还剩97页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工程分包合同15篇工程分包合同1发包方甲方:承包方乙方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将有关安装专业分项工程分包给乙方施工为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同
一、工程名称、地点、分包范围和内容及分包形式
1、工程名称
2、工程地点
3、分包范围和内容1施工蓝图范围内消防除外的所有水、电等安装工程弱电仅包括洞口预留、线管、线盒埋设,包括所有的管路预埋、洞口预留2甲方直接下指令或转发业主方的设计变更3未经甲方同意,乙方不得对本工程作任何更改和改变4安装工程结算、资料整编分包形式本工程采用包工、包料、机械、消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护的包干方式,全面负责电话签约日期工程分包合同2发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致,订立协议如下
一、承包方式包人工、包质量、包安全
二、承包范围设计图纸所列专业施工范围
三、工程质量优良
四、结算方式
1、墙面贴砖/皿;
2、地面铺贴石材/nV;
3、地面找平层/nf;
4、卫生间防水/nf;
5、砖砌隔墙(包括抹灰)元/以,不除窗洞;
6、粉墙/面,不除窗洞;
7、零星事再协商;
8、大理石干挂/nV
五、付款方式本工程以实际发生工日数据为依据,按每日元/人生活费,每天支付一次,每月支付工程进度款至,工程完工质检合格,支付工程款的;工程竣工验收达到标准后,工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的
六、甲方责任
1、提供所有民工的身份证复印件
2、乙方必须自备施工工具,负责作业层面的卫生,施工中不得浪费和损失材料,保护好设备和制成品,如有损坏双倍赔偿
3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定,服从甲方管理和指挥,不得打架、闹事,处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系
4、乙方应按安全规范技术规范组织施工,确保施工安全,由于乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其责任及相关费用全部由乙方承担
5、乙方确保人身安全和饮食安全,发生责任事故,其责任及相关费用全部由乙方承担
八、工程质量的‘约定
1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标准,未通过建设方、监理方、甲方的验收,乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方承担
2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量其返工费用由甲方承担
九、有关工期的约定
1、因乙方原因造成的延误,工期不顺延因乙方原因延期竣工,延误工期每延误一天乙方支付甲方500元的工期违约金违约金不超过结算价款的3%o
十、其它条款
1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任
2、因乙方的施工未达到约定的质量标准,或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量,或者终止合同
3、若发包方与承包方意见发生分歧,经协商不能达成一致时通过仲裁解决
4、乙方中途撤场负全部责任,包括退还已付所有工程款,合同双方签字生效本协议一式两份,双方各执一份,工程完成自行消除发包人承包人日期日期工程分包合同3甲方乙方甲方现委托乙方承包工程经甲、乙双方充分协商,签订合同如下
一、工程概况.工程名称.工程地址.系统包括
二、甲乙双方的责任和义务.甲方负责提供整个工程所需材料,协调好乙方与工地管理层关系,以保证乙方能如期完成工程工期并承担以下义务・按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收・按时支付工程进度款.乙方应按合同规定的时间内及时安装工程的设备材料;在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作・设备的安装调试
三、工程时间和进度
1、自合同签订之日起,乙方开始对现场进行前期预埋施工
2、在实际施工过程中,根据具体情况,甲乙双方友好协商解决
四、工程及工程量的变更
1、由于甲方原因,对工程中提出的修改项目,必须向乙方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项如甲方不出具工程联系单,乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工
2、由于乙方原因设备损坏、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改甲方(签字)乙方(签字)年月日工程分包合同4
一、发包方(以下简称甲方)
二、承包方(以下简称乙方)为保证工程质量、进度,安全文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致签订本合同并严格遵守履行
三、工程概况.工程名称.工程地址
四、工程概况消防水池
3.5M_3M_20M
五、施工范围消防水池
3.5M_3M_20M包工包料施工土方开挖、砖•砌墙体及15—20公分水泥地面加钢筋,顶部用楼板,水池做防水、水池墙外用沙回填(水池漏水返工由承包方负责)
六、承包方式施工包工包料
七、工程期限.合同开工日期.合同工期乙方施工的全部工程应于开工之日起(含所有节假日在内)完成,完工日期为20_年12月6日
八、质量标准乙方必须按设计要求和有关操作规程、技术标准、技术规范、施工规程、施工及验收规范进行施工,确保工程一次验收合格
九、施工合同价款施工合同价款为
十、甲乙双方责任.甲方责任;.甲方派遣技术及管理人员协助乙方进行施工;.施工用电方面甲方负责将电源引入建筑主体内;.施工用水方面甲方负责与建设单位单位协调;.甲方负责施工组织设计及技术交底的编写5o甲方应及时按合同付款进度支付乙方施工费用;乙方责任.乙方负责施工所需机具;.乙方负责为参与作业的工人购买保险费用,负责为工人购买防护用具,因乙方违规操作所造成的人员伤亡等事件乙方应完全负责;.乙方应向甲方提供参与施工技术人员电工证,焊工证及其他特殊工种的证书原件及复印件;.乙方应负责对施工人员的管理、负责工人的.住宿生活;.建设及监理单位召开理会时乙方应派技术人员旁听并认真做好笔录;.建设及监理单位检查、验收时乙方应派相关技术人员积极配合;.在工程质保期内,乙方应免费负责维修
十一、措施奖惩.对于施工工人个人或集体革新工艺或发明创造提高工作效率,节约成本效果显著者,甲方将对其个人或集体进行奖励,奖励标准为500—1000元人民币.对于按时或提前优质高效完成施工任务,甲方将对乙方奖励现金500—1000元人民币.对于消极怠工、故意拖延工期给甲方造成严重损失的,甲方将对乙方处以施工总价款2%-5%的罚款;.对于施工人员打架斗殴、盗窃行为处以500—20—元罚款,情节严重的交司法机关处理;.对于施工人员违反安全文明施工要求,不戴安全帽、穿拖鞋、损坏其他单位设备被建设单位、监理或其他单位发现并处以罚款的乙方应自己负责
十二、付款办法;乙方工人进场甲方先支付人民币元,施工期间乙方可以借支工程费用,待整体承包项目系统安装测试合格,并由建设、甲方等单位验收合格后十日内(节假日除外)甲方确保向乙方支付款项达到该项目施工总价款的80%o工程经消防检测单位检测合格并由消防主管部门验收合格后10个工作日(节假日除外)甲方向乙方支付工程总价款的20%(质保期以消防主管部门对于该工程合格的消防验收意见书下发,工程验收合格证书之日起壹年)
十三、工期顺延因不可抗拒的因素或其他单位的原因所导致的工期延误,甲方应相应顺延工期
十四、本合同签字生效后双应严格履行,任一乙方违约或终止合同,应承担对方相应的一切经济损失.
十五、如发生纠纷,双方应协商解决协商不成,可向当地主管部门申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼
十六、本合同未尽事宜,双方协商后另行签订补充协议,补充协议作为本合同的附件与合同具有同等效力
十七、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份自签字之日起生效,双方遵守执行具有法律约束力甲方单位名称(盖章)乙方单位名称(盖章)甲方代表签字乙方代表签字日期—年—月一日日期一年—月一日工程分包合同5建设单位牡丹江新世纪房地产开发有限公司总包单位温州建设集团公司(简称甲方)分包单位牡丹江市中科基础工程有限责任公司(简称乙方)由公司投资建设、甲方总承包施工的牡丹江市百好花园1#〜2#楼工程,因工程建设需要(或经业主推荐)现将其桩基分部工程委托乙方施工,为明确各方责、权、利,保质、保量、按期地完成施工任务,根据我国现行的《建筑法》《合同法》《建筑安装工程总分包实施办法》《建筑工程质量管理条例》,经协商一致,特签订本合同,以资共同信守执行
一、工程概况1)2)
二、工程承包范围1)、桩基工程2)、
三、工程内容钻孔桩600m3桩径60cm桩长11m只
四、承包方式包工包料(其中材料甲供);
五、材料采购本工程所需材料钢材、商校,采购方在采购材料的同时应严把质量关,所有进场的原材料、半成品均须有质量合格证明
六、工程造价1)本分包工程暂定造价m3含税金),完工后按实际发生的工程量经建设单位签证后按实调整,材料价格实行2)本分部工程使用20__年《浙江省建筑工程预算定额》及省市配套文件为依据,计算方法:本合同范围内的全部工作内容
二、合同工期自年一月—日起至年一月一日竣工,结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件等所有的安装项目同步到位,装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,甲方有权向乙方处以1000元天的罚款
三、工程质量
1、本工程质量达到标准,工程质量以《建筑工程质量统一验收标准》GB50300-及配套的水电现行验收规范、国家行业、地方标准进行验收
2、对隐蔽工程验收,由乙方提前书面通知甲方,由甲方会同监理方及时验收,如验收不合格,乙方不得进行下道工序施工
3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终验收3)工程款支付本工程总包合同的工程款支付为按月支付,每月25日前乙方应上报已完工程量,甲方进行汇总后统一向业主上报,经业主核定后,在次月7日前支付工程款,按当月完成量的80%支付(甲方在业主资金到位情况下,应保证乙方的工程款项,若不到位,按规定计取违约金,违约金为应付款的月息2%)当月甲供材料同时扣回,余款在该桩基工程通过验收,办理该桩基工程竣工结算后结清(留保修金)5)其他;
1、总包方向分包方收取的配合管理费按中标的桩基造价%计取
2、
七、施工工期1)本分部工期为30个日历天,自20年7月1日至20—年7月30日为止如工期延误,每延期一天罚200元,超过天,每延期一天罚300元,以40天为限如工期提前,每提前一天奖200元,以30天为限2)在分部工程施工期间,如果遇到非乙方因素和不可抗力,致使工作不能正常进行的,经业主及甲方签证后,工期予以顺延
八、工程质量1)乙方在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范精心组织施工,确保工程质量达到100%合格,本工程总包合同质量等级为创—杯等级如果该工程今后获得一杯等级,总包方应将所得奖励总额的%奖励给乙方;由于乙方原因造成该工程总体未能达到验收标准,则处罚乙方万元,若分项工程未达到合格,乙方必须无条件返工至合格并处罚桩基工程总价的%罚款,并承担所产生的一切相应费用,返工工期不予顺延2)本分项工程竣工验收合格后30天内,乙方负责按温州市建设工程资料存档与IS09001质量体系认证要求,整理好有关技术资料送交总包单位3)在工程的合理使用年限内,如桩基质量引起建筑物质量问题的,乙方应负维修、赔偿费用及一切相关责任工程保修金按%扣留,计元,归还期限和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行
九、双方责任甲方责任1)做好施工现场的“三通一平”工作,施工用水、用电接通至现场,提供总配电房、配电箱(一级配电箱)2)提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料,提供座标控制点、水准点3)及时参加隐蔽工程验收4)及时按合同约定支付工程款5)配合乙方协调有关工作6)根据乙方的计划及时供应甲供材料,并提供临时设施场地7)协助乙方办理签证手续8)甲方驻现场代表张健,联系电话15145370666c乙方责任1)对施工期间劳动力、材料、资金投入、质量、安全管理进行全过程统筹安排不得转包2)认真做好工程原始记录,隐蔽工程验收要提前半天通知业主、监理单位、甲方及有关部门3)施工期间,乙方应配合业主、监理单位、甲方及有关部门对现场操作技术、安全资料、现场文明施工等各方面的随时抽查4)必需确保工程技术资料记录完整、准确、真实、齐全,提交完整竣工资料交付甲方5)乙方必须办理施工过程中的所需要的文件6)乙方驻现场代表,联系电话
十、安全、环保、文明施工1)根据施工现场安全生产、文明施工的管理要求,乙方进场前须与甲方签订“安全生产责任书”,并向甲方缴纳安全生产、文明施工押金(为合同价的5%,不少于5000元)计元(如果确实有需要),若有违章行为,甲方在权按有关规定条款予以处罚2)乙方应在现场设置项目负责人和安全员,并落实其相应的安全责任3)乙方施工人员要求入住甲方现场民工宿舍,人员应具备“三证”方能入住,三证办理由乙方自行负责;甲方负责提供安全帽、床铺、上岗证等(费用乙方自理),所有进场人员必须遵守施工现场各项管理制度4)甲方应组织乙方项目管理班子进行项目部管理制度交底;乙方负责对其进场员工进行必要的安全知识教育,保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用,加强员工的自我保护意识,每周开展安全自查5)有特殊要求的施工作业,乙方必须根据规定根据规定安排持操作证的人员上岗,乙方进场的机械设备必须经自验合格签字后报甲方6)工程施工过程中,乙方应严格执行甲方运行的0HSAS18001职业健康安全管理体系相关要求,严格按照安全操作规程进行,采取有力的安全防护措施,确保施工安全;乙方分包范围内如发生一切人身、设备安全事故,其事故费用及责任均由分包单位自负,对甲方造成影响和损失的,甲方有权要求乙方赔偿7)工程施工过程中,乙方应严格执行甲方运行的IS014001环境管理体系相关要求,做好文明施工,遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和文明生产等的管理规定进场材料和建筑垃圾按甲方要求定点堆放,做好落手清,保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款8)乙方违反本合同安全生产约定条款或甲方有关施工安全管理要求的,甲方按本公司有关制度予以处罚,罚款从乙方安全保证金中扣除;上级部门对乙方的处罚另由乙方承担
十一、乙方合同履约保证金为万元,退还保证金时间和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行
十二、本合同一式柒份,双方签字盖章并经业主鉴证后生效,双方各执正本壹份,副本贰份,鉴证单位壹份,各自转报有关部门备案
十三、本合同如有未尽事宜,由双方另行协商解决,协商不成可申请温州仲裁委员会仲裁
十四、本合同工程完工达到质量要求,技术资料齐全,工程款项结清后失效甲方乙方代表代表年月曰年月曰鉴证单位代表年月日工程分包合同6甲方乙方根据甲方需要,甲方将大成街一淮河路打通工程第一标段内工程的土方工程分包给乙方挖运、卸至乙方的弃土场,根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》以及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,及其他相关法律与法规和规定,经甲、乙双方平等协商,特签下本协议供双方共同遵守执行如下
1、工程名称大成街淮河路打通工程第一标段
2、工程地点—市南岗区体育学院
3、工程范围大成街一淮河路打通工程第一标段土方
4、承包方式乙方包机械,包安全,包质量以及文明施工,不包括含税金工程
5、工程造价计量根据甲方设计图纸及现场实际发生工程量及有关规则执行计算土方工程量经双方确定,在施工过程中应服从甲方现场人员指挥,施工中所有土石方四周应由甲方负责测量放线并指挥顶点标高或书面交底给乙方施工,乙方应按甲方指定标高施工,并按有关规定允许偏差+—10cm土石方挖运包干单价为18元/ni
36、质量要求1工程质量应符合现行国家工程质量验收规范、国家、行业、地方和甲方的施工技术标准规范,施工设计图以及相关技术文件要求
7、安全要求乙方在施工挖运土石方时,乙方由于自身条件造成安全事故甲方慨不负责,全部由乙方负责甲方提供宿舍及机械停滞场所,乙方负责看守值班机械设备,如有遗失甲方慨不负责,全部由乙方负责
8、工期进度第一标段在施工挖运土方不分昼夜,允许能施工情况下必须施工,应服从项目部管理人员指挥
9、工程款支付结算进场开始施工作业后,每10天按实际完成进度工程量的80%付款给乙方,待项目工程完成后30内结付清该项目所有工程款
10、双方责任甲方责任1甲方提供相关图纸技术资料及现场测量标高基线2负责及时办理进度款支付及结算3编制总体施工进度计划及安全文明施工组织设计质量计划4负责工程质量的检查与验收5负责与业主和监理的日常联络6协调指导监督施工现场各方面工作乙方责任1指定专人负责该工程协调工作,服从甲方工地代表的管理人员指挥及监督,乙方应按甲方要求进度完成,根据现场实际情况抓紧时间完成,由于甲方原因造成停工,根据实际情况,工期顺延
(2)由于乙方原因造成停工误工期,甲方有权吊销合约责令退场,甲方将乙方存下所有及20%款项另寻车队施工
(3)严格遵守甲方施工现场的各项规章制度,严禁违规操作,确保安全
(4)乙方机械设备增减进退出场要听从甲方的指令和调配
(5)乙方由于自身条件造成安全事故全部由乙方负责
11、其他事项
(1)本合同未尽事宜经双方协商另订补充协议与本合同具同等法律效力
(2)本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,本合同自签订字之日起生效,本工程验收合格,结算款付清后合同自然终止甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月0年—月—日工程分包合同7工程承包人(甲方)法定代表人住所专业分包人(乙方)法定代表人住所资质证书号码发证机关资质专业及等级复审时间及有效期营业执照号码安全生产许可证号码鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务,并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作,以确保本工程的圆满竣工;另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究,已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算,并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同
一、分包工程概况分包工程名称分包工程地点分包工程承包范围
4、验收工作由甲方负责组织验收,在验收中如发现工程质量未达到合同约定的质量等级标准,乙方无条件返工
5、保修期限及保修起始日按甲方与业主签订的工程承包合同中的约定执行,具体约定保修期限为电气管线、上下水管线安装工程为2年,保修起始日为单位工程竣工日算起
6、在保修期内,若甲方通知乙方的保修内容不能得到及时响应,则甲方有权使用工程保修金对本工程出现的质量问题进行维修,如工程保修金尚不足于承担全部维修费用的,乙方承诺不足部分继续由乙方承担
四、安全文明施工
1、本工程乙方现场安全施工要求为乙方按照甲方安全技术交底进行施工,并配备兼职安全员与专业电工,保证安全无事故如若出现安全事故乙方自行处理,与甲方无关
2、乙方应遵守施工现场临时用电规定,遵守机械使用规程应做到文明施工,工完场清乙方应对所属工人进行安全交底,并做好记录
3、乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定,执行甲方对安全和文明施工的有关规定,并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用对非乙方原因造成的财产和伤亡事故,由责任方承担责任和相关费用
二、分包合同价款暂定合同总价,大写人民币元固定单价金额,大写人民币元
三、工期计划开工日期本分包工程暂定于年月日开工;计划完工日期本分包工程暂定于年月日完工;合同工期总日历天数为天
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为,并要求达到质量奖项的评定标准
五、组成本分包合同的文件包括除专用条件另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下1本合同协议书2本合同专用条件3本合同通用条件4中标通知书5本分包工程招标文件6投标书及双方明示纳入合同的投标书其他部分7标准、规范及有关技术文件8图纸9工程量清单10工程报价单或预算书11甲方提供的各项管理制度12甲方与建设单位(项目业主)总承包合同文件相关内容除非另有约定,合同履行过程中双方共同签署的补充协议、会议纪要、备忘录及其他文件,以及经确认的双方往来文件也视为本合同组成部分
六、本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条件》中分别赋予它们的解释相同
七、乙方向甲方承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“本分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任
八、乙方向甲方承诺,履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务,并与甲方共同向业主承担履行本分包工程合同以及确保本分包工程质量的连带责任
九、合同的生效本合同自经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字、乙方向甲方交纳履约保证金后生效,合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止本合同一式份,甲方执份,乙方执份甲方(公章):年月日年月一日工程分包合同8承租方(甲方)出租方(乙方)依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规及河南一集团设备租赁有关规定,遵循平等、公平和诚实信用的原则,签订本合同
一、租赁设备名称、型号、技术参数、数量、租赁费包干费高塔63-
4503500.
0053.00操作人员操作司机注
1、本合同塔吊起重性能依照50H塔吊性能量提供使用
2、上述租赁设备含附属部件安装拆卸合同》(见附件)
3、月租费不含安装、拆卸及调试费用租赁设备的安装
二、租赁设备用途设备用于大矍国际二期
10、H项目
三、租赁期限自租赁设备在本合同施工现场安装调试检验合格并开始使用至年—月—日
四、租赁费结算办法
1、甲乙双方于当月5号前办理上月租赁费结算手续,甲方于次月20号前付清上月租赁费,乙方按规定出具
2、租赁设备操作人员工资由甲方按月支付
3、租赁时间不足一个月时,按实际工作天数收费(收费标准为月租赁费30天租赁天数)遇春节放假期间,租赁费按50%计取
五、租赁设备的交付及返还
1、租赁设备在合同约定施工现场安装调试验收合格并开始使用之日为设备交付之日
2、乙方开始拆卸租赁设备之日为租赁设备返还之日
3、租赁设备交付及返还时,甲乙双方应派代表清点设备及附属配件,并制作交接清单,由甲乙双方代表签字
六、双方权利及义务
1、甲方的权利及义务甲方负责租赁基础施工,施工质量必须满足塔吊安装使用要求并做好施工记录、隐检记录、地基钎探报告、混凝土强度等级报告甲方负责提供熟练合格司索、信号工,需持证上岗(操作证复印件交乙方存档备查)并按施工安全规程指挥起重作业,严禁起重工违章指挥或超负荷作业
2、乙方的权利及义务乙方保证提供的租赁设备经特种设备检测中心—市建委检验合格,技术性能良好,外观整洁,安全装置齐全灵敏,符合技术要求乙方随设备配备的设备操作人员,必须持有相关行政主管部门颁发的特种作业操作证,持证上岗(证件复印件交甲方存档备查),技术熟练,有良好的服务意识,服从甲方的管理设备操作人员按乙方设备管理规定对设备进行维修、保养、并做记录,负责设备进出场签认及每月月租赁费签认工作乙方应安排设备安全管理人员定期对设备安全巡查,及时发现和排除安全隐患,管理和监督设备操作人员按操作规程安全运行在工作过程中,设备发生故障,乙方在—区应在2小时、—县应在4小时内安排维修人员到场维修,一般维修时间不超过4小时,月累计维修时间不得超过3天乙方应提供相关设备施工技术方案(含安装、拆卸施工方案编制等)在操作过程中,若发生机械和安全事故,属乙方责任由乙方承担,属甲方责任由甲方承担乙方负责设备的安装和拆除双方另行签订《设备安装(拆卸)合同》
七、安全施工对双方具体的安全管理责任和义务,另行签订补充《安全生产协议》
八、违约责任
1、如甲方未按约定时间支付乙方租金,应向乙方支付违约金违约金计算方法为中国人民银行同期同类贷款利息拖欠的租金数额拖欠天数
2、如租赁设备维修累计超过3天(不包括3天),乙方按超出相应天数按台班费的200%向甲方支付违约金,该违约金直接从月租赁费中扣除
3、由于项目部原因致使设备无法拆除,在此期间乙方正常收取月租赁费
九、争议解决方式本合同履行过程中如发生争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,解决不成的,向河南—公司设备仲裁委员会申请仲裁,按照该委员会的仲裁规则进行仲裁,仲裁结果具有终局性,对双方均有约束力
十、其他
1、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份经甲乙双方签字盖章后生效,施工完毕、账款结清后终止
2、本合同履行期间,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同甲方(公章)法定代表人(签字)年一月―日乙方(公章)法定代表人(签字)年—月—日工程分包合同9甲方(总包方)乙方(分包方)为了明确甲乙双方权利和义务,确保工程质量和进度,根据《中华人民共和国合同法》,并经双方协商一致,达成如下协议:第一条工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工程内容
4、工程造价大写
5、承包方式
6、开工日期以接到甲方的开工通知为准
7、竣工日期第二条图纸及资料
1、工程款报价单,经甲方签字,做合同附件;
2、甲方变更施工指示,应有书面形式,做合同附件;第三条双方责任
1、甲方责任1提供施工用水用电,满足施工基本条件;2提供施工仓库用房;3负责协调和其它工程商的交叉施工;4按合同约定支付工程款;
2、乙方责任1严格按甲方认可的施工图纸施工,保证施工安全和施工质量;2做好施工管理,保持现场清洁,道路畅通,器材堆放整齐;3负责对甲方指定人员的相关技术培训;4不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等;第四条工程质量及验收
1、乙方施工所供材料或设备,列出清单,由甲方负责人验收质量和数量,并经甲方负责人签字认可方可使用;
2、隐蔽工程须甲方现场验收,否则乙方可推迟该工程;
3、乙方在竣工后向甲方提出验收申请,甲方须在收到申请之日起三日内调试验收完毕,否则工程竣工之日视为工程甲方已验收合格日;
4、工程验收标准、方法、程序甲方收到乙方验收申请后应组织甲方、乙方和其它相关人员,组成验收小组参照《工程设计方案》、《工程合同》及相关资料设计标准和要求,由验收小组共同检验,并签署验收文件
5、如工程未经验收甲方就单方使用,即视为工程质量合格和甲方验收合格;第五条工程保修工程保修期为年,自工程验收合格之日起计算在保修期内如出现施工质量问题,由乙方免费保修,若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外),乙方可以收取维修费和材料费第六条工程付款
1、自本合同签订之日起三日内,甲方向乙方支付总工程款;
2、工程施工完毕,验收合格,甲方向乙方支付总工程款的,
3、剩余5%作为质保金,即元,一年内付清注所有工程款支付以电汇形式汇入乙方指定帐号第八条工程变更
1、合同签订后,乙方向甲方提出开工申请,甲方同意后,出具工程开工通知单乙方按通知日期进场施工,开始计算施工工期;
2、工程、工期变更1甲方未及时付款,施工工期顺延;从应付款日期算起,一直到款付为止,期间有几天则工期向后顺延几天,责任归甲方;2因甲方没有尽到合同中规定的责任第四条,造成施工工期延误,施工工程顺延,责任归甲方3因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素,影响施工以及造成停工的,因此导致的工期延误,乙方没有责任,工期应顺延
3、如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等,应当作出书面文件告知乙方,该文件为合同附件与此同时,以上新要求所导致的以下情况,由甲方负责,并及时支付乙方相关费用:
五、合同造价及结算方式
1、本工程合同造价暂为
2、结算方式本工程乙方根据甲方和业主方提供的设计施工图及设计变更、签证计算工程量,按照年山东安装消耗量定额、现行价目表及相关配套取费文件以及总包合同的结算办法计算工程造价,结算总造价下浮20%即为乙方结算价款
3、甲方的设计变更及转发业主方的设计变更,乙方应立即执行设计变更引起的工程量变化按本合同规定予以计算,按变更单增减数量计算,计算方法同本款第
1、
2、3条规定
六、工程量计算及付款
1、乙方每月该工作量经业主、监理验收合格后由甲方在日内审核完毕并确认对乙方未经业主认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,业主不予计量
2、工程款拨付按甲方与业主签订施工总承包合同执行,若甲方出现工程款延期支付,甲方对乙方的工程款支付则可能出现相应程度的延期
3、单位工程竣工验收通过,工程完成结算后一个月后甲方向乙方支付至工程总价款的95%o
5、本工程保修金为工程总造价的质量保修金的50%满年后无质量问题返还质量保修金的100虬
(1)施工工期顺延;⑵根据设备、材料和工程量增加,相应要增加的.工程款;第七条违约责任
1、乙方因违反本合同相关条款,而没有按时竣工,逾期一天按工程造价的,向甲方支付违约金;
2、甲方因违反本合同相关条款或不按时付款,逾期一天按工程总造价的,向乙方支付违约金;
3、如甲方未及时支付工程款,拖延三日以上,乙方有权停工,所造成的工期延误或其它后果,均由甲方承担;
4、一方擅自解除合同,应按没有履行部分工程造价的%赔偿另一方;第八条商业秘密设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密,任何一方不得私自保留、影印或提供他人第十一条补充条款第十二条争议解决如双方发生争议,双方协商,协商不成,到乙方所在地的人民法院解决第十三条本合同未尽事宜双方协商,本合同一式四份,甲乙各执两份.甲方(签章)乙方(签章)法定代表人法定代表人:日期日期工程分包合同10甲方(以下简称甲方)乙方(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定,结合公路工程的具体情况,经双方充分协商,就工程劳务承包达成如下协议第一条、工程名称及范围工程名称工程范围第二条、工期20年月日至20年月日止总工期为195天第三条、工程劳务单价(详见工程量清单及单价表)第四条、工程质量
4.1严格按国家现行的公路施工规范和本工程的施工设计图纸及补充技术规范组织施工
4.2在施工过程中应遵守建设单位的有关规定,接受监理工程师的监督指导,服从甲方管理,确保工程质量达到设计要求和标准第五条、工程验收及计量
5.1每月对工程量计价一次,在质量优良的前提下给予计量,工程数量以双方实地测量和驻地监理工程师签字及指挥部认可为准
5.2不合格工程不予验收,也不支付劳务费用乙方必须在甲方规定的期限内进行返工;若在规定的期限内不返工或返工仍不合格,甲方有权终止本合同,另行安排其它施工单位进行返工,费用由乙方承担
5.3建设单位工程单价不明确的工程项目,待单价确定后再行计量第六条、工程进度乙方必须按建设单位要求的时间及甲乙双方签定的《单项工程进度目标责任书》,完成相应的工作量若在规定的期限内不能完成甲乙双方约定的工程任务,因此而造成的一切损失由乙方承担,且甲方有权终止本合同,另行安排其它施工单位进行施工因变更设计需延长工期或改变进度计划的,必须经甲方代表批准因施工中的其它原因无法按期完成工程量的,必须报请甲方代表批准延长工期第七条、工程材料工程材料由建设单位或甲方统购、统供乙方应按工程进度计划,提前30天将工程材料用量清单送交甲方,甲方根据乙方的实际用料情况按计划供给3因甲方无法供给,乙方需自购的材料,乙方必须向甲方申请,经甲方批准后按建设单位的质量标准以市场最低价格购买,并向甲方提供产品合格证明,经甲方代表验收合格后方可使用第八条、价款的支付乙方已完成的工程量,经建设单位计量的部分,待建设单位支付给甲方的工程款扣除材料费后按90%支付给乙方,剩余的10%作为进度保证金和质量保证金进度保证金5%乙方按甲方要求的工期完工并验收合格后退还;质量保证金5%到工程完工验收合格后甲方拿到建设单位结算工程款后一次性付清第九条、双方责任
9.1甲方责任
9.
1.1负责向建设单位、政府有关部门汇报有关工程建设事项,处理工程用地、拆迁等事宜,标定工程用地界限
9.
1.2负责整个工程的技术管理及技术指导,编制施工组织计划,贯彻建设单位管理目标,上报乙方实际完成的工程量和工程变更资料,保管工程图纸及有关技术资料等
1.3向乙方提供必要的施工图纸资料及施工技术规范,并做好技术交底工作4负责按计划向乙方提供各种工程材料
9.
1.5甲方经常(定期或不定期)对施工过程中各工序、层次和隐蔽工程进行中检中验
1.6负责按月进行中间计价、上报计价单,单项工程完工后进行一次性计价,并按双方约定支付乙方工程款
9.2乙方责任
2.1负责组织适应于本工程施工的设备及人员进场妥善保管甲方提供的各种资料,承担相关费用施工机械进场、退场、转送费用自行负责
2.2及时向当地政府有关部门办理各项手续,遵守劳动法及其它法律、法规,尊重当地民族风俗习惯,承担其聘用人员因自身过错给他人造成的民事责任
2.3严格按甲方提供的图纸及技术标准精心组织施工,接受驻地监理工程师和甲方技术员、现场管理人员的监督、检查和指导,负责保护施工现场桩志、控制点、线,及时申报中检中验有关资料
2.4不合格工程,乙方必须立即返修、补救、重做,费用自行承担,因质量问题产生不良影响,必须接受建设单位和甲方的处罚,并赔偿由此给甲方造成的经济损失.5甲方统供的施工材料,乙方应按工程进度需要提前向甲方申请用料计划自己的设备所需配件材料由乙方自理
2.6乙方不得将工程转包、分包或转让给第三方因转包、分包或转让工程所产生的一切后果由乙方负责,同时甲方有权终止本合同
2.7乙方保证特殊工种的操作人员必须具有相应的资格证
2.8乙方保证服从甲方现场管理人员的工作指令第十条、约定事项1工程数量的确定路基土石方工程以未动工前甲乙双方现场核实认可的数量为准,其余工程以实际完成工程数量为准第
5.1条仅作为月进度支付依据各分项工程单价均为为成品单价,已包含施工过程中所产生的一切费用(即工、料、机直接费和间接费)所有构造物工程已包含材料的采购和供应、基坑清理、支砌、勾缝、抹面等一切相关费用及业主要求的工程质量4所有混凝土、钢筋混凝土现浇预制构件单价已包含制作、吊运和安装工程量,以及机具、设备费用5填挖方单价为综合单价,内容包括土石方开挖,料场至施工现场范围内的‘土石方调运装卸费用,填方原地基处理和填前碾压,挖松压实和路基填筑碾压等工序所涉及的一切费用
10.6施工进度控制,采取分项目标控制办法,乙方必须根据甲方所要求的工程进度计划实施当满足不了工程进度计划,甲方有权划拨施工任务,另行安排其他施工单位进行施工,由此产生的一切增加费用在乙方结算款中扣除
10.7工程质量、安全、环保控制施工中乙方必须自觉履行云南龙腾二级公路管理办法,确保质量创优、安全生产,同时注重环保工作若因乙方监控不严、管理不力,使质量、安全或环保方面出现问题,则所产生的一切处罚由乙方自行处理,其费用在乙方工程结算款中扣除
10.8施工中一切临时占地费用均由乙方自行承担(如超挖、超填、农田排灌破坏、临时便道、便桥、临时用地、房屋建盖等)
10.9材料供应及价格:业主统供的材料,由项目部统一运输,所扣材料费为统供价加运输费;由项目部统一定价的材料,项目部只负责定价、办理提料单,其运费和数量签认由乙方负责乙方对甲方统供的材料必须加强管理,若发生倒卖,导致提料单数量与实际数量不符,将对乙方处以倒卖材料数量的5〜10倍的罚款其一切后果由乙方承担
10.10施工安全工程施工与当地原有道路交叉处必须按甲方的要求设置醒目的指示安全行车标志,并设专人指挥车辆出入施工过程中,必须保证通车,乙方应配备足够的专职保通人员配合甲方保通人员做好安全保通工作,并在施工现场设置足够的安全设施、标语标牌,否则,由此引发安全事故所造成的一切损失,由乙方负责
10.11云南龙腾二级公路《技术规范》、甲方的《技术质量管理办法》和甲乙双方签定的《单项工程进度目标责任书》作为本合同的有效附件和补充条款,与本合同具有同等法律效力第十一条、争议、违约
11.1双方因合同发生争议,应共同协商解决经双方协商无法解决的可向有管辖权的人民法院起诉
11.2若任何一方不按合同履行自己的各项义务,必须承担违约责任违约方必须向另一方赔偿违约金,金额为本合同工程款的3%同时承担因其违约给另一方造成的所有损失第十二条、其它
12.1乙方应严格按国家规定的安全规范文明施工,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的一切责任和因此产生的一切费用
12.2因不可抗力所造成乙方设备、机械的损失及停工损失由乙方自行承担
12.3乙方必须办理自己所有进场人员生命财产和机械设备的保险,如不按时办理,出现意外事故所产生的一切费用由乙方自行承担
12.4乙方有义务保守甲方的商业秘密,不得向第三方泄露工程劳务价款若因乙方泄露商业秘密,给甲方造成损失,则该损失由乙方全部承担第十三条、本合同自双方签章之日起生效第十四条、本合同壹式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年—月—日工程分包合同11以下简称总承包方—以下简称分包方—O双方根据分工负责、配合协作的精神,共同完成—工程之建筑安装任务,经充分协商,特订立本合同第一条工程名称―o(指分包部分之工程名称)第二条工程地点O第三条工程范围—o(可用列附表办法)第四条质量标准—o(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)第五条承包方式——(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包方负责供应之材料,分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)第六条工程总价本工程包价计人民币—元整第七条工程包价本工程包价计人民币—元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自年一月一日开工至年月日止全部完工第十条中间交工本工程项目范围内的—工程,自年—月日开工于年—月一日开工于年—月一日完成交工第十一条双方联系制度及协作办法O第十二条关于工程保密办法第十三条违约责任O第十四条特殊条款0第十五条合同有效期限,本合同自双方签字盖章后立即生效在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效第十六条合同份数本合同正式本二份,双方各执一份,副本份,总承包方收执份(其中送拨款银行及发包人各一份);
七、材料机具供应
1、本工程的材料均由乙方采购乙方在正式采购前应事先收集该供应商的相关资料经营执照、产品生产许可证和准用证等,报甲方认质认价批准后方可实施采购
2、本工程的材料质量须经甲方验收认可,乙方向甲方提供实物封样并提供各种质保资料,未经甲方认可的材料不得进入施工现场,进场材料经甲方检查质量不符合设计及规范的,乙方必须无条件退换,如有弄虚作假,一经发现,乙方承担全部经济责任
八、双方职责:1甲方责任1负责该工程的全过程管理、协调、负责组织工程验收甲方向乙方提供技术资料2开工前将施工图纸壹套交于乙方,及时提供有关资料,办理设计变更手续3为乙方提供垂直运输机械及其他双方约定由甲方提供的其它施工机构,并提供施工用水用电,其费用包括在结算造价下浮中,不得对乙方另行计算费用4甲方对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全文明施工方面的交底5甲方负责施工过程中对质量、安全、施工进度、场地等方分包方收执份第十七条合同附件总承包方负责人—地址—电话分包方负责人地址电话年月—日建筑工程分包合同书模板三总包方(甲方)地址:电话代表人分包方(乙方)地址:电话代表人依照《中华人民共和国法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行第一条工程项目
一、工程名称
二、工程地点
三、分包工程范围及工程量(附预算书)
四、分包工程期限年一月一日开工,年一月一日竣工第二条工程结算第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失第四条安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责第五条生活管理
一、乙方工人进场后,食宿问题由乙方自理第六条分包工程人工费单价第七条材料管理活完料净,保持现场整洁第八条施工机具
一、大型工具由乙方负责
二、手工操作工具,由乙方负责第九条现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,保证施工顺利进行
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作
三、分包人员要保持相对稳定第十条违约责任
一、乙方分包的工程项目,不得再行分包在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失
三、乙方必须按合同规定的.工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费—%的逾期违约金
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金第十一条附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时解决不了的,可按以下第0项解决:1向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,2向人民法院起诉
二、本合同一式一份,甲乙双方各执正本一份其余副本,报送—备案
三、要求鉴证公证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证
四、双方商定的其他条款
1..略第十二条合同附件及有效期
一、合同附件.工程预算书;.略
二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效总包单位代表人年月—日分包单位代表人年—月日工程分包合同12总包人分包人分包人资质等级现将总包方承包的分包给分包方,依照建设单位与总包方的合同及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本总包工程施工的发包与承包事项经协商一致,签订本分包合同1工程概况2工程质量工程质量标准3工期总工期日为日立工期,并包括法定节假日开工日期年月日竣工日期年月日工期顺延
3.
4.1按总包合同规定,发生以下情况的,工期顺延,分包方不承担责任1工程量增加、设计变更的2厂房未按时供应合同约定的材料和设备的3于非分包方原因停水停电累计8小时以上不能施工的4总包方未按时支付工程款的5不可抗力和其他非分包方原因造成停工的
3.
4.2出现以上情况时,分包方应及时以书面形式通知甲方因乙方原因导致工期延误的,由乙方承担责任,工期不顺延4工程价款本工程价款大写人民币¥(人民币)5材料设备工供应
5.1本工程由总包方供应主要材料设备的,双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件,一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等
5.2本工程由分包方采购材料设备的,应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购,提供材料设备产品的质量、环保合格证明,并对所购材料设备质量负责
5.3总包方提供和分包方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方,双方应对材料、设备进行共同验收甲方供应的材料设备经验收合格后,应移交给乙方管理、使用本工程中的主要材料应由双方选定样品样本样品样本应经双方验收后封存,作为材料供应和竣工验收的实物标准双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》6安全及其他应按有关规定,严格安全防护和防火措施,并承担由于管理不善造成的人员及财产损失非分包方责任造成的损失,由相应责任人承担发生伤亡事故,应在第一时间报有关部门及通知总包方并按政府有关部门的要求处理总包方应提供抢救抢险的必要条件,协助处理事故事故引发的费用由责任方承担按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏,在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时,应与总分包方协商安全防护措施,经总包方同意后实施,防护费用由总包方承担在未腾空和继续使用的建筑物内施工的,应制定专用安全和防火措施,以确保建筑物内财产和人身安全以上措施应报总包方同意,并由总包方承担相应费用已竣工工程在未正式交付总包方之前,应负责工程成品保护工作分包方负责施工场地的清洁,符合环境卫生管理的有关规定7违约责任双方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失总包方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的,每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款%的违约金由于分包方责任延误工期的,延误一日分包方应向总包方按已付工程进度款之和的
7.4由于分包方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程,分包方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理,由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期8其他本合同未尽事宜按总包合同内容执行总包条文中未列事项可另行约定,作为本分包合同附件9不可抗力因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,%支付违约金但法律另有规定的除外一方因不可抗力不能履行合同时,应及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应在合理期限内提供证明10争议解决方式本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第种方式解决1依法向人民法院提起诉讼2提交仲裁委员会仲裁11合同的生效本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效12本合同一式两份,甲乙双方各执一份甲方(签章)乙方(签章)法定代表人法定代表人签订时间年月日签订时间年月日工程分包合同13发包方(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律法规,遵循“平等、自愿、诚信”的原则,甲方将该工程泥水工、木工、外架工、钢筋工制安工程承包给乙方,双方达成如下协议第一条工程承包的工作内容
(一)泥工工程内容
1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部泥水施工内容(不含室内装修)
2、以该工程“滴水面”为参照物,滴水面以内从桩基开始该工程一切混凝土砂浆搅拌、浇注、养护由乙方负责
3、以该工程的“滴水面”为参照物,滴水面以内砌砖、内外墙抹灰、贴外墙砖、水泥、砂、砖二次搬运、施工脚手架的安拆,由乙方负责
4、乙方自己提供泥水工种所需要的塔吊、搅拌机、振动棒及泥水工一切的操作工具和机械设备,乙方自行负责设备的安拆、操作、维修保养
5、乙方在修建中须清理完每层楼的建筑垃圾,再进入下道工序
6、甲方提供该工种所需主材(沙石、水泥、砖、瓷砖)
(二)木工工程内容
1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部木工工程施工内容
2、以该工程滴水面为参照物,滴水面以内的现浇混凝土的木模制作、安装、加固、拆模由乙方负责,回库材料必须按甲方指定位置堆放
3、该工程木工工种所涉及的主材(模板、杉杆、方条)、耗材(钉子、铁丝)、二次搬运由乙方负责
(三)外架工工程内容
1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部外架工程施工内容
2、乙方只负责外架的安拆和立网、平网的安拆、二次转运
3、甲方负责外架工程所涉的主材(钢管、扣件、安全网、跳板)
(四)钢筋工工程内容
1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉面的指导监督、检查,发现问题及时向乙方提出整改意见,如乙方不能及时整改,甲方有权处罚6甲方向乙方无偿提供办公室一间,库房一间及工人住宿房至少两间
2、乙方责任1乙方签订合同时向甲方交纳保证金人民币30万元叁拾万元,主体封顶后全额无息退还2乙方要接受甲方委派项目负责人或管理人员对该项目全过程的管理指导、管理乙方必须配备全套管理人员在现场进行指导施工3乙方每月向甲方提供下月施工进度计划,同时书面汇报下月施工前材料、机具、设备、动力等方面的落实情况,必须严格按照合同工期,有足够、固定的人员,确保工程进度,必须满足甲方提出的施工进度要求4严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准5必须严格遵守国家法令、法规和政策,遵守甲方单位和建设单位的各项规章制度,严格安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,做到文明施工⑹设计中注明的国家和地区颁布的标准图、标准设计,由乙及的全部钢筋工工程施工内容
2、该工程以滴水面为参照物,滴水面以内该工程所涉及钢筋制作、安装工作由乙方负责
3、乙方负责钢筋工程所要的设备(焊机、弯曲机、切割机、对焊机)、耗材(电焊条、切割片、轧丝)
4、甲方负责钢筋工程的主材(钢筋、对接头、焊渣)第二条合同工期开工日期年月第三条合同价款本工程的建筑面积约为43000m四大班组按房屋建筑面积每平方米贰佰玖拾捌元整)计价,结算时按施工图纸建筑面积为准该价格包含工人工资、塔吊、搅拌机等设备的.机械费用和安全费、因工残废(5000元以内)、劳保福利、赶工费第四条付款方式两幢每层主体完成现浇板结束后,甲方按每层总工程款(元/m_每层总建筑面积)70%支付给乙方,依此类推;贴外墙砖和室内抹灰完工后,拨付总工程款的25%现场清理完毕拨付工程款的4%剩余1%待工程完工验收后,一年内无质量问题付清本工程所涉及的税费,乙方不出据发票,由甲方负责第五条安全施工、重大事故处理
1、甲、乙双方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定,严格按安全标准组织施工
2、乙方在安全施工中必须做到“安全生产、文明施工”,严格遵守安全技术规程,乙方领头人、班组长随时对工人进行安全教育;必须安全作业,严禁酒后上岗、老弱病残上岗
3、搭建施工电线必须使用电工搭接
4、乙方在施工中,若发生安全事故,造成了伤、残亡等安全事故,总费用在5000元以下由乙方负责经济和法律责任,总费用5000元以上的由甲方负经济和法律责任
5、乙方人员进入施工现场过程中,要求人人佩戴安全帽,凡是违反此条的,工人每次罚款10元,班组长罚款50元第六条工程质量及标准乙方在施工过程中必须按照图纸设计要求和指定的图集施工不得粗制滥造,严格按照验收规范施工,对不合格的制作产品返工费用及材料损失皆由乙方承担,每道工序经有关部门技术人员验收合格后方可进行下道工序施工在施工中保质保量,若发生质量问题造成的经济损失全部由乙方承担对框架和现浇结构的现浇构件、制模作如下规定
1、所有独立柱的轴线位移、垂直度在一层内的误差均应控制在规范范围内O
2、现浇梁的轴线位移不得超过规范要求,垂直度误差不得超过规范要求,需起弧的大梁,按规范要求起弧
3、现浇板、梁的水平误差不得超过规范要求(除起弧现浇外)以上
1、
2、3条的规定的误差值严格控制,在施工过程中要随时检查及早发现,发现后马上进行补救措施,如不及时处理,一旦浇注成后无法补救,严重造成的损失概由乙方负责在浇注成型后检查若突破上述规定值,不合格超过三处和跟不上施工进度,乙方无条件退场,工资按完成验收合格工程量的50%结算在支撑时一定要牢固可靠,因加固不牢的混凝土突爆,在撤模后立即自觉将部分打掉达到合格标准,若乙方不打,事后甲方安排人打,工资从乙方工程款中扣除第七条双方的责任和义务
(一)甲方责任和义务
1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场及维护维修,负责工程施工的组织与协调及技术质量、安全等方面的交底
2、负责基础的开挖、地梁开挖(含塔吊基础)
3、负责工程用水电安装至分幢楼层处
4、负责于术资料和办理施工洽商
5、负责解决施工中存在和发生争议的技术问题
6、负责本工程中各工程、工序间的协调与配合,若发现问题应向乙方提出书面整改意见
7、本工程甲方的施工代表为理协调工作,乙方施工代表为组织协调
(二)乙方的责任和义务
1、乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁
2、乙方需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号及身份证号码),作为本合同附件
3、在施工生产过程中,乙方必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于,服从发包人的统筹安排,统一调动
4、当乙方因故不能保证连续生产时,乙方在不影响甲方生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向甲方出具书面通知,并办理变更手续
5、乙方必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得甲方同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用甲方提供的机械设备及其工具
6、乙方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安,负责日常施工管负责现场安排工作、全及参防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守甲方现场管理规定,服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向甲方提供有关情况和资料第八条保证金协议
1、在甲、乙双方签订合同时,乙方须向甲方缴纳保证金,乙方先预付定金元(大写乙方进场时再付余下的保证金
2、保证金退订协议完成两幢工程进度的第一层,退付,以此类推,到主体工程结束,无息退还全额保证金第九条违约责任甲、乙双方都必须遵守以上合同条款,不得违约,若一方违约,由违约方赔偿守约方人民币壹万元第十条本合同一式三份,甲乙双方各执一份,备案一份,双方签字后生效,未尽事宜,双方协商解决甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日工程分包合同14兹有工程总承包人注册商标住址作为一方(以下简称总包人),分包人注册商号,住址作为另一方(以下简称分包人)达成协议,因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款载明于附表一内,从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定(其中有关总包人的价款详细规定除外)并同意按附表二指明的文件所述项目履行,作为承担总包合同工程的一部份,现于年月日双方同意如下条款本分包合同(以下照此名称)中,除另有注释外,以下名称分别具有特定的意义“总包合同”指其内容援引,载明于附表一内的合同“分包合同”指本合同以及其他附表二内指明的文件,但不包括可能附入此类其他文件的标准印刷条件“分包合同工程”系附表二内注明的文件上所叙述的工程“总工程系指总包合同内所确指的工程“雇主”,“工程师”,“工程师代表”,“建筑工场”“临时工房”和“工地”各名词分别按总包合同内特定的含义“价款”指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更换调整根据分包合同应予付给的款额总则
(1)分包人应按分包合同的规定履行,完成,养护分包工程,务必做到总包人及工程师的满意,所谓满意必须合乎情理
(2)按第四条规定,分包人应提供劳务,材料,建造工场临时工房以及为了履行,完成,养护分包工程所需的暂时或水久性质的一切设备
(3)除事先取得总包人书面许可外,分包人不得将本分包合同的部分或全部利益转让他人,或将本分包工程的部分或全部再分包给他人必须规定的原因是因为分包人常有未经许可擅自进行转让或收到按分包合同规定属于他名下的若干款项
(1)本总包合同的各条规定,分包人应充分了解,确切明了,(但其中总包合同规定的总包价款,以及工程数量单内估算的单价等除外)分包人如需要时,可以径自出费向总包人索取一份总包合同的原抄本(价款不包括在内)
(2)除分包合同另有规定外,分包人应如实履行,完成,养护其分包工程,务求不至因其关联方面的节略而构成总包人的失职,无法履行总包合同规定的义务;分包人(除另有规定外)应负起并执行分包合同在总包合同相关联的所有义务与责任本条内并无任何可资构成分包人与雇主间合同关系默契的解释
(3)由于分包人方面损害分包合约致造成总包人不能尽其责任,招致索赔,求偿,诉讼,损失,费用等情,分包人应予赔偿
(4)此处分包人须确认由其损害,违反分包合同势将导致总包人犯损害,违反总包合同的过失,从而对总包合同及其他负有损失的责任,此种损失与费用必须双方同意认为是由于分包方失职造成的可能导致的后果
(1)(关于提供和使用施工中架搭脚手架从略)
(2)总包人应在工地提供第四附表内指定的建筑工场及其他设施以利于履行完成分包工程……(其他从略)工地施工与通道
(1)分包人按分包工程在工地施工时,必须遵循总包人同样的工作时间,对施工规定的所有合理的规章制度,材料到达和运离工地的时间等(其余从略)
(2)总包人为使分包人能按分包合约顺利施工,必须使分包人能进入工地的一部份或几个部分,并使用该进入工地便道但分包人不能认为因此而占有控制工地的任何部分
(3)分包人应允许工程师,及其代表,雇员,总包人在施工钟点内方便进入分包工程处所,工地场所,以便进行材料的准备贮放开工与完工
(1)分包人必须在接到总包人书面指示十天以内进入工地开始履行分包工作,辛勤以赴,不得耽误但遇到情况完全出乎分包人控制之外或经由总包人指示批准者除外但在本条本款约束下,分包人仍应在第三附表内所规定时间内完成分包工程任务
(2)在执行分包工程中,由于下列各点所造成的耽误a.由环境造成或突发事件(分包人对合约失职除外)使总包人得以延期完成总包工程b.由于受命作分包工程的更改,调整一一但不能引用(a)款c.由于总包人破坏分包合约遇到上列情况,分包人有权要求延期完成任务,以昭公平此处必须明确,本分款(a)引用的任何情况,在分包人有权延期完成任务一则,必须在如此的前提下进行,即分包人必须在发生阻障之初十四天内以书面通知总包人,并且所需延长的期限不应逾越总包合约内载明赋予的延长期限
(3)凡附表三内指明的几个分包工程部分所需几个不同完成的期限,在本条各款含意之内,它们必作为整体的分包工程看待
(4)本条并无任何牵制分包人在接获总包人书面通知(如
(1)分款提出的)以前任一时间到场开工以完成任务的含意指不与决定
(1)分包人在第八条约束,必须于接获总包人的书面通知指示后遵从工程师及其代表有关工程改动的指示和决定进行工作,该项改动不论是否载明于总包合同内,都应遵从由于遵从按照该项改变工作则分包人向总包人收费,得享有如同总包人按总合同向雇主方面收费的同等权利再则,倘如工程师的指示和决定根据总包合同认为缺效或不当,分包人在执行其义务后(按第14条)得以向总包人索取其额外合理的费用但由于分包人对分包合同失职导致的费用不在此列
(2)总包人对于分包工程具有发施号令与裁定的权力,尤如方自备甲方提供两套原图纸给乙方,乙方不够需要的,自得复制但不得提供给他人,费用自理7乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善,在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外,均由乙方自费修补恢复原状8乙方杜绝私招乱用社会闲散人员,乙方现场施工操作人员不得使用十八周岁以下未成年工及55周岁以上的‘老年工9施工现场严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等;不准用公物制作私人用具,不准打架斗殴和聚众闹事,严禁流氓活动和其他违法乱纪行为
九、其他条款
1、乙方不按合同执行,或以各种理由拒不完成分包工程内容的,甲方可按其对工程实际影响的范围和内容,处以罚款
2、在合同履行过程中乙方应随时接受甲方相关人员发出的合理指令,并积极履行,乙方拒不执行指令,甲方可委托其他施工单位完成甲方可按其对工程实际影响的范围和内容,处以罚款
3、在合同履行过程中乙方应随时接受甲方相关人员发出的合理指令,并积极履行,乙方拒不执行指令,甲方可委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用从应付给分包人的相应款项中在总包合同规定下工程师对于总包工程的权力一样,分包人有遵照执行的同等义务并具有在总包合同规定下如同总包人同等的权利所谓总包人的权力包括在任何情况下得以使用的权力,不论在总包合约规定下工程师曾否使用该项权力1分包人务须按照下列情况更改,增添,节除其分包合同的工程a.根据总包合同所规定的工程师指示,并经总包人以书面通知加以证实的事项,或b.由于雇主和总包人协商同意,经由总包人以书面通知的事项c.经由总包人以书面通知分包人的事项本条所指工程师在总包合同下发出对分包工程的任何有效指示而构成分包工程的改动,必须由总包人按a款证实者才能作为分包工程的改动依据工程更改2凡直接发自雇主,工程师有关分包工程改动而未经证实的指示,分包人不应予以遵从,倘若分包人接有此类直接的指示,必须立即通知总包人的代理人员或总包工程的领班倘如接获的是直接的书面指示,也须缴付给他分包人只有在接获总包人的书面指示下,才应遵从办理,该项书面指示总包人必将尽速送到
(3)除上述情况外,分包人对分包工程不得作任何更改和变动工程更改部份的估价
(1)所有分包工程,经授权更改部份的估价应按本条,并根据附表三内所列款额加以增,减调整办理
(2)关于受权更改工程的估价应按照分包合同内类似工程的单价垒算,倘其中无此单价,或其中单价不适于引用,另估的价额必须公平合理,所谓估价的公平合理应参照总包合同内相同更改工程的估价为准
(3)分包工程经授权更改亦即构成总包合同工程内容的更改这项更改须由工程师加以检验测量,应认为分包合同内的价格须视检验测量结果作为更改工程价格计算的依据工程师检验,测量时总包人应允许分包人到场参加,在总包合同下进行此种检验测量亦包含分包合同工程更改的部份,亦应据此估价
(4)除本分包合同附件“工程数量清单”明显载明有相反的规定外,该单内载明的工程数量并不作为对分包人完满地完成工程数量的限制但实际完成较单内规定的超额部份须加以检验测量,照例估价,其性质与工程受权更改的完全相同务须对附表3内原定价款作必要的增删通知与索赔1在总包合同3条涉及的总体利益不受损害的前提下,按总包合同规定总包人必须向工程师或雇主递交统计报表,帐目,通知;同此分包人也应向总包人递交书面的统计报表,帐目和通知以便于后者履行合同义务,上述书面文件务须尽早递交俾使总包人有充分时间并及时地遵守履行合约职责此项约定旨在于分包人常以不了解他应该了解的情况为由要取得原谅须知此种统计报表,帐目,通知以及他的报告正是总包人所需要的2分包人遵循执行本分条规定时,总包人如遇到有鉴于分包人在执行分约工程中付出的艰巨劳力,遭遇的人为障碍,克服困难的环境,应采取一切合理的步骤向雇主处取得可以索赔的经济利益,分包人须在充分时间内向总包人提供所有情况与协助,以便总包人向雇主索取此项利益,总包人在收取雇主给予的此种经济利益时,须按比例公平合理分配其部份于分包人但分包人在执行分包工程中所遇的情况,障碍,环境与执行工程无关的,总包人不负此种责任,因为分包人自己提出的足够偿付工程价款应该认为是正确和满足的
(3)倘如由于分包人方面违反本条
(1)款内规定的理由,而总包人难于从雇主处追回总包合约内规定的款项,于是在不损害总包人的补救办法下,总包人得以由于这种违反规定从应属于分包人的款项中扣除部份数目工场物料财产
(1)总包合同载明提供建造工场,临时厂房,材料物料一则,这种财产在某种情况下是应归属于雇主的,为了进行分包工程关系,该建造工场,临时厂房,材料,物料是由分包人提供的,但为了执行总包工程,该财产在归属雇主之前,须由分包人直接交总包人,再在施工中由总包人分发转交分包人使用以明手续
(2)(关于工厂?厂房方面其它规定与疏浚吹填无关此处从略)赔偿
(1)分包人于执行,养护,完成其工程中凡造成他人(包括总包人的雇员,代理人)的身体伤害财产损失,完全负有对总包人赔偿之责,这些受到损害人如向总包人索取所有的代价,费用,开支亦须由分包人付给但倘如根据总包合同规定,总包人得以从雇主处索取该项赔偿时,总包人就无上述权利倘如前述的伤害,损失是全然由于总包人及其雇员,代理人的过失忽略等原因导致的,分包人就无须担负赔偿之责2在总包合约规定由总包人负责赔偿的情况下分包人得以据此向总包人索取赔偿到规定程度不得超过保险1除附表五第一部份内另有说明外,分包人必须对该表内规定的人员,为他们可能遭遇的危险,进行人身保险,该保险期始自他们进入工地施工之时到他们履行义务终了止按14条规定2附表五内第二部份所列的保险单,总包人必须维持其有效期直至总包工程全部完成止或总包人所冒工程的风险终了为止倘如该保险单内规定在一定时期一定情况下属于分包人的工程建筑工厂、临时工房,材料或其物品遭到损坏而可以索赔的话,分包人应该取得该赔款或其损失的价值,按该两项价值较少的付给,并应申请该遭到毁坏或受损可以换新或修理的价款数目除上述情况外,在总包工程按总包合同规定完成以前,分包人应自负分包工程的风险或者倘如总包工程规定并非分段完成的,须等到分包工程所属的最后一段完成,在此以前分包人须自费担负弥补分包工程中发生的损失和损害
(3)在充分完成该义务以前任何时期内签约任何一方务须凭借本条的规定力求实现并维获保险事宜任何一方如要求另一方出示相应的保险单及其付费收据,应按照办理否则另一方可以代为进行保险,并从对方帐内扣除该项费用养护与缺陷
(1)倘如在总包工程完成以前分包人已完成其本身工程或则根据总包同规定总包工程须分段完成的,而分包工程列于其中最后的工段,在此最后工段完工以前,分包人应养护其工程使之处于完整状态并应修补(无论何种原因产生的)其缺陷并弥补其未臻完善之处以待总包工程或最后工段完满结束为止并按照13条内,除上述的缺陷或不够完善之处确由于雇主,他的雇员,代理人的错误与疏忽,或总包人方面的雇员,代理人的错误与疏忽引起的以外,分包人不得对该项增加的工作要求额外付款
(2)在总包工程完工以后或者属于最后工段的分包工程完成后,分包人应维护其工程,并应修补其缺陷,弥补其不够完善之处,这情形如同总包人根据总包合同规定的有责于同一时期,同一条件下进行这项弥补的工作一样在本分条款规定下,倘若系出于总包人及其雇员,代理人的疏忽,错误的缘因,致使分包人担负修补工程缺陷,弥补其不够完善之处,则总包人就不能引据总包合同赋予他的相应权利,他应该偿付分包人为了进行修补缺陷,弥补不够完善处的合理价值付款
(1)在执行分包工程期间,分包人应按时在总包人提出的七天的时间以内具备书面通知递交总包人,其中载明按分包合同要求做好的工程予以报价以及按分包合同内规定的时期内送到工地的材料价款该项书面通知的格式和内容须遵从总包人合理提出的制图,并做好工程部份的报价,须按分包合同内载明的单价计算(如其中未载明单价的,则参照价款计算)
(2)总包人应按时根据总包合同规定迅速申请付款,在申请书内要提到根据总包合同以及分包人已按照上述条款履行义务因而申请应得的价款数目和运到工地的材料费
(3)总包人自雇主处领取所有关系分包工程的付款,应在他领款七天以内按分包合同内载明的单价计算其数目(或参照价款计算)付给分包人,但须按照附表
(3)内指明的比率扣除留置款一直扣到附表
(3)内(如有载明的话)指明的留置款期限到达为止
(4)在总包合同规定下的付款实际是从总包工程的留置款的前半部或后半部项下拨付的(总包工程是分段完成的,而分包工程又是属于最后一工段的)总包人一经收到此款就应于七天之内将分包合同保留的留置款内前半或后半部拨款交付给分包人
(5)在分包人根据第14条规定完满结束其任务的三个月以内或者在总包人根据其总包合同规定全部取得付款的14天之内(按照两者中较早的为准)一一此处假定分包人递送最后帐目的时间已逾一个月一一总包人应将价款及其他属于分包人的款项付给分包人,其中应扣除后者已经收到款项遇到如此情况倘如总包人在其合同约束下受命于雇主,或促使分包人为完整或养护分包工程而为雇主下达任务,分包人在悉按总包人或雇主之命完成该任务以前不得领取该付款
(6)总包人对于分包人遭到与其工程有关的事故,事端或分包工程的执行问题并不负有责任,但在工程师签发有关总包工程的养护证明()以前,分包人缮具书面有关事故索赔要求递交总包人或者在按段完成总工程中,分包工程属于最后工段者不在此列总包合同的终止
(1)倘使在分包人按本合同规定全部完满地执行其义务以前总包人不论以任何理由宣告总包合同的终止,则总包人须在此时以后用书面通知交分包人立即终止分包合同所规定的雇用关系此时分包人在11条约束下材料财产权应尽快地从工地搬走其建筑工场和撤离其人员2分包人的雇用关系一经宣告终止,本分包合同内的其他各条规定也就自行停止生效引用第3条规定分包人得以领取全部价款,该价款是按工程数量单内所列的单价或价款计算的,或照本合同附表分包人在工地所有正式竣工的价格以及分包人已购买和留存工地的材料价格,再加上他须从工地撤离建筑工场的合理价格,但应当扣除分包人已经领到的价款部份数目另外,倘如在宣告此项合同终止的当天,分包人已经正式备好或在工地以外安装完毕的物件以备随后装配于分包工程中之用,他应当遵从总包人合理指示,将该项物件运达工地或其他处所,分包人得以如同他将物件留放在工地一样领取款额对于合同宣告终止以前的本条的规定并不影响在签约的任一方违犯职责时另一方的合法权益,也不影响在宣告终止以前赋予分包人领取价款以外任何款项的权益3倘若是由于分包人违犯分包合同规定的原因而导致雇主宣告终止总包合同的,那么上条关于付款的各项规定就不得加以引用就此总包人与分包人的权利相同,有如分包人因违犯之故放弃本合同,总包人也按1款发出终止的通知择取而接受本合同的放弃一样分包人违约1倘如分包人a.在总包人书面进行催促下,仍没有奋力执行分包工程;或b.没有执行分包工程或者在总包人书面要求按分包合同履行的其他义务,而他仍未照做c.在总包人书面进行指示按照办理的情况下,拒绝或忽视于撤去有缺陷的材料或改善有缺陷的工程或d.犯有倒闭行为,或与其债权人进入财产安排,或是一个进入财产清算的公司为了重行开业自愿清算的除外遇到此类事情,在不损害其他利益和补救办法下,总包人可以立即书面通知分包人终止其雇佣关系,可以占有其所存的材料建筑工场及其他分包人运到工地的物件,并可以利用此种材料,物件以执行完成养护分包工程,并在他认为合适时可以出售其中的一部或全部,将出售所得作为抵偿分包人欠他的款项2合同按照这种情况终止时,引据以上条款,总包人和分包人的权利和责任就相同了,有如分包人放弃了本合同,总包人也按上列条款规定以书面递交终止的通则,择权而接受其放弃一样3总包人可以不用按本条发出其合同停止的通知而只从分扣除
4、乙方应与本工程其他发包方积极配合,施工中因甲方另行委托,不属于乙方施工的内容,其与乙方相关的调试及配合仍由乙方负责
5、乙方在施工过程应随时接受甲方、监理及相关部门监督与检查,未经甲方同意,乙方不得越级与监理、业主方发生联系
6、就分包工程范围内的有关工作,乙方应执行经甲方确认和转发的业主或监理工程师发出的所有指令和决定
7、乙方应按时向工人支付动报酬;对甲方支付的工程款,乙方须优先用于支付工人动报酬,因乙方未及时向工人支付工资导致工人申述甲方及政府部门,甲方有权按乙方制定的工资标准先垫付,该款项在应付乙方工程款中扣回
十、分包合同生效与终止
1、本合同自双方法定代表或委托代理人、约定负责人管理盖章后生效,自工程竣工交付业主使用、结算完毕、甲方支付完毕(不包括保修金)后,除有关保修条款终止
2、本合同在履行过程中如遇以下情形属乙方违约,甲方有权单方面终止本合同,由此造成的所有经济损失均由乙方承担乙方不能满足甲方施工需要、工期严重滞后、工程质量不能达到本合同约定标准或出现重大质量安全事故包人之手接收过来分包工程,可以亲自由他自己,他的雇员或他的代理人来执行完成和养护工程的剩余部份,碰到这些情况,他这样做还可以从分包人处收回其合理的款值或者从即将归属于分包人的款项内扣除相当的一部份下来争议
(1)倘如总包人在关于本分包合同方面与分包人发生争议那就归属于本条规定范围之内,应当提请仲裁和由双方同意的人作最后裁决或如双方不能同意则在任一方申请下,暂由英国土木工程协会主任委任协会仲裁
(2)倘如关于总包合同方面发生争议,且总包人认为该项争议涉及或关系到分包合同工程方面,再假设双方还未同意或未委任仲裁人以履行上述条款的话,总包人可以书面通知分包人要求将本分包合同的争执事项提交仲裁人(他已经兼管总包合同方面的争议了),如果该仲裁人愿意接受处理本合同争议的话(该仲裁以下称共同仲裁人)遇到这种事,共同仲裁人可以在取得雇主准许下,按他自已认为公正可行的办法,决定同时或先后处理该争议,并可决定分包人作为一造对总包人与雇主为一造发生争议并将罗列具体事实根据分包,总包合同予以证明而加以判决争议
(3)倘如双方在协议同意委任仲裁人以调解本条第一分款以前,总包人与雇主在总包合同方面发生争执,就此在法院审讯期间,又是总包人认为该项争议涉及,关系到分包工程时,他可以用书面通知分包人撤销本条
(1)款规定事项,由于总包人,分包人不再提出从而不存在对本合同的提请仲裁问题
(1)本条内提及的“法令”系指一九七二年财政法令第一部(送经修正的),“税”,“应完税人”,“应完税物品”与法令的词汇同一意义
(2)分包人不应将税金列入价款之内,如他缴付给海关关长的税金,执照税,对总包人提供的可供完税的物品,后者应载明于分包合同内
(3)在递送完成部份工程帐目报表要求付款时,或送上的文件含有上述情形时,分包人不应将完税款项以单独项目列入并要求偿付
(4)a.总包人对分包人履行15条中应在每次付款时另外增加付给一笔数目,相等于分包人交纳税局方面完税物品的税数(如15条
(3)款所提的)b.倘如皇家税关授权并发给营业证书于总包人,许其自行记帐申报税款的(在分包人可以接受的条件下)总包人应在每次付款时,代分包人填具一份完税发票,并将该完税发票记录的抄本连同付款单一并交给分包人除上述情况外,总包人不得签发完税发票倘使皇家税关和营业证书所许可的完税条件有所变更或撤销时总包人应立即通知分包人生效
(5)分包人按
(4)款收到款项时(除
(4)
(6)款内所引述的自行记账申报税款的安排以外),应立即制备并交付于总包人一件生效的单据(其格式如同一九七二年规则一一S.I.1972/1147——价值加税款二H■一条
(2)的规定)或如该条例修正本内的规定(以下四条规定都是关于在英国,总包人,分包人向皇家税关完税中办理的手续与我们无甚关系,予以删略)为证实签约关系,双方须于下节各自加盖印章铃记参照原文第13页执行条例,凡不适用的词汇,可以删除在分包合同自签订执行日起的三十天内,应在合同上粘贴10先令印花附表一总包合同内容双方签订人日期总包工程概述附表二a.作为分包合同部份的文件b.分包工程附表三a.(分包工程)价款b.(i)留置款的百分率(ii)留置款期限c.竣工时期附表四总包人的设施a.建造工场b.其他设施附表五保险第一部份分包人保险第二部份总包人保险单总包人填写附表注意事项(完备附表手续)第一附表本表须明确指明总包合同及其关联的文件签订合同的日期与建造工程关联文件总包合同通则(工程)规格建筑工程清单1号……等总包合同及其有关文件必须明确填写此外其他事项切勿列入第二附表凡作为分包合同一部份,和旨在明确说明分包工程的文件列入本附表,所以对分包工程的“建筑工程标价清单“,分包合同工程的图样,详细规格,单价,价款,报价单和估值均列入此表有时可能遇到分包合同工程含有总包合同内所附某一部份的建筑工程清单,规格,摘要,图样,但除摘要与某一部份允许详载于本附表外,须加注意总包合同的单价,价格不可写入建筑工程清单之内倘如分包合同工程方面没有建筑工程标价清单,而分包工程上又须结合签附分包人的报价单或分包合同工程的估价单,应该注意这些单上不可填写与分包合同不相一致的合同条件或付款期限在分包合同虽明显拼除此种文件(指报价单,估价单)受到任何标准印刷的条件约束,但凡与分包合同不相一致的上述文件内(……)的任何规定应以删去为宜在文字删除处由双方签署之后,这些文件并入本附表,并写明“经由总包人和分包人同意删除并签署”本附表内有时可能结合附入分包合同的补充条件,这是为了某些特殊原因而须要这样做的,但分包合同是为适应于正常情况下的综合的准则而制订的因此一般上说来,不应附入补充条件,因为补充条件的列入很可能引起疑惑,并与分包合同的整体不相一致在填写这些文件时,必须注意要使完竣的部份工程务须与一笔交付的款数(第三附表内指明的)确切相当,写明保证除附于分包合同内的建筑工程清单上载明工程量是暂时规定的有待于重新衡量外,应该注写,清单上并无分包人完成的工程量与其相当的一笔付款的限制参照9条
(4)款第三附表a.款数指单纯的一笔付出的数目,分包合同内的“价款”含有工程经过授权更改而价款相应调整之意在具有若干建筑工程清单时,所谓一笔付出的款数就指这些清单上价款总和的款数对各类型工作只单纯标以一种单价和价款,这样的分包合同格式是不宜使用的没有此种工作上数量明确的规定的情况下,就无法得出相应一笔付出的款数b.完工期间应该作为期间长短(几个星期或几个月)来填写,不可以作为指定的日期填写分包合同容许各不同期间做完各不同的工程倘若要作规定的话,可以给某些合同工程指定各不同做完的时期,按所需要的指定给它们C.留置款百分率应按简易的百分率填写d.留置款限度倘须给予限度的话,应作一个简单数字填写第四附表参照分包合同第四条总包人提供分包人的设施,水电建造工场均应列入本附表内附表内必须明确载明提供该项设施的条件例如提供的吊车,使分包人能够进行某项施工倘如总包人对提供此类设施给分包人要收费的话,本表内也要载明该项收费及其单价,以便于分包人累算,以及怎样付款和何时付款正常的情况,该项收费与正式付款分开(意即单独缴交现付),不必归入分包合同里付款的条例规定内第五附表参照分包合同第13条填写在填写本附表两部份时,双方须注意总包合同所须的各种保险由一方或另一方做到,但要避免不必要的重复第一部份指定由分包人办理的保险第二部份指定由总包人办理的保险单以履行总包合同通则第21条,(如果分包人欲图享有保险单内利益)在这种情况下分包人享有的利益应该注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上倘如分包人不得享有总包人这份保险单的利益,那么本部份可以保留空白,不用填写上述总包人用章在场人盖章处上述分包人用章在场人盖章处或经由上述总包人签字盖章于当面递交经由上述分包人签字盖章于当面递交工程分包合同15总包方(以下简称甲方)分包方(以下简称乙方)依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行第一条工程项目
一、工程名称桥梁工程
二、工程地点新区10#路
三、分包工程范围及工程量桩基工程(10个桩)
四、分包工程期限年月日开工、年月日竣工
五、分包工程费用按实结算第二条工程结算按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人100元计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失第四条安全生产、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的.火灾事故,由乙方负责第五条材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、水、电、等专项用料的限额领料手续乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工由乙方负担,乙方在施工中第六条施工机具
一、大型工具由甲方负责,保证使用需要
二、手持操作工具,由乙方负责
三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿
四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械一般配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操
十一、争议解决
1、合同在执行过程中发生争议时,双方应本着公平、合理的原则商定,补充工程量签证给乙方,乙方不得与业主签订任何合同或协议,否则作为违约处理
2、如若乙方施工未达到业主、监理、管理公司的质量要求遭到业主、监理、管理公司三方退场的情况,乙方应无条件退场,甲方按乙方完成产值的70%结账
3、本合同未尽事宜双方另行商议,并应形成书面补充合同与本合同具有同等约束力
4、本合同一式甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表或委托代理人法定代表或委托代理人工程项目负责人工程项目负责人地址电话签约地点地址作设备(自带机械按有关规定处理)第七条现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失
三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿第八条违约责任
一、乙方分包的工程项目,不得再行分包在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费2%的逾期违约金
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金第九条附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉
二、本合同一式四份甲乙双方各执正本一份其余副本
三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证
四、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效甲方(公章)乙方(公章)年月日年月日。