工程承包合同

工程承包合同一般约定词语定义合同

1.

1.

1.10其他合同文件包括O

1.

1.2合同当事人及其他相关方

1.

1.

2.4监理人名称;资质类别和等级;联系电话;电子信箱;通信地址O

1.

1.

2.5设计人名称;资质类别和等级;联系电话;电子信箱;通信地址O

1.3工程和设备

3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括永久占地和临时占地及本工程承包范围内的全部施工场所

1.

3.9永久占地包括执行合同通用条款

1.

3.10临时占地包括执行合同通用条款O法律适用于合同的其他规范性文件国家和本省市现行的法律法规标准和规范施工现场需要具备的其他试验条件O

9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定o

10.变更

10.1变更的范围关于变更的范围的约定-

10.4变更估价

10.

4.1变更估价原则关于变更估价的约定:o

10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限o发包人审批承包人合理化建议的期限O承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:

10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11《暂估价一览表》

10.

7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定

10.

7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定第3种方式承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定o

10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定o.价格调整市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定O因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整第1种方式采用价格指数进行价格调整101关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定；第2种方式采用造价2关于基准价格的约定专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过乙%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过乙%时，材料单价涨幅以己标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过和寸，其超过部分据实调整

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过土%时，其超过部分据实调整第3种方式其他价格调整方式o.合同价格、计量与支付1合同价格形式

1、单价合同综合单价包含的风险范围风险费用的计算方法O风险范围以外合同价格的调整方法O

2、总价合同总价包含的风险范围O风险费用的计算疗法:O风险范围以外合同价格的调整方法O

3、其他价格方式o付款1预付款的支付预付款支付比例或金额o预付款支付期限o预付款扣回的方式

12.

2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限o预付款担保的形式为o量1021计量原则工程量计算规则o计量周期关于计量周期的约定o

3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定0总价合同的计量关于总价合同计量的约定o总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第

12.

3.4项〔总价合同的计量约定进行计量o其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序o

12.4工程进度款支付

4.1付款周期进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定执行合同通用条款进度付款申请单的提交1单价合同进度付款申请单提交的约定⑵总价合同进度付款申请单提交的约定o3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定o进度款审核和支付1监理人审查并报送发包人的期限O发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限O2发包人支付进度款的期限―o3发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式—o支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批o

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批o.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

10313.

1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求长不得超过小时

13.2竣工验收

13.

2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定o发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:

13.

2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为o

13.3工程试车

13.

3.1试车程序工程试车内容o1单机无负荷试车费用由承担；2无负荷联动试车费用由承担

13.

3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定—

13.6竣工退场

13.

6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限o.竣工结算1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限o竣工结算申请单应包括的内容O竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限发包人完成竣工付款的期限o关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序o最终结清

104.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数o承包人提交最终结算申请单的期限o

14.

4.2最终结清证书和支付1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限o2发包人完成支付的期限o.缺陷责任期与保修陷责任期缺陷责任期的具体期限o3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定o在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第

3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留质量标准保证金1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式保证金保函，保证金额为;3%的工程款;3其他方式:o

3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式1在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；3其他扣留方式:o关于质量保证金的补充约定修1保修责任工程保修期为o

15.

4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间o

105.违约1发包人违约

1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形o

1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法1因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任o3发包人违反第

10.1款〔变更的范围第2项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任o4发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任o5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任o6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任7其他o

16.

1.3因发包人违约解除合同承包人按

16.

1.1项1发包人违约的情形约定暂停施工满维天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同

16.2承包人违约.

2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形o

2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法2o

2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定o发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式o.不可抗力

106.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形o.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后要一天内完成款项的支付.保险1工程保险关于工程保险的特别约定O其他保险关于其他保险的约定承包人是否应为其施工设备等办理财产保险o通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定

20.争议解决

20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定O

20.

3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定O选定争议评审员的期限O争议评审小组成员的报酬承担方式其他事项的约定O

20.

3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定

20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决1向仲裁委员会申请仲裁；2向人民法院起诉107附件协议书附件附件1:承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件附件2发包人供应材料设备一览表附件3质量标准保修书附件4主要建设工程文件目录附件5承包人用于本工程施工的机械设备表附件6承包人主要施工管理人员表附件7分包人主要施工管理人员表附件8履约担保格式附件9预付款担保格式附件10支付担保格式附件11暂估价一览表108附件1:承包人承揽工程项目一览表114附件2发包人供应材料设备一览表附件

3110.1适用于工程的标准规范包括《工程施工质量验收规范》及国家、地方相关规范标准发包人提供国外标准、规范的名称无；发包人提供国外标准、规范的份数工;发包人提供国外标准、规范的名称无发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求执行合同通用条款合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为执行合同通用条款图纸和承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:;发包人向承包人提供图纸的数量;发包人向承包人提供图纸的内容承包人文件需要由承包人提供的文件包括;承包人提供的文件的期限为;承包人提供的文件的数量为;承包人提供的文件的形式为;发包人审批承包人文件的期限o现场图纸准备关于现场图纸准备的约定执行合同通用条款联络1发包人和承包人应当在一天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人

1.

7.2发包人接收文件的地点；发包人指定的接收人为o承包人接收文件的地点;承包人指定的接收人为o监理人接收文件的地项目所在地监理办公室监理人指定的接收为项目总监理工程师94质量标准保修书发包人（全称）承包人（全称）发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设质量标准管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订质量标准保修书

一、质量标准保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担质量标准保修责任质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目具体保修的内容，双方约定如下o—•、质量保修期根据《建设质量标准管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5—年；.装修工程为2年；.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年:.其他项目保修期限约定如下弱电智能化设备随设备厂家保修政策执行质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算

三、缺陷责任期工程缺陷责任期为一个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金

四、质量保修责任.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设质量标准管理条例》的规定，立即向111当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修.质量保修完成后，由发包人组织验收

五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担

六、双方约定的其他质量标准保修事项质量标准保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满发包人（公章）承包人（公章）地址地址法定代表人（签字）法定代表人（签字）委托代理人（签字）委托代理人（签字）电话电话传真传真开户银行开户银行账号账号邮政编码邮政编码112附件4主要建设工程文件目录113附件5承包人用于本工程施工的机械设备表附件6114承包人主要施工管理人员表115附件7分包人主要施工管理人员表116附件8履约担保（发包人名称）鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年—月一日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保

1.担保金额人民币（大写）元（¥）o2•担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效担保人（盖单位章）法定代表人或其委托代理人（签字）地址邮政编码电话传真年月0117附件9预付款担保（发包人名称）根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保.担保金额人民币（大写）元（¥）o.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止•在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效担保人（盖单位章）法定代表人或其委托代理人（签字）地址邮政编码电话传真年月日118附件10支付担保（承包人）:鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月一日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”）应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保

一、保证的范围及保证金额.我方的保证范围是主合同约定的工程款.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除质量标准保证金以外的合同价款.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%数额最高不超过人民币元（大写）

二、保证的方式及保证期间.我方保证的方式为连带责任保证.我方保证的期间为自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整

三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付

四、代偿的安排.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号.在出现你方与发包人因质量标准发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的质量标准检测机构出具的质量说明材料.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付

五、保证责任的解除.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除

119.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方

六、免责条款.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的我方亦免除其相应的保证责任.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条（变更）约定的变更不受本款限制.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任

七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉

八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效担保人（盖章）法定代表人或委托代理人（签字）地址邮政编码传真月日

1201.10交通运输

1.

10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定执行合同通用条款

1.

10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定施工场地为场内关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设的约定无

1.

10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费承包人承担

1.11知识产权关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属执行合同通用条款关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求执行合同通用条款关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属执行合同通用条款关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求执行合同通用条款.H.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式承包人承担

1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格允许调整合同价格的工程量偏差范围o.发包人

2.2发包人代表发包人代表姓名;身份证号;职务;联系电话;电子信箱/;通信地址O95附件11:11-1:材料暂估价表12111-2工程设备暂估价表12211-3专业工程暂估价表123第五章工程量清单

1241.封面工程投标总价投标人（单位公章）编制时间年月日

1252.扉页招标人工程名称投标总价（小写）（大写）:投标人（单位公章）法定代表人或委托代理人（签字盖章）造价工程师J签字盖专用章）编制时间年月日

1261273.填表须知1工程量清单与计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章2工程量清单与计价格式中除另有规定外，任何内容不得修改3工程量清单与计价格式中要求填报的单价与合价，投标人均应填报，未填报的单价与合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价与合价中4金额（价格）以招标文件规定的币种表示

1284.工程量清单（另附）129第六章图纸另附注本招标文件所附图纸为南二环〃中山大街至迎宾大街至东二环〃的施工图纸，本次招标项目为迎宾大街至东二环段施工，请各投标人根据工程量清单自行区分130发包人对发包人代表的授权范围如下

（1）处理和协调外部施工条件和各单位关系

（2）监督项目质量、安全、进度等现场工作实施情况

（3）督促监理方认真履行职责

（4）履行设计变更、95第七章技术标准和要求

一、现场自然条件现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等在投标人勘察现场时由招标人负责交底

二、现场施工条件满足施工需要

三、本工程采用的技术规范按国家有关现行的施工及验收规范

四、详见施工图纸及工程量清单131第八章投标文件格式132唐县东南片区经四路纬六街南二环道路工程南二环（迎宾大街至东二环）道路工程施工投标文件项目编号投标人:（盖单位章）法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）年月日133

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、己标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、类似业绩

十、其他材料134

一、投标函及投标函附录

（一）投标函致（招标人名称）在考察现场并充分研究（项目名称）（以下简称“本工程”）招标文件的全部内容后，我方兹以人民币（大写）元RMB¥元的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷在我方的上述投标报价中，包括安全文明施工费RMB¥元暂列金额（不包括计日工部分）RMBY元专业工程暂估价RMB¥元如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到标准我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥—元）在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力投标人（盖章）法人代表或委托代理人（签字或盖章）日期年月日135

（二）投标函附录工程名称（项目名称）投标人（盖章）法人代表或委托代理人（签字或盖章）日期年月日136

二、法定代表人身份证明投标人单位性质地址:成立时间年月日经营期限姓名性别年龄职务系（投标人名称）的法定代表人特此证明投标人（盖单位章）年月日137

三、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担委托期限O代理人无转委托权投标人2（盖单位章）法定代表人（签字或盖章）身份证号码委托代理人（签字）身份证号码年月日注

1、委托代理人必须签字确认，否则授权委托书无效

2、后附被授权人身份证扫描件138注附投标保证金缴纳凭证或银行保函或投标保证保险证明或电子保函和开户许可证或投标人企业基本存款账户信息相关单据或投标承诺函原件扫描件并加盖投标人电子公章银行自有投标保证金保函固定格式的，可以采用自有固定格式但应明确包含招标人名称、投标人名称、投标项目名称、金额、有效期、保函条件等内容139

五、已标价工程量清单说明已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容140洽商及签证程序5代表发包人行使本合同约定的其他权利和义务

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求执行合同通用条款

2.

4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括执行合同通用条款

2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求发包人是否提供支付担保不提供发包人提供支付担保的形式不提供

3.承包人1承包人的一般义务9承包人提交的竣工资料的内容符合国家规范要求，建设行政主管部门、城建档案管理部门、质监部门、发包人要求的竣工图及竣工备案资料等o承包人需要提交的竣工资料套数■*按发包人实际需要数量承包人提交的竣工资料的费用承担承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间O承包人提交的竣工资料形式要求书面形式和电子文件10承包人应履行的其他义务承包人应严格按照《保定市建筑劳实名制管理办法》2019年1月1FI超实施实施建筑实名制管理制度，遵守项目所在地相关部门关于工程施工、安全文明施工等相关规定，承包人应按月足额支付农民工程，不得拖欠，因拖欠农民工工资引起的一切后果由承包人承担项目经理1项目经理姓名;正号;96

六、施工组织设计.投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计1施工方案及主要技术措施；2质量保证措施；3施工进度计划及保证措施；包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等，此章节中附附表

一、附表

二、附表

三、附表四；4施工安全措施计划；5文明施工措施计划；6施工部署及现场平面布置；投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置，此章节中附附表

五、附表六；7工程保修工作的管理措施和承诺；8任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险包括工程施工过程中可能遇到的各种风险的措施；9招标文件规定的其他内容.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后附表一拟投入本工程的主要施工设备表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表141附表一拟投入本工程的主要施工设备表142附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表143附表三劳动力计划表单位人144附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期.施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示145附表五施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置146附表六临时用地表建造师执业资格等级;建造师注册证书号;建造师执业印章号;安全生产考核合格证书号;联系电话；电子信箱;通信地址;承包人对项目经理的授权范围如下负责合同项目的工程管理关于项目经理每月在施工现场的时间要求O承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任

3.

2.2项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任o

3.

2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任o

3.

2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任视同擅自更换项目经理，违约责任同

3.

2.3条款

3.3承包人人员

3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限也丘合回通用条款承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任o承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求执行合同通用条款

3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任o承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任o

3.5分包

5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括o主体结构、关键性工作的范围O

5.2分包的确定允许分包的专业工程包括o其他关于分包的约定o

5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定o97工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间o履约担保承包人是否提供履约担保o承包人提供履约担保的形式、金额及期限的o监理人1监理人的一般规定关于监理人的监理内容o关于监理人的监理权限o关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定O监理人员总监理工程师姓名;职务；监理工程师执业资格证书号电话；电子信箱/;通信地址:关于监理人的其他约定无商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定/;/；/o

5.质量标准1质量要求特殊质量标准和要求关于工程奖项的约定o3隐蔽工程检查

5.

3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定o监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过小时

986.安全文明施工与环境保护1安全文明施工项目安全生产的达标目标及相应事项的约定o关于治安保卫的特别约定o关于编制施工场地治安管理计划的约定o

1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求o

6.

1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定o

7.工期和进度1施工组织设计合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容o

1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:o发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限O

7.2施工进度计划

7.

2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限o3开工.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限o关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限o关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限o

7.

3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同测量放线发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限」工期延误

99.1因发包人原因导致工期延误7因发包人原因导致工期延误的其他情形o

7.

5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限o不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定o异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件-

7.9提前竣工的奖励

7.

9.2提前竣工的奖励o.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.

4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担o

8.6样品

8.

6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求

8.8施工设备和临时设施

8.

8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定o.试验与检验1试验设备与试验人员

1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所o施工现场需要配备的试验设备o100单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期序号材料、设备品种规格型号单位数量阮）质量等级供应时间送达地点备注文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率kW生产能力备注名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员项目主管其他人员

二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员项目主管其他人员

二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员序号名称单位数量单价阮）合价阮）备注序号名称单位数量单价（元）合价阮）备注序号专业工程名称工程内容金额小计序号条款内容约定内容备注1项目经理姓名建造师证书注册编号2工期3质量标准4投标有效期5缺陷责任期24个月••••••••••••备注投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺此类承诺可在本表中予以补充填写序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率KW生产能力用于施工部位备注序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注工种按工程施工阶段投入劳动力情况用途面积（平方米）位置需用时间。