还剩22页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
2023二级建造师《建设工程法规及相关知识》模考点题
（一）
43.根据《建设工程质量管理条例》，属于设计单位质量责任的是（）oA.将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查B.就审查合格的设计文件向施工单位进行交底C.组织工程质量事故分析D.与本工程的承包商或供应商存在利害关系的，应当回避【答案】B【解析】B正确，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明对设计文件进行设计交底是设计单位的重要义务，对确保工程质量有重要的意义；A选项，建设单位责任；C选项，建设单位责任；D选项，监理单位责任
44.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）A.经过勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界定使用期B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加固维修和补强D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任【答案】A【解析】B选项，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界定使用期；C选项并经有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强，该建设工程能达到继续使用条件的就可以继续使用；D选项，如果不经鉴定、加固等而违法继续使用的，所产生的后果由产权所有人自负
45.关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（）0A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加【答案】D【解析】D正确，节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加
46.关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修能超过建设用地使用权的剩余期限
（2）应当向登记机构申请变更登记
（3）附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分
63.关于保证的说法，正确的是（）A.一般保证的债务人仍有偿债能力时，保证人可以拒绝承担保证债务B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担责任C.以公益为目的非法人组织不得为保证人D.省政府出具的基础设施项目融资还款保证书具有法律效力E.债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意【答案】ACE【解析】A正确，一般保证的债务人不能履行债务时（指没有偿债能力），由保证人承担保证责任（如债务人仍有偿还能力，保证人可以拒绝承担保证责任）B错误，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般责任保证承担保证责任C正确，D错误，保证人资格（D机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外⑵以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人E正确，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经保证人同意转让的债务，不再承担保证责任
64.关于招标人的做法，正确的有（）A.招标人组织所有投标人踏勘项目现场.招标人指定特定的供应商C.招标人对潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查标准D.招标人授意投标人撤换、修改投标文件的E.投标截止后，经招标人同意，投标人补充投标文件的内容【答案】AC【解析】A正确，招标人可以组织所有投标人踏勘项目现场不得组织部分或者单个投标人踏勘项目现场B错误，招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人
（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；
（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；
（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；
（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；
（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；
（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人C正确，招标人对潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查标准D错误，有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标
（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（2）招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员信息；
（3）招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件的；
（5）招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通投标行为E错误，投标截止后修改补充投标文件的，补充部分不予受理，原投标文件继续有效.下列关于施工许可证延期开工、核验和开工报告重新办理的规定，正确的是（）0A.如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次B.中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告C.因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续D.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工E.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止【答案】BDE【解析】A错误，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月B正确，中止施工要报告发证机关，恢复施工前要报告发证机关中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证C错误，因故不能按期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续D正确，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工E正确，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止.注册建造师依法享有的权利包括（）oA.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密【答案】ABCD【解析】E选项是建造师的基本义务.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括（）oA.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】ABCD【解析】E属于承揽业务不良行为认定标准.依据《劳动合同法》，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是（）A.劳务派遣单位应当与劳动者签订劳务派遣协议B.派遣单位负责支付劳动者的工资和社会保险费用C.派遣单位可以向被派遣劳动者收取一定工作介绍费用D.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离E.用工单位可以将被派遣的劳动者再派遣到其他用工单位【答案】BD【解析】A选项，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；C选项，劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用；E选项，用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位.关于文物保护的说法，正确的有（）oA.保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市、镇、村庄由国务院核定公布为历史文化名城、名镇、名村B.承担文物保护单位的修缮、重建工程的单位应具有文物保护资质证书C.在历史文化街区、名镇、名村保护范围内不得改变园林绿地、河湖水系的自然状态D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动E.任何单位或者个人发现文物，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见【答案】BE【解析】A错误，保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市，由国务院核定公布为历史文化名城保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报国务院备案B正确，承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应具有相应的资质证书C错误，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续
（1）改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动;
（2）在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动；
（3）其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动D错误，在历史文化名城范围内禁止开山、采石、开矿活动E正确，任何单位或者个人发现文物，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见.关于施工总承包和分包单位的安全生产责任的说法，正确的有（）oA.总包单位和分包单位应按照合同约定对建设单位负责B.实行施工总承包的，总承包单位对施工现场的安全生产负总责，这是总包单位的法定责任C.总包与分包就建设工程向建设单位承担连带责任D.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任E.总包单位自行完成主体结构的施工【答案】BE【解析】A错误，分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责；建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B正确，实行施工总承包的，总承包单位对施工现场的安全生产负总责，这是总包单位的法定责任C错误，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D错误，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任E正确，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成.关于工程开工日期的说法，正确的有（）0A发包人同意后，监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知B开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工通知载明的时间为开工日期C因承包人原因导致开工时间推迟的，以实际开工时间为开工日期D承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期E未发出开工通知，无相关证据证明实际开工日期的，应综合考虑认定开工日期【答案】ADE【解析】A正确，经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算B错误，开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C错误，因承包人原因导致1开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D正确，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工口期E正确，发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案A.施工单位资质等级证明B.建筑施工企业安全生产许可证申请表C.拆除施工组织方案D.堆放、清除废弃物的措施E.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明【答案】ACDE【解析】建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案
1、施工单位资质等级证明；
2、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；
3、拆除施工组织方案；
4、堆放、清除废弃物的措施.关于对工程建设强制性标准的监督检查的说法，正确的有（）A.工程质量监督机构负责设计、施工、验收阶段强制性标准执行的监督B.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是监督检查的工作内容C.工程建设标准批准部门可以定期对建设项目规划审查机关实施强制性标准的监督进行检查D.工程安全监督机构需在竣工验收时进行监督管理E.工程建设标准批准部门可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式进行监督检查【答案】BE【解析】A错误，工程质量监督机构负责施工、监理、验收阶段强制性标准执行的监督B正确，强制性标准监督检查的内容
（1）工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；
（2）工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；
（3）工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；
（4）工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定
（5）工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定C错误，工程建设标准批准部门应当定期对建设项目规划审查机关、施工图设计文件审查单位、安全监督管理机构、工程质量监督机构实施强制性标准的监督进行检查D错误，工程安全监督机构需在施工阶段进行监督管理E正确，工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式.关于施工节约能源制度的说法，不正确的有（）oA.四节一环保即节能、节地、节水、节材和环境保护B.不符合节能强制性标准，已经建成的，不得投入生产或者使用C.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暧制冷系统和照明设备进行查验D.未经总监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装E.国家鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆【答案】CD【解析】A正确，四节一环保即节能、节地、节水、节材和环境保护B正确，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度，不符合节能强制性标准的项目建设单位不得批准开工建设；已经建成的，不得投入生产或者使用C错误，施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暧制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用D错误，未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工E正确，国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料，鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆禁止生产、销售和使用黏土破.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）oA.有施工单位签署的工程保修书B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件【答案】ABD【解析】ABD正确，竣工验收应具备的法定条件
（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容
（2）有完整的技术档案和施工管理资料
（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
（5）有施工单位签署的工程保修书.关于建设单位及相关单位质量责任的说法，正确的有（）A.建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料B.建设单位不得压缩合同工期C.国家重点、大中型公用事业工程必须委托监理D.监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系E.建设单位就审查合格的施工图纸向施工单位进行交底【答案】AC【解析】A正确，建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料原始资料必须真实、准确、齐全B错误，建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期C正确，必须实施监理的工程
（1）国家重点建设工程；
（2）大中型公用事业工程；
（3）成片开发建设的住宅小区工程；
（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；
（5）国家规定必须实行监理的其他工程（学校、影剧院、体育场馆）D错误，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该建设工程的监理业务E错误，设计单位就审查合格的施工图纸向施工单位进行详细说明.关于仲裁协议的说法，正确的是（）D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为50年【答案】B【解析】A错误，提交竣工报告同时提交保修书；C选项，约定高于法定按约定，约定低于法定按法定；D选项，房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为设计文件规定的合理使用年限
47.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）oA.试样的真实性只能由取样人员负责B.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量A.仲裁协议应当是书面协议B.仲裁协议可以是口头订立，但需双方认可C.仲裁协议必须在纠纷发生之前达成D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.有效的仲裁协议排除了人民法院对该争议的管辖权【答案】ADE【解析】B选项，口头方式达成的仲裁意思表示无效；C选项，仲裁协议是指当事人自愿将已经发生或者可能发生的争议通过仲裁解决的书面协议.在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（）oA.以严重违背公序良俗的方法获取的证据B.无民事行为能力人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言C.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言D.当事人的陈述E.无法与原件、原物核对的复印件、复制品【答案】BCDE【解析】BCDE正确，不能单独作为认定案件事实的依据
（1）当事人的陈述；
（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言；
（3）与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言；
（4）存有疑点的视听资料、电子数据；
（5）无法与原件、原物核对的复制件、复制品；.关于建设工程纠纷主要种类和法律解决途径的说法，正确的有（）oA.民事纠纷是平等主体间的纠纷B.行政机关在实施行政行为时具有单方意志性C.调解和仲裁均需要有自愿性D.行政纠纷不能仲裁E.和解只能在一审开庭审理前进行【答案】ABCD【解析】A正确，民事纠纷的特点主体法律地位平等；内容是对民事权利义务的争议；可处分性B正确，行政纠纷的特点行政行为是执行法律的行为；具有一定的裁量性；行政主体在实施行政行为时具有单方意志性；不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出；以国家强制力保障实施，带有强制性；以无偿为原则，以有偿为例外C正确，调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求，以法律、法规和政策或合同约定以及社会公德为依据，对纠纷双方进行疏导、劝说，促使他们相互谅解，进行协商，自愿达成协议，解决纠纷的活动仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的仲裁协议，自愿将纠纷提交第三方（仲裁机构）作出裁决，纠纷各方都有义务执行该裁决的一种解决纠纷的方式D正确，仲裁法不调整的内容行政争议、劳动争议、农村集体经济组织内部的农林承包合同纠纷E错误，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序.关于调解的说法，正确的有（）A.人民调解可以口头协议，协议具有法律约束力B.人民调解协议生效之日起30日内向调解组织所在地中级法院申请司法确认有效的调解协议，具有强制执行力C.行政调解是行政机关对属于其职权管辖范围内的纠纷进行的调解，调解不服可以行政复议D.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉E.法院调解应当制作调解书，法院调解书的效力与法院判决书的效力相同【答案】AE【解析】A正确，人民调解可以制作调解书，也可以口头协议调解协议具有法律约束力，协议不履行（不能强制执行），可以向法院起诉B错误，调解协议的司法确认可自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层法院申请司法确认调解协议，裁定有效的调解协议可以向人民法院申请强制执行C错误，行政调解是指国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规和政策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，达成一致协议，促成当事人解决纠纷行政机关调解时没有行使行政权利，不是行政纠纷，对行政调解不服只能提起民事诉讼或仲裁，不能提起行政复议和行政诉讼D错误，仲裁调解不成的，仲裁庭应当及时作出裁决E正确，法院调解应当制作调解书，法院的调解书与法院判决书具有同等法律效力，是由人民法院调解的性质决定的，一方不履行义务，对方当事人可以申请法院强制执行C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】B【解析】A错误，见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责；C错误，见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任B正确、D错误，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字.关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）A施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案B竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件C工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档【答案】D【解析】A错误，建设单位自竣工验收合格之日起15日内办理备案；B错误，竣工验收备案必须提交公安消防部门出具的工程正式验收合格证明文件；C错误，工程竣工验收完成后，工程质量监督机构应向备案机关提交工程质量监督报告.发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是（A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【答案】A【解析】发包人对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方可就有争议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行，其余部分的竣工结算依照约定办理.关于工程质量保修书和最低保修期限的说法，正确的有（）A.建设单位使用不当或擅自改动结构导致的质量问题，施工单位也应承担保修责任B.电气管线、装修工程的最低保修期限都是2年C.质量保修书内容包括保修范围和保修期限【）.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关【答案】B【解析】A错误，如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构、设备位置以及不当装修等造成质量问题的，施工单位不承担保修责任，由此而造成的质量受损或者其他用户损失，应当由责任人承担相应的责任B正确，电气管线、装修工程、给排水管道、设备安装的最低保修期限是2年C错误，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任D错误，工程合理使用年限与施工单位有关，如地基基础和主体结构的质量责任
51.关于工程参建单位的质量责任的说法，不正确的有（）0A.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明B.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商【答案】A【解析】A错误，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明B正确，未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收C正确，隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D正确，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商
52.按照合同约定，2012年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付2014年5月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权则在此期间（）oA.诉讼时效中止B.诉讼时效中断C.诉讼时效不中止D.诉讼时效终止【答案】C【解析】C正确，普通诉讼时效3年；中止发生时间诉讼时效期间的最后6个月；事由不可控力或其他障碍本题发生不可抗力的时间不在时效期间的最后的6个月，所以不会中止
53.在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院依法制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应该（）oA.及时判决B.强制执行C.留置送达D.重新调节【答案】A【解析】A正确，解书经双方当事人签收后，即具有法律效力调解不成的，如调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，法院应当及时判决.根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）oA.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【答案】D【解析】D选项，行政调解不得申请行政复议.关于行政复议和行政诉讼的说法，不正确的有（）A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼B.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼C.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请D.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议【答案】C【解析】A正确，行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼B正确，下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围
（1）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；
（2）调解行为以及法律规定的仲裁行；
（3）行政指导行为；
（4）驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；
（5）行政机关作出的不产生外部法律效力的行为
（6）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；
（7）行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外；
（8）上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为；
（9）行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为；
（10）对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为C错误，当事人申请行政复议可以书面提出申请，也可以口头申请D正确，行政复议的申请，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议.下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（）oA.仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭B.仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭C.仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开D.仲裁公开进行，当事人可以协议不公开【答案】A【解析】A正确、B错误，仲裁审理方式为开庭或书面，仲裁应当开庭进行，这是仲裁审理的主要方式，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理；CD错误，仲裁具有保密性，仲裁不公开进行，当事人协议公开，可以公开进行.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内向（）提出A.三个月，原仲裁机构B.六个月，仲裁机构所在地中级法院C.六个月，被申请人住所地基层法院D.二年，仲裁机构上级主管部门【答案】B【解析】B正确，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出.某施工电梯因缺少专业机构检测标准即投入使用，建设行政主管部门对其作出查封、扣押的决定，该决定属于（），至少应由（）行政执法人员实施A行政处罚，2名B行政处罚，3名C行政强制措施，2名D行政强制措施，3名【答案】C【解析】c正确，查封、扣押属于行政强制措施；实施行政强制措施，由两名以上行政执法人员实施.关于行政诉讼的法院管辖、起诉和受理的说法，正确的有（）oA.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖B.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理D.行政诉讼坚持“谁主张谁举证”原则【答案】A【解析】A正确，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖B错误，人民法院审理行政案件不适用调解，但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解错误，涉及商业秘密的行政诉讼案件当事人申请不得公开审理，可以不公开审理D错误，在行政诉讼中，被告对其作出的具体行政行为负有举证责任.关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）oA.一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】C【解析】A选项，包括普通程序和简易程序；B选项，以书面为原则，以口头为例外；D选项，举证期间提交全部证据，起诉时不要求提供证据
二、多项选择题（共20题，每题2分每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得
0.5分）.关于规范性文件效力比较及处理的说法，正确的是（）A.行政法规的效力低于法律B.地方性法规的效力低于地方政府规章C.地方性法规在本辖区内的效力高于法律D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决【答案】AD【解析】B错误，同一级别的地方性法规的效力高于地方政府规章；C错误，地方性法规在本辖区内的效力低于法律；E错误，部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院提出意见国务院认为适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为适用部门规章的，应当提请全国人大常委会裁决.建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有（）0A.应当向登记机构申请变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限【答案】ABE【解析】CD错误，建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的以下规定
（1）当事人应当采取书面形式订立相应的合同使用期限由当事人约定，但不。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
