还剩48页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工程设备租赁合同(汇编15篇)工程设备租赁合同1承租方有限公司(以下简称甲方)法定代表人统一社会信用代码通讯地址联系方式银行户头银行卡号出租方有限公司(以下简称乙方)法定代表人统一社会信用代码通讯地址联系方式签订地点机械名称及型号签定日期年月日根据《中华人民共和国合同法》,按照平等互利、自愿的原贝•]经双方协商一致,就工程机械租赁有关事项达成协议,签定本合同,双方愿共同遵守、履行民币,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作,均由甲方自行负责,乙方租金仍按月租标准计收
四、甲方应该安排好机械作息时间
五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方,甲方不得擅自转租或抵押
六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作,其他人员不得上机操作
七、违约责任由违约方负责
八、本合同未尽事宜,双方友好协商解决此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,机械退场办清退租手续,款项结清时,本合同自动失效甲方乙方日期日期工程设备租赁合同5出租方承租方签订日期年月日依据《合同法》及有关法律法规,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就机械租赁事宜协商一致,订立本合同
一、工程名称
二、机械施工地点
三、机械使用时间暂定年,自年月日起年月日
四、租金及支付
1、租金及计算租金元/月
2、租金支付租赁费用按月计算每月的日由承租方支付租赁费给出租方
五、双方责任
(一)承租方
1、按合同约定及时付给出租方租金
2、给出租方机械操作手提供食宿方便,其费用由出租方承担
(二)出租方
1、按承租方要求及时将机械进入工地交付使用
2、负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件
3、提供机械相关资料
4、服从承租方指挥,接受承租方检查
5、负责机械维修、保养,提供24小时服务,满足施工需要
6、操作人员持有效证件上岗
7、因出租方操作人员造成的机械故障事故,出租方承担全部责任,给承租方造成的损失,由出租方进行赔偿
六、其他约定事项
1、出租方机械或服务不能满足承租方要求,承租方有权进行处罚,直至解除合同
2、本合同未涉及的条款,双方可签定补充协议
3、本合同经出租、承租双方签字,方能生效
七、本合同一式四份,双方各持两份出租方签字(盖章)承租方签字(盖章)工程设备租赁合同6出租方(甲方)承租方(乙方)根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议
一、工程承包范围机械平整清理土石方,挖转运土方,以及甲方指定场地内机械土石方回填
二、承包方式与结算方式
1、承包方式本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包
2、施工内容乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求,作好施工机械和车辆检测保养,确保安全施工并达到相关文明施工要求
3、合同价款合同总价款约为万元(大写万元),实际以双方最后结算为准采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算
三、工期实际开工日期按甲方的施工进度计划要求进行施工,并按甲方要求的施工部位和完成时间穿插进行施工
四、质量标准工程质量标准按甲方的指令施工并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全,配合基坑支护全过程的施工
五、付款方法待全部工程竣工完成后10天内一次性付清
六、其它
1、本合未尽事宜,双方协商解决,发生纠纷协商不成时,可向甲方企业工商注册所在地人民法院起诉
2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,自双方签字盖章后生效,工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效发包人(盖章)承包人(盖章)代表人代表人日期日期电话电话工程设备租赁合同7承租方(简称甲方)出租方(简称乙方)因工程需要,甲方租用乙方工程机械设备,本着公正、公平、合理的原理,经双方友好协商,按《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下协议
一、设备型号数量
二、租赁期限(时间)工程机械设备的租赁方式为月租甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式
三、租金及支付月租,每月租金元整(大写元)人民币,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作,均由甲方自行负责,乙方租金仍按月租标准计收
四、甲方应该安排好机械作息时间
五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方,甲方不得擅自转租或抵押
六、机械设备只能由乙方指定的、操作工操作,其他人员不得上机操作
七、违约责任由违约方负责
八、本合同未尽事宜,双方友好协商解决此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效机械退场办清退租手续,款项结清时,本合同自动失效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字):年一月—日年—月—日工程设备租赁合同8承租方(以下简称甲方)出租方(以下简称乙方)
一、甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按在照平等互利的原则,经过双方协商,就甲方向已方承租设备特签定此合同
二、设备使用地点及工程项目G320湘潭绕城线一期及白云路工程
三、设备的所有权和使用权
1、已方拥有租赁设备的所有权
2、甲方仅在租赁期内本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权
四、租赁期限及租金结算方式
1、租期自20_年9月5号至工程完工止
2、设备租赁费按小时计算300元/小时,油料由已方自负租赁费每月一结,结算后一个星期内结清
五、租赁设备的使用、维修、保养
1、设备在租赁期间由甲方使用,已方应做好设备的日常保养、维修,使设备保持良好的状态,维修费用由甲方承担,维修保养如需甲方协助,甲方应尽量配合
2、设备操作机手每天24小时值班
六、已方的.义务
1、为甲方提供性能良好的设备,及设备合格证等资料
2、配备一名具备操作证的操作手(工资由已方自负)
3、进入甲方工地后,已方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度和指挥,并遵守甲方施工现场的规章制度,如不服从,甲方有权责令其改正或清除退场
4、已方机手在施工现场,不服从施工人员安排擅自违章操作由已方承担责任
5、在施工场内由机手操作失误造成的一切安全事故由已方全部负责
七、甲方的义务
1、负责提供已方机手的食宿,免费提供床位和住宿场地,餐费由乙方承担
2、甲方不得强迫已方机手违章或超负荷作业
3、租赁期间,设备在工地停放安全由甲方负责,如发生丢失、毁损由甲方按照本合同第一条核定价格赔偿,赔偿期限在丢失、损坏当日起三十天内
八、违约责任
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同
2、在租赁期间,未经已方书面同意,甲方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则,由此造成的损失由甲方承担
九、争议的解决有关本合同的一切争议,甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规解决
十、未尽事宜甲、乙双方另行协商解决本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份,双方签字生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—0年—月—日工程设备租赁合同9甲方(承租方)乙方(出租方)甲方租用乙方机械设备,经双方共同协商,达成如下协议
1、在租赁期间甲方租凭的设备如果造成丢失或者毁坏,按原价的80%赔偿
2、机械设备名称、型号、数量装载机、发电机、塔式起重机、挖掘机、平板振捣器、氧气乙烘焊、塔式起重机、移动式柴油空压机、砂浆搅拌机、交流电焊机、钢筋切割机等,具体数量详见租赁清单
3、租凭时间—年00月00日———年00月0日
4、施工地点:
5、财务结算方式
(1)计费方式及单价见租凭设备表
(2)甲方必须在规定的期限内付款,如逾期未付,乙方有权单方面终止合同的执行,所造成的一切损失由甲方负责,由此产生的‘设备停机费用由甲方照常支付给乙方
6、有关约定
(1)乙方负责提供设备操作者,操作者必须持证上岗,严格按照设备操作规程作业,并负责设备的日常维修保养工作
(2)设备租凭期间,设备操作者的食宿由甲方负责
(3)设备租凭期间,设备的燃油费、耗电费由甲方负责
7、甲方责任
(1)甲方必须为乙方设备的进场做好准备,提供必要的进场条件
(2)甲方必须有专人负责指导设备的施工产生,但不能违章指挥,若由甲方人员违规指挥造成的一切损失由甲方负责
(3)甲方应负责设备的安全工作,若由甲方保卫工作不到位造成设备及其零备件的丢失由甲方负责
8、乙方复杂
(1)乙方应保证进入施工现场的机械设备技术性能完好
(2)进入施工现场的乙方工作人员必须遵守甲方的有关规章制度若由乙方提供设备操作者,操作者必须积极配合甲方有关负责人的指挥作业,并遵守甲方的工作时间和工作安排,但有权对有关违章指挥提出异议
(3)若乙方机械设备出现故障,乙方应积极组织人员进行抢修若由此影响甲方施工三天以上的,经双方签认后,可免签当
一、合同标的约定自年月日起,至年月日止,甲方因施工需要,承租乙方下列设备,双方约定租金每月(大写)元(¥);每月按30天计算,租期不足一个整月的,按实际天数计算,每天租金按月租金除以30计算表格设备名称型号数量约定租金设备状况设备名称规格型号数量租金设备(一元/每件)备注
二、双方的权利和义务
1、甲方按期付给乙方租金,对机械有监督使用权,在符合合同约定或国家规定的情况下,乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配,积极配合甲方施工需要;如因不听从甲方人员调遣,造成甲方误工或引发质量问题,乙方应承担相应责任;
2、甲方只负责乙方机械的燃油费用,其他各种费用由乙方自己承担;
3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故由甲方承担安全责任;因乙方人员操作不当、粗心大意或者其他原因造成安全事故,由乙方承担安全事故的责任;
4、乙方必须保证机械性能良好,并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械;甲方负责安排乙方人员的食宿日台班费O
9、未尽事宜,由双方协商解决协商不成,诉诸法律解决
10、本合同经双手签字盖章后生效本合同共四份,双方各执二份甲方乙方负责人负责人经办人经办人签订日期年月日工程设备租赁合同10出租方(以下简称甲方)承租方(以下简称乙方)
一、乙方承租甲方设备明细如下表工程名称施工地点施工内容设备名称数量预计租期取费标准租赁设备总台数预收租金总额司机补助标准设备运费备注
二、设备服务范围
1、由于本合同中所提供的服务仅限于设备的租赁,对乙方的工程质量、进度等问题无连带责任
2、甲方设备仅供乙方使用,乙方未经甲方同意不得向第三方转租甲方设备,甲方有权终止合同
三、付款方式
1、乙方应在设备进场提前5天向甲方预付元设备进出场费及租赁使用费,其中租赁费元,设备运费元
2、租期按30天计算,乙方应提前5天预付下月租金,在工程完工(设备退场)两周内结清全部余款
四、甲方的权利及义务
1、甲方根据乙方要求,在规定的时间进入施工现场
2、当乙方违章指挥强制作业时,甲方工作人员有权制止
3、甲方每辆设备配备机手配合乙方正确使用设备并听从现场人员指挥调动
4、设备因故障而停止运作3天以上不计台班费(含3天),因其他原因造成设备停机台班费照常计费(如下雨、等候、监理要求停工等非甲方设备故障及人员责任外的原因)
五、乙方的权利及义务
1、保障甲方设备及出场道路畅通,协助甲方卸车、装车,保障设备安全进出场
2、由于乙方安全措施不利,指挥不当造成人身安全事故,由乙方全部负责
3、施工质量没有达到技术要求,乙方有权制止并及时采取措施,如发现问题而不止,继续施工造成质量事故,则与甲方无关由乙方负全面责任
4、负责施工现场存放设备的看护及看护费,承担因看护不严而造成的设备损失、损坏、丢失等,按损失程度给予赔偿
5、乙方负责机手的食宿问题及施工现场及生活区人身安全当出现故障不能排除时及时通知甲方
6、不准将甲方设备擅自转租、抵押、抵债和变相转卖,否则承担因此造成的全部损失,并给予赔偿在租凭期限内调运设备需经甲方同意,月租金不变
六、违约责任
1、乙方未能按期支付租金,甲方有权终止设备使用,每延迟一天加收月租金的2%滞纳金,并保留将设备撤回的权利,工程完工两周后拖欠款按照施工单位向银行计划外贷款收取滞纳金
2、在工程完工一周内协助甲方将设备安全退场,如因乙方原因致使甲方设备停留在施工现场而不能安全撤离,除负责设备安全外,每推迟一天追加3万元停滞费,计入租赁费中
3、遇到国家政策、法规强制执行及不可预见的自然灾害影响本合同执行,双方协商解决
4、甲乙双方任何一方有违约行为,赔偿对方因违约造成的所有直接经济损失,最低位月租金的10%违约金
七、双方共同的权利及义务
1、遇有争议,甲乙双方本着友好合作的精神协商解决;当商定不成时,由甲方所在地主管部门仲裁解决
2、除本合同相关条款规定以外,双方的其他索赔要求均按《合同法》的规定办理
八、补充条款
九、本合同自签字盖章之日起生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—0年—月—日工程设备租赁合同11(以下简称甲方)(以下简称乙方)甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商一致,特签订本合同
一、设备名称、数量及规格型号
二、设备使用点
三、租赁时间租赁期限暂定个月(含节假日),设备起用和停用时间双方议定为租赁设备乙方安装调试完毕并向安监站报验获得《使用登记牌》,且持证人员到位后为起租日(当日开始连续计算租金,由甲方签字后认可)租金连续计算至合同履行完毕春节期间乙方可以报停,报停时间不得超过20日如甲方停用乙方设备,通知乙方设备出场之日起为止租日
四、租赁价格及付款方式
1、设备租赁费每月,不足月按天折算,租赁期间租金每30天结算一次,月结月清
2、设备进退场、安装、检测、日常保养、维修和拆卸均由乙方负责全部费用监站报验获得《使用登记牌》时一次付清
3、设备操作工由乙方负责安排,工资含在租赁费内,保证操作工持证上岗,按操作规程安全操作,工作时间满足甲方工程施工需要(上午630-1130下午1300-1800)o
五、所有权及使用权
1、设备在租赁期内,所有权属乙方,甲方享有使用权,但不得转让,转借或作为财产抵押未经乙方同意,亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点乙方有权检查设备的使用和完好情况,甲方应提供一切方便
2、设备应购买保险,费用由乙方负责,乙方应严格按照升降机安全操作规程操作,并负责设备的日常维修和保养、检测,日常维修、保养、检测应选择在雨天且不影响甲方施工
六、双方的权利和义务:
1、甲方的权利和义务甲方负责施工升降机混凝土基础,乙方负责预埋件的预埋,技术质量符合乙方提供的图纸要求,并向乙方提供相关资料有权要求乙方根据工程进度及时做好升节安装工作以满足工程进度要求(升节、附墙必须提前三个工作日通知乙方),但每次加节高度不得低于18米甲方负责安排附墙架所需安全走台的搭建与拆除施工升降机到工地后,如无法一次性安装到位,甲方必须将标准节、附墙架及配件妥善保管在塔机作业区内,以便下次顺利安装维护施工场所正常秩序,保证乙方人员、设备安全,承担甲方原因造成的安全和机损事故责任及相应的经济损失设备操作司机由乙方负责配备,操作人员必须持证上岗,遵守设备安全操作规程,甲方不得强令操作人员违章作业,并要求相关专业技术人员每天下班后停机对设备进行检查保养负责提供施工升降机专用电箱和设备正常运转所需电源及容量并接至电控箱内租赁期间所耗电费由甲方承担负责乙方进出场的场地、道路的平整并为设备进出场提供必要条件,施工升降机安装、拆除退场时指派一名有经验人员协调有关事项施工升降机退场时,必须将施工升降机的相关资料退还给乙方,不得扣留
2、乙方的权利和义务提供符合国家标准,市安监站规定质量可靠的施工升降机由乙方安排操作人员并持证上岗向甲方提供施工升降机基础施工图纸及相关资料,参与施工升降机基础定位及基础完成之后的验收工作负责施工升降机的安装、附墙与拆卸专项施工方案的编制、审核4负责该施工升降机的安装、顶升、附墙及拆卸工作5设备在租赁期间的所有权属于乙方甲方违约欠款,乙方有权停机,有权提前拆除租赁设备,并向甲方追索相关经济损失乙方应在下班后或雨天,且不影响甲方正常施工时对设备进行日常维修、保养、检测等,当设备出现突发故障时必须及时派人修理,排故时间不超过2个小时每次故障维修影响甲方施工超过2个小时的,扣除当天租赁费
八、违约责任
1、双方应严格履行合同条款,否则违约方必须承担违约所造成的全部经济损失
2、甲方必须严格按合同规定的时间、金额向乙方支付各种费用,否则乙方有权每日按应收金额千分之三向甲方收滞纳金
九、其它约定
1、本合同管辖地为乙方所在地
2、设备及操作人员均由乙方提供,若发生任何安全责任事故均由乙方承担,甲方不承担任何连带责任
3、本合同未尽事宜,双方协调一致后另补充规定,其补充规定与本合同具有同等效力
十、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,自双方签字或盖章之日起生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—0年—月—日工程设备租赁合同12承租方(简称甲方)出租方(简称乙方)因工程需要,甲方租用乙方工程机械设备,本着公正、公平、合理的原理,经双方友好协商,按《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下协议
一、设备数量壹台,机械使用地点
二、租赁期限(时间)自—年—月—日起至一年—月—日止工程机械设备的租赁以月租的方式出现甲方不得以任何理由和任何形式改变月租方式
三、租金及支付月租,每月租金—元整(大写—元)人民币,—工作时间为240小时/月,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作,均由甲方自行负责,乙方租金仍按月租标准计收,甲方应保证乙方按月累计2天的维修时间,超出2天以上部分甲方则可扣除超出天数的租金若月度使用不足240小时,仍按一个月租金计算支付超出小时则按—元/小时进行结算
四、甲方应该安排好机械作息时间,师傅一天工作9小时,超出9小时则补助司机加班费,每小时—元
五、甲方不能按约定时间支付租金,乙方有权停机停机期间视为设备正常工作,租金照收甲方必须在月工作时间完成后10日内支付租金
六、甲方无偿提供设备使用的燃料(柴油)和设备操作机手的‘食宿,甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方,甲方不得擅自转租或抵押
七、机械设备只能由乙方指定的操作工操作,其他人员不得上机操作所租机械退场时一次结清
八、违约责任由违约方负责
九、本合同未尽事宜,双方友好协商解决此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,机械退场办清退租手续,款项结清时,本合同自动失效甲方—乙方单位名称(签章)单位名称(签章)联系电话—联系电话身份证号—身份证号合同签定地签订时间年—月一日工程设备租赁合同13出租方(以下简称甲方)生活用品自备;
5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置,甲方负责乙方机械的停车安全,承担机械被偷盗的责任;
6、合同存续期间,甲方无权把机械设备转租第三方;乙方也不得把机械设备另租第三方;
7、甲方根据工程进展和需要,有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同,但必须提前三天通知对方;
8、工程结束、租赁期满,结清租赁费用前,乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金
三、运输方式及费用承担机械进场时,甲方支付乙方单程进场运费元退场费用由乙方自己负担
四、其他约定事项
1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械设备的正常维修正常时间,每月累计不超过天(含天),甲方照付租金,超过天,甲方不再承担维修时间的台班费用,因耽误时间而引发的机械费用,从乙方租金中扣除;
2、连续下雨天(含天),计机械租赁费;超出天不能正常使用机械的,不再计算租赁费用,从当月租方)依据《合同法》的有关规则,为清晰甲、乙两边的权力职责,依照平等互利、诚实信用的准则,经两边洽谈一致,特签定本合同第一条、租借物的称号、数量、用处乙方租借甲方机械设备用于乙方租借甲方机械设备为设备类型数量产地编号现值租金/月第二条、租借期限乙方自年一月一日起租借甲方机械设备至年月一日止合同期满乙方如需持续租借,应在本合同期满前十日内,与甲方重新签定合同如未续签合同也未交还机械设备,视甲方持续租借机械,本合同除租借期限变为不定期外,其他条款持续收效,但甲方有权随时终止租借联系,并回收机械第三条、租金的核算和付出
1、租金每月为(大写)元(小写元),按月核算,每月提早五天付出对首月施工缺乏月的按月核算租金,末月施工超越25天(含25天)以足月核算租金,未超25天则按日核算租金,每日租金按月租金除以30天核算
2、租借期间准则上每天均匀作业时刻不超越小时(折合1个台班),每月累计不得超越小时(甲方免收租金天数对应的台班时刻不计入累计时刻),确因作业所需超出小时部分应视为加班,按超出作业小时数计收加班租借费,每小时租金按月租金除以240小时核算
3、如因乙方或工地施工方或气候原因形成罢工或者作业时刻削减等原因,除非合同还有约好外,皆不影响租金的核算,乙方仍要依约付出租金
4、租金付款办法为
①现金();
②现汇()甲方收到后开收款收据第四条、租借机械的交货和检验
1、租借机械在交货地址,由甲方向乙方(或其代理人)交货因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况形成租借机械推迟交货时,甲方不承当职责
2、乙方应自收货时及时在交货地址查看检验租借机械,一起将签收盖章后的租借机械的检检验据交给甲方
3、假如乙方未按前款规则办理检验,甲方则视为租借机械已在完好状况下由乙方检验结束,并视同乙方现已将租借机械的检检验据交给给甲方
4、假如乙方在检验时发现租借机械的类型、标准、数量和技能功能等有不符、不良或瑕疵等归于甲方的职责时,乙方应在交货当天,最迟不超越交货日期三天内,当即将上述情况书面告诉甲方,由甲方担任处理,不然,视为租借机械契合本合同及附件的约好要求第五条、租借机械的运用、修理、保养和费用承当
1、租借机械在租借期内由乙方运用乙方应担任日常燃油及辅油、修理、保养,使设备坚持杰出的运用状况,费用由乙方承当修理一次需替换的零配件元以下由乙方担任承当,在元以上由甲方担任承当
2、作业过程中乙方若不能对设备故障进行扫除,应及时告诉甲方进行修理正常修理一般不超越三天,租金不予扣减如超越三天,超出的天数不核算租金,但有必要有甲方机手(操作手)的签字认可
3、租借机械在装置、保管、运用等过程中,致使第三者遭受丢失时,由乙方对此承当悉数职责
4、租借机械在装置、保管、运用等过程中发作的悉数费用、税款,均由乙方承当
5、机械租借期间,乙方未征得甲方的书面赞同不得搬运作业地址第六条、租借机械的运送办法及运费的承当
1、乙方指定运送办法为
①汽运();
②铁运()乙方租借甲方机械,如租期缺乏个月,乙方承当双程(进场及返程)运费,如租期在个月以上,则租借机械的进离场的运费由甲、乙两边各承当一半,即进场费由乙方承当,离场费用由甲方承当第七条、甲方的权力和职责
1、甲方按约好交给租借机械,并在租借期限内确保租借物契合约好用处
2、甲方应确保租借物在租借期限不被第三人建议权力
3、甲方为租借机械装备操作手—名,其每人工资元/月,由方担任承当,并担任组织操作手的食宿,其食宿费用由方担任承当机械操作手不承当施工技能职责,但有必要遵守乙方的办理,遵守乙方的规章制度,按乙方的要求进行施工
4、乙方付出悉数的租金后,甲方应供给在其所在地开具的的应税发票第八条、乙方的权力和职责
1、乙方有必要按合同约好付出租金
2、在租借期间,本合同所列租借机械的所有权归于甲方乙方对租借机械只要运用权,没有所有权乙方在占有、运用租借机械期间,非因甲方原因导致的危险和职责(如查封、扣押、被盗、被损毁、灭失或乙方包含工地施工方指挥有误等)由乙方负悉数职责(被盗、被损毁、灭失的应按机械的购买价格予以补偿)租借期间发作的人身伤害事故应由乙方承当悉数补偿职责
3、乙方有权按约好的办法、地址和租借物的性质运用租借物设备进离场时,乙方应供给无偿的人工机械效劳,离场时有必要给甲方签署设备离场证明若乙方未实行签字手续,离场时刻则以机械操作手或运送单位(运送司机)承认的离场时刻为准
4、乙方在租借期间应妥善保管租借物,未经甲方书面赞同,乙方不得在租借物上增加或撤除零部件
5、在租借期间,乙方如将租借机械转租给第三人,有必要征得甲方书面赞同
6、乙方不得以任何理由对设备进行典当,不然形成的悉数结果由乙方承当
7、未经甲方书面赞同,乙方不得告贷给甲方机械操作手,不然甲方概不认可第九条、违约职责
1、在租借期间,如租借物被第三人建议权力,甲方应承当因而给乙方形成的悉数丢失
2、乙方有必要按合同约好付出租金,不然,甲方有权停机待款,但停机期间依然核算租金如乙方付款后持续租(使)用,停机期间所形成的丢失均由乙方担任
3、在租借期间,乙方如未征得甲方书面赞同将租借机械转租给第三人,甲方除有权直接免除合同,要求乙方付出转租期间的租金外,还有权要求乙方承当转租期间租金20%的违约金
4、未经对方赞同,任何一方不得半途改变或违法免除本合同;任何一方若有违背,都应向对方偿付本合同总租金额%的违约金
5、乙方未按合同约好付出租金时,甲方有权采纳下列办法1要求乙方及时付清租金和其他费用,并由乙方每逾期一日按所欠租金万分之五付出违约金,直至悉数付出结束如违约金缺乏以补偿甲方的实践丢失,则乙方应按实践丢失向甲方承当补偿职责;2乙方如逾期五日仍未付清所欠租金,甲方有权终止本合同乙方应偿还租借机械,不然应补偿给甲方形成的悉数丢失包含返程运费第十条、争议的处理凡因实行本合同所发作的或与本合同有关的悉数争议,甲、乙两边应经过友爱洽谈处理;假如洽谈不能处理,由甲方所在地法院判决如因乙方欠付租金而产生纠纷,则甲方所聘律师费、交通费、食宿费等费用皆由乙方承当第十一条、未尽事宜,两边另行洽谈处理,本协议一式两份,甲乙两边各执一份,两边签字盖章后收效出租方(甲方):承租方(乙方):托付代理人托付代理人工程设备租赁合同14出租方(简称甲方)承租方(简称乙方)乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备施工人货电梯甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务,经共同协商,订立以下几条款以便双方共同遵守执行
一、设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方
1、设备名称
2、租赁数量
3、租赁设备交接地点租赁使用地点
4、设备使用高度
二、租赁期限及日期
1、租赁期限自年月日起至使用完毕停用为止乙方若超期使用,可续签补充协议,但必须提前十五天通知甲方,办理续租手续
2、租赁日期合同经双方签字盖章生效后于年月日安装验收,或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止
三、租赁期设备的维修,保养与其它
1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担维修一般工作必须在四小时内完成,机构换件不超过8小时,特殊故障在24小时完成,未能解决的扣除相应租赁费
2、甲方设备进入乙方现场后,乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件,并由乙方提供库房一间用于保管若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿
3、租赁设备的操作人员每台三人(工资由乙方承担)
4、租赁设备的操作由乙方负责,费用由乙方支付,由于操作不当发生的安全事故由乙方负责,所发生的费用由乙方承担由于违章指挥所发生的费用有责任方承担
5、甲方设备进入乙方现场后,乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作
四、甲乙双方责任
1、乙方负责设备的基础施工,基础必须符合设备的参数要求满足设备的使用性能,若因基础问题(未按甲方提供的数据施工)所造成的一切损失由乙方负责,造成甲方设备损失由乙方承担如因甲方所提供的数据错误,所造成的损失由甲方承担
2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为甲方有权检查设备的完好情况,乙方应提供一切方便
3、租赁设备的.报验费由甲方承担
4、租赁设备纳入乙方设备管理范围
5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作,协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测,电梯附墙安装孔由项目负责,使之符合规范要求
6、乙方负责教育员工不要乱动设备,未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责
7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件
8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理,如甲方操作人员不听从乙方的正常安排,乙方有权退回更换人员,并赔偿相应的损失
9、甲方租赁设备由乙方调度,人员24小时听从乙方安排管理指挥
10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案,并指定有针对性的安全技术措施,甲方必须严格按乙方的要求,纳入乙方安全体系管理及规范管理
五、违约责任未经双方同意,任何一方不得中途变更或销除合同,违约方按经济合同法的有关款承担违约责任本合同一经签定,对甲、乙双方具有同等法律约束效力未尽事宜由甲、乙双方协商解决本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,双方签字盖章生效甲方(盖章)乙方(盖章)甲方代表乙方代表日期年月日日期年月日工程设备租赁合同15尊敬的审判长、审判员四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托,指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人现发表如下代理意见:
一、被上诉人的请求已超过诉讼时效.《民法通则》第136条规定拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年本案“候连书”承诺支付租金的时间为20—年5月中旬然而,被上诉人于20—年7月才向法院提起诉讼其请求已超过一年的诉讼时效期间.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的赁费用中扣除;
3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算;4其他事项
五、违约责任
1、承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时,出租方设备将延迟进场功停机
2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金
3、承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时,出租方有权采取下列措施1要求承租方及时付清租费和其他费用,并要求承租方赔偿出租方的损失2终止本合同,收回租赁设备,并要求承租方赔偿出租方的一切损失
六、合同生效方式此合同一式二份,当事人双方各执一份,其他未尽事宜,双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理此合同双方签字认可后生效证据.一审判决“审理查明”部分,没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而,在“本院认为”部分,却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”,认定诉讼时效连续这里,所谓的“基础事实”,完全是“凭空而来”的据此即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系,被上诉人的请求也已经超过诉讼时效,丧失胜诉权
二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20—年12月12日,而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20_年7月5日签订合同时,成都分院根本就没有成立绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”,这属于附生效条件的合同因成都分院当时还没有成立,《租赁合同》就不可能有成都分院的公章合同所附条件不成就,合同当然不生效.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人,但是,并不是候联界的所有行为,都应由岳阳设计院承担责任只有其“在职务范围内”的行为,才能由岳阳设计院承担责任.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”,租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴因此,即使候联界有租赁空压机的行为,也不属于“在职务范围内”的行为其责任不应当由岳阳设计院承担.建设工程领域,普遍存在借用资质的现象候联界除在使用岳阳设计院的资质外,还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质而且广安智丰公司具有“施工资质”凭什么认定,候联界的签字行为就代表岳阳设计院,而不是代表“广安智丰公司”呢?
三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》.一审判决认定上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”针对这一问题,二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明法官问“候连书是不是岳阳设计院的职工?”秦光明答“不知道是不是岳阳设计院的职工,只知道是候连界的亲兄弟”被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?然而,被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实,想以此逃避其举证责任.《租赁合同》第6条约定设备进出场时,要签进出场单被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单另外,与协议履行相关的证据,还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证岳阳设计院从来没有支付过这些费用谁支付的这些费用,谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系.被上诉人主张其与上诉人之间存在实际履行合同的关系被上诉人应当承担举证责任如果不能举证,则应当承担不利的后果
四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》,更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实因此,“候连书”的签字,只能是代表广安智丰公司,而不能代表岳阳设计院.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”,就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工按此逻辑推理如果被上诉人将设备交给了一审法院,那么,一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然,这种推理是十分荒谬的综上所述.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人,也是本案租赁物的实际使用人.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工二人的签字行为,只能代表广安智丰公司,而不是代表岳阳设计院或成都分院,其责任也只能由广安智丰公司承担.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间此致遂宁市中级人民法院四川法银律师事务所杜正武付贤禹律师二一三年一月十五日出租方(公章)承租方(公章):法定代表人(签章)法定代表人(签章):年月日年月日工程设备租赁合同2承租方(简称甲方)出租方(简称乙方)因工程需要,甲方租用乙方工程机械设备,本着公正、公平、合理的‘原理,经双方友好协商,按《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下协议
一、设备型号数量
二、租赁期限(时间)工程机械设备的租赁方式为月租甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式
三、租金及支付月租,每月租金元整(大写元)人民币,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作,均由甲方自行负责,乙方租金仍按月租标准计收
四、甲方应该安排好机械作息时间
五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方,甲方不得擅自转租或抵押
六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作,其他人员不得上机操作
七、违约责任由违约方负责
八、本合同未尽事宜,双方友好协商解决此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,机械退场办清退租手续,款项结清时,本合同自动失效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年一月―日年—月—日工程设备租赁合同3出租方(以下简称甲方)承租方(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规规定,双方本着平等互利原则,以严守合同、信誉至上为准则,经充分协商签订以下合同第一条甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用租赁物资租赁给乙方使用,其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准,租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间
1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套
2、赔偿费如不执行上表单价,结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿,损坏扣件按市场价赔偿,运费、下车费则按实际结算第二条乙方所租上表物资,须向甲方提供盖有鲜章营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件,并按租赁物数量多少向甲方缴纳押金元(大写)押金不得中途抵扣租金,不计利息,办理结算时在完清各项手续后方能退还第三条租赁期限不得少于一个月,但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间租赁期不足一个月按一个月(30天)计算,一个月及其以上按实际天数计算,法定节假日除春节三天不计租金外,其余照计第四条乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金,不得拖欠,否则,甲方有权终止合同,收回租赁各种物资,原租金、赔偿费、上下车费,乙方应按实支付第五条乙方对甲方出库物资应进行当场检查验收,凡不符质量标准物资应当场拒收,否则,由此而造成大小安全事故或其它经济损失与甲方无关第六条违约责任
1、甲乙双方违反本合同有关规定均属违约,违约方应按租金总额30%支付违约金给守约方
2、乙方应在每月底前按时支付租金,反之则从次月起每天按应付租金总额3%向甲方支付违约金第七条赔偿约定
1、乙方不得私自转借、转租甲方物资,一经发现,其租金按原租金五倍赔偿
2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时市场价赔偿
3、租赁物资送还时,乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)
4、乙方未还清所租物资前,不论使用与否,均视为在租,不能中断租金,须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止第八条乙方提货或返还物资时,必须提前一天通知甲方,乙方在甲方指定地点自提或交还,其上、下车搬运费按每吨钢管元,扣件元,由乙方承担第九条其它第十条本合同一式二份,每份共2页,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日起生效更改之处需经双方签章认可,否则无效本合同纠纷由双方协商解决,直至诉讼到甲方所在地人民法院甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年一月—日年—月—日工程设备租赁合同4甲方乙方因工程需要,甲方租用乙方工程机械设备,本着公正、公平、合理的原理,经双方友好协商,按《中华人民共和国合同法》的.有关规定,达成如下协议
一、设备型号数量
二、租赁期限(时间)工程机械设备的租赁方式为月租甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式
三、租金及支付月租,每月租金元整(大写元)人。