还剩29页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
黄石街村天然气管道路面修复工程监理招标人无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处(无锡市惠山区前洲街道黄石街村村民委员会)(盖章)法定代表人或委托代理人(签字或盖章)招标代理机构江苏成建项目管理有限公司(盖章)法定代表人或委托代理人(签字或盖章)2023年03月4投标文件双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准
2.监理人的义务1监理的范围和工作内容监理范围在专用条件中约定除专用条件另有约定外,监理工作内容包括1收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;2熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;3参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;4审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;5检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;6检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;7审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;8检查施工承包人的试验室;9审核施工分包人资质条件;10查验施工承包人的施工测量放线成果;11审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;12审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;13审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;14在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;15经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;16审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;17验收隐蔽工程、分部分项工程;18审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;19审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;20参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;21审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;22编制、整理工程监理归档文件并报委托人
1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定
2.2监理与相关服务依据
2.1监理依据包括1适用的法律、行政法规及部门规章;2与工程有关的标准;3工程设计及有关文件;4本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据
2.2相关服务依据在专用条件中约定
2.3项目监理机构和人员
2.
3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件
2.
3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行
2.
3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人
2.
3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员1严重过失行为的;2有违法行为不能履行职责的;3涉嫌犯罪的;4不能胜任岗位职责的;5严重违反职业道德的;6专用条件约定的其他情形
2.
3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员4履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换5提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告6文件资料在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档
2.7使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人提供的房屋、资料、设备除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交
3.委托人的义务1告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限如有变更,应及时通知承包人2提供资料委托人应按照附录B约定,无偿向监理人提供工程有关的资料在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料3提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件
3.1委托人应按照附录B约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用
3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件4委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系委托人应在双方签订本合同后7天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人当委托人更换委托人代表时,应提前7天通知监理人5委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内,委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人,由监理人向承包人发出相应指令
3.6答复委托人应在专用条件约定的时间内,对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复逾期未答复的,视为委托人认可7支付委托人应按本合同约定,向监理人支付酬金
4.违约责任1监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的,应承担相应的责任.
1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的,监理人应当赔偿委托人损失赔偿金额的确定方法在专用条件中约定监理人承担部分赔偿责任的,其承担赔偿金额由双方协商确定.
1.2监理人向委托人的索赔不成立时,监理人应赔偿委托人由此发生的费用
4.2委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的,应承担相应的责任
2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的,委托人应予以赔偿
2.2委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人由此引起的费用
2.3委托人未能按期支付酬金超过28天,应按专用条件约定支付逾期付款利息.3除外责任因非监理人的原因,且监理人无过错,发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失,监理人不承担赔偿责任因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时,双方各自承担其因此而造成的损失、损害.支付支付货币除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付涉及外币支付的,所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定支付申请监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前,向委托人提交支付申请书支付申请书应当说明当期应付款总额,并列出当期应支付的款项及其金额3支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用
5.4有争议部分的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时,应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内,以书面形式向监理人发出异议通知无异议部分的款项应按期支付,有异议部分的款项按第7条约定办理
6.合同生效、变更、暂停、解除与终止1生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效
6.2变更
6.
2.1任何一方提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变更
6.
2.2除不可抗力外,因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定
6.
2.3合同生效后,如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时监理人应立即通知委托人除不可抗力外,其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作,附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天
6.
2.4合同签订后,遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的,双方应遵照执行由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的,双方应通过协商进行相应调整
6.
2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时,正常工作酬金应作相应调整调整方法在专用条件中约定
6.
2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,正常工作酬金应作相应调整调整方法在专用条件中约定
6.3暂停与解除除双方协商一致可以解除本合同外,当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时,另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同
6.
3.1在本合同有效期内,由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义,经双方协商一致,可以解除本合同或监理人的部分义务在解除之前,监理人应作出合理安排,使开支减至最小因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失,除依法可以免除责任的情况外,应由委托人予以补偿,补偿金额由双方协商确定解除本合同的协议必须采取书面形式,协议未达成之前,本合同仍然有效
6.
3.2在本合同有效期内,因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停,委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作监理人应立即安排停止工作,并将开支减至最小除不可抗力外,由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿暂停部分监理与相关服务时间超过182天,监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同自通知到达委托人时解除委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日,且应承担第
4.2款约定的责任
6.
3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时,委托人应通知监理人限期改正若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释,则可在7天内发出解除本合同的通知,自通知到达监理人时本合同解除委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日,但监理人应承担第
4.1款约定的责任
6.
3.4监理人在专用条件
5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项,可向委托人发出催付通知委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复,监理人可向委托人发出解除本合同的通知,自通知到达委托人时本合同解除委托人应承担第
4.
2.3款约定的责任
6.
3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时,一方应立即通知另一方,可暂停或解除本合同
6.
3.6本合同解除后,本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效
6.4终止以下条件全部满足时,本合同即告终止1监理人完成本合同约定的全部工作;2委托人与监理人结清并支付全部酬金
7.争议解决1协商双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议2调解如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解3仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼
8.其他外出考察费用经委托人同意,监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付检测费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用,由委托人支付,支付时间在专用条件中约定咨询费用经委托人同意,根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付,支付时间在专用条件中约定奖励监理人在服务过程中提出的合理化建议,使委托人获得经济效益的,双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法奖励金额在合理化建议被采纳后,与最近一期的正常工作酬金同期支付5守法诚信监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益6保密双方不得泄露对方申明的保密资料,亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料,保密事项在专用条件中约定7通知本合同涉及的通知均应当采用书面形式,并在送达对方时生效,收件人应书面签收8著作权监理人对其编制的文件拥有著作权监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料除专用条件另有约定外,如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料,应当征得委托人的同意第三部分专用条件
1.2解释本合同文件除使用中文外,还可用/约定本合同文件的解释顺序为
(1)工程建设监理合同文件;
(2)委托人与承包人签订的工程施工合同文件;
(3)中华人民共和国现行的法律、法令和法规;
(4)工程设计施工图及设计指定的标准图集、技术规范、试验规程等;
(5)中华人民共和国现行的I程勘察设计规范、监理规范、施工验收规范及I程质星检验评定标准,以及江苏省地方颁布的有关建设法规等
2.监理人义务
2.1监理的范围和内容
1.1监理范围包括图纸及清单范围内施工全过程及保修阶段监理
1.2监理工作内容还包括委托人的委托,监理人按监理规范的要求负责本工程监理工作,包括前期准备、工程质量、进度、投资费用、安全文明、信息和监理资料、文档、合同管理,协调施工方、设计方、建设方关系,主持现场各阶段性检查、验收等工作,承担工程施工全过程及保修期监理工作、并实现监理目标2监理与相关服务依据
2.1监理依据包括1监理合同文件;2委托人与承包人签订的工程施工合同文件;3中华人民共和国现行的法律、法令和法规;4工程设计施工图及设计指定的标准图集、技术规范、试验规程等;5委托人认可的监理实施细则6中华人民共和国现行的工程勘察设计规范、监理规范、施工验收规范及工程质量检验评定标准,以及江苏省地方颁布的有关建设法规等
2.2相关服务依据包括按照国家相关规定要求,并且满足发包人的要求
2.3项目监理机构和人员
3.4更换监理人员的其他情形同通用条款
2.4履行职责对监理人的授权范围对监理人的授权范围授委托人的委托,监理人按《建设工程监理规范》(GB50319T-2013)的要求负责本工程质量控制、安全控制、进度控制和投资控制,以及合同管理、信息管理和协调工作承担本工程施工全过程及保修期监理工作、并实现监理目标在涉及工程延期/天内和(或)金额二万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件须征得委托人同意5提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数工程形象进度、监理规范、监理实施细则、监理月报、阶段性监理工作总结、监理旁站方案、监理工作总结、监理旁站记录、会议纪要、总监巡视记录等原件各一份监理人应设专人收集管理监理文件材料,按工程项目基建档案编制规定对文件材料进行整理组卷,并在规定时间内向委托人移交.7使用委托人的财产附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于委托人监理人应在本合同终止后」立_天内移交委托人无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方式为合同终止后15天内移交所使用的房屋、设备使用权.委托人义务4委托人代表委托人代表为o
3.6答复委托人同意在天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复
4.违约责任1监理人的违约责任监理人赔偿金额按下列方法确定赔偿金=直接经济损失X正常工作酬金+工程概算投资额(或建筑安装工程费)
4.2委托人的违约责任
2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定逾期付款利息=当期应付款总额X银行同期贷款利率X拖延支付天数.支付支付货币币种为人民币,比例为/汇率为/O支付酬金正常工作酬金的支付本合同内监理项目按单项工程分批结算,单项工程竣工验收合格后,付至该工程施工合同价乘以约定监理费率后的50%单项工程结算审计结束后,按该工程最终审定价乘以约定监理费率结清剩余款项.合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效本合同生效条件双方代表签字盖章后生效
6.2变更
6.
2.2除不可抗力外,因非监理人原因导致本合同期限延长时,附加工作酬金按下列方法确定工程延期,不另行增加监理费
一、投标须知
二、开标、定标
三、合同条款及附件
四、投标文件部分格式
2.3附加工作酬金按下列方法确定/正常工作酬金增加额按下列方法确定/因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,则按既定的监理费率*经审核的实际建安工程造价,计算实际应支付的监理酬金(监理费)
7.争议解决2调解本合同争议进行调解时,可提交项目所在地人民调解委员会进行调解3仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第
(2)种方式:
(1)提请/仲裁委员会进行仲裁
(2)向工程所在地人民法院提起诉讼
8.其他检测费用已包含在正常工作酬金(监理费)中咨询费用已包含在正常工作酬金(监理费)中奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为奖励金额=工程投资节省额X奖励金额的比率;奖励金额的比率为/虹6保密委托人申明的保密事项和期限I监理人申请的保密事项和期限监理人应对图纸予以保密,未尽委托人事先书面同意不得直接或间接地已任何方式将图纸披露给任何第三方或用于除为发包人利益以外的任何目的8著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件同通用条款附录A相关服务的范围和内容A-1勘察阶段无A-2设计阶段无A-3保修阶段无A-4其他(专业技术咨询、外部协调工作等):附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备B-1委托人派遣的人员B-2委托人提供的房屋B-3委托人提供的资料B-4委托人提供的设备
四、投标文件部分格式黄石街村天然气管道路面修复工程监理正本/副本投标文件招标项目名称投标人:年月日
1、法定代表人身份证明书单位名称单位性质地址成立时间年月日经营期限姓名性别年龄职务系(投标人单位名称)的法定代表人特此证明投标人(盖公章)日期年月日
2、投标文件签署授权委托书本授权委托书声明我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现授权委托(单位名称)的(姓名)为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容代理人无转委托权,特此委托代理人(签字)性别:年龄身份证号码职务投标人(盖章)法定代表人(签字或盖章)授权委托日期年月日
3、投标人总体情况一览表
4、投标人已完成的类似监理项目表
1、请列出近3年内已完成的与本工程类似的监理项目简况,本页不够另附页
2、请将有关监理服务合同、奖励证明复印件等作为附件于本表后投标人(盖章)
5、拟投入的主要检测设备表
1.1建设地点见招标公告;
1.2工程规模见招标公告;计划工期见招标公告计划开工日期见招标公告具体开工日期以甲方开工令为准招标范围见招标公告;质量要求见招标公告标段划分本工程共分1个标段见招标公告见招标公告投标人应承担其招标文件准备与递交所涉及的以及参加本招标活动自身所发生的费用,不论中标与否招标人对该费用不负任何责任
二、开标、定标
6、拟投入监理人员一览表注
1、监理人员应包括总监理工程师、专业监理工程师、安全监理和监理员(不得兼任)O
2、请将有关监理人员的毕业证书、相关职称证书及有关资格证书复印件等作为附件于本表后
7、承诺书致(招标人名称)我公司郑重承诺本公司未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;没有隐瞒,虚假,伪造等弄虚作假行为;不曾因其自身违约或不恰当履约引起合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼;本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的;本次投标所报备项目监理部主要管理人员(指总监理工程师(总监理工程师代表)、专业监理工程师、安全监理、监理员)完全符合《关于进一步加强全省监理人员从业管理的通知》(苏建建管
(2014)100号)文件要求单位(盖章)法定代表人签名:.开标时间投标截止时间见招标公告.开标地点见招标公告.其他有关事项见招标公告.开标程序1开标由招标人或招标代理主持;2所有到会投标人代表签到,并在开标会议期间关闭所有通讯工具;3招标人或招标代理当众宣布投标截止前参加投标的所有投标人名单;4招标人或招标代理介绍参加开标会议的工作小组成员;5招标人或招标代理按招标文件的规定对投标人资格及投标人代表的身份进行符合性审查未按要求提交符合性检查资料的或符合性审查不通过的,均不得进入抽签程序;6通过符合性审查的投标人,由投标人代表按签到顺序抽取第一轮代码球;7投标人代表根据第一轮代码球顺序号进行第二轮中标号的抽取,抽到
1、
2、3号的企业分别为本项目第
一、第
二、第三中标候选人;8招标人、监督人、招标代理、投标人签字确认;9招标人将第
一、第
二、第三中标候选人及相关情况录入前洲街道政府网站进行公示,公示期限为3天.符合性检查投标人应携带授权代理人的身份证原件,将授权委托书、投标明标明投)承诺书、授权委托人及项目总监由法定的社保收缴部门出具的投标单位依法缴纳社会保障资金的相关材料(2022年12月-2023年02月)、企业营业执照及资质证书(复印件加盖公章)、项目总监监理工程师证(复印件加盖公章)装入一个密封袋中一起提交(未按要求提交符合性检查资料的,符合性检查不通过,不得进入抽签程序).定标⑴公示结束后,第一候选人在3个工作日内编制完成项目监理大纲(一式三份),交由项目主管部门审核逾期未提交,则作自动放弃中标处理,由第二候选人替补,以此类推中标候选人如累计三次逾期未提交项目施工组织设计(或施工方案或实施方案),将作退出企业名录库处理⑵项目主管部门在3个工作日内完成对中标候选人的监理大纲审核(逾期认定为认可)通过的,则向候选人发出中标通知书未通过的,则告知未通过原因,并通知下一候选人替补⑶招标人在30天内与确定的中标单位签订监理合同
三、合同条款及附件建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称)无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处监理人(全称)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同工程概况.工程名称黄石街村天然气管道路面修复工程监理;.工程地点惠山区前洲街道;.工程规模招标范围内的工程施工全过程及保修阶段监理
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同
三、组成本合同的文件.协议书;.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);.专用条件;.通用条件;.附录,即:附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分
四、总监理工程师总监理工程师姓名:注册号
五、签约酬金签约酬金(大写)具体金额以年度实际监理范围内工程审定价乘以固定监理费率结算(固定监理费率
1.5%含检测费,结算时须提供经甲方确认的项目清单明细、工程竣工(完工)验收证书或工程结算审定单)“包括.监理酬金具体金额以实际监理范围内工程审定价乘以固定监理费率结算(固定监理费率
1.5%含检测费,结算时须提供工程竣工(完工)验收证书或工程结算审定单);.相关服务酬金/其中:
(1)勘察阶段服务酬金:
(2)设计阶段服务酬金:
(3)保修阶段服务酬金:
(4)其他相关服务酬金:
六、期限.监理期限自.始,至止.相关服务期限:
(1)勘察阶段服务期限自/年/月/日始至/年/月/日止
(2)设计阶段服务期限自/年/月/日始至/年/月/日止
(3)保修阶段服务期限自/年/月/日始至/年/月/日止
(4)其他相关服务期限自/年/月/日始至/年/月/日止
七、双方承诺.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供办公室、相关资料,并按本合同约定支付酬金
八、合同订立.订立地点无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处.本合同一式肆份具有同等法律效力,双方各执贰份第二部分通用条件.定义与解释定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人“监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动“相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作”项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师“酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额“一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方“书面形式”是指合同书、信件和数据电文包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式“天”是指第一天零时至第二天零时的时间“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形解释本合同使用中文书写、解释和说明如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下1协议书;2专用条件;3通用条件;名称数量工作要求提供时间
1.工程技术人员/
2.辅助工作人员/
3.其他人员/名称数量面积提供时间
1.办公用房/
2.生活用房/
3.试验用房/
4.样品用房/用餐及其他生活条件/名称份数提供时间备注
1.工程立项文件合同签订后7天内
2.工程勘察文件合同签订后7天内
3.I程设计及施工图纸合同签订后7天内
4.工程承包合同及其他相关合同合同签订后7天内
5.施工许可文件工程开工前
6.其他文件名称数量型号与规格提供时间
1.通讯设备///
2.办公设备///
3.交通工具///
4.检测和试验设备///公司名称注册资本地址、邮编、电话主要业务范围企业性质成立时间资质等级及编号资信登记情况及编号公司领导班子构成情况法人代表公司经理总工程师总经济师公司人员职称构成情况人员总数高级职称中级职称初级职称其他管理人员监理人员后勤人员退休人员公司近3年营业额情况(万元)202020212022项目1234工程名称项目地点标段属性规模等级开、竣工日期施工合同总价(万元)监理服务费总价(万元)驻地总监受奖罚情况招标人名称地址传真电话序号检测设备名称型号规格数量进口/国产制造年份备注UL4冈位姓名性别年龄职称职务学历专业工程简历资格证编号。