还剩38页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
园林绿化工程施工合同说明为指导园林绿化工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房和城乡建设部、市场监管总局组织编制了《园林绿化工程施工合同示范文本(试行)》(GF—2020—2605)(以下简称《合同示范文本》)0为便于合同当事人使用,现就有关问题说明如下
一、《合同示范文本》的组成《合同示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成(-)合同协议书合同协议书共计16条,主要包括工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、承包人项目负责人、预付款、绿化种植及养护要求、其他要求、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务
(二)通用合同条款通用合同条款共计20条,采用《建设工程施I合同(示范文本)》(GF-2017-0201)的‘通用合解欠‘
(三)专用合同条款专用合同条款共计20条,是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充在使用专用合同条款时,应注意以下事项.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;.在专用合同条款中有横道线的地方合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或^行约定;如羽田化、池、补充修改或^行约定,则填写无或^/O
二、《合同示范文本》的性质和适用范围《合同示范文本》为非强制性使用文本《合同示范文本》适用于园林绿化工程的施工142发包人提供国外标准、规范的名称:发包人提供国外标准、规范的份数JO143发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求jO合同文件的优先顺序合同文件组成及优先JII页序为JO图纸和承包人文件
1.
6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限J;发包人向承包人提供图纸的数量J;发包人向承包人提供图纸的内容J0164承包人文件需要由承包人提供的文件包括J;承包人提供的文件的期限为J;承包人提供的文件的数量为J;承包人提供的文件的形式为J;发包人审批承包人文件的期限JO165现场图纸准备关于现场图纸准备的约定JO联络171发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人172发包人接收文件的地点j;发包人指定的接收人为J0承包人接收文件的地点J;承包人指定的接收人为J0监理人接收文件的地点;监理人指定的接收人为J交通运输出入现场的权利关于出入现场的权利的约定JO场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定J关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定J超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担知识产权关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属JO关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求JO关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属JO关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求JO承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式JO
1.13工程量清单错误的修正本款修改为承包人应在合同签订后对发包人提供的工程量清单、图纸和现场进行核查和踏察,如发现差异,应在天内以书面形式向发包人提出;有下列情形之一时,发包人应予以修正,并相应调整合同价格出现工程量清单错误时,是否调整合同价格JO允许调整合同价格的工程量偏差范围
2.发包人许可或批准本款补充
2.
1.
1、243根据相关规定提供园林绿化施工所需的许可或批准发包人代表发包人代表姓名J,•身份证号J;职务二;联系电话J;电子信箱J;通信地址J;发包人对发包人代表的授权范围如下JO施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.
4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求JO242提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括JO
2.
4.3提供基础资料发包人还应提供项目施工区域内现状树木一览表(附件21现状土壤指标、等资金来源证明及支付担保本款修改为发包人提供资金来源证明的期限要求J0发包人提供支付担保期限及方式发包人应在签订合同后天内,向承包人提供工程款支付担保,确保农民工工资按时足额支付发包人提供支付担保的形式J担保有效期至工程款拨付完成为止(不含质量保证金)
03.承包人承包人的一般义务9承包人提交的竣工资料的内容Jo承包人需要提交的竣工资料套数J0承包人提交的竣工资料的费用承担J0承包人提交的竣工资料移交时间JO承包人提交的竣工资料形式要求JO10承包人应履行的其他义务JO项目经理本款修改为321项目负责人姓名J;身份证号J;相关证书及编号J;联系电话J;电子信箱J;通信地址J;承包人对项目负责人的授权范围如下JO关于项目负责人每月在施工现场的时间要求J承包人未提交劳动合同,以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任JO项目负责人未经批准,擅自离开施工现场的违约责任JO323承包人擅自更换项目负责人的违约责任jO324承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任jO
3.3承包人人员本款补充
3.
3.
63.
3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限jo
3.
3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任334承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求j
03.
3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任jO承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任JO
3.
3.6技术负责人姓名J;身份证号J;专业J;职称等级J
03.5分包本款修改
351、352351分包的一般约定禁止分包的工程包括绿化工程^O主体结构、关键性工作的范围JO352分包的确定允许分包的专业工程包括JO涉及分包的工程内容,分包工程承包人的资格应符合国家相关规定其他关于分包的约定J
03.
5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定JO工程照管与成品、半成品保护本款补充362361承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间Jo362现状树木的保护起始时间jo履约担保承包人是否提供履约担保J本款补充履约担保金额及方式签订合同后个工作日内,承包人需提交履约担保人民币元(不高于中标价的10%)以□保函或□保险形式执行履约担保的有效期至本工程竣工验收合格为止
4.监理人监理人的一般规定关于监理人的监理内容JO关于监理人的监理权限J关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定JO监理人员关于监理人的其他约定JO商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定1J;2J;3Jo
5.工程质量质量要求特殊质量标准和要求Jo关于工程奖项的约定JO
5.3隐蔽工程检查
5.
3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定Jo监理人不能按时进行检查时,应提前小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过J小时
6.安全文明施工与环境保护安全文明施工项目安全生产的达标目标及相应事项的约定jO关于治安保卫的特别约定jO关于编制施工场地治安管理计划的约定JO文明施工合同当事人对文明施工的要求.L6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定j
0.3环境保护本款充合同当事人对农药、肥料的使用要求JO.工期和进度施工组织设计本款修改
7.
1.1工程涉及以下内容的,合同当事人约定的施工组织设计还应包括此类工程内容的专项施工方案现状树木保护;古树名木保护;土壤改良;其他内容J0施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定^O发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限J0施工进度计划
7.
2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限JO开工本款修改
7.
3.1开工准备提交工程开工报审表的期限J0关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限J关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工通知因发包人原因或监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同测量放线本款修改741发包人或发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限J工期延误751因发包人原因导致工期延误7因发包人原因导致工期延误的其他情形JO752因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为JO因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限J0不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定JO异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件1J;2J;3Jo提前竣工的奖励
7.
9.2提前竣工的奖励J.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用本款修改
8.
4.1发包人供应的苗木、材料设备的保管费用的承担JO
8.6样品样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求JO
8.8施工设备和临时设施承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定JO.试验与检验
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验本款补充
9.
3.
409.
3.4关于送检材料的约定JO.变更变更的范围关于变更的范围的约定JO变更估价本款补充1043变更估价原则关于变更估价的约定:O变更估价的支付方式及时间关于变更价款的支付方式及时间的约定JO承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限JO发包人审批承包人合理化建议的期限承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为J0暂估价本款补充
10.
7.
1、
10.
7.2暂估价材料的明细详见附件3:《暂估价一览表》依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第一种方式确定不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第种方式确定第3种方式承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定JO暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定JO格调整n.i市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定JO因市场价格波动调整合同价格,采用以下第种方式对合同价格进行调整第1种方式采用价格指数进行价格调整关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定j;第2种方式采用造价信息进行价格调整2关于基准价格的约定J0
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整承发包活动,合同当事人可结合园林绿化工程具体情况,参照本合同示范文本订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务《合同示范文本》中引用的规范、标准中,未备注编制年号的,均采用现行最新版本目录第一部分合同协议书
一、工程概况
二、合同工期
三、质量标准
四、签约合同价与合同价格形式
五、承包人项目负责人
六、预付款
七、绿化种植及养护要求
八、其他要求
九、合同文件构成
十、承诺
十一、词语含义
十二、签订时间
十三、签订地点
十四、补充协议
十五、合同生效
十六、合同份数第二部分通用合同条款第三部分专用合同条款.一般约定.发包人.承包人.监理人
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过士%时,其超过部分据实调整第3种方式其他价格调整方式j
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式.单价合同综合单价包含的风险范围二0风险费用的计算方法JO风险范围以外合同价格的调整方法J
0.总价合同总价包含的风险范围J0风险费用的计算方法J0风险范围以外合同价格的调整方法J
0.其他价格方式J
02.2预付款本款修改
1221、
122212.
2.1预付款的支付预付款扣回的方式J
02.
2.2预付款担保签订合同后个工作日内,承包人需提交支付担保人民币元(中标价的%)以□保函或□保险形式执行预付款担保的有效期至为止计量
12.
3.1计量原则工程量计算规则J0计量周期关于计量周期的约定J0单价合同的计量关于单价合同计量的约定j
12.
3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定JO总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第
12.
3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量J0其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序J0工程进度款支付本款修改
12.
4.40进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定J0进度付款申请单的提交1单价合同进度付款申请单提交的约定JO2总价合同进度付款申请单提交的约定J03其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定J进度款审核和支付1监理人审查并报送发包人的期限JO发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限J承包人根据工程进度申请支付工程款,每期工程进度款按以下方式选择支付按实际完成工程量的百分比支付按形象进度支付按月实际完成工程量%支付;其它JO发包人在收到工程款进度申请后个工作日内完成支付,累计支付达到合同价款的%时,停止支付进度款发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式
12.
4.6支付分解表的编制.总价合同支付分解表的编制与审批JO.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批JO
13.验收和工程试车分部分项工程验收
13.
1.2监理人不能按时进行验收时,应提前小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过J小时竣工验收本款补充
1321、修改1325竣工验收条件3竣工资料内容和份数Jo竣工验收程序关于竣工验收程序的约定JO发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法JO移交、接收全部与部分工程绿化工程移交期限JO其他工程移交期限J0发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为JO承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为J工程试车试车程序工程试车内容J1单机无负荷试车费用由承担;2无负荷联动试车费用由承担投料试车关于投料试车相关事项的约定J
013.6竣工退场竣工退场承包人完成竣工退场的期限J
0.竣工结算竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限JO竣工结算申请单应包括的内容JO竣工结算审核本款修改为发包人审批竣工付款申请单的期限J0结算款支付方式及时间工程竣工验收合格后个工作日内支付至口合同价或口已完工程量的总价的%;结算完成后个工作日内支付至结算价的%;工程归档档案移交后一个工作日内支付至结算价的%o关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序J最终结清最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数JO承包人提交最终结算申请单的期限JO最终结清证书和支付1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限JO
14.5竣工归档资料本款补充1施工中未发生设计变更,施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人2施工过程中发生设计变更的,需经相关方书面确认后由设计单位出具设计变更材料,由承包人提供加盖竣工图章的竣工图给发包人3工程竣工验收结算后天内,承包人应提供给发包人一套完整符合要求的竣工图、竣工归档资料竣工归档资料的形式和格式J04因承包人拖延或不办理竣工归档资料时,经发包人催告,个月内未按发包人要求提供相关竣工归档资料的,发包人有权委托第三方机构整理,相关费用由承担.缺陷责任期与保修本条补充
15.50缺陷责任期缺陷责任期的具体期限JO质量保证金本款修改为工程质量保证金的支付方式和时间工程质量保证金为结算款的%3%采用以下方式执行□担保;口保险;□其他J0工程缺陷责任期满,承包人履行缺陷责任期内质量保修义务及绿化养护义务且合格移交后,在天内结清工程质量保证金在工程项目竣工验收前,承包人提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金保修保修责任工程保修期为J0修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间J绿化养护期绿化养护期的具体期限:绿化养护期内双方责任约定J0绿化养护期内水电费支付JO
16.违约发包人违约发包人违约的情形发包人违约的其他情形J0发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法1因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任j02因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任JO3发包人违反第
10.1款〔变更的范围〕第2项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任JO4发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任JO5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任JO6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任JO7其他j
16.
1.3因发包人违约解除合同承包人按
16.
1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同
16.2承包人违约承包人违约的其他情形JO承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法JO因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定J0发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式J
0.不可抗力不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形JO因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付.保险工程保险关于工程保险的特别约定JO其他保险关于其他保险的约定JO承包人是否应为其施工设备等办理财产保险JO通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定J
020.争议解决争议评审本款补充
20.
3.1合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定JO争议评审小组的确定关于评审机构的约定JO争议评审小组成员的确定选定争议评审员的期限JO争议评审小组成员的报酬承担方式J0其他事项的约定JO争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定J仲裁或诉讼本款修改为因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第种方式解决1向仲裁委员会申请仲裁;2依法向人民法院起诉通知送达本款补充双方确认本合同载明的联系方式联系电话、电子信箱、传真号码及通信地址准确无误如有变更应以书面方式及时通知另一方由于一方联系方式错误、不详或者无法识别等导致无法送达,或者联系方式变更未及时通知另一方,以及其他不可归责于送达方原因造成相关通知或者文件无法送达、拒绝签收,则相关通知或文件自寄送或发送后第天起视为已送达承包人承揽工程项目一览表现状树木一览表.工程质量.安全文明施工与环境保护.工期和进度.材料与设备.试验与检验.变更.价格调整.合同价格、计量与支付.验收和工程试车.竣工结算.缺陷责任期与保修.违约.不可抗力.保险
20.争议解决附件1:承包人承揽工程项目一览表附件2:现状树木一览表附件3:暂估价一览表附件4:发包人供应材料设备一览表附件5:发包人供应苗木一览表附件6:绿化养护责任书附件7:工程质量保修书附件8:廉政建设责书暂估价一览表发包人供应材料设备一览表发包人供应苗木一览表绿化养护责任书发包人和承包人根据《园林绿化养护标准》(CJJ/T287)或(地方标准)等相关规定,经协商一致就C工程全称)签订绿化养护责任书
一、责任范围和内容承包人在绿化养护期内,按照有关法律规定和合同约定,承担施工范围内的绿化养护责任内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护(如防台风、防寒)等技术措施;其他内容双方约定如下JO
二、养护标准绿化养护质量按照口《园林绿化养护标准》(CJJ/T287)或口L地方标准)中级标准
三、考核标准由发包人按C□国家标准□行业标准□地方标准)中级标准进行考核,相关费用从质量保证金中扣除
四、绿化养护期绿化养护期个月,从工程竣工验收合格之日起计算
五、养护责任.为确保养护质量,承包人应安排专业队伍和人员进行养护管理.承包人在养护过程中应采取安全措施,避免造成对第三方人身和财产的损害因承包人操作不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的,由承包人承担发生紧急事故需处置的承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场处置.苗木成活率按合同约定执行,发生苗木等植物材料死亡,须按原设计品种和规格及时更换,更换费用由承包人承担.绿化养护期满后,由发包人组织验收.其他责任约定J0
六、养护费用养护费用由承包人承担
七、其他约定:绿化养护责任书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至绿化养护期满日期J年月日日期年月日附件7工程质量保修书发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82)以及C地方标准),经协商一致就C工程名称)签订工程质量保修书
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程,绿化工程、园林附属工程(园路与广场铺装、假山、叠石、置石、园林理水、园林设施安装)以及双方约定的其他项目具体保修的内容,双方约定如下J0
二、质量保修期工程的质量保修期如下.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年;其他防水工程年.装修工程为年;.电气管线、给排水管道、设备安装工程为—年;.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;.绿化工程为个月;.园林附属工程为个月;.其他项目保修期限约定如下Jo质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金
四、质量保修责任.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,费用由承包人承担,从质量保证金中扣除.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地住房和城乡建设行政主管部门及有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修.在工程质量保修期内,未能在合理期限对工程质量问题进行修复,或拒绝按要求进行修复的,承包人应向发包人支付修复工程支出的实际金额.质量保修完成后,由发包人组织验收
五、双方约定的其他工程质量保修项J0工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满附件8:廉政建设责任书第一部分合同协议书发包人(全称)承包人(全称)根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议
一、工程概况.工程名称J.工程地点j.工程立项批准文号j.资金来源J.工程规模Jo群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1).工程承包范围j
二、合同工期计划开工日期J年—月—日O计划竣工日期J年—月—日工期总日历天数J天,阶段性工期JO工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准
三、质量标准工程质量符合标准;园林绿化养护质量符合口《园林绿化养护标准》(CJJ/T287)或口C地方标准)中级标准
四、签约合同价与合同价格形式.签约合同价(不含税)为为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政建设责任书
一、双方的责任应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策以及廉政建设的各项规定严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报
二、发包人责任发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境1旅游等提供方便不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备
三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规定不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境1旅游等提供方便不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动
四、违约责任发包人工作人员有违反本责任书第
一、二条责任行为的,依据有关法律、法规给予处理;涉嫡巳罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造朦王希员失的应予以赔偿承包人工作人员有违反本责任书第
一、三条责任行为的,依据有关法律法规处理;涉嫌3蝶的,移交司法机关追究刑事责任;给发包人单位造翊济损失的,应予以赔偿本责任书作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,经双方签署后立即生效
五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止
六、责任书份数本责任书一式两份,发包人承包人各执T分,具有同等效力承包人(公章)法定代表人或其委托代理人(签字J地址j电话J月日人民币(大写)(¥元);税率一%;含税金额人民币(大写)(¥元)o其中
(1)安全文明施工费(含税)人民币(大写)(¥元);
(2)暂估价金额(含税)人民币(大写)(¥元);
(3)暂列金额(含税)人民币(大写)(¥元);
(4)农民工工伤保险(含税)人民币(大写)(¥元)
02.合同价格形式J.
五、承包人项目负责人姓名;身份证号JO
六、预付款预付款发包人在合同签订后^个工作日内支付合同价的%作为工程预付款
七、绿化种植及养护要求.在施工过程及绿化养护期内植物死亡,须按原设计品种和规格更换,更换费用由承包人承担.竣工验收时苗木成活率约定(乔木、灌木、地被、草坪等)(.养护期满移交时苗木成活率约定(乔木、灌木、地被、草坪等)
八、其他要求J
九、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图氏;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章
十、承诺.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款,及时足额支付人工费用至农民工工资专用账户,并加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任;按照有关规定开设农民工工资专用账户,专项用于支付本工程农民工工资农民工工资拨付周期不超过1个月.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议
十一、词语含义本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同
十二、签订时间本合同于年一月一日签订
十三、签订地点本合同在签订
十四、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分
十五、合同生效本合同自生效
十六、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人(签字)(签字)社会统一信用代码J社会统一信用代码J地址J地址J邮政编码J邮政编码J法定代表人法定代表人:委托代理人J委托代理人J电话J电话J传真J传真J电子信箱J电子信箱J开户银行开户银行:账号账号第二部分通用合同条款通用合同条款共计20条,采用《建设工程施工合同示范文本》GF-2017-0201的O第三部分专用合同条款
1.一般约定L1词语定义本款修改
1.
124、
1.
1.
2.5补充
1.
1.
3.
11.
1.
1.
3.
12.
1.
1.
3.
13.
1.
1.
4.80L
1.1合同
1.
1.
1.10其他合同文件包括J
1.
1.2合同当事人及其他相关方监理人和总监理工程师名称J资质类别和等级J总监理工程师姓名J;联系电话J;总监理工程师执业资格证书号J电子信箱J通信地址J设计人和设计项目负责人名称J资质类别和等级J项目负责人姓名J;联系电话J;电子信箱J通信地址J
1.
1.3工程和设备
1.137作为施工现场组成部分的其他场所包括.9永久占地包括
0.10临时占地包括O.11园林绿化工程是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地,以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化,主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等绿化工程是}旨权林、花卉、草坪、t也被植物等的种植工程绿化养护是J旨对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护(如防台风、防寒)等技术措施和期限
1.
1.
4.8绿化养护期是指承包人按照合同约定进行绿化养护的期限,从工程竣工验收合格之日起计算绿化养护期最长不得超过24个月法律适用于合同的其他规范性文件J标准和规范本款修改
1.
4.
1、
1.
4.2141适用于工程的标准规范包括园林绿化工程施工及验收规(CJJ82);园林绿化养护标准(CJJ/T287);建设工程工程量清单计价规(GB50500);园林绿化工程工程量计算规(GB50858);与园林绿化行业相关的行业标准、地方标准J单位工程名称建设规模主要内容合同价格(元)升_L日期竣工日期树木名称规格数量单位生长情况是否古树名木处置情况备注序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注序号材料、设备品种规格型号单位数量单价(元)质量等级供应时间送达地点备注序号苗木材料名称规格单位数量单价(元)供应时间送达地点备注。