通用版小型工程合同

通用版小型工程合同2022通用版小型工程合同正文内容发包人（简称甲方）承包人（简称乙方）依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程愤商一致，订立本合同，供双方遵照执行、工程概况

1、工程名穗;

2、工程地点；

3、工程范围

4、承包方式

二、合同工期

1、开工日期年—月——日，竣工日期年一月―日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；

三、质量标准工程质量标准合格、按照《施工质量验收规范》验收

四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写

五、付款方式付款方式本工程进场完成％工作后10天内，发包人向承包人支付％工程费用；本工程进场完成％工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用（除工程保修押金）工程价款通过银行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐号为准）所有款项支付须先开发票后支付

六、施工准备

1、承包人在合同签定后—日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人愤同参与技术交底以便图纸通过

2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点；

七、安全责任

1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施简易工程施工合同范本

2、乙方应指派专人；M责安全，施工现场应有安全标不和安全设施

3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前——日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

3、竣工工程经验收合格之日，辨理工程移交，从验收之日起—日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和辩理移交手续；

5、自工程竣工验收合格之日起年内承包人对工程:保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务

6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格若承包人无力补充完善，需委^其他单位时，承包人应承担全部工程费用

九、现场代表发包人现场代表承包人现场代表一双方代表的权利义务按本合同的定，解决工程中所遇问题的愤商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方

十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金一方违约时，除前面条款另有的定外，违约方支付违约金万元本合同未尽事宜，经发包人与勘察人愤商一致，签订补充癌议，补充愤议与本合同具有同等效力本合同履行过程中发生的争议，由双方常事人愤商解决愤商不成的按下列第种方式解决:

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份合同订立时间年—月一日合同订立地点本合同共一页发包人（盖章）法定代表人委^代理人（签字）承包人（签字）联系方式开户银行银行账号通用版小型工程合同正文内容结束。