还剩106页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
2023-2024一级造价师之建设工程计价重点易错题
1、某大型施工机械需配机上司机一名,若年制度工作日为250天,年工作台班为200台班,人工日工资单价均为100元/工日,则该施工机械的台班人工费为()元/台班A.100B.125C.250D.200正确答案B
2、(2018年真题)关于设计概算的作用,下列说法正确的是()oA.设计概算是确定建设规模的依据B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据C.政府投资项目设计概算经批准后,不得进行调整D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据正确答案B
3、(2021年真题)某工程基准单价1600元/平米,其中人材机占比分别为
0.
15、
0.
6、
0.1建设期人材机的造价指数分别为
1.
1、
1.
25、
0.95假如综合费率取为人材机总价的25%那么该工程的综合单价为()A.1856B.
193225、假设qKKC.KD.K正确答案C
26、下列市场情形中,会对拟建工业项目产生不利影响的是A.项目所需投入品出现买方市场B.项目产出品出现卖方市场C.项目产出品的替代产品出现D.新竞争项目遭遇资金短缺正确答案C
27、根据《建设工程价款结算暂行办法》,发包人应在一定时间内预付工程款,否则,承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知,若发包人仍不预付,则承包人可在发出通知的天后停止施工71014D.28正确答案A
271、下列与建设用地有关的费用中,归农村集体经济组织所有的是()oA.土地补偿费B.育苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金正确答案A
272、在工程计价与控制中,作为工程结算的依据是()A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标正确答案A
273、某建设项目静态投资20000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,计划每年完成投资50%年均投资价格上涨率为5%该项目建设期价差预备费为()万元A.
1006.25B.
1525.00C.
2056.
562601.25正确答案C
274、关于招标控制价及其编制的说法,正确的是()A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料,总承包服务费应按材料价值的
1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料,其主材费用应计入其他项目清单费用正确答案C
275、下列各项中按照费用构成要素划分,不属于材料费的是()A.施工过程中耗费的原材料B.施工过程中耗费的辅助材料C.施工过程中耗费的半成品D.施工过程中耗费的专用工具正确答案D
276、(2014年真题)根据世界银行对工程项目总建设成本的规定,下列费用应计入项目间接建设成本的是OA.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费正确答案C
277、施工合同约定,承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%超过部分依据《建设工程工程量清单规范》(GB50500-2013)造价信息法调差已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元
八、2600元八则该两月钢筋的实际结箪价格应分正确答案C
278、与其他工程总承包方式相比,交钥匙的优越性主要体现在()A.节约投资B.能满足承包商的特殊需求C.有利于发挥承包商的主观能动性D.业主介入的程度比较深正确答案C
279、在计算新增固定资产价值时,仅计算建筑、安装或采购成本,不计分摊的摊投资的固定资产是A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程正确答案C
280、某项目的某主要原料依靠进口,该原料处于竞争性市场环境中,则其影子价格的计算公式为A.到岸价*影子汇率-进口费用B.到岸价*市场汇率+进口费用C.到岸价*市场汇率-进口费用D.到岸价*影子汇率+进口费用正确答案D正确答案C
28、2019年真题国际工程投标报价中,对于当地采购的材料,其单价应为oA.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费正确答案D
29、某项目建设期为3年,第
一、二年贷款各2000万元,第三年贷款1000万元,贷款年内均衡发放年利率为10%建设期内只计息不付息该项目第三年建设期利息为万元4915914101010正确答案A
30、我国的工程造价管理体系中,是进行工程计价工作的重要基础和核心内容A.法律法规B.工程造价管理标准C.工程计价定额D.工程计价信息正确答案C
31、关于施工合同工程款的期中支付,下列说法中正确是的()A.期中进度款的支付比例,一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例,一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目,其增减在竣工结算时一并结算D.发承包双方都对部分计量结果存在争议,直到争议解决后再支付全部进度款正确答案A
32、在对工人工作时间消耗的分类中,属于必须消耗时间而被计入时间定额的是()A.偶然工作时间B.工人休息时间C.施工本身造成的停工时间D.非施工本身造成的停工时间正确答案B
33、(2013年真题)已知每m2砖墙的勾缝时间为8min则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为A.
12.00B.
21.
9222.
2233.33正确答案B
34、利用概算指标法编制拟建工程概算,已知概算指标和拟建工程中每100m2建筑面积中外墙面的工程量均为60nl2两者相比仅外墙面做法不同,概算指标为贴磁砖,预算单价为100元/m2拟建工程为干挂石材,预算单价为320元/成概算指标土建工程人、材、机单价为2500元/m2措施费为180元/m2则该拟建工程土建工程人、材、机单价为()元加2A.2632B.2248C.2428D.2812正确答案A
35、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元,废品损失率为10%外购配套件费为5万,包装费率为2%利润率为10%用成本估算法计算该设备的利润值为()万元
3.
3663.
3703.
3763.876正确答案C
36、关于工程量清单的编制,下列说法中正确的是()A.项目编码以五级全国统一编码设置,用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时,必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费,必须写明“计算基础”、“费率”的数值正确答案C
37、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中对招标控制价的相关规定,下列说法正确的是()A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价,也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布,也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝正确答案D
38、(2018年真题)某项目施工合同约定,承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%超出部分采用造价信息法调差已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t2018年3月的造价信息发布价为430元/t则该月水泥的实际结算价格为()元/tA.
418427.5430440正确答案D
39、下列关于工程计价的说法中,不正确的是A.工程造价计价包括工程计量和工程组价两个环节B.建筑安装工程费=2基本构造单元工程量X相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价基本原理就在于项目的分解和价格的组合正确答案B
40、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是oA.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内正确答案A
41、某现场签证事项,未经发包人同意,承包人擅自实施相关工作,由此发生的费用一般由()承担A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人正确答案A
42、下列费用项目中,属于工程建设其他费中市政公用设施费的是()A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.绿化工程补偿费用正确答案D
43、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成,两部分工程的合同额分别为800万元和200万元合同中对误期赔偿费的约定是每延误一个日历天应赔偿2万元,且总赔偿费不超过合同总价款的5%该工程主体工程按期通过竣工验收,附属工程延误30日历天后通过竣工验收,则该工程的误期赔偿费为()万元101250D.60正确答案B
44、某施工企业参加一市政道路工程投标,该企业的投标报价为6000万元,则其应交的投标保证金为()万A7Lo306080120正确答案C
45、某进口设备的人民币货价为50万元,国际运费费率为10%运输保险费费率为3%进口关税税率为20%消费税率为10%则该设备应支付消费税税额是()万元
11.
3475.
607.
566.80正确答案C
46、经现场观测得知,完成某分项工程需消耗某种材料-
1.76m
3.03%
3.13%
3.20%
3.23%正确答案D
47、在拟定常规的施工组织设计时需注意问题,下列说法正确的是()A.拟定施工总方案需要考虑施工步骤B.拟定施工总方案不需要对关键工艺作原则性的规定C.估算整体工程量仅对主要项目加以估算D.计算人、材、机资源需要量时,通常不需要考虑节假日、气候等的影响正确答案C
48、建筑安装工程预算定额按照定额反映的生产要素消耗内容划分为()A.建筑工程定额和安装工程定额B.全国统一定额、行业统一定额和地区统一定额C.劳动消耗定额、机具消耗定额和材料消耗定额D.企业定额和市场定额正确答案C
49、按照世界银行的规定,下列有关国外建设工程造价构成的说法中,正确的是()A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本B.生产前费用属于直接建设成本C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的,是一定会发生的正确答案C
50、施工机械耐用总台班数,指机械从投入使用至()前的总台班数A.大修B.报废C.项目工程竣工D.满5年正确答案B
51、措施项目清单中的安全文明施工费()oA.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价正确答案DC.2020D.2320正确答案C
4、下列关于工程量清单计价的基本程序的说法中,正确的是()A.计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段B.单位工程概预算造价=单位工程直接费+间接费+利润+税金C.综合单价中的风险费用单独列项计算D.工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束正确答案A
5、综合单价确定的步骤
①分析每一清单项目的工程内容;
②确定计算基础;
③计算综合单价;
④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算;
⑤计算工程内容的工程数量与清单单位的含量下列工作排序正确的是()A.
①④②③⑤B.
②③④①⑤C.
①②③④⑤D.
②①⑤④③正确答案D
52、根据我国现行建筑安装工程费用的组成,下列属于规费的是()A.环境保护费B.生育保险费C.财务保险费D.文明施工费正确答案B
53、下列关于工程量清单计价的基本程序的说法中,正确的是()A.计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段B.单位工程概预算造价=单位工程直接费+间接费+利润+税金C.综合单价中的风险费用单独列项计算D.工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束正确答案A
54、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元外购配套费3万元,非标准设备设计费1万元,包装费率1%利率为8%若其他费用不考虑,则该设备的原价为()
25.82万元
25.85万元
26.09万元
29.09万元正确答案B
55、投标人在进行建设工程投标报价时,下列事项应重点关注的是()A.施工现场市政设施条件B.商业经理的业务能力C.投标人的组织架构D.暂列金额的准确性正确答案A
56、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块,有500块的损耗量,则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()A.
4.76%;1000块/m3B.
4.76%;1050块/m35%;1000块/m35%;1050块/m3正确答案D
57、以下各项中属于工程计量依据的是()A.招标文件B.质量合格证书C.设计文件D.中标通知书正确答案B
58、根据建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》规定,在承包人完成金额累计达到合同总价的一定比例后,发包人开始扣回工程预付款,这个比例是正确答案A
59、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额,应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除,具体的扣出标准是OA.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量正确答案A
60、(2017年真题)当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无详细规格、重量时,编制设备安装工程费概算可选用的方法是OOA.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法正确答案A
61、中小型机械报废回收时的残值率应为()2%3%C.4%D.5%正确答案D
62、某施工机械原始购置费为10万元,使用年限5年,年工作台班为200台班,检修3次,每次检修费为5000元,除税系数为95%每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元,机械残值率为5%则该机械的台班单价为()元/台班
184.
5189.
25207.
1248.33正确答案B
63、为编制招标工程量清单,在拟定常规的施工组织设计时,正确的做法是()A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时,仅对主要项目加以估算B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤C.在满足工期要求的前提下,施工进度计划应尽量推后以降低风险D.在计算工、料、机资源需要量时,不必考虑节假日、气候的影响正确答案A
64、关合同价款纠纷的处理,人民法院应予支持的是()A.施工合同无效,但工程竣工验收合格,承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的C.施工合同解除后,已完工程质量不合格,承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收,发包人擅自使用工程后,以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的正确答案A
65、关于流动资金估算的计算公式,正确的是()0A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=在产品+产成品/应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料十在产品+产成品D.现金二(年工资及福利费+年其他费用)/现金周转次数正确答案D
66、关于联合体投标的说法,正确的是()A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级C.通过资格预审的联合体,各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力正确答案C
67、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时,下列表述中正确的是()A.专用工具费=(材料费+加工费)X专用工具费率B.加工费二设备总重量X(1+加工损耗系数)X设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费正确答案D
68、在编制现浇混凝土柱预算定额时,测定每10m3混凝土柱工程量需消耗
10.5m3的混凝土现场采用500L的混凝土搅拌机,测得搅拌机每循环一次需4min机械时间利用系数为
0.85若机械幅度差系数为10%则该现浇混凝土柱10nl3需消耗混凝土搅拌机()台班
0.
2060.
1960.
1570.226正确答案D
69、工作日写实法测定的数据显示,完成10m3某现浇混凝土工程需基本工作时间8小时,辅助工作时间占工序作业时间的8%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%则该混凝土工程的时间定额是工日/10m
31.
441.
451.
561.64正确答案B
70、下列费用中,不属于材料单价中的采购及保管费的是A.采购费B.运输损耗费C.仓储费D.工地保管费正确答案B
71、(2017年真题)关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算,下列说法中正确的是()A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时,税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时,税前造价不包含增值税的进项税额正确答案D
72、关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述,下列说法中错误的是()A.专业工程暂估价一般是综合暂估价B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用C.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中D.对于设计深度不够的专业工程,其暂估价实际金额确定的最佳途径,就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标正确答案C
73、根据《工程工程量清单计划规范》(GB5050072013)下列关于计曰工的说法中正确的是()A.招标工程量清单计曰工数量为暂定,计曰工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计曰工方式实施的零星工作,承包人可以视情况决定是否执行C.计曰工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付,在竣工结算时一并支付正确答案C
74、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制,下列说法中正确的是()A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额,但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以有投标人填写正确答案B
75、与预算定额相比,概算定额的不同之处主要在于()oA.表达的主要内容不同B.表达的主要方式不同C.基本使用方法不同D.项目划分和综合扩大程度上的差异正确答案D
76、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次,静态投资的主要作用是()A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据正确答案D
77、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制,下列说法中正确的是()A.总承包服务费应按照招标人给定的价格进行结算B.暂列金额可以只列总额,但不同预留的暂列金额应分别列项C.工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写正确答案B
78、编制脚手架工程量清单时,其工作内容不包括()A.场内.场外材料搬运B.安全网的铺设C.选择附墙点与主体连接D.钢筋安装正确答案D
79、下列各项费用中,应计人建筑安装工程施工机械台班单价的是()A.大型机械设备进出场费
6、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,预付款的扣还起点时间为()A.期中支付证书中的累计支付金额(包括预付款以及保留金的扣留与返还)超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%B.期中支付证书中的累计支付金额(不包括预付款以及保留金的扣留与返还)超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%C.期中支付证书中的累计支付金额(不包括预付款以及保留金的扣留与返还)超过中标合同金额的10%D.期中支付证书中的累计支付金额(包括预付款以及保留金的扣留与返还)超过中标合同金额的10%正确答案B
7、(2018年真题)采用分项详细估算法进行流动资金估算时,应计入流动负债的是()oA.预收账款B.存货C.库存资金D.应收账款正确答案A
8、某建设项目建设期为三年,各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元,贷款分年度均衡发放年利率为6%建设期内利息只计息不支付,则建设期第二年应计贷款利息为()万元A.
120.0B.
240.0C.
243.6D.
367.2B.引进设备检验费C.临时故障排除费D机器损坏正确答案C
80、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013下列关于计日工的说法中正确的是A.招标工程量清单计日工数量为暂定,计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付,在竣工结算时一并支付正确答案C
81、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等,评标委员会发现的投标报价算数错误,应由进行修正A.评标委员会B.招标监督机构C.招标人D.投标人正确答案A
82、在工业项目总平面设计评价过程中,关于建筑系数的说法正确的是A.建筑系数=厂区建筑总面积/厂区占地面积B.是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标C.建筑系数越大,可缩短管线距离,降低工程造价D.影响建筑系数的主要因素是层数正确答案C
83、关于质量保证金的使用及返还,下列说法正确的是A.不实行国库集中支付的政府投资项目,保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的,发包人仍可预留2%的保证金C.非承包人责任的缺陷,承包人仍有缺陷修复的义务D.缺陷责任期终止后的28天内,发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人正确答案A
84、关于住宅建筑设计中的结构面积系数,下列说法中正确的是A.结构面积系数越大,设计方面越经济B.房间平均面积越大,结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关,与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关,与房屋外形无关正确答案B
85、下列工程量清单计价,下列计算式正确的是()A.分部分项工程费=£(分部分项工程量X相应分部分项的工料单价)B.措施项目费=X措施项目工程量X措施项目工料单价C.其他项目=暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程费=分部分项项目费+措施项目费+其他项目+规费+税金正确答案D
86、有关工程欠款利息的计息日,下列说法中正确的是()A.建设工程已实际交付的,为交付之日B.建设工程没有交付的,为竣工验收合格之日C.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的,为提交工程造价鉴定之日正确答案A
87、编制工程建设其他费用概算表时;下列费用中,一般按“工程费用X费率”计算是()oA.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费正确答案D
88、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班,当机械幅度差系数为20%时,该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为()台班
8.
010.
012.
012.5正确答案C
89、关于质量保证金的使用及返还,下列说法正确的是()A.不实行国库集中支付的政府投资项目,保证金必须预留在发包方B.社会投资项目,可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷,承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后,应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实正确答案B
90、最高投标限价中的暂列金额,通常应以()为计算基数A.分部分项工程费与可计量措施项目费B.分部分项工程费与措施项目费C.分部分项工程费.措施项目费和其他项目费D.分部分项工程费正确答案D
91、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于()A.分部分项工程费B.措施费C.规费D.企业管理费正确答案B
92、招标工程量清单应根据常规施工方案编制,拟定常规施工方案时()A.应对主要项目进行估算,如土方石、混凝土B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C.不需计算人、材、机资源需要量D.不必考虑节假日与气候对工期的影响正确答案A
93、施工合同履行期间出现现场签证事件时,现场签证应由()提出A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人正确答案D
94、按照形成资产法编制建设项目投资估算表,下列费用中可计入固定资产其他费的是A.开办费B.非专利技术使用费土地使用权取得费D.生产准备费正确答案C
95、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价,下列做法正确的是oA.分项工程名称与定额名称完全一致时,直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时,直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时,直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时,调整定额预算单价后套用正确答案D
96、某通用设备,已知设备原价为100万元,运杂费率10%安装费率15%又已知该设备重20吨,每吨设备安装费指标为10000元,则该设备的安装工程概算为万元1015C.2025正确答案B
97、2017年真题根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计算基础的是OA.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费正确答案B
98、下列各项中属于民用住宅建筑设计中衡量影响工程造价因素的指标的是A.平面利用系数B.结构面积系数C.生产能力系数D.盈亏平衡系数正确答案B
99、根据现行《建设工程工程量清单计价规范》,对于不实行招标的建设工程,建设工程施工合同签订前的第()天作为基准日28303542正确答案A
100、在编制施工定额时,()是工艺方面最简单的施工过程,是主要的研究对象A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目正确答案A
101、关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制,下列说法正确的是()A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码为分项工程项目名称顺序码C.同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程,可采用相同编码D.补充项目应采用6位编码工程正确答案D
102、招标工程量清单中某分部分项工程清单子目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致,则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是()A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用正确答案D
103、(2014年真题)根据世界银行对工程项目总建设成本的规定,下列费用应计入项目间接建设成本的是()OA.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费正确答案C
104、关于国外建设工程造价构成的描述,下列说法中正确的是()A.建筑保险和债券与建设项目没有直接关联,属于项目间接建设成本B.工厂投料试车必需的劳务和材料费用属于项目间接建设成本C.项目前期研究、勘测、建矿、采矿等生产前费用属于项目直接建设成本D.运输费和保险费属于项目直接建设成本正确答案B
105、招标人自行招标的,应当自确定中标人之日起()日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告5101530正确答案C
106、(2018年真题)竣工决算文件中,主要反映竣工工程建设成果和经验,全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是()A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告正确答案A正确答案c
9、关于进口设备到岸价的构成及计算,下列公式中正确的是oA.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费正确答案c
10、某碎输送泵每小时纯工作状态可输送碎25nl3泵的时间利用系数为
0.75则该碎输送泵的产量定额为O150m3/台班
0.67台班/100m3200m3/台班
0.50台班/100m3正确答案A
11、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的,其余部分按照提前安排的原则进行分解,与进度款同期支付A.50%
107、某施工合同约定,施工现场主导施工机械一台,由施工企业租得,台班单价为300元/台班,租赁费为100元/台班,人工工资为40元/工日,窝工补贴为10元/工日,以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%在施工过程中,发生了如下事件
(1)出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工30个工日;
(2)因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20工日;
(3)场外大面积停电,停工2天,人员窝工10工日为此,施工企业可向业主索赔费用为()元1080138015001650正确答案B
108、(2017年真题)按照形成资产法编制建设投资估算表,下列费用中可计入无形资产费用的是()oA.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费正确答案B
109、对分包人询价应注意的内容不包括()A.分包标函是否完整B.分包工程单价所包含的内容C.质量保证措施D.分包人资质正确答案D
110、有关多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系,下列说法中正确的是()A.层数增加,单位造价降低B.层高增加,单位造价增加C.建筑物周长系数越高,造价越低D.宽度增加,单位造价上升正确答案B111>设备原价的说法,正确的是()A.进口设备的原价是指其到岸价B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C.设备原价通常包含备品备件费在内D.设备原价占设备购置费比重增大,意味着资本有机构成的提高正确答案C
112、某项目建设期为2年,第一年贷款4000万元,第二年贷款2000万元,贷款年利率10%贷款在年内均衡发放,建设期内只计息不付息该项目第二年的建设期利息为()万元A.200B.500520600正确答案C
113、某建设项目工程费用为7200万元,工程建设其他费用为1800万元,基本预备费为400万元,项目前期年限1年,建设期2年,各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%年均投资价格上涨率为6%则该项目建设期价差预备费为()万元
589.
63464.
74515.
141104.77正确答案D
114、下列费用中,不属于工程建设其他费用中工程保险费的是()A.建筑安装工程一切险B.引进设备财产保险C.工伤保险费D.人身意外伤害险正确答案C
115、(2021年真题)因不可抗力解除承包合同的,发包人应向承包人支付的款项是()A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用正确答案D
116、某大型项目投入使用后,应在()个月内编报竣工财务决算,特殊情况需延长的,不得超过()个月32362326正确答案B
117、混凝土模板及支架(撑)费的计算方法通常是按照()计算A.按照混凝土构件的体积以m3B.按照混凝土构件的长度以mC.按照混凝土构件的截面面积以m2D.按照模板与现浇混凝土构件的接触面积以m2正确答案D
118、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据,下面对投资估算指标表述正确的是()A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.单项工程指标反映建筑安装工程费,以单项工程生产能力单位投资表示C.单位工程指标反映建筑工程费,以每m
2、m
3、m、座等单位投资表示D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则正确答案D
119、下列各项中属于清标工作包括内容的是()A.投标文件密封是否合格B.不平衡报价分析C.施工方案与技术措施是否符合有关标准D.资质等级是否符合规定正确答案B
120、根据FIDIC合同,承包商向工程师提交竣工决算报告的时间是在承包商收到工程接收证书后0天内28425684正确答案D
121、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表,下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资”的是0A.水土保持、城市绿化费用B.产权不归属本单位的专用道路建设费C.报废工程建设费D.产权归本单位的一些管道建设费正确答案B
122、关于联合体投标的说法,正确的是A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级C.通过资格预审的联合体,各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力正确答案C
123、关于投标有效期,下列描述正确的是A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天B.投标人同意延长投标有效期的,应相应延长其投标保证金的有效期,但由此引起的费用增加由招标人承担C.投标人拒绝延长投标有效期的,其投标失效,同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件,投标保证金将不予返还正确答案D
124、某中标单位提交履约担保,合同价格为200万元,则履约担保为()万元10201530正确答案B
125、下列关于出让金、土地转让金的说法,正确的是()A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时,政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权,要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费正确答案B
126、FIDIC施工合同条件下,工程师发布删减某部分工作的变更指令,承包商由此损失的利益不包括()A.该部分工作的直接费B.该部分工作分担的间接费C.该部分工作分担的利润D.该部分工作分担的税金正确答案A
127、关于工业项目建设地点的选择,下列说法正确的是oA.应远离其他工业项目,减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路,减少运营干扰C.应靠近城镇和居民密集区,减少生活设施费D.应少占耕地,降低土地补偿费用正确答案D
128、对于综合评估法中的评标基准价的确定,下列说法正确的是A.按所有有效投标人中的最低投标价确定B.按所有有效投标人的平均投标价确定C.按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定D.按项目特点、行业管理规定自行确定正确答案D
129、2018年真题关于工业项目建设地点的选择,下列说法正确的是oA.应远离其他工业项目,减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路,减少运营干扰C.应靠近城镇和居民密集区,减少生活设施费D.应少占耕地,降低土地补偿费用正确答案D
130、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班,当机械幅度差系数为20%时,该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为()台班
8.
010.
012.
012.5正确答案C
131、已知计算工程预付款起扣点的公式为T=P—M/N其中N的含义是()0A.工程预付款额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成工作量正确答案C
132、某工程计划3个月完成,每月计划完成工程量依次为600田
2、1000U
12、800nl2计划单价为20元/m2工程按计划开工,但工期延长1个月,每月实际完成工程量依次为300nl
2、800m
2、900nl
2、400m2每月实际单价依次为20元/n)
2、20元/m
2、23元/n)
2、23元加2则对该工程第3月末的投资偏差表述正确的是()oA.投资节省2700元B.投资增加2700元C.投资节省5300元D.投资增加5300元正确答案B
133、编制招标控制价时,下列关于综合单价的确定方法,错误的是()A.工程量清单综合单价=2定额项目合价/工程量清单项目工程量,不考虑未计价材料费用B.工程设备.材料价格的市场风险,考虑一定率值的风险费用,纳入到综合单价中C.税金.规费等法律.法规.规章和政策变化风险和人工单价等风险费用,不应纳入综合单价D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价正确答案A
134、任一计日工项目实施结束后,下列费用计算说法正确的是()A.工程数量以承包人提交的现场签证报告为准,无须发包人确认B.根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的,由发包人确定该类计日工单价D.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的,由承包人确定该类计日工单价60%70%80%正确答案B
12、关于依法必须招标的工程,下列说法中正确的是()A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价B.招标人可以自行决定是否编制标底,标底必须保密c.招标人设有最高投标限价的,应当在开标时公布D.招标人也可以根据需要,规定最低投标限价正确答案B
13、关于最终结清,下列说法不正确的是()A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后,承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的,发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后,应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.承包人在提交的最终结清申请中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.最终结清付款涉及政府投资资金的,按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理正确答案A正确答案B
135、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)关于招标控制价的编制要求,下列说法中正确的是()A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价正确答案C
136、某公路工程承包工程总价款额为3000万元,工程预付款为10%该公路工程预付款起扣点为2538万元,则该工程的主要材料占工程承包价款总额的比例为()65%50%55%75%正确答案A
137、(2018年真题)根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中对最高投标限价的有关规定,下列说法正确的是OOA.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价,也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布,也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝正确答案D
138、施工合同约定,承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%超过部分依据《建设工程工程量清单规范》(GB50500—2013)造价信息法调差已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元
八、2600元/t则该两月钢筋的实际结箪价格应分别为()元八2280252023102690C.23102480D.22802480正确答案C
139、采用现场测定法,测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为
12.47kg损耗量为
0.65kg则该材料的损耗率为()%o
4.
955.
215.
455.50正确答案D
140、在国外的项目总建设成本中,未明确项目的准备金的目的是为了()A.用来补偿估算的误差B.支付工作范围以外可能增加的项目C.支付那些估算时不可能明确的潜在项目D.应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况正确答案C
141、某装载容量为15m3的运输机械,每运输10km的一次循环工作中,装车、运输、卸料、空车返回时间分别为lOmin15min8min12min机械时间利用系数为
0.75则该机械运输10km的台班产量定额为()10m3/台班
810.
911216.36正确答案C
142、与招标工程量清单及最高投标限价的编制相比,以下各项中属于投标报价特殊编制依据的是()A.招标文件B.招标工程量清单C.招标文件补充通知、答疑纪要D.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据正确答案C
143、(2020年真题)某地新建单身宿舍一座,当地同期类似工程概算指标为900元/m2该工程基础为混凝土结构,而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构,已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15nl3同期毛石混凝土基础综合单价为580/m3混凝土基础综合单价为640元/n)3则经结构差异修正后的概算指标为()元/m2891909906993正确答案B
144、采用经评审的最低投标价法评标时,下列说法中正确的是()A.不宜采用综合评估法的项目,一般采用经评审的最低投标价法B.招标人对性能没有特殊要求的项目不宜采用经评审的最低投标价法C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时,中标人由评标人自行确定D.采用经评审的最低投标价法工作结束时,应拟定“价格比较一览表”提交招标人正确答案D
145、对于给定暂估价的专业工程,属于依法必须招标的项目,对其招标过程描述正确的是()A.承包人参加投标的工程,应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程,应由承包人作为招标人,与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程,应由发包人作为招标人,承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程,应由承包人作为招标人,但评标委员会的组建需报送发包人批准正确答案A
146、单台设备试车费属于()A.联合试运转费B.建设单位管理费C.生产设备费D.设备安装工程费正确答案D
147、在共同延误的处理过程中,若初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人()A.既可得到工期延长,又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿,又不能得到费用补偿C.可得到工期延长,但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿,但不能得到工期延长正确答案C
148、关于国际工程工程变更范围,下列不构成变更的是oA.任何工作的质量或其他特性的改变B.工程任何部分的标高、位置和或尺寸的改变C.合同中任何工作的工程量的变化D.实施工程的顺序或时间安排的改变正确答案C
149、如果要求专业分包进行管理和协调,并同时要求提供配合服务,招标工程量清单中总承包服务费按照专业工程估算造价计算比例是
1.0%〜
2.0%
2.0%〜
3.0%
3.0%〜
4.0%
3.0%〜
5.0%正确答案D
150、当施工机械停工导致用索赔成立时,台班停滞费用正确的计算方法是oA.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费计算D.租赁设备按照台班租金计算正确答案c
151、与其他工程总承包方式相比,交钥匙的优越性主要体现在()A.节约投资B.能满足承包商的特殊需求C.有利于发挥承包商的主观能动性D.业主介入的程度比较深正确答案C
152、建设工程造价指标的时间确定中,合同价应采用()A.工程开工日期B.工程竣工日期C.工程开标日期D.工程基准日日期正确答案A
153、采用实物量法与工料单价法编制预算,其工作步骤的差异体现在()A.工程量的计算B.直接费的计算C.企业管理费的计算D.税金的计算正确答案B
154、下列行为中属于投保人相互串通投标的是()A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人的投标文件相互混装C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜D.投标人之间约定中标人正确答案D
155、以下对于项目可行性研究阶段投资估算的作用,表述正确的是()A.是项目主管部门审批项目建议书的依据B.是项目投资决策的重要依据C.是编制项目规划的参考依据D.是确定建设规模的参考依据正确答案B
156、完成某分部分项工程lm3需基本用工
0.5工日,超运距用工
0.05工日,辅助用工
0.1工日,人工幅度差系数为10%则该工程预算定额人工工日消耗量为()工日/10m
35.
856.
057.
007.15正确答案D
157、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目的阶段A.投资设想B.工程设计阶段C.投资机会研究D.初步可行性研究正确答案C
158、从信息管理组织角度,可以将工程造价信息分为A.文件式信息和非文件式信息B.系统化信息和非系统化信息C.宏观信息和微观信息D.固定信息和流动信息正确答案B
159、某地市政道路工程,已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2人、材、机占工程造价10%、50%、20%拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为
1.
1、
1.
05、
1.05假定以人、材、机为基数取费,综合费率为25%则该工程综合单价为()
507608.
4633.75657正确答案C
160、当建设项目只有一个单项工程时,应采用二级预算编制形式,二级预算编制形式由()组成A.单项工程综合预算和单位工程预算B.建设项目总预算和单项工程综合预算C.建筑工程预算和安装工程预算D.建设项目总预算和单位工程预算正确答案D
161、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列不应计入材料单价的是()A.材料原价B.材料检验试验费C.材料运杂费D.运输损耗费正确答案B
14、关于建设期利息计算公式的应用,下列说法正确的是()A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑B.PjT为第(jT)年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑正确答案A
15、下列选项中,不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是0A.工程延误索赔B.加速施工索赔C.工程变更索赔D.工期、费用索赔正确答案D
16、(2021年真题)下列工程定额中,能够反应建设总投资及其各项费用构成的是()A.预算定额B.施工定额C.概算指标D.投资估算指标正确答案D
162、某工程采购一台国产非标准设备,制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计40万元,专用工具费率为2%废品损失率为8%利润率为10%增值税税率为16%假设不再发生其他费用,则该设备的销项增值税为()万元
5.
086.
097.
117.75正确答案D
163、某施工企业承建某县城一住宅楼工程,工程税前造价为8000万元,其中含税材料费5175万,可抵扣综合进项税率为13%当采用一般计税方法时,该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税税额为()万元
565.
00240.
00675.
00666.45正确答案D
164、根据《建设工程价款结算暂行办法》,在具备施工条件的前提下,发包人支付预付款的期限应是()A.不迟于约定的开工日期前的7日内B.不迟于约定的开工日期后的7日内C.不迟于约定的开工日期前的14日内D.不迟于约定的开工日期后的14日内正确答案A
165、关于施工合同工程价款的期中支付,下列说法中正确的是()A.期中进度款的支付比例,一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例,一般不高于合同价款总额的90%C.承包人现场签证的金额,在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议,等待争议解决后再支付全部进度款正确答案A
166、根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》,可精确计量的措施项目包括()A.安全文明施工费B.冬雨季施工增加费C.二次搬运费D.施工排水、降水费正确答案D
167、下列用工项目中,属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是()A.在施工定额基础上应增加计算的用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.班组操作地点转移用工D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工正确答案C
168、在正常施工条件下,完成10m3混凝土梁浇捣需4个基本用工,
0.5个辅助用工,
0.3个超运距用工若人工幅度差系数为10%则该梁混凝土浇捣预算定额人工消耗量应为()工日/10m3o
5.
205.
235.
255.28正确答案D
169、下列关于国际竞争性招标的说法,正确的是()A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会B.评标考虑的因素中,应把属于资格审查的内容包括进去C.在正式授予合同之前,借款人应将评标报告,连同授予合同的建议,送交世界银行审查,征得其同意D.在正式通知授予合同后,业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判正确答案C
170、按现行对基本预备费内容的规定,不属于基本预备费范围的是()A.设计变更增加的费用B.地下障碍物处理增加的费用C.利率调整增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用正确答案c
171、为保证工程施工正常进行,在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备的安拆、维护及照明用电等费用属于()A.夜间施工增加费B.非夜间施工照明费C.临时设施费D.安全施工费正确答案B
172、(2021年真题)关于概算指标的内容和特点,下列说法正确的是()A.编制对象只涉及单项工程和建设项目B.编制内容不包括人工、材料、机具台班的消耗量C.适用范围包括投资决策阶段和施工阶段D.编制费用包括建安费和设备及工器具购置费正确答案D
173、按照现行对基本预备费内容的规定,下列费用中不属于基本预备费范围的是(A.设计变更增加的费用B.局部地基处理增加的费用C.利率调整增加的费用D.预防自然灾害采取的措施费用正确答案C
174、在国外建筑安装工程费用构成中,承包商投标报价时不计入和分摊进单价,而需单独列项的是()A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金正确答案A
175、根据《标准施工招标文件》,施工工期的起算日期为()A.发承包双方签订施工合同协议书之日B.合同进度计划确定的开工日期C.监理人发出开工通知7天D.开工通知中载明的开通日期正确答案D
176、(2011年真题)根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定,下列费用中,属于安装工程费用的是()A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用正确答案C
177、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理,下列说法中正确的是()A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的,应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的,应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项,投标人在投标时未予以填报的,合同实施期间不予增加正确答案B
178、某出料容量750L的砂浆按拌机,每一次循坏工作中,运料、装料、揽拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40S,运料和其他时间的交昼时间为50s,机械利用系数为
0.
8.该机械的台班产量定额为()m3/台班
35.
6032.
6036.
0039.27正确答案C
179、某进度款支付申请报告包含了下列内容
①本期已实施工程的价款;
②累计已完成的工程价款;
③累计已支付的工程价款;
④本斯已完成计日工金额;
⑤应扣减的质量保证金据此,发包人本期应支付的工程价款是()A.
②+
①+
③一
④一
⑤B.
②一
③+
①+
④一
⑤C.
③+
①一
②十
④一
⑤D.
①+
②+
③+
④一
⑤正确答案B
180、(2019年真题)编制预算定额人工工日消耗量时,实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入()OA.超运距用工B.辅助用工C.现场二次搬运用工D.人工幅度差正确答案C
181、某施工合同约定人工工资为200元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算,在施工过程中发生了如下事件
①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日;
②因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日;
③几天后,场外停电,停工1天,人员窝工10个工日承包人可向发包人索赔的人工费为()元1500250045005500正确答案C
182、已知砌筑lm3砖墙中石专净量和损耗量分别为529块、6块,百块砖体积按
0.146ni3计算,砂浆损耗率为10%则砌筑lm3砖墙的砂浆用量为()m3o
0.
2500.
2530.
2410.243正确答案A
183、某施工机械设备司机2人,若年制度工作日为254天,年工作台班为250台班,人工日工资单价为80元,则该施工机械的台班人工费为()元/台班A.
78.72B.
81.
28157.
44162.56正确答案D
184、如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的,在计算新增固定资产价值时,应在各单项工程中按比例分摊,一般情况下,建设单位管理费按计算A.建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例B.建筑工程造价比例C.安装工程造价比例D.建筑工程造价、安装工程造价总额按比例正确答案A
185、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理,下列说法中正确的是A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的,应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的,应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工项目缺项,招标人在投标时未予以填报的,合同实施期间不予增加正确答案B
186、施工招标工程量清单中,应由投标人自主报价的其他项目是以下哪项()A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价正确答案D
187、未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为()A.工程建设其他费B.建筑安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费正确答案C
188、某建设项目达到设计生产能力后,全厂定员1000人工资和福利费按照每人每年20000元估算每年的其他费用为1000万元,其中其他制造费600万元,现金的周转次数为每年10次流动资金估算中应收账款估算额为2000万元,应付账款估算额为1500万元,存货估算额为6000万元,则该项目流动资金估算额为()万元680067609800D.
976017、下列财务评价指标中,属于融资后盈利能力分析的指标是A.项目总投资收益率B.项目投资回收期C.项目投资财务净现值D.项目投资财务内部收益率正确答案A
18、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工正确答案B
19、下列费用中,计入技术服务费中勘察设计费的是,A.设计评审费B.技术经济标准使用费C.技术革新研究试验费D.非标准设备设计文件编制费正确答案A
189、某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目依据调查,某生产相同产品的已建成项目,年产量为10万吨,建设投资为12000万元若生产能力指数为
0.9综合调整系数为
1.15则该拟建项目的建设投资是()万元A.28047B.365783709337260正确答案C
190、根据国外建筑安装工程费用构成,建筑安装工程一切险投保费应计入()A.开办费B.管理费C.暂列金额D.建设工程其他费正确答案B
191、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定,正确的是()A.实施招标的建设工程,一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中,则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的,予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的,价款不予调整正确答案B
192、若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的(),则应在招标文件中明示增加赶工费用10%15%20%30%正确答案C
193、根据FIBIC《施工合同文件》(1999版)通用合同条件,关于发包人对保留金的保留和返还,下列说法中正确的是()A.每次期中支付时扣留
2.5%〜5%作为保留金B.签发整个工程的接收证书后,返还40%的保留金C.工程最后一个缺陷通知期满后,返还剩余的保留金D.如承包人有尚未完成的工作,不应返还剩余的保证金正确答案C
194、某工程施工工期为280天,现场搭建可周转使用的临时办公用房200m2造价为180元/成该临时设施可周转使用5年,年利用率90%在一次性拆除费用为1000元的情况下,该临时办公用房应计的周转使用临建费为元
5109.
045970.
966307.
467136.99正确答案D
195、下列不属于招标文件规定的合同条款及格式的是oA.通用合同条款B.标准合同条款C.专用合同条款D.合同附件正确答案B
196、应用分项详细估算法估算项目流动资金时,流动资产的正确构成是A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款+存货+现金C.应收账款+存货+预收账款+现金D预付账款+现金+应收账款+存货正确答案D
197、(2014年真题)下列情形中,不属于投标人串通投标的是()oA.投标人A与B的项目经理为同一人B.投标人C与D的投标文件相互混装C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制正确答案C
198、有关竣工结算和最终结清的付款,下列表述中正确的是()A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中,可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.发包人未按照规定程序支付竣工结算款的,承包人可拒绝交付工程D.发包人应在签发竣工结算支付证书时,按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付竣工结算款正确答案A
199、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上,且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的,应将()A.综合单价调高,措施项目调增B.综合单价调高,措施项目调减C.综合单价调低,措施项目调增D.综合单价调低,措施项目调减正确答案C
200、下列关于工程计价的说法,正确的是()A.工程价值是工程计价的货币形式B.投资控制是工程计价的依据C.合同价款管理是工程计价的基础D.合同价款管理的各项内容中始终有工程计价的存在正确答案D
201、根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854—2013的规定,当单层建筑物檐口高度超过()米时,可计算超高施工增加费6101520正确答案D
202、当采用综合评估法进行工程总承包评标时,初步评审标准通常不包括()A.形式评审标准B.技术评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准正确答案B
203、在施工招标文件的各项内容中,下列各项中属于投标人须知的是A.招标文件的获取B.要求投标人提交的履约担保C.投标文件编制所应依据的参考格式D.规定的各项技术标准正确答案B
204、因不可抗力造成的损失,应由承包人承担的情形是A.因工程损害导致第三方财产损失B.运至施工场地用于施工的材料的损害C.承包人的停工损失D.工程所需清理费用正确答案D
205、工程量清单计价中,在进行分部分项工程量清单项目特征描述时,属于必须描述内容的是()A.土石方工程中使用的机械设备B.混凝土工程中浇筑方法C.管道的连接方式D.现浇混凝土柱采用模板类型正确答案C
206、招标人应当自收到评标报告之日起()日内公示中标候选人1235正确答案C
207、施工投标报价工作包括
①工程现场调查;
②组建投标报价班子;
③确定基础报价;
④制定项目管理规划;
⑤复核清单工程量下列工作排序正确的是OOA.
①④②③⑤B.
②③④①⑤C.
①②③④⑤D.
②①⑤④③正确答案D
208、下列费用项目中,属于工程建设其他费中研究试验费的是A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的正确答案D
209、某碎输送泵每小时纯工作状态可输送税25m3泵的时间利用系数为
0.8则该校输送泵的产量定额为o160m3/台班
0.67台班/100m3200nl3/台班
0.50台班/100m3正确答案A
210、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上,且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的,应将A.综合单价调高,措施项目调增B.综合单价调高,措施项目调减C.综合单价调低,措施项目调增D.综合单价调低,措施项目调减正确答案C
211、某国内工程合同对欠付工程价款利息计付标准和付款时间没有约定,欠款事件时,下列关于利息支付的说法中错误的是A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的,计息日为交付之日C.建设工程没有交付的,计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,计息日为当事人起诉之日正确答案A
212、关于评标报告与评标结果的描述,下列说法中错误的是A.评标报告由评标委员会全体成员签字B.评标委员会成员对评标结果持有异议的,可以口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评标结论D.评标委员会应当对评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的情况做出书面说明并记录在案正确答案B
213、(2018年真题)关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法,下列说法正确的是()oA.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量是指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量正确答案A
214、某分项工程招标工程量清单为1000ni3施工中由于涉及变更实际完成工程量调整为1200m3该分项工程招标控制价单价为300元/m3投标报价单价为360元/m3则根据《计价规范》,该分项工程的结算款应为()元A.420000429000431250432000正确答案C
215、招标工程清单编制时,在总承包服务费计价表中,应由招标人填写的内容是()A.项目名称B.项目价值C.费率D.金额正确答案D
20、在某建设项目投资构成中,设备及工器具购置费为800万元,建筑安装工程费为1200万元,工程建设其他费为500万元,基本预备费为150万元,价差预备费为100万元,建设期贷款1800万元,应计利息为180万元,流动资金500万元,则该建设项目的建设投资为()万元A.2620B.2750C.2980D.3480正确答案B
21、下列费用中,属于生产准备费的是()A.专利技术使用费B.生产职工培训费C.市政公用设施费D.工程保险费正确答案B
22、在建设项目经济费用和效益分析时,测定社会折现率应考虑的因素是()A.通货膨胀因素B.社会成员的费用效益正确答案A
216、对于工程欠款的利息支付,若当事人对付款时间均没有明确约定,则在建设工程未交付、工程价款也未结算时,利息从起计付A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日正确答案A
217、2020年真题关于项目决策与工程造价的关系,下列说法正确的是oA.项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的B.项目决策的内容与工程造价无关C.项目决策的正确性不影响设备选型D.工程造价的数额影响项目决策的结果正确答案D
218、根据我国现行建筑安装工程费用构成,下列费用中,属于安全文明施工费的是A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明正确答案B
219、在国外建筑安装工程费用中,一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是()oA.总部管理费B.开办费C.利润D.税金正确答案B
220、在工程计价中,完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用称作()A.直接工程费B.综合单价C.工程单价D.定额基价正确答案C
221、EPC总承包模式下,工程总承包人应承担的工作是()A.设计、采购、施工、试运行B.项决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工正确答案A
222、在计算赶工费用时,下列各项中不属于材料费增加内容的是()A.不经济使用材料而损耗过大B.材料提前交货可能增加的费用C.新增加投入的材料用量D.材料运输费的增加正确答案C
223、在工程量清单的编制过程中,材料暂估单价及调整表通常是由()填写“暂估单价”A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人正确答案C
224、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,()A.可以修改补充,但不能撤回已递交的投标文件B.不可以修改补充,不可以撤回已递交的投标文件C.可以修改补充或撤回已递交的投标文件,可以口头形式通知招标人D.可以修改补充或撤回已递交的投标文件,应以书面形式通知招标人正确答案D
225、关于计算新增固定资产的表述,正确的是()A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目,在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备,购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程,应待全部交付完毕后一次性计入新增固定资产价值正确答案B
226、生产性建设项目工程费用为15000万元,设备费用为5000万元,工程建设其他费为3000万元,预备费为1000万元,建设期利息为1000万元,铺底流动资金为500万元,则该项目的工程造价为()万元19000200002500020500正确答案B
227、下列关于联合体投标的说法,正确的是()A.联合体参加资格预审并通过的,其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意B.联合体各方签订共同投标协议后,牵头人不能再参加其他项目投标,但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金D.由不同专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级正确答案C
228、投标报价时,投标人需严格按照招标人所列的项目明细进行自主报价的是()A.总价措施项目B.专业工程暂估价C.计日工D.规费正确答案C
229、在签订合同前,中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和提交时间,向招标人提供履约担保,有关履约担保的规定,下列表述中正确的是()A.履约担保应采用银行保函形式B.中标人不能按要求提交履约担保的,视为放弃中标,投标保证金予以退还,但不返还利息C.招标人要求中标人提供履约担保的,应当同时向中标人提供工程款支付担保D.中标后的承包人应保证其履约担保在发包人颁发缺陷通知期终止证书时一直有效正确答案c
230、下列因素中,不属于影响人工日工资单价因素的是()A.社会平均工资水平B.劳动力市场供需变化C.工厂生产指数D.生活消费指数正确答案C
231、关于投标报价,下列说法中正确的是()A.总价措施项目均由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明,结合项目管理规划自主填报C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目,自主估算项目的数量确定及各项综合单价并计算费用D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中正确答案D
232、某高速公路项目招标评标过程中,投标人报价为6500万元,其评标基准价为5800万元,则其投标报价的偏差率为()
10.77%
12.07%
13.34%
15.67%正确答案B
233、在公开招标过程中,当进行资格预审时施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是oA.投标邀请书B.招标公告C.投标人须知D.投标文件格式正确答案A
234、已知购买某种材料,采用两票制,原价为2000元/吨,增值税率13%材料运杂费为50元/吨,运输损耗率为
0.5%采购保管费率为4%则该材料单价中的采购保管费应为元/吨
72.
9970.
4482.
4192.66正确答案A
235、确定项目建设规模时,应该考虑的首要因素是()A.市场因素B.生产技术因素C.管理技术因素D.环境因素正确答案A
236、下列指数中,属于数量指标指数的是()A.商品销售指数B.产品价格指数C.设备、工器具价格指数D.人工费价格指数正确答案A
237、关于施工机械台班单价的确定,下列表述式正确的是()A.台班折旧费=机械原值*(1-残值率)/耐用总台班B.耐用总台班=检修间隔台班X(检修次数+1)C.台班检修费=一次检修费X检修次数/耐用总台班D.台班维护费=(各级维修一次费用X各级维修次数)/耐用总台班正确答案B
238、在世界银行工程项目的总建设成本中,下列各项属于项目直接建设成本的是()A.总部人员的薪金和福利费B.临时设施及场地的维持费C.开工试车费D.国内运输费正确答案B
239、某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3施工中由于设计变更调增为1900m3该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3投标报价为47元/m3则该分项工程的结算价为()元87400889008912589300正确答案C
240、关于国际竞争性招标过程中开标的说法正确的是()A.开标时允许提问B.开标时允许解释C.开标时允许录音D.开始宣读标书以后收到的标书不可以拒绝正确答案C
241、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述,错误的是()A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.保险费,按当地工人保险费标准计算C.施工机械台班单价不包含大修理费,但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中,应适当加入对分包商管理费正确答案D
242、投资决策阶段对工程造价的影响程度最高,可达到的比例是()50%〜70%70%〜90%70%75%~90%正确答案B
243、某新建项目建设期为3年,第一年贷款600万元,第二年贷款400万元,第三年贷款200万元,年利率10%建设期内利息当年支付,则建设期第三年贷款利息为()万元
110.
0120.0C.
121.3C.投资效益水平D.影子汇率正确答案C
23、某施工企业的企业管理费以人工费为计算基础,已知该企业生产工人年平均管理费为1000元,年有效施工天数310天,人工单价150元/天,则该单位的企业管理费费率是%o
1.
831.
852.
153.71正确答案C
24、关于提前竣工和误期赔偿的说法,正确的是oA.招标时,招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中,发包人要求合同工程提前竣工的,承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%正确答案BD.
234.3正确答案A
244、工程施工过程中,由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的,承包人可得到的补偿内容是0A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润c.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润正确答案D
245、根据《标准施工招标文件》(2007年版)的合同通用条件,承包人通常只能获得费用补偿,但不能得到利润补偿和工期顺延的事件是()A.施工中遇到不利物质条件B.因发包人原因导致工程试运行失败C.发包人更换其提供的不合格材料D.基准日后法律的变化正确答案D
246、在投资估算的编制中,动态部分的估算应以()的资金使用计划为基础来计算A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资正确答案A
247、(2012年真题)关于分部分项工程量清单编制的说法,正确的是()oA.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分,由投标人在综合单价中考虑B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计量的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时,可采用相同的项目编码正确答案A
248、进口设备到达我国目的港(站),交纳完各种手续费、税费后形成的价格属于()A.设备运杂费B.运费和装卸费C.设备原价D.采购与仓库保管费正确答案C
249、某项目进口一套加工设备,该设备的离岸价为100万美元,国外运费为10万美元,运输保险费率为
0.5%银行财务费率为
0.3%外贸手续费率为
1.5%关税税率20%增值税率13%无消费税,则该设备的关税为()万元人民币(外汇汇率1美元=
6.30元人民币)
126.
00138.
60139.
30141.76正确答案C
250、关于土地征用及拆迁补偿费的说法,正确的是()A.征用林地、牧场的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的6〜10倍B.拆迁补偿的方式可以实行货币补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍正确答案B
251、关于国外建筑安装工程费用的计算,下列说法正确的是()A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.分包工程费不包括分包工程的管理费正确答案C
252、某工程施工工期为280天,现场搭建可周转使用的临时办公用房200nl2造价为180元/成该临时设施可周转使用5年,年利用率90%在一次性拆除费用为1000元的情况下,该临时办公用房应计的周转使用临建费为元
5109.
045970.
966307.
467136.99正确答案D
253、下列关于安拆费及场外运费的表述,错误的是一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费.材料费.机械费及试运转费一次场外运费应包括运输.装卸.辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械,其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械,不计算场外运费正确答案C
254、按照世界银行工程造价的构成,下列费用中,属于项目间接建设成本的是oA.开工试车费B.工艺设备费C.服务性建筑费用D.未明确项目准备金正确答案A
255、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理,下列说法中正确的是oA.竣工验收不合格,经承包人修复后合格的,发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格,经承包人修复后合格的,修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格,多次修复后仍不合格的,发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任正确答案B
256、2019年真题国际工程投标报价时,对于当地采购的材料,其单价应为A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费正确答案D
257、根据《标准施工招标文件》,下列事件中,既可索赔工期又可索赔费用的是A.发包人要求承包人提前竣工B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.承包人遇到不利物质条件D.承包人遇到异常恶劣的气候条件正确答案C
258、按照工程量清单计价的规定,分部分项工程费中采用的综合单价不包括()A.分部分项工程量清单项目中需要的人工费、材料费、机械费B.企业管理费C.企业合理利润D.税金正确答案D
259、有关多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系,下列说法中正确的是()A.层数增加,单位造价降低B.层高增加,单位造价增加C.建筑物周长系数越高,造价越低D.宽度增加,单位造价上升正确答案B
260、2018年真题根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于其他项目清单的编制和计价,下列说法正确的是OoA.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润正确答案A
261、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时,下列属于资金占用的项目是oA.待冲基建支出B.应付款合计C.预付及应收款合计D.未交款合计正确答案C
262、2017年真题工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本,其成本费用应由等组成A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用正确答案C
263、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项预计建设期为3年该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元已知生产能力指数为
0.9该地区
2013、2016年同类工程造价指数分别为
108、112预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为亿元
2.
542.
742.
752.94正确答案A
264、某分项工程招标工程量清单数量为3600m2施工中由于设计变更调减为3000m2该项目招标控制价综合单价为500元/m2投标报价为400元/m2合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时,综合单价以招标控制价为基础调整若承包人报价浮动率为10%该分项工程费结算价为万元
120.
00114.
75168.
00207.00正确答案A
265、2018年真题根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于招标工程量清单中暂列金额的编制,下列说法正确的是OoA.应详列其项目名称、计量单位,不列明金额B.应列明暂定金额总额,不详列项目名称C.不同专业预留的暂列金额应分别列项D.没有特殊要求一般不列暂列金额正确答案C
266、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述,错误的是A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.保险费,按当地工人保险费标准计算C.施工机械台班单价不包含大修理费,但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中,应适当加入对分包商管理费正确答案D
267、建设项目总概算的组成内容不包括A.单项工程综合概算B.流动资金概算C.工程建设其他费用概算D.建设期利息概算正确答案B
268、(2021年真题)下列工程定额中,能反应建设总投资及各项费用的是()A.施工定额B.预算定额C.概算指标D.投资估算指标正确答案D
269、下列费用中属于按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目的是()A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.企业管理费正确答案D
270、按照有关工程计量的规定,以下各项中属于计量依据的是()A.质量合格证书B.工程量清单计价规范C.国家法律、法规D.国家、行业或地方定额。