还剩50页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
设备安装施工合同8篇设备安装施工合同1建设单位(甲方)承包单位(乙方)根据提供的生产车间安装施工图以及乙方在对本项目安装工程的工程进度、质量、造价所做出的承诺,经协商,(简称甲方)将其生产车间安装工程承包给(简称乙方)为明确双方责任,确保工程质量,实现工程进度目标,控制工程造价,按照《建筑安装承包合同条列》的原则,结合本工程的具体情况,双方本着自愿、平等、互利的原则,经过充分协商,在取得一致意见的基础上,签订本合同,以便共同遵守执行第一条工程概况工程名称工程地点工程承包范围和内容.1生产车间项目车间内主体设备、辅助设备、工艺管道的安装与配套工程.2生产车间钢平台制作、安装等工程.3本工程土建、防腐、保温、电气等安装由甲方自行负责.4车间管道连接至相连的公用管道.5压力容器安装维修告之手续的办理上述安装工程包括协助联动试车i.n本合同共3份,甲方两份,乙方一份签订地点甲方乙方年月日设备安装施工合同3甲方建设单位(以下简称甲方)乙方施工单位(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同第一条工程项目.工程名称.工程内容a.钢屋架制作安装,彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及0100PVC雨落管安装,跨度24m长度
83.6m柱距为
7.6m檐口高度7m不含门窗、基础彩板封面一一单面,维护墙b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑,细杆、墙面加固c.材料的规格墙面、屋顶彩板厚度/二
0.476mm房面水平支撑n4_3cm焊管细杆114—壁厚3cm墙面剪刀叉16的圆钢墙面套管32镀锌焊管140_40_
2.0_20注(所有钢制结构必须刷两遍防锈漆和一道面漆,连接焊点须正规操作).工程单价及造价单价为208元/m2(不含税),其中包括人工、机具、机械、材料、租赁、安全措施费、劳保等费用,具体结算按甲方现场实际收方结算.工程款支付乙方完成整个工程的50%时,甲方按工程总造价的50%给乙方支付工程款,余款(除质保金外)在10天内经甲方验收合格后,一次性付清所有余款第二条工程质保该工程质保期壹年,并扣合同总价款的3%作为质保金;如无质量问题质保期满质保金一次性退还保质期内乙方应负责维护第三条施工工期及施工措施
1、合同签订后,甲方基础工程完成后及时通知乙方,乙方立即进场施工,工期为30天,除不可抗力因素(如下雨)工期可适当顺延
2、工程质量按甲方要求进行施工,质量要求达到合格第四条甲方责任和义务
1、甲方派
2、甲方及时协调在施工中出现的各种疑难问题
3、甲方给乙方提供住宿、用电、用水及施工场地第五条乙方责任和义务
1、乙方派为现场负责人,联系电话
2、乙方严格按照规程办理,坚持文明施工,保证质量,做到安全生产,若发生工伤事故和不文明施工所造成的一切损失,一概由乙方负责
3、乙方采取有效措施保证按合同工期完成施工任务
4、乙方在施工中应及时清理现场,保持现场清洁,不影响其他施工第六条工程验收
1、本工程质量验收标准按国家现行施工验收规范及质量评定标准执行
2、乙方完成施工后,甲方在10天之内进行工程验收第七条其他
1、本合同未尽事宜,经双方协商后,另签补充协议,并与本合同具有同等法律效力
2、本合同一式贰份,双方各执壹份,本合同双方签字盖章后生效
3、本合同附现可计量的工程量清单及造价预算
4、除本合同外另增加的部分,按本合同单价计算甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年—月―B设备安装施工合同4发包方(甲方)代表人承包方(乙方)负责人:经甲、乙双方友好协商,甲方同意将地段,全部土石方工程发包给乙方施工,现就有关条款明确如下
一、工程内容地段内土石方挖填与平整运弃
二、工程地点
三、工程量土石方约万立方米左右,在线内组织施工,工程结算按实际完成工程量计算
四、承包方式:采用包工的方式,单价以元/m3基数本工程全部渣土、运输、倒土及渣土办证手续费用等所有费用,全部由乙方负责,石方和混凝土结构双方协商另行计价
五、结算方法乙方进场后,甲方先付元给乙方进场费,以后按立方米结算一次,以此类推余款在工程竣工后经验收合格,在乙方完工天内进行工程验收工程,并且出结算表,凭结算表个月内付清
六、税收由甲方承担
七、甲方责任
1、水、电源由甲方提供
2、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导,加强工程质量监督,确保工程质量达到要求,并及时进行隐蔽工程质量验收
3、甲方负责派专人及时签收认定所做工程量,以配合乙方顺利进行后续工作
八、施工日期从开工日起有效天内完成上述项目的.施工任务设计变更,以及自然灾害等不可抗拒的因素,以及节假日渣土办通知停工,如出现石方,(造成工期延误,工期相应顺延
九、本合同未尽事宜,双方另行协商补充完善协议
十、本合同一式份,甲、乙双方各执份,双方签字或盖章后生效,并具有同等法律效力,工程款付清,合同终止甲方(签字)乙方(签字)联系电话:年月日年月日设备安装施工合同5发包人(全称)(以下简称甲方)承包人(全称)(以下简称乙方)依据《建筑法》及其他有关法律、法夫、遵循平等、自愿公平和诚实、信用的原则,甲、乙双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同
一、工程概况工程名称工程地点工程内容
二、工程承包范围与质量标准设计范围内的地暖设备安装施工,承包范围内工程检测合格达到国家规范标准
三、合同日期合同工期净日历天数天;开工日期年月日;竣工日期年月日
四、合同价款总面积平方米,每平方米元,合计价款.元(),预算书附后第二部分合同条款
一、合同文件
1、合同文件及解释循序:1本合同协议书;2本合同合同条款;3标准、规范及有半技件;
2、本合同使用汉文签定
3、适用标准、规范名称
二、双方的一般权利与义务一甲方工作甲方应按约定的时间和要求完成以下工作
1、乙方进入施工现场时,甲方应给乙方以书面开工做好技术交底,并签字确认
2、甲方负责将施工所需水、电从施工现场外部接至施工现场保证施工期间的需要二乙方工作乙方应按约定的时间和要求完成以下工作
1、组织施工人员、材料、施工设备进场施工
2、对进场人员、材料负责安全保卫,进场的’材料必须报检,不合格产品不准进场
3、施工人员进入现场施工用水、用电,必须向甲方现场管理人员请示,并经甲方同意后方可使用
4、乙方负责本合同内约定的单项工程试运行
三、质量与验收
(一)工程质量
1、工程质量应当达到协议定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任
2、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担;双方均有责任由双方根据其责任分别承担
四、安全施工在施工过程中,出现的任何意外跟甲方无关,由乙方负责甲方乙方年月日设备安装施工合同6同甲方乙方经甲乙双方共同协商,就—电站机电设备安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守
一、工程名称电站机电设备安装工程
二、工程地点
三、工程内容详见工程量报价清单
四、工程价款及工程结算乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算
五、工程工期根据甲乙双方商定,乙方在_年_月份进场施工,—年_月一日前完成电站所有机电设备安装及调试工作在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月—元人民币为标准赔偿乙方人员误工费
六、付款方式
(1)工程预付款在本合同签订后7天内,甲方按合同总价的20%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场
(2)工程进度款按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足5%的保修金后支付保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方
七、双方责任甲方
1、提供施工图纸、技术资料4套,并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系乙方
1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责
2、乙方进场后,在半个月内编制切实可行的施工组织设计,施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案
3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工
八、质量验收设备、材料的分工详见附件二第二条工程计价方法及合同价款设计变更、现场工程量增减的签证,均需甲方认可,方可在竣工结算时按实列入总造价工程计价本次工程为化工建设项目,质量要求为合格工程,质量标准根据工程实际,按国家、化工部等有关规范标准执行
2.焊接管道一光片费按40元/张计(包括所有费用及税金),拍片费用和检监费用由甲方承担.2本工程计价方式为F20_高压釜两台、冷冻机组一套及与主体设备配套(包括与主设备配套的辅助设备如高位槽、计量罐、冷凝器、分离器、冷却塔、输送泵、接收罐等)的车间内外工艺管道所需的的管道连接,主辅设备安装一次性按六万元人民币总包,钢平台以1000元/吨计算.3本工程合同暂定价八万元(其中甲供设备、主材工程量约一百万元)第三条工期开工日期某年月日竣工日期某年月日单机试车完毕,具备联动试车条件由于不可抗力的自然因素及非乙方原因,经报甲方确认后
1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据
3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工
4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料
九、安全管理
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全
4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿由于乙方的‘原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任
十、违约、仲裁
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失违约金按工程承包总价5%进行处罚
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担
1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力1)设计图纸及招投标文件的技术要求2)设备安装工程单元质量评定表、记录表3)设计变更通知等技术文件
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大
4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决
十二、合同份数本合同一式4份,甲、乙双方各持2份甲方乙方法人代表(委托人)法人代表(委托人)联系电话联系电话开户银行开户银行银行帐号银行帐号设备安装施工合同7发包方—有限公司(以下简称甲方)承包方—安装有限公司(以下简称乙方)甲乙双方经友好协商,发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工为明确双方责任,确保工程质量和进度,双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工,双方同意签订本合同,并共同遵守执行第一条工程概况工程名称石英砂加工一线电气安装工程地点工程内容详见合同附件4承包内容及方式包安装、包验收及全部辅助材料工程性质设备材料的安装施工工程安装工期.1安装工程开工日期
1.
6.2安装工程竣工日期第二条合同文件施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分第三条标准和适用法律
3.1使用标准和规范施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准
3.2适用法律法规中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件第四条图纸及技术资料图纸保密要求发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益,承包方仅限于本项目施工,不得用于其它项目承包方未经发包方认可,不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方,否则,发包方有权要求承包方按合同总金额的10%承担违约责任发包方提供资料本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸,承包方可根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外;其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计,经发包方书面同意后方可施工3承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料,竣工资料必须符合发包方档案统一规范,否则发包方有权拒绝结算第五条甲、乙双方授权工地代表发包方授权工地代表按照合同条款行使合同约定的权力,履行合同约定的职责,其合法性需发包方书面委任承包方授权工地代表按照合同条款行使合同约定的权力,履行合同约定的职责,其合法性需承包方书面委任
5.3甲、乙双方每周定期召开工程协调例会,参加例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程师例会上承包方应对上周工作进行总结,并提出下周计划发包方、监理对质量、进度作出点评第六条双方责任发包方
1、负责工程线路线行协调工作
2、负责本工程质量、施工安全、进度的检查监督工作,并协助承包方做好隐蔽工程的签证工作
3、及时按承包方申请的验收时间进行工程验收
4、负责开工前对承包方项目负责人的技术交底工作承包方
1、按
①《国家城乡电网建设与改造工程管理规定》;
②《电力建设工程施工技术管理导则》及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工,确保工程质量达到国家或行业标准
2、制订本工程施工组织设计、做好工程计划进度、工程各种施工记录
3、承包方应严格执行国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》、《农村电网建设与改造工程施工现场安全措施管理办法》及有关安全规程、规定的要求,切实做好施工中的安全工作,加强施工中的安全防范措施如承包方在施工中发生一切不安全的事故,应由承包方本身负责
4、承包方应负责所有材料的保管工作,并有专人负责材料的进出仓记录,如承包方的原因造成材料的丢失或损坏,均由承包方负责
5、负责提供所供设备材料的合格证明及相关文件资料
6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用
7、承包方应积极配合发包方组织的施工质量及安全检查,对发包方提出的整改意见必须及时落实、整改
8、及时提供上级统一规范的竣工资料(一式三份)给发包方
9、承包方负责安装水、电表,并向发包方支付施工用的水、电费,价格按供水、供电公司的价格执行第七条暂停施工、中止施工或重新分包如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求发包方有权要求承包方暂停施工承包方按要求暂停施工,并妥善保护已完工程,实施处理意见后提出复工要求,发包方批准后方可继续施工发包方在收到承包方复工要求48小时内未予答复承包方可自行恢复施工终止施工或重新分包如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求,发包方有权要求承包方停止施工,承包方由于自身原因确定无法满足合同进度要求,发包方有权终止合同或者将一部分工程量分包给第三方第八条工期延误若合同的任一方由于不可抗力的原因,即双方不能控制的事件发生,如战争、地震及其它的不可抗力等原因影响了工期,则合同延期执行,工程延期时间与事件的持续时间相等第九条工期提前根据工程实际情况,如发包方提出要求将工期提前,承包方应尽力确保,并由双方协商后签订提前竣工协议第十条安装质量和质量检查1工程质量
1.1承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工
1.2发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来费用由承包方自行承担如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划2质量检查发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查承包方也应加强自检,并作好必要的检查记录和签证第十一条隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位,承包方自检合格后,在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表参加,通知内容包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点承包方准备验收记录,经验收合格,发包方代表在验收记录上签字后,方可进行覆盖和继续施工验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收48小时内发包方代表不到场,承包方可自行隐蔽并视为发包方认可第十二条安装工程具备交接条件时,由承包方提前两天提出申请,发包方组织交接第十三条重新检验发包方代表提出对隐蔽工程重新检验要求时,承包方应按要求进行重检,并在检验后重新验收或修复检验合格,发包方承担重新检验的工程费用;检验不合格,承包方承担发生的费用并应立即无偿进行修复第十四条合同价款及调整1本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整¥
480000.00o2当有以下情况之一时,可作价款调整
2.1本合同规定之外的工程内容增减本合同规定之内的工程量,如设计变更后单项工程上下变动在5%以内的合同总价不作调整,超过5%以上部分按实际结算发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商第十五条工程款支付及工程价格结算1该工程完工,经发包方验收评定合格,在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实际结算总金额的90%;2留结算总金额10%作为质保金,质保期自调试合格满一年后无发现质量问题到的,在15个工作日内将余款一次付清给承包方第十六条设计变更发包方或设备供应商提供的设计变更,必须经发包方人员签字方能有效,并要求在施工前通知承包方承包方原则上应严格按图施工,不得随意更改设计,但确因需要应由承包方提出具体书面变更资料,经发包方代表同意并签证后,才能做出相应的设计变更第十七条竣工验收及工程保修1本工程完工后,承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度,包括中间验收、竣工验收,所有验收报告均应由承包方提供检测数据,并由发包方进行复检验收2承包方根据发包方要求,按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告本项目工程顺应延期第四条工程款的支付本合同签订生效后,乙方机具,人员进场七天内,甲方向乙方支付2万元的预付款,主体设备安装就位完成工后支付2万元的进度款,其余工程款在甲方审核认可后,一个星期内完成结算手续和付款,付款至总结算价的95%其余5%留着质量保证金,待3个月后无施工质量问题7天内一次结清单机试车完毕,具备联动试车条件后十五天内双方按现场实测为原则确定完工作量,乙方应在工作量确定后一个月内编制施工结算书,施工决算书必须符合有关规定和合同,提交甲方审核,甲方在一个月内审核完毕,拿出审核意见,否则视为甲方对乙方结算书的认可,待双方认可后一周内结算手续第五条图纸、设计变更、技术资料甲方交给乙方的施工图及其它资料,双方均视为可以据此施工的有效文件乙方不得将甲方图纸资料、工程名称、工程规模、设备名称、规格(也包括口头叙述)泄露转让给第三方,如有违反将依法追究乙方责任甲方提供给乙方的施工图、设计变更等施工资料一式两份,其中一份作为竣工图,其它所有图纸、书面资料均为工程竣工前3发包方代表收到竣工验收报告后,应在10日内组织有关部门验收
4.工程交工验收后,工程(包括设备)质保期为1年,自该生产线正常投产之日起计算满一年质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理在质保期内承包方拒不修理时,发包方可动用质保金请人修理,超支部分应由承包方负担第十八条解决争议的办法甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时,双方先通过友好协商解决,如协商不成时,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼发生争议后,除出现下列情况外,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好己完工程
2.1合同确己无法履行双方协议停止施工调解要求停止施工,且为双方接受法院要求停止施工第十九条违约1甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:.1发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付.2承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且发包方有权单方解除合同因除非发包方单方解除合同,承包方承担上述违约责任后,仍应继续履行合同在履行合同过程中,非法定事由或约定事由出现,一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同,视为违约,违约方应承担违约责任,并支付合同总金额的15%违约金给守约方承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人;否则,发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任第二十条索赔当发生索赔时,可按以下规定向责任方索赔1有正当索赔理由,具有索赔事件发生时的有关证据2索赔事件发生后20个工作日内,索赔方向责任方发出要求索赔的通知3责任方在接到索赔通知后20个工作日内给予确认,或要求提供进一步补充索赔理由和证据,责任方在20个工作日内未给予答复,应视为该项索赔已经确认第二H■一条安全施工承包方按有关规定,采取严格的安全措施,施工人员必须带好安全劳保用品后方可上岗发包方责任造成的安全事故由发包方负责,承包方责任造成的安全事故由承包方负责并承担因此发生的一切费用,第三方责任造成的安全事故由发包方协调或由仲裁机构仲裁发生重大伤亡事故,承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表,同时按政府有关部门要求处理承包方在施工过程中必须接受发包方现场安全调度的协调、管理,并配合相关施工单位积极完成施工任务,否则发包方有权按500-1000元/次的罚款在工程款中扣除第二十二条保险发包方负责施工现场发包方提供的设备和材料及发包方人员的生命财产保险及其有关费用承包方负责自己在施工现场的人员生命财产和机械设备的保险及其有关费用第二十三条合同的生效及终止本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止第二十四条合同份数本合同正本一式陆份,发包方执肆份,承包方执贰份,具有同等效力第二十五条其它本合同未尽事宜,另行协商解决合同附件一为本合同的组成部分发包方承包方法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人签约日期年月日日期年月日设备安装施工合同8甲方乙方按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》,并结合本工程具体情况,经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议第一条工程承包范围工程地点北京市顺义区南法信镇承包范围北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工第二条工程承包方式及合同单价1工程承包方式本工程采用综合单价的承包方式如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意,甲方有权单方终止合同(甲方不负违约责任)合同单价见后附《工程量清单单价》,如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价,甲方有权将不合理单价进行整本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价本合同单价在任何情况下不予上调此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆,工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用是乙方完成本工程合格项目的全部支付对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象,乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用第三条工程承包内容乙方工作内容包括但不限于以下施工工序母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线)防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工第四条工期和工程进度1工程进度与工期和土建工程进度相适应,且不得影响其他专业的施工阶段工期为20—年2月18日前地下结构完成达到±
0.000板全部封顶20_年5月30日前整体结构封顶完成,20_年7月20日结构验交,转入装修阶段,20_年12月20日竣工第五条项目经理与技术负责人1乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长(法人代理人)是李发友,技术负责人熊宗旭
5.2乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换如有特殊情况,必须更换时,应取得甲方的同意,并办理相关的委托变更手续3施工中双方往来的信件,签署的有关法律意义的文书包括变更设计的签认单,工程计价(结算)书,现场质量及数量签认单,除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名,否则,不具有法律效力第六条工程质量1乙方必须按设计文件,现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工,并受甲方管理人员的监督、管理,精心施工,工程质量必须达到优良标准,否则,甲方有权处以结算总价1〜2%的经济处罚2乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作,竣工交付及文件编制由甲方负责,乙方配合
6.3乙方应配合甲方做好贯标工作应按照甲方贯彻IS0900120__质量管理体系标准、IS0140011996环境管理体系标准和GB/T2800120—职业健康安全管理体系标准的工作要求,及时准确地报送有关资料,完成与此有关的各项工作第七条协作与配合1在协议实施过程中,临时便道由甲方负责,施工与生活用水由甲方给乙方指定水源,乙方负责用水设施;施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施,二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责(每个楼层设一个二级配电箱)当甲方安排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时,乙方应无条件服从,并为其他施工队伍提供方便,积极做好配合工作2为保证工程按计划顺利进行,乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用3若本工程施工对已完工程造成破坏,由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准4用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安5为规范管理,乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方,甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员,甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚为确保上述人员的工资和农民工的合法权益,对乙方进驻现场人员的工资,由乙方造表甲方审定后监督发放甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资,也可为上述人员直接代发工资尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作,都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用第八条月计价(结算)及拨款1本合同工程每月20〜30日期间进行计价(结算)计价(结算)时甲方预扣计价(结算)款的10%作为质量保证金,工程竣工后返还5%缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)计价(结算)工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量,确定当月应计价数量计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下,并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量工程中所发生的.一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-20_且未得到业主支付,则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中,甲方不再另行支付2乙方在进行当月计价结算前,必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续,办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制,并复印若干份送财务、计划及乙方各一份,审核后按本协议的有关约定方可付款3本工程实行工序单价包干,数量当月认定,当月计价结算的方式
8.4为了保护民工的权益,乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放,乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放,当甲方认为有必要时也可以直接代发;但由于各种原因,当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时,乙方将承担责任并补齐其差额部分
8.5根据当月实际完成的项目工序数量计量后,扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价(结算)后的拨款数,与此同时,甲方视整个项目业主资金情况安排资金拨付由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位,甲方不承担任何责任对此,乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼
8.6所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算,办理退场手续在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下,甲方应及时办理结算手续,资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付,不计利息
8.7根据国家的税务政策,对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款,乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本
8.8本工程合同内项目不发生零散用工,如发生合同内容以外的零工,劳力工按40元/天计,技工按45元/天计第九条材料供应
9.1为保证工程质量和进度,工程所用的小型机具设备由乙方自备,当乙方部分设备不能满足施工要求时,甲方有权代购代买后转入乙方使用,其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件承担
9.2用于本合同的主要材料(见附录《安装工程主要材料目归还甲方由于某种原因甲方需要设计变更时,应在施工前由甲方经过设计单位同意后向乙方发出变更通知单,乙方应认真积极配合,如需变更内容未施工,应及时按变更要求来施工在施工中乙方发现施工图有误应及时向甲方提出,甲方应在24小时内给与答复以免造成材料积压、停工、窝工由于非乙方原因造成返工,返工拆除部分按合同价的50%计算拆除费第六条工程施工质量乙方必须严格执行国家颁布的操作规程、施工及验收规范和评定标准(按化工部标准等有关国家标准进行验收)在施工过程中,如发现乙方无能力按期、按合同规定的质量要求完成或工作态度恶劣或配合作风差,经二次书面警告仍未有明显改正,乙方无故停工或严重影响工程的质量、工期时,业主有权解除本合同,并在发出通知后五天内完成清退撤场工作乙方必须接受甲方检查、监督本工程质量必须合格第七条安全管理安全乙方应认真学习甲方厂内有关规章制度,遵守甲方厂纪厂规乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施施工现场发生的安全事故,甲方一概不负责任,由方自行负责在施工过录》)由甲方供应,卸车由乙方负责,卸车费用已包含在相应的工序单价中其他零星材料由乙方自行采购且质量必须满足规范要求3主要材料进入现场后属甲方所有,任何单位和个人未经允许无权调出施工现场,如发现上述情况将实施重罚,其处罚金额为10000〜50000元并追究责任4乙方须严格控制主要材料的用量,杜绝浪费材料用量必须控制在设计量内超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的
1.3倍承担5乙方必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备(含甲方材料与设备),此类费用已含在乙方单价内,乙方不得因此向甲方索取任何费用6因工程需要需采购材料时,先由乙方根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核,再交物资部根据工地存料情况进一步核实,然后交项目技术负责人审核,最后交项目经理审批后方给予购买第十条甲方责任1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程总工期和质量向发包人负责2负责办理征地拆迁工作,并按业主的规定承担费用3指导工程的施工,对进度、质量、安全实施全方位监督和控制,保证工程的圆满完成4负责工程质量监督、检查、评定,定期对其工程质量进行验收评定(由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定)5提供主要工程材料及大型机械设备(塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机)保证物资的供应6负责项目的技术指导及管理工作,包括实施性的施工组织设计的编制,重大施工方案的制订,控制测量等7负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作第十一条乙方责任1保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效2乙方进场施工的劳务人员,乙方必须与之签订劳动合同,建立起劳动合同关系,否则不得进入工地从事施工
11.3根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款,在协议签订后,按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场,保证开工后立即形成均衡生产能力
11.4严格按设计文件、计划要求组织施工,服从甲方监督、检查、指导,确保工程质量,不合格项目必须返工,直至达到优良后才予以计价(结算),返工费用乙方自行承担
11.5乙方应精心组织、合理安排,根据施工现场具体情况制定切实可行的措施对因乙方施工给当地居民造成了损害,乙方应承担其产生的一切损失和费用
11.6乙方应组织管理好施工队伍,服从甲方现场管理,遵守甲方各项规章制度
11.7为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护,未经甲方同意不得拆除
11.8按国家的规定,除营业税及附加由甲方交纳外,其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳,相应的费用已包含在工序单价中
11.9负责甲供材料的卸车,费用已含在相应的单价中1L10无论什么原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求
11.n不论什么原因乙方不得擅自停工,否则给予io万元一次的罚款
11.12因各种原因,乙方需在结构上开洞、开槽等,其开洞(槽)及修补工作和相应费用由乙方负责第十二条安全及文明施工
12.1乙方在施工中要认真执行“安全第
一、预防为主”的方针,经常对所属人员进行安全交底,安全教育和宣传,并按本协议及有关建筑施工安全的各项规章制度及本工程特点,制定并采取必要的安全防护措施,遵守安全规程,杜绝违章作业,确保安全生产,避免伤亡事故
12.2乙方必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务,也可由甲方代办,费用转乙方承担如果乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并承担责任和由此而产生的费用,同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚
12.3甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为安全生产保证金凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的,重伤一人给予乙方10000元处罚,每亡一人给予乙方30000元处罚,同时其责任事故均由乙方承担,虽然甲方给予了安全生产处罚,但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政处罚与法律责任施工中如果未发生安全事故,工程完工后退还安全保证金
12.4为了保障进入现场人员的安全,乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施,设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥,其费用已包括在乙方包干单价中
12.5乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行安全施工的,甲方将不予计量
12.6施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐,进出施工现场的道路要做到平整干净无积水,水沟要保证畅通由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工,甲方将对乙方处以3000-8000元的罚款7乙方应对所属人员进行文明施工教育,所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定,维护甲方良好的社会信誉,施工过程中必须佩带上岗证牌,头戴安全帽,禁止穿拖鞋上班,杜绝一切不文明现象发生如发现违章者,甲方将给予违章者500-1000元/次的罚款第十三条违约责任1乙方有下列情况之一者,甲方有权终止协议,收回所有单项工序并追究乙方违约责任,同时将乙方清退出场,乙方必须在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场,否则甲方有权请求有关部门强制执行,由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担
1、经甲方组织检查,乙方在施工进度或质量方面存在严重问题时,甲方发出通知书警告限期整改,若乙方仍组织不力,改善不大,甲方将向乙方发出第二次通知书警告,同时,给予乙方七日观察期,情况未见改观或整改不理想时;
2、乙方施工质量达不到要求,甲方有权要求乙方无偿返工或修复,返工、返修后达不到规定质量要求时;
3、乙方施工进度达不到要求,严重影响整个合同段工程进度,经督促、警告仍无力满足要求时赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失;
4、安全管理体系不健全,造成等级以上安全事故的;
5、乙方严重违约使协议不能继续履行的2乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包否则甲方一经查实,甲方将收回所有单项工序,勒令退场,没收履约金和信誉金,并由乙方自行承担退场引起的相关损失第十四条履约保证1根据本工程的特殊情况及单项工序的特点,甲方不向乙方支付任何预付款,但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证金壹拾万元,工程竣工后无违约情况给予退还第十五条质量保证金条款1为确保工程施工质量,本合同采用质量保证金制度甲方扣留乙方当月验工计价款10%作为质量保证金,待各项工序验收合格移交后退还5%其余5%在缺陷责任期满后一年内按约定支付如果在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时,该款充作修理费用,不足部分乙方仍然应承担责任乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理(无法通知则适用后款);否则,甲方有权委派他人执行,费用在质量保证金中扣除缺陷责任期满后,无质量瑕疵时,退还本金,不计利息第十六条合同附件1乙方向提供甲方的《承诺书》、竞标报价的《工程量清单单价》、都是是本合同的重要组成部分,具有同等的法律效力2双方在施工期间发生及签认的验工计价单,领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、安全许可证和甲方与业主(建设单位)签订的合同中有关技术、质量、安全规范的条款都是本协议的组成部分第十七条争议解决1协议履约过程中发生争议,双方应本着公平、合理的原则,协商解决,协商不成的,双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼第十八条协议生效与终止本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效,本协议工程履约完毕,双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止第十九条本协议正本贰份,甲乙双方各执壹份,副本肆份甲方叁份,乙方壹份甲方(公章)乙方(公章)代表代表日期年月日程中严格按各种设备去使用安全要求,如由于乙方原因造成设备损坏的,乙方应按实赔偿,并承担因此发生的后果乙方在动力设备、高压线路、地下管网、易燃易爆地段、施工前应向甲方提供安全保卫措施,经甲方比准后实施乙方必须严格遵守甲方安全生产,防火管理的各项规定,接受甲方督促乙方在施工期间必须严格按国家有关规定做好安全生产工作其间发生安全事故,一切损失由乙方负责第八条双方责任甲方现责任
8.甲方负责做好施工用水、电和现场三通一平
8.在开工前确定建筑工程轴线、标高和坐标控制点,为乙方在施工时创造条件
8.甲方指派为驻现场总代表,负责处理施工日常事务,对工程量及施工进度进行监督,负责办理土建与安建与安装工程交接、设计变更、签字各种记录认可、验收等手续
8.负责对施工人员进行进入甲方厂区内安全、保卫教育、协助乙方做好现场安全、保卫工作,负责施工动土、动火手续乙方负责
8.乙方对已完工工程负责保管好,保护期间如乙方发生损坏乙方自费予以修复
8.为本项目经理,共用履行本合同的各项规定.3乙方在施工过程中必须按图和甲方工艺要求施工,服从甲方施工管理人员的监督和和指导.4根据协议规定必须甲方提供材料,乙方根据工程进度提前叁天书面通知甲方购买,特殊材料必须提前十天通知甲方购买未按要求提前通知造成待料停工的,由乙方负责,如由甲方原因造成供料不及时,造成乙方比较严重的停工,损失由双方协商解决具体参见供应协议第九条违约与奖罚工期奖罚在保证质量前提下,乙方需按合同工期(包括经甲方签证的顺延时间)完成,由乙方原因未按期完工,工期延期违约金按500元计算本合同签订后,除不可抗力的原因外,双方务必严格遵守,全面履行,双方都不得任意变更或推翻合同,任何一方违反合同均应承担违约责任,赔偿由此给对方造成的损失第十条其他合同纠纷按经济合同法有关条款处理本合同未尽事宜,双方本着实事求是的原则,协商解决,如协商不成,任何一方可向连云港市工商管理部门申请调解,可向连云港市人民法院起诉为尽事宜,双方协商解决本合同共肆份,双方各执贰份,自合同盖章之日起生效,工程全部完成,按合同规定保质期满,财务结清后自然失效(保密协议仍然有效)甲方地址法人代表联系人(或授权代表)电话开户银行帐号乙方地址法人代表联系人(或授权代表)电话开户行合同签订日期设备安装施工合同2定作人承揽人签订地点(甲方所在地)签订时间年月0依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚信原则,双方就甲方事宜经协商一致,达成如下合同条款:1工程概况工程名称施工地点施工范围依据甲方提供的设计图纸,乙方完成(施工内容),验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准乙方负责辅材、人工、机械费用,设备及主材料由甲方供应
1.2主要日期工程完工日期甲方发出开工令之日起30天(包括法定节假日),乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表
1.3质量标准工程质量标准依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准
1.4合同价款本合同总价款元人民币,大写整包干价;符合本合同
1.
1.3范围内的工程量价格不再做调整因设计图纸变更或业主要求增加的工作量,得到工程建设方的工作量签证认可后,另行结算以上价格包含(施工内容)价款支付(双发约定付款方式)安全责任乙方在施工期间,所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任,均由乙方负责,与甲方无关;
1.7合同生效本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效8甲方违约责任.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担乙方违约责任乙方未按照合同约定的质量进行施工,乙方应当进行维修或返工,仍不符合合同约定的.质量标准的,乙方应当返还甲方已经支付的全部价款,并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金,由此造成的损失由乙方负责乙方因技术及其他原因造成施工过程中,乙方损坏或损毁甲方提供的主材料,乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金乙方负责对施工的农民工工资的发放,如不按时对农民工发放工资,造成农民工围堵或聚众闹事,甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担争议解决合同履行过程中发生的争议,首先由双方协商解决;协商不成向合同签订地法院提起诉讼。