还剩11页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
编号:建筑模板租赁合同甲方精品文档精心整理发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问
1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费
6.
1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件
6.
1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔
6.2设计人责任
6.
2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责
6.
2.2设计人采用的主要技术标准是与本工程有关的现行国家设计规范通则及标准
6.
2.3设计合理使用年限为50年
6.
2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件
6.
2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定
6.
2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔第七条违约责任
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按
7.1条规定支付设计费
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的q%精品文档精心整理
7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由珠海市仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉8本合同一式五份发包人贰份设计人贰份建设行政主管部门备案壹份9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力12其它约定事项电话:传真:建设行政主管部门备案鉴证意见:(盖章)经办人月日鉴证日期年月曰乙方签订日期年月日甲方(出租方)法定代表人乙方(承租方)法定代表人根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,甲乙双方就租用建筑模板的相关事宜协商一致,签订本合同第1条租赁物资乙方因承建工程施工需要,租赁下列物资,施工地点O本表如有未尽事项可附件补充第2条交货方式
1、双方在签订合同后,由甲方开出提货单,乙方在天内凭甲方提货单提货
2、乙方提货时,须以书面形式向甲方提供有效的提货人证明书,否则甲方有权拒绝发货
3、由甲方送货的,相关费用(运输费、装卸费等)由方承担
4、租赁物资品种、规格、数量以双方签收的《租赁物资收发货清单》为准
5、在约定的有效期内,乙方须按时提货,甲方须保证约定所需租赁物资的品种、规格、数量乙方提货后,若发现租赁物资中有质量问题,应从提货日起天内以书面形式通知甲方处理解决第3条租赁期限租赁期限自—年月日至年月日止第4条租金支付方式乙方自提货日起,按实际租赁物资品种、数量每天向甲方支付租金一次甲方应在租金结算日天前向乙方开出结算单,乙方接到甲方结算单后,应在天内确认经确认无异议的,乙方必须在天内付清租金;如有异议的,乙方应在天内向甲方提出第5条保证金经双方协商,由甲方向乙方收取租赁保证金元,收款方式以收取,甲方应出具保证金收据第6条租赁物资使用
1、租赁期间,乙方应按照租赁物资的性能和用途合理使用,并妥善保管
2、租赁期间,乙方不得将租赁物资转让、转租,不得变卖或作抵押第7条租赁物资归还
1、本合同约定的租赁期界满前天内,甲方应告知乙方,如乙方须继续使用,应在天内与甲方办理相关手续
2、乙方在归还租赁物资过程中所产生的装卸和运输等费用,经甲乙双方协商由(方)负担
3、租赁物资品种、规格、数量归还以双方所签收的《租赁物资收发货清单》为准
4、乙方归还租赁物资地址o第8条违约责任
(一)甲方违约责任
1、未按时间、数量提供租赁物资的,应按每天每件向乙方偿付未提供租赁物资租金%的违约金
2、提供的租赁物资在使用期间发现不符合约定的质量标准的,应及时调换,并免去调换物资自租赁日至调换日期间的租金,如造成损失的,应承担相应的责任
(二)乙方违约责任
1、未按约定时间提货的,须支付甲方逾期提取部分租赁物资租金的损失费
2、不按时交纳租金的,应每天向甲方偿付逾期支付租金%的违约金
3、租赁期内,乙方如有下列行为之一的,甲方有权解除本合同
(1)两次不支付租金;
(2)乙方不按产品性能和用途使用租赁物资;
(3)擅自将租赁物资转让、转租或变卖、抵押等第9条其他约定双方关于租赁物资损毁赔偿的约定o第10条解决争议方式双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可提请上海仲裁委员会仲裁(不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的,请双方在签署合同时将此仲裁条款划去)第11条附则本合同自双方签字或盖章之日起生效,本合同一式份,具有同等效力,甲乙双方各执份签署时间年月日甲方(盖章)法定代表人或授权代表(签字)乙方(盖章)法定代表人或授权代表(签字)建筑设计合同(民用建设工程设计合同)工程名称工业厂房工程工程地点合同编号2002-珠(西)-0珠(由设计人编填)设计证书等级发包人设计人签订日期年月日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人设计人:精品文档精心整理发包人委托设计人承担工业厂房工程设计经双方协商一致,签订本合同第一条本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章
1.3建设工程批准文件第二条本合同设计项目的内容名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:第五条本合同设计收费为贰拾万元人民币(¥.00元)设计费支付进度详见下表说明.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议.本合同履行后,定金抵作设计费第六条双方责任
6.1发包人责任发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计品种数量规格质量标准计量单位租金价格(元/天)备注钢管M直角扣件只万向扣件只对接扣件只钢模板M2阴角模板M2阳角模板M回型卡只山型卡只钩头螺丝根序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率%设计费(元)层数建筑面积(m2)方案初步设计施工图1厂房(包括厂房土建及装饰工程、自动喷淋及消火栓工程、给排水工程、消防自动报警工程、空气调节及净化空调、动力及照明工程)28500VV
0000.00包干2总图工程(包括红线内厂区围墙及道路、厂区绿化、给排水及电力系统工程)注具体设计范围以发包人与业主签订的《总承包合同》为准序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1计委立项批文12建设用地规划许可证13建设用地红线图14规划部门提供的设计要点15设计委托书及设计要求16工程地质勘察报告1序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1建筑设计及总图规划方案3业主确认后7天2建筑设计(单体)全套施工图8方案审批后20天3总图施工图8施工图审批后15天付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所决定)第一次付费20%定金本合同签订后三日内第二次付费75%单体全套施工图出图后五天,内第三次付费5%总图施工图出图后五天内。