还剩116页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
2023-2024一级造价师之建设工程计价考点大全笔记姓名学号得分
1、按我国现行投资构成,下列费用中属于建设期计列的生产经营费的是()A.劳动安全卫生评价费B.场地准备费C.工程保险费D.生产准备费正确答案D
2、根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列有关隐蔽工程验收的表述中,正确的是()A.工程具备隐蔽条件的,承包人应在隐蔽前72小时以书面形式通知工程师验收B.工程师不能及时参加验收,需在开始验收前48小时向承包人提出延期验收的要求C.工程师提出的延期验收期限不能超过3天D.工程师已参加验收且验收合格的隐蔽工程,发包人仍有权要求再次剥露,重新检验正确答案D
3、已知某进口设备货价为3000万元,该设备运费率为10%运输保险费率为5%关税税率为20%则该进口设备关税完税价格为()万元A.4158B.4169C.
346526、关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是()A.项目建议书阶段,允许误差大于±30%B.投资设想阶段,要求误差控制在±30%以内C.预可行性研究阶段,要求误差控制在±20%以内D.可行性研究阶段,要求误差控制在±15%以内正确答案C
27、按照形成资产法编制建设投资估算表,下列费用中应列入无形资产费用的是()A.建设单位管理费B.土地使用权C.生产准备及开办费D.引进技术费正确答案B
28、在世界银行工程造价构成中,应急费应包括()oA.建设成本上升费用B.未明确项目准备金C.业主的行政性费用D.其他当地费用正确答案B正确答案C
273、工程监理费属于()A.研究试验费B.其他直接费C.技术服务费D.建设管理费正确答案C
274、关于施工机械台班单价的确定,下列表述式正确的是()A.台班折旧费=机械原值X(1-残值率)/耐用总台班B.耐用总台班二检修间隔台班X(检修次数+1)C.台班检修费二一次检修费X检修次数/耐用总台班D.台班维护费=(各级维修一次费用X各级维修次数)/耐用总台班正确答案B
275、下列关于概算定额的说法,正确的是()A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额用于设计概算的编制C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容,包括总说明和分部说明正确答案B
276、根据《标准施工招标文件》,施工工期的起算日期为()A.发承包双方签订施工合同协议书之日B.合同进度计划确定的开工日期C.监理人发出开工通知7天D.开工通知中载明的开通日期正确答案D
277、(2015年真题)当建设项目为一个单项工程时,其设计概算应采用的编制形式是()oA.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级B.单位工程概算和单项工程综合概算二级C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级D.单位工程概算和建设项目总概算二级正确答案D
278、我国《建设工程施工合同(示范文本)》和FIDIC施工合同条件均对竣工结算款作出了规定下列表述中,符合FIDIC施工合同条件规定的是()A.工程师颁发履约证书后84天内,承包商提交最终报表和结清单B.工程师收到最终报告和结清单后56天内,发出最终支付证书C.业主收到最终支付证书后28天内最终付款D.业主收到最终支付证书56天后不支付,承包商有权追究业主违约责任正确答案D
279、在规费计算中,社会保险费和住房公积金的计算基数通常是A.工程定额人工费与机械费之和B.工程定额人工费C.工程定额人工费、材料费与机械费之和D.分部分项工程费正确答案B
280、某地2014年拟建年产40万吨化工产品项目依据调查,某生产相同产品的已建成项目,年产量为10万吨,建设投资为8000万元若生产能力指数为
0.9综合调整系数为
1.1则该拟建项目的建设投资是万元A.30643B.32586C.31546D.39666正确答案A
29、下列费用中,属于技术服务费的是()A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费正确答案D
30、进口设备的原价是指进口设备的()A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价正确答案B
31、下列关于国际性招标的说法错误的是()A.如果投标人未经资格预审,则评标的过程中应对所有的投标人进行资格定审B.采用“两个信封制度”的,技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启C.在谈判过程中,发包人不得要求投标人承担额外的工作D.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审正确答案A
32、某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3施工中由于设计变更调增至1900m3该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3投标报价为47元/m3则该分项工程的结算价为元87400889008912589300正确答案C
33、关于履行合同中争议的解决,下列做法正确的是A.在争议提出诉讼后,双方不再通过友好协商解决争议B.发生争议后,可提请争议评审组评审C.协商不成或不接受争议评审的,可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼正确答案B
34、关于设备及工器具购置费用,下列说法中正确的是0A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家居购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建设中,它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建设中,它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高正确答案C
35、关于工程总承包合同价款中暂估价的调整,下列说法正确的是()A.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目的预留金额B.依法必须招标的暂估价项目,约定由承包人作为招标人的,承包人只需将评标结果报送发包人审批C.依法必须招标的暂估价项目,确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可D.不属于依法必须招标的暂估价项目,经发承包双方协商后,可以由承包人自行实施正确答案D
36、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中,属于工程变更类的是()A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D.提前竣工正确答案A
37、下列关于安全文明施工费预付款的说法,正确的是()A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解,与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的,发生安全事故承担连带责任正确答案D
38、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列费用项目中,属于施工机具使用费的是()A.仪器仪表使用费B.施工机械财产保险费C.大型机械进出场费D.大型机械安拆费正确答案A
39、对于依法必须招标的项目,关于投标保证金的退还,下列处置方式错误的是()A.中标人无正当理由拒签合同的,投标保证金不予退还B.招标人无正当理由拒签合同的,应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的,应在合同签订后5日内向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的,应向未中标人退还投标保证金及利息正确答案C
40、依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内公布中标候选人,公示期不得少于()Ho23C.4D.5正确答案B
41、按照《标准施工招标文件》中通用条款的约定,承包方能获得工期和费用索赔的是A.承包人提前竣工B.异常恶劣的气候条件C.因发包人的原因导致工程试运行失败D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格正确答案D
42、按照形成资产法编制建设项目投资估算表,下列费用中可计入固定资产其他费用的是oA.商誉B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备费正确答案C
43、某建设项目,经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为2000万元,项目建设前期年限为半年,项目建设期为2年,每年各完成投资计划50%在基本预备费费率为5%年均投资价格上涨率为10%的情况下,该项目建设期的涨价预备费为()万元;
300.
0310.
0315.
0325.5正确答案D
44、由于招标工程量清单中措施项目缺项,承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后,按照工程变更事件中有关规定调整合同价款,调整的原则表述正确的是()正确答案B
46、当采用综合评估法进行工程总承包评标时,初步评审标准通常不包括()oA.形式评审标准B.技术评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准正确答案B
47、若以£qA.质量指标指数B.派氏价格指数C.以基期的质量指标作为同度量因素的指数D.以报告期的质量指标作为同度量因素的指数正确答案C
48、关于我国建设项目投资,下列说法中正确的是()A.建设投资由固定资产投资和流动资产投资组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费和流动资金四部分组成C.铺底流动资金指为进行正常生产运营,用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金D.工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用正确答案D
49、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元,建筑安装工程费为3000万元,土地使用权出让金8000万元,征地补偿费2500万元,建设单位管理费为3%则该建设项目建设单位管理费为万元240150480555正确答案A
50、用1:1水泥砂浆贴150mmX150mni5nim的瓷砖墙面,结合层厚度为10mm灰缝宽为2nlm100nV瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328块,瓷砖的损耗率为
1.5%砂浆的损耗率为2虬则每100nf瓷砖面墙中的砂浆消耗量为m
31.
02591.
02631.
03341.0338正确答案C
51、某新建项目,建设期2年,第一年贷款200万元,第二年贷款500万元贷款在年度内均衡发放根据贷款协定年利率为8%每半年计息一次,贷款本息均在项目投产后偿还,则该项目建设期的贷款利息是万元
22.
0837.
3944.
1645.55正确答案D
52、2014年真题关于施工合同履行期间的期中支付,下列说法中正确的是oA.双方对工程计量结果的争议,不影响发包人对已完工程的期中支付B.对已签发支付证书中的计算错误,发包人不得再予修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计正确答案c
53、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制,下列说法中正确的是A.总承包服务费应按照招标人给定的价格进行结算B暂列金额可以只列总额,但不同预留的暂列金额应分别列项C.工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写D.3474正确答案D
4、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的()小时内24487296正确答案B
5、措施项目清单中的安全文明施工费()oA.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价正确答案D
6、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据,下面对投资估算指标表述正确的是()A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资正确答案B
54、投标人在研究招标文件时,属于对合同条款进行分析的内容是()A.分析监理方式B.分析承包方式C.分析计价方式D.分析业主责任正确答案D
55、下列关于投标限价的表述,正确的是()A.招标人可以设定最低投标限价B.招标人在设有标底的情况下,不应再设置投标限价C.招标人设有最高投标限价的,应当在招标文件中明确最高投标限价的计算方法D.招标人设置的最高投标限价也可以同时作为评标基准使用正确答案C
56、(2017年真题)在计算预算定额人工工日消耗量时,包含在人工幅度差内的用工是()oA.超运距用工B.材料加工用工C.机械土方工程的配合用工D.工种交叉作业相互影响的停歇用工正确答案D
57、根据现有同类企业的实际资料,求得各种流动资金率指标的方法属于A.分项详细估算法B.扩大指标估算法C.概算法D.形成资产法正确答案B
58、现场签证表应当各方签认,并一式四份各方保存,保存方不包括下列A.发包方B.承包方C.监理方D.设计方正确答案D
59、2011年真题工业建筑设计评价中,下列不同平面形状的建筑物,其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是oA.正方形一矩形一T形一L形B.矩形一正方形一T形一L形C.T形一L形一正方形一矩形D.L形一T形一矩形一正方形正确答案A
60、依据《建设项目过程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)订立的工程总承包合同,采用的合同价款形式是OOA.固定单价B.可调单价C.固定总价D.可调总价正确答案C
61、“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工,针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息”这体现了工程造价信息管理应遵循的()原则A.标准化B.有效性C.定量化D.高效处理正确答案B
62、某建设项目,经投资估算确定的工程费用为2100万元,工程建设其他费为900万元,项目建设期为2年每年各完成投资计划50%年均投资价格上涨率为10%基本预备费费率为5肌项目建设前期1年该项目建设期的价差预备费为()万元
350.
67396.
86443.
88665.83正确答案D
63、在编制招标控制价的规定中,当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于时,应责成招标人改正±2%±3%±4%±5%正确答案B
64、(2015年真题)设计概算一经批准一般不得进行调整,其总投资反映()时的价格水平A.项目立项B.可行性研究C.概算编制D.项目施工正确答案C
65、在建设地区选择时,应尽可能靠近原料产地的项目是()A.能耗高的项目B.技术密集型的建设项目C.农产品、矿产品的初步加工项目D.劳动密集型的建设项目正确答案C
66、关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标,下列说法中正确的是()A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间,最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审,由借款人自主决定C.未进行资格预审的,评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前,无需得到世界银行的意见正确答案C
67、在国外建筑安装工程费用中,一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是()oA.总部管理费B.开办费C.利润D.税金正确答案B
68、在项目决策阶段,工程造价合理性的前提是()A.项目决策的内容B.项目决策的正确性C.项目决策的深度D.项目决策的全面性正确答案B
69、(2019年真题)在投标报价确定分部分项工程综合单价时,应根据所选的计算基础计算工程内容的工程数量,该数量应为()A.实物工程量B.施工工程量C.企业定额工程量D.复核的清单工程量正确答案C
70、某工程水泥从两个地方供货,甲地供货200t原价为240元/t;乙地供货300t原价为250元八甲、乙运杂费分别为20元/t、25元/t运输损耗率均为2%采购及保管费率均为3%则该工程水泥的材料基价为元/t
281.
04282.
45282.
61287.89正确答案C
71、工程定额按定额的编制程序和用途分类,可分为oA.施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标、概算指标B.建筑工程定额、安装工程定额C.劳动消耗定额、机具消耗定额、材料消耗定额D.全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额正确答案A
72、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008关于索赔的处理规定,说法正确的是A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔正确答案B
73、在单位设备及安装工程概算编制方法中,综合吨位指标法通常适用于()A.初步设计深度不够,设备清单不完备B.初步设计较深,有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备正确答案D
74、关于采用价格指数调整价格差额,下列说法正确的是()A.按现行价格计价的变更费用应计入调价基数B.缺少价格指数时可用对应可调因子的信息价格替代C.定值和变值权重一经约定就不得调整D.基本价格指数是指最高投标限价编制时的指数正确答案B
75、(2018年真题)关于工程造价的分部组合计价原理,下列说法正确的是()A.分部分项工程费=基本构造单元工程量X工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价正确答案D
76、对于不实行招标的工程,一般以()的第28天作为基准日A.施工合同签订前B.提交投标文件截止时间前C.发出招标公告前D.发出中标通知书前正确答案A
77、下列费用中,不属于工程造价构成的是()A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.用于购买安装施工机械所支付的费用D.用于委托工程勘察设计所支付的费用正确答案C
78、某工程合同价款为800万元,该项目的投标截止日期为2014年9月初,2015年11月底按约定完成最终结清,合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算根据当地造价站公布的造价指数,该类工程2014年8月、2015年10月、11月的造价指数分别为
113.
15、
127.60和
128.40则此工程价差调整额为()万元
102.
17113.
35139.
45152.8正确答案A
79、为某种建筑物或构筑物编制,且在指标中需对工程结构形式做介绍的概算指标是()A.综合概算指标B.单项概算指标C.单位概算指标D.建设项目概算指标正确答案B
80、下列评标时所遇情形中,评标委员会应当否决其投标的是()A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的正确答案C
81、下列工程造价指数中,属于综合指数的是()A.措施费指数B.人工费指数C.间接费指数C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面正确答案C
7、根据《招标施工招标文件》(2007年版)通用合同条款,承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是()A.基准日后法律的变化B.发包人更换其提供的不合格材料C.发包人提前向承包人提供工程设备D.发包人在工程竣工前占用工程正确答案D
8、(2021年真题)按照形成资产法编制建设投资估算表,生产准备费应列入()A.固定资产费用B.固定资产其他费用C.无形资产费用D.其它资产费用正确答案DD.设备、工器具价格指数正确答案D
82、采用清单计价的某分部分项工程,招标控制价的综合单价为320元,投标报价的综合单价为265元,该工程投标报价浮动率为5%结算时,该分项工程工程量比清单量增加了18%且合同未确定综合单价调整方法,则综合单价的处理方式是()A.上浮18%B.下调5%C调整为
292.5元D.可不调整正确答案D
83、(2020年真题)一台设备原值5万元,使用期内大修3次,每维修期运转400台班,设备残值率5虬该设备台班折旧费为()O
29.
6931.
2539.58D.
41.67正确答案A
84、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0126发包人按付款计划表付款时,如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上,发包人有权A.停止当期结算B.自行调整付款计划表C.与承包人商定减少当期付款额D.与承包人协商抵减合同总额正确答案C
85、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担10%以内的材料、工程设备价格风险由承包人承担10%以内的施工机具使用费风险由承包人承担5%以内的人工费风险由承包人承担正确答案C
86、招标控制价中暂列金额的大小一般可以按照分部分项工程费用的百分比参考值是5%〜10%5%〜15%10%〜15%15%〜20%正确答案C
87、某批进口设备离岸价为1000万元人民币,国际运费为100万元人民币,运输保险费费率为1%则该批设备的关税完税价格应为()万元人民币A.
1100.00B.
1110.00C.
1111.00D.
1111.11正确答案D
88、对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是()A.到岸价+消费税B.到岸价+关税C.关税完税+消费税D.关税完税+关税+消费税正确答案D
89、下列用工项目中,属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是()A.在施工定额基础上应增加计算的用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.班组操作地点转移用工D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工正确答案C
90、某材料原价为300元It运杂费及运输损耗费台计为50元It采购及保管费费率3%,则该材料预算单价为()元It
350.
0359.
0360.
5360.8正确答案C
91、根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款,承包人可以同时获得费用和利润补偿的索赔事件是()A.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复B.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行C.因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程D.基准日后法律的变化正确答案A
92、下列关于联合体投标的说法,正确的是()A.联合体参加资格预审并通过的,其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意B.联合体各方签订共同投标协议后,牵头人不能再参加其他项目投标,但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金D.由不同专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级正确答案C
93、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是()A.人工费B.燃料费C.检测软件费D.校验费正确答案D
94、对于铁矿石、大豆等初步加工建设项目,在进行建设地区选择时应遵循的原则是()A.靠近大中城市B.靠近燃料提供地C.靠近产品消费地D.靠近原料产地正确答案D
95、(2018年真题)根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)关于其他项目清单的编制和计价,下列说法正确的是()oA.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润正确答案A
96、根据《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版),下列关于价款调整的说法,正确的是()A.采用暂估价(A)条款,签约合同价中包括暂估价的,按合同约定进行支付,不予调整价差B.计日工由承包人汇总后,列入进度付款申请单,由监理人复核后列入进度付款C.采用价格指数调整价格差额的方法主要适用于投标函附录约定了价格指数和权重的情形D.变更导致原定合同中的权重不合理的,由监理人确定最终的权重比例正确答案C
97、完成某分部分项工程lm3需基本用工
0.5工日,超运距用工
0.05工日,辅助用工
0.1工日,如人工幅度差系数为10%则该工程预算定额人工工日消耗量为()工日/10m
36.
055.
857.
007.15正确答案D
98、2020年真题某项目施工合同约定,由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险,超出部分采用造价信息法调差己知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m
3、96元/ni32020年7月的造价信息发布价为130元/m3则该月碎石的实际结算价格为元/m
3117.
0120.
0124.
4130.0正确答案B
99、2019年真题在满足住宅功能和质量的前提下,下列设计手法中,可降低单位建筑面积造价的是oA.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数正确答案D
100、某市政工程招标采用经评审的最低价法评标,招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%现甲、乙同时投I、n标段,甲报8000w、7000W乙报8500w、6800wo已知甲中标I标段,在不考虑其他量化因素情况下,投标人甲、乙n标段评标价为()正确答案B
101、下列关于投标限价的表述,正确的是()A.招标人可以设定最低投标限价B.招标人在设有标底的情况下,不应再设置投标限价C.招标人设有最高投标限价的,应当在招标文件中明确最高投标限价的计算方法D.招标人设置的最高投标限价也可以同时作为评标基准使用正确答案C
102、国际工程招标投标中,可以进行合同谈判的内容是()A.合同价格B.要求投标人承担的额外任务C.技术性问题D.双方的权利和义务正确答案C
103、工程总承包招投标中,投标有效期均为()天6090100120正确答案D
104、关于征地补偿费用,下列表述中正确的是()A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时,对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地正确答案A
105、在建设地点选择进行费用分析时,下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是()A.运输设施费B.污水处理费用C.建材运输费D.土石方工程费正确答案B
106、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述,错误的是A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.保险费,按当地工人保险费标准计算C.施工机械台班单价不包含大修理费,但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中,应适当加入对分包商管理费正确答案D
107、2019年真题编制工程建设其他费用概算表时,下列其他费用中,一般按“工程费用X费率”计算的是OA.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费正确答案D
108、根据2017版FIDIC《施工合同条件》,关于国际工程工程变更与合同价款调整,下列说法正确的是OA.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款
9、某施工企业参加一市政道路工程投标,该企业的投标报价为6000万元,则其应交的投标保证金为()万元306080120正确答案C
10、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算,已知材料费17万元,加工费2万元,辅助材料费1万元,外购配套件费5万元,专用工具费率2%废品损失费率5%包装费
0.1万元,利润率10虹则该设备原价中应计利润为()万元
2.
1502.
1522.
6852.688正确答案B
11、(2019年真题)用于混凝土抹灰砂浆贴200X300瓷砖墙面,灰缝宽5mm假设瓷砖损耗率为8%则100田2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是()m
2103.
6104.
3108108.7B.不论何种变更,均须由工程师发出变更指令C.在明确构成工程变更的情况下,承包商仍须按程序发出索赔通知D.承包商提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用,应由业主承担正确答案B
109、施工投标报价工作包括
①工程现场调查;
②组建投标报价班子;
③确定基础标价;
④制订项目管理规划;
⑤复核清单工程量下列工作排序正确的是()A.
①④②③⑤B.
②③④①⑤C.
①②③④⑤D.
②①⑤④③正确答案D
110、某施工机械配备司机2人,若年制度工作日为265天,年工作台班为250台班,人工日工资单价为120元,则该施工机械的台班人工费为()元/台班
127.
2189.
6226.
4254.4正确答案D
111、下列关于投资估算指标的说法中,正确的是()A.反映项目建设前期的动态投资B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C.不需要考虑影响投资的动态因素D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和正确答案A
112、(2021年真题)关于流动资金估算,下列说法正确的是()A.流动资金的估算与产品存货无关B.扩大指标估算法仅用于可行性研究阶段的流动资金估算C.达产前应按不同生产负荷下的需要分别估算所需流动资金D.投产前筹措的流动资金贷款利息可计入建设总投资正确答案C
113、关于国产设备运杂费估算的说法,正确的是()A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆,统一按运输距离估算D.成套公司的服务费不应计入运杂费正确答案A
114、根据我国相关规范规定,()可以分解为一个或几个单项工程A.建设项目B.单位工程C.单元工程D.分部工程正确答案A
115、在竣工决算审核中,下列关于主管部门批复项目的说法,正确的是()A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算D.由主管部门批复的项目决算,不需报财政部备案正确答案B
116、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中对最高投标限价的相关规定,下列说法正确的是()A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.最高投标限价超过批准的概算时,招标人应报原概算审批部门审批C.最高投标限价可以在招标文件中公布,也可以在开标时公布D.低于最高投标限价的投标报价应被拒绝正确答案B
117、关于投标报价,下列说法中正确的是A.总价措施项目由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明,结合项目管理规划自主填报C.暂估价依据询价情况填报D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中正确答案D
118、依法必须招标的项目,中标公示应包含的内容是oA.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况正确答案D
119、2019年真题工作日写实法测定的数据显示,完成10m3某现浇混凝土工程基本工作时间8小时,辅助工作时间占工序作业时间的8%准备与结束工作时间,不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%o则该混凝土工程的时间定额是工日/10ni
31.
441.
451.
561.64正确答案B
120、下列材料损耗,应计入预算定额材料损耗量的是oA.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检被鉴定损耗D.施工加工损耗正确答案D
121、下列关于材料运杂费的说法,正确的是oA.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格,只能按“两票制”进行调整C.采用“两票制”,运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式,材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物正确答案C
122、在各类无形资产中,自创或者外购方式取得均应计入无形资产价值的是A.土地使用权B.商标权c.非专利技术D.专利权正确答案D
123、(2019年真题)编制预算定额人工日消耗量时,实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入()A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运用工D.人工幅度差正确答案C
124、完成某单位分部分项工程需要基本用工
4.2工日,超运距用工
0.3工日,辅助用工1工日,人工幅度系数为10%则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为()工日
5.
925.
956.
026.05正确答案D
125、(2019年真题)某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3施工中由于设计变更调增1900m3该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3投标报价为47元/m3则该分项工程的结算价为()元87400889008912589300正确答案C
126、关于工程造价的分部组合计价原理,下列说法正确的是()A.工程计价的基本原理就在于工程项目的划分和工程量的计算B.工程量计算规则主要指各专业工程量计算规范附录中规定的计算规则C.编制工程概算预算时,主要是按照清单工程量计算规范规定的清单项目进行划分D.工料单价仅包括人工.材料.机具使用费,是各种人工消耗量.各种材料消耗量.各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积正确答案D
127、(2019年真题)工程造价指标测算中,各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求下列造价数据的时间选取符合规定的是()oA.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期正确答案A
128、在工程计价与控制中,作为工程结算的依据是()A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标正确答案A
129、(2011年真题)根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定,下列费用中,属于安装工程费用的是()A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用正确答案C
130、常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算编制方法是()A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法正确答案D
131、关于办理有质量争议工程的竣工结算,下列说法中错误的是()A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行,竣工结算按合同约定办理B.已竣工未投入使用的工程质量争议按工程保修合同执行,竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用,其无质量争议部分的工程,竣工结算按合同约定办理正确答案B
132、下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理,说法正确的是()A.工期顺延承包人承担与工程施工有关的损失第三方人员伤亡和财产损失按一定的比例由发包人和承包人共同分担C.工期顺延各自的损失各自承担,工程师的损失由发包人承担D.工期顺延人员伤亡的损失由发包人承担正确答案C
133、投标保证金的数额不得超过投标总价的()1%2%3%5%正确答案B
134、关于建设期利息的说法,正确的是()A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费正确答案A
135、关于联合体投标,下列说法中正确的是()oA.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体内部应当签订共同投标协议,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D.联合体中标的,联合体应当指定一方与招标人签订合同正确答案C正确答案A
12、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理下列说法中正确的是()oA.竣工验收不合格,经承包人修复后合格的发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格,经承包人修复后合格的修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格,多次修复后仍不合格的发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任正确答案B
13、(2021年真题)因不可抗力解除承包合同的,发包人应向承包人支付的款项是()A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用正确答案D
14、根据《建设工程质量管理条例》的规定,供热与供冷系统的保修期为()5年2个采暖期和供热期2年
136、国外建筑安装工程费用中,单项工程费用由()构成A.各分部分项工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项工程费、单项工程开办费、措施费正确答案A
137、关于招标工程量清单编制总说明的内容,下列说法中正确的是()oA.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件正确答案C
138、已知某施工机械耐用总台班为2500台班,检修间隔台班为500台班,一次检修费为10000元,若自行检修比例为60%税率为9%则该施工机械台班检修费为()
18.
8415.
4714.
6118.26正确答案B
139、关于投标人须知,下列说法中正确的是()A.总则里主要包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求的描述B.在正文中的未尽事宜可以通过‘投标人须知前附表进行进一步明确,如与投标人须知正文的内容相抵触,以投标人须知为准C.说明评标委员会的组建方法,评标原则和评标委员会名单D.投标准备时间,是指自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止的期限,最短不得少于15天正确答案A
140、关于设备进口从属费的计算,下列表述正确的是()oA.消费税=(关税完税价格+关税+消费税)X消费税税率B.银行财务费=到岸价格(CIF)X人民币外汇汇率义银行财务费率C.运输保险费二离岸价格(FOB)义人民币外汇汇率X保险费率D.外贸手续费=离岸价格(FOB)X人民币外汇汇率X外贸手续费率正确答案A
141、(2017年真题)下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷,法院不予支持的是()A.工程验收合格,承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格,发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格,承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同,但竣工前取得相应资质等级,请求按照有效合同处理正确答案C
142、施工合同履行期间出现现场签证事件时,现场签证要求应由()提出A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人正确答案D
143、(2015年真题)在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下,可采用的设计概算编制方法是()oA.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法正确答案B
144、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于计日工,下列说法中正确的是A.计日工表包括各种人工,不应包括材料、施工机械B.计日工单价由投标人自主确定,并按计日工表中所列数量结算C.计日工表中的项目名称由招标人填写,工程数量由投标人填写D.计日工按综合单价计价,投标时应计入投标总价正确答案D
145、关于建设期利息的说法,正确的是0A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后的借款利息C.建设期利息不包括国外借贷银行以年利率方式收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费正确答案A
146、2018年真题采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是oA.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣B.从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣正确答案C
147、对于不宜计量的措施项目,只能用来作为安全文明施工费的取费基数,而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是()A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费、材料费与机械费之和正确答案A
148、对外贸易货物运输保险费的计算公式是()A.运输保险费=(FOB+国外运费)/(1-保险费率)X保险费率B.运输保险费二(CIF+国外运费)/(1-保险费率)X保险费率C.运输保险费二(FOB+国外运费)/(1+保险费率)义保险费率D.运输保险费=(CFR+国外运费)/(1-保险费率)X保险费率正确答案A
149、(2016年真题)关于我国建设项目投资,下列说法中正确的是()oA.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设,在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成正确答案C
150、关于建设期利息计算公式的应用,下列说法正确的是()oA.按总贷款分年均衡发放考虑B.Pj-1为第(j-1)年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑正确答案A
151、在满足住宅功能和质量的前提下,下列设计手法中,可降低单位建筑面积造价的是()A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数正确答案D
152、(2021年真题)下列工程定额中,能反应建设总投资及各项费用的是()A.施工定额B.预算定额C.概算指标D.投资估算指标正确答案D
153、民用建筑设计评价指标中的户型比是指之比A.各类户型居住面积与建筑总面积B.各类户型使用面积与建筑总面积C.各类户型建筑面积与建筑总面积D.不同居室数的户数与总户数正确答案D
154、下列关于预算定额基价的说法正确的是A.预算定额基价就是扩大的分项工程或扩大的结构构件的单价B.预算定额基价的编制方法就是工.料.机消耗量和工.料.机单价的结合过程C.预算定额基价仅根据现行定额编制,具有稳定性D.预算定额基价主要用于编制施工预算正确答案B
155、在工业项目总平面设计中,能够反映总平面设计用地经济合理性的指标是A.厂房展开面积B.建筑周长与建筑面积比C.建筑系数D.建筑体积正确答案C
156、某新建项目,建设期2年,第一年贷款500万元,第二年贷款200万元贷款在年度内均衡发放根据贷款协定年利率为10%每半年计息一次,贷款本息均在项目投产后偿还,则该项目建设期的贷款利息是万元
87.
5089.
7671.
7535.88正确答案B
157、概算定额与预算定额的表述正确的是A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额正确答案D
158、工程造价指标测算中,各类造价数据需符合造价指标的时间要求下列造价数据的时间选取符合规定的是()A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期正确答案A
159、乙级工程招标代理机构所能承担的工程招标代理业务限额是,工程总投资0万元人民币以下30005000600010000正确答案D
160、关于施工合同工程价款的期中支付,下列说法中正确的是()A.期中进度款的支付比例,一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例,一般不高于合同价款总额的90%C.承包人现场签证的金额,在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议,等待争议解决后再支付全部进度款正确答案A
161、在共同延误的处理过程中,若初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人A.既可得到工期延长,又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿,又不能得到费用补偿C.可得到工期延长,但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿,但不能得到工期延长正确答案C
162、下列关于建设期利息的说法,正确的是A.建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用B.建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息C.利用国外贷款的利息计算中,年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费D.建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费正确答案C
163、某建设项目估算的静态投资额为5000万元,计划于估算完成一年后开工建设,建设期为1年若年均投资价格上涨率为8%则项目建设期的涨价预备费为万元
196.
2400.0C.
611.8D.工程的合理使用年限正确答案B
15、招标工程量清单编制时,除工程本身的因素外,措施项目清单编制需考虑的因素还涉及(正确答案D
16、在公开招标过程中,若已进行了资格预审,则施工招标文件中应包括(A.投标邀请书B.招标公告C.资格预审公告D.资格预审通过通知书正确答案A
17、工程索赔按索赔事件的性质不同进行分类,其内容不包括()A.工程延误索赔B.加速施工索赔D.
832.0正确答案C
164、某新建项目,建设期2年,建设斯内贷款分年度均衡发放,且只计息不还款第1年贷款600万元第2年贷款400万元,年利率为7%则该项目的建设期利息为()万元正确答案B
165、(2015年真题)关于工程量清单中的计日工,下列说法中正确的是()oA.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价,其数量和单价由投标人填报C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算D.在编制招标工程量清单时,暂定数量由招标人填写正确答案D
166、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2每m2建筑面积所分摊的毛石基础为
0.8m3毛石基础综合单价为70元/ni3现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为
0.7m3钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为()元/m2322378350400正确答案B
167、某施工合同约定人工工资为100元/工日,窝工补贴按人工工资的60%计算在施工过程中发生了如下事件
①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日;
②因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日;
③几天后场外停电,停工1天,人员窝工10个工日承包人可向发包人索赔的人工费为()元1500260045005500正确答案B
168、投标人在投标前期研究招标文件时,对合同形式进行分析的主要内容为()A.承包商任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整投标人在投标前期研究招标文件时,对合同形式进行分析的主要内容为()正确答案B
169、关于措施项目费中垂直运输费包含的内容,下列说法错误的是()A.垂直运输机械的固定装置费、基础制作、安装费B.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除C.不包括行走式垂直运输机械轨道的摊销费D.可按建筑面积以“m2”为单位计算正确答案C
170、根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程在2018年5月15日出售招标文件,规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日,在2018年6月6日招标人公布了修改后的招标控制价(没有超过批准的投资概算)对此情况招标人应采取的做法是()A.将投标文件提交的截止日期仍确定为2018年6月15日B.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月18日C.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月21日D.宣布此次招标失败,重新组织招标正确答案C
171、对于给定暂估价的专业工程,属于依法必须招标的项目,对其招标过程描述正确的是A.承包人参加投标的工程,应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程,应由承包人作为招标人,与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程,应由发包人作为招标人,承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程,应由承包人作为招标人,但评标委员会的组建需报送发包人批准正确答案A
172、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——2013当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上,且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的,应将A.综合单价调高,措施项目费调增B.综合单价调高,措施项目费调减C.综合单价调低,措施项目费调增D.综合单价调低,措施项目费调减正确答案C
173、关于竣工结算的编制与审查的说法中,错误的是A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额,若有余款归承包人正确答案D
174、下列费用项目中,应计入建筑安装工程人工单价的有()A.职工工会经费B.物价补贴C.职工福利费D.劳动保护费正确答案B
175、下面所列工程建设定额中,属于按定额的用途分类的是()A.机械台班消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额正确答案C
176、投标人在投标前期研究招标文件时,对合同形式进行分祈的主要内容为()A.承包商任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整正确答案B
177、(2014年真题)关于施工合同履行期间的期中支付,下列说法中正确的是()oA.双方对工程计量结果的争议,不影响发包人对已完工程的期中支付B.对已签发支付证书中的计算错误,发包人不得再予修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计正确答案C
178、关于项目建设地区选择原则的说法,正确的是()A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置,以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合,以充分发挥其能力和效率正确答案D
179、(2018年真题)关于安全文明施工费的支付,下列说法正确的是()oA.按施工工期平均分摊安全文明施工费,与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费,与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分与进度款同期支付正确答案C
180、(2014年真题)某施工机械配备司机2人,若年制度工作日为254天,年工作台班为250台班,人工日工资单价为80元,则该施工机械的台班人工费为()元/台班
78.72B.
81.28C.
157.44D.
162.56正确答案D
181、根据我国现行建筑安装工程费用构成,下列费用中,属于安全文明施工费的是()A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明正确答案B
182、某新建项目建设期为3年,第一贷款600万元,第二贷款400万元,第三年贷款200万元,年利率10%建设期内利息当年支付,则建设期第三年利息为()万元A.
110.
0120.
0121.
3234.3正确答案A
183、表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于A.综合指数B.环比指数C.定基指数D.平均数指数正确答案B
184、根据FIDIC合同,承包商向工程师提交竣工决算报告的时间是在承包商收到工程接收证书后天内28425684正确答案D
185、当利用函数关系对拟建项目的造价进行类比匡算时,通常基于的变量是oA.某个表明设计能力或者形体尺寸的变量B.某个表明设计能力或者资源消耗的变量C.某个表明资源消耗或者形体尺寸的变量D.某个表明资源消耗或者型号规格的变量正确答案A
186、在正常的施工条件下,完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准的定额是A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标正确答案A
187、2012年真题下列用时中,同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是oA.隐蔽工程验收的影响时间B.工序搭接发生的停歇时间C.不可避免的中断时间D.加工材料所需的时间正确答案C
188、(2016年真题)关于国外建筑安装工程费用的计算,下列说法中正确的是()oA.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.在组成承包商投标报价时,管理费通常会单独列项正确答案C
189、(2013年真题)关于概算指标的编制,下列说法中正确的是()oA.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准,不必进行建筑面积换算正确答案D
190、以直接费为取费基数时,下列企业管理费费率计算公式中,正确的是()A.企业管理费费率二年管理费总额/(全年建安产值*直接费占总造价比例)*100%B.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/(年有效施工天数*人工单价)*100%C.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/[年有效施工天数*(人工单价+每一工日机械使用费)]*100%D.企业管理费费率二生产工人年平均管理费/(年有效施工天数*人工单价)*人工费占直接费比例(%)C.工程变更赔偿D.工期索赔正确答案D
18、建设工程已实际交付,但施工合同没有约定付款时间,则拖欠工程款利息的起算日期为oA.提交竣工结算文件之日B.确认竣工结算文件之日C.竣工短收合格之日D.工程实际交付之日正确答案D
19、下列关于国外建筑安装工程费用的说法,正确的是A.材料费包括材料原价、运杂费、税金、运输损耗及保管费、预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费、装卸费D.预涨费按材料原价、运杂费之和的一定比例计算正确答案A
20、关于缺陷责任期,下列说法正确的是oA.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期正确答案D
191、当工程变更引起分部分项工程费调整时,若已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程造价管理机构发布的信息(参考)价格缺价的,此时工程变更的组价依据中不包括下列哪一项()A.报价浮动率B.变更工程资料C.计量规则和计价办法D.通过市场调查等的有合法依据的市场价格正确答案A
192、关于项目决策和工程造价的关系,下列说法中错误的是()A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.工程造价的内容是决定项目决策的基础C.项目决策的深度影响投资估算的精确度D.投资决策阶段影响工程造价的程度最高正确答案B
193、当利用函数关系对拟建项目的造价进行类比匡算时,通常基于的变量是()oA.某个表明设计能力或者形体尺寸的变量B.某个表明设计能力或者资源消耗的变量C.某个表明资源消耗或者形体尺寸的变量D.某个表明资源消耗或者型号规格的变量正确答案A
194、下列关于工程计价的说法中,正确的是()oA.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费基本构造单元工程量X相应单价C.编制工程概算预算时,主要是按工程定额进行项目的划分D.工程计价中的工程单价包括清单综合单价和全费用综合单价正确答案C
195、关于质量保证金的使用及返还,下列说法正确的是()A.不实行国库集中支付的政府投资项目,保证金必须预留在发包方B.社会投资项目,可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷,承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后,应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实正确答案B
196、在机器工作时间的分类中,汽车装货和卸货时的停车应属于()A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间正确答案B
197、工程施工过程中,由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的,承包人可得到的补偿内容是A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润正确答案D
198、有关最终结清的过程,下列表述中正确的是A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中,可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后,可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的,按照合同约定的争议解决方式处理正确答案A
199、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中,不正确的是()A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时,需要测定3〜4次B.有观察人员在场,且做了充分准备,在工时利用上,非常真实C.技术简单、费力不多、应用面广,是我国采用较广的定额编制方法D.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量正确答案B
200、民用住宅建筑设计中,下列不同平面形状的建筑物,其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是()A.矩形一正方形一T形一L形B.L.形一T形一矩形一正方形C.正方形一矩形一T形一L形D.T形一L形一正方形一矩形正确答案C
201、在施工招投标过程中采用的评标办法可以是()A.最高投标报价法B.综合评估法C.报价打分法D.专项评分法正确答案B
202、下列工程造价信息中,属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是A.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数正确答案A
203、关于国外建设工程造价中的应急费,下列说法中正确的是A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上,由于物质、社会和经济的变化,导致估算增加的情况的费用D.不可预见准备金是一定要发生的费用正确答案B
204、某施工企业投标一城市基础设施项目,该企业报价为5000万元,则其应交的投标保证金最高数额为万元5080C.100D.150正确答案B
205、进行经济费用效益分析时,对于项目产出物正面效果的计算应遵循的原则是()A.受偿意愿原则B.支付意愿原则C.机会成本原则D.实际价值原则正确答案B
206、(2021年真题)某项工程合同价12000万元,其中材料和设备占百分之50已知预付款3600万元,起扣点是多少()7200612048009951正确答案C
207、在我国,判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是0A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算正确答案D
208、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元,其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%50%、10%、20%o拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是
1.
1、
1.
2、
1.
25、L15综合费率为4%则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为()万元
245.
44244.
4287.
4302.8正确答案B
209、对于材料单价的计算,下列表述中正确的是()A.当材料供货方是小规模纳税人时,购货方购买价格中包含的增值税是不能扣除的B.对于进口材料,材料原价是指抵达买方边境、港口或车站并交纳完各种手续费、税费后形成的价格C.当同种材料有几种原价时,应根据不同供应地点的需要量为权重计算加权平均综合单价D.材料运杂费中包含装卸费、运输费和运输损耗等正确答案B
210、我国的工程造价管理体系中,()是市场经济体制下,准确反映工程价格的重要支撑,也是政府进行公共服务的重要内容A.法律法规B.工程造价管理的标准C.工程计价定额D.工程计价信息正确答案D
211、当进行工艺流程方案选择时,应考虑的问题是()A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程,分析比较其优势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接,工艺流程应通畅、简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应正确答案c
212、关于工程索赔的说法,正确的是0A.索赔是单向的B.监理人的指令有时会发生索赔C.发包人不可以通过冲账、扣留保金等实现索赔D.合同中默认的索赔不具有法律效力正确答案B
213、混凝土模板及支架(撑)费的计算方法通常是按照()计算A.按照混凝土构件的体积以m3B.按照混凝土构件的长度以mC.按照混凝土构件的截面面积以m2D.按照模板与现浇混凝土构件的接触面积以m2正确答案D
214、进行流动资产投资估算时,通常计算的是各项流动资金的()A.各项流动资金的年库存量B.各项流动资金的年周转次数C.各项流动资金的年周转额度D.各项流动资金年平均占用额度正确答案D
215、工程总承包招投标中,投标有效期均为()天A.6090100120正确答案D
216、下列费用中,属于安装工程费用的是A.供水设备及其油饰工程的费用B.对单台设备进行单机试运转的调试费C.金属结构工程的费用D.环境绿化工作的费用正确答案B
217、有关概算指标的编制,下列说法中正确的是A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准,需进行建筑面积换算正确答案AB.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年正确答案B
21、施工过程中用于现场工人的防暑降温费,属于安全文明施工措施费中的A.环境保护B.文明施工C.安全施工D.临时设施正确答案B
22、某施工机械配操作人员3名,年制度工作日为250天,年工作台班为220台班,人工日工资单价为80元,则该施工机械的台班人工费为元
272.
73240207.
27211.2正确答案A
218、机械消耗定额的表现形式是A.机械数量定额和费用定额B.机械数量定额和时间定额C.机械时间定额和产量定额D.机械产量定额和费用定额正确答案C
219、砌筑1川3一砖厚砖墙,砖240mmXI15mmX53mm的净用量为529块,灰缝厚度为10mm砖的损耗率为1%砂浆的损耗率为2%贝1Jlm3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为m3o
0.
2170.
2220.
2260.231正确答案D
220、在生产性工程建设中,设备及工器具购置费用占工程造价比重的增大,意味着A.工程造价增加B.生产技术的进步C.建设投资总额增加D.建设项目总投资增加正确答案B
221、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008下列费用中,属于通用措施项目费的是A.二次搬运费B.垂直运输机械费C.脚手架费D.室内空气污染测试费正确答案A
222、关于流动资金估算的计算公式,正确的是oA.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=在产品+产成品/应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料十在产品+产成品D.现金=年工资及福利费+年其他费用/现金周转次数正确答案D
223、关于建设期利息计算公式的应用,下列说法正确的是oA.按总贷款分年均衡发放考虑B.PjT为第j-1年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑正确答案A
224、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定,在工程总承包招标文件中,下列不属于发包人要求内容的是()A.竣工验收B.技术要求C.投标预备会的要求D.工程项目管理规定正确答案C
225、以直接费为取费基数时,下列企业管理费费率计算公式中,正确的是()A.企业管理费费率=年管理费总额/(全年建安产值X人工费占分部分项工程费比例)X100%B.企业管理费费率二生产工人年平均管理费/(年有效施工天数X人工单价)X100%C.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/[年有效施工天数X(人工单价+每一工日机械使用费)]义100%D.企业管理费费率(%)二[生产工人年平均管理费/(年有效施工天数义人工单价)]X人工费占直接费比例(%)正确答案D
226、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据,下面对投资估算指标表述正确的是()A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.单项工程指标反映建筑安装工程费,以单项工程生产能力单位投资表示C.单位工程指标反映建筑工程费,以每m
2、m
3、m、座等单位投资表示D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则正确答案D
227、属于研究试验费的有()A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.勘察设计费或工程费用中开支的项目D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用正确答案D
228、投资估算指标的内容因行业不同而各异,其一般可分为()A.设备购置费用指标.设备安装费用指标.建筑安装工程费用指标B.建设项目综合指标.单项工程指标.单位工程指标C.建筑安装工程费用指标.设备及工器具费用指标.工程建设其他费用指标D.人工消耗指标.材料消耗指标.机械消耗指标正确答案B
229、在某建设项目投资构成中,设备及工器具购置费为2000万元,建筑安装工程费为1000万元,工程建设其他费为500万元,基本预备费为120万元,价差预备费为80万元,建设期贷款1800万元,应计利息为80万元,流动资金400万元,则该建设项目的建设投资为()万元350037003780D.4180正确答案B
230、关于流动资金估算的计算公式,正确的是()A.流动资产二应收账款+存货+现金B.应收账款二(在产品+产成品)/应收账款周转次数C.存货二外购原材料、燃料+在产品+产成品D.现金=(年工资及福利费+年其他费用)/现金周转次数正确答案D
231、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—加08)关于招标控制价的表述符合规定的是()OA.招标控制价不能超过批准的概算B.投标报价与招标控制价的误差超过±3%时,应予拒绝C.招标控制价不应在招标文件中公布,应予保密D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价正确答案D
232、某地拟建一办公楼,与该工程技术条件基本相同的概算指标经地区价差调整后的建安工程价格为20万元/100m
1833.
002031.
252125.
002166.67正确答案D
233、在国外建筑安装工程费用构成中,承包商投标报价时不计入和分摊进单价,而需单独列项的是()A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金正确答案A
234、有关概算指标的编制,下列说法中正确的是()A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准,需进行建筑面积换算正确答案A
235、由于承包人的原因导致的工期延误,在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的,采取的调整合同价款原则为()A.按不利于承包人的原则调整合同价款B.合同价款均应予以调整C.合同价款均不予以调整D.造成合同价款增加的,合同价款应于调整;造成合同价款减少的,合同价款不予调整正确答案A
236、下列关于其他项目清单的说法,正确的是()A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项,预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作或项目的计价而设立,只要填报单价,估不估暂定数量实际操作结果完全一样C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D.暂列金额一般按合同约定价款的10%〜15%确定正确答案C
237、根据我国《建设工程质量管理条例》规定,下列关于保修期限的表述,错误的是()A.屋面防水工程的防渗漏为5年B.给水排水管道工程为2年C.供热系统为2年D.电气管线工程为2年正确答案C
238、(2016年真题)施工合同价款纠纷处理中,一方当事人拒不履行,另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()oA.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书正确答案D
239、当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无详细规格、重量时,编制设备安装工程费概算可选用的方法是()A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法正确答案A
240、当工程变更引起分部分项工程费调整时,若已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目且工程造价管理机构发布的信息(参考)价格缺价的,此时工程变更的组价依据中不包括下列哪一项()A.报价浮动率B.变更工程资料C.计量规则和计价办法D.通过市场调查等的有合法依据的市场价格正确答案A
241、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是()A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内正确答案A
242、关于联合试运转费,下列说法中正确的是()A.包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资以及专家指导费C.包括试运转中暴露的因设备缺陷而发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费正确答案B
243、下列费用项目中,应在研究试验费中列支的是()A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费正确答案A
244、国外建筑工程造价构成中,()用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上,由于物质、社会和经济的变化,导致估算增加的情况A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案C
245、关于安全文明施工费的支付,下列说法正确的是()A.按施工工期平均分摊安全文明施工费,与进度款同期支付
23、下列关于保修的意义,说法错误的是()A.保修的经济责任应由有关责任方承担B.工程质量保修是一种售后服务方式C.是《建筑法》规定的承包人、发包人等的质量责任D.工程质量保修制度是国家所确定的重要法律制度正确答案C
24、关于建筑安装工程费用中税金的说法中,正确的是()A.当采用一般计税方法时,税前造价中的各项费用均以包含增值税进项税额的含税价格计算B.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税C.当采用简易计税方法时,建筑业增值税率为6%D.小规模纳税人通常指纳税人提供建筑服务的年应征增值税销售额未超过600万元,并且会计核算不健全正确答案B
25、在建设项目投资估算指标中,通常用工程量指标进行表示的是()A.扩大分项工程指标B.单位工程指标C.单项工程指标D.建设项目综合指标正确答案BB.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费,与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分与进度款同期支付正确答案C
246、根据计时观察法测定某人工挖基坑二类土52的有关数据如下基本工作时间180min辅助工作时间占工序作业时间的百分比为10%规范时间占工作日时间百分比为20%则挖该基坑的定额时间为mino
243247.
5250.
0257.1正确答案C
247、为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件,在建设期内预计或实际投入的全部费用总和为oA.建设项目总投资B.固定资产投资C.建设投资D.工程费用正确答案A
248、某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定的,若发生了欠款事件时,下列利息支付的说法中错误的是()A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的,计息日为交付之日C.建设工程没有交付的,计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,计息日为当事人起诉之日正确答案A
249、下列能够形成无形资产的费用是()A.工程费用B.商誉C.勘察设计费D.可行性研究费用正确答案B
250、运用价值工程优化设计方案时,若某不重要功能的价值系数大于1则设计的努力方A.提高功能,降低成本B.提高成本,降低功能C.可保持其成本不变D.提高功能,提高成本正确答案C
251、关于国外建筑安装工程费用的计算,下列说法正确的是()A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.分包工程费不包括分包工程的管理费正确答案C
252、预计某年度应收账款1800万元,应付账款1300万元,预收账款700万元,预付账款500万元,存货1000万元,现金400万元则该年度流动资金估算额为()万元700110017002100正确答案C
253、直接发包项目如按初步设计总概算投资包干,其签约合同价应以()为准A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用正确答案C
254、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例,然后再估算出拟建项目的主要设备投资,最后按比例求出拟建项目的静态投资,这种估算方法称()A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法正确答案D
255、关于合同价款调整,下列说法正确的有()A.当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差(不包括因工程变更等原因导致的工程量偏差)超过15%时,对综合单价进行调整B.发包人压缩的工期天数不得超过定额工期的25%C.因为不可抗力造成的承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担D.任一计日工结束,已标价工程量清单中没有该类计日工单价的,由承包人提出,报发包人确认正确答案C
256、某地拟建一幢建筑面积为2500nf办公楼已知建筑面积为2700nf的类似工程预算成本为216万元,其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%o拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1・
1、
1.
2、
1.
3、
1.15综合费率为4%则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为()万元
245.
44252.
2287.
4302.8正确答案A
257、根据《标准施工招标文件》(2007年版)的合同通用条件,发包人在收到承包人提交的现场签证报告后,审核确认或提出修改意见的最长时限是()24小时48小时C.7天D.14天正确答案B
258、(2019年真题)下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中,属于工程变更类的是()oA.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D.提前竣工正确答案A
259、某建设项目建设期为三年,各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元,贷款分年度均衡发放,年利率为6%建设期内利息只计息不支付,则建设期第二年应计贷款利息为万元
120.
0240.
0243.
6367.2正确答案C
260、根据《建设项目经济评价方法与参数第三版》,建设投资由三项费用构成A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用正确答案C
261、下列不属于工程造价指标的测算方法的是oA.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法正确答案D
262、项目建议书阶段投资估算额度的偏差率一般控制在()以内±5%±10%±20%±30%正确答案D
263、关于联合体投标需遵循的规定,下列说法中正确的是()A.联合体各方签订共同投标协议后,可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体,按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的,可以联合体牵头人的名义提交投标保证金正确答案D
264、下列关于工程计价的说法中,不正确的是()A.工程造价计价包括工程计量和工程组价两个环节B.建筑安装工程费=2基本构造单元工程量X相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价基本原理就在于项目的分解和价格的组合正确答案B
265、关于项目建设地区选择原则的说法,正确的是()A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置,以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合,以充分发挥其能力和效率正确答案D
266、下列不属于进度款支付申请的内容的是()oA.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款正确答案D
267、2018年真题关于工业项目建设地点的选择,下列说法正确的是oA.应远离其他工业项目,减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路,减少运营干扰C.应靠近城镇和居民密集区,减少生活设施费D.应少占耕地,降低土地补偿费用正确答案D
268、社会投资项目采用预留保证金方式的,发承包双方可以约定将保证金交由托管A.金融机构B.发包方C.财政部D.监理方正确答案A
269、关于建筑安装工程费用中的规费,下列说法中正确的是A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括工程排污费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用正确答案B
270、2012年真题2006年已建成年产20万吨的某化工厂,2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目并采用增加相同规格设备数量的技术方案若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额,则生产能力指数取值的适宜范围是O
0.4~
0.
50.6〜
0.
70.8~
0.
90.9~1正确答案C
271、施工过程中用于现场工人的防暑降温费,属于安全文明施工措施费中的A.环境保护B.文明施工C.安全施工D.临时设施正确答案B
272、下列编制方法中,不属于设备安装工程费概算编制方法的是A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法。