还剩114页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
2023-2024一级造价师之建设工程计价题型总结及解题方法姓名学号得分
1、某分项工程招标工程量清单数量为3600m2施工中由于设计变更调减为3000in2该项目招标控制价综合单价为500元/m2投标报价为400元/82合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时,综合单价以招标控制价为基础调整若承包人报价浮动率为10%该分项工程费结算价为()万元
120.
00114.
75168.
00207.00正确答案A
2、关于质量保证金及缺陷责任期,说法正确的有()A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B.自承包人提交竣(交)工验收报告之日算起C.缺陷责任期最长不超过3年D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告90天后,自动进入缺陷责任期正确答案D
3、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标
(2013)44号)文件的规定,已完工程及设备保护费应该列正确答案C
25、关于建设项目总概算的编制,下列说法中正确的是()A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后正确答案B
26、对投标人而言,下列可适当降低报价的情形是()A.总价低的小工程B.施工条件好的工程C.投标人专业声望较高的工程D.不M承揽又不方便不投标的工程正确答案B
27、关于计日工费用的确认和支付,下列说法正确的是()A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定C.已标价工程量清单中没有计日工单价的,由发包人确定价格正确答案C
270、关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定,下列说法中正确的是()A.招标人和中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同B.发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同C.签约合同价为工程量清单中各种价格的总和扣减暂列金额D.招标人应当在中标通知书发出后,合同签订前向未中标人退还投标保证金正确答案B
271、下列关于工程量清单计价的基本程序的说法中,正确的是()A.计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段B.单位工程概预算造价=单位工程直接费+间接费+利润+税金C.综合单价中的风险费用单独列项计算D.工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束正确答案A
272、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容,下列说法中正确的是()A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方开挖费用B.建设单位临时设施费用包括了施工期间专用公路的养护、维护等费用C.新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算D.建设场地的大型土石方工程计入场地准备费正确答案B
273、某施工企业积累的资料反映,年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元,年均建安产值为12000万元其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75%则该企业冬雨期施工增加费费率应为()
0.075%
0.094%
0.1%
0.125%正确答案C
274、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成,下列说法正确的是()A.包含在用地与工程准备费中B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用道路、专用通信设施费正确答案C
275、依法必须招标的项目,中标公示应包含的内容是()oA.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况正确答案D
276、关于新增无形资产价值的确定与计价,下列说法中正确的是A.企业接受捐赠的无形资产,按开发中的实际支出计价B.专利权转让价格按成本估计进行C.自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算正确答案C
277、关于工程量清单中的计日工,下列说法中正确的是A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价,其单价由投标人填报C.计日工单价由投标人自主确定,并按计日工表中所列数量结算D.在编制招标工程量清单时,暂定数量由投标人填写正确答案B
278、关于联合试运转费,下列说法中正确的是()A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费C.包括试运转中暴露的应设备缺陷发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费正确答案B
279、(2017年真题)对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响,下列说法中正确的是()oA.建筑周长系数越高,建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变,中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构,以降低造价D.建筑物面积或体积的增加,一般会引起单位面积造价的增加正确答案B
280、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定,正确的是()A.实施招标的建设工程,一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中,则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的,予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的,价款不予调整正确答案BD.已标价工程量清单中没有计日工单价的,由承包人确定价格正确答案A
28、(2017年真题)当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无详细规格、重量时,编制设备安装工程费概算可选用的方法是OoA.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法正确答案A
29、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标,在中标人确定后还应进行合同谈判下列主题中属于合同谈判内容的是()A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务正确答案C
30、已知购买某种材料,采用两票制,原价为2000元/吨,增值税率13%材料运杂费为50元/吨,运输损耗率为
0.5%采购保管费率为4%则该材料单价中的采购保管费应为()元/吨
72.
9970.
4482.
4192.66正确答案A
31、土地使用权出让合同约定的使用年限届满,土地使用者需要续期继续使用土地的,除根据社会公共利益需要收回该幅土地应当予以批准外,其最迟申请续期的时间是()A.使用年限届满当年B.使用年限届满前一年C.使用年限届满前两年D.需要申请的任何时间正确答案B
32、完成某分部分项工程lm3需基本用工
0.5工日,超运距用工
0.05工日,辅助用工
0.1工日,人工幅度差系数为10%则该工程预算定额人工工日消耗量为()工日/10m
35.
856.
057.
007.15正确答案D
33、在建设工程招投标活动中,招标文件应当规定一个适当的投标有效期投标有效期的开始计算之日为A.开始发放招标文件之日B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日D.停止发放招标文件之日正确答案C
34、2016年真题建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括
①提交最终结清申请单;
②签发最终结清支付证书;
③签发缺陷责任期终止证书;
④最终结清付款;
⑤缺陷责任期终止按时间先后顺序排列正确的是0A.
⑤③①②④B.
①②④⑤③C.
③①②④⑤D.
①③②⑤④正确答案A
35、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列不应计入材料单价的是()A.材料原价B.材料检验试验费C.材料运杂费D.运输损耗费正确答案B
36、(2014年真题)可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为误差控制在土()%以内5101520正确答案B
37、当进行工艺流程方案选择时,应考虑的问题是()A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程,分析比较其优势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接,工艺流程应通畅.简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应正确答案C
38、根据计时观测资料得知,每m2标准砖墙勾缝时间为lOniin辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%则每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为()工日/川
313.
320.
0750.
1148.772正确答案C
39、工程量清单计价中,在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是()A.企业定额B.国家、地区或行业定额C.工程造价各种信息资料和指数D.投标人拟定的施工组织设计方案正确答案B
40、在建设地区选择时,应尽可能靠近原料产地的项目是()A.能耗高的项目B.技术密集型的建设项目C.农产品、矿产品的初步加工项目D.劳动密集型的建设项目正确答案c
41、2016年真题竣工财务决算的基本建设项目概况表中,应列入非经营性项目转出投资支出的项目是OA.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路正确答案D
42、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额,应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除,具体的扣出标准是oA.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量正确答案A
43、构筑物以“座”为单位编制概算指标,因此每座构筑物概算指标的经济指标为oA.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值B.预算书确定的价值C.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标正确答案B
44、2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为
7.31亿元其中矿山工程造价为7800万元,定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元该水泥厂建设工程造价综合指数为
1.20则该矿山工程的造价指数是()
1.
300.
770.
921.56正确答案A
45、在国际竞争性招标程序中,若采用两信封制度,则以下表述正确的是()A.投标人将技术标和商务标分别装入两个信封,并在两次开标会议上分别提交B.技术上不符合要求的标书,其商务标依然正常开启C.技术标的评比可能长至几个星期D.如果采购合同简单,技术标和商务标也可以在一次会议上分别提交正确答案C
46、关于计日工费用的确认和支付,下列说法正确的是()A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的,由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的,由承包人确定价格正确答案A
47、在编制现浇混凝土柱预算定额时,测定每10m3混凝土柱工程量需消耗
10.5m3的混凝土现场采用500L的混凝土搅拌机,测得搅拌机每循环一次需4min机械时间利用系数为
0.85若机械幅度差系数为10%则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机()台班
0.
2060.
1960.
1570.226正确答案D
48、根据《标准施工招标文件》,下列工作属于发包人应承担的义务是0A.协助承包人办理法律规定的有关施工证件B.组建现场监理机构C.保证施工人员的安全D.负责施工场地周边环境与生态的保护正确答案A
49、在工程造价指标和指数的编制过程中,通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是()A.数据统计法计算建设工程经济指标B.数据统计法计算工程量指标C.数据统计法计算工料消耗量指标D.数据统计法计算工料价格指标正确答案D
50、依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内公布中标候选人,公示期不得少于()日2345正确答案B
51、某批进口设备离岸价格为1000万元,国际运费为100万元,运输保险费率为1%则该批设备关税完税价格应为()万元A.1100B.1110A建筑安装工程中的分部分项工程费B.建筑安装工程中的措施项目费C.建筑安装工程中的规费D.建筑安装工程中的企业管理费正确答案B
4、现有一通用设备,原价3万元,设备运杂费为5000元,安装费率2%该设备的安装费为()元600700800900正确答案A
5、根据《建设工程造价鉴定规范》(GB/T51262-2017),关于鉴定期限的起算,下列说法正确的是()A.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算正确答案DC.1111d.mi.11正确答案D
52、下列各项中不属于其他项目费的是A.暂列金额B.计日工C.总承包服务费D.分包工程管理费正确答案D
53、与一般计税方法相比,简易计税方法下计税基数的差异是A.税前造价B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和C.执行营业税改征增值税试点实施办法D.各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算正确答案D
54、下列关于材料运杂费的说法,正确的是oA.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格,只能按“两票制”进行调整C.采用“两票制”,运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式,材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物正确答案C
55、某工程合同总价为5000万元,合同工期180天材料费占合同总价的60%材料储备定额天数为25天材料供应在途天数为5天用公式计算法来求得该工程的预付款为万元417500697833正确答案A
56、静态投资估算方法中,总承包工程报价时,承包商大都采用的估算方法是A.指标估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法正确答案B
57、关于施工合同工程预付款,下列说法中正确的是()A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款B.采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少D.预付款的额度通常与主要材料的构件费用占建安费的比例相关正确答案D
58、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元,关税税率为20%消费税税率为10%0增值税税率为16%则该台设备进口环节增值税额为()万元
316.
80345.
60380.
16384.00正确答案D
59、工程量清单计价中,在进行分部分项工程量清单项目特征描述时,属于必须描述内容的是()A.土石方工程中使用的机械设备B.混凝土工程中浇筑方法C.管道的连接方式D.现浇混凝土柱采用模板类型正确答案c
60、2017年真题调解是解决工程合同价款纠纷一种途径,下列关于调解的说法中正确的是oA.承包人对调解书有异议时,可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止正确答案C
61、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班,当机械幅度差系数为20%时,该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为台班
8.
010.
012.
012.5正确答案C
62、关于规费的计算,下列说法正确的是A.规费虽具有强制性,但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成正确答案C
63、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定,正确的是()A.实施招标的建设工程,一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中,则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的,予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的,价款不予调整正确答案B
64、某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂根据调查该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元安装工程费为3000万元设备购置费为10000万元已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元工程建设其他费5000万元且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%则该拟建项目的静态投资估算为()万元(生产能力指数为1)
2780028801.53175236143正确答案C
65、(2015年真题)某类建筑材料本身的价值不高,但所需的运输费用却很高,该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的()oA.专业性B.季节性C.区域性D.动态性正确答案C
66、关于计日工费用的确认和支付,下列说法正确的是()A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的,由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的,由承包人确定价格正确答案A
67、已知某施工机械寿命期内检修周期为10一次检修费为10000元,自行检修比例为60%适用13%的增值税税率耐用总台班为5000台班,台班维护费系数为
1.2则台班维护费为A.
20.
6120.
3518.
4619.72正确答案A
68、下列各类工程中适合采用造价信息调整价格差额的是()A.土木工程B.公路工程C.装饰工程D.水坝工程正确答案C
69、关于工程变更的说法中,正确的是()A.除了受自然条件的影响外,一般不得发生变更B.尽管变更的起因有多种,但必须坚持一事一变更C.如果出现了必须变更的情况,则应抢在变更指令发出前尽快落实变更D.若承包人不能全面落实变更指令,则扩大的损失应当由承包人承担正确答案D
70、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是()A.容易出现围标串标现象B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响C.有可能成为地方或行业保护的手段D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争正确答案A
71、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》,下列可精确计量的措施项目是()A.安全文明施工费B.冬雨季施工增加费C.二次搬运费D.施工排水.降水费正确答案D
72、关于工程定额计价模式的说法,不正确的是()A.编制建设工程造价的基本过程包括工程量计算和工程计价B.定额具有相对稳定性的特点C.定额计价中不考虑不可预见费D.定额在计价中起指导性作用正确答案C
73、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标,在中标人确定后还应进行合同谈判下列主题中属合同谈判内容的是()A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务正确答案C
74、关于工程造价机构从事工程造价鉴定工作,下列做法中正确的是()A.工程造价机构应向委托方收集鉴定项目同时期同类型工程的技术经济指标B.工程造价鉴定人员及辅助人员必须是依法注册于该鉴定机构的执业造价工程师C.接受鉴定项目当事人人吃请和礼物的鉴定人,必须回避D.鉴定机构对同一鉴定事项,应指定2名及以上鉴定人共同进行鉴定正确答案D
75、(2020年真题)某地新建单身宿舍一座,当地同期类似工程概算指标为900元/m2该工程基础为混凝土结构,而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构,已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15nl2同期毛石混凝土基础综合单价为580/m3混凝土基础综合单价为640元/n)3则经结构差异修正后的概算指标为()元/m2891909906993正确答案B
76、关于不同行业、不同类型项目确定建设规模应考虑的因素中,说法错误的是(A.石油开发项目应充分考虑可采储量B.铁路项目应充分考虑建设条件和生态影响C.水利水电项目应充分考虑水的资源量和移民安置问题D.技术改造项目应充分研究建设项目生产规模与企业现有规模的关系正确答案B
77、(2021年真题)关于分部分项工程项目清单的编制要求,下列说法正确的是()A.所有清单项目的工程量均应以完成后的净值计算B.以“个”“项”等为计算单位时,应取整数,小数部分四舍五入C.有两个或两个以上计量单位时,应按不同计量单位分别计量D.当出现规范附录中未包含的清单项目时,编制人应作补充,并报省级或行业工程造价管理机构备案正确答案D
78、下列费用项目中,属于工程建设其他费中研究试验费的是()A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的正确答案D
6、下列工程造价管理活动中,不属于工程量清单计价活动的是()A.工程支付B.索赔与现场签证C.工程计价争议处理D.竣工决算正确答案D
7、下列文件和资料中,可作为建设工程工程计量依据的是()oA.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.有关计量的补充协议D.各种预付款支付凭证正确答案C
8、投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(用电子招标投标在线提交投标文件的,最短不少于()日
201020153010302079、关于合同价款与合同类型,下列说法中正确的是()A.招标文件与投标文件不一致的地方,以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程,鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款正确答案D
80、关于投标人须知,下列说法中正确的是()A.总则里主要包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求的描述B.在正文中的未尽事宜可以通过投标人须知前附表进行进一步明确,如与投标人须知正文的内容相抵触,以投标人须知为准C.说明评标委员会的组建方法,评标原则和评标委员会名单D.投标准备时间,是指自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止的期限,最短不得少于15天正确答案A
81、根据国际组织对项目总建设成本的规定,下列费用应计入项目间接建设成本的是()A.服务性建筑费用B.建筑保险和债券费C.生产前费用D.工艺建筑费正确答案C
82、编制招标工程量清单时,下列措施项目应列入〃总价措施项目清单与计价表〃的是A.脚手架B.混凝土模板及支架C.施工场地硬化D.施工排水降水正确答案C
83、根据2017版FIDIC《施工合同条件》,关于国际工程工程变更与合同价款调整,下列说法正确的是OA.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款B.不论何种变更,均须由工程师发出变更指令C.在明确构成工程变更的情况下,承包商仍须按程序发出索赔通知D.承包商提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用,应由业主承担正确答案B
84、关于工程招标的性质,下列说法中正确的是A.招标是要约邀请B.投标是承诺C.招标公告是要约邀请D.中标通知书是承诺正确答案D
85、(2020年真题)根据《招标施工招标文件》通用合同条款,下列引起承包人索赔的事件中,可以同时获得工期和费用补偿的是()A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化正确答案B
86、有关社会保险费的计算基础,正确的是()A.定额人工费B.直接费C.人工费+机械费D.直接工程费正确答案A
87、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本,其成本费用应由()等组成A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、风险费用B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用正确答案C
88、非生产性建设项目总投资的内容不包括()A.价差预备费B.流动资金C.工程建设其他费D.基本预备费正确答案B
89、由于招标工程量清单中措施项目缺项,承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后,按照工程变更事件中有关规定调整合同价款,调整的原则表述正确的是()A.单价措施项目费,已标价清单中有类似项目的,直接采用该单价B.单价措施项目费,已标价清单中有适用项目的,参照适用项目调整C.单价调整项目费,已标价清单中没有适用也没有类似项目的,承包人提出变更单价,报发包人确认后调整D.总价措施项目费,按照实际发生变化的措施项目调整,但应考虑承包人报价浮动因素正确答案C
90、下列对概算指标的理解,正确的是()A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快,且准确性高B.综合概算指标的概括性较大,其准确性、针对性也比单项指标高C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类D.概算指标因其概括性较大,所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据正确答案C
91、2014年已建成年产20万吨的某化工厂,2018年拟建年产100万吨相同产品的新项目,并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额,则生产能力指数取值的适宜范围是()
0.4〜
0.
50.6~
0.
70.8〜
0.
90.9~1正确答案B
92、概算定额与预算定额的表述正确的是()A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额正确答案D
93、已知某引进设备吨重为503设备原价3000万元,每吨设备安装费指标为8万元,同类国产设备的安装费率为15%则该设备安装费为()万元400425450500正确答案A
94、关于质量保证金的使用及返还,下列说法正确的是()A.不实行国库集中支付的政府投资项目,保证金只能预留在发包方B.社会投资项目,可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷,承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后,应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实正确答案B
95、下列各项中,不属于资产负债表中资产组成项的是()A.货币资金B.资本金C.在建工程D.固定资产净值正确答案B
96、已知某工程承包合同价款总额为8000万元,其主要材料及构件所占比重为70%预付款总金额为工程价款总额的20%则预付款起扣点是万元2286640016005714正确答案D
97、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下,可采用的设计概算编制方法是OA.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法正确答案B
98、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工承包合同,合同中保函手续费为40万元,合同工期为500天合同履行过程中,因不可抗力事件发生致使开工日期推迟50天,因不可预见的外界条件停工20天,因异常不利的气候条件停工15天,因季节性大雨停工5天,因分包单位延期交工停工10天,上述事件均未发生在同一时间,则甲施工单位可索赔的保函手续费为()万元
1.
66.
85.68正确答案A
99、下列关于其他项目清单计价表的叙述,错误的是()A.暂列金额由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将暂列金额计入投标总价中B.材料(工程设备)暂估单价单独列项,不计入工程量清单综合单价报价中C.专业工程暂估价由招标人填写,投标人应将〃暂估金额〃计入投标总价中D.投标时,计日工单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中正确答案B
100、下列机械工作时间中,属于有效工作时间的是()A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间正确答案B
101、编制大型建设项目竣工财务决算表时,下列属于资金占用的项目是()A.待冲基建支出B.项目资本公积C.应付工资及福利费D.转出投资正确答案D
102、(2020年真题)下列计入总价措施项目的是()oA.垂直运输费B.施工降排水C.地上地下临时保护D.大型机械进出场正确答案C
103、根据《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版),下列关于价款调整的说法,正确的是()A.采用暂估价(A)条款,签约合同价中包括暂估价的,按合同约定进行支付,不予调整价差B.计日工由承包人汇总后,列入进度付款申请单,由监理人复核后列入进度付款C.采用价格指数调整价格差额的方法主要适用于投标函附录约定了价格指数和权重的情形D变更导致原定合同中的权重不合理的,由监理人确定最终的权重比例正确答案C
104、采用现场测定法,测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为
12.47kg损耗量为
0.65kg,则该材料的损耗率为()%oA.
4.95B.
5.
215.
455.50正确答案D
105、某施工企业的企业管理费以人工费为计算基础,已知该企业生产工人年平均管理费为100元,年有效施工天数310天,人工单价150元/天,则该单位的企业管理费费率是(A.
1.
831.
852.15D.
3.71正确答案C正确答案A
9、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,下列设施的费用应计入安全施工费的是OoA.安全警示标志牌B.现场防火设施C.现场临时用电接地保护装置D.垂直方向交叉作业防护正确答案D
10、建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时,建设工程造价指标应采用测算A.典型工程法B.数据统计法C.比例分析法D.汇总计算法正确答案A
11、某地2014年拟建年产40万吨化工产品项目依据调查,某生产相同产品的已建成项目,年产量为10万吨,建设投资为8000万元若生产能力指数为
0.9综合调整系数为
1.1则该拟建项目的建设投资是万元A.
30643106、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定,工程造价是指()A.为完成工程项目建造,生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设,在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用正确答案D
107、发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期,压缩的工期天数不得超过定额工期的()10%15%20%25%正确答案C
108、下列各项费用中,应计人建筑安装工程施工机械台班单价的是()A.大型机械设备进出场费B.引进设备检验费C.临时故障排除费D.机器损坏正确答案C
109、在分部分项工程量清单的项目设置中,除明确说明项目的名称外,还应阐释清单项目的()A计量单位B.清单编码C.工程数量D.项目特征正确答案D
110、在下列工人工作时间中,属于有效工作时间的是()A.工人在工作过程中为恢复体力所必需的短暂休息时间B.施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间C.抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞所必需的时间D.木作工程中磨凿子所必需的时间正确答案D
111、在国外建筑安装工程费用中,工作人员劳动保护费列入()A.人工费B.材料费C.管理费D.暂定金额正确答案C
112、(2020年真题)干混地面砂浆DSM20贴600mmX600mm石材楼面,灰缝宽2nini石材损耗率2%每100平米需()块
281.
46281.
57283.
33283.45正确答案A
113、在确定材料消耗量的基本方法中,()不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据,只能作为编制定额的辅助性方法使用A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法正确答案C
114、关于预付款担保的说法,正确的是()A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效正确答案D
115、依法必须招标的项目,中标公示应包含的内容是oA.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况正确答案D
116、在正常的施工条件下,完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及费用标准的是A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标正确答案B
117、2017年真题根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于最高投标限价的编制要求,下列说法中正确的是OA.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价依据、标准、办法和市场化的工程造价信息正确答案D
118、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)下列关于工程量清单项目编码的说法中,正确的是()A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置,不得重码C.同一标段含有多个单位工程,不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示正确答案B
119、按照世界银行的规定,下列有关国外建设工程造价构成的说法中,正确的是()A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本B.生产前费用属于直接建设成本C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的,是一定会发生的正确答案C
120、单项工程验收合格后,共同签署“交工验收证书”的责任主体是()A.发包人和承包人B.发包人和监理人C.发包人和主管部门D.承包人和监理人正确答案A
121、下列关于联合体投标的说法,正确的是()A.联合体参加资格预审并通过的,其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意B.联合体各方签订共同投标协议后,牵头人不能再参加其他项目投标,但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金D.由不同专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级正确答案C
122、在机器工作时间的分类中,汽车装货和卸货时的停车应属于()A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间D.不可避免中断时间正确答案A
123、下列定额中,属于按定额的编制程序和用途分类的是A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额D.行业统一定额正确答案C
124、2014年真题关于项目决策和工程造价的关系,下列说法中正确的是oA.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策是一个由深入浅、不断深化的过程正确答案B
125、管理者不直接与承包人签订合同,但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是A.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计一采购总承包D.工程项目管理总承包正确答案D
126、已知某进口工程设备FOB为50万美元,美元与人民币汇率为18银行财务费率为
0.2%外贸手续费率为
1.5%关税税率为10%增值税率为17%若该进口设备抵岸价为
586.7万元人民币,则该进口工程设备到岸价为()万元人民币
406.
8450.
0456.
0586.7正确答案B
127、下列关于建设项目保修的说法中,错误的是()A.保修期自实际竣工日期起计算B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年C.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,保修年限为50年D.供热与供冷系统为2个采暖期和供热期正确答案C
128、某公路工程承包工程总价款额为3000万元,工程预付款为10%其中主要材料水泥费用占20%、沥青占10%钢筋占20%、人工费占15%其他费用占35%则该公路工程预付款起扣点为()万元A.2538240027001950正确答案B
129、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是()A.交钥匙总承包B.EPC总承包C.设计一一施工总承包D.工程项目管理总承包正确答案B
130、在国外建筑安装工程费用中,工程现场管理费占整个管理费的()20%〜30%70%〜80%30%〜40%60%〜70%正确答案A
131、国际工程通用的合同文件中,英国土木工程师学会制定的《新工程合同条件》简称为FIDIC“新红皮书”NEC合同AIA合同EPC/交钥匙项目合同条件正确答案B
132、某建设项目建安工程费3000万元,设备购置费2000万元,工程建设其他费800万元,基本预备费200万元项目建设前期年限为1年,建设期为3年,各年投资计划额为第一年完成投资20%第二年60%第三年20虬年均投资价格上涨率为6%建设项目建设期间价差预备费为万元
752.
72850.25C.
945.61D.
1150.36正确答案C
133、2018年真题关于安全文明施工费的支付,下列说法正确的是oA.按施工工期平均分摊安全文明施工费,与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全义明施工费,与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%o其余部分与进度款同期支付B.32586C.31546D.39666正确答案A
12、下列不属于清标的工作主要包括oA.对招标文件的实质性响应B.错漏项分析C.初步评审标准分析D.不平衡报价分析正确答案C
13、下列关于工器具及生产家具购置费的表述中,正确的是A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备费为基数乘以一定费率计算正确答案C正确答案C
134、某工程包含两个子项工程甲子项工程估计工程量为5000m3合同单价240元/m3乙子项工程估计工程量为2500m3合同单价580元/ni3工程预付款为合同价的12%主要材料和构配件所占比重为60%则该工程预付款的起扣点为万元21296116176正确答案A
135、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于招标控制价的编制要求,下列说法中正确的是OA.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用国家或省级颁发的计价定额与计价方法正确答案D
136、关于工程造价指数,下列说法正确的是A.按编制方法的不同,可分为个体指数、总指数B.建筑安装工程造价指数属于数量指标指数C.按所反映现象的性质不同,分为数量指标指数和质量指标指数D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示正确答案C
137、关于工程量清单的编制,下列说法中正确的是()A.项目编码以五级全国统一编码设置,用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时,必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费,必须写明“计算基础”、“费率”的数值正确答案C
138、关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是()A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款,在竣工结算时一并处理D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算,一般不低于60%不高于90%正确答案D
139、(2013年真题)下列费用项目中,应计入进口材料运杂费中的是()oA.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费正确答案C
140、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制,下列说法中正确的是()A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额,但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以有投标人填写正确答案B
141、关于征地补偿费用,下列表述正确的是()A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时,对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地正确答案A
142、在工程总承包招标文件内容中,以下各项中属于发包人提供资料的是()A.明确规定其功能的具体要求B.规定偏离的范围和计算方法C.检验、试验、试运行的具体要求D.发包人取得的规划许可证正确答案D
143、下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是()A.新增生产能力效益分析B.债权债务的清偿情况分析C.工程价款结算情况分析D.主要实物工程量分析正确答案D
144、已知某进口设备货价为3000万元,该设备运费率为10%运输保险费率为5%关税税率为20%则该进口设备关税完税价格为()万元A.4158B.41693465D.3474正确答案D
145、依照国外建筑安装工程费用构成惯例,关于其直接工程费中的人工费,下列说法正确的是()A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D.包括工资、加班费和代理人费用正确答案C
146、已建项目A主要设备投资占项目静态投资比例60%拟建项目B需甲设备900台,乙设备600套,价格分别为5万元和6万元,用比例估算法估算B项目静态投资为()万元202501350081004860正确答案B
147、按照形成资产法编制建设投资估算表,下列费用中可计入无形资产费用的是()A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费正确答案B
148、对于综合评估法中的评标基准价的确定,下列说法正确的是()A.按所有有效投标人中的最低投标价确定B.按所有有效投标人的平均投标价确定C.按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定D.按项目特点、行业管理规定自行确定正确答案D
149、在用起扣点计算公式T二P-M/N确定起扣时间和扣回比例时,计算公式中的M通常是指()A.起扣点B.承包工程合同总额C.工程预付款总额D.主要材料及构件所占比重正确答案C
150、某包工包料工程签约合同价为3000万元(暂列金额为0万元),其中,直接工程费用为1500万元,则该项工程发包人至少应向承包人支付的预付款金额为()万元A.150B.300450900正确答案B
151、施工合同约定,承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013造价信息法调差已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t则该两月钢筋的实际结算价格应分别为元/tA.22802520B.23102690C.23102480D.22802480正确答案C
152、对于流动资金的估算,以下表述中正确的是oA.流动资金的估算可以分为分项详细估算法和指标估算法B.流动资金的年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数C.不同生产负荷下的流动资金,可按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得D.流动资金利息应计入建设期利息正确答案B
153、关于依法必须招标的工程,下列说法中正确的是()A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价B.招标人可以自行决定是否编制标底,标底必须保密C.招标人设有最高投标限价的,应当在开标时公布D.招标人也可以根据需要,规定最低投标限价正确答案B
154、国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让与土地使用者,并由土地使用者向国家支付土地使用权相关费用的行为是()土地使用权出让土地使用权转让土地使用权租赁土地使用权划拨正确答案A
155、若完成lm3墙体砌筑工作的基本工时为
0.5工日,辅助工作时间占工序时间的4%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%该工程产量定额为()m3/工日
1.
7211.
6451.
5901.517正确答案D
156、对于办理有质量争议工程的竣工结算,下列说法中正确的是()A.已竣工未验收但实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行,竣工结算按合同变更办理B.已竣工未验收且未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行,竣工结算按合同约定办理C.停工.停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用,其无质量争议部分的工程,竣工结算按合同变更办理正确答案C
157、因不可抗力解除合同的,发包人不应向承包人支付的费用是()oA.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用正确答案B
158、住宅设计中的三居室比二居室的工程造价一般会降低()
0.5%
1.0%
1.5%20%正确答案C
159、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容,下列说法中正确的是oA.新建项目的场地准备和临时设施费应根据估计工程量估算B.此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用C.发生拆除清理费时可按新建同类工程直接费的比例计算D.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程分开单独考虑正确答案B
160、下列不属于新增固定资产价值的内容的是A.工程中的标准的设备B.已投入生产或交付使用的安装工程造价C.已投入生产或交付使用的建筑工程造价D.增加固定资产价值的其他费用正确答案A
14、(2019年真题)某施工现场主导施工机械一台,由承包人租得施工合同约定,当发生索赔事件时,该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计;人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计,以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%在施工过程中,发生如下事件
①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日;
②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日,主导机械1个台班为此承包人可向发包人索赔的费用为()元1820247028203470正确答案B
15、(2015年真题)关于工程量清单的编制,下列说法中正确的是()oA.项目编码以五级全国统一编码设置,用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时,必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费,必须写明“计算基础”、“费率”的数值正确答案C
16、某建设项目,经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为2000万元,项目建设前期年限为半年,项目建设期为2年,每年各完成投资计划50%在基本预备费费率为5%年均投资价格上涨率为10%的情况下,该项目建设期的涨价预备费为()万元;A.
300.
0161、下列费用中,应计入总价措施项目清单与计价表中的是()A.垂直运输费B.施工排水、降水费C.大型设备进出场及安拆费D.地上、地下设施和建筑物临时保护费正确答案D
162、某运输设备预算价格38万元,年工作台班220台班,折旧年限8年,寿命期修理2次,一次检修费为3万元,维护费系数K=3该机械台班维护费为()元/台班
103.
69102.
2798.
36124.48正确答案B
163、编制建设项目竣工财务决算报表时,下列属于资金占用的项目是()A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款正确答案C
164、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表,下列选项中不应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资”的是()A.水土保持、城市绿化费用B.产权不归属本单位的专用道路建设费C.产权不归属本单位的送变电站建设费D.产权不归属本单位的地下管道建设费正确答案A
165、招标工程量清单中某分部分项清单子目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致,则确定该清单子目综合单价不可或缺的工作是()A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用正确答案D
166、关于招标控制价及其编制的说法,正确的是()oA.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料,总承包服务费应按材料价值的
1.5%计算C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的材料,其费用应计入其他项目清单费用正确答案C
167、下列用工项目中,属于预算定额与劳动定额人工幅度差的是()A.电焊点火用工B.检查工程质量影响机械操作时间C.班组操作地点转移用工D.机械维修引起的操作人员停工正确答案C
168、某大型施工机械预算价格为5万元,机械耐用总台班为1250台班,检修周期数为4一次检修费为2000元,除税系数
0.8维护费系数为60%机上人工费和燃料动力费为60元/台班不考虑残值和其他有关费用,则该机械台班单价为()元/台班
106.
14109.
60110.
24112.80正确答案A
169、某大型项目投入使用后,应在个月内编报竣工财务决算,特殊情况需延长的,不得超过个月32362326正确答案B
170、某分部分项工程的清单编码为010302006004则该分部分项工程的清单项目名称顺序编码为0102006004正确答案D
171、对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响,下列说法中正确的是A.建筑结构系数越小,建筑工程造价越高B.单跨厂房跨度不变,间距越大越经济C.大中型工业厂房一般选用钢结构,以降低造价D.建筑物面积或体积的增加,一般会引起单位面积造价的降低正确答案D
172、在新增固定资产价值时,仅计算建筑、安装或采购成本,不计分摊的待摊投资的固定资产是()A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程正确答案C
173、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0126发包人按付款计划表付款时,如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上,发包人有权()A.停止当期结算B.自行调整付款计划表C.与承包人商定减少当期付款额D.与承包人协商抵减合同总额正确答案C
174、依法必须招标的项目,中标公示应包含的内容是()A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况(有业绩信誉条件的)正确答案D
175、下列文件和资料中,可作为工程量计量依据的是()A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证正确答案C
176、有关竣工结算和最终结清的付款,下列表述中正确的是()A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中,可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.发包人未按照规定程序支付竣工结算款的,承包人可拒绝交付工程D.发包人应在签发竣工结算支付证书时,按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付竣工结算款正确答案A
177、按索赔事件的性质分类,下列各项中列入其他索赔事项的是()A.汇率变化B.不可抗力C.不可预见的不利条件D.合同终止正确答案A
178、根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)的规定,清标的时间选择是()A.开标后且评标前B.与评标同时进行C.开标前D.选定中标候选人之后正确答案A
179、某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂根据调查,该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元安装工程费为3000万元设备购置费为10000万元已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元工程建设其他费5000万元且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%则该拟建项目的静态投资估算为()万元(生产能力指数为1)
2780028801.53175236143正确答案C
180、(2019年真题)关于合同价款纠纷的处理,人民法院应予支持的是()oA.施工合同无效,但工程验收合格,承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的C.施工合同解除后,已完工程质量不合格,承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收,发包人擅自使用工程后,以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的正确答案A
181、如果由于承包人原因导致的工期延误,在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的,下列有关价款调整的说法正确的是()A.造成合同价款增加的,合同价款不予调整;造成合同价款减少的,合同价款予以调整B.造成合同价款增加的,合同价款予以调整;造成合同价款减少的,合同价款不予调整C.造成合同价款增加或减少的,合同价款均不予调整D.造成合同价款增加或减少的,合同价款均予以调整正确答案A
182、根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程定额工期为25个月,合同工期为20个月合同实施中,发包人要求该工程提前1个月竣工,征得承包人同意后,调整了合同工期则关于该工程工期和赶工费用的说法,正确的是()A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工,应承担提前竣工6个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1个月竣工,应承担提前竣工1个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%应承担提前竣工5个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%不支付赶工费用正确答案B
183、某施工机械配备司机2人,若年制度工作日为265天,年工作台班为250台班,人工日工资单价为120元,则该施工机械的台班人工费为()元/台班
127.
2189.
6226.
4254.4正确答案D
184、(2021年真题)关于概算指标的内容和特点,下列说法正确的是()A.编制对象只涉及单项工程和建设项目B.编制内容不包括人工、材料、机具台班的消耗量C.适用范围包括投资决策阶段和施工阶段D.编制费用包括建安费和设备及工器具购置费正确答案D
185、(2011年真题)用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时,需要考虑的费用项目是()A.特殊设备安全监督检查费B.供销部门手续费C.运输包装费D.外购配套件费正确答案D
186、2016年真题关于征地补偿费用,下列表述中正确的是oA.青苗补偿费应补偿给农民个人B.征收农用地的土地补偿费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定,并至少每年调整或者重新公布一次C.县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系D.征地补偿费不包括耕地开垦费和森林植被恢复费正确答案C
187、在国际竞争性招标中,评标的主要步骤是A.审标、评标、资格定审B.资格定审、开标、审标C.开标、评标、资格定审D.开标、审标、评标正确答案AB.
310.0C.
315.0D.
325.5正确答案D
17、在国外建筑安装工程费用中,属于单项工程开办费的项目是A.业务资料费B.代理人的费用与佣金C.工人的招雇解雇费D.恶劣气候条件下的工程防护费正确答案D
18、下列不属于工程造价指标的测算方法的是oA.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法正确答案D
188、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括()A.国内标准工资,不包括国内附加工资和补贴B.国内.国际差旅费,不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预侧的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费正确答案D
189、下列关于工程总承包项目投标报价分析,说法错误的是()A.工程总承包项目的成本费用由勘察设计费用、采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余,这部分剩余和利润一同成为项目的盈余额,即价值增值部分正确答案C
190、2015年已建成年产20万吨的某化工厂,2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目,并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额,则生产能力指数取值的适宜范围是()
0.4〜
0.
50.6~
0.
70.8~
0.
90.9~
1.0正确答案B
191、在机器工作时间的分类中,汽车装货和卸货时的停车应属于()A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间正确答案B
192、甲建筑公司承包A市某商品住宅大楼,工程含税造价为1100万元甲公司将其中的门窗工程分包给乙公司,门窗工程含税造价90万元甲公司应缴纳的城市维护建设税和教育费附加的税(费)率分别是7姒3%则甲公司应缴纳的营业税额为()万元
29.
3030.
3031.
3334.13正确答案B
193、当进行工艺流程方案选择时,应考虑的问题是()A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程,分析比较其优势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接,工艺流程应通畅、简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应正确答案C
194、关于流动资金,下列说法错误的是()A.流动资金指为进行正常生产运营用于购买原材料.燃料.支付工资及其他运营费用等所需的周转资金B.在可行性研究阶段用于财务分析时计为全部流动资金C.在初步设计阶段用于计算“项目报批总投资”时计为铺底流动资金D.流动资金和建设投资以及建设期利息共同构成固定资产正确答案D
195、(2020年真题)某建设项目由A、B两车间组成,其中A车间的建筑工程费6000万元,安装工程费2000万元,需安装设备费2400万元;B车间建筑工程费2000万元,安装工程费1000万元,需安装设备费用1200万元;该建设项目的土地征用费2000万元,则A车间应分摊的土地征用费是()万元
1500.
001454.
551424.
661090.91正确答案A
196、下列关于概算定额与预算定额的表述,正确的是()A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工.材料和机具台班使用量定额正确答案D
197、下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是()A.使用国有企事业单位自有资金的项目B.使用外国政府或者国际组织援助性贷款的项目C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目D.国有资金占投资总额不足50%且国有投资者实质未拥有控股权的工程建设项目正确答案C
198、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中,正确的是()A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证初期正常生产的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算正确答案C
199、某通用设备,已知设备原价为100万元,运杂费率10%安装费率15%又已知该设备重20吨,每吨设备安装费指标为10000元,则该设备的安装工程概算为()万元10152025正确答案B
200、下列内容中,属于三级预算的工程预算文件,但不属于二级预算的是()A.总预算B.综合预算表C.单位工程预算表D.附件正确答案B
201、根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款,承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是()oA.基准日后法律的变化B.发包人更换其提供的不合格材料C.发包人提前向承包人提供工程设备D.发包人在工程竣工前占用工程正确答案D
202、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列有关费用的表述中不正确的是()A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费正确答案B
203、关于设备进口从属费的计算,下列表述正确的是()oA.消费税=(关税完税价格+关税+消费税)X消费税税率B.银行财务费二到岸价格(CIF)X人民币外汇汇率X银行财务费率C.运输保险费二离岸价格(FOB)义人民币外汇汇率X保险费率D.外贸手续费二离岸价格(FOB)X人民币外汇汇率X外贸手续费率正确答案A
204、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定,下列费用应计入项目间接建设成本的是()A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费正确答案C
205、(2016年真题)由发包人提供的工程材料、工程设备的金额,应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除,具体的扣除标准是()oA.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量正确答案A
206、由于招标工程量清单中措施项目缺项,承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后,按照工程变更事件中有关规定调整合同价款,调整的原则表述正确的是()A.单价措施项目费,已标价清单中有类似项目的,直接采用该单价B.单价措施项目费,已标价清单中有适用项目的,参照适用项目调整C.单价调整项目费,已标价清单中没有适用也没有类似项目的,承包人提出变更单价,报发包人确认后调整D.总价措施项目费,按照实际发生变化的措施项目调整,但应考虑承包人报价浮动因素正确答案C
207、根据《建设工程质量保证金管理办法》(建质
[2017]138号),质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的()19%2%3%5%正确答案C
208、下列费用项目中,属于工程建设其他费中研究试验费的是()A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的正确答案D
209、按照形成资产法编制建设投资估算表,下列费用中应列入无形资产费用的是()A.建设单位管理费B.土地使用权C.生产准备及开办费D.引进技术费正确答案B
210、在编制现浇混凝土柱预算定额时,测定每10田3混凝土柱工程量需消耗
10.5ni3的混凝土现场采用500L的混凝土搅拌机,测得搅拌机每循环一次需4min机械时间利用系数为
0.85若机械幅度差系数为10%则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机()台班
0.
2060.
1960.
1570.226正确答案D
211、某项目施工过程中发生工程变更,引起分部分项工程项目发生变化,已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率已知该工程的中标价为5030万元,招标控制价为5100万元,则承包人报价浮动率L为()
1.37%
1.39%
1.
371.39正确答案A
212、投标报价时,投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是()A.总价措施项目B.专业工程暂估价C.计日工D.规费正确答案C
213、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》GB-2011—0216下列变更事项中属于设计变更的是oA.基准控制点的调整B•备品备件采购数量的调整C.新增加的施工障碍处理D.增加的附加试验正确答案A
214、关于计算新增固定资产的表述,正确的是A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目,在交付使用后计人新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备,购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程,应待全部交付完毕后一次性计人新增固定资产价值正确答案B
215、关于投标报价,下列说法中正确的是A.总价措施项目均由投标人自主报价
19、根据规定,因工程量偏差引起的可以调整总价措施项目费的前提是()A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%且引起施工方案发生变化正确答案B
20、某进口设备的人民币货价为50万元,国际运费费率为10%运输保险费费率为3%进口关税税率为20%则该设备应支付关税税额是()万元
11.
3411.
3311.
3010.00正确答案A
21、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法,正确的是()A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.不需安拆的施工机械,不计算一次安拆费C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明,结合项目管理规划自主填报C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目,自主估算项目的数量确定及各项综合单价并计算费用D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中正确答案D
216、某工程水泥从两个地方供货,甲地供货200t原价为240元/t;乙地供货300t原价为250元/t甲、乙运杂费分别为20元/t、25元/t运输损耗率均为2%采购及保管费率均为3肌则该工程水泥的材料基价为元It
281.
04282.
45282.
61287.89正确答案C
217、根据FIDIC施工合同条件,缺陷通知期的起算日期是A.工程师颁发履约证书之日B.工程师颁发工程接收证书之日C.工程接收证书中载明的竣工日D.履约证书中载明的竣工日正确答案C
218、用水泥砂浆砌筑2m3砖墙,标准砖(240n)mXI15mmX53mm)的总耗用量为1113块已知砖的损耗率为5%则标准砖、砂浆的净用量分别为()A.1060块、
0.449m3B.1057块、
0.372m3C1057块、
0.454m3D.1060块、
0.372m3正确答案A
219、施工现场由于场地限制,需要对钢筋二次搬运,则钢筋的二次搬运费属于()A.人工费B.材料费C.分部分项工程费D.措施费正确答案D
220、(2019年真题)用于混凝土抹灰砂浆贴200X300瓷砖墙面,灰缝宽5nim假设瓷砖损耗率为8%则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是()m
2103.
6104.3C.108D.
108.7正确答案A
221、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500——2013)当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上,且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的,应将()A.综合单价调高,措施项目费调增B.综合单价调高,措施项目费调减C.综合单价调低,措施项目费调增D.综合单价调低,措施项目费调减正确答案C
222、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定,在工程总承包招标文件中,下列不属于发包人要求内容的是()A.竣工验收B.技术要求C.投标预备会的要求D.工程项目管理规定正确答案C
223、2018年真题关于工业项目建设地点的选择,下列说法正确的是oA.应远离其他工业项目,减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路,减少运营干扰C.应靠近城镇和居民密集区,减少生活设施费D.应少占耕地,降低土地补偿费用正确答案D
224、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额,应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除,具体的扣出标准是OA.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量正确答案A
225、2020年真题关于概算定额,下列说法正确的是oA.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准,还包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平正确答案A
226、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本,其成本费用应由()等组成A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、风险费用B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用正确答案C
227、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述,错误的是()A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.工期较长时,材料单价应考虑材料预涨费C.施工机械台班单价不包含大修理费,但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中,应适当加入对分包商管理费正确答案D
228、招标人应当自收到评标报告之日起()日内公示中标候选人1235正确答案c
229、在我国建设产品价格的市场化进程中,国家指导价阶段工程招投标价形成的特征之一是()A.国家定价B.计划控制C.自发波动D.自发调节正确答案B
230、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元,外购配套件费为3万元利润率为10%增值税率为13%则生产该台设备的利润为()万元
2.
002.
262.
302.60正确答案A
231、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限,下列说法中正确的是()A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止正确答案D
232、编制基本建设项目竣工财务决算报表时,下列属于资金占用的项目是()A.待冲基建支出B.应付款C.待核销基建支出D.未交款正确答案C
233、根据FIDIC《施工合同条件》(1999年版)通用条款,因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是()A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的
0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失正确答案B
234、耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的()倍进行补偿4〜66-107-13D.8〜16正确答案B
235、为保证工程项目顺利实施,避免在难以预料的情况下造成投资不足而预先安排的费用是()A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用正确答案C
236、(2021年真题)发生下列工程事项时,发包人应予计量的是()A.清单内但是质检资料不全B.合同外工程量C.监理再次检验质量合格的挖土方工程D.恶劣气候导致的临时措施加固正确答案C
237、关于最高投标限价的编制,下列说法正确的是()A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时,应设最高投标限价正确答案D
238、单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用,即()A.建筑安装工程费用B.分部分项工程费C.措施项目费D.其他项目费正确答案A
239、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是()A•计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量,投标人报综合单价B.计日工费用的多少是由招标人暂定的C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付D.计日工计入投标人的报价中正确答案B
240、某建设项目达到设计生产能力后,全厂定员1000人,工资和福利费按照每人每年20000元估算每年的其他费用为1000万元,其中其他制造费600万元,现金的周转次数为每年10次流动资金估算中应收账款估算额为2000万元,应付账款估算额为1500万元,存货估算额为6000万元,则该项目流动资金估算额为万元6800676098009760正确答案A
241、某建设项目静态投资10000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,计划每年完成投资50%年均投资价格上涨率为5%该项目建设期价差预备费为万元
1006.
251525.
001028.
281045.67正确答案C
242、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的,发包人核实承包人返还质量保证金申请后,应在天内将质量保证金返还承包人710正确答案B
22、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于计日工,下列说法中正确的是A.计日工表包括各种人工,不应包括材料、施工机械B.计日工按综合单价计价,投标时应计入投标总价C.计日工表中的项目名称由招标人填写,工程数量由投标人填写D.计日工单价由投标人自主确定,并按计日工表中所列数量结算正确答案B
23、2014年真题关于世界银行贷款项目的投标资格审查,下列说法中正确的是oA.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审B.资格定审有利于缩小投标人的范围C.资格预审的标准应严于资格定审D.资格定审的标准应严于资格预审正确答案A
24、2019年真题关于设备原价的说法,正确的是oA.进口设备的原价是指其到岸价B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C.设备原价通常包含备品备件费在内D.设备原价占设备购置费比重增大,意味资本有机构成的提高C.14D.15正确答案C
243、某项目共需贷款资金7000万元,建设期为2年,按年度均衡筹资,第1年贷款为3000万元,第2年贷款为4000万元,建设期内只计利息但不支付,年利率为10%则建设期利息应为万元500515715665正确答案D
244、对于主要由市场价格波动导致的价格风险,根据工程特点和工期要求,承包人一般承担的材料价格风险应控制在以内A.5%10%15%20%正确答案A
245、关于履行合同中争议的解决,下列做法正确的是A.在争议提出诉讼后,双方不再通过友好协商解决争议B.发生争议后,可提请争议评审组评审C.协商不成或不接受争议评审的,可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼正确答案B
246、根据国家相关法律、法规和政策规定,因停工学习,履行国家或社会义务等原因,按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资正确答案D
247、关于国外建设工程造价中的应急费,下列说法中正确的是A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上,由于物质、社会和经济的变化,导致估算增加的情况的费用D.不可预见准备金是一定要发生的费用正确答案B
248、投资估算的编制方法中,以拟建项目的主体工程费为基数,以其他工程费与主体工程费的百分比为系数估算拟建项目静态投资的方法是()A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法正确答案C
249、在单位设备及安装工程概算编制方法中,综合吨位指标法通常适用于()A.初步设计深度不够,设备清单不完备B.初步设计较深,有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备正确答案D
250、下列方法中适用于编制建筑工程概算的是()oA.预算单价法B.扩大单价法C.综合吨位指标法D.概算定额法正确答案D
251、缺陷责任期的起算日期以()为准,一般为1年,最长不超过2年,由发、承包双方在合同中约定A.工程通过竣工验收的日期B.工程的保证金返还日期C.工程的实际验收日期D.工程的投入使用日期正确答案A
252、某项目共需贷款资金900万元,建设期为3年,按年度均衡筹资,第1年贷款为300万元,第2年贷款为400万元,建设期内只计利息但不支付,年利率为10%则第2年的建设期利息应为()万元
50.
051.
571.
566.50正确答案C
253、下列费用中属于人工日工资单价的是()A.流动施工津贴B.集体福利费C.上下班交通补贴D.离休干部经费正确答案A
254、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额正确答案A
255、关于建设期利息的说法,正确的是A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后的借款利息C.建设期利息不包括国外借贷银行以年利率方式收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费正确答案A
256、某项目建设期为2年,第一年贷款4000万元,第二年贷款2000万元,贷款年利率10%贷款在年内均衡发放,建设期内只计息不付息该项目第二年的建设期利息为()万元200500520600正确答案C
257、某施工单位用一塔吊吊装构件,由一名司机、7名起重工和2名电焊工组成劳动小组,该机械的时间定额为
0.025台班/块,则机械台班产量定额是()块/台班40120320400正确答案A
258、下列内容中,属于三级预算的工程预算文件,但不属于二级预算的是()A.总预算B.综合预算C.单位工程预算表D.附件正确答案B
259、征地补偿费与拆迁补偿费相比,可能都会发生的补偿费用包括()oA.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费正确答案D
260、下列索赔事件中,属于按索赔目的和要求划分的是()A.总承包人和分包人之间的索赔B.工期索赔C.合同终止的索赔D.工程变更索赔正确答案B
261、按费用构成要素划分建筑安装工程费,下列属于建安工程费中企业管理费的是()A.劳动力招募费B.工程保险费C.市政公用设施费D.管理人员的住房公积金正确答案A
262、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改,应当在投标截止时间()天前,以书面形式修改招标文件,并通知所有已购买招标文件的投标人351015正确答案D
263、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明,工程已全部完工但尚未交付,工程价款已初步结算,现承包人起诉,发包人工程欠款利息应从()之日计付A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.竣工验收合格正确答案B
264、某工地水泥从两个地方采购,其采购量及有关费用如下表所示,则该工地水泥的基价为()元/K
238.
19256.
86258.
04265.78正确答案C
265、在国内建设项目投资构成中,超规超限设备运输增加的费用属于()A.设备及工器具购置费B.基本预备费C.工程建设其他费D.建筑安装工程费正确答案B
266、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标,招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%o现有投标人甲同时投标1#、2#标段,其报价依次为6300万元、5000万元,若甲在1#标段已被确定为中标,则其在2#标段的评标价是()万元A.4748B.4800C.5200D.5252正确答案B
267、下列费用中,应计入总价措施项目清单与计价表中的是()A.垂直运输费B.施工排水、降水费C.大型设备进出场及安拆费D.地上、地下设施和建筑物临时保护费正确答案D
268、工程总承包中,关于签约合同价和合同价格的说法,正确的是()A.签约合同价即指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的,包括了暂列金额.暂估价的合同总金额B.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额但不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整C.合同价格指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的,不包括暂列金额.暂估价的合同总金额D.签约合同价=合同价格±按照合同约定进行的调整正确答案A
269、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时,下列属于资金占用的项目是()A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款。