移民安置问题D.技术改造项目应充分研究建设项目生产规模与企业现有规模的关系正确答案B
33、关于共同延误的处理原则,下列说法中正确的是()A.初始延误者负主要责任,并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的,承包人可得工期补偿,但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的,承包人可得工期补偿,但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的,承包人可获得工期和费用补偿,但无利润补偿正确答案C
34、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是()A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则C.概算定额主要用于投资估算的编制D.概算定额基价应是工料单价正确答案B
35、(2021年真题)某施工合同约定,当发生索赔事件时,人工工资、窝工补贴分别按300元/工口、100元/工日计,以人工费为基数的综合费率为40虹在施工过程中发生了如下事件
①因异常恶劣天气导致工程停工3天,人员窝工60个工日;
②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日,发生材料费5000元;
③复工后又因发包人原因导致停工2天,人员窝工40个工日为此,承包人可向发包人索赔的费用为()元A.17400190001940023400正确答案A
36、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008关于索赔的处理规定,说法正确的是()A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔正确答案B
37、某分部分项工程的清单编码为020301008001则专业工程代码为()0203008001正确答案A
38、某一砖半厚混水墙,采用规格为240*115*53的烧结煤肝石普通砖砌筑灰浆厚度为lOmni每10m3该种墙体破的净用量为()千块
5.
1485.
2196.
3746.462正确答案B
39、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定,正确的是()A.实施招标的建设工程,一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中,则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的,予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的,价款不予调整正确答案B
40、某总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部含税价款收入1200万元,该总承包单位为一般纳税人采用一般计税方法计算增值税,则该总承包单位为此发生的销项税为()万元
238.
68204.
00132.
00118.92正确答案D
41、(2017年真题)根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)一般不作为安全文明施工费计算基础的是()OA.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费正确答案B
42、(2019年真题)根据《建设工程质量保证金管理办法》(建质
[2017]138号),质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的Oo1%2%3%5%正确答案C
43、与国产标准设备相比,国产非标准设备原价构成和计算的区别在于A.设备原价包含备品备件费在内B.无法获取市场交易价格C.符合国家质量检测标准D.是设备制造厂的交货价或订货合同价正确答案B
44、某公司承包一合同价格为600万元的工程,计划工期为200天,延期20天,同时期承包的所有工程合同总价为1800万元,公司计划总部管理费为60万元,在获得工程延期索赔批准后,可进一步获得的总部管理费为2万元20万元6万元3万元正确答案A
45、某地拟建一办公楼,与该工程技术条件基本相同的概算指标经地区价差调整后的建安工程价格为20万元/100m
1833.
002031.
252125.
002166.67正确答案D
46、对于不宜计量的措施项目,只能用来作为文明施工费的取费基数,而不能作为已完工程保护费的取费基数的是()A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和正确答案A
47、在国外建筑安装工程费用构成中,属于管理费的是()A.施工用电、用水费B.代理人费用和佣金C.驻工地工程师办公费D.完工后清理费正确答案B
48、对投标人而言,下列可适当降低报价的情形是()A.总价低的小工程B.施工条件好的工程C.投标人专业声望较高的工程D.不M承揽又不方便不投标的工程正确答案B
49、针对不同管理层,提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息,体现了工程造价信息管理的()A.时效性原则B.有效性原则C.高效处理原则D.标准化原则正确答案B
50、已知某挖土机挖土,一次正常循环工作时间是40s每次循环平均挖土量
0.3m3机械正常利用系数为
0.8机械幅度差为25%O则该机械挖土方1000ni3的预算定额机械耗用台班量为()
6.
835.
218.
097.23正确答案D
51、下列评标时所遇情形中,评标委员会应当否决其投标的是()A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的正确答案C
52、根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》的规定,垂直运输费中包括行走式垂直运输机械的是()A.固定装置费B.基础制作费C.轨道铺设费D.安装费正确答案C
53、某建设项目由若干单项工程构成,应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是()A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费正确答案B
4、下列因工程变更引起的价款调整,需考虑承包人报价浮动率的是()A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的桩基增量工程B.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的脚手架增量工程C.已标价工程量清单中没有类似于变更工程项目的桩基增量工程D.已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的脚手架增量工程正确答案C
109.
9110.
3111.
0111.4正确答案A
6、下列各项中按照费用构成要素划分,不属于材料费的是()A.施工过程中耗费的原材料B.施工过程中耗费的辅助材料C.施工过程中耗费的半成品C.研究试验费D.可行性研究费正确答案A
54、在工程量单价中,下列关于暂估价的说法,正确的是A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致D.专业工程暂估价由投标人自主报价正确答案C
55、某碎输送泵每小时纯工作状态可输送碎25m3泵的时间利用系数为
0.75则该硅输送泵的产量定额为O150m3/台班
0.67台班/100田3200nl3/台班
0.50台班/100m3正确答案A
56、下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是()A.使用国有企事业单位自有资金的项目B.使用外国政府或者国际组织援助性贷款的项目C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目D.国有资金占投资总额不足50%且国有投资者实质未拥有控股权的工程建设项目正确答案C
57、某地新建单身宿舍一座,当地同期类似工程概算指标为900元/m3该工程基础为混凝土结构,而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构,已知该工程与概算指标每100m3建面中分摊的基础工程量均为151n3同期毛石混凝土基础综合单价为580元/m3混凝土基础综合单价为640元/m3则经结构差异修正后的概算指标为()元/m891909906993正确答案B
58、下列关于联合体投标的说法,正确的是()A.联合体参加资格预审并通过的,其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意B.联合体各方签订共同投标协议后,牵头人不能再参加其他项目投标,但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金D由不同专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级正确答案C
59、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据,下面对投资估算指标表述正确的是()A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面正确答案C
60、下列关于本周期合计完成的合同价款包括的内容,不正确的是()A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期已完成的计日工价款D.本周期应减少的金额正确答案D
61、当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无详细规格、重量时,可采用()编制单位设备安装工程概算A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法正确答案C
62、工程量清单计价模式下,确定分部分项工程单价的工作包括
①分析各清单项目的工程内容,
②确定计算基础,
③计算人工、材料、机械费用,
④计算工程内容的工程数量与清单单位含量,
⑤计算综合单价对上述工作先后顺序的排列,正确的是A.
①②④⑤③B.
②①④③⑤C.
①②④③⑤D.
②①④⑤③正确答案B
63、关于联合体投标需遵循的规定,下列说法中正确的是A.联合体各方签订共同投标协议后,可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体,按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的,可以联合体牵头人的名义提交投标保证金正确答案D
64、按照形成资产法编制建设投资估算表,下列费用中可计入无形资产费用的是()A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费正确答案B
65、在定额基价的编制中,概算定额和预算定额的区别是()A.表达的主要内容B.表达的主要方式C.基本使用方法D.项目划分正确答案D
66、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标,在中标人确定后还应进行合同谈判下列主题中属合同谈判内容的是()A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务正确答案C
67、某项目采购一台国产非标准设备,生产该台设备所用材料费为25万元,辅助材料费为1万元,加工费为5万元,已知专用工具费率为5%废品损失费率为2%外购配套件费为6万元,包装费率为1%利润率为6%增值税率为13%则该台设备原价中的利润额为()万元
2.
782.
382.
362.02正确答案D
68、2010年已建成年产50万吨的某化肥厂,其投资额为10000万元,2015年拟建生产80万吨的化肥厂项目,建设期2年自2010年至2015年每年平均造价指数递增8%预计建设期2年贷款利率递增
0.5%估算拟建化肥厂的静态投资额为()万元(生产能力指数n=
0.8)A.23594B.21400C.20494D.24861正确答案B
69、(2011年真题)根据我国现行规定,关于预备费的说法中,正确的是()oA.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目,基本预备费应适当降低C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用正确答案B
70、根据FIDIC《施工合同条件》(1999年版)通用条款,因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是()A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的
0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分过程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失正确答案B
71、关于招标控制价及其编制的说法,正确的是()A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料,总承包服务费应按材料价值的
1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料,其主材费用应计入其他项目清单费用正确答案C
72、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于招标控制价的编制要求,下列说法中正确的是oA.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用国家或省级颁发的计价定额与计价方法正确答案D
73、拟建某教学楼,与概算指标略有不同,概算指标拟定工程外墙贴面瓷砖,教学楼外墙面干挂花岗石该地区外墙面贴瓷砖的预算单价为80元/m2花岗石的预算单价为280元/m2教学楼工程和概算指标拟定工程每I00tn2建筑面积中外墙面工程量均为80m2o概算指标土建工程直接工程费单价为2000元/m2措施费为170元/m2则拟建教学楼土建工程直接工程费单价为元加21760216022002330正确答案B
74、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定,工程造价是指()A.为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设,在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用正确答案D
75、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中,应由发包人承担的是()A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.承包人的施工机械设备损坏D.承包人的停工损失正确答案A
76、(2021年真题)某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%超出部分采用造价信息法调差,已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t则该月钢筋结算价格为()元/t523355055600D.5700正确答案D
77、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的()A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额正确答案A
78、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法,正确的是()oA.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险,发承包双方应在合同中约定共同承担B.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险,发承包双方应在合同中约定由承包人承担C.如果有关价格(如人工、材料和工程设备等价格)的变化已经包含在物阶波动事件的调价公式中,则不再予以考虑D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日正确答案C
79、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元,其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%.50%、10%、20%o拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是
1.
1、L
2、
1.
25、
1.15综合费率为4%则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为()万元D.施工过程中耗费的专用工具正确答案D
7、关于招标文件的编制,下列说法中正确的是()A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书B.应规定重新招标和不再招标的条件C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准正确答案B
8、在工程项目招投标过程中,关于标底说法错误的是()A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人可以设定最高投标限价D.招标人可以设定最低投标限价正确答案D
9、下列关于设计概算作用的描述,错误的是()A.政府投资项目的设计概算一经批准,将作为控制建设项目投资的最高限额B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据
245.
44244.
4287.
4302.8正确答案B
80、下列评标时所遇情形中,评标委员会应当否决其投标的是A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的正确答案C
81、能够反映竣工工程建设成果和经验,并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是A.竣工财务决算说明书B.基本建设项目概括表C.历年财务批复文件D.竣工验收资料正确答案A
82、下列有关财务指标的计算公式,正确的是()A.资产负债率=资产总额/负债总额B.流动比率=流动资产总额/资产总额C.速动比率=(流动资产总额一存货)/流动负债总额D.投资利润率=税后利润/投资总额正确答案C
83、在项目建议书阶段,投资估算精度要求较低,条件允许时才可采用的估算方法是()A.生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.指标估算法正确答案D
84、下列不可抗力造成的损失,应由承包人承担的是()A.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.施工机械设备损坏及停工损失正确答案D
85、某建设项目建设期为二年,建设期内第一年贷款400万元,第二年贷款500万元,贷款在年内均衡发放年利率为10%建设期内只计息不支付,则该项目建设期贷款利息为()万元
85.
085.
987.
0109.0正确答案C
86、工程总承包评标采用的详细评审内容不包括()A.承包人建议书B.资信业绩C.承包人实施计划D.分包方案正确答案D
87、在拟定常规的施工组织设计时需注意问题,下列说法正确的是()A.拟定施工总方案需要考虑施工步骤B.拟定施工总方案不需要对关键工艺作原则性的规定C.估算整体工程量仅对主要项目加以估算D.计算人、材、机资源需要量时,通常不需要考虑节假日、气候等的影响正确答案C
88、关于工程量清单的编制,下列说法中正确的是()A.项目编码以五级全国统一编码设置,用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时,必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费,必须写明“计算基础”、“费率”的数值正确答案C
89、某企业拟进口一套机电设备离岸价折合人民币为1830万元,国际运费和国外运输保险费为
22.53万元银行手续费为15万元,关税税率为22%增项税税率为16%则该进口设备的增值税为()万元
362.
14361.
61356.
86296.40正确答案B
90、某分部分项工程的清单编码为010203004005则该分部分项工程的清单项目顺序编码为()0102C.004D.005正确答案D
91、在FIDIC合同条件中,工程是确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件,在确定其实际费用后,其中支付证书中应增加该费用的作为工程材料和预备预支款50%60%70%80%正确答案D
92、某工程合同价为3600万元,合同约定采用价格指数调整价格差额,其中固定要素比重为
0.3调价要素A、B、C分别占合同价的比重为
0.
15、
0.
25.
0.3结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%施工中,按照实际价格计算的变更价款增加了400万元则该工程实际结算款额为万元
4397.
54587.
54313.
04513.0正确答案D
93、关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求,下列说法中正确的是()A.项目建议书阶段,允许误差大于±30%B.投资设想阶段,要求误差控制在±30%以内C.预可行性研究阶段,要求误差控制在±20%以内D.可行性研究阶段,要求误差控制在±15%以内正确答案C
94、在工业项目的工艺设计过程中,影响工程造价的主要因素包括()A.生产方法、工艺流程、功能分区B.产品方案、工艺流程、设备选型C.工艺流程、功能分区、运输方式D.工艺流程、原材料供应、运输方式正确答案B
95、关于专有技术的计价,以下说法中错误的是()A.如果专有技术是自创的,一般应作为无形资产入账B.专有技术的价值在于其使用所能产生的超额获利能力C.外购专有技术应由法定评估机构确认后再进行估价D.专有技术的估价方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价正确答案A
96、某建设项目达到设计能力后,全场定员1000人,工资和福利费按照每人每年2万元估算每年的其他费用为1000万元,其中其他制造费600万元,现金的周转次数为每年10次流动资金估算中应收账款估算额为2000万元,预收账款估算额为300万元,应付账款估算额为1500万元,存货估算额为6000万元,预付账款估算额500万元,则该项目流动资金估算额为()万元70006400C.10000D.9960正确答案A
97、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)下列不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为()A.预付工程款的数额.支付时间及抵扣方式B.安全文明施工措施的支付计划,使用要求C.投标保证金的递交数额.支付方式及返还时间D.工程竣工价款结算编制与核对.支付及时间正确答案C
98、根据《建设工程工程量清单计价规范》,一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用()A.招标人的材料供应商提供的材料单价B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价D.当时当地市场的材料单价正确答案C
99、根据《建设工程价款结算暂行办法》,在具备施工条件的前提下,发包人支付预付款的期限应是0A.不迟于约定的开工日期前的7日内B.不迟于约定的开工日期后的7日内C.不迟于约定的开工日期前的14日内D.不迟于约定的开工日期后的14日内正确答案A
100、(2015年真题)下列文件和资料中,可作为建设工程工程量计量依据的是()oA.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证正确答案C
101.关于建设期利息的说法,正确的是()A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费正确答案A
102、基本预备费的计取基础是()A.建设投资+建设期利息B.固定资产投资+流动资产投资C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用+流动资产投资正确答案c
103、某项目进口一套加工设备,该设备的离岸价为100万美元,国外运费为10万美元,运输保险费率为
0.5%银行财务费率为
0.3%外贸手续费率为
1.5%关税税率20%增值税率13%无消费税,则该设备的关税为()万元人民币(外汇汇率1美元=
6.30元人民币)
126.
00138.
60139.
30141.76正确答案C
104、现场签证表应当各方签认,并一式四份各方保存,保存方不包括下列()A.发包方B.承包方C.监理方D.设计方正确答案D
105、根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例,先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资,再按比例估算拟建项目的静态投资,这种估算方法称()A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法正确答案D
106、关于最高投标限价的公布,下列说法正确的是()A.应在发布招标文件时一并发布B.应在开标时公布C.应在评标时公布D.不应公布C.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据D.设计概算是编制投标报价的依据正确答案C
10、关于施工期间合同暂估价的调整,下列做法中错误的是A.不属于依法必须招标的材料,由承包人按照合同约定采购,经发包人确认后取代暂估价B.属于依法必须招标的工程设备,以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程,由发包人作为专业工程的招标人D.属于依法必须招标的专业工程,承包人参加投标的,应由发包人作为招标人,同等条件下优先选择承包人中标正确答案C
11、某项工程合同价12000万元,其中材料和设备占百分之50已知预付款3600万元,起扣点是多少O7200612048009951正确答案C正确答案A
107、下列竣工财务决算说明书的内容,一般在项目概况部分予以说明的是()oA.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用、项目结余资金等分配情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况正确答案B
108、下列关于国外建筑安装工程费用的说法,正确的是()A.材料费包括材料原价、运杂费、税金、运输损耗及保管费、预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费、装卸费D.预涨费按材料原价、运杂费之和的一定比例计算正确答案A
109、在工程造价鉴定过程中,应由委托人移交的证据材料包括()A.质证记录、庭审记录等卷宗B.适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件C.与鉴定项目相关的标准规范D.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标正确答案A
110、(2021年真题)下列工程定额中,能反应建设总投资及各项费用的是()A.施工定额B.预算定额C.概算指标D.投资估算指标正确答案D
111、某新建项目,建设期为3年,分年均衡进行贷款,第一年贷款1000万元,第二年贷款1800万元,第三年贷款1200万元,年利率10%建设期内只计息不支付,则项目建设期贷款利息为()万元
400.
0580.
0609.
5780.0正确答案C
112、国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时,总包商对分包商的管理费应列入()A.间接费B.分包费C.盈余D.上级单位管理费正确答案B
113、某大型施工机械预算价格为5万元,机械耐用总台班为1250台班,检修周期数为4一次检修费为2000元,维护费系数为60%机上人工费和燃料动力费为60元/台班不考虑残值、进项税和其他有关费用,则该机械台班单价为()元/台班
107.
68110.
24112.
8052.80正确答案A
114、某批进口设备离岸价格为1000万元人民币,国际运费为100万元人民币,运输保险费费率为1%该批设备关税完税价格税为()万元人民币
1100.
001110.
001111.
001111.11正确答案D
115、工程量清单计价模式下,在招投标阶段对尚未确定的某分部分项工程费,应列于0中A.暂列金额B.基本预备费C.暂估价D.工程建设其他费正确答案A
116、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中对招标控制价的相关规定,下列说法正确的是OA.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价,也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布,也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝正确答案D
117、按我国现行投资构成,下列费用中,不属于工程建设其他费用的是A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费正确答案B
118、能够反映竣工工程建设成果和经验,并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是0A.竣工财务决算说明书B.基本建设项目概括表C.历年财务批复文件D.竣工验收资料正确答案A
119、关于工期共同延误的处理,下列说法中错误的是()A.如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任正确答案B
120、某建设项目由A、B两车间组成,其中A车间的建筑工程费6000万元,安装工程费2000万元,需安装设备费2400万元;B车间建筑工程费2000万元,安装工程费1000万元,需安装设备费用1200万元;该建设项目的土地征用费2000万元,则A车间应分摊的土地征用费是()万元A.
1500.
001454.
551424.
661090.91正确答案A
121、下列对概算指标的理解,正确的是()A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快,且准确性高B.综合概算指标的概括性较大,其准确性、针对性也比单项指标高C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类D.概算指标因其概括性较大,所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据正确答案C
122、(2015年真题)当建设项目为一个单项工程时,其设计概算应采用的编制形式是()oA.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级B.单位工程概算和单项工程综合概算二级C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级D单位工程概算和建设项目总概算二级正确答案D
123、在国际竞争性招标中,评标的主要步骤是0A.审标、评标、资格定审B.资格定审、开标、审标C.开标、评标、资格定审D.开标、审标、评标正确答案A
124、从工程造价信息的反映面来划分,可将工程造价信息划分为oA.宏观信息和微观信息B.文件式信息和非文件式信息C.固定信息和流动信息D.系统化信息和非系统化信息正确答案A
125、在工业项目总平面设计中,能够反映总平面设计用地经济合理性的指标是A.厂房展开面积B.建筑周长与建筑面积比C.建筑系数D.建筑体积正确答案C
126、关于工程计量的方法,下列说法正确的是0A.按照合同文件中规定的工程量予以计量B.不符合合同文件要求的工程不予计量C.单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量D.总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量正确答案B
127、(2021年真题)因不可抗力解除承包合同的,发包人应向承包人支付的款项是()A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用正确答案D
128、根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定,由于发包人要求承包人提前竣工承包人可以获得的索赔要求包括()A.工期+费用B.工期C.费用D.利润正确答案C
129、关于征地补偿费用,下列表述正确的是()A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时,对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地正确答案A
130、某地2014年拟建一年产30万吨化工产品的项目,建设期两年根据调查,该地区2010年建设的年产10万吨相同产品的已建项目投资额为1亿元生产能力指数为
0.8若2010年至2014年工程造价平均每年递增10%则该拟建项目的静态投资为()亿元
4.
3903.
5264.
1125.120正确答案B
131、某工程采购一台国产非标准设备,制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元,专用工具费率为2%废品损失率为8%利润率为10%增值税率为17%假设不在发生其他费用,则该设备的销项增值税为()万元
4.
084.
094.
114.12正确答案D
132、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中,正确的是()A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证项百生产运营期的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算正确答案D
133、某进口设备的人民币货价为50万元,国际运费费率为10%运输保险费费率为3%进口关税税率为20%则该设备应支付关税税额是()万元
11.
3411.
4311.
3010.00CIF=货价(FOB)+国际运费+运输保险费CIF=50+5+
1.7=
56.7(万元)正确答案A
12、根据现行工程量计算规范,适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是()A.二次搬运费B.施工排水、降水费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费正确答案B
13、(2021年真题)以下对于建筑设计的说法正确的是()A.周长系数越低造价越低B.圆形比正方形造价低C.层数越高造价越低D.跨度不变时,中跨数目越多越经济正确答案D
14、关于工程索赔的说法,正确的是()A.索赔是单向的B.监理人的指令有时会发生索赔C.发包人不可以通过冲账、扣留保金等实现索赔D.合同中默认的索赔不具有法律效力正确答案B
134、某施工机械原始购置费为10万元,使用年限5年,年工作台班为200台班,检修3次,每次检修费为5000元,除税系数为95%每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元,机械残值率为5%则该机械的台班单价为()元/台班
184.
5189.
25207.
1248.33正确答案B
135、发包人收到承包人提交的最终结清申请单,并在规定时间内予以核实后,向承包人签发()A.工程接收证书B.竣工结算支付书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书正确答案D
136、住宅设计中的四居室比三居室的工程造价一般会降低()
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%正确答案D
137、下列关于施工招标文件的说法中,错误的是()A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告B.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知正文为准C.招标文件应明确评标方法D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法正确答案D
138、关于工程总承包投标文件的编制,下列说法错误的是()A.工程总承包投标文件投标有效期一般为120天B.费率分析是带给总承包商的价值增值部分C.标高金由管理费.利润和风险费组成D.计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法正确答案B
139、在编制现浇混凝土柱预算定额时,测定每IOm2混凝土柱工程量需消耗
10.5m2的混凝土现场采用500L的混凝土搅拌机,测得搅拌机每循环一次需4min机械的正常利用系数为
0.85若机械幅度差系数为0则该现浇混凝土柱I0R12需消耗混凝土搅拌机()台班.
0.
2060.
1960.
1570.149正确答案A
140、(2021年真题)关于质量保证金的预留和管理,下列说法正确的是()A.无论竣工前是否缴纳履约保证金,均需预留质量保证金B.实行国库集中支付的政府投资项目,质量保证金应预留在财政部门C.社会投资项目的质量保证金,应预留在发包方D.发包人被撤销的,质量保证金应随交付资产一并移交使用单位正确答案D
141、关于投资估算中建设投资估算的构成,下列说法正确的是()A.由工程费用和建设期利息估算构成B.由工程费用、预备费和建设期利息估算构成C.由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成D.由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成正确答案D
142、对于农产品、矿产品等初步加工建设项目,在进行建设地区选择时应遵循的原则是()A.靠近大中城市B.靠近燃料提供地C.靠近产品消费地D.靠近原料产地正确答案D
143、下列费用项目中,不属于企业管理费的是()A.社会保险费B.劳动保护费C.检验试验费D.劳动保险和职工福利费正确答案A
144、建设工程评标过程中遇下列情形,评标委员会可直接否决投标文件的是()A.投标文件中的大、小写金额不一致B.未按施工组织设计方案进行报价C.投标联合体没有提交共同投标协议D.投标报价中采用了不平衡报价正确答案C
145、关于建筑安装工程费中材料费的说法,正确的是()A.材料费包括原材料、半成品、构配件、工程设备、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料费中包括对构件做一般性鉴定检验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积正确答案A
146、(2021年真题)关于工程量清单的编制和适用范围正确的是()A.设计及以后各阶段B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责C.以单位(项)为对象编制D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价正确答案C
147、(2016年真题)国际工程投标报价中,若将分包费列入直接费,则对分包商的管理费通常应列入()中A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额正确答案C
148、下列费用中包含在国际工程投标报价其他费用中的是()A.保函手续费B.保险费C.代理人佣金D.暂定金额正确答案D
149、招标工程量清单中某分部分项清单项目与某一计价定额子目的工作内容与计量规则一致,则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是()oA.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用正确答案D
150、承包人按合同约定接受了支付证书后,应被认为已无权再提出在()颁发前所发生的任何索赔A.合同工程接收证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书正确答案A
151、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定,工程造价是指A.为完成工程项目建造,生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设,在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用正确答案D
152、工程造价鉴定工作中,下列鉴定依据中,属于委托人移交的证据材料的是oA.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗正确答案D
153、下列选项中,不属于企业管理费中的办公费的是A.办公用的文具费用B.现场临时宿舍取暖费用C.上下班交通补贴费用D.办公软件费用正确答案C
154、在技改项目中,其建设规模确定的方法中可以作为确定合理生产规模的方法是()A.盈亏平衡分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.政府行业规定正确答案C
155、关于施工招标工程的履约担保,下列说法中正确的是()A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.履约保证金不得超过中标合同金额的5%C.招标人仅对现金形式的履约担保,向中标人提供工程款支付担保D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人正确答案D
156、按费用构成要素划分建筑安装工程费,下列属于建安工程费中企业管理费的是()A.劳动力招募费B.工程保险费C.市政公用设施费D.管理人员的住房公积金正确答案A
157、依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时,首先应确定的是()A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.定额项目名称及工程量D.管理费率和利润率正确答案C
158、下列关于施工仪器仪表台班单价组成的说法,正确的是()A.对进口与国产施工仪器仪表性能规格相同的,应以进口为准取定施工仪器仪表原值B.进口施工仪器仪表原值应按估算期国内市场价格取定C.施工仪器仪表原值应按含一次运杂费和采购保管费的价格取定D.施工仪器仪表台班动力费是指施工仪器仪表在施工过程中所耗用的电费正确答案D
159、(2018年真题)某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定,当发生工程欠款事件时,下列利息支付的说法中错误的是()A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的,计息日为交付之日C.建设工程没有交付的,计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付的,工程价款也未结算的,计息日为当事人起诉之日正确答案A
160、某建设项目,基建拨款2000万元,项目资本金为2000万元,项目资本公积金为200万元,基建投资借款1000万元,待冲基建支出500万元,基本建设支出3300万元,应收生产单位投资借款1000万元,则该项目基建结余资金为O万元40090014001900正确答案C
161、关于设计概算的作用,下列说法正确的是()A.设计概算是确定建设规模的依据B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据C.政府投资项目设计概算经批准后,不得进行调整D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据
15、对于工程欠款的利息支付,若当事人对付款时间均没有明确约定,则在建设工程未交付、工程价款也未结算时,利息从起计付A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日正确答案A
16、下列资料中,不属于《建设工程施工合同示范文本》附件的是A.协议书B.承包人承揽工程项目一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程质量保修书正确答案A
17、关于建筑安装工程费用中的规费,下列说法中正确的是A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括工程排污费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用正确答案B
162、施工合同约定,承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)造价信息法调差已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元八则该两月钢筋的实际结算价格应分别为()元/t正确答案C
163、在工程项目招投标过程中,关于标底说法错误的是()A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人可以设定最高投标限价D.招标人可以设定最低投标限价正确答案D
164、(2020年真题)关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制,下列说法正确的是()oA.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码为分项工程项目名称顺序码C.同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程,可采用相同编码D.补充项目应米用6位编码正确答案D
165、关于建设项目竣工验收,下列说法正确的是()A.单位工程的验收由施工单位组织B.大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织D.工程保修书不属于竣工验收的条件正确答案C
166、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于()A.分部分项工程费B.措施费C.规费D.企业管理费正确答案B
167、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上,且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的,应将()A.综合单价调高,措施项目费调增B.综合单价调高,措施项目费调减C.综合单价调低,措施项目费调增D.综合单价调低,措施项目费调减正确答案C
168、某建设项目工程费用为7200万元,工程建设其他费用为1800万元,基本预备费为400万元,项目前期年限1年,建设期2年,各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%年均投资价格上涨率为6肌则该项目建设期价差预备费为()万元
589.
63464.
74515.
141104.77正确答案D
169、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是()A.人工费B.燃料费C.检测软件费D.动力费正确答案D
170、招标人自行招标的,应当自确定中标人之日起日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告5101530正确答案C
171、下列关于设备及工器具购置费用的说法,错误的是A.它是由设备购置费和工具.器具及生产家具购置费组成B.在生产性工程建设中,它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步C.它是固定资产投资中的积极部分D.在非生产性工程建设中,它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高正确答案D
172、作为工程定额体系的重要组成部分,预算定额是A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位和各分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准正确答案B
173、下列关于工程量清单计价的基本程序的说法中,正确的是()A.计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段B.单位工程概预算造价=单位工程直接费+间接费+利润+税金C.综合单价中的风险费用单独列项计算D.工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束正确答案A
174、根据建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》规定,在承包人完成金额累计达到合同总价的一定比例后,发包人开始扣回工程预付款,这个比例是()10%15%20%25%正确答案A
175、下列财务评价指标中,属于融资后盈利能力分析的指标是A.项目总投资收益率B.项目投资回收期C.项目投资财务净现值D.项目投资财务内部收益率正确答案A
176、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中对最高投标限价的相关规定,下列说法正确的是A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.最高投标限价超过批准的概算时,招标人应报原概算审批部门审批C.最高投标限价可以在招标文件中公布,也可以在开标时公布D.低于最高投标限价的投标报价应被拒绝正确答案B
177、某土方施工机械一次循环的正常时间为
2.5min每循环工作一次挖土
0.8m3工作班的延续时间为8h机械正常利用系数为
0.90则该土方施工机械的产量定额为m3/台班
14.
40130.
56138.
24345.60正确答案C
178、下列关于概算定额的说法,正确的是()A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额是施工企业在准备施工期间,编制施工组织总设计或总规划时,对生产要素提出需要量计划的依据C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容,包括总说明和分部说明正确答案B
179、通过计时观察,完成某工程的基本工时为6h/m辅助工作时间为工序作业时间的8%规范时间占工作时间的15%则完成该工程的时间定额是()工日/m
0.
930.
940.
950.96正确答案D
180、某设备安装工程完成后,施工单位为该项目进行调试和试车开支8万元随后和建设单位一起进行联合试运转,支付费用24万元,在试运转中发现了因施工引起的缺陷,为此支付了处理费用4万元此外,联合试运转获得了收入10万元,则该项目的联合试运转费为()万元A.2142226正确答案B
181、下列关于国外建筑安装工程费用的说法,正确的是()A.材料费包括材料原价.运杂费.税金.运输损耗及保管费.预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费.装卸费D.预涨费按材料原价.运杂费之和的一定比例计算正确答案A
182、在工程计价与控制中,作为工程结算的依据是()A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标正确答案A
183、(2020年真题)下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是()A.分部分项工程费=2分部分项工程量X工料单价B.措施项目费=N措施项目工程量X措施项目工料单价C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D.单项工程造价=分部分项项目费+措施项目费+其他项目费+税金正确答案C
184、在设计概算的三级概算中,单项工程综合概算通常采用()形式进行编制A.建筑材料表B.单位工程概算汇总表C.综合概算表D.总概算表正确答案C
185、国际工程投标报价中,对于当地采购的材料,其单价应为()A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费正确答案D
186、若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的(),则应在招标文件中明示增加赶工费用10%15%20%30%正确答案C
187、在对材料消耗过程测定与观测的基础上,通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是()A.实验室实验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法正确答案B
188、(2013年真题)根据规定,因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%且引起施工方案发生变化正确答案B
18、确定投标有效期应考虑的因素不包括()A.签订合同需要的时间B.确定中标人需要的时间C.投标人提交投标文件需要的时间D.组织评标委员会完成评标需要的时间正确答案C
19、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是()°A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量,投标人报综合单价B.计日工费用的多少是由招标人暂定的C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付D.计日工计入投标人的报价中正确答案B
20、当一般纳税人采用一般计税方法时,材料单价中需要扣除增值税进项税额的是()A.运杂费和运输损耗费B.材料原价和运输损耗费C.材料原价和运杂费D运输损耗费和采购及保管费正确答案B
189、关于建设项目竣工运营后的新增资产,下列说法正确的是()A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B.分期分批交付生产或使用的工程,待工程全部交付使用后,一次性计算新增固定资产增值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具,应在交付使用后计入新增固定资产D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等,应在交付使用后计人新增流动资产价值正确答案C
190、某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m3人工、材料、机械费用之和为50元/n)3综合单价确定为80元/m3则在人工挖土方分项工程的综合单价分析表中,“数量”一栏应为()
1.
931.
600.
630.52正确答案A
191、关于计日工的说法,下列错误的是()A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人应予执行B.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量C.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程单价D.列入进度款同期支付正确答案C
192、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释
[2004]14号)的规定,会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是()A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务正确答案A
193、下列关于工程计价的说法中,正确的是0A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价正确答案C
194、以下各项中不包括在工程建设其他费用中税金的是()A.增值税B.印花税C.耕地占用税D.车船使用税正确答案A
195、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元某安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于()元5065100150正确答案C
196、完成某单位分部分项工程需要基本用工
4.2工日,超运距用工
0.3工辅助用工1工日,人工幅度系数为10%则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为()工日
5.
925.
956.
026.05正确答案D
197、下列表述中,符合我国关于工程价款结算争议处理的规定的是()A.工程造价咨询企业可接受发包人委托,编审出具的竣工结算报告,经承包人签字后生效B.工程造价咨询企业也可接受承包人委托,编制出具的竣工结算报告,经发包人签字后生效C.发包人对已竣工验收工程的质量有异议,应当暂缓办理有争议部分的竣工结算D.发包人对已竣工未验收但实际投入使用工程的质量有异议,其争议按该工程保修合同执行正确答案D
198、对于不宜计量的措施项目,只能用来作为文明施工费的取费基数,而不能作为已完工程保护费的取费基数的是()A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和正确答案A
199、下列费用项目中,属于联合试运转费中试运转支出的是()A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用正确答案A
200、根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》(建市规
(2019)12号)的规定,企业投资项目的工程总承包宜采用()总价合同A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.固定期限合同正确答案B
201、根据《建设项目工程总成本合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)下列变更事项,属于采购变更的是()A.对设备规格和数量的调整B.改变检查、检验、检测、试验地点C.重新进行竣工试验D.对配套工程系统的工艺调整正确答案B
202、小规模纳税人提供应税服务适用()计税A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法正确答案A
203、国外建筑工程造价构成中,反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前,工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是()A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案B
204、在工程量清单计价中,下列关于暂估价的说法,正确的是()A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致D.专业工程暂估价由投标人自主报价正确答案C
205、在总价措施项目清单与计价表中,不需要列出的项目是()A.计算基础B.费率C.计量单位D.金额正确答案C
206、根据《建设工程质量保证金管理办法》(建质
[2017]138号),质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的()1%2%3%5%正确答案C
207、下列关于招标控制价的说法中,正确的是()A.招标控制价必须由招标人编制B.招标控制价只需公布总价C.投标人不得对招标控制价提出异议D.招标控制价不应上调或下浮正确答案D
208、2017年真题关于项目投资估算的作用,下列说法中正确的是oA.项目建议书阶段的投资估算,是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算,是项目投资决策的重要依据,不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据正确答案D
209、某承包工程总价为500万元,其中材料费占45%该工程计划工期为500天,材料储备定额天数为60天,则应支付预付款万元
36.992252760正确答案C
210、机械消耗定额的表现形式是A.机械数量定额和费用定额B.机械数量定额和时间定额C.机械时间定额和产量定额D.机械产量定额和费用定额正确答案C
211、在签订合同前,中标人应向招标人提交履约担保中标人应保证其履约保证金在一直有效A.承包人提交竣工验收申请前B.工程实际竣工日期前C.发包人颁发工程接收证书前D.工程缺陷责任期满前正确答案C
212、因物价波动引起的价格调整,可采用价格指数法在确定可调因子的基本价格指数时,所选择的基准日期是指A.投标截止期前28天B.投标截止期前42天C.开工日期前28天D.开工日期前42天正确答案A
213、下列对工程结算价款纠纷处理的是()A.阴阳合同的结算依据,应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的,应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的,不予支持正确答案D
214、施工合同履行期间,关于计日工费用的处理,下列说法中正确的是()A.已招标价工程量清单中无某项计日工单价时候,应按工程变更有关规定商定计日工单价B.承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作,双方应按计日工方式予以结算C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时,应按工程变更有关规定进行价款调整D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付正确答案A
215、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是()A.容易出现围标串标现象B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响C.有可能成为地方或行业保护的手段D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争正确答案C
21、下列计入总价措施项目表的是()A.垂直运输费B.施工降排水C.地上地下成品保护D.大型机械进出场正确答案C
22、已知某政府办公楼项目,税前造价为2000万元,其中包含增值税可抵扣进项税额150万元,若采用一般计税方法,则该项目建筑安装工程造价为()万元
2180.
0166.
52330.
02016.5正确答案D
23、构筑物以“座”为单位编制概算指标,因此每座构筑物概算指标的经济指标为()oA.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值B.预算书确定的价值正确答案A
216、建筑工程中由基础、梁、板、柱、墙、屋架等构件所组成的起骨架作用的、能承受直接和间接“作用”的体系称为(A.平面形状B.柱网布置C.建筑结构D.建筑系数正确答案C
217、最高投标限价的编制中,综合单价的组价包括如下工作
(1)确定组价子目的人材机单价;
(2)确定清单计量单位子项目名称;
(3)将合价除以清单项目的工程量;
(4)计算组价子目合价正确的组价顺序正确答案B
218、关于合同价款与合同类型,下列说法中正确的是()A.招标文件与投标文件不一致的地方,以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程,鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款正确答案D
219、从信息管理组织角度,可以将工程造价信息分为0A.文件式信息和非文件式信息B.系统化信息和非系统化信息C.宏观信息和微观信息D.固定信息和流动信息正确答案B
220、国内生产某台非标准设备需材料费36万元,加工费4万元,专用工具费率10%设备损失费率20%外购配套件费为5万元,包装费
0.8万元,利润率为10%税率为17%用成本计算估价法计得该设备的税金是()万元
5.
3610.
0210.
7210.87正确答案D
221、在对工人工作时间消耗的分类中,属于必须消耗时间而被计入时间定额的是A.偶然工作时间B.工人休息时间C.施工本身造成的停工时间D.非施工本身造成的停工时间正确答案B
222、某新建项目,建设期2年,第1年贷款500万元,第2年贷款200万元贷款在年度内均衡发放根据贷款协定年利率为10%每半年计息一次,贷款本息均在项目投产后偿还,则该项目建设期的贷款利息是万元
87.
5089.
7671.
7535.88正确答案B
223、2019年真题某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标,招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为4%现投标人甲同时投I、H标段,其报价分别为7000万元、6000万元在投标人甲已中标I标段的情况下,其II标段的评标价应为万元57205760C.6240D.6280正确答案B
224、根据《标准施工招标文件》的规定,下列属于施工招标文件中的投标人须知内容的是()A.合同条款及格式B.工程量清单(最高投标限价)C.中标通知书的发出时间D.技术标准和要求正确答案C
225、建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括()A.发布资格预审公告B.发售资格预审文件C.资格审查D.发资审合格通知书正确答案D
226、关于概算指标,下列说法正确的是()A.应以建筑面积为计量单位B.通常以单位工程为对象C.是人工.材料.机具台班的消耗量标准和市场指标D.概算定额比概算指标更加综合正确答案B
227、在施工合同解除后发生的价款纠纷,以下处理原则正确的是A.因承包人原因解除合同的,发包人可不支付已完成的工程价款B.已经完成的工程质量合格,发包人应当按约定支付价款C.已完成的工程质量不合格,修复后的建设工程经验收合格,发包人承担修复费用D.已经完成的建设工程质量不合格,修复后的建设工程经验收不合格,承包人应向发包人支付由此造成的损失费用正确答案B
228、下列不属于工程造价指标的测算方法的是oA.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法正确答案D
229、关于标底与招标控制价的编制,下列说法中正确的是()A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人在公布招标控制价时,不得公布招标控制价各组成部分的详细内容正确答案B
230、(2016年真题)根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定,下列费用中属于安全文明施工费的是()A.夜间施工时,临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费正确答案B
231、(2018年真题)关于建设项目投资估算的编制,下列说法正确的是()oA.应直接委托造价工程师编制(此点删除)B.应做到费用构成齐全,并适当降低估算标准,节省投资C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析正确答案D
232、下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是()A.使用国有企事业单位自有资金的项目B.使用外国政府或者国际组织援助性贷款的项目C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目D.国有资金占投资总额不足50%且国有投资者实质未拥有控股权的工程建设项目正确答案C
233、关于质量保证金的预留和管理,下列说法正确的是()A.无论竣工前是否缴纳履约保证金,均需预留质量保证金B.实行国库集中支付的政府投资项目,质量保证金应预留在财政部门C.社会投资项目的质量保证金,应预留在发包方D.发包人被撤销的,质量保证金应随交付资产一并移交使用单位正确答案D
234、下列适合采用造价信息调整价格差额的工程是()A.土木工程B.公路工程C.水坝工程D.装饰工程正确答案D
235、2014年真题在招标投标过程中,载明招标文件获取方式的应是A.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件正确答案A
236、关于标段划分的说法,正确的是A.越是大型的项目,作为一个整体进行招标越能提高竞争性B.标段划分时要考虑项目建设中时间和空间的衔接一般可将一个项目分解为分部、分项工程进行招标一个项自是整体招标还是分标段招标对工程投资而言没有影响正确答案B
237、根据《标准施工招标文件》中的合同条款,关于合理补偿承包人索赔的说法,正确的是A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B.发生不可抗力只能进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔正确答案B
238、下列费用项目中,计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是()A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B.在生产期支付的商标权费C.国内设计资料费D.建设期内为取得专利,专有技术所支付的费用正确答案D
239、(2019年真题)关于合同价款纠纷的处理,人民法院应予支持的是()oA.施工合同无效,但工程验收合格,承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的C.施工合同解除后,已完工程质量不合格,承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收,发包人擅自使用工程后,以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的正确答案A
240、EPC总承包模式中承包人应承担的工作()A.设计、采购、施工、试运行B.项目决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工正确答案A
241、确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是()A.建设地点B.产品需求市场C.生产成本D.建造方案正确答案B
242、某出料容量750L的混凝土搅拌机,每循环一次的正常延续时间为9分钟,机械正常利用系数为
0.9按8小时工作制考虑,该机械的台班产量定额为()36m3/台班40m3/台班
0.28台班/m
30.25台班/m3正确答案AC.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标正确答案B
24、新版FIDIC施工合同条件文本中,称为“银皮书”的是0A.施工合同条件B.永久设备和设计一建造合同条件C.EPC/交钥匙合同条件D.合同的简短格式正确答案C
25、下列关于合同价款纠纷的处理原则,描述正确的是()A.建设工程施工合同无效,承包人对完成工作要求支付价款的,应予以支持B.对垫资施工合同,当事人对垫资利息没有约定的,按照工程欠款处理C.施工合同解除后,已完成的建设工程质量不合格的,承包人请求支付工程价款的,不予支持D.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致,应以最后签订的合同为依据正确答案B
243、概算指标在具体内容的表示方法上,分为()两种形式A.总价指标和单价指标B.综合指标和单项指标C.一■般指标和特殊指标D.市场指标和定额指标正确答案B
244、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括
①提交最终结清申请单;
②签发最终结清支付证书;
③签发缺陷责任期终止证书;
④最终结清付款;
⑤缺陷责任期终止按时间先后顺序排列正确的是()A.
⑤③①②④B.
①②④⑤③C.
③①②④⑤D.
①③②④⑤正确答案A
245、(2014年真题)招标工程量清单应根据常规施工方案编制,拟定常规施工方案时()A.应对主要项目进行估算,如土方石、混凝土B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C.不需计算人、材、机资源需要量D.不必考虑节假日与气候对工期的影响正确答案A
246、关于工程量清单计价,下列表达式正确的是()A.分部分项工程费=£(分部分项工程量X相应分部分项的工料单价)B.措施项目费=£(措施项目工程量X相应的工料单价)C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金正确答案D
247、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则,下列说法正确的是()A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算,不应调整C.暂列金额应减去工程价款调整的金额,余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款,应直接进入结算正确答案D
248、关于施工合同工程价款的期中支付,下列说法中正确的是()A.期中进度款的支付比例,一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例,一般不高于合同价款总额的90%C.承包人现场签证的金额,在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议,等待争议解决后再支付全部进度款正确答案A
249、关于工程造价机构从事工程造价鉴定工作,下列做法中正确的是()A.工程造价机构应向委托方收集鉴定项目同时期同类型工程的技术经济指标B.工程造价鉴定人员及辅助人员必须是依法注册于该鉴定机构的执业造价工程师C.接受鉴定项目当事人人吃请和礼物的鉴定人,必须回避D.鉴定机构对同一鉴定事项,应指定2名及以上鉴定人共同进行鉴定正确答案D
250、关于施工机械台班单价的确定,下列表述式正确的是()A.台班折旧费二机械原值义(1-残值率)/耐用总台班B.耐用总台班二检修间隔台班义(检修次数+1)C.台班检修费=一次检修费X检修次数/耐用总台班D.台班维护费二(各级维修一次费用义各级维修次数)/耐用总台班正确答案B
251、某建设项目在竣工验收时,为了鉴定一项隐蔽工程质量,进行了必要挖掘,则该项挖掘费用应计入()OA.涨价预备费B.基本预备费C.间接费D.其他间接费正确答案B
252、(2021年真题)某种材料含税(适用增值税率13%)出厂价为500元/t含税(适用增值税率9%)运杂费为30元/t运输损耗率为1%采购保管费率为3虬该材料的预算单价(不含税)为()元八
480.
93488.94C.
551.36D.
632.17正确答案B
253、(2018年真题)竣工决算文件中,主要反映竣工工程建设成果和经验,全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是()A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告正确答案A
254、按照形成资产法编制建设项目投资估算表,下列费用中可计入固定资产其他费用的是()oA.商誉B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备费正确答案C
255、生产性建设项目工程费用为15000万元,设备费用为5000万元,工程建设其他费为3000万元,预备费为1000万元,建设期利息为1000万元,铺底流动资金为500万元,则该项目的工程造价为()万元19000200002500020500正确答案B
256、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中,正确的是()A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和正确答案A
257、关于联合体和串通投标,下列说法错误的是()A.联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独投标B.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异,视为投标人相互串通投标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标,视为投标人相互串通投标正确答案D
258、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等,评标委员会评标发现的投标报价算术错误,应由()进行修正A.评标委员会B.招标监督机构C.招标人D.投标人正确答案A
259、某土建分项工程工程量为10m2预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为2工日、3n12和
0.6台班,其他材料费5元当时当地人工、材料、机械台班单价分别为40元/工日、50元/m2和100元/台班用实物法编制的该分项工程直接工程费为()元A.290B.29529052950正确答案D
260、2018年真题关于施工招标文件的疑问和澄清,下列说法正确的是oA.投标人可以口头方式提出疑问B.投标人不得在投标截止前的15天内提出疑问C.投标人收到澄清后的确认时间应按绝对时间设置D.招标文件的书面澄清应发给所有投标人正确答案D
261、某投标人在递交投标文件的同时,按规定递交了投标保证金,其投标总价为5000万元,则其投标保证金数额最高为0万元5080100160正确答案B
262、(2017年真题)工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本,其成本费用应由()等组成A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用正确答案C
263、在签订合同前,中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式,向招标人提交履约担保,其履约担保金额一般为中标价的()10%20%30%50%正确答案A
264、在工程总承包的投标文件编制中,工程详细说明属于()的内容A.资格审查资料B.价格清单C.承包人建议书D.承包人实施计划正确答案C
265、《工程造价术语标准》GB/FT50875属于工程造价管理标准中的A.基础标准B.管理规范C.标准规范D.质量管理标准正确答案A
266、关于国外建设工程造价中的应急费,下列说法中正确的是A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上,由于物质、社会和经济的变化,导致估算增加的情况的费用D.不可预见准备金是一定要发生的费用正确答案B
267、假设新建一座宿舍大楼,其建筑面积4000m2已知概算指标中的单位造价为826元/m2其中一般土建工程660元/m2其余为采暖、给排水、照明等部分造价新建宿舍设计资料表明采用的是钢筋混凝土带形基础,而概算指标采用的是毛石带形基础概算指标中每100ni2建筑面积所分摊的毛石带形基础为20m3毛石带形基础单价为
145.65元加3而设计资料中每100成建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础为18m3钢筋混凝土带形基础单价为
183.62元/m3则该新建宿舍大楼的概算造价为()万元
265.
57328.
43330.
00331.97正确答案D
268、根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款,承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是()OA.基准日后法律的变化B.发包人更换其提供的不合格材料C.发包人提前向承包人提供工程设备D.发包人在工程竣工前占用工程正确答案D
269、下列费用中,应计入生产成本的是0A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.营业费用。