还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
建筑装饰工程施工合同项目名称广州中医药大学第三附属医院办公室装修工程甲方广州中医药大学第三附属医院乙方签约日期2021年月日甲方广州中医药大学第三附属医院乙方按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、“广州中医药大学第三附属医院办公室装修工程”的要求和采购结果,经甲乙双方协商一致,签订本合同双方共同遵守如下条款(合同附件及本项目的采购文件、报价文件等均为本合同不可分割之一部分)第一条工程概况.工程名称广州中医药大学第三附属医院办公室装修工程.工程地点广州市荔湾区龙溪大道261号.承包范围按甲方确认的用户需求书、图纸、工程量清单、乙方报价文件以及双方签订的有关协议所包含的内容执行.承包方式工程量清单报价,综合单价包干,工程量按实结算,措施项目费及预算包干费总价包干(暂列金除外)(综合单价包干指完成工程量清单中一个规定计量单位按照图纸要求完成所有工作内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和报价人为完成该项工作而产生的其他费用并考虑风险因素合同约定的综合单价包干在任何情况下不调整(合同明文另有规定可调增或调减的除外)).工期由甲方发出开工令之日计算,至验收合格之日止,总工期幽日历天.工程质量:合格本项目严格按照国家、广东省、广州市地区有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收.合同价款(含税)暂定为:人民币(大写)元整,(¥元);其中暂列金为毛元;本合同税额为(小写)¥元第二条甲方工作.负责对工程质量、安全、进度进行监督.负责协调和解决施工过程中的有关问题.按照合同规定支付工程款,依据乙方提交的结算资料完成结算审核.负责组织工程验收第三条乙方工作.负责编制施工组织方案,组织实施并保质、保量、按期完成施工任务负责项目包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明、包废料清运、包保险、包税收、包协调各方面关系、包验收合格、包因验收不能通过所需要发生的整改费用、包验收移交完工后,负责编制竣工文件.严格按甲方要求进行施工乙方需保证按照本工程施工项目内容和设计图纸要求施工,相关技术参数符合项目技术资料和有关技术标准、规范和合同规定,验收标准按国家颁发的验收法规标准执行,必须达到新竣工备案制的合格标准工程验收未达到验收合格标准的,乙方必须按照甲方要求实施返工直至合格,由此增加的一切费用由乙方承担且工期不顺延.在任何情况下,乙方提出的工程变更必须获得甲方的同意.乙方必须采取一切有效措施保证竣工日期,对于乙方原因造成的工期延误,工期一概不得顺延.本工程使用的所有主材、设备,订货前,乙方应提供生产厂家的产品合格证书及样品给甲方,甲方确认符合工程使用要求后,方可使用如发生货不对板,甲方有权拒用,并由乙方承担损失.由于施工现场周围是医疗、办公用房,施工场地不足、乙方须服从院方管理,采取措施降低施工噪音及粉尘;施工时间及场地围蔽的要求为了尽可能降低施工对周边环境的影响,工地可施工时间规定为每日8:00~12:0014:00~18:00(因赶工需要可延长至21:00)施工现场文明施工及围蔽必须符合《广州市建设工程现场文明施工管理办法》和广州市住房和城乡建设委员会《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》的要求乙方运输材料时需采取措施将对医疗场地环境的影响降到最低.乙方必须采取严格措施确保医院人员及病人的安全,并不对病人进行干扰施工现场必须全封闭,施工人员及材料运输应走专用通道.乙方到指定位置使用水、电(水电费由甲方承担)施工期间施工人员不得在施工现场明火煮食及住宿,食宿由乙方自行解决.乙方项目负责人负责整个项目全过程管理及与甲方沟通,承诺全程合同期内项目负责人未经甲方许可不得更换乙方配备满足项目要求的各类专业人员和施工人员建造师(或项目经理)、技术负责人应亲自管理施工全过程,施工中不得更换.乙方在施工期间应严格遵守国家、省、市、甲方有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定,建立规章制度和防护措施由于自身措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任,均由乙方负责.乙方不可野蛮施工,应按安全施工的要求,采取严格科学的安全措施,确保施工安全和第三者的安全,施工过程中因施工不当或其它原因造成的人员伤亡和事故及其它事故责任、法律责任和经济责任,全部由乙方承担若因此导致甲方被第三方追究法律责任,所造成的甲方的一切经济损失均由乙方予以赔偿第四条关于工期的约定.因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延.因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期的,每逾期一天,扣除合同价款的1%工期不予顺延由乙方采取合理措施赶工,产生的费用由乙方自行承担逾期超过10日,甲方有权解除合同,且不支付乙方任何费用,另行发包给第三方,乙方应当按照甲方的要求进行交接并有序撤场,且乙方应承担由此造成的甲方损失.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),由乙方出具工作联系函,经甲方同意,工期可相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定.本项目严格按照国家、广东省、广州市地区有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收项目达不到合格标准,由乙方无偿返修并承担由此造成的损失和责任,工期不予顺延.由于乙方原因造成质量、安全事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延如因质量事故造成甲方损失的,相关损失由乙方赔偿.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知以日(不含在工期内)内组织验收,并办理验收、移交手续验收应在甲乙双方共同参加下进行第六条关于工程价款及结算的约定.双方商定本合同价款采用第
(3)种:
(1)固定价格,总价包干
(2)固定价格加%包干风险系数计算包干风险包括内容
(3)工程量清单报价,综合单价包干、工程量按实结算,措施项目费及预算包干费总价包干(暂列金除外).结算方式本工程采用工程量清单报价,综合单价包干,工程量按实结算,措施项目费及预算包干费总价包干(暂列金除外)如果工程结算价超过合同价,则以合同价作为结算价合同履行期间,如遇到工程变更,乙方必须做好工程量记录,办理由甲方确认的变更单(附预算)后方可施工,本项目变更单及工作联系函均为本合同的组成部分待完工时,以甲方签认的现场签证为依据,以实际工程量进行结算甲方批准的增加工程、变更项目以及竞争性磋商文件所附工程量清单中漏列的项目等视为新增项目,新增项目的结算原则如下
①工程量清单报价中存在相同的项目,则按采用该项目的投标综合单价;
②工程量清单报价没有相同项目,但存在类似项目,按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、材料设备价格等进行调整换算所换算材料及设备价格执行施工当期工程造价管理机构发布施工当期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》;施工当期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料、设备单价,由甲方、监理单位(若有)、乙方结合市场价共同协商确定若工程量清单中存在多个类似项目的,取最有利于甲方的类似项目综合单价;
③工程量清单报价中既没有相同也没有类似项目的,采用清单计价法,执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)并按以下方式进行计算A、定额采用《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018年)、《广东省安装工程综合定额》(2018年)、《广东省市政工程综合定额》(2018年)、《广东省园林绿化工程综合定额》(2018年),及广东省与广州市有关补充规定、补充定额和有关计费的补充文件,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率(下浮率二(招标控制价-中标价)/招标控制价)如没有相应定额的子目,则由乙方报给甲方审定定额使用与投标报价保持一致,施工期间发生变化不做调整B、人工费、材料价格按施工当期广州市建设工程造价管理站发布的《关于发布2021年1月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》的相关规定执行;施工当期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中没有的材料价格,由甲方、监理人(若有)、乙方结合市场价共同协商确定,在甲方未回复具体的审核价前,乙方不得以任何理由作为停工或拖延施工为借口,若由此导致的工期延误,由乙方自行承担,并根据相应条款处以违约金C、措施项目费、赶工措施费、预算包干费用不计取.本合同生效后,甲方可分4次按下表约定支付工程款:备注实际支付日以甲方转账日期为准因财务审批和财政拨款导致的合同款项支付延误,不视为甲方违约.工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将竣工图、结算文件等有关资料送交甲方甲方享有竣工图等有关资料的所有权及知识产权,未经甲方同意,乙方不擅自使用、转让或泄露给第三方
5、履约保证金
(1)提交说明时间合同签订之日起5日内;
(2)金额合同总金额(不含暂列金)的10%;发包方在收到履约保证金后向承包方出具履约保证金收款凭据若承包方未按期向发包方缴纳履约保证金,发包方有权从施工费用首期款中扣除相应金额的款项
(3)方式转账、见索即付的银行履约保函;
(4)退还说明在本工程竣工验收合格后、收到承包方提出退还申请的次月底内,发包方将扣除承包方违约金及其它应扣款项(如有)后的剩余款项无息退还承包方第七条关于质量保证及售后服务.质保期2年.质保期开始日期经甲乙双方验收合格之日起.质保期内凡因乙方原因出现的问题,由乙方负责维修或更换(人为原因或自然灾害等不可抗力情况除外)质保期满后,如甲方要求,乙方应按其同类项目的最优惠价格提供维修服务.保修服务方式均为乙方上门保修,即由乙方派员到甲方现场维修,由此产生的一切费用已含在合同总价内.服务响应时间乙方在接到中方通知后3小时内到达现场查看,8小时内解决问题属厂商保修的,应负责联系厂商,要求在48小时内维修完毕如需更换或者送修设备,乙方免费提供同档次的设备予甲方临时使用,并在7个工作日内负责解决.乙方不在约定期限内派人保修,甲方可自行或指派第三方保修,费用在质保金中扣除,不足以抵扣的甲方有权追索服务响应超时三次以上,甲方可扣除全部质保金第八条违约责任.由于乙方原因,工程逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同价款的1%作为违约金,由乙方采取合理措施赶工,产生的费用由乙方自行承担整体工期逾期超过10日,甲方有权解除合同另行发包给第三方,乙方应当按照甲方的要求进行交接并有序撤场,且甲方有权继续追索乙方合同金额的5%作为违约金,并由乙方承担由此造成的甲方损失.因乙方原因未能完成工程,除乙方向甲方退回已支付其的全部工程款外,另乙方向甲方支付合同金额的10%违约金;.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿.未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失.乙方未按施工图纸及其规定的设计标准进行施工,或擅自变更施工图纸的要求,应当支付甲方合同价款的10%作为违约金,立即按照施工图纸返工,直至符合施工图纸及其规定的设计标准,因此产生的费用由乙方自行承担,且工期不予顺延甲方可视情况解除合同,并要求乙方赔偿由此造成的甲方损失.无论合同因何种原因解除,乙方均应与甲方另行委托的承包方妥善交接,并按照甲方要求将人员和属于乙方自有的设备、材料撤场.双方同意,甲方有权从未支付的合同价款中直接扣除乙方应当支付的违约金、赔偿金等.乙方不得将合同转包或分包给第三方,若乙方擅自转包、分包的,甲方有权单方解除本合同,乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金,并赔偿甲方超过违约金的经济损失,由此引发造成合同以外的第三人人身或财产损害的,均由乙方负责赔偿第九条不可抗力.本合同所称不可抗力,是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争、官方宣告的疫情、法律法规政策重大变化以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况.甲乙双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方在此情况下,双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题第十条其他约定.乙方在工程结算审计中应遵守《广州中医药大学第三附属医院修缮工程项目审计实施办法》中工程项目审核核减率在5%-10%(不含5%)的,其审计费用由施工单位承担50%核减率超过10%(含10%)的,其审计费用由施工单位全部承担等有关条款.乙方需具有一定的资金实力,不得因工程款不能按时到位而影响工期或提出任何形式索赔.本项目用户需求书、乙方报价文件、项目施工过程资料均为本合同有效组成部分,乙方需按要求及承诺执行.本合同未尽事宜,双方在不违背合同和招标文件的原则下,协商解决协商结果以“备忘录”形式作为合同的附件,与本合同具有同等效力.本合同未尽事宜由双方协商解决,如合同执行过程中发生争议且双方协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉第十一条附则本合同自双方签字盖章之日起生效,合同一式陆份甲方执肆份乙方执贰份具有同等效力.本合同履行完成后自动终止.附乙方报价文件甲方(盖章)法定代表人(或授权人)法定代表人(或授权人)地址广州市荔湾区龙溪大道
261、263号开户银行中国建设银行广州环市东路支行账号账号电话传真签约日期2021年月日签约地点广州市次序拨款分⑷次进行拨款100%1合同签订后,乙方向甲方提供等额有效的发票,甲方按照内部程序提交财务审批,审批通过后及时发放合同款项,按合同价支付至支付至合同价(不含暂列金)的30%2工程竣工验收后乙方向甲方提供等额有效的发票,中方按照内部程序提交财务审批,审批通过后及时发放合同款项,按合同价支付至累计支付至合同价(不含暂列金)的80%3工程结算审定后承包方向发包方提供剩余结算金额100%的发票,发包方按照内部程序提交发包方财务审批,审批通过后及时发放合同款项累计支付至结算价97%4工程质保期满后承包方向发包方提供付款申请,发包方按照内部程序提交发包方财务审批,审批通过后及时发放质保金扣除应扣除违约金及其他应扣款项(如有)后的剩余款项。