还剩55页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
招标文件示范文本工程名称:招标人(盖章)法定代表人或者其委托代理人:(签字或者盖章)招标代理机构:(盖章)法定代表人或者其委托代理人:(签字或者盖章)日期年月日分部分项工程量清单措施项目(可分整体、专业工程)清单其他项目清单零星工作项目清单招标人拟供材料及设备清单以上格式同《建设工程工程量清单计价规范》提供的格式,并由招标人或者中介机构按《建设工程工程量清单计价规范》附录中规定的统一项目编码、项目名称、计量单位与计算规则编制明细清单第三卷图纸及其它资料
七、图纸及其它资料第四卷投标文件格式
八、投标函格式
九、投标文件商务部分格式
十、投标文件技术部分格式2投标人购取招标文件后,应认真检查招标文件的所有内容,如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出,否则,由此引起的投标缺失自负;投标人同时应认真批阅招标文件中所有的事项、格式、条款与规范要求等,假如投标人编制的投标文件,没有按照招标文件要求提交全部资料或者者没有对招标文件做出实质性响应,其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定,其投标有可能被拒绝
8、招标文件的澄清1投标人在收到招标文件后,对招标文件任何部分若有任何疑问,皆以书面形式在投标截止日前向招标人提交不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者是根据投标人的要求对招标文件做出澄清,招标人都将在投标截止日天前以书面形式(澄清文件)予以答复,同时将澄清文件寄送给所有投标人投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到澄清文件,澄清文件作为招标文件的构成部分,对投标人具有约束作用2在投标截止前5日内,招标人不再解答投标人提出的问题
9、招标文件的修改1在投标截止日期前,招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件,补充通知作为招标文件的构成部分,对投标人起约束作用;2招标文件的修改将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到修改文件;3招标文件、招标文件澄清文件、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准当招标文件、修改补充通知、澄清文件内容相互矛盾时,以最后发出的通知或者修改文件为准;4为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究,招标人能够酌情延长递交投标文件的截止日期,具体时间将在修改补充通知中明确
10、招标人在发出招标文件五个工作日前,应当将招标文件报郑州市建设工程招标投标办公室备案
(三)投标文件的编制
11、投标文件的语言及度量衡单位1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件与投标文件均使用中文投标人随投标文件提供的证明文件与资料能够为其它语言,但务必附中文译文,解释这些文件,应以中文为准;2除技术规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均使用中华人民共与国法定计量单位
12、投标文件的构成1投标文件由投标文件投标书格式、商务部分格式与技术部分格式三部分文件构成,使用资格后审的还应包含资格审查文件2投标书格式要紧包含下列内容1法定代表人资格证明书2投标文件签署授权委托书3投标书4投标书附录5投标保证金6招标文件要求投标人提交的其它投标资料本项无格式,需要时由招标人用文字提出3商务部分要紧包含下列内容工程量清单计价格式投标人填写,加盖编制单位公章所属编制人员的执业专用章,编制单位为中介机构的还应加盖单位资质章1工程量清单报价表封面2投标总价表3工程量清单报价说明4工程项目总价表5单项工程费汇总表6单位工程费汇总表7分部分项工程量清单计价表8措施项目清单计价表
(9)安全文明施工措施项目清单计价表
(10)其他项目清单计价表
(11)零星工作项目计价表
(12)分部分项工程量清单综合单价分析表
(13)措施项目费分析表
(14)安全文明施工措施项目费分析表
(15)要紧材料价格费用表工程量清单编制与报价使用统一格式(表格附后),不得随意修改投标报价需要的其它资料(本项无格式,需要时由招标人用文字或者表格提出、或者投标人在投标报价时提出)4技术部分要紧包含下列内容
(1)施工组织设计a.要紧施工方法;b.工程投入的施工机械设备情况、要紧施工机械进场计划;c.劳动力安排计划;d.确保工程质量的技术组织措施;e.确保安全生产的技术组织措施;f.确保文明施工的技术组织措施;g.确保工期的技术组织措施;h.施工进度计划;i.施工总平面布置设计
(2)项目管理班子配备a.项目管理班子配备情况表;b.项目经理简历表;C.项目技术负责人简历表;d.项目管理班子配备情况其它辅助说明资料3拟分包项目名称与分包商情况;4替代方案与报价如同意提交5资格预审更新资料或者资格审查申请书如系资格后审资格审查申请书包含1投标人通常情况;2年营业额数据表;3近三年竣工的工程一览表;4目前在建工程一览表;5近三年财务状况表;6联合体状况表;7类似工程经验;8现场条件类似的合同的施工经验;9招标人要求提交的其他资料
13、投标文件格式1投标人应按照招标人提供的投标文件格式,另行编制投标文件表格能够按同样格式扩展
14、投标报价1本工程的工程量清单的投标单价使用本须如前附表第16项所规定的方式进行报价;2投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总与;3投标人的投标报价,应是完成本须知第2条与合同条款上所列招标工程范围及工期的全部,不得以任何理由予以重复,作为投标人计算单价或者总价的根据;
14.4使用工程量清单报价的,投标人应按清单中列出的工程项目填报单价与合价每一项目只同意有一个报价任何有选择的报价将不予同意,投标人未填单价或者合价的工程项目,在实施后,招标人将不予以支付,并视作该项费用已包含在其它有价款的单价或者合价内;
14.5技术规范要求的费用应包含在投标报价中;
14.6合同的施工地点为本须知前附表第2项所述,除非合同中另有规定,投标人在投标总价中的价格均包含完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用;
14.7投标人应先到工地踏勘以充分熟悉工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况,任何因忽视或者误解工地情况而导致的索赔或者工期延长申请将不获批准;
14.8除非本招标文件对工程量清单编制与报价另有说明的,否则,投标人应按工程量清单中的项目与数量进行报价9投标人应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作安全文明施工措施费用务必充分保证,定额测定费、税金、安全文明施工增加费属于不可竞争费用应按河南省现行的综合基价及其计价办法的规定计取并单列,不参与商务标评分对未按规定计取定额测定费、税金、安全文明施工增加费的投标人,其投标报价按低于成本处理
15、投标货币1本工程的投标应以人民币报价
16、投标有效期1投标有效期见本须知前附表第17项所规定的期限,在此期限内,凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效;2在特殊的情况下,招标人在原定投标有效期满之前招标人能够根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求,对此要求投标人须以书面形式予以答复,投标人能够拒绝招标人这种要求,而不被没收投标保证金或者投标保函同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不同意修改其投标文件,但需要相应的延长投标担保的有效期,在延长的投标有效期内本须知第17条关于投标保证金或者投标保函的退还与没收的规定仍然适用
17、投标担保1投标人应在递交投标文件时或者前以人民币提交一笔很多于本须知前附表第18项所规定数额的投标保证金或者同等投标保证金额的投标保函,并作为其投标的一部分招标人可根据本须知第
17.6条规定的条件予以没收投标保证金或者投标保函;2投标人应按要求提交投标担保,并使用下列任何一种形式1投标保函应为在中国境内注册并经招标人认可的银行出具的银行保函投标保函的格式,应按照招标文件中所附格式提供,投标保函的有效期应在投标有效期满后28天内继续有效;2投标保证金a.银行汇票;b.支票;c.现金
17.3关于未能按要求提交投标担保的投标,招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝;
17.4未中标的投标人的投标担保将尽快退还(无息);最迟不超过中标通知书发出后的7天5中标人的投标担保,在中标人按本须知第38条规定签订合同并按本须知第39条规定提交履约担保后3日内予以退还(不计利息);6如投标人有下列任何情况发生时,投标担保将被没收
(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件;
(2)中标人未能在规定期限内提交履约担保或者签订合同协议
18、投标答疑1投标答疑的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后与现场踏勘中可能提出的任何方面的问题;;2投标人提出的与投标有关的任何问题须在领到招标文件3日内,以书面形式送达或者传真到招标人处,假如投标人在规定的时间内提出的问题在招标文件修改补充通知、澄清文件中未得到书面解释的,应立即以书面形式告知招标人,否则将视为提出的问题不再需要答复3招标文件修改补充通知、澄清文件包含所有投标人提出的问题与答复
19、投标人的替代方案1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件(包含图纸与技术规范所示的基本技术设计)的要求除非投标须知前附表第20项中同意投标人提交替代方案否则替代方案将不予考虑假如同意投标人提交替代方案,则执行本须知第
19.2款的规定;2假如投标须知前附表第20项中同意投标人提交替代方案,则投标人除提交正式投标文件外还应按照招标文件要求提交替代方案替代方案应满足评审所需的全部资料,包含设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案及有关的其它全面资料招标人只考虑根据基本技术要求提交了符合评标标准的投标人所提交的替代方案如已提交
20、投标文件的份数与签署
20.1投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第21项规定份数的投标文件;2投标文件的正本与副本均需打印或者使用不褪色的墨水笔书写,字迹应清晰易于辨认并应在投标文件封面的右上角清晰地注明“正本”或者“副本”正本与副本如有不一致之处,以正本为准;3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或者其委托代理人签字或者盖章由委托代理人签字或者盖章的在投标文件中务必同时提交投标文件签署授权委托书,投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求;否则投标文件签署授权委托书无效;4全套投标文件应无涂改或者行间插字与增删,如有错误务必修改,修改处应由法定代表人或者其委托代理人签字或者盖章四投标文件的递交
21.投标文件的密封与标记1投标人应将投标文件正本与全部副本分别密封在两个包装内,并在包封上正确标明“正本”或者“副本”;2包封上都应写明1招标人名称与地址;2投标人的名称与地址、邮政编码3注明下列识别标志;a•招标编号;・b•工程名称;•c•年—月—日—时—分开标如今间往常不得开封3假如投标文件没有按本投标须知第
21.1款、第
21.2款规定加写标记与密封招标人将不承担投标文件错放或者提早开封的责任对由此造成的提早开封的投标文件将予以拒绝,并退还给投标人;4所有投标文件的包装袋封口处应加盖投标人印章5若暗标时,应使用内外层密封(密封条件由招标人明确规定)6所有投标文件的技术标不得出现投标人的名称,亦不能涉及曾经承担过的其他工程项目(不管明示或者暗示),封面、纸章、字体规格统一(本条适用暗标规格由招标人另行明确规定)
22、投标截止日期1投标人应按前附表第22项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人;2招标人按本须知第9条规定以修改补充通知的方式,酌情延长递交投标文件的截止日期在此情况下,投标人的所有权利与义务与投标人受制约的截止日期,均以延长后新的投标截止日期为准;3投标截止期满后,招标人收到的投标文件少于3个的,招标人将依法重新组织招标
23、迟交的投标文件1招标人在本须知第22条规定的投标截止日期以后收到的投标文件将被拒绝或者原封退回给投标人
24、投标文件的补充、修改与撤回
一、投标须知前附表
二、投标须知
(一)总则
1、工程说明2^招标范围
3、资金来源
4、合格的投标人
5、投标费用
6、踏勘现场
(二)招标文件
7、招标文件的构成
8、招标文件的澄清
9、招标文件的修改
10、招标文件的备案
(三)投标文件的编制11>投标文件的语言及度量衡单垃
12、投标文件的构成
13、投标文件格式
14、投标报价
15、投标货币
16、投标有效期
17、投标担保
18、投标答疑
19、投标人的替代方案
20、投标文件的份数与签署
(四)投标文件的递交1投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前,可书面形式补充修改或者撤回已提交的投标文件,并通知招标人补充、修改的内容为投标文件的构成部分;2投标人的补充、修改或者撤回通知应按本须知第21条有关规定密封、标志与递交并在投标文件密封袋上清晰标明“补充修改”或者“撤回”字样;3根据本须知第22条规定,在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件;4根据本须知第
17.6款规定,在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金或者投标保函将被没收
25、资格预审材料的更新在递交投标文件时,如资格预审申请书中的内容发生变化,投标人须对资格预审申请书中材料重新更新,以证明其仍满足资格预审评审标准,同时所提供的材料是通过确认的假如在评标时投标人已经不能达到资格标准其投标将被拒绝
(五)开标
26、开标
26.1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第23项所规定的时间与地点公开举行开标会议,并邀请所有投标人代表参加开标会议;
26.2参加开标会议的投标人的法定代表人或者其委托代理人应随带本人身份证,委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书以证明其身份;投标人还应提供参与编制工程量清单报价的造价师注册证书或者造价员从业资格证书原件
26.3按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封,并退给投标人;按本须知第26条规定宣布为无效的投标文件,不予全面评审
26.4开标会议由招标人主持,1由招标人查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知第
26.2款规定;2由投标人或者者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况;3经确认无误后,由有关工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格与投标文件的其他要紧内容5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件,开标时都应当当众予以拆封、宣读6招标人将对开标过程进行记录,并由招标人与投标人签字确认后存档备查
27、投标文件的初步审查1投标文件有下列情形之一的,招标人不予受理逾期送达的或者者未送达指定地点的;未按招标文件要求密封的未提供参与编制工程量清单报价的造价师注册证书或者造价员从业资格证书原件2投标文件出现下列情形之一的,由评标委员会初审后按废标处理1本须知第12条规定的投标文件有关内容未按本须知第
20.3款规定加盖投标人印章或者未经法定代表人或者其委托代理人签字或者盖章,由委托代理人签字或者盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件;2投标文件未按规定的格式填写,内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的;
(3)投标人递交两份或者多份内容不一致的投标文件,或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或者多个报价,且未声明哪一个有效,按招标文件规定提交备选投标方案的除外
(4)投标人名称或者组织结构(包含项目经理)与资格预审时不一致的
(5)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者者投标保函的
(6)投标文件中的工程量清单报价表未加盖编制单位所属造价师执业资格印章或者相应造价员从业资格印章并签字的,造价师执业资格印章或者相应造价员从业资格印章与所提供参与编制工程量清单报价的造价师注册证书或者造价员从业资格证书原件不符的编制单位为中介机构未加盖单位公章的
(7)构成联合体投标的,投标文件未附联合体各方共同投标协议的
(8)使用暗标时,投标文件的技术标中出现投标人名称的
(六)评标
28、评标会议1使用暗标时,开标会议结束后即在监标人的监督下,对投标文件的技术标进行随机编号,编号与投标人名称密封,待技术标评审结束后启封2开标会议结束后,召开评标会议,评标会议使用保密方式进行评标由评标委员会负责3评标委员会由招标人根据有关法律、法规、规章的规定组织评标委员会中招标人的代表应当具备评标专家的相应条件招标人可根据招标工程特点、结构类型等明确评标专家的专业要求4评标委员会中的评标专家由在评标当天从郑州市建设工程交易中心设立的评标专家库中随机选定
29、评标过程的保密1公开开标后,直到授予中标人合同为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、评价与比较的有关资料与中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密;2在投标文件的评审与比较、中标侯选人推荐与授予合同的过程中,投标人如试图向招标人与评标委员会施加影响的任何行为,都将会导致其投标被拒绝3合同授予后,招标人不对未中标人就评标过程情况与未能中标原因作任何解释未中标人不得向评委或者其他有关人员处获取评标过程的情况与材料
30、资格后审(如使用的话)1假如未对投标人进行资格预审,可在评标前对投标人进行资格后审,审查其是否有能力与条件有效地履行合同义务如投标人未达到招标文件规定的能力与条件,其投标将被拒绝,不进行评审
31、投标文件的澄清1为了有助于投标文件的审查、评价与比较,评标委员会能够用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者者说明有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行,但对投标报价与实质性的内容不得更换根据本须知第33条,凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列
32、投标文件的符合性鉴定1开标后,投标文件经审查未有本须知第
27.1条规定情形的投标文件由评标委员会进行评审;2评标时,评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求,所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件与规定相符,无显著差异或者保留或者者对合同中约定的招标人的权利与投标人的义务方面造成重大的限制,纠正这些显著差异或者保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响;3假如投标文件实质上不响应招标文件各项要求,评标委员会将予以拒绝同时不同意投标人通过修改或者撤消其不符合要求的差异或者保留,使之成为具有响应性的投标
33、错误的修正1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核,看其是否有计算上、累计上或者表达上的错误,修正错误的原则如下1假如数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准;2当单价与数量的乘积与合价不一致时,以单价为准,除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误,如今应以标出的合价为准,并修改单价3合计累计金额与小计合计金额不一致的,以小计合计金额为准,并修改合计累计金额及总报价2投标文件正本与副本不符的,以正本为准当评标委员会按照上述原则修正错误发现其错误达到或者超过原总报价
0.5%时将认定其投标文件质量较差其错误不予修正作废标处理3按上述修正错误的原则及方法调整或者修正投标文件的投标报价,投标人同意后,调整后的投标报价对投标人起约束作用假如投标人不同意修正后的报价,则其投标将被拒绝
34、投标文件的评估与比较1评标委员会将按照本须知第32条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估与比较;2在评审过程中,评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行澄清,招标人将以书面形式通知投标人,投标人应按要求进行答辩;3在评审过程中,凡遇到招标文件及有关法律、法规、规章、规范文件均未规定且又难于协商一致的问题,均由评标委员会予以表决,获半数以上同意的即予通过,未获半数以上同意的即予否决;4评标委员会根据前附表第24项规定的评标标准与方法进行评审与比较,向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或者受招标人委托确定中标人5评标委员会经评审,认为所有投标文件都不符合招标文件要求的,能够否决所有投标招标人应重新组织招标6评标方法与标准按《郑州市建设工程工程招标评标办法》(试行)执行
(七)合同的授予
35、合同授予标准1本工程的施工合同将授予按本须知第
34.4款所确定的中标人.招标人拒绝任何或者所有投标的权力1招标人在发出中标通知书前任何时候均有权根据评标委员会的评标报告同意或者拒绝任何投标
37、中标通知书及书面报告1在投标有效期内,中标公示结束后,监督部门未收到投诉的,招标人将向中标人发出中标通知书2招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人3招标人确定中标人之日15日内,向郑州市建设工程招标投标办公室提交招标投标情况书面报告
38、合同协议书的签订1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件与中标人的投标文件签订建设工程合同;2中标人如不按本投标须知第
38.1款的规定与招标人签订合同,则招标人将有充分的理由废止授标,并没收其投标保证金或者投标保函,给招标人造成的缺失超过投标担保数额的,还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任;3中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标工程,不得将中标项目转让(转包)给他人
39、履约担保1合同协议书签署后7天内,中标人应按前附表第25项规定的金额向招标人提交履约担保;2假如中标人不能按本须知第39・1款的规定执行,招标人将有充分的理由废止合同,并没收其投标保证金,给招标人造成的缺失超过投标保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿3招标工程如要求中标人提交履约担保的,招标人也将在中标人提交履约担保的同时向中标人提供同等数额的工程款支付担保提供支付担保金额在前附表第25项内规定
40、本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规与规定执行工程量清单计价格式(投标人填写)工程工程量清单报价表投标人(盖章)法定代表人或者委托代理人(签字盖章)造价工程师及注册证号(签字盖执业专用章)造价员:(签字盖从业专用章)编制时间投标总价表
21、投标文件的密封与标记
22、投标截止日期
23、迟交的投标文件
24、投标文件的补充、修改与撤回
25、资格预审材料的更新
(五)开标
26、开标
27、投标文件的初步审查
(六)评标
28、评标会议
29、评标过程的保密
30、资格后审(如使用)
31、投标文件的澄清
32、投标文件的符合性鉴定
33、错误的修正
34、投标文件的评估与比较
(七)合同的授予
35、合同授予标准
36、招标人拒绝任何或者所有投标的权力
37、中标通知书
38、合同协议书的签订
39、履约担保
40、未尽事宜
三、合同条款
四、工程技术规范
五、工程量清单编制
六、图纸及其它资料工程量清单投标报价说明
1、本报价根据本工程投标须知与合同文件的有关条款进行编制
2、工程量清单报价表中所填入的综合单价与合价,均包含人工费、材料费(应扣除招标人拟提供的材料费)、机械费、管理费、利润、税金与使用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用
3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价,应包含《建设工程工程量清单计价规范》表
3.
3.1的内容、投标人编制的施工组织设计所使用方案的全部费用
4、其他项目报价表中所填入的其他项目报价,包含工程量清单报价表与措施项目报价表以外的,为完成本工程项目的施工所务必发生的其他费用
5、本工程量清单报价表中的第一单项均应填写单价与合价,对没有填写单价与合价的项目费用,视为已包含在工程量清单的其他单价或者合价之中
6、本报价的币种为o
7、投标人应将投标报价需要说明的事项,用文字书写与投标报价表一并报送工程项目总价表工程名称第页共页单项工程费汇总表工程名称:第页共页单位工程费汇总表工程名称:第页共页分部分项工程量清单计价表工程名称第页共页措施项目清单计价表工程名称第页共页其他项目清单计价表工程名称第页共页零星工作项目计价表工程名称第页共页分部分项工程量清单综合单价分析表第页共页措施项目费分析表第页共页前附表要紧材料价格表及费用工程名称第页共页安全文明施工措施项目清单计价表工程名称第页共页
三、合同条款使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日建建
[1999]313号文印发的《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款(略)
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
2、合同文件及解释顺序
3、语言文字与适用法律、标准及规范
4、图纸
二、双方通常权利与义务
5、工程师
6、工程师的委派与指令
7、项目经理
8、发包人工作
9、承包人工作
三、施工组织设计与工期
10、进度计划
11、开工及延期开工
12、暂停施工
13、工期延误
14、工程竣工
四、质量与检验
15、工程质量
16、检查与返工
17、隐蔽工程与中间验收
18、重新检验
19、工程试车
五、安全施工
20、安全施工与检查
21、安全防护
22、事故处理
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
24、工程预付款
25、工程量的确认
26、工程款(进度款)支付
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
28、承包人采购材料设备
八、工程变更
29、工程设计变更
30、其他变更
31、确定变更价款
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
33、竣工结算
34、质量保修
十、违约、索赔与争议
35、违约
36、索赔
37、争议
十一、其他
38、工程分包
39、不可抗力
40、保险
41、担保
42、专利技术及特殊工艺
43、文物与地下障碍物
44、合同解除
45、合同生效与终止
46、合同份数
47、补充条款专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序合同文件构成及解释顺序:
3、语言文字与适用法律、标准及规范1本合同除使用汉语外,还使用语言文字2适用法律与法规需要明示的法律、行政法规:3适用标准、规范适用标准、规范的名称:发包人提供标准、规范的时间:国内没有相应标准、规范时的约定:
4、图纸1发包人I句承包人提供图纸日期与套数:发包人对图纸的保密要求使用国外图纸的要求及费用承担:
二、双方通常权利与义务
5.工程师2监理单位委派的工程师姓名职务:发包人委托的职权:需要取得发包人批准才能行使的职权3发包人派驻的工程师姓名职务:职权:6不实行监理的,工程师的职权:.项目经理姓名职务
8、发包人工作.1发包人应按约定的时间与要求完成下列工作1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点与供应要求3施工场地与公共道路的通道开通时间与要求:4工程地质与地下管线资料的提供时间5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称与完成时间:6水准点与座标操纵点交验要求7图纸会审与设计交底时间:8协调处理施工场地周围地下管线与邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护工作:9双方约定发包人应做的其他工作2发包人委托承包人办理的工作
9.承包人工作1承包人应按约定时间与要求,完成下列工作1需自设计资质等级与业务范围同意的承包人完成的设计文件提交时间2应提供计划、报表的名称及完成时间3承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任与要求4向发包人提供的办公与生活房屋及设施的要求5需承包人办理的有关施工场地交通、环卫与施工噪音管理等手续:6完工工程成品保护的特殊要求及费用承担7施工场地周围地下管线与邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护要求及费用承担:8施工现场清洁卫生的要求⑼双方约定承包人应做的其他工作:
三、施工组织设计与工期
10.进度计划1承包人提供施工组织设计施工方案与进度计划的时间工程师确认的时间
10.2群体工程中有关进度计划的要求
13.工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
四、质量与验收
17.隐蔽工程与中间验收
17.1双方约定中间验收部位
19.工程试车
19.5试车费用的承担
五、安全施工
六、合何价款与支付
23.合同价款及调整
23.2本合同价款使用方式确定1使用固定价格合同,合同价款中包含的风险范围风险费用的计算方法风险范围以外合同价款调整方法⑵使用可调价格合同,合同价款调整方法:⑶使用成本加酬金合同,有关成本与酬金的约定:.3双方约定合同价款的其他调整因素:.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间与金额或者占合同价款总额的比例:扣回工程款的时间、比例:.工程量确认.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:.工程款进度款支付双方约定的工程款进度款支付的方式与时间
七、材料设备供应.发包人供应
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下1材料设备单价与一览表不符⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:3承包人可代为调剂串换的材料4到货地点与一览表不符5供应数量与一览表不符6到货时间与一览表不符
27.6发包人供应材料设备的结算方法
28.承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定
八、工程变更
九、竣工验收与结算
32.竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定
32.6中间交工工程的范围与竣工时间
十、违约、索赔与争议
35.违约1本合同中关于发包人违约的具体责任如下,本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任本合同通用条款第
26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:本合同通用条款第
33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:双方约定的发包人其他违约责任:2本合同中关于承包人违约的具体责任如下本合同通用条款第14•2款约定承包人违约承担的违约责任:本合同通用条款第
15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:双方约定的承包人其他违约责任:
36.争议1双方约定,在履行合同过程中产生争议时1请调解;2采取第种方式解决并约定向仲裁委员会提请仲裁或者向人民法院提起诉讼.
十一、其他工程分包.1本工程发包人同意承包人分包的工程:分包施工单位为.不可抗力.]双方关于不可抗力的约定:.保险6本工程双方约定投保内容如下1发包人投保内容:发包人委托承包人办理的保险事项:2承包人投保内容:
40.担保3本工程双方约定担保事项如下1发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件2承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件3双方约定的其他担保事项:合同份数.1双方约定合同副本份数:.补充条款附件1:承包人承揽工程项目一览表附件2:发包人供应材料设备一览表
四、工程技术规范
1、根据设计施工图纸与技术文件要求,本工程项目的材料、设备、施工务必达到下列现行中华人民共与国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求,如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准1测量规范GBJ50026-932地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-
832、根据工程设计要求,该项工程下列项目材料、施工除务必达到以上标准外,满足下列标准要求列出特殊项目的施工工艺标准与要求O
五、工程量清单编制
1、工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人或者受其委托具有相应资质的中介机构进行编制工程量清单应加盖编制单位的公章,注册造价师执业专用章或者造价员从业专用章,否则无效
2、工程量清单编制应根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-
2003、《郑州市建设工程工程量清单计价实施细则〈试行〉》、招标文件及其补充通知、澄清文件、设计施工图纸、现场施工条件、施工规范与标准进行编制
3、工程量清单编制总说明应包含下列内容1工程概况建设规模、工程特点、施工现场情况、交通运输、自然地理条件等;2工程招标与分包范围招标人应明确纳入总包管理的项目内容及需要总包承担的责任;3工程量清单编制根据;4分部分项工程量清单综合单价分析表,应有构成综合单价各子项的单价分析表;5工程质量、工期、材料、安全文明施工等要求;6招标人自行采购材料名称、规格型号、数量,要求总承包人提供的服务内容;7预留金的金额数量;8其他需要说明的问题
六、图纸及其他资料
一、图纸清单设计人第页共页
二、标准图集清单下列标准图集,限于招标文件中指明的章节与内容,构成图纸的一部分第页共页
二、投标须知
(一)总则
1、工程说明
1.1工程说明见投标须知前附表(下列简称“前附表”)第1项一一第13项所述;2上述工程按照《中华人民共与国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定通过招标来择优选定施工单位
2、招标范围及工期1本次招标的工程范围见前附表第9项所述;2本工程的工期要求见前附表第12项所述
3、资金来源1本工程立项计划已得到有关部门的批准,工程资金通过前附表第13项所述的方式获得,并将部分资金用于本工程施工合同项下的合格支付
4、合格的投标人1投标人资质等级要求见前附表第14项所述;2投标人合格条件见本工程施工招标公告或者投标邀请书;3本工程使用前附表第15项所述的资格审查方法确定合格投标人;4当使用资格后审时,投标人务必按资格审查文件要求在递交投标文件时一同报送资格后审的资料;5由两个或者两个以上法人构成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时,除符合第
4.
1、
4.2款的要求外,还应符合下列要求:1投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力;2联合体的各成员应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作责任并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人;3联合体中标后,联合体各成员应当共同与招标人签订合同,为履行合同向招标人承担连带责任;4联合体的各成员应当共同推荐一联合体代表人,由联合体的各成员提交一份授权书,证明其代表人资格,该授权书作为投标文件的构成部分一并提交给招标人;5联合体代表人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任与同意指令,并负责整个合同的全面履行;6参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或者两个以上的联合体投标出现上述情况者,其投标与与此有关的联合体的投标将被拒绝;7除非另有规定或者说明,本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员
5、投标费用1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用不论投标结果如何,招标人在任何情况下无义务与也无责任承担这些费用
6、踏勘现场1招标人将按前附表第19项所述时间组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘,以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件与签署合同所需的所有资料踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担;
6.2招标人向投标人提供的有关现场的资料与数据,是招标人现有的能使投标人利用的资料招标人对投标人由此而做出的推论、懂得与结论概不负责;3投标人通过招标人的同意,可为踏勘目的进入招标人的工程现场,但投标人不得因此使招标人及其人员承担有关的责任与蒙受缺失投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产缺失、损害与任何其它缺失、损害与引起的费用与开支承担责任;4假如投标人认为需要再次进行现场踏勘,招标人将予以支持,费用自理
(二)招标文件
7、招标文件的构成1招标文件除下列内容外,招标人在招标期间发出的答疑纪要与其他补充通知,均是招标文件的构成部分,对投标人起约束作用;招标文件包含下列内容第一卷投标须知、合同条款及合同格式
一、前附表
二、投标须知
三、合同条款
四、合同格式第二卷工程技术要求及工程规范
五、工程规范
六、工程量清单编制工程量清单格式(招标人填写,加盖编制单位公章及所属注册造价师执业专用章,编制单位为中介机构的还应加盖单位资质章)
(1)工程量清单(封面)
(2)工程量清单编制说明序号单项工程名称金额(元)合计序号单项工程名称金额(兀)其中分部分项工程量清单项目费措施项目费其他项目费规费税金1土建工程2给排水工程3电气工程4暖通工程567合计序号项目名称金额元12345分部分项工程量清单计价合计措施项目清单计价合计2-1可竞争费用2-2不可竞争费用其他项目清单计价合计规费[1+2+3取费基数X规定费率]税金[1+2+3+4义规定费率]合计序号项目编码项目名称计价单位工程数量金额(元)综合单价合价本页小计合计序号项目名称金额(元)合计序号项目名称金额元1招标人部分1预留金2招标人拟供要紧材料暂估费用3暂定金额小计2投标人部分小计合计序号名称计量单位数量金额(元)综合单价合价1人工小计2材料小计3机械小计合计序号项目编号项目名称工程内容综合单价构成综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润本页小计序号项目名称单位数量综合单价构成小计人工费材料费机械使用费管理费利润合计项号内容说明与要求1工程名称2建设地点3建设规模及工程类别4设计单位5监理单位6招标方式7标段划分8结构层数9招标范围10质量要求符合(工程施工质量验收规范)标准11承包方式12工期要求计戈U—年—月一日开工,—年—月一日竣工,施工总工期日历天序号材料编码材料名称规格、型号等特殊要求单位数量单价(元)合价(元)序号项目名称金额(元)合计13资金来源项号内容说明与要求14投标人资质等级15资格审查方法16综合计价或者工程量清单计价方式17投标有效期为日历天(从投标截」匕Z日算起)(通常很多于60天,但可适当延长)18投标担保金额万元19踏勘现场时间年—月—日—时—分20投标人的替代方案21投标文件份数一份正本,一份副本22投标文件递交地点及截止日期收件单位招标人地址郑州市建设工程交易中心第开标室(淮河西路36号建委大楼3楼)时间(北京时间)年月日时分23开标会地址郑州市建设工程交易中心第开标室(淮河西路36号建委大楼3楼)时间(北京时间)年月日时分24评标标准及方法
1、综合评估法
2、最低投标价法单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构层数跨度(米)设备安装内容工程造价阮)开工日期竣工日期序号材料/设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注序号图号图纸名称日期备注序号图集编号图集名称口期编写人25履约担保金额投标人提供的履约担保金额为合同总价的或者一万元招标人提供的支付担保金额为合同总价的_%或者一万元(履约担保金额与支付担保金额须对等)。